ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1817 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βέροια : 30 / 06 /2011 & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση: Αντ. Καµάρα 3, 59100 Βέροια Πληροφορίες: Λογιστήριο Τηλέφωνο: 23310 29737 FAX: 2331071725 e-mail: 11eba@culture.gr ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙ ΗΡΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ, ΜΕΣΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 18% ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΟ ΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Β.Μ.Β., ΠΑΝΩ ΣΤΟ Ν.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΧΥΡΩΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥΣ» (Κωδ. Πράξης: 2010ΣΕ01480133) του Ε.Π. «Μακεδονία - Θράκη». Στην Βέροια, σήµερα, 30 Ιουνίου του έτους 2011, ηµέρα Πέµπτη, στα γραφεία της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αντωνίου Καµάρα 3, Βέροια, και µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών: Α) Της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Αντωνίου Καµάρα 3, ΤΚ 59100, Βέροια, µε ΑΦΜ: 090283815,.Ο.Υ. Βέροιας, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΕΤΚΟ, Προϊστάµενο της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Β) Της κ. Παρασκευής Ζιασιάκου, η οποία εδρεύει στο Μακροχώρι Ηµαθίας, µε Α.Φ.Μ. 063012929 και.ο.υ. Βέροιας, εφεξής καλούµενος ο «ΑΝΑ ΟΧΟΣ». Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, Αντώνιος Πέτκος, µε την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 1. Το Π.. 191/03 «Οργανισµός ΥΠ.ΠΟ.». 2. Το Ν. 1958/91 άρθρο 8 παρ. 4 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 3. Το Π.. 99/92 άρθρο 11 παρ. 1 α «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2947/2001 άρθρο 19 παρ. 33. 4. Το Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 5. Το Π.. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/4-12-96) «Περί κανονισµού προµηθειών στο ηµόσιο». 6. Την υπ αρ.35130/739 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για την αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. Το Πρόγραµµα Έργων της Εφορείας για το έτος 2011. 7. Τις πιστώσεις του έργου «Αποκατάσταση δύο οικιών στον αύλειο χώρο του Β.Μ.Β., πάνω στο Ν.Α. τµήµα οχύρωσης Βέροιας και διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους» (Κωδ. Πράξης 2010ΣΕ01480133). 1
8. Το πρακτικό µε αριθµ. 1656/20-06-2011 της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη για την «Ενοικίαση και τοποθέτηση σιδηρών ικριωµάτων και µέσων αντιστήριξης, προσωρινών στεγάστρων, καθαίρεση ετοιµόρροπων τµηµάτων και προσωρινή περίφραξη εργοταξίου» για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση δύο οικιών στον αύλειο χώρο του Β.Μ.Β., πάνω στο Ν.Α. τµήµα οχύρωσης Βέροιας και διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους» (Κωδ. Πράξης: 2010ΣΕ01480133) του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη». 9. Την υπ αριθµ. πρωτ. 1669/21-06-2011 απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος του µειοδοτικού διαγωνισµού. Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στον δεύτερο των συµβαλλοµένων την «Ενοικίαση και τοποθέτηση σιδηρών ικριωµάτων, µέσων αντιστήριξης και προσωρινών στεγάστρων, καθαίρεση ετοιµόρροπων τµηµάτων και προσωρινή περίφραξη εργοταξίου» για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση δύο οικιών στον αύλειο χώρο του Β.Μ.Β., πάνω στο Ν.