17PROC ΑΔΑ:6Λ7Ξ46ΨΖ2Ν-ΒΟΜ Δ.Ο.Υ.:

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ ΑΔΑ:6Λ7Ξ46ΨΖ2Ν-ΒΟΜ Δ.Ο.Υ.: 2017004139 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Προκήρυξη 2/2017 στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για τη «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών Διοικητικών μονάδων του ΕΚΠΑ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης Πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι Εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (62.000,00 ). Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Ημέρα Τετάρτη 03.05.2017 και ώρα 10:00 Ημερομηνία και ώρα Διενέργειας του διαγωνισμού: Ημέρα Τετάρτη 03.05.2017 και ώρα 12:00 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Επωνυμία Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Προμηθειών) Ταχυδρομική διεύθυνση Χρήστου Λαδά 6 Πόλη Αθήνα Ταχυδρομικός Κωδικός 10561 Τηλέφωνο 210-3689019, 210-3689075 Φαξ 210-3689166 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο procurements@uoa.gr Αρμόδιος για πληροφορίες Μαργαρίτης Φώτης, Βογιατζή Αλεξάνδρα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.uoa.gr Είδος Αναθέτουσας Αρχής Η Αναθέτουσα Αρχή είναι (ΚΚΑ) Κεντρική Κυβερνητική Αρχή, εποπτευόμενος φορέας ΝΠΔΔ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ανήκει Γενική Κυβέρνηση. 1

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και Έχοντας υπόψη, όπως αυτές ισχύουν: συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ A) Τις διατάξεις: 1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 5. του ν. 4129/2013 (Α 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 6. του ν. 4013/2011 (Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 7. του ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις, 8. του ν. 2859/2000 (Α 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 9. του ν. 2690/1999 (Α' 45) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 10. του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ/Α/195/06.09.2011) για τη «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. του άρθρου 24 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ/Α/43/22.03.1994) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 12. του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ/Α/204/19.07.1974). 13. του π.δ 28/2015 (Α' 34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, 14. του π.δ. 80/2016 (Α 145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες, 15. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» Β) Τα έγγραφα: 1. Το υπ. αριθμ. 2016016154/01.11.2016 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 16REQ005316794). 2. Την με ΑΔΑ: 77ΔΚ46ΨΖ2Ν-5ΤΨ, ΑΔΑΜ: 16REQ005334325 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης οικονομικού έτους 2016 και την με ΑΔΑ:ΩΥΨΣ46ΨΖ2Ν-ΓΘΙ, ΑΔΑΜ: 17REQ006015032 επανέγκριση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης οικονομικού έτους 2017. 3. Την με ΑΔΑ: ΩΓΔΧ46ΨΖ2Ν-ΘΟΧ απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (4 η συνεδρία ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 της 08.11.2016) με την οποία αποφασίζει την προσφυγή στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 2

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών Διοικητικών μονάδων του ΕΚΠΑ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης Πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι Εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (62.000,00 ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο των προσφερομένων ειδών. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30125110-5, 30192113-6, 30125100-2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν παραρτήματα. Κάθε αντίθετος όρος της παρούσας προς τις διατάξεις του ν. 4412/16 είναι άκυρος. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί έπειτα από κανονική προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), δηλαδή την 03.05.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), οδός Χρ. Λαδά αρ. 6, Αθήνα, 3 ος όροφος. Κατά τη διενέργεια αυτού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον προσκομίζουν σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Στοιχεία Επικοινωνίας Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα, ΤΚ 10561 (3 ος όροφος, γραφείο 33) όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα 210 368.9019 και 210 368.9075. α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : http://www.uoa.gr/anakoinoseis-kaiekdhloseis/prokhry3eis/prokhry3eis-diagwnismon-tmimatos-promh8eion.html β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Χρήστου Λαδά 6, (3 ος όροφος, γραφείο 33) ΤΚ 105 61 Αθήνα όπως ακριβώς περιγράφεται στο Παράρτημα Ι. γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : www.uoa.gr Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους της προκήρυξης. Το αντικείμενο της παρούσης αφορά στην Προμήθεια αυθεντικών τύπων μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 3

