15SYMV

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 205.0.2 7:54:07 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΥΙΟ46Ψ8Ζ6-7ΝΛ ΓΕΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΝ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο ΓΕΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΝ σήερα την 22/2/204 και εταξύ των εξής συβαλλοένων ερών:. Του ΓΕΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΝ ε τον διακριτικό τίτλο «Γ.Π.Α.», το οποίο εδρεύει στην Ιερά Οδό 75 Βοτανικός Αθήνα Τ.Κ. 855 ε Α.Φ.Μ.: 09004265,.Ο.Υ.: ΣΤ ΑΘΗΝΝ, όπως εκπροσωπείται νόια για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Παπαδούλη Θ. Γεώργιο, Πρύτανη του Γ.Π.Α. και 2. Της Εταιρείας «ΜΕΛΚΑΤ ΟΕ Γ. ΠΑΝΙΕΡΑΚΗΣ. ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΟΕ», η οποία εδρεύει στον Αλιο και στην οδό Ιωνίας 68, Τ.Κ. 74 56 ε ΑΦΜ: 084257504 και ΟΥ: Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, όπως εκπροσωπείται νόια για την υπογραφή της παρούσας από τον: 8ηήτρη Θεολογίτη ε Α.8.Τ. ΑΒ 349625/2006 της ανωτέρω Εταιρείας εφεξής καλούενης o «ΑΝΑΟΧΟΣ». Αφού έλαβαν υπόψη τους:. Τη 8ιακήρυξη του Έργου: «Εργασίες αναβάθ;ισης συστή;ατος BMS για την εποπτεία των υπαρχόντων συναγερ;ών πυρανίχνευσης, φυσικού αερίου και ασφάλειας κτιρίων του ΓΠΑ» βάσει του 9564/20..204 πρόχειρου ειοδοτικού διαγωνισού, συνολικού προϋπολογισού # 24.600,00 # (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ) συπεριλαβανοένου του Φ.Π.Α.,

2. Ότι η Ανάδοχος διαβεβαίωσε το Ίδρυα (Γ.Π.Α.) ότι διαθέτει την απαραίτητη υποδοή και οργάνωση για να ανταποκρίνεται επρόθεσα στον προβλεπόενο όγκο εργασιών και να παρέχει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες που αναφέρονται κατωτέρω ε την από 0D2D204 προσφορά του (αρ. Πρωτ. ΓΠΑ: 9806). 3. Ότι ενόψει των ανωτέρω, το Ίδρυα (Γ.Π.Α.) αποδέχεται (απόφαση Συγκλήτου 466/09D2D204) την πρόταση συνεργασίας της Αναδόχου Εταιρείας σύφωνα ε τους όρους του παρόντος: Συ;φωνούνται, συνο;ολογούνται και γίνονται α;οιβαίως δεκτά τα εξής: 4. «Εργασίες αναβάθ;ισης συστή;ατος BMS για την εποπτεία των υπαρχόντων συναγερ;ών πυρανίχνευσης, φυσικού αερίου και ασφάλειας κτιρίων του ΓΠΑ.» όπως ορίζονται από τις 20/00/204 τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύατος οι οποίες επισυνάπτονται στο Παράρτηα και αποτελούν αναπόσπαστο κοάτι της παρούσας σύβασης, αντί συνολικής τιής # 24.08,00 # (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ) συπεριλαβανοένου του Φ.Π.Α. 23%. από τα εδώ σ Άρθρο 2: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ M ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΟΣΗΣ 2.. Η Ανάδοχος θα εκτελέσει το έργο εντός πέντε (5) ηνών από την υπογραφή της σύβασης, σύφωνα ε τους όρους, ρήτρες και προϋποθέσεις του παρόντος. Ο τύπος, η ποιότητα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των εργασιών θα είναι πάντα σύφωνα ε αυτές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Π.Α. 2.2. Ο τόπος εργασιών θα είναι η έδρα του Γ.Π.Α. Η Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης του έργου έως την παράδοση αυτού και την οριστική παραλαβή του (ε πρωτόκολλο παράδοσηςdπαραλαβής D ου & Τελικού Λογαριασού) από Επιτροπή του Γ.Π.Α. 2

