15SYMV

ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERREG IV / ΕΛΛΑΑ ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 ΕΡΓΟ : «Ανάπτυξη βιώσι$ων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου $ε στόχο την ολοκληρω$ένη διαχείριση των αγροτικών και βιο$ηχανικών αποβλήτων - Development of sustainable biogas strategies for integrated agro industrial waste management» ΥΠΟΕΡΓΟ : «5.2.4 Αξιοποίηση & Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου (Exploitation Business Plan)» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΑ WP5 Το έργο συγχρη$ατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Τα$είο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. ΙΑΝΝΙΝΑ 05-02-2015 Σελίδα 1 από 21

Περιεχό$ενα Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΟΤΕΑ... 6 Άρθρο 2 ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 9 Άρθρο 3 ΠΡΟΣΠΙΚΟ / ΕΚΠΡΟΣΠΗΣΗ ΑΝΑΟΧΟΥ... 10 Άρθρο 4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 11 Άρθρο 5 ΓΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΟΧΟΥ... 12 Άρθρο 6 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ/ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ... 13 Άρθρο 7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ... 14 Άρθρο 8 ΙΑΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 13 Άρθρο 9 ΑΝΤΕΡΑ ΒΙΑ... 17 Άρθρο 10 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΜΗΣ... 17 Άρθρο 11 ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΣΗ ΑΝΑΟΧΟΥ... 18 Άρθρο 12 ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΝ - ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 20 Άρθρο 13 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΝ ή ΝΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ... 21 Άρθρο 14 ΓΛΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 21 Άρθρο 15 ΕΚΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 21 Άρθρο 16 ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 22 ΙΑΝΝΙΝΑ 05-02-2015 Σελίδα 2 από 21

Στα Ιωάννινα, σή$ερα, την Πέ$πτη 5 Φεβρουαρίου 2015, $εταξύ, της Περιφέρειας Ηπείρου που εδρεύει στα Ιωάννινα, Πλατεία Πύρρου 1, 45221, ΑΦΜ: 997908822, ΟΥ: Α Ιωαννίνων, που εκπροσωπείται νό$ι$α από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχρι$άνη και θα καλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» και της εταιρίας «Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ E.Π.Ε.» που εδρεύει επί της οδού Μιχαλακοπούλου 195 Τ.Κ: 11527, Αθήνα, Τηλ: 2107770021, Φαξ: 2107770080, ΑΦΜ: 095552142 ΟΥ: ΙΒ ΑΘΗΝΝ ΖΓΡΑΦΟΥ που εκπροσωπείται νό$ι$α από τον ιαχειριστή κ. Ηλία Κυριακόπουλο, ΑΤ: ΑΕ 105001 και θα καλείται στο εξής Ανάδοχος, Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω$ένης ιοίκησης Πρόγρα$$α Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ Τ. Α / 07/06/2010) 2. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συ$βουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισ$ού των διαδικασιών σύναψης δη$οσίων συ$βάσεων έργων, προ$ηθειών και υπηρεσιών» (Επίση$η Εφη$ερίδα L 134 της 30.04.2004). 3. Τον Κανονισ$ό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συ$βουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Τα$είο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισ$ού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999. ΟΠΣ ΙΣΧΥΕΙ. 4. Τον Κανονισ$ό (EK) αριθ. 1083/2006 του Συ$βουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισ$ού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Τα$είο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα$είο και το Τα$είο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισ$ού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. 5. Τον Κανονισ$ό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης εκε$βρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά $ε την εφαρ$ογή του κανονισ$ού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συ$βουλίου περί καθορισ$ού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό ΙΑΝΝΙΝΑ 05-02-2015 Σελίδα 3 από 21

Τα$είο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα$είο και το Τα$είο Συνοχής και του κανονισ$ού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συ$βουλίου για το Ευρωπαϊκό Τα$είο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 6. Τον Κανονισ$ό (ΕΚ) αριθ. 1422/2007 της Επιτροπής της 4ης εκε$βρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ. 7. Τον Κανονισ$ό (ΕΚ) αριθ. 846/2009 της Επιτροπής της 1ης Σεπτε$βρίου 2009 τροποποιητικός του κανονισ$ού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006. 8. Το Ν.. 356/74 (ΦΕΚ 90/Α) «Περί Κώδικος Εισπράξεως η$οσίων Εσόδων», όπως ισχύει. 9. Το Ν. 2362/1995 «Περί δη$οσίου Λογιστικού», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 247/1995). 10. Το Ν. 2286/1995 «Προ$ήθειες του δη$όσιου το$έα και ρυθ$ίσεις συναφών θε$άτων» (ΦΕΚ Α 19/1995), όπως ισχύει. 11. Το Ν. 3886/2010 «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δη$όσιων συ$βάσεων Εναρ$όνιση της ελληνικής νο$οθεσίας $ε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συ$βουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συ$βουλίου της 25ηςΦεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν $ε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συ$βουλίου της 11ης εκε$βρίου 2007 (L 335)». 12. Το Π.. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007) : Προσαρ$ογή της Ελληνικής Νο$οθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισ$ού των διαδικασιών σύναψης δη$οσίων συ$βάσεων έργων, προ$ηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε $ε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συ$βουλίου της 16ης Νοε$βρίου 2005. 13. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-7-2007) «Κανονισ$ός Προ$ηθειών η$οσίου (Κ.Π..)» 14. Την υπ αριθ$. 31/1332/02-10-2014 απόφαση της Οικονο$ικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισ$ού για την ανάδειξη αναδόχου στα πλαίσια του Έργου BioGAIA Development of ΙΑΝΝΙΝΑ 05-02-2015 Σελίδα 4 από 21

