EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 75558/202 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ- COURIER. Έχοντας υπόψη ότι : Στο πλαίσιο του προγράμματος «Συμπληρωματική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (e-learning)» η παροχή υπηρεσιών θα υλοποιηθεί σύμφωνα και την ΚΥΑ 679/ΦΕΚ Β 826/0.9.96, που κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 56), τον Οδηγό Χρηματοδότησης που εκδόθηκε με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. α, του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α 52) καθώς και την αυθεντική ερμηνεία των εξουσιοδοτικών διατάξεων της πιο πάνω ΚΥΑ που πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 30 Α ). Στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για αποστολή φακέλων, εγγράφων και δεμάτων- courier, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσας, προϋπολογισμού τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα τριών λεπτών 32.520,33 ή σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, παρακαλούμε όπως υποβάλετε κλειστές προσφορές.. Κατάθεση προσφοράς :..Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α..2. Στον φάκελο της προσφοράς σας θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής : Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΛΚΕ Επιστημονικός Υπεύθυνος : κ. Παναγιώτης Πετράκης Διεύθυνση : Σταδίου 5, ος όροφος, 07 γραφείο Τ.Κ. 05 62 Αριθμ. Προκήρυξης:../202

.3.Οι προσφορές σας να σταλούν στην ως άνω διεύθυνση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 4:00, μέσα σε διάστημα δέκα (0) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της πρόσκλησης στο διαδίκτυο. 2. Ισχύς προσφοράς : Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Σύνταξη προσφοράς : Οι προσφορές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να έχουν ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτικό να τηρήσετε τη σειρά της αρίθμησης και την περιγραφή των προϊόντων σύμφωνα με το Παράρτημα Α. Στην περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν το προσφέρετε να γράφετε στην προσφορά σας ότι δεν διατίθεται ή να βάζετε μια παύλα (-). 3..Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. 3.2.Θα δοθεί τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών, όπως φαίνεται στον πίνακα συμπλήρωσης της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Α. Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπ όψιν η συνολική καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ). Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών. 3.3.Στην προσφορά θα αναγράφεται η τιμή του προϊόντος πλέον ΦΠΑ. 3.4.Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς του αναδόχου. 3.5. Στην προσφορά θα πρέπει να δηλώνεται και πόσο είναι το επιπλέον κόστος για τις δυσπρόσιτες περιοχές και για τις χρεώσεις με βάση την χιλιομετρική απόσταση (σε περιπτώσεις που υπάρχουν τέτοιες χρεώσεις). 4. Διαδικασία αξιολόγησης : Η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού η οποία θα αποσφραγίσει τις προσφορές και θα επιλέξει τον ανάδοχο. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων με βάσει το Συνολικό Δείκτη Οικονομικής Προσφοράς (ΣΔΟΠ). O Συνολικός Δείκτης Οικονομικής Προσφοράς (ΣΔΟΠ), θα προκύψει από το άθροισμα των επιμέρους Δεικτών Οικονομικής Προσφοράς ανά Διαδρομή (ΔΟΠΔ) πολλαπλασιαζόμενος με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας όπως φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α. ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ (ΔΟΠΔ ) 5 % Β. ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΟΠΔ 2) 30 % Γ. ΑΠΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ (ΔΟΠΔ 3) Δ. ΑΠΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ (ΔΟΠΔ 4) 5 % Ε. ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (ΑΠΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) (ΔΟΠΔ 5) Οι επιμέρους ΔΟΠΔ αποτελούν το άθροισμα των επιμέρους Δεικτών Προσφοράς Μονάδας (ΔΠΜ). Κάθε ΔΠΜ αποτελεί τον λόγο της χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής προς την προσφερόμενη τιμή ανά είδος 45 % 5 % 2

υπηρεσίας (διαφορετικό βάρος) επί και πολλαπλασιαζόμενος με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα: kg Α. ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ Β.ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΑΠΟ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ Δ. ΑΠΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ Ε. ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (ΑΠΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 0,5 / / / / / 4 / / / / / 8 2 / / / / / 8 3 / / / / / 8 4 / / / / / 7 5 / / / / / 7 6 / / / / / 6 7 / / / / / 6 3

8 / / / / / 5 9 / / / / / 4 0 / / / / / 4 / / / / / 3 2 / / / / / 3 3 / / / / / 3 4 / / / / / 2 5 / / / / / 2 6 / / / / / 2 4

7 / / / / / 2 8 / / / / / 2 9 / / / / / 2 20 / / / / / 2 / / / / / 22 / / / / / 23 / / / / / 24 / / / / / 25 / / / / / 5

