ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 3499 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 08 Μαΐου 2014 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 14 651 10 ΚΑΒΑΛΑ ΕΡΓΟ: «Στερέωση Αποκατάσταση Οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας». ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με μηχανικά μέσα. ΠΟΣΟ: 14.292,60 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Σύμβαση για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με μηχανικά μέσα για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Στερέωση Αποκατάσταση οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας» της ενταγμένης στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ 2007-2013 πράξης «Στερέωση Αποκατάσταση οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας». Στην Καβάλα, σήμερα, την 8η του μηνός Μαΐου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Κύπρου 14 στην Καβάλα, και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών:
Α) της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, ΤΚ 65 110, Καβάλα, με ΑΦΜ 090283815, Δ.Ο.Υ. IA ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κα. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ, Προϊσταμένη της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, και Β) της εταιρίας ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. «ΕΡΓΟΝ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα την Δαγκλή 6, Καβάλα, Τ.Κ. 65403, τηλ. 2510229907 και Α.Φ.Μ. 800119418 / Δ.Ο.Υ. Β-Α ΚΑΒΑΛΑΣ, όπως εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Μπρούσα Χρήστο, εφεξής καλούμενη ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: Η πρώτη των συμβαλλομένων, Σταυρούλα Δαδάκη, με την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 2. Το ΠΔ. 191/03 (ΦΕΚ 146/Α/13-6-2003) «Περί Οργανισμού του ΥΠΠΟ». 3. Το ΠΔ 16/1980 (ΦΕΚ 8/Α/15-1-1980) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων εις τας Περιφερειακάς υπηρεσίας αρμοδιότητας Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών 4. Το ΠΔ. 74/85 (ΦΕΚ 26/Α/1-3-1985) «Συμπλήρωση του ΠΔ 16/1980 «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων εις τας Περιφερειακάς Υπηρεσίας αρμοδιότητας Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών». 5. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-2004 (ΦΕΚ 180/Β /30-1-2004) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του ΥΠΠΟ στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟ». 6. Το Ν. 1958/91 (ΦΕΚ122/Α/5-8-1991) άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 7. Το ΠΔ. 99/92 (ΦΕΚ46/Α/24-3-92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων». 8. Τον Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/9-10-2001), άρθρο 19 33 «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων ολυμπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις». 9. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-06-2013) «Τροποποι ηση του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.». 10. Το ΠΔ. 118/2007 (ΦΕΚ150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».
11. Την Υ. Α. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 12. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α / 13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 13. Το ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ Α/194/ «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 14. Την ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΥΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/22-3-2011 ΦΕΚ 566/Β/ «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποι ες τι θενται στη δια θεση τους κατ εντολη του κυ ριου διατα κτη». 15. Τον Ν.3614/2007 (ΦΕΚ267/Α/03-02-2017) «Διαχείριση Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2003-2013» 16. Την αριθ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 17. Την με αριθ. πρωτ. 8076/26-11-2010 απόφαση ένταξης της πράξης «Στερέωση Αποκατάσταση Οχύρωσης της Ανακτορούπολης Ν. Περάμου, Ν. Καβάλας» στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ 2007-2013. 18. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ37-46/118687/4817/10-12-2010 υπουργική απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης. 19. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης της «Στερέωση Αποκατάσταση οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας», σύμφωνα με την με την υπ. αριθ. 56588/ΔΕ-7431/10/12/2010 (ΑΔΑ: 4ΙΦΜΦ-Τ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 20. Το αριθ. πρωτ. 2260/12-03-2014 (ΑΔΑΜ: 14REQ001918510 2014-03-12) εγκεκριμένο αίτημα προμήθειας της συγκεκριμένης δαπάνης. 21. Την αριθ. 2261/12-03-2014 έγκριση διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 22. Τον αριθ. πρωτ. 2262/12-03-2014 πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με μηχανικά μέσα για τις ανάγκες του υποέργου «Στερέωση-αποκατάσταση οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου Ν. Καβάλας» της πράξης «Στερέωση-αποκατάσταση οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου Ν. Καβάλας». 