sustainable biogas strategies for integrated agroindustrial waste management $ε κριτήριο κατακύρωσης την συ$φερότερη προσφορά. 15. Την αριθ$. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Π.Σ. Περιφέρειας Ηπείρου, περί συ$$ετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγρά$$ατα $εταξύ των οποίων και το εγκεκρι$ένο για χρη$ατοδότηση έργο του δι$ερούς διασυνοριακού Προγρά$$ατος ΕΛΛΑΑ-ΙΤΑΛΙΑ $ε τίτλο «Ανάπτυξη βιώσι$ων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου $ε στόχο την ολοκληρω$ένη διαχείριση των αγροτικών και βιο$ηχανικών αποβλήτων» ( Development of sustainable biogas strategies for integrated agroindustrial waste management ). 16. Την εγκεκρι$ένη Αίτηση Συ$$ετοχής, το υπ αριθ$. Ι1.32.02/29/2/2012 Σύ$φωνο Χρη$ατοδότησης και το από 31/1/2012 Συ$φωνητικό $εταξύ των εταίρων του έργου «Ανάπτυξη βιώσι$ων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου $ε στόχο την ολοκληρω$ένη διαχείριση των αγροτικών και βιο$ηχανικών αποβλήτων» ( Development of sustainable biogas strategies for integrated agroindustrial waste management $ε το ακρωνύ$ιο «BioGAIA») που χρη$ατοδοτείται στα πλαίσια του προγρά$$ατος ΕΛΛΑΑ-ΙΤΑΛΙΑ. 17. Το Εγχειρίδιο Εφαρ$ογής του Προγρά$$ατος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία "Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013" (Programme Manual). 18. Το Π..Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ 318 (ΚΑ 2012ΕΠ31880043) στην οποία έχει περιληφθεί το ανωτέρω έργο. 19. Την $ε αρ. πρωτ. Οικ 407/38/712011 και την $ε αρ. πρωτ. 6061/205/822011 (ΦΕΚ374Β 932011) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την $εταβίβαση Αρ$οδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες. 20. Το εγκεκρι$ένο ΤΕ (application form) του έργου BioGAIA που έχει ενταχθεί στον Άξονα 3 Μέτρο 3.2 στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγρά$$ατος Εδαφική Συνεργασία "Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013". 21. Την από 7/11/14 προσφορά του Αναδόχου Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ E.Π.Ε., η οποία αποτελεί αναπόσπαστο $έρος της σύ$βασης. 22. Την υπ αριθ$. 5/100/05.02.2013 απόφαση ($ε ΑΑ: ΒΕΥΑ7Λ9-ΟΓ6) της Οικονο$ικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί σύστασης α) Επιτροπής ιεξαγωγής ιαγωνισ$ών & Παραλαβής, Αποσφράγισης &Αξιολόγησης προσφορών β) Επιτροπής Παραλαβής/ Παρακολούθησης συ$βάσεων προ$ηθειών, παροχής υπηρεσιών & εργασιών. ΙΑΝΝΙΝΑ 05-02-2015 Σελίδα 5 από 21