26 / / / / / 27 / / / / / 28 / / / / / 29 / / / / / 30 / / / / / Πάνω από 30 κιλά / / / / / ΣΔΟΠ (άθροισμα των επιμέρους ΔΠΜ) ΣΔΟΠ 2 (άθροισμα των επιμέρους ΔΠΜ) ΣΔΟΠ 3 (άθροισμα των επιμέρους ΔΠΜ) ΣΔΟΠ 4 (άθροισμα των επιμέρους ΔΠΜ) ΣΔΟΠ 5 (άθροισμα των επιμέρους ΔΠΜ) Η κατάταξη των Προσφορών θα γίνει με βάση τον υψηλότερο ΣΔΟΠ για το σύνολο των διαδρομών. 5. Σύμβαση : Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης, θα υπογράψει σύμβαση στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να καταθέσει: - Εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία να καλύπτει ποσοστό 0% επί της συνολικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του ΠΔ 8/07. 6. Διάρκεια σύμβασης : Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ από //203 μέχρι και τις 3/2/203, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, για χρονικό διάστημα ενός () μηνός, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού. 6

7. Πληρωμή : Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά την τμηματική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μετά από έκδοση Χρηματικού Εντάλματος και εφόσον προσκομιστούν, πλέον των καθορισμένων από τις Οδηγίες Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εντύπων εντολής και κατάστασης πραγματοποιηθεισών δαπανών : Α) Δελτίο Αποστολής / Τιμολόγιο Β) Πρακτικό παραλαβής από Επιτροπή από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν ποιοτικά και ποσοτικά τα είδη που ζητήθηκαν. Γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Δ) Απόδειξη είσπραξης. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Μαντέσου Λασκαρούδα όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 4:00 και στα τηλέφωνα 20-3689355. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθηγ. Θ. Σφηκόπουλος Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Κοινοποίηση : - Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Συνημμένα : - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών είναι οι αποστολή φακελων, εγγραφων και δεματων- courier. 7

Συνημμένα : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ kg ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ (23%) ΣΥΝΟΛΟ Σ Σ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) 0,5 έως έως 2 έως 3 έως 4 έως 5 έως 6 έως 7 έως 8 έως 9 έως 0 έως έως 2 έως 3 έως 4 έως 5 έως 6 έως 7 έως 8 έως 9 έως 20 έως 2 έως 22 έως 23 έως 24 έως 25 έως 26 έως 27 έως 28 έως 29 έως 30 Πάνω από 30 8

Β.ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ kg ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ (23%) ΣΥΝΟΛΟ Σ Σ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) 0,5 έως έως 2 έως 3 έως 4 έως 5 έως 6 έως 7 έως 8 έως 9 έως 0 έως έως 2 έως 3 έως 4 έως 5 έως 6 έως 7 έως 8 έως 9 έως 20 έως 2 έως 22 έως 23 έως 24 έως 25 έως 26 έως 27 έως 28 έως 29 έως 30 Πάνω από 30 9

Γ. ΑΠΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ kg ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ (23%) ΣΥΝΟΛΟ Σ Σ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) 0,5 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Πάνω από 30 κιλά 0

Δ. ΑΠΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ kg ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ (23%) ΣΥΝΟΛΟ Σ Σ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) 0,5 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Πάνω από 30 κιλά

Ε. ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (ΑΠΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) kg ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ (23%) ΣΥΝΟΛΟ Σ Σ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) 0,5 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Πάνω από 30 κιλά 2

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήμερα την / /202 μεταξύ: Α. Του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας που εδρεύει στην οδό Χρ. Λαδά 6, 05 6 Αθήνα (ΑΦΜ 09045420, Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών) και εκπροσωπείται νομίμως από τον Καθηγητή Θωμά Σφηκόπουλο, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, δυνάμει της διάταξης των άρθρων 3 παρ., στ Ι και VIII του Ν. 2083/992 και 3 παρ. 3 α του Ν.3027/2002 σε συνδυασμό με την υπ αρ. Φ.20.6/5/78696/Β2/24-8-200 πράξη της Υπουργού Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Γ 779/25.8.200) και της από 2 Σεπτεμβρίου 200 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου Β. της εταιρείας «..», που εδρεύει στην οδό., με ΑΦΜ.., Δ.Ο.Υ..., και εκπροσωπείται νομίμως από τον κ., καλούμενης εφεξής «ο Ανάδοχος», αφού έλαβαν υπόψη: Α) Το από. Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου «Συμπληρωματική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (e-learning)» (Παράρτημα ). Β) Το από.. Πρακτικό του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών για την κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Συμπληρωματική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (e-learning)» (Παράρτημα 2), Γ) Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου (Παράρτημα 3) (τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης) συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα κάτωθι: ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η εν λόγω σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για τις ανάγκες του έργου «Συμπληρωματική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (e-learning». 3

Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για τις εξής διαδρομές: ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ) ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΑΠΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (ΑΠΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) H παραλαβή των φακέλων και δεμάτων, από οποιοδήποτε σημείο αναθέσει στην εταιρία την συγκεκριμένη μεταφορά, θα γίνεται αυθημερόν. Για τις μεταφορές εσωτερικού η παράδοση τους θα γίνεται το πολύ μέσα σε τρεις εργάσιμες από την ημέρα παραλαβής τους με εξαίρεση τη διαδρομή «ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (παραλαβή και παράδοση αυθημερόν)». Για τις μεταφορές εξωτερικού η παράδοση τους θα γίνεται το πολύ τέσσερις μέρες από την ημέρα παραλαβής τους. Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 679/ΦΕΚ Β 826/0.9.96 και τον ισχύοντα οδηγό χρηματοδότησης με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3, παρ. 2 εδ. Α, του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α 52/28.6.2002). ΑΡΘΡΟ 2 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Πανεπιστημίου, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, το Πανεπιστήμιο δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας του και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 4

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Πανεπιστημίου, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι σε αυτό και δεν το δεσμεύει, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση. ΑΡΘΡΟ 3 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Πανεπιστημίου, άλλως το τελευταίο δικαιούται χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για παραβίαση των όρων της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Πανεπιστήμιο οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή του και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για τις ανάγκες του παραπάνω προγράμματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, γίνεται σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προσφορά δεν θα υπερβεί το συνολικό ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το τελικό ποσό που θα του καταβληθεί θα οριστεί από το σύνολο των υπηρεσιών που θα παράσχει με βάση τις αποστολές που θα του ανατεθούν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Για την είσπραξη του τιμήματός του για την παραπάνω προμήθεια, ο Προμηθευτής θα εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και θα υποβάλει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και δέχονται ότι το συνολικό αυτό ποσό που ορίζεται ως «πλαφόν» θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας 5

σύμβασης και αποκλείεται απόλυτα κάθε μελλοντική αναπροσαρμογή, αναθεώρηση και γενικά μεταβολή αυτού για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ακόμη και για έκτακτους λόγους που δεν μπορεί να προβλεφθούν και ο Ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού που έκανε και με βάση τον οποίο καταρτίστηκε η παρούσα σύμβαση. Αποκλείεται επίσης οποιαδήποτε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή του παραπάνω ποσού ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται αναπροσαρμογή του συνολικής ποσού εξ αιτίας μεταβολών στους μισθούς, τα ασφάλιστρα και τους φόρους. ΑΡΘΡΟ 6 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή θα γίνεται με σταδιακές πληρωμές σύμφωνα με την πρόοδο του έργου και εφόσον προσκομιστούν στην Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών: α) εκ μέρους του αναδόχου τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών το οποίο θα αναγράφει αναλυτικά όλες τις ταχυμεταφορές που θα υλοποιεί, όπως ακριβώς αναφέρονται στην οικονομική προσφορά του (ανά κατηγορία υπηρεσίας: αριθμό μονάδων, κόστος ανά μονάδα, συνολικό κόστος), φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, και β) εκ μέρους της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών που παρασχέθηκαν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης. Η εξόφληση θα γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από //203 μέχρι 3/2/203. Σε περίπτωση χρονικής επέκτασης της Σύμβασης, ισχύουν οι όροι του παραρτήματος Γ της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η οριστική παραλαβή του έργου γίνεται με την ολοκλήρωση του έργου και με την έκδοση σχετικού Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Ο έλεγχος που θα διενεργήσει η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του για παραλείψεις ή αντιστοίχως πραγματικά ελαττώματα κατά την παροχή των πάσης φύσεως υπηρεσιών που περιγράφονται στο Παράρτημα 3 της παρούσας. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών βάσει των 6