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016, β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Η ένωση νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων οικονομικών φορέων, δεν υποχρεούνται να έχουν ιδιαίτερη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το αντικείμενο της παρούσας, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί προς τούτο από την Αναθέτουσα Αρχή. 3. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. 4.Οι ενώσεις-προσωρινές συμπράξεις οικονομικών φορέων οφείλουν να υποβάλουν κοινή προσφορά επί ποινή αποκλεισμού. 5. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 6. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας μέλος της ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο που λαμβάνει μέρος στην παρούσα διαδικασία δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε περισσότερες της μίας προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των προσφορών στις οποίες συμμετέχει. Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες δύναται να υποβάλουν προσφορά 4

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ αποκλειστικώς με ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ σύμφωνα με τον Πίνακα υπό προμήθεια ειδών στο Παράρτημα ΙΙΙ. 2. Λόγοι αποκλεισμού Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 1. Έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας των ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2003 (Α 215). Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα, ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως: (α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές. (β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ. 2. Έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σύμφωνα με το οριζόμενα με το άρθρο 73 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 5

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 3. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 4. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις, που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικοί φορείς σύναψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 5. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 και δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα λιγότερο, παρεμβατικά μέσα. 6. Συντρέχει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016. 7. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 8. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. 9. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 10. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. 11. α) Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του ν. 4412/2016. β) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. 12. Έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις της παρ.2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 3. Διάρκεια των προσφορών 3.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για εκατόν είκοσι ημέρες (120) της προθεσμίας υπολογιζόμενης από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 97 του ν. 4412/2016. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, και αποδεχθούν την παράταση, οι Προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 3.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη προκήρυξη. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια 6

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 3.4 Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής, ο οποίος ερωτάται κατά τον ίδιο τρόπο, και ούτω καθεξής. 4. Προϋπολογισμός Διάρκεια σύμβασης Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η Χρηματοδότηση της σύμβασης είναι σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ ν. 4412/2016. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των Πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι Εξήντα Δύο χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (62.000,00 ) και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ε.Κ.Π.Α. Οικονομικού Έτους 2016 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 02-00- 1281, σύμφωνα με την με ΑΔΑ: 77ΔΚ46ΨΖ2Ν-5ΤΨ, ΑΔΑΜ: 16REQ005334325 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης οικονομικού έτους 2016, όπως καταχωρήθηκε με την α/α 683 καταχώριση στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Δ.Ο.Υ. και με την με ΑΔΑ: ΩΥΣ46ΨΖ2Ν-ΓΘΙ, ΑΔΑΜ: 17REQ006015032 επανέγκριση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης οικονομικού έτους 2017, όπως καταχωρήθηκε με την α/α 1 καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Δ.Ο.Υ. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της ή έως την ολοκλήρωση του αντικειμένου. 5. Ματαίωση Διαγωνισμού Το ΕΚΠΑ, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση, διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως για αυτό να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ή να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν. 4412/2016, και ιδίως: α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, γ) εάν υπάρξει μεταβολή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια. 6. Δημοσιότητα Η Προκήρυξη θα αναρτηθεί: 1. Στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/) 2. Στον Διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) 3. Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών (www.uoa.gr), όπως και κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά τον διαγωνισμό. 7. Υποβολή προσφορών Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 03.05.2017 και ώρα 10:00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 03.05.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οδός Χρ. Λαδά αρ. 6, ΤΚ 105 61 Αθήνα (3 ος όροφος, γραφείο 33). Κατά τη διενέργεια αυτού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους κλπ. κατά περίπτωση, εφόσον προσκομίζουν 7