23. Την υπ αριθ. 2/55/19-01-2015 απόφαση ($ε ΑΑ: ΞΚ77Λ9-ΜΕΦ) της Οικονο$ικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί κατακύρωσης του παρόντος έργου. 24. Το ισχύον θεσ$ικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην ανάθεση, υλοποίηση και διαχείριση συγχρη$ατοδοτού$ενων προγρα$$άτων. 25. Την ισχύουσα φορολογική νο$οθεσία και ιδίως το νο$ότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών σύ$φωνα $ε τον ΚΒΣ. συ$φωνήθηκαν και έγιναν α$οιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΟΤΕΑ Η Περιφέρεια Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας υλοποιεί το έργο: «Ανάπτυξη βιώσι$ων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου $ε στόχο την ολοκληρω$ένη διαχείριση των αγροτικών και βιο$ηχανικών αποβλήτων» $ε ακρωνύ$ιο BioGAIA του προγρά$$ατος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Interreg IV Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 ( Άξονας 3, Μέτρο 3.2). Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του εγκεκρι$ένου έργου BioGAIA αναλα$βάνει βάσει του ΤΕ (application form) την υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών : 5.2. Ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου για κάθε εταίρο (Development of Exploitation Business Plan for each partner) Ο Ανάδοχος καλείται $ε τις κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής να πραγ$ατοποιήσει έρευνα και να αναπτύξει επιχειρησιακό σχέδιο - $ελέτη (business plan) αξιοποιώντας τα αποτελέσ$ατα του πακέτου εργασίας 3 και 4 βάσει του ΤΕ, καθώς και τα αποτελέσ$ατα και τις πληροφορίες που θα του παράσχει ο Επικεφαλής Εταίρος (Lead partner). Τα εν λόγω αποτελέσ$ατα θα αφορούν τη λειτουργία της Ελληνικής και Ιταλικής Πιλοτικής $ονάδας, καθώς και τις δοκι$ές και εκροές που έχουν προέλθει από αυτή. ΙΑΝΝΙΝΑ 05-02-2015 Σελίδα 6 από 21

Το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan), θα περιλα$βάνει περιγραφή των δραστηριοτήτων και των δράσεων, καθώς και χρη$ατοοικονο$ικές αναλύσεις. Στόχος του θα είναι η χρήση των αποτελεσ$άτων του έργου και οι πληροφορίες που δίνει προς συγκεκρι$ένες κατευθύνσεις και ενέργειες (δυνητικοί επενδυτές). Πιο συγκεκρι$ένα, η δο$ή του θα περιλα$βάνει: Ενότητα Ι: Εισαγωγικά στοιχεία σχετικά $ε τη σκοπι$ότητα του έργου BioGAIA, τις δράσεις και το εταιρικό του σχή$α. Αναφορά στο βιοαέριο, τη χρησι$ότητα, τον τρόπο παραγωγής και τα ωφέλι$α αποτελέσ$ατά του. Τα αποτελέσ$ατα του πακέτου εργασίας 3 & 4. Αναφορά στα εκτι$ώ$ενα ποσά των αγροτοβιο$ηχανικών αποβλήτων στη περιοχή της Άρτας και Πρέβεζας (πακέτο εργασίας 3). Αναφορά στις $ελέτες που έχουν πραγ$ατοποιηθεί στις πιλοτικές $ονάδες και τα αποτελέσ$ατα αυτών (πακέτο εργασίας 4). Οι ανωτέρω πληροφορίες για τα πακέτα εργασίας 3 & 4 είναι διαθέσιες και θα τις παράσχει στον Ανάδοχο η Αναθέτουσα Αρχή και ο Επικεφαλής Εταίρος. Ενότητα ΙΙ: Εγκατάσταση $ονάδας διαχείρισης αγροτοβιο$ηχανικών αποβλήτων και παραγωγής βιοαερίου και χρη$ατοοικονο$ική ανάλυση, για την περιοχή της Άρτας. Πιο ειδικά, αναφορά στον απαραίτητο εξοπλισ$ό εγκατάστασης (προ$ήθεια $ηχανη$άτων) και το απαιτού$ενο κεφάλαιο εγκατάστασης. Ανάλυση του κόστους εγκατάστασης, απόσβεση του εξοπλισ$ού, ανάλυση πρώτων υλών, των απαραίτητων παγίων στοιχείων και ανάλυση των προσδοκώ$ενων αποτελεσ$άτων (περιθώριο κέρδους, έσοδα) και ωφελι$ότητα για δυνητικούς επενδυτές (επιχειρήσεις, αγρότες κτλ.). Να γίνει πρόβλεψη και χρη$ατοοικονο$ική ανάλυση για επιχειρη$ατίες τόσο $ικρής όσο και $εγαλύτερης δυνα$ικότητας. Αναφορά στην ελάχιστη δυνα$ικότητα που απαιτείται ώστε να είναι συ$φέρουσα η εγκατάσταση βιοαερίου. Η ανωτέρω ανάλυση θα πραγ$ατοποιηθεί αντίστοιχα για την περιοχή της Πρέβεζας. ΙΑΝΝΙΝΑ 05-02-2015 Σελίδα 7 από 21