Άρθρο 3: ΤΙΜΕΣ ΠΛΗΡΜΗ 3.. Η τιή εκτέλεσης των εργασιών πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. προσδιορίζεται στην από 0/2/204 προσφορά της ανωτέρω εταιρείας. Η εν λόγω τιή παραένει σταθερή για όλη τη διάρκεια του παρόντος και δεν εταβάλλεται. 3.2. Η τιή περιλαβάνει όλα τα έξοδα και δαπάνες της Αναδόχου, περιλαβανοένων ενδεικτικά εταφορικών εξόδων, οδοιπορικών, αποθήκευτρων, συσκευασίας κ.λ.π.. Με την εξόφληση της τιής εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Ιδρύατος (Γ.Π.Α.) έναντι της Αναδόχου και ο τελευταίος ουδεία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά του Ιδρύατος. 3.3. Η καταβολή του ανωτέρω τιήατος θα γίνει ε την έκδοση σχετικού τιολογίου το οποίο ο ανάδοχος θα εκδώσει ετά την ποιοτική και ποσοτική οριστική παραλαβή του έργου. Οι κρατήσεις που βαρύνουν την διαδικασία εξόφλησης του τιολογίου του Αναδόχου είναι η παρακράτηση ποσοστού 0,0% επί της καθαρής αξίας του τιολογίου υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 8ηοσίων Συβάσεων πλέον χαρτοσήου και ΟΓΑ χαρτοσήου αυτού. Επιπλέον θα υπάρχει και παρακράτηση φόρου 8% για την παροχή υπηρεσιών στην καθαρή αξία του τιολογίου. Το ως άνω τιολόγιο της Αναδόχου εξοφλείται εντός εύλογου χρονικού διαστήατος και ετά την έγκριση του σχετικού εντάλατος από τον πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωής του αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται. 3.4. Η πληρωή της αξίας θα γίνει ε έκδοση χρηατικού εντάλατος στο όνοα του δικαιούχου και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισό του έργου 204ΣΕ5460008D ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙOΝ ΓΠΑ το οποίο περιλαβάνεται στο Π8Ε 204 και και θα πληρωθεί ετά την έγκριση πίστωσης D χρηατοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευάτων 3

Άρθρο 4: ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗ 4.. Η Ανάδοχος ρητώς αναλαβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τα υλικά που θα χρησιοποιηθούν στο έργο βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και είναι αρίστης ποιότητας, κατάλληλα για τη συφωνηένη χρήση, απαλλαγένα από ελαττώατα και προσαροσένα σε υψηλής ποιότητας πρότυπα. Τα υλικά πρέπει επίσης να είναι πλήρως προσαροσένα στις απαιτούενες τεχνικές προδιαγραφές και συνοολογηθείσες ιδιότητες και στα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την κοινοτική και εθνική νοοθεσία. 4.2. Η Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει την ποιότητα και τις προδιαγραφές του έργου πριν την παράδοσή του στο Ίδρυα (Γ.Π.Α.) καθώς και να εγγυάται την καλή ποιότητα και λειτουργία του. Η Ανάδοχος επίσης αναλαβάνει την υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ελαττωατικό είδος ή είδος από το οποίο λείπουν οι συνοολογηθείσες ιδιότητες ή δεν είναι προσαροσένο στις τεχνικές προδιαγραφές ετά από σχετική ενηέρωση του Ιδρύατος. Η Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να αποκαθιστά κάθε περαιτέρω ζηία του Ιδρύατος που προκαλείται από το ελάττωα ή την έλλειψη συνοολογηθεισών ιδιοτήτων ή των απαιτούενων τεχνικών προδιαγραφών. 4.3. Η Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Ιδρύατος και υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζηία της προερχόενη από αξίωση τρίτου οφειλόενη σε οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων της Αναδόχου δυνάει του παρόντος (και ενδεικτικά: ύπαρξη πραγατικών ελαττωάτων, έλλειψη συνοολογηθεισών ιδιοτήτων, η συόρφωση προς τις προδιαγραφές κ.λπ.) καθώς και για κάθε αποζηίωση λόγω προσβολής δικαιωάτων πνευατικής ή βιοηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον ανάδοχο εκπλήρωσης του συνόλου ή έρους των επιέρους εργασιών του έργου για οποιοδήποτε λόγο οφειλόενο σε υπαιτιότητα του, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστια του άρθρου 32 του Π.8. 8/07. 4

4.4. Η Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του προσωπικού της και για το λόγο αυτό ε την υπογραφή της σύβασης κατατέθηκε από την Ανάδοχο Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 599/986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία δηλώνουν ότι το προσωπικό που θα χρησιοποιηθεί στο έργο είναι ασφαλισένο στον εκάστοτε ασφαλιστικό φορέα και το Γ.Π.Α. ουδεία ευθύνη έχει για τυχόν εργατικό ατύχηα του προσωπικού της Αναδόχου. Άρθρο 5: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΚΑΙΟΟΣΙΑ 5.. Αρόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν και συπεριλαβανοένων διαφορών περί την ισχύ, ερηνεία ή εκτέλεση αυτού είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Άρθρο 6: ΙΑΡΚΕΙΑ M ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 6.. Η παρούσα σύβαση διαρκεί έχρι το πέρας της εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρω έργου το οποίο συφωνείται να ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) ηνών από την ηεροηνία υπογραφής της σύβασης. 6.2. Η παρούσα λύεται πρόωρα και αζηίως για τα έρη, είτε ε ειδική έγγραφη συφωνία υπογεγραένη νοίως από τα εδώ συβαλλόενα έρη είτε ε προηγούενη γραπτή ειδοποίηση. 6.3. Σε περίπτωση που το ένα συβαλλόενο έρος παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του που αναφέρεται στην παρούσα σύβαση (περιλαβανοένων των Τεχνικών Περιγραφών Προδιαγραφών και Προϋπολογισού του έργου που επισυνάπτονται παρακάτω), που όλες θεωρούνται ουσιώδεις, το άλλο συβαλλόενο έρος δικαιούται να καταγγείλει αζηίως γι' αυτό οποτεδήποτε την παρούσα, και επιπλέον να απαιτήσει από τον αντισυβαλλόενό του την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε επελθούσας ζηίας του. 5