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Επισημαίνεται ότι εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο και δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, πρέπει ο αντιπρόσωπός του να καταθέσει στην Επιτροπή διαγωνισμού ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλουν προσφορά αποκλειστικώς στο σύνολο των προσφερομένων ειδών. 8. Κατάρτιση - Σύνταξη - Περιεχόμενο Προσφοράς Οι προσφέροντες θα υποβάλλουν Σφραγισμένο φάκελο προσφοράς ως ακολούθως: Στο εξωτερικό μέρος του σφραγισμένου φακέλου προσφοράς θα αναγράφονται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: α) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επαγγελματική διεύθυνση ή έδρα, ΑΦΜ ΔΟΥ τυχόν ΑΜΑΕ κ.λπ. τηλέφωνα συνεννόησης) β) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) για την Επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών Διοικητικών μονάδων του ΕΚΠΑ». γ) τα ακόλουθα στοιχεία: ΠΡΟΣ το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Χρήστου Λαδά 6, (3 ος όροφος, γραφείο 33) ΤΚ 105 61 Αθήνα Ημερομηνία Διαγωνισμού: / /2017 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:... Οι προσφορές συντάσσονται και κατατίθενται, ως ακολούθως: Oι προσφορές θα είναι τοποθετημένες εντός ενός ενιαίου σφραγισμένου φακέλου. Οι προσφορές, θα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα (με εξαίρεση τυχόν ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο που μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.4412/2016) και θα είναι δακτυλογραφημένες, επίσης δεν θα φέρουν ξέσματα, διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Επισημαίνεται ότι εάν υπάρχουν στην προσφορά διορθώσεις που την καθιστούν, κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού, ασαφή, αυτή θα απορρίπτεται. Η αρίθμηση των σελίδων της προσφοράς είναι υποχρεωτική. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α 188). Οι προσφορές θα είναι υπογεγραμμένες από το συμμετέχοντα/νόμιμο εκπρόσωπο αυτού κ.λπ. κατά περίπτωση και θα φέρουν την οικεία σφραγίδα (της συμμετέχουσας εταιρείας κ.λπ.). Στον ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς πρέπει να εμπεριέχονται τρεις (3) σφραγισμένοι υποφάκελοι σε δύο (2) αντίτυπα (ένα στο οποίο θα αναγράφεται η λέξη «πρωτότυπο» και το οποίο θα είναι και επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους και ένα στο οποίο θα αναγράφεται η λέξη «αντίγραφο»). Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: α) Ξεχωριστός σφραγισμένος Υποφάκελος Δικαιολογητικών (με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»), που θα περιέχει τα οριζόμενα αντιστοίχως κατωτέρω. β) Ξεχωριστός σφραγισμένος Υποφάκελος Δικαιολογητικών (με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»), που θα περιέχει τα οριζόμενα αντιστοίχως κατωτέρω. γ) Ξεχωριστός σφραγισμένος Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς (με ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») που θα περιέχει τα οριζόμενα αντιστοίχως κατωτέρω. Ειδικότερα: 8

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο ξεχωριστός σφραγισμένος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: Α. Το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) του [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)], ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, β) πληροί τo σχετικό κριτήριο επιλογής το οποίο έχει καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75, ήτοι, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασεις τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράτημα αυτό. Ειδικότερα το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και ήδη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη http://www.eaadhsy.gr «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΤΕΥΔ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙV). Το ΤΕΥΔ αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4412/2016, το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. Β. Υπεύθυνη Δήλωση: Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία οι συμμετέχοντες θα αναγράφουν τα στοιχεία του διαγωνισμού και ότι : - Έλαβαν γνώση της παρούσας προκήρυξης και των όρων της, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους και ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα να προμηθεύσουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη, και ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, καθώς και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή, - θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 και 82 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 (Προκήρυξη για την υποβολή δικαιολογητικών) Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 9