23. Την αριθ. 2513/28-03-2014 ακύρωση του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και έγκριση επαναπροκήρυξης του. 24. Την αριθ. 2681/03-04-2014 επαναπροκήρυξη του αναφερόμενου στο θέμα πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 25. Την αριθ. 3262/29-04-2014 απόφαση κατακύρωσης ή μη, του πρακτικού διενέργειας του εν λόγω πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 26. Την αριθ. 193/17-1-2014 απόφαση ορισμού μελών επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών για την 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καβάλας. 27. Την έγκαιρη κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και το σχετικό υπ. αριθ. 3467/07-05-2014 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών. Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με μηχανικά μέσα για τις ανάγκες του υποέργου «Στερέωση Αποκατάσταση Οχύρωσης
Ανακτορούπολης Ν. Περάμου, Ν. Καβάλας» της ενταγμένης στο Ε.Π Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ 2007 2013 πράξης «Στερέωση Αποκατάσταση Οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας» («Κωδ. Πράξης: 2010ΕΠΟ3180052 του Ε.Π. «Μακεδονία- Θράκη»). Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις εργασίες, σεβόμενος πλήρως τους όρους που τίθενται από αριθ. 2681/03-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΓΓ-ΡΞΣ) διακήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και την αριθ. 3107/22-04/2014 προσφορά του αναδόχου, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1. - Αντικείμενο της σύμβασης Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με μηχανικά μέσα για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Στερέωση Αποκατάσταση οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας». Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνουν: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργασίες εκσκαφών σε έδαφος γαιώδες 1 ημιβραχώδες συμπεριλαμβανομένης της φορτοεκφόρτωσης και της μεταφοράς των 830 μ3 προϊόντων εκσκαφής ακριβώς έξω από το χώρο του εργοταξίου. Α 2 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων για την τοποθέτηση υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού (πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής) 70 μ3 (μήκος 350 μ, διαστάσεις χάνδακα 0,50Χ0,40μ.) Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά 3 προϊόντων εκσκαφής εκτός του εργοταξίου σε νόμιμο χώρο απόθεσης μπάζων με 2000 μ3 Β ευθύνη του αναδόχου. 4 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής 1500 μ3
5 εξωτερικά του αρχαιολογικού χώρου στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του σημείου όπου είναι συγκεντρωμένα. Γενικές εργασίες εντός του αρχαιολογικού χώρου (Μεταφορά προϊόντων εκσκαφής ή οικοδομικού υλικού από ένα σημείο σε άλλο, επιφανειακοί καθαρισμοί και άλλες γενικές εργασίες) 40 h Οι περιοχές που θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποχωμάτωσης ορίζονται στο συνοδευτικό σχέδιο κάτοψης του χώρου. Στις εκτιμούμενες ποσότητες θα πρέπει να υπολογιστεί μια αυξομείωση 20% λαμβάνοντας υπόψη την ειδική φύση του αντικειμένου και ανάλογα με τα ευρήματα και την ποσότητα του οικοδομικού υλικού, το οποίο σε ποσοστό 50% θα περισυλλέγεται από το προσωπικό του έργου κατά την εκσκαφή (αφορά σε μεγάλο βαθμό τις εργασίες της ομάδας Α). Οι εργασίες αποχωμάτωσης / χωματουργικών εργασιών αφορούν τα παρακάτω τμήματα του αρχαιολογικού χώρου όπως φαίνονται στη συνημμένη κάτοψη του χώρου: Περιοχή Χ1 ανατολικά του μεταπύργιου διαστήματος Π11-Π13 με σημαντική κλίση, εμβαδού 506,00 μ 2 σε βάθος έως 0,5 μ. από το ανώτατο σημείο. (253.00 μ 3 ). Περιοχή Χ2 δυτικά του μεταπύργιου διαστήματος Π11-Π13 με σημαντική κλίση, εμβαδού 453,00 μ 2 σε βάθος έως 0.75 μ. (339,75 μ 3 ). Περιοχή Χ3 ανάμεσα στα κτίρια Κ7, Κ8 και Κ9, εμβαδού 375,00 μ 2 σε βάθος έως 0,50 μ. από το ανώτατο σημείο. (187.50 μ 3 ). Περιοχή Χ4 στο εσωτερικό του κτιρίου Κ7, εμβαδού 67,00 μ 2 σε βάθος έως 0,75 μ. από το ανώτατο σημείο. (50.25 μ 3 ). Περιοχή Χ5 νότια του αρχαιολογικού χώρου και στον εξωτερικό χώρο του εργοταξίου, όπου έχουν συγκεντρωθεί και αναμένεται να συγκεντρωθούν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της ομάδας Α, περίπου 3.500,00 μ 3. Από αυτά περίπου 2.000,00 μ 3 αναμένεται να απομακρυνθούν και 1.500,00 μ 3 αναμένεται να διαστρωθούν δίπλα στον χώρο συγκέντρωσης. Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων εργασιών (κυρίως για την ομάδα Α και όποιες εργασίες εκτελεστούν μέσα στον χώρο του εργοταξίου), απαιτείται η χρήση των παρακάτω μηχανημάτων: Ερπυστριοφόρος μικρός εκσκαφέας (mini/midi) τύπου BOBCAT / JCB / VOLVO κ.λ.π., 2-12 τόνων, χωρητικότητας κουβά έως 0,5 μ3.