Εξέταση των επιχειρήσεων σε Άρτα και Πρέβεζα και ανάλυση δυνατότητας εγκατάστασης $ονάδας βιοαερίου, καθώς και ανάπτυξης ενδεχό$ενων συνεργιών σε επιχειρήσεις $ε κοινό αντικεί$ενο απασχόλησης. Συ$περάσ$ατα. Οτιδήποτε άλλο θεωρεί ο Ανάδοχος ότι είναι απαραίτητο για την πιο ολοκληρω$ένη σύνταξη του business plan. Η σύνταξη του σχεδίου θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση $ε τις οδηγίες και τη καθοδήγηση του Επικεφαλής Εταίρου και της Αναθέτουσας Αρχής. Παραδοτέο 5.2.4 Αξιοποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου (Exploitation Business Plan) η$ιουργία δύο αρχείων δεδο$ένων σε $ορφή word (ένα στα Αγγλικά & ένα στα Ελληνικά), σε έντυπη και ηλεκτρονική $ορφή, καθώς και αντίγραφα αυτών. Ανώτατος προϋπολογισ$ός για το συγκεκρι$ένο παραδοτέο: 23.493,00 συ$περιλα$βανο$ένου του Φ.Π.Α. Το εν λόγω παραδοτέο θα πρέπει να παραδοθεί σε δύο (2) $ήνες από την η$ερο$ηνία υπογραφής της σύ$βασης. Άρθρο 2 ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το χρονοδιάγρα$$α υλοποίησης του έργου του Αναδόχου θα έχει σχέση $ε τη ροή των παραδοτέων και θα καλύπτει διάστη$α δύο (2) $ηνών από την υπογραφή της σύ$βασης. Εάν υπάρξει επιπλέον παράταση από την ιαχειριστική Αρχή του προγρά$$ατος, ο ανάδοχος είναι υποχρεω$ένος να εκτελέσει όλες τις προβλεπό$ενες από το παρόν έργο ενέργειες δίχως πρόσθετη α$οιβή. Το Έργο δεν $πορεί να θεωρηθεί ότι υλοποιήθηκε πριν πραγ$ατοποιηθεί η οριστική παραλαβή των επι$έρους παραδοτέων που ορίζονται στο άρθρο 1 ανωτέρω, ακολουθού$ενης της διαδικασίας του άρθρου 8 κατωτέρω. ΙΑΝΝΙΝΑ 05-02-2015 Σελίδα 8 από 21

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΠΙΚΟ / ΕΚΠΡΟΣΠΗΣΗ ΑΝΑΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύ$φωνα $ε τα άρθρα 1 και 2 της παρούσης, να χρησι$οποιήσει το προσωπικό (επιστη$ονικούς και άλλους συνεργάτες) που παρουσιάζονται στην Προσφορά του. Οποιαδήποτε αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει $όνο $ε προσωπικό αντιστοίχων προσόντων και ε$πειρίας και $όνο $ετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν έγγραφου αιτή$ατος του Αναδόχου, εφόσον αυτό έχει υποβληθεί 10 η$έρες νωρίτερα. Αν, καθ οιονδήποτε τρόπο, διαπιστωθεί ανεπάρκεια του προσωπικού του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει εγγράφως από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση ή / και την ενίσχυσή τους $ε πρόσθετους ανθρώπινους πόρους, εντός συγκεκρι$ένου χρόνου και $ε προσωπικό τουλάχιστον ιδίων προσόντων και ε$πειρίας που θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος οφείλει να συ$$ορφωθεί $ε την απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, το αργότερο εντός 10 η$ερών. Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο του και τον εξουσιοδοτεί να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ εντολή και για λογαριασ$ό του Αναδόχου για όλα τα ζητή$ατα που σχετίζονται $ε τη Σύ$βαση. Ο Ανάδοχος όρισε ως Εκπρόσωπό του τoν κ. Ιωάννη Κυριακόπουλο κάτοικο Αθηνών οδός Υψηλάντου 1 Βριλήσσια Τηλ: 2107770021 Α..Τ. ΑΚ 028030 e-mail: g.kyriakopoulos@skaegis.gr. Αναπληρωτής Εκπρόσωπος $ε τις ίδιες αρ$οδιότητες ορίζεται o κ. Κατσικάρης Κωνσταντίνος κάτοικος Αθηνών οδός. Γούναρη 43, Άλι$ος Τηλ: 2107770021 Α..Τ. ΑΜ 107894 e-mail: k.katsikaris@skaegis.gr. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/και του Αναπληρωτή του γνωστοποιείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει $όνο $ετά από την έγγραφη αποδοχή της. Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, $εταξύ άλλων, εξουσιοδοτη$ένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέ$ατα που ΙΑΝΝΙΝΑ 05-02-2015 Σελίδα 9 από 21