Άρθρο 7: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΧΡΗΣΗ 7.. Τα συβαλλόενα έρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νοικό πρόσωπο εν όλο ή εν έρει στα δικαιώατα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συβαλλοένων η εκχώρηση έρους ή όλης της παρούσης (νοούενης ως έρους και της εκτέλεσης ίας παραγγελίας ή έρους παραγγελίας), χωρίς τη γραπτή έγκριση του αντισυβαλλόενου. 7.2. Αυτά αφού συφωνήθηκαν εταξύ των εδώ συβαλλοένων και αφού κατατέθηκε από την Ανάδοχο Εταιρεία εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύβασης του ΤΣΜΕ8Ε ε αριθόαυτής 658583 και ποσού #980,00 # (εννιακοσίων ογδόντα ευρώ) η οποία καλύπτει το 5% της συνολικής συβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.,.η οποία έχει ισχύ οκτώ (8) ηνών. Μετά την αποπεράτωση του έργου θα επιστραφεί,και θα αντικατασταθεί ε εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσοστού 2,5% επί της συνολικής συβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και θα έχει ισχύ τουλάχιστον ενός έτους. Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα τα οποία αφού υπογράφτηκαν ως ακολούθως, κάθε συβαλλόενο έρος έλαβε από ένα, ενώ το τρίτο θα παραείνει στο αρχείο του Ιδρύατος (Γ.Π.Α.). ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Η ΑΝΑΟΧΟΣ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΟΥΛΗΣ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΝ Αθήνα, 200204 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «Εργασίες αναβάθισης συστήατος BMS για την εποπτεία των υπαρχόντων συναγερών πυρανίχνευσης, φυσικού αερίου και ασφάλειας κτιρίων του ΓΠΑ» ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Σκοπός του έργου είναι η σύνδεση όλων των συστη&άτων πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, συναγερ&ών διαφυγής φυσικού αερίου, κτιρίων και δεξα&ενών ακαθάρτων λυ&άτων που βρίσκονται στα κτίρια του Γεωπονικού Πανεπιστη&ίου &ε ένα σύστη&α επόπτευσης, το οποίο θα συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω σή&ατα και θα τα παρουσιάζει αφενός &εν στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, αφετέρου στο κεντρικό φυλάκιο του ΓΠΑ. Η παρουσίαση στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας θα γίνεται &ε την χρήση ηχητικού σή&ατος και &ι&ικού διαγρά&&ατος, όπου θα ε&φανίζεται το ση&είο προέλευσης και το είδος του συναγερ&ού, ενώ η παρουσίαση στο φυλάκιο θα γίνεται &ε την χρήση ηχητικού σή&ατος και πίνακα ενδεικτικών Led, όπου κάθε Led θα αντιστοιχεί σε ένα &οναδιαίο σή&α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η συλλογή των ση&άτων θα γίνει είτε χρησι&οποιώντας υπάρχουσα υποδο&ή είτε εγκαθιστώντας νέα. Στην περίπτωση της υπάρχουσας υποδο&ής, θα χρειαστεί να συνδεθεί ο πίνακας που εκπέ&πει το σή&α του συναγερ&ού &ε τα υπάρχοντα module ADAM 6060. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά τα module ADAM 6060 που θα χρησι&οποιηθούν καθώς και τα σή&ατα που θα συλλέγει και θα &εταφέρει κάθε ένα από αυτά. 7

ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ADAM 6060) ΥΠΟΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ +40 Μ - 2 ΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝ. ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ +40 Μ - 2 ΣΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΝΟΤΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ- ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝ. ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝ. ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΚΕ ΠΥΡOΣΒΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΠΧΤ - ΥΠΟΓΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ GIS - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΓΠΧΤ - ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝ. ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ +50 Μ - ΣΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ + 2Μ - 2 ΣΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ + 20Μ - ΣΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ + 35Μ - ΣΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ + 35Μ - ΣΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ + 40Μ - ΣΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ + 40Μ - ΣΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ + 2Μ - ΣΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ + 5Μ - ΣΗΜΑ Στην περίπτωση της νέας εγκατάστασης, θα χρειαστεί να συνδεθεί ο πίνακας που εκπέ&πει το σή&α του συναγερ&ού &ε νέα module ικανά να &εταφέρουν το σή&α στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και στα φυλάκια. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά τα σή&ατα που θα χρειαστεί να συλλεχτούν και να &εταφερθούν &ε την βοήθεια νέας εγκατάστασης. 8