Υδροστατικός Φορτωτής τύπου BOBCAT χωρητικότητας κουβά ως 0,5 m3. Φορτηγό έως 7,5 τόνων - Ανατροπή Όλες οι παραπάνω εργασίες, ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί και τα σημεία εργασιών θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο τεύχος τεχνικής περιγραφής του αναφερόμενου στο θέμα πρόχειρου διαγωνισμού, αποτυπώνονται παραπάνω αλλά και στο Παράρτημα I της παρούσας σύμβασης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελέσει όλες τις εργασίες με τις κατάλληλες προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην εν λόγω τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών μπορεί να γίνει τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο και τα ενδεχόμενα προβλήματα ανεύρεσης μη αναμενόμενων στοιχείων κατά την αποχωμάτωση. Σε περίπτωση που γίνει προσωρινή παύση των μηχανικών αποχωματώσεων, λόγω εύρεσης μη αναμενόμενων αρχαίων, ο ανάδοχος ενημερώνεται εγγράφως. Στην περίπτωση αυτή το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του έργου μετατίθεται ανάλογα με τις ημέρες προσωρινής παύσης. ΑΡΘΡΟ 2 - Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. 3. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας που έχει αναλάβει, με την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3. - Αξία 1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών με μηχανικά μέσα ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών # 14.292,60 # συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις της πράξης με κωδικό 2010ΕΠΟ3180052 της ΣΑΕΠ 031/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε συγχρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και
υπάρχει η σχετική πίστωση, σύμφωνα με την με την υπ. αριθ. 56588/ΔΕ-7431/10/12/2010 (ΑΔΑ: 4ΙΦΜΦ-Τ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει αιτιολογημένα και ανά πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης, σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι της παρούσας σύμβασης από την πλευρά του Αναδόχου. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιμήματος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. ΑΡΘΡΟ 4. - Τόπος / Τρόπος και Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών 1. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται έως την λήξη του έργου. Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. Σε περίπτωση παράτασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13, παρ.3 του Π.Δ.118/2007. 2. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει στον τόπο του έργου - Αρχαιολογικός χώρος Ανακτορούπολης Νέας Περάμου Ν. Καβάλας. 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες των επιβλεπόντων των έργων κατά τις εργασίες. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις στο χώρο του έργου που θα οφείλεται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση των προς ανάθεση εργασιών. 4. Η παραλαβή των ανωτέρω εργασιών θα γίνει αφού διαπιστωθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της 12η Ε.Β.Α. ότι αυτά ανταποκρίνονται ποιοτικά και ποσοτικά στις απαιτήσεις της υπηρεσίας και σύμφωνα µε τα άρθρα 27 και 28 του Π 118/2007. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των εργασιών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η παραλαβή θα ολοκληρωθεί δια της υπογραφής σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 5. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που τυχόν προκύπτουν, η μη συμμόρφωση του αναδόχου στα παραπάνω αναφερόμενα, μετά από τρεις (3) έγγραφες συστάσεις έχουν ως αποτέλεσμα να κηρυχθεί αυτός έκπτωτος. Έγγραφες συστάσεις μπορεί να είναι: η αναγραφή στο ημερολόγιο του έργου με ταυτόχρονη ενημέρωση του αναδόχου, η ειδοποίηση μέσω επιστολής ή μέσω mail του διαδικτύου στην ηλεκτρονική του διεύθυνση
που θα δηλώσει ο ανάδοχος ή μέσω fax στον αριθμό που θα δηλώσει ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 5.- Πληρωμή 1. Η πληρωμή για την εκτέλεση των εργασιών θα γίνει τμηματικά με την έκδοση τιμολογίου, ανάλογα με τα εκάστοτε παραδοθέντα και μετά την επιμέτρηση του επιβλέποντα του έργου και την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς εκτέλεση εργασιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της 12ης ΕΒΑ. Η πληρωμή μπορεί να γίνει τμηματικά με βάση τον παρακάτω πίνακα: A/A ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 2 ΟΜΑΔΑ Α 3.837,60 ΟΜΑΔΑ Β 10.455,00 2. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 2. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής. 3. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων, η οποία αποδίδεται από την Υπηρεσία. Για την παρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση. 4. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία κράτηση 0,1% στην καθαρή αξία των τιμολογίων, υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων φόρου, η οποία αποδίδεται από την Υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 6. - Χρόνος δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή της προσφοράς του μέχρι τη λήξη της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης, λόγω αλλαγής του χρονοδιαγράμματος του έργου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του Π.. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 7 - Εκχώρηση - Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταμένης της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 8. - Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει την προμήθεια που του ανατέθηκε. Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.Δ. 118/2007 ΑΡΘΡΟ 9 - Εμπιστευτικότητα - Πνευματικά Δικαιώματα 1. Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την
ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 10 - Γλώσσα Επικοινωνίας Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 11 - Δωσιδικία Εφαρμοστέο Δίκαιο Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 12 1. Η παρούσα Σύμβαση είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας. 2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης. 3. Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο μέλλον. 4. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προµήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 13 - Τροποποίηση όρων της σύμβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007.
