ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΙΨ646Ψ8Ζ6-Ε10 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14SYMV001833193 2014-01-20 ΣΥΜΒΑΣΗ Στο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σήμερα την 30/12/2013 και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, το οποίο εδρεύει στην Ιερά Οδό 75 Βοτανικός Αθήνα Τ.Κ. 11855 με Α.Φ.Μ.: 090042651, Δ.Ο.Υ.: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κο Κωνσταντίνο Ι. Φεγγερό Πρύτανη του Ιδρύματος και 2.Της Εταιρείας με την επωνυμία «GENIUSNET Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι και στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 41 & Σαρανταπόρου, Τ.Κ. 15232 με ΑΦΜ: 999510100 και ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον: Νικολάου Βασίλη με Α.Δ.Τ. ΚΑΛ 17282 της ανωτέρω Εταιρείας εφεξής καλούμενης o «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». Αφού έλαβαν υπόψη τους : 1. Την Πρόσκληση ενδιαφέροντος και παραλαβής προσφορών για την ανάθεση της Προμήθειας: «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση του δικτύου κορμού του ΓΠΑ» συνολικού προϋπολογισμού # 8.000,00 # (οκτώ χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 1
2. Ότι η Ανάδοχος διαβεβαίωσε το Ίδρυμα (Γ.Π.Α.) ότι διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και οργάνωση για να ανταποκρίνεται εμπρόθεσμα στον προβλεπόμενο όγκο εργασιών και να παρέχει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες που αναφέρονται κατωτέρω σύμφωνα με την από 9/12/2013 προσφορά του (αρ. Πρωτ. ΓΠΑ 9686). 3. Ότι ενόψει των ανωτέρω, το Ίδρυμα (Γ.Π.Α.) αποδέχεται την πρόταση συνεργασίας της Αναδόχου Εταιρείας σύμφωνα με την 451/23-12-2013 απόφαση της Συγκλήτου και τους όρους του παρόντος: Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: 1. Την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση του δικτύου κορμού του ΓΠΑ» όπως ορίζονται από τις 02/12/2013 τεχνικές περιγραφές -προδιαγραφές του Τμήματος Δικτύων Διαδικτύου του Ιδρύματος όπως επισυνάπτονται στο Παράρτημα, αντί συνολικής τιμής # 7.931,04 # ( εφτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ενός ευρώ και τεσσάρων λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Άρθρο 2: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 2.1. Ο ανάδοχος θα παραδώσει ολόκληρη την προμήθεια εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους, ρήτρες και προϋποθέσεις της παρούσας. Οι προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και θα τοποθετηθούν στην προμήθεια θα είναι πάντα σύμφωνες με την από 09/12/2013 τεχνική προσφορά του αναδόχου, η οποία κρίθηκε και η πλέον συμφέρουσα για το Ίδρυμα. 2.2. Ο τόπος παράδοσης θα είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πιο συγκεκριμένα τα κτίρια και οι χώροι που αναφέρονται στον τίτλο της προμήθειας. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης των υλικών, εξαρτημάτων, κλπ της προμήθειας έως την παράδοση αυτής και την οριστική παραλαβή της (με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής - 1ου & Τελικού Λογαριασμού) από Επιτροπή του Γ.Π.Α. 2
Άρθρο 3: ΤΙΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 3.1. Η τιμή της κατασκευής της προμήθειας πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. προσδιορίζεται στην προσφορά του αναδόχου. Η εν λόγω τιμή παραμένει σταθερή για όλη τη διάρκεια του παρόντος και δεν μεταβάλλεται. 3.2. Η τιμή περιλαμβάνει όλα τα έξοδα και δαπάνες του αναδόχου, περιλαμβανομένων ενδεικτικά μεταφορικών εξόδων, οδοιπορικών, αποθήκευτρων, συσκευασίας κ.λπ.. Με την εξόφληση της τιμής εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Ιδρύματος (Γ.Π.Α.) έναντι του αναδόχου και ο τελευταίος ουδεμία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά του Ιδρύματος. 3.3. Η καταβολή του ανωτέρω τιμήματος θα γίνει με την έκδοση σχετικού τιμολογίου το οποίο ο ανάδοχος θα εκδώσει μετά την ποιοτική και ποσοτική οριστική παραλαβή της προμήθειας και θα παρακρατηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία φόρος 4% για προμήθεια υλικών επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου. Το ανωτέρω τιμολόγιο του αναδόχου εξοφλείται εντός εύλογου χρόνου και μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από την υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται. 3.4. Η πληρωμή της αξίας θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του αναδόχου σε βάρος των πιστώσεων του έργου (2005ΣΕ04600015-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Γ.Π.Α) το οποίο περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ 2013. Άρθρο 4: ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗ 4.1. Ο ανάδοχος ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τα είδη που θα παραδώσει και θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του συγκεκριμένου έργου βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, κατάλληλα για τη συμφωνημένη χρήση. Είναι επίσης πλήρως προσαρμοσμένα στις τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος και της από 09-12-2013 τεχνικής προσφοράς που κατατέθηκε από τον ανάδοχο. 3