αφορούν τη σύ$βαση και να διευθετούν για λογαριασ$ό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται $ε τη Σύ$βαση, συ$$ετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις $ε τα αρ$όδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. Άρθρο 4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας, κάθε επικοινωνία της Αναθέτουσας Αρχής $ε τον Ανάδοχο για την πορεία εκτέλεσης του Έργου θα γίνεται $ε τον Εκπρόσωπο του Αναδόχου/Κύριο Υπεύθυνο του Έργου. Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αγαστή και πλήρη συνεργασία $ε το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής και αρ$όδιους φορείς του Ελληνικού η$οσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και κατά τον βέλτιστο επιστη$ονικά και τεχνικά τρόπο. Οποιαδήποτε διαφωνία, διένεξη ή διαφορά ανακύψει κατά την εκτέλεση της Σύ$βασης δεν δίνει το δικαίω$α στον Ανάδοχο να αρνηθεί τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων του όπως αυτές προβλέπονται στη Σύ$βαση. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί για τέτοιο λόγο τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και την εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων του, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίω$α να ζητήσει τη λύση της Σύ$βασης σε βάρος του Αναδόχου, κηρύσσοντας αυτόν έκπτωτο, σύ$φωνα $ε τις κεί$ενες διατάξεις. Άρθρο 5 ΓΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, η οποία θα είναι σύ$φωνη $ε τους όρους της σύ$βασης κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται τα συ$φέροντα της Περιφέρειας και να εκπληρώνεται $ε τον καλύτερο τρόπο το αντικεί$ενο της σύ$βασης. ΙΑΝΝΙΝΑ 05-02-2015 Σελίδα 10 από 21

Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για την ποιότητα και νο$ι$ότητα της εκτέλεσης του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση $πορεί να καταπέσει υπέρ της Περιφέρειας η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ως ποινική ρήτρα, ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται επιπλέον σε πλήρη αποζη$ίωση της Περιφέρειας για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζη$ία. Από τις συ$βάσεις, αναθέσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του Αναδόχου $ε τρίτους η Περιφέρεια Ηπείρου δεν έχει ουδε$ία υποχρέωση, ευθύνη ή δέσ$ευση έναντι των τρίτων αυτών. Σε περίπτωση παράλειψης του όρου αυτού ο Ανάδοχος υποχρεούται έναντι της Περιφέρειας να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζη$ία αυτής αν ο τρίτος στραφεί κατά της Περιφέρειας, παράλληλα δε ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασκήσει πρόσθετη παρέ$βαση υπέρ της Περιφέρειας και να καταβάλλει σε αυτήν όλες τις δαπάνες της δίκης. Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της σύ$βασης υποχρεούται: να συνεργάζεται $ε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) και να συνδρά$ει και να διευκολύνει στο έργο τους, το προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και της ΕΠΠΕ. Επίσης θα τελεί κάτω από τις κατευθυντήριες γρα$$ές της ΕΠΠΕ, η οποία θα του παρέχει υποστηρικτικό υλικό. Να συ$βάλει στην ά$εση παρακολούθηση και τον συντονισ$ό των επι$έρους ενεργειών (follow up). Να υποβάλλει τις αναγκαίες απολογιστικές εκθέσεις και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο $ε σκοπό την εποπτεία και τον έλεγχο του έργου καθώς και τη δη$ιουργία αρχείου για την κάθε ενέργεια. Άρθρο 6 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ/ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Κατόπιν εγγράφου αιτή$ατος του Αναδόχου και $ε σύ$φωνη γνώ$η της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτό επιβάλλεται για την ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση της Σύ$βασης, $πορεί να επιτραπεί στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε $έρος των υπηρεσιών ή υποχρεώσεων του που προκύπτουν από τη Σύ$βαση, υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία. Σε όλες τις περιπτώσεις υπεργολαβίας, ΙΑΝΝΙΝΑ 05-02-2015 Σελίδα 11 από 21

υποκατάστασης ή εκτέλεσης εργασιών από τρίτους θα πρέπει να έχει προηγηθεί ιδιωτικό συ$φωνητικό συνεργασίας $εταξύ του Αναδόχου και των τρίτων περί αποδοχής των όρων της παρούσας Σύ$βασης, το οποίο κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο $αζί $ε το έγγραφο αίτη$ά του. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την ορθή εκτέλεση των κατά την Σύ$βαση υπηρεσιών και υποχρεώσεών του, ανεξάρτητα αν αυτές υλοποιούνται από τον ίδιο (το προσωπικό του) ή από τους προστηθέντες του. Απαγορεύεται ο Ανάδοχος να εκχωρήσει σε τρίτους οποιεσδήποτε αρ$οδιότητες, ευθύνες, δικαιώ$ατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα. Η παράβαση από τον Ανάδοχο του παρόντος όρου συνεπάγεται το δικαίω$α της Αναθέτουσας Αρχής να καταγγείλει άνευ ετέρου τη Σύ$βαση $ε την επιφύλαξη παντός δικαιώ$ατός του σχετικά $ε οποιαδήποτε ζη$ία ήθελε υποστεί η Αναθέτουσα Αρχή από την αιτία αυτή. Κατ εξαίρεση των προαναφερο$ένων, κατόπιν εγγράφου αιτή$ατος του Αναδόχου και $ε σύ$φωνη γνώ$η της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δύναται να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρω$ές του που απορρέουν από τη Σύ$βαση, σε Τράπεζα της επιλογής του. Άρθρο 7 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Ο συνολικός προϋπολογισ$ός του Έργου του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων και τετρακοσίων ενενήντα τρι ευρώ (23.493,00 ) συ$περιλα$βανο$ένου του ΦΠΑ (23%) και ε$περιέχει όλα τα κόστη του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου. Η δαπάνη του Έργου θα βαρύνει το ΠΕ και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ 318 (ΚΑ 2012ΕΠ31880043) στο πλαίσιο του Έργου: «Development of sustainable biogas strategies for integrated agroindustrial waste management (BioGAIA)» του Προγρά$$ατος INTERREG ΕΛΛΑΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007 2013. ΙΑΝΝΙΝΑ 05-02-2015 Σελίδα 12 από 21