Α. τµήµα οχύρωσης Βέροιας και διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους» (Κωδ. Πράξης: 2010ΣΕ01480133) του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη». Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις εργασίες του και να παρέχει τα υλικά, σεβόµενος πλήρως τις προδιαγραφές που ορίζονται στην τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές των επιβλεπόντων µηχανικών, καθώς και τους όρους που τίθενται από την υπ αριθµ. 1465/6-06-2011 διακήρυξη του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Οι όροι τις σύµβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο της σύµβασης τεχνικά χαρακτηριστικά Αντικείµενο της σύµβασης είναι η «Ενοικίαση και τοποθέτηση σιδηρών ικριωµάτων, µέσων αντιστήριξης και προσωρινών στεγάστρων, καθαίρεση ετοιµόρροπων τµηµάτων και προσωρινή περίφραξη εργοταξίου», για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση δύο οικιών στον αύλειο χώρο του Β.Μ.Β., πάνω στο Ν.Α. τµήµα οχύρωσης Βέροιας και διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους» (Κωδ. Πράξης: 2010ΣΕ01480133) του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη», όπως αναφέρονται στην υπ αριθµ. 1465/6-06-2011 προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και σύµφωνα µε την προσφορά του Αναδόχου. Όλες οι εργασίες και οι προµήθειες θα είναι σύµφωνες µε την συνηµµένη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές. Απαιτείται η τοποθέτηση: 1α. Ικριώµατα υποστύλωσης Κτηρίου 1 1β. Ικριώµατα υποστύλωσης Κτηρίου 2 2α. Αντιστηρίξεις Εσωτερικού Κτηρίου 1 2β. Αντιστηρίξεις Εξωτερικού Κτηρίου 1 3α. Αντιστηρίξεις Εσωτερικού Κτηρίου 2 3β. Αντιστηρίξεις Εξωτερικού Κτηρίου 2 4α. Περιµετρικά ικριώµατα Κτηρίου 1 4β. Περιµετρικά ικριώµατα Κτηρίου 2 5α. Στέγαστρο Κτηρίου 1 5β. Στέγαστρο Κτηρίου 2 6. Αντιστηρίξεις µετώπων εκσκαφής υπόγειου λεβητοστασίου 7. Εργοταξιακή περίφραξη 8α. Επικάλυψη µε προστατευτικό δίχτυ σκαλωσιάς Κτηρίου 1 8β. Επικάλυψη µε προστατευτικό δίχτυ σκαλωσιάς Κτηρίου 2 9. Καθαίρεση επικίνδυνων τµηµάτων στεγών 2
10. Αποµάκρυνση υφιστάµενων ικριωµάτων 12. Τροποποίηση φορέα ΑΡΘΡΟ 2 ιάρκεια τρόπος και τόπος εκτέλεσης εργασιών / Τόπος και χρόνος παράδοσης υλικών / Υποχρεώσεις - Κυρώσεις Αναδόχου Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΟ ΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Β.Μ.Β., ΠΑΝΩ ΣΤΟ Ν.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΧΥΡΩΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥΣ» ορίζεται το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως την 21-03- 2014, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου του υποέργου «Αποκατάσταση δύο οικιών στον αύλειο χώρο του Β.Μ.Β., πάνω στο Ν.Α. τµήµα οχύρωσης Βέροιας και διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους». Σε περίπτωση χρονικής παράτασης των εργασιών, που µπορεί να γίνει ύστερα από έγκριση της αρµόδιας διαχειριστικής αρχής, δύναται να χρησιµοποιηθεί το δικαίωµα προαίρεσης (18% επιπλέον του συµβατικού χρόνου). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στον τόπο του έργου, δηλαδή στις δύο οικίες στον αύλειο χώρο του Β.Μ.Β., που βρίσκονται επί των οδών Θωµαΐδου και Ρήγα Φεραίου στη Βέροια. Οι εργασίες θα εκτελούνται τµηµατικά εντός του χρονικού διαστήµατος, όπως αυτό ορίζεται στο επισυναπτόµενο στην τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραµµα εργασιών, από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι και την 21-03-2014. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν ξεκινήσουν οι εργασίες τοποθέτησης των ικριωµάτων και των στοιχείων αντιστήριξης να καταθέσει στην υπηρεσία τα απαιτούµενα τεύχη υπολογισµών όπως αυτά περιγράφονται στην επισυναπτόµενη τεχνική περιγραφή, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν καταθέσει εµπρόθεσµα τα παραπάνω στοιχεία, θα κηρυχθεί έκπτωτος. Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται µε έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας τέσσερις (4) ηµέρες πριν την εκτέλεση των εκάστοτε εργασιών. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που προκύπτουν από τις ανάγκες του έργου, η µη συµµόρφωση του αναδόχου στα παραπάνω αναφερόµενα, µετά από τρεις έγγραφες συστάσεις έχουν ως αποτέλεσµα να κηρυχθεί αυτός έκπτωτος. Έγγραφες συστάσεις µπορεί να είναι: η αναγραφή στο ηµερολόγιο του έργου, η ειδοποίηση µέσω mail του διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει ο Ανάδοχος ή fax στον αριθµό που θα δηλώσει ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύµβασης, έγγραφη επιστολή ή µε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο κρίνει ο φορέας του έργου. Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του έργου υποχρεούται να τηρεί τους νόµους, διατάγµατα, οδηγίες δηµοσίων αρχών και γενικά την ισχύουσα νοµοθεσία και κανονισµούς που αφορούν την εκτέλεση συναφών έργων. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις, στον χώρο των έργων που θα οφείλονται στα µηχανήµατα, όργανα και µέσα, που χρησιµοποίησε για την εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση του έργου υλικά της καλύτερης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται σταδιακά καθ όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου και κατόπιν οδηγίας των επιβλεπόντων του έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναλάβει την πλήρη αστική ευθύνη για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού του, καθώς και για το προσωπικό της υπηρεσίας και για κάθε τρίτο. Ο Ανάδοχος οφείλει να κάνει τακτικούς ελέγχους των ικριωµάτων, της µεταλλικής στέγασης και όλων των κατασκευών που έχει εγκαταστήσει στον τόπο του έργου και να αντικαθιστά τα φθαρµένα υλικά ή να διορθώνει τη σύνδεση των ικριωµάτων και γενικά να εξασφαλίζει την καλή λειτουργία όλων των κατασκευών του. Το αυτό θα συµβεί και στην περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβληµα ασφαλείας ή φθοράς υλικών από τους επιβλέποντες του έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αµέσως και χωρίς καθυστέρηση κάθε τµήµα των κατασκευών του που υφίσταται κάποια βλάβη, µε άλλο ισοδύναµο. 3
Η επίβλεψη των εργασιών του υπ όψη έργου θα γίνει από µηχανικούς που έχει ορίσει η 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 263/87, προϊσταµένη αρχή του έργου θα είναι η 11η Ε.Β.Α. Όλα τα στοιχεία των µεταλλικών ικριωµάτων των εργασιών Α και Β (κύρια και παρελκόµενα) θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 39 του Π 70/90 (ΦΕΚ 31/Α/90), καθώς και της υπουργικής απόφασης 16440/Φ.10.4/445/93 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών» (ΦΕΚ756/Β/28-9-93), τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις εισαγόµενες σκαλωσιές και να συνοδεύονται από: βεβαίωση εξέτασης τύπου του κατασκευαστή για εγχώριες και εισαγόµενες από τρίτες χώρες σκαλωσιές αντίστοιχα, χορηγούµενη από το ΥΒΕΤ. γραπτή δήλωση πιστότητας µε τον τεχνικό φάκελο και τη βεβαίωση εξέτασης τύπου. οδηγίες συναρµολόγησης για την προβλεπόµενη από τον κατασκευαστή χρήση και πληροφορίες σχετικά µε το χρησιµοποιηθέν πρότυπο κατασκευής και την αντοχή των στοιχείων σε φορτία. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει τις προβλεπόµενες στην παράγραφο 2.4 του Παραρτήµατος 2 του ΦΕΚ 756/β/28-9-93 ενδείξεις ή αντίγραφο βεβαίωσης ελέγχου ή πιστοποιητικού κατά τα καθοριζόµενα στο άρθρο 4 του ΦΕΚ 756/Β/28-9-93 και οπωσδήποτε: Το όνοµα ή το σήµα του κατασκευαστή ή του θέτοντος σε κυκλοφορία τη σκαλωσιά. Τον τύπο ή τον αριθµό σειράς της σκαλωσιάς και το έτος κατασκευής της. Τα υλικά θα πρέπει να επιθεωρούνται πριν από κάθε συναρµολόγηση ποιοτικά και ποσοτικά και η συντήρησή τους θα είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Η χρήση στοιχείων, τα οποία φέρουν οξειδώσεις, χτυπήµατα, στρεβλώσεις ή άλλες αλλοιώσεις σε βαθµό επικίνδυνο για την αντοχή της σκαλωσιάς και παλαιότητας µεγαλύτερης των δεκαπέντε (15) ετών θα αποκλείεται. Η εγκατάσταση των ικριωµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς περί ικριωµάτων και κατά τρόπο τέτοιο, ώστε αυτά να παρέχουν απόλυτη ασφάλεια στους εργαζοµένους. Κατά την εγκατάσταση, θα πρέπει να εφαρµόζονται οι οδηγίες συναρµολόγησης του κατασκευαστή ή η συναρµολόγηση να γίνεται µε βάση τεύχος υπολογισµών µηχανικού συντασσόµενη για το σκοπό αυτό, εφόσον δεν υπάρχουν οδηγίες συναρµολόγησης ή εφόσον για το ίδιο έργο χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα διάφοροι, κατά την έννοια του άρθρου 1, ΦΕΚ 756/Β/28-9-93, τύποι σκαλωσιών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να βεβαιώσει µε υπεύθυνη δήλωση για την ορθή και σύµφωνη µε τους σχετικούς ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας µόρφωση του φορέα των ικριωµάτων. ΑΡΘΡΟ 3 Εγγυήσεις Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε την µε αριθ 140820 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας Κύπρου, αξίας 8.124,26, που αντιπροσωπεύει το 10% της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π 118/2007. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στο όργανο που την εξέδωσε, µετά την 4
ολοκλήρωση των όρων της παρούσας σύµβασης και εφόσον δεν εκκρεµεί οποιαδήποτε αξίωση από την αρµόδια επιτροπή της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 4 Αξία 1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 99.928,40 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 2. Το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται στο 18% επί της συνολικής δαπάνης. Η προαίρεση αφορά κατ αυτό το ποσοστό (18% επί της συνολικής δαπάνης) τόσο στα υλικά και τις εργασίες του έργου όσο και στο συµβατικό χρόνο υλοποίησης. 3. Στην δαπάνη αυτή περιλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες νόµιµες κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, εκτός του φόρου προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος βαρύνει το Ελληνικό ηµόσιο. ΑΡΘΡΟ 5 Πληρωµή Μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας εργασιών από τις παραπάνω και ανεξάρτητα από τη σειρά που αυτές θα πραγµατοποιηθούν, ο ανάδοχος θα πληρώνεται το ποσό που αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος της κάθε ενότητας για τον 1 ο µήνα, όπως αυτό θα φαίνεται και στον πίνακα στη σύµβαση που θα υπογραφεί. Εν συνεχεία και για τα τµήµατα 1 ως 6 ο ανάδοχος θα πληρώνεται για κάθε µήνα το ενοίκιο (τιµή συνόλου ανά µήνα) των τµηµάτων που θα έχουν τοποθετηθεί όπως αυτό θα φαίνεται στον πίνακα της τελικής σύµβασης. Για κάθε