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να συμπεριλάβει οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση των στοιχείων των Τεχνικών Προδιαγραφών. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει προσφορά, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ, για το σύνολο των ειδών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα προκήρυξη. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στον ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία να δηλώνεται ότι: Ο προμηθευτής αποδέχεται ΠΛΗΡΩΣ τους γενικούς και ειδικούς όρους για την υλοποίηση της προμήθειας της εν λόγω προκήρυξης. Τα προς προμήθεια είδη είναι αυθεντικά, καινούργια, αμεταχείριστα και σε άριστη ποιοτική και λειτουργική κατάσταση και ότι είναι σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας. Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 2. Ειδικότερα, η τεχνική προσφορά αποτελείται από το κάτωθι Πίνακα ανάλυσης τεχνικής προσφοράς, όπου περιγράφονται τα προς προμήθεια είδη: Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιγράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο η προσφερόμενη προμήθεια ανά τύπο μελανιού, όπως ακριβώς αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη. Η αναγραφή στον πίνακα ανάλυσης της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει γίνει ως εξής: Με την αναφορά του κωδικού του τύπου για κάθε είδος για το οποίο υποβάλλει προσφορά. Με το σαφή προσδιορισμό της ποσότητας της προμήθειας. Ο πίνακας της τεχνικής προσφοράς υπογράφεται, επίσης επί ποινή αποκλεισμού, από τον συμμετέχοντα (ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού κ.λπ. κατά περίπτωση) και εφόσον υπάρχουν περισσότερες της μιας σελίδας, μονογράφονται όλες από αυτόν. 10

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙOΤΥΠΙΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 HP Color Laser Jet CP1215 / HP Color LaserJet CP1515n Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 125A ΤΜΧ 10 2 HP Color Laser Jet CP1215 / HP Color LaserJet CP1515n Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP 125A ΤΜΧ 10 3 HP Color Laser Jet CP1215 HP Color LaserJet CP1515n Δοχείο ματζέντα γραφίτη HP 125A ΤΜΧ 10 4 HP Color Laser Jet CP1215 HP Color LaserJet CP1515n Δοχείο κυανού γραφίτη HP 125A ΤΜΧ 10 5 HP Desc Jet 2645 Δοχείο αυθεντικής μαύρης μελάνης HP 650 6 HP Desc Jet 2645 Δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 650 7 HP Color LaserJet 2600n Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 124A 8 HP Color LaserJet 2600n Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP 124A 9 HP Color LaserJet 2600n Δοχείο ματζέντα γραφίτη HP 124A 11

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 10 HP Color LaserJet 2600n Δοχείο κυανού γραφίτη HP 124A 11 HP Deskjet 5940/ HP Deskjet 6540 Δοχείο αυθεντικής μαύρης μελάνης HP 339 12 HP Deskjet 5940 / HP Deskjet 6540 Δοχείο αυθεντικής μελάνης τριών χρωμάτων HP 344 13 HP Photosmart C4480 HP350 14 HP Photosmart C4480 HP351 15 HP Officejet 4355 Δοχείο αυθεντικής μαύρης μελάνης HP 21 ΤΜΧ 10 16 HP Officejet 6000 HP Officejet 7000 Δοχείο μαύρης μελάνης HP 920 17 HP Officejet 6000 HP Officejet 7000 Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 920 18 HP Officejet 6000 HP Officejet 7000 Δοχείο κυανής μελάνης HP 920 19 HP Officejet 6000 HP Officejet 7000 Δοχείο ματζέντα μελάνης HP 920 20 HP Officejet 7110 Wide Format eprinter Δοχείο μαύρης μελάνης HP 932 21 HP Officejet 7110 Wide Format eprinter Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 933 12