4.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει την ποιότητα και τις προδιαγραφές των υλικών καθώς και ολόκληρης της προμήθειας πριν την παράδοσή των στο Ίδρυμα καθώς και να εγγυάται την καλή ποιότητα τους. Ο ανάδοχος επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ελαττωματικό είδος από το οποίο λείπουν οι συνομολογηθείσες ιδιότητες ή δεν είναι προσαρμοσμένο στις τεχνικές προδιαγραφές μετά από σχετική ενημέρωση του Ιδρύματος. 4.3. Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον ανάδοχο εκπλήρωσης του συνόλου ή μέρους των επιμέρους παραγγελιών του Ιδρύματος για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/07. 4.4. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει και τις απαιτούμενες, όπου χρειάζεται, άδειες χρήσης για τη νόμιμη χρήση και λειτουργία του έργου. Άρθρο 5: ΕΦΑΡΜΟΣΤEΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 5.1. Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν και συμπεριλαμβανομένων διαφορών περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτού είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Άρθρο 6: ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 6.1. Η παρούσα σύμβαση διαρκεί από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι τέσσερις (4) μήνες, μέχρι και την ποιοτική και ποσοτική οριστική παραλαβή της προμήθειας καθώς και την τελική εξόφληση του αναδόχου. Επίσης στο κομμάτι που αφορά την χρονική εγγύηση καλής λειτουργίας της προμήθειας που δίνεται από την ανάδοχο εταιρεία η παρούσα σύμβαση έχει ισχύ για όσο διάστημα καλύπτεται. 6.2. Η παρούσα λύεται πρόωρα και αζημίως για τα μέρη, είτε με ειδική έγγραφη συμφωνία υπογεγραμμένη νομίμως από τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη είτε με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση. 4
6.3. Σε περίπτωση που το ένα συμβαλλόμενο μέρος παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του που αναφέρεται στην παρούσα, που όλες θεωρούνται ουσιώδεις, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει αζημίως γι' αυτό οποτεδήποτε την παρούσα, και επιπλέον να απαιτήσει από τον αντισυμβαλλόμενό του την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε επελθούσας ζημίας του. Άρθρο 7: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ 7.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλο ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσης (νοούμενης ως μέρους και της εκτέλεσης μίας παραγγελίας ή μέρους παραγγελίας), χωρίς τη γραπτή έγκριση του αντισυμβαλλόμενου. Αυτά αφού συμφωνήθηκαν μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) αντίτυπα, τα οποία αφού υπογράφτηκαν ως ακολούθως, κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα, ενώ το τρίτο θα παραμείνει στο αρχείο του Ιδρύματος (Γ.Π.Α.). ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΦΕΓΓΕΡΟΣ 5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αθήνα, 2-12- 2013 Για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Π.Α.» ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται τόσο για την υποστήριξη των παρεχόμενων, από το Κέντρο Τηλεματικού Δικτύου Γ.Π.Α., προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών (τηλεδιάσκεψη, ζωντανή μετάδοση εικονορροών, δημιουργία και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου κ.λπ.) όσο και την κάλυψη τρεχουσών αναγκών ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη και παραγωγική λειτουργία του δικτύου δεδομένων του Γ.Π.