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος και τα υπόλοιπα παραμένουν στην 12 η Εφορεία. ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Σταυρούλα Δαδάκη Προϊσταμένη της 12 ης ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Χρήστος Μπρούσας
Παράρτημα Ι Οι περιοχές που θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποχωμάτωσης ορίζονται στο παρακάτω σχέδιο κάτοψης του χώρου. Στις εκτιμούμενες ποσότητες θα πρέπει να υπολογιστεί μια αυξομείωση 20% λαμβάνοντας υπόψη την ειδική φύση του αντικειμένου και ανάλογα με τα ευρήματα και την ποσότητα του οικοδομικού υλικού, το οποίο σε ποσοστό 50% θα περισυλλέγεται από το προσωπικό του έργου κατά την εκσκαφή (αφορά σε μεγάλο βαθμό τις εργασίες της ομάδας Α). Οι εργασίες αποχωμάτωσης / χωματουργικών εργασιών αφορούν τα παρακάτω τμήματα του αρχαιολογικού χώρου όπως φαίνονται στη συνημμένη κάτοψη του χώρου: Περιοχή Χ1 ανατολικά του μεταπύργιου διαστήματος Π11-Π13 με σημαντική κλίση, εμβαδού 506,00 μ 2 σε βάθος έως 0,5 μ. από το ανώτατο σημείο. (253.00 μ 3 ). Περιοχή Χ2 δυτικά του μεταπύργιου διαστήματος Π11-Π13 με σημαντική κλίση, εμβαδού 453,00 μ 2 σε βάθος έως 0.75 μ. (339,75 μ 3 ). Περιοχή Χ3 ανάμεσα στα κτίρια Κ7, Κ8 και Κ9, εμβαδού 375,00 μ 2 σε βάθος έως 0,50 μ. από το ανώτατο σημείο. (187.50 μ 3 ). Περιοχή Χ4 στο εσωτερικό του κτιρίου Κ7, εμβαδού 67,00 μ 2 σε βάθος έως 0,75 μ. από το ανώτατο σημείο. (50.25 μ 3 ). Περιοχή Χ5 νότια του αρχαιολογικού χώρου και στον εξωτερικό χώρο του εργοταξίου, όπου έχουν συγκεντρωθεί και αναμένεται να συγκεντρωθούν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της ομάδας Α, περίπου 3.500,00 μ 3. Από αυτά περίπου 2.000,00 μ 3 αναμένεται να απομακρυνθούν και 1.500,00 μ 3 αναμένεται να διαστρωθούν δίπλα στον χώρο συγκέντρωσης. Γενικές παρατηρήσεις 1. Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων εργασιών (κυρίως για την ομάδα Α και όποιες εργασίες εκτελεστούν μέσα στον αρχαιολογικό χώρο / χώρο του εργοταξίου), είναι απαραίτητη η χρήση των παρακάτω μηχανημάτων: o Ερπυστριοφόρος μικρός εκσκαφέας (mini/midi) τύπου BOBCAT / JCB / VOLVO κ.λ.π., 2-12 τόνων, χωρητικότητας κουβά έως 0,5 μ 3. o Υδροστατικός Φορτωτής τύπου BOBCAT χωρητικότητας κουβά ως 0,5 m 3. o Φορτηγό έως 7,5 τόνων - Ανατροπή. 2. Ο χώρος πρώτης απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής και αποψιλώσεων ορίζεται νότια και εξωτερικά του αρχαιολογικού χώρου. 3. Η τελική απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής θα γίνει σε νόμιμο χώρο απόθεσης μπάζων με ευθύνη του αναδόχου. Ενδεικτικά αναφέρεται η λειτουργία χώρου εντός του Δήμου Παγγαίου σε απόσταση τα 5 χιλιόμετρα. 4. Oι τιμές της προσφοράς θα παραμείνουν ίδιες καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, δηλαδή 360 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της. 5. Η προσφορά θα δοθεί για το σύνολο των περιγραφομένων εργασιών. Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο.
6. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα έως και 360 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και η πληρωμή θα γίνει είτε τμηματικά ανά ομάδα εργασιών, είτε στο σύνολο των εργασιών. 7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες των επιβλεπόντων των έργων κατά τις εργασίες.
Παράρτημα ΙΙ Οικονομική Προσφορά Αναδόχου Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1. ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 3107/22-04-2014 11.620,00 14.292,60-15 -