προδιαγραφών που αναγράφονται στο Παράρτημα 3 της παρούσας. Κάθε σχετική παράλειψη ή αδυναμία στην παροχή των οριζόμενων στην παρούσα υπηρεσιών οφείλει, αφού επισημανθεί γραπτώς από τον Εργοδότη ή/και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, να αποτελέσει αντικείμενο διορθωτικών παρεμβάσεων από την πλευρά του Αναδόχου. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί στις σχετικές υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, ο Εργοδότης επιφυλάσσεται στην άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός του για καταγγελία της παρούσας Σύμβασης ή/και αξίωσης αποζημίωσης για θετική ή αποθετική ζημία, σύμφωνα με τα όσα σχετικά ορίζονται από το νόμο. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για την τήρηση της παρούσας σύμβασης και την καλή εκτέλεση των όρων της παροχής υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης από αναγνωρισμένη τράπεζα ή από άλλο πιστωτικό ίδρυμα, ποσού συνολικά τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ και τριών λεπτών (3.252,03 ), η οποία καλύπτει το 0 % της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αυτή θα αποδοθεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου και εφόσον δεν έχει παρουσιαστεί λόγος έκπτωσης του Αναδόχου, μερικά ή στο σύνολό του, εξαιτίας παραβάσεως κάποιας υποχρέωσης αυτού. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους εντός δέκα (0) ημερών από την προηγούμενη σχετική όχληση του ΕΚΠΑ, άλλως δικαιούται το τελευταίο να καταγγείλει τη σύμβαση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Στο πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 0 EYΘΥΝΗ Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των μεταφερόμενων αντικειμένων και εγγράφων σε εκτέλεση της σύμβασης, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας. 7

ΑΡΘΡΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, αν το άλλο παραβιάζει οποιονδήποτε όρο της, δοθέντος ότι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς το Πανεπιστήμιο τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (0) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (0) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας τα οποία επηρεάζουν το έργο είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει κατά του Εργοδότη απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή άλλου είδους οικονομική επιβάρυνση του ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Για καθυστέρηση παράδοσης αποστολών ορίζεται ποινική ρήτρα, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί στο 0,2% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος για κάθε ημέρα καθυστέρησης. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του, που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή, παρά μόνον σε αναγνωρισμένη τράπεζα ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει με την παρούσα. Τέτοιου 8

είδους εκχώρηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης γνωστοποίησης προς την Αναθέτουσα Αρχή και λήψης σχετικής έγκρισης, που παρέχεται μόνον εγγράφως. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Το Πανεπιστήμιο και ο Ανάδοχος θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία ενός μήνα από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή επιλύεται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 7 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) Όλες οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση νοούνται σε ημερολογιακές ημέρες, μήνες ή έτη, εκτός αν ορίζεται ρητά ότι πρόκειται για εργάσιμες ημέρες. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Όπου στην παρούσα Σύμβαση γίνεται παραπομπή σε αριθμό άρθρου, χωρίς άλλο προσδιορισμό, νοούνται τα άρθρα αυτής της Σύμβασης. Οι τίτλοι των όρων είναι ενδεικτικοί του περιεχομένου τους, δεν αποτελούν μέρος του συμβατικού κειμένου και τίθενται μόνο ενδεικτικά και προς διευκόλυνση κατά την διατύπωση της σύμβασης. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί οποιαδήποτε συμφωνία, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, οποιεσδήποτε δε ανακοινώσεις έγγραφες ή προφορικές έγιναν πριν την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ανακληθείσες και άκυρες και δεν έχουν καμία ισχύ. Η παράλειψη οποιουδήποτε των συμβαλλομένων να εφαρμόσει οποτεδήποτε οποιονδήποτε από τους όρους της Σύμβασης ή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται σ αυτή, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από αυτούς τους όρους ή τα δικαιώματα ή να επηρεάσει την ισχύ της Σύμβασης. Καμιά τέτοια παραίτηση δεν θα έχει ισχύ ούτε θα αποτελεί δέσμευση κατά 9

οιουδήποτε των Μερών, εκτός αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Μέρους αυτού. Στην περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος αυτής της Σύμβασης είναι άκυρο, τότε αυτό δεν θα επηρεάζει το κύρος άλλων τμημάτων της Σύμβασης αυτής, τα οποία θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και ενέργεια. Οι συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες για να διαπραγματευθούν καλόπιστα υποκατάστατες διατάξεις της παρούσας Σύμβασης στη θέση των ως άνω άκυρων, στην περίπτωση δε ασυμφωνίας τους θα ενεργοποιούνται οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης περί επίλυσης των διαφορών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης ανάμεσα στη Σύμβαση, την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου, τα παραπάνω ισχύουν με φθίνουσα σειρά με επικρατέστερο το κείμενο της Σύμβασης. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και έλαβε το κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Καθηγητής Θ. Σφηκόπουλος Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών... Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας «...» O Επιστημονικός Υπεύθυνος Πετράκης Παναγιώτης Καθηγητής ΕΚΠΑ 20