Α. Συγκεκριμένα, αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και πλήρης λειτουργία δικτυακού εξοπλισμού (διαχειριζόμενοι μεταγωγείς managed switches, μετατροπείς SFP και λοιπά παρελκόμενα) ο οποίος θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει στο σύνολό της την προμήθεια, εγκατάσταση και όρους συντήρησης, και συγκεκριμένα: Την παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας 2 ετών για τον εξοπλισμό και τα συστήματα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη. Ο τοπικός αντιπρόσωπος να είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή για την μεταπώληση των προϊόντων που προσφέρει. Να διαθέτει κατάλληλη πιστοποιημένη τεχνική κατάρτιση από τον κατασκευαστή. Να δοθεί λίστα πελατών με εγκατεστημένους πίνακες στην Ελλάδα. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διατηρεί το δικαίωμα επιλογής τμήματος μόνον του εξοπλισμού στην περίπτωση κατά την οποία, είτε ο προμηθευτής δεν διαθέτει το σύνολο των ειδών τα οποία προδιαγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, ή το κόστος του εξοπλισμού υπερβαίνει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της παρούσας προκήρυξης. 6
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΑ: ΒΙΨ646Ψ8Ζ6-Ε10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα προϊόντα τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης 7 Υποχρ/κ ή Απαίτηση ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΟΣ (MANAGED 1.SWITCH GIGABIT ETHERNET SWITCH) 24 Ports Stackable Ενδεικτικός τύπος: Netgear ProSafe GS724TP ή αντίστοιχο προϊόν 1.1 Αριθμός μονάδων 8 1.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά 1.3 24 10/100/1000 Mbps auto-sensing Gigabit Ethernet ports τουλάχιστον 1.4 2 combo Gigabit copper/sfp slots τουλάχιστον 1.5 Forwarding modes: Store-and-forward 1.6 Bandwidth 48 Gbps τουλάχιστον Network latency: μικρότερη των 2,900 1.7 ns για 64-byte frames σε store-andforward mode για 1,000 Mbps τουλάχιστον 1.8 Buffer memory 3 MB τουλάχιστον 1.9 Στάθμη θορύβου (ISO 9296) 48 db μέγιστο 1.10 Περιλαμβάνει rack mount kit 1.11 Εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα και λειτουργίες 1.12 IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3x full-duplex flow Απάντηση προμηθευτή Παραπομπή 4500
α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.13 Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης control IEEE 802.3af (Power over Ethernet) IEEE 802.1Q static VLAN (128 groups, static) Voice VLAN IEEE 802.1p Class of Service (CoS) Port-based QoS DSCP-based QoS IEEE802.3ad link aggregation (manual or LACP) IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol SNMP v1, v2c, v3 RFC 1213 MIB II RFC 1643 Ethernet interface MIB RFC 1493 bridge MIB RMON group 1, 2, 3, 9 RFC 2131 DHCP client IEEE 802.1x Jumbo frame support Port-based security by locked MAC addresses Layers 2-4 based ACL Storm control for broadcast, multicast and unknown unicast packets IGMP snooping v1/v2 Port-based ingress rate limiting SNTP Port mirroring support (many to one) Web-based configuration Configuration backup/restore Password access control RADIUS support TACACS+ support Syslog Firmware upgradeable Πιστοποιήσεις CE mark, commercial FCC Part 15 Class A Υποχρ/κ ή Απαίτηση Απάντηση προμηθευτή Παραπομπή 8
α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κ ή Απαίτηση VCCI Class A C-Ticκ EN 55024 cul IEC 950/EN 60950 Small Form-Factor Pluggable Optical Module Gigabit Interface 2. Converter SFPMOD1 Ενδεικτικός τύπος: Cisco GE SFP 1000BASE-SX Fiber GLC-SX-MMD ή αντίστοιχο προϊόν 2.1 Αριθμός μονάδων 4 2.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά 2.3 Wavelength (nm) 850 2.4 Core size (μm) 62.5 και 50 Πλήρης συμβατότητα, συνδεσιμότητα 2.5 και διαλειτουργικότητα με εξοπλισμό Cisco Catalyst WS-C2960S-24TS και Cisco Catalyst WS-C2960S-48TS Υποστηριζόμενα πρότυπα Laser Class I 21CFR1040 LN#50 7/2001 Laser Class I IEC 60825-1 2.6 IEEE 802.3z IEEE 802.3ah GR-20-CORE: GR-326-CORE Small Form-Factor Pluggable Optical Module Gigabit Interface Converter 3. Ενδεικτικός τύπος: NetGear PROSAFE SFPMOD2 GBIC MODULE 1000BASE-SX FIBER SFP AGM731F ή αντίστοιχο προϊόν 3.1 Αριθμός μονάδων 8 3.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Χαρακτηριστικά 3.3 Wavelength (nm) 850 Πλήρης συμβατότητα, συνδεσιμότητα 3.4 και διαλειτουργικότητα με τον υπό προμήθεια εξοπλισμό της παραγράφου «1.SWITCH» Υποστηριζόμενα πρότυπα Προδιαγραφή MSA 3.5 IEEE 802.3z/Gigabit Ethernet 1.0625GBd Fiber Channel FC- PI 100-M5-SN-I Rev.13 9 Απάντηση προμηθευτή Παραπομπή 1500 1500
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Εργου : 8.000 Ευρώ ΑΔΑ: ΒΙΨ646Ψ8Ζ6-Ε10 O συντάκτης Αθανάσιος Μακρανδρεου Τεχνικός Υπεύθυνος Τμήματος Δικτύων - Διαδικτύων 10