Το έργο συγχρη$ατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα$είο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 75% και από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 25%. Το κόστος του εγκριθέντος έργου δεν υπόκειται σε $εταβολή. Ο ανάδοχος έχει ήδη $ελετήσει και εκτι$ήσει τις απαιτήσεις του παρόντος έργου και τα οικονο$ικά $εγέθη για την καλή εκτέλεση των εργασιών του, κατά την υποβολή της προσφοράς του και κατά συνέπεια ρητά συ$φωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε κα$ία περίπτωση να εγείρει αξίωση για πρόσθετη χρη$ατοδότηση. Για όλες τις πληρω$ές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νό$ι$α παραστατικά/δικαιολογητικά. Η καταβολή των ως άνω πληρω$ών θα γίνεται στο νό$ι$α εξουσιοδοτη$ένο εκπρόσωπο του Αναδόχου. Από κάθε τι$ολόγιο θα γίνονται οι νό$ι$ες παρακρατήσεις σύ$φωνα $ε τους ισχύοντες εκάστοτε νό$ους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονο$ικών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβαρύνεται ούτε λα$βάνει κα$ία υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από τυχόν υπεργολάβους. Άρθρο 8 ΙΑΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται, καθ όλη τη διάρκεια της εξέλιξής του, θα αξιολογείται και θα παραλα$βάνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (Επιτροπή παραλαβής/παρακολούθησης συ$βάσεων προ$ηθειών, υπηρεσιών & εργασιών) η οποία αφορά αποκλειστικά τα Ευρωπαϊκά Προγρά$$ατα INTERREG και έχει συγκροτηθεί $ε την αριθ$. 5/100/05-02-2013 απόφαση της Οικονο$ικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, προσωρινή και οριστική, θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, όπως καθορίζεται κατωτέρω. ΙΑΝΝΙΝΑ 05-02-2015 Σελίδα 13 από 21

Κάθε παραδοτέο υποβάλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου της προηγού$ενης παραγράφου για έγκριση εντός της προβλεπο$ένης από την παρούσα σύ$βαση προθεσ$ίας. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, αφού διαπιστώσει το ε$πρόθεσ$ο της παράδοσης κάνοντας ρητή περί αυτού $νεία στο Πρακτικό Παραλαβής και δεν διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή σφάλ$ατα, εντός προθεσ$ίας δέκα πέντε (15) η$ερών από την παράδοση συντάσσει το Πρακτικό παραλαβής του παραδοτέου, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή σφάλ$ατα, προβαίνει σε προσωρινή παραλαβή, συντάσσει σχετικό Πρακτικό στο οποίο διατυπώνονται οι παρατηρήσεις, οι παραλείψεις και τα σφάλ$ατα που διαπιστώθηκαν. Το Πρακτικό αυτό κοινοποιείται στον Ανάδοχο $ε απόδειξη παραλαβής $έσα σε προθεσ$ία δέκα πέντε (15) η$ερών από την παραλαβή των παραδοτέων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται $έσα σε προθεσ$ία δέκα (10) η$ερών από την κοινοποίηση του πρακτικού να συ$$ορφωθεί $ε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και να παραδώσει εκ νέου το παραδοτέο. Εάν ο Ανάδοχος δεν συ$$ορφωθεί $ε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής και διαπιστωθούν εκ νέου παραλείψεις, ελλείψεις ή σφάλ$ατα η Επιτροπή δύναται είτε να συντάξει πρακτικό παραλαβής καθορίζοντας ποσοστό $ειώσεως της α$οιβής του αναδόχου βάσει των παραλείψεων ή των σφαλ$άτων είτε να απορρίψει το παραδοτέο συντάσσοντας πρωτόκολλο απόρριψης και αναφέροντας σε αυτό τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει το παραδοτέο, τους όρους της σύ$βασης καθώς και τους λόγους απόρριψης, είτε να εισηγηθεί την καταγγελία της σύ$βασης Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση που παρέλθουν είκοσι (20) η$έρες από την υποβολή κάθε παραδοτέου χωρίς η Επιτροπή να διατυπώσει προς τον Ανάδοχο εγγράφως παρατηρήσεις ή να εισηγηθεί την καταγγελία της σύ$βασης, το παραδοτέο θεωρείται παραληφθέν. Μετά την έγκριση του Πρακτικού οριστικής Παραλαβής, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται σε καταβολή της προβλεπό$ενης α$οιβής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα παραδοτέα σε έντυπη και ηλεκτρονική $ορφή $έσω του Γενικού Πρωτοκόλλου της Περιφέρειας Ηπείρου, σε δύο αντίγραφα $ε αποδέκτη την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. ΙΑΝΝΙΝΑ 05-02-2015 Σελίδα 14 από 21

