15SYMV

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.03 17:24:33 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΑΩΦ469Η2Π-ΣΜΔ ΣΥΜΒΑΣΗ 4016/3-3-2015 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: (ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ) Συνολικού Συμβατικού Τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (22. 254,10 ) ΚΑΕ:1511 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 15000000-8 1

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 4016/3-3-2015 Στην Τρίπολη σήμερα την 3 η Μαρτίου, ημέρα Τρίτη του έτους 2015, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης που εδρεύει στην οδό Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή κ. Νικόλαο Χρόνη και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΟΛΛΙΑΣ που εδρεύει στην Τρίπολη επί της οδού Αγίου Τρύφωνος 5 Τ.Κ. 22100, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 020650165, υπάγεται στη ΔΥΟ Τρίπολης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΑΝΔΡΕΑ Ι. ΚΟΛΛΙΑ, με ΑΔΤ ΑΒ395978, κάτοικο Τρίπολης ΤΚ 22100, τηλέφωνο 2710 225140 και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», Λαμβάνοντας υπόψη : 1. Την από 11/02/2015 πρόσκληση του Νοσοκομείου μας για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ. 2. Την υπ αριθ. 2877/13-02-2015 προσφορά της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ. 3. Την 7/26-02-2015 (θέμα 6 ο οικονομικό) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης αποτελέσματος διαγωνιστικής διαδικασίας με λήψη προσφορών για την προμήθεια τροφίμων, για ένα έτος (ΑΔΑ: 779Τ469Η2Π-Ζ3Ο). 4. Την υπ αριθ. 318/27-2-2015 (7ΣΙΡ469Η2Π-ΞΜ2) απόφαση της ανάληψης δέσμευσης. Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας για «ΤΡΟΦΙΜΑ, ειδικότερα: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ». Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό την 7/26-02-2015 (θέμα 6 ο οικονομικό) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης αποτελέσματος διαγωνιστικής διαδικασίας με λήψη προσφορών για την προμήθεια τροφίμων, για ένα έτος (ΑΔΑ: 779Τ469Η2Π-Ζ3Ο). Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει : Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 3 Γάλα ελαφρύ (συσκευασία ΤΕΜΑΧΙΑ 9.000 0,58 5.220,00 των 410 γραμ περίπου ) ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 4 Γάλα πλήρες (συσκευασία ΤΕΜΑΧΙΑ 400 0,94 376,00 των 410 γραμ) (Νουνού ή Βλάχας) ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 8 Φασόλια ξερά μέτρια ( σε ΚΙΛΑ 750 2,07 1.552,50 2

συσκευασία των 500 γραμ ή κιλού) 17 Κομπόστα ροδάκινο ΚΙΛΑ 4.000 1 4.000,00 (συσκευασία του 1 κιλού) 25 Φιδές άτριφτος (συσκευασία ΚΙΛΑ 150 2,39 358,50 των 250 γραμ. ή 500 γραμ ή κιλού) 28 Ζελέ (συσκευασία του 1 ΚΙΛΑ 80 6,35 508,00 κιλού) (πλην βατόμουρου) 33 Δυόσμος σε κουτάκια ΚΟΥΤΑΚΙΑ 30 1,05 31,50 34 Μπαχάρι τριμμένο ΚΙΛΑ 5 6,79 33,95 (συσκευασία του 1 κιλού ) 35 Μπαχάρι άτριφτο ΚΙΛΑ 1 6,80 6,80 (συσκευασία του 1 κιλού) 36 Κανέλα τριμμένη ΚΙΛΑ 5 9,65 48,25 (συσκευασία του 1 κιλού) 37 Κανέλα άτριφτη ΚΙΛΑ 1 6,80 6,80 (συσκευασία του 1 κιλού ) 39 Γαρίφαλο άτριφτο ΚΙΛΑ 1 9,90 9,90 (συσκευασία του 1 κιλού ) 41 Ρίγανη (συσκευασία του 1 ΚΙΛΑ 25 11,90 297,50 κιλού ) 53 Χυλοπίτες (συσκευασία ΚΙΛΑ 900 2,70 2.430,00 κιλού) 55 Φύλλα δάφνης σε κουτάκι ΚΟΥΤΙ 11 0,99 10,89 59 Σόδα μαγειρικής δοχείο ΚΙΛΑ 3 3,80 11,40 (συσκευασία 1 κιλού) 87 Σιμιγδάλι χονδρό ΚΙΛΑ 150 1,90 285,00 (συσκευασία των 500 γραμ ή κιλού). 88 Γάλα πλήρες (συσκευασία ΤΕΜΑΧΙΑ 400 0,58 232,00 των 410 γραμ) ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 2,44 1.464,00 (συσκευασία 10 κιλών ). 2 H τιμή είναι ανά κιλό ΚΙΛΑ 600 ΠΙΠΕΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 1 9,65 289,50 38 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 30 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 1 16,40 16,40 40 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 1 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΧΥΜΑ 1 83 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 600 1,98 1.188,00 ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ ΣΕ 16,45 1.316,00 85 ΦΑΚΕΛΑΚΙ 100 ΓΡ ή κιλό ΚΙΛΑ 80 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13 % = 19.681,49 & 19.692,890 23% (ΣΟΔΑ) 11,40 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 22.254,10 Η παράδοση των ειδών θα γίνεται καθημερινά από τον προμηθευτή στο ΓΝ Τρίπολης και στο Ψυχιατρικό τομέα αυτού σε ώρες που θα οριστούν σε συνεννόηση με τους Υπεύθυνους της Αποθήκης Τροφίμων αυτών. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Οι τιμές των ειδών παραμένουν σταθερές και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου 3

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (22. 254,10 ). ΤΜΗΜΑΤΑ, ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι παραγγελίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, τμηματικά, με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή, ύστερα από αποστολή εγγράφου αιτήματος, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη του αιτήματος. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Η συνολική διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, από 3/3/2015 έως 2/3/2016 με εξαίρεση τα είδη : α/α 3, 4, 8, 25, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 88, 38, 40 και 83, για τα οποία η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από 8/4/2015 έως 7/4/2016. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) και θα οριστεί ο υπεύθυνος του έργου από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών- παραγγελιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07. ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των: ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (22. 254,10 ) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 4

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Κρατήσεις: όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Οι τιμές των ειδών παραμένουν σταθερές και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από 5

την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρώθουν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΟΛΛΙΑΣ, με ΑΔΤ ΑΒ395978, κάτοικο Τρίπολης ΤΚ 22100, τηλέφωνο 2710 225140. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια που εδρεύει η Αναθέτουσα Αρχή, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Από αυτά, το ένα (1) έλαβε ο Προμηθευτής και τα λοιπά το Νοσοκομείο Τρίπολης. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΠΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΘΗΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ 6