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 22 HP Officejet 7110 Wide Format eprinter Δοχείο κυανής μελάνης HP 933 23 HP Officejet 7110 Wide Format eprinter Δοχείο ματζέντα μελάνης HP 933 24 HP Color LaserJet CP2025 Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 304A ΤΜΧ 10 25 HP Color LaserJet CP2025 Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP 304A ΤΜΧ 10 26 HP Color LaserJet CP2025 Δοχείο κυανού γραφίτη HP 304A ΤΜΧ 10 27 HP Color LaserJet CP2025 Δοχείο ματζέντα γραφίτη HP 304A ΤΜΧ 10 28 HP Laserjet Pro MFP M521dn Δοχείο αυθεντικού μαύρου γραφίτη HP 55A ΤΜΧ 10 29 HP LaserJet Pro 400 M401dn Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 80A ΤΜΧ 15 30 31 32 HP LaserJet P2014 HP LaserJet P2015 HP LaserJet M2727nf MFP Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 53A HP LaserJet 1606 HP LaserJet 1560, 1606, 1566 HP LaserJet 1536dnf MFP Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 78A HP DeskJet 5500 HP PSC 2410 Δοχείο αυθεντικής μαύρης μελάνης HP56 0 ΤΜΧ 20 ΤΜΧ 10 33 HP DeskJet 5500 HP PSC 2410 Δοχείο ΈΓΧΡΩΜΗς μελάνης HP57 ΤΜΧ 10 13

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 34 HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1022 HP LaserJet 1020 HP LaserJet 3015 HP LaserJet 3050 Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 12A ΤΜΧ 100 35 HP LaserJet 1200 series Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 15A 0 36 HP LaserJet 1300 Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet Q2613A ΤΜΧ 10 37 HP LaserJet P1505n Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 36A 0 38 HP LaserJet P2055d HP Laser Jet P2055dn HPLaser Jet P2035n Δοχείο αυθεντικού μαύρου γραφίτη ΗΡ 05A (CE505) ΤΜΧ 150 39 HP LaserJet M5035 MFP Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 70A ΤΜΧ 2 40 HP Color LaserJet 5550n Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 645A ΤΜΧ 1 41 HP Color LaserJet 5550n Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP 645A ΤΜΧ 1 42 HP Color LaserJet 5550n Δοχείο κυανού γραφίτη HP 645A ΤΜΧ 1 43 HP Color LaserJet 5550n Δοχείο ματζέντα γραφίτη HP 645A ΤΜΧ 1 44 HP LaserJet P4015n Printer Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 64A ΤΜΧ 2 14

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 45 HP Designerjet T1100 HP VIVERA 72 Black ΤΜΧ 2 46 HP Designerjet T1100 HP VIVERA 72 Magenta ΤΜΧ 2 47 HP Designerjet T1100 HP VIVERA 72 Cyan ΤΜΧ 2 48 HP LaserJet Pro P1102 Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet CE285A ΤΜΧ 10 49 CANON / L SENSYS FAX 140 CANON / L SENSYS FAX 160 FX 10 50 CANON / L 290 FX3 ΤΜΧ 2 51 CANON i-sensys MF4410 Toner Canon 728 Black ΤΜΧ 2 52 Canon Pixma ip1800 / CANON FAX JX210P Μελάνι Μαύρο PG 40 53 Canon Pixma ip1800 Μελάνι έγχρωμο Canon CL-38 54 CANON PIXMA ip6700d / Canon Pixma ip520r/ Canon Pixma ip4300 Μελάνι Canon CLI-8 Cyan 55 CANON PIXMA ip6700d / Canon Pixma ip520r/ Canon Pixma ip4300 Μελάνι Canon CLI-8 yellow 56 CANON PIXMA ip6700d / Canon Pixma ip520r/ Canon Pixma ip4300 Μελάνι Canon CLI-8 magenta 15

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 57 CANON PIXMA ip6700d Μελάνι CLI-8BK Black 58 CANON PIXMA ip6700d Μελάνι CLI-8PC 59 CANON PIXMA ip6700d Μελάνι CLI-8PM 60 Canon Pixma ip520r Canon Pixma Ip4300 Μελάνι Μαύρο PGI5 61 CANON IR 2520/2525/2530 C-EXV 33 Black 62 Canon Pixma MG3550 PG 540 BLACK 63 Canon Pixma MG3550 PG 541 COLOUR 64 EPSON FX 1180 65 EPSON LQ 1050 66 EPSON AcuLaser C1100 black S050190 67 EPSON AcuLaser C1100 cyan S050193 68 EPSON AcuLaser C1100 yellow S050191 16