επιµέρους τροποποίηση του φορέα των ικριωµάτων, ο ανάδοχος θα πληρώνεται σύµφωνα µε τον αριθµό των εργατών που απαιτούνται και τις ώρες που αυτοί θα απασχοληθούν (εργατοώρες). Όσον αφορά τις εργασίες 7, 8 και 9 αυτές θα πληρωθούν εφάπαξ µετά την ολοκλήρωσή τους, ενώ οι εργασίες αποµάκρυνσης των υφιστάµενων ικριωµάτων (10) θα πληρωθούν εφάπαξ ανάλογα µε τις ποσότητες των ικριωµάτων που αποµακρύνονται. Ο τελευταίος µήνας του ενοικίου των ικριωµάτων θα πληρωθεί µετά την αποµάκρυνση αυτών από τον τόπο του έργου. Την καλή εκτέλεση των εργασιών θα επιβεβαιώσει η αρµόδια επιτροπή παραλαβής υλικών και εργασιών µετά από έγγραφη αναφορά των επιβλεπόντων του έργου και την έγκριση του Προϊσταµένου της 11 ης Ε.Β.Α. Πριν την πληρωµή ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο λογιστήριο της 11 ης Ε.Β.Α. τα εξής δικαιολογητικά: Τιµολόγια Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το λογιστήριο της Υπηρεσίας. Η σχετική δαπάνη βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας Θράκη 2007-2013» στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Το εν λόγω υποέργο αφορά το έργο «Αποκατάσταση δύο οικιών στον αύλειο χώρο του Β.Μ.Β., πάνω στο Ν.Α. τµήµα οχύρωσης Βέροιας και διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους», µε κωδ. πράξης 2010ΣΕ01480133 και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταµείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). ΑΡΘΡΟ 6 ικαίωµα προαίρεσης και δικαίωµα αποµείωσης του φυσικού αντικειµένου Το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 18% επί της συνολικής δαπάνης και αφορά τόσο στα υλικά και στις εργασίες του έργου, όσο και στο συµβατικό χρόνο υλοποίησης αυτού. Σε περίπτωση χρονικής παράτασης του έργου ή αύξησης των απαιτούµενων ποσοτήτων των υλικών, έπειτα από την κρίση των επιβλεπόντων, δύναται να χρησιµοποιηθεί το δικαίωµα προαίρεσης. 5
α/α Το δικαίωµα αποµείωσης ορίζεται σε ποσοστό 20% επί της συνολικής δαπάνης και αφορά την περίπτωση της µείωσης του χρόνου παραµονής των ικριωµάτων, µέσων αντιστήριξης και υλικών, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από τους επιβλέποντες του έργου, µε συνέπεια να µειωθεί κατά το αυτό ποσοστό και ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου: «Αποκατάσταση δύο οικιών στον αύλειο χώρο του Β.Μ.Β., πάνω στο Ν.Α. τµήµα οχύρωσης Βέροιας και διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους». ΑΡΘΡΟ 7 Χρόνος δέσµευσης του Αναδόχου για τις τιµές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να διατηρήσει την τιµή της προσφοράς του µέχρι και την 21/03/2014, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου. Εάν και εφόσον δοθεί χρονική παράταση των εργασιών από την αρµόδια διαχειριστική αρχή, οφείλει να διατηρήσει την τιµή της προσφοράς του για την εγκεκριµένη διάρκειά της και εφόσον αυτή δεν ξεπερνάει τους 12 (δώδεκα) µήνες. Σε αυτήν την περίπτωση δύναται να χρησιµοποιηθεί το δικαίωµα προαίρεσης (18% επί του συµβατικού χρόνου). Α) Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Ικριώµατα υποστύλωσης: Συγκεκριµένα οι τιµές βάσει της 20/06/2011 προσφοράς του είναι οι εξής: Μο νάδα Ποσό τητες Εκτιµώ µενος χρόνος παραµ ονής Τιµή µονάδος για τον 1 o µήνα χωρίς ΦΠΑ Τιµή µονάδος για τον 1o µήνα µε ΦΠΑ Τιµή µονάδος µετά τον 1 ο µήνα χωρίς ΦΠΑ Τιµή µονάδος µετά τον 1ο µήνα µε ΦΠΑ Συνολικό κόστος (χωρίς ΦΠΑ) 1. Κτήριο 1: κ.µ. 456 27 4,0 4,92 0,55 0,68 8.595,60 Κτήριο 2: κ.µ. 326 27 4,0 4,92 0,55 0,68 6.145,10 Αντιστηρίξεις 2. εσωτερικό κτηρίου 1 τ.µ 448 24 20 24,60 0 0,00 8.960,00 εξωτερικό κτηρίου 1 τ.µ 328 24 30 36,90 0 0,00 9.840,00 3. Αντιστηρίξεις εσωτερικό κτηρίου 2 εξωτερικό κτηρίου 2 Περιµετρικά ικριώµατα τ.µ 190 24 20 24,60 0 0,00 3.800,00 τ.µ 229 24 30 36,90 0 0,00 6.870,00 4. Κτήριο 1: τ.µ. 376 32 4,0 4,92 0,7 0,86 9.926,40 Κτήριο 2: τ.µ. 260 32 4,0 4,92 0,7 0,86 6.864,00 Στέγαστρα 5. Κτήριο 1: τ.µ. 163 25 30,0 36,90 0,0 0,00 4.890,00 Κτήριο 2: τ.µ. 66 25 30,0 36,90 0,0 0,00 1.980,00 6