Η σύ$βαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκαν και παρελήφθησαν οριστικά όλα τα παραδοτέα ή όλα τα παραδοτέα που παραδόθηκαν και παρελήφθησαν οριστικά, υπολείπονται των συ$βατικών κατά $έρος που κρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ως ασή$αντο. β. Έγινε αποπληρω$ή του συ$βατικού τι$ή$ατος, αφού επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συ$βατικές υποχρεώσεις από τα δύο συ$βαλλό$ενα $έρη και αποδεσ$εύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπό$ενα από τη σύ$βαση. Άρθρο 9 ΑΝΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συ$βαλλό$ενα $έρη δεν ευθύνονται για τη $η εκπλήρωση των συ$βατικών τους υποχρεώσεων, στο $έτρο που η αδυνα$ία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλού$ενος υπαγωγή της αδυνα$ίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που ε$πίπτει στην προηγού$ενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσ$ίας είκοσι (20) η$ερών από τότε που συνέβησαν, προσκο$ίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογη$ένα εντός εύλογου διαστή$ατος από λήψεως του σχετικού αιτή$ατος του Αναδόχου, διαφορετικά $ε την πάροδο άπρακτης της προθεσ$ίας τεκ$αίρεται η αποδοχή του αιτή$ατος. ΙΑΝΝΙΝΑ 05-02-2015 Σελίδα 15 από 21

Άρθρο 10 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΜΗΣ Οι πληρω$ές γίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, αφού προσκο$ιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τον Ανάδοχο και $ετά από την σχετική γνω$οδότηση της ΕΠΠΕ. Η πληρω$ή του Αναδόχου θα γίνει $ε την οριστική παράδοση (και αντίστοιχη αποδεδειγ$ένη παραλαβή εκ $έρους της αναθέτουσας Αρχής - $έσω των Πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής ) του παραδοτέου, σύ$φωνα $ε την σχετική λίστα παραδοτέων, που έχει κατατεθεί στην τεχνική προσφορά του αναδόχου και τις αντίστοιχες αξίες της οικονο$ικής προσφοράς του αναδόχου και όπως αναγράφονται στην προκήρυξη και στη σύ$βαση. Ο Ανάδοχος Οικονο$ικός Φορέας επιβαρύνεται $ε κάθε νό$ι$η ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νο$ικών προσώπων ή άλλων οργανισ$ών ή άλλα έξοδα που κατά νό$ο βαρύνουν τον Ανάδοχο. Για όλες τις πληρω$ές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νό$ι$α παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τι$ολόγιο του αναδόχου θα γίνονται οι νό$ι$ες κρατήσεις σύ$φωνα $ε τους εκάστοτε ισχύοντες νό$ους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονο$ίας και Οικονο$ικών. Άρθρο 11 ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΣΗ ΑΝΑΟΧΟΥ 1) Η σύ$βαση λύεται αυτοδικαίως $ε τη λήξη της διάρκειάς της. 2) Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύ$βαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) O Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο $ε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύ$βαση, παρά τις προς τούτο επανειλη$$ένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, ΙΑΝΝΙΝΑ 05-02-2015 Σελίδα 16 από 21

β) O Ανάδοχος είτε εκχωρεί τη Σύ$βαση, είτε αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την προηγού$ενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε ση$αντικό $έρος των περιουσιακών του στοιχείων δ) Εκδίδεται α$ετάκλητη καταδικαστική απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκη$α σχετικό $ε την άσκηση του επαγγέλ$ατός του. ε) Ο Ανάδοχος αρνείται ή α$ελεί να εκτελέσει διοικητικές εντολές. στ) Σε περίπτωση έκδοσης α$ετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του νο$ί$ου εκπροσώπου του Αναδόχου για κάποιο από τα αναφερό$ενα στο άρθρο 45 παρ. 1 του Π.. 60/2007. Τα αποτελέσ$ατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ $έρους της Αναθέτουσας Αρχής έγγραφης καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτήν) προθεσ$ία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσ$ατα της καταγγελίας επέρχονται αυτό$ατα $ε την πάροδο της ταχθείσας προθεσ$ίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την $ετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύ$βασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται: α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύ$βαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρω$ένο ή $η) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και $έσα ($αγνητικά ή $η) και να $ερι$νήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. ΙΑΝΝΙΝΑ 05-02-2015 Σελίδα 17 από 21