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 69 EPSON AcuLaser C1100 magenta S050192 70 EPSON AcuLaser M4000 71 EPSON AcuLaser C17 black S050672 72 EPSON AcuLaser C17 cyan S050671 73 EPSON AcuLaser C17 yellow S050669 74 EPSON AcuLaser C17 magenta S050670 75 EPSON DX7450 T0711 76 EPSON DX7450 T0712 77 EPSON DX7450 T0713 78 EPSON DX7450 T0714 79 EPSON Stylus C13T1291 BLACK ΤΜΧ 10 80 EPSON Stylus C13T1292 CYAN ΤΜΧ 10 17

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 81 EPSON Stylus C13T1293 YELLOW ΤΜΧ 10 82 EPSON Stylus C13T1294 MAGENTA ΤΜΧ 10 83 EPSON EPL-N3000 C13S051111 84 EPSON EPL-5700L C13S050087 85 Epson Photo R360 T0801 Black 86 Epson Photo R360 T0807 colour multipack 87 ΟΚΙ MICROLINE 4410 ΤΜΧ 3 88 ΟΚΙ Β430d TMX 3 89 LEXMARK E 120 90 LEXMARK E 323 91 LEXMARK X264dn 92 LEXMARK E250dn 18

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 93 LEXMARK E260dn / E360dn 260A11E ΤΜΧ 10 94 LEXMARK E240 24016SE ΤΜΧ 10 95 LEXMARK C780 BLACK ΤΜΧ 3 96 LEXMARK C780 YELLOW ΤΜΧ 3 97 LEXMARK C780 CYAN ΤΜΧ 3 98 LEXMARK C780 MAGENTA ΤΜΧ 3 99 LEXMARK Optra S 1855 ΤΜΧ 3 100 LEXMARK C54x BLACK ΤΜΧ 3 101 LEXMARK C54x MAGENTA ΤΜΧ 3 102 LEXMARK C54x CYAN ΤΜΧ 3 103 LEXMARK C54x YELLOW ΤΜΧ 3 104 SAMSUNG CLX 3185 FN K407S 19

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 105 SAMSUNG CLX 3185 FN Y407S 106 SAMSUNG CLX 3185 FN M407S 107 SAMSUNG CLX 3175 FN K409S 108 SAMSUNG CLX 3175 FN C409S 109 SAMSUNG CLX 3175 FN Y409S 110 SAMSUNG CLX 3175 FN M409S 111 SAMSUNG SF 760P 112 SAMSUNG SF 560R 113 SAMSUNG CLP365W KLT-K406S 114 SAMSUNG CLP365W KLT-C406S 115 SAMSUNG CLP365W KLT-Y406S 116 SAMSUNG CLP365W KLT-M406S 20

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 117 SAMSUNG CLP315 BLACK 118 SAMSUNG CLP315 CYAN 119 SAMSUNG CLP315 YELLOW 120 SAMSUNG CLP315 MAGENTA 121 SAMSUNG ML 2165 122 SAMSUNG ML 1915 123 SAMSUNG SF 360 fax 124 SAMSUNG Xpress M 2625 D / M2825ND MLT-D116 125 PANASONIC KX FL 421 ΤΜΧ 2 126 PANASONIC KX FL 401 ΤΜΧ 3 127 PANASONIC KX FP 215 ΤΜΧ 2 128 PANASONIC KX FA 52X ΤΜΧ 2 21