6. Αντιστηρίξεις µετώπων εκσκαφής υπόγειου λεβητοστασίου τ.µ. 300 3 20,0 24,60 0,0 0,00 6.000,00 Β) Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου 7. 8. 9. Εργοταξιακή περίφραξη προστατευτικό δίχτυ σκαλωσιάς. Κτήριο 1: Κτήριο2: Καθαίρεση επικίνδυνων τµηµάτων στεγών Μο νάδα Ποσό τητες Τιµή µονάδος χωρίς ΦΠΑ Τιµή µονάδος µε ΦΠΑ Συνολικό κόστος (χωρίς ΦΠΑ) µ. 60 50,00 61,50 3.000,00 τ.µ. 452 1,00 1,23 452,00 τ.µ. 332 1,00 1,23 332,00 κατ' άποκοπήν 1500,0 1845,0 1.500,00 11 Αποµάκρυνση υφιστάµενων ικριωµάτων κ.µ. 425 1,5 1,8 637,50 Γ) Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου 12. Τροποποίηση φορέα Μο νάδα ώρε ς/ερ γάτ η Ποσό τητες Τιµή ανά ώρα χωρίς ΦΠΑ Τιµή ανά ώρα µε ΦΠΑ Συνολικό κόστος (χωρίς ΦΠΑ) 145 10,0 12,3 1.450,00 ΣΥΝΟΛΟ Α 73.871,10 ΣΥΝΟΛΟ Β 5.921,50 ΣΥΝΟΛΟ Γ 1.450,00 ΣΥΝΟΛΟ 81.242,60 ΦΠΑ 23% 18.685,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 99.928,40 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%) ΑΡΘΡΟ 8 Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τους όρους της παρούσας, η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καταπίπτει για ολόκληρο το ποσό, υπέρ του ελληνικού δηµοσίου, σύµφωνα µε τις περί προµηθειών διατάξεις. Σε περίπτωση καθυστέρησης πέρα από την οριζόµενη στο άρθρο 7 προθεσµία, ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα το ποσόν που προβλέπεται από το άρθρο 36 του Π.. 609/1985, όπως ισχύει τροποποιηµένο από το νέο Ν. 3263/2004 (άρθρο 5 και ιδιαίτερα παρ. 2). ΑΡΘΡΟ 9 Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσας, 7
καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας του Προϊσταµένου της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 10 Ανωτέρα Βία Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 11 Επίλυση διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των µερών σχετικά µε την ερµηνεία και εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης η επίλυσή της γίνεται από τα αρµόδια ικαστήρια Βέροιας. ΑΡΘΡΟ 12 ιάρκεια σύµβασης Η σύµβαση έχει ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως την 21-03-2014, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου του υποέργου «Αποκατάσταση δύο οικιών στον αύλειο χώρο του Β.Μ.Β., πάνω στο Ν.Α. τµήµα οχύρωσης Βέροιας και διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους». Σε περίπτωση χρονικής παράτασης των εργασιών, που µπορεί να γίνει ύστερα από έγκριση της αρµόδιας διαχειριστικής αρχής, δύναται να χρησιµοποιηθεί το δικαίωµα προαίρεσης (18% επιπλέον του συµβατικού χρόνου). ΑΡΘΡΟ 13 Σύνταξη σύµβασης Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε έξι (6) όµοια αντίτυπα, και αφού διαβιβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους. Από αυτά το ένα έλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Ανάδοχος Παρασκευή Ζιασιάκου Για την 11 η Ε.Β.Α. Ο Προϊστάµενος της Εφορείας Αντώνιος Πέτκος Του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων Με βαθµό ιευθυντή 8