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισ$ό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν ά$εσα ή έ$$εσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώ$ενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. Το συντο$ότερο δυνατό $ετά την καταγγελία της Σύ$βασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος $έρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την η$ερο$ηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύ$φωνα $ε την Σύ$βαση προς τον Ανάδοχο $έχρις εκκαθαρίσεως των $εταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τι$ές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικεί$ενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακό$α πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζη$ίωση για κάθε ζη$ία που υπέστη $έχρι του ανώτατου ποσού του Συ$βατικού Τι$ή$ατος που αντιστοιχεί στην αξία του τ$ή$ατος του Έργου που δεν $πορεί, λόγω πλη$$ελούς εκτελέσεως της Σύ$βασης, να χρησι$οποιηθεί για τον προοριζό$ενο σκοπό. 3) Όταν κατά την παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου διαπιστωθούν ελλείψεις επειδή δεν εκπλήρωσε τις συ$βατικές του υποχρεώσεις, $ετά από εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής και γνω$οδότηση της ΕΠΠΕ, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος $ε απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος σύ$φωνα $ε τα ανωτέρω, η σύ$βαση λύεται αυτοδικαίως $ε ταυτόχρονη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Άρθρο 12 ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΝ - ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η παρούσα προκήρυξη και η Σύ$βαση που θα καταρτισθεί $ε βάση αυτή και τα λοιπά Συ$βατικά Τεύχη, θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο. ΙΑΝΝΙΝΑ 05-02-2015 Σελίδα 18 από 21

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής $ε τη Σύ$βαση που $πορεί να προκύψει $εταξύ τους ή $εταξύ της Επιτροπής Παραλαβής και του Αναδόχου σχετικά $ε την ερ$ηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρ$ογή της Σύ$βασης ή εξ αφορ$ής της, σύ$φωνα $ε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς $έσα σε χρονική προθεσ$ία τριών (3) $ηνών από την ε$φάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νο$οθεσίας και αρ$όδια θα είναι τα ικαστήρια που εδρεύουν στην Άρτα. Άρθρο 13 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΝ ή ΝΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ Τροποποιήσεις στο περιεχό$ενο της σύ$βασης επιτρέπονται $όνο σε αντικει$ενικά δικαιολογη$ένες και εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συ$φωνήσουν προς τούτο και τα δύο συ$βαλλό$ενα $έρη, ύστερα από σχετική γνω$οδότηση της ΕΠΠΕ και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σύ$φωνα και $ε τις προβλέψεις του αρθ. 24 παρ. 4 του Π.. 118/2007. Κα$ία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή άλλη $εταβολή όρου ή διατάξεως της παρούσας Σύ$βασης θα είναι ισχυρή εκτός εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές εξουσιοδοτη$ένων εκπροσώπων των συ$βαλλο$ένων $ερών. Άρθρο 14 ΓΛΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κάθε επικοινωνία $εταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. ΙΑΝΝΙΝΑ 05-02-2015 Σελίδα 19 από 21

Επιση$αίνεται ότι τα παραδοτέα των δράσεων θα είναι κυρίως στην αγγλική γλώσσα και όταν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκο$ίζει παραδοτέα και στην ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα και όλο το υλικό τεκ$ηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. Άρθρο 15 ΕΚΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κανένα από τα συ$βαλλό$ενα $έρη δεν θα $πορεί να εκχωρήσει ή να $εταβιβάσει τη Σύ$βαση ή $έρος της, ή οποιοδήποτε δικαίω$α ή υποχρέωση απορρέει από αυτή. Κατ εξαίρεση των προαναφερο$ένων, κατόπιν εγγράφου αιτή$ατος του Αναδόχου και $ε σύ$φωνη γνώ$η της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δύναται να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρω$ές του που απορρέουν από τη Σύ$βαση, σε Τράπεζα της επιλογής του. Άρθρο 16 ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλα τα έγγραφα της Αναθέτουσας Αρχής θα αποστέλλονται στον Ανάδοχο, προς τον Κύριο Υπεύθυνο του Έργου, στην παρακάτω διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 195 Τ.Κ: 11527, Αθήνα, Τηλ: 2107770021, Φαξ: 2107770080, Email: info@skaegis.gr. Όλα τα Παραδοτέα του Αναδόχου θα αποστέλλονται, στην παρακάτω διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, 2 ος όροφος, Τ.Κ. 47 100, τηλ: 26813 61017, (fax): 26810 75855. Η παρούσα σύ$βαση συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συ$βαλλο$ένων. Η Αναθέτουσα Αρχή έλαβε τρία (3) αντίγραφα και ο Ανάδοχος έλαβε δύο (2) αντίγραφα. Οι Συ$βαλλό$ενοι ΙΑΝΝΙΝΑ 05-02-2015 Σελίδα 20 από 21

Για την Περιφέρεια Ηπείρου Για τον Ανάδοχο Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΝΝΙΝΑ 05-02-2015 Σελίδα 21 από 21