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 129 PANASONIC KX FA 136X ΤΜΧ 2 130 PANASONIC Fax UF 4100 ΤΜΧ 3 131 PRINTRONIX P5205B ΤΜΧ 2 132 SHARP MX 27GTBA (Black) ΤΜΧ 3 133 SHARP MX 27GTYA (yellow) ΤΜΧ 3 134 SHARP MX 27GTCA (cyan) ΤΜΧ 3 135 SHARP MX 27GTMA (magenta) ΤΜΧ 3 136 PHILIPS 5125 Fax laserjet ΤΜΧ 2 137 μελανοταινίες wax για εκτυπωτές ετικετών,για εκτυπωτή ZEBRA ή τύπου ZEBRA σειρά 27 και ZEBRA TLP 2844 (60mm X 74m, συνήθως σε συσκευασία των 6 τμχ.) ΣΥΣΚ. 5 138 KONICA-MINOLTA TN114 139 KONICA-MINOLTA TN311 140 KONICA-MINOLTA Bizhub 250 22

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 141 TOSHIBA E studio 195/223/225/243/245 142 XEROX phaser 3600 ΤΜΧ 3 143 XEROX phaser 6000 BLACK ΤΜΧ 3 144 XEROX phaser 6000 CYAN ΤΜΧ 3 145 XEROX phaser 6000 MAGENTA ΤΜΧ 3 146 XEROX phaser 6000 YELLOW ΤΜΧ 3 147 XEROX phaser 3300 mfp ΤΜΧ 3 148 XEROX 3320 149 XEROX phaser 6125 black ΤΜΧ 3 150 XEROX phaser 6125 cyan ΤΜΧ 3 151 XEROX phaser 6125 magenta ΤΜΧ 3 152 XEROX phaser 6125 yellow ΤΜΧ 3 23

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 153 XEROX work center 3220 fax ΤΜΧ 3 154 XEROX work center 5745 155 XEROX work center 5655 156 TRIUMPH Triumph Adler TA DC 2035 157 TRIUMPH 3155 FAX 158 XEROX 5016/5020 (106R01277) TMX 6 Αθήνα, / / Για το Διαγωνιζόμενο (Ονομ/μο Υπογραφή) Σφραγίδα 24

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να συμπεριλάβει οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση των στοιχείων των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (π.χ. μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η οικονομική προσφορά αποτελείται από το κάτωθι Έντυπο ανάλυσης οικονομικής προσφοράς, όπου περιγράφονται τα προς προμήθεια είδη. Κάθε συμμετέχων πρέπει να υποβάλει οικονομική προσφορά υποχρεωτικώς για το σύνολο των ειδών. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να εμπεριέχει, ορθώς και πλήρως συμπληρωμένο (αριθμητικά και ολογράφως), τον πίνακα των ειδών, να είναι υπογεγραμμένη και το προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το σύνολο των ειδών. Η οικονομική προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. Οι τιμές θα εκφράζονται σε Ευρώ. Τα Οικονομικά Στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού, απαραίτητα σε δύο αντίτυπα (Πρωτότυπο και Αντίγραφο) στο σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο πίνακας ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται, επίσης επί ποινή αποκλεισμού, από τον συμμετέχοντα (ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού κ.λπ. κατά περίπτωση) και εφόσον υπάρχουν περισσότερες της μιας σελίδας, μονογράφονται όλες από αυτόν. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο συνολικό τελικό ποσό της προσφοράς των συμμετεχόντων προ Φ.Π.Α. και όχι στα επιμέρους είδη. Η τελική επιλογή του ενός και μοναδικού αναδόχου θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών. Δύναται να κατακυρωθεί ολόκληρη ή μικρότερη ή μεγαλύτερη ποσότητα κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης αποσυρθεί εκτυπωτής ή μηχάνημα τηλεομοιοτυπίας το ΕΚΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει η αντίστοιχη ποσότητα να μεταφερθεί σε άλλο τύπο μηχανήματος. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ της αριθμητικώς και ολογράφως αναγραφείσας τιμής υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένα o Φ.Π.Α, αυτός μπορεί να διορθωθεί από την Υπηρεσία. Οι προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή/και η συνολική τιμή απορρίπτονται. Οι τιμές μονάδας καθώς και οι συνολικές τιμές της προσφοράς του συμμετέχοντος είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 25