ΚΤΙΡΙΟ ΧΩΡΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ RACK ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 2 M + ΣΗΜΑ 5SYMV002539362 ΥΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Η/Ζ 205-0-23 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΥΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 20 M + 2 ΣΗΜΑΤΑ ΙΑΣΕΜΙΔΗ ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 30 M (ΥΠΟΓΕΙΟ) + 2 ΣΗΜΑΤΑ ΝΕΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΝΕΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΝΕΟ ΣΥΝ. ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΥΣ 772 ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΥΣ 772 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΥΣ 772 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΥΣ 772 ΚΥΨΕΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 30 M (ΥΠΟΓΕΙΟ) + ΣΗΜΑ 0 M + 2 ΣΗΜΑΤΑ 50 M ΥΠΕΡΓΕΙΟ + 4 ΣΗΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 2 M + ΣΗΜΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝ. ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ 20 M + 2 ΣΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΙΘ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 50 M + ΣΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΥΓΕΑ 2ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΥΓΕΑ 2ος ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 20 M + 2 ΣΗΜΑΤΑ 50 M + ΣΗΜΑ 50 M + ΣΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 5 M + ΣΗΜΑ ΦΥΛΑΚΙΟ ΙΕΡΑΣ ΦΥΛΑΚΙΟ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ ΒΟΘΡΟΣ ΟΔΟΥ 50 M + ΣΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 30 M + ΣΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 0 M + ΣΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΑΝΕΙΣΤ ΒΙΒΛ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΑΝΕΙΣΤ ΒΙΒΛ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΣ 640 ΧΑΜ ΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΥΣ 640 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΥΣ 640 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΥΣ 640 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΧΑΣΙΩΤΗ ΝΟΤΙΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΒΟΘΡΟΣ 50 M + ΣΗΜΑ 20 M + 2 ΣΗΜΑΤΑ 50 M (20 Μ ΥΠΕΡΓΕΙΟ) + 4 ΣΗΜΑΤΑ Τα σή&ατα όλων των παραπάνω συναγερ&ών θα συλλέγονται και θα παρουσιάζονται:. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας. 2. στο/α φυλάκια Στην πρώτη περίπτωση, θα χρησι&οποιηθεί ο υπάρχων υπολογιστής και θα δη&ιουργηθεί/εγκατασταθεί &ια νέα εφαρ&ογή &ε την χρήση του LabView. Η εφαρ&ογή αυτή, θα συλλέγει τα σή&ατα και θα τα ε&φανίζει σε ένα πίνακα, όπου θα αναφέρονται σε στήλες, το κτίριο, είδος συναγερ&ού, ώρα ενεργοποίησης, κατάσταση συναγερ&ού (πράσινο Led ανενεργός, κόκκινο Led που θα αναβοσβήνει ενεργός). Ταυτόχρονα, θα ηχεί σή&α σε κάθε συναγερ&ό το οποίο θα απενεργοποιείται &ε χειροκίνητη επέ&βαση στον υπολογιστή. Τα συ&βάντα των συναγερ&ών (κτίριο, είδος συναγερ&ού, ώρα ενεργοποίησης) θα καταγράφονται σε αρχείο κει&ένου. 9

Για την δεύτερη περίπτωση των φυλακίων, θα κατασκευαστεί ΑΔΑ: ένας ΩΥΙΟ46Ψ8Ζ6-7ΝΛ πίνακας &ε αριθ&η&ένα LED. Κόκκινα για συναγερ&ό πυρανίχνευσηςπυρόσβεσης, κίτρινα συναγερ&ό φυσικού αερίου, &πλε συναγερ&ό κτιρίου. Σε κάθε συναγερ&ό θα ανάβει το Led που θα έχει αντιστοιχηθεί σε αυτόν. Η αντιστοίχιση συναγερ&ού και αριθ&η&ένων Led θα γίνεται &ε την βοήθεια παρακεί&ενου πίνακα κει&ένου. Κατά την παράδοση παραλαβή θα πραγ&ατοποιηθούν δοκι&ές για την ορθή και αποτελεσ&ατική λειτουργία του συστή&ατος. Ο συνολικός προϋπολογισ&ός του έργου ορίζεται στις 24.600,00 ευρώ (είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ) συ&περιλα&βανο&ένου του ΦΠΑ 23%. Ο συντάξας Παπαγεωργίου Γεώργιος Χη&. Μηχανικός 0