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και ο δε Ανάδοχος δεν δικαιούται να έχει οποιαδήποτε σχετική αξίωση, θα λάβει δε το αντίτιμο που αναγράφεται στην οικονομική του προσφορά και μόνον. Στην προσφερόμενη τιμή του υπό συμπλήρωση πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς νοείται και γίνεται ανεπιφυλάκτως αποδεκτό ότι συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του προσφέροντος (Αναδόχου) για την προμήθεια των προσφερόμενων ειδών και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος/δαπάνη κ.λπ., το οποίο μπορεί να επιβαρύνει επιπλέον, καθ οιονδήποτε τρόπο, το/τα προσφερόμενο/α είδος/είδη. Ο προς συμπλήρωση Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς έχει ως εξής : 26

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς ΕΚΠΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙOΤΥΠΙΑΣ Α/Α Συσκευή / Τύπος μελανιού Κωδικός κατασκευαστή Μ/Μ Κόστος μονάδος (αριθμητικώς) Κόστος μονάδος (ολογράφως) Ποσότητα Κόστος συνολικό (αριθμητικώς) Κόστος συνολικό (ολογράφως) 1 HP Color Laser Jet CP1215 / HP Color LaserJet CP1515n Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 125A ΤΜΧ 10 2 HP Color Laser Jet CP1215 / HP Color LaserJet CP1515n Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP 125A ΤΜΧ 10 3 HP Color Laser Jet CP1215 HP Color LaserJet CP1515n Δοχείο ματζέντα γραφίτη HP 125A ΤΜΧ 10 27

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 4 HP Color Laser Jet CP1215 HP Color LaserJet CP1515n Δοχείο κυανού γραφίτη HP 125A ΤΜΧ 10 5 HP Desc Jet 2645 Δοχείο αυθεντικής μαύρης μελάνης HP 650 6 HP Desc Jet 2645 Δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 650 7 HP Color LaserJet 2600n Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 124A 8 HP Color LaserJet 2600n Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP 124A 9 HP Color LaserJet 2600n Δοχείο ματζέντα γραφίτη HP 124A 28

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 10 HP Color LaserJet 2600n Δοχείο κυανού γραφίτη HP 124A 11 HP Deskjet 5940/ HP Deskjet 6540 Δοχείο αυθεντικής μαύρης μελάνης HP 339 12 HP Deskjet 5940 / HP Deskjet 6540 Δοχείο αυθεντικής μελάνης τριών χρωμάτων HP 344 13 HP Photosmart C4480 HP350 14 HP Photosmart C4480 HP351 15 HP Officejet 4355 Δοχείο αυθεντικής μαύρης μελάνης HP 21 ΤΜΧ 10 29

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 16 HP Officejet 6000 HP Officejet 7000 Δοχείο μαύρης μελάνης HP 920 17 HP Officejet 6000 HP Officejet 7000 Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 920 18 HP Officejet 6000 HP Officejet 7000 Δοχείο κυανής μελάνης HP 920 19 HP Officejet 6000 HP Officejet 7000 Δοχείο ματζέντα μελάνης HP 920 20 HP Officejet 7110 Wide Format eprinter Δοχείο μαύρης μελάνης HP 932 21 HP Officejet 7110 Wide Format eprinter Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 933 30

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 22 HP Officejet 7110 Wide Format eprinter Δοχείο κυανής μελάνης HP 933 23 HP Officejet 7110 Wide Format eprinter Δοχείο ματζέντα μελάνης HP 933 24 HP Color LaserJet CP2025 Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 304A ΤΜΧ 10 25 HP Color LaserJet CP2025 Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP 304A ΤΜΧ 10 26 HP Color LaserJet CP2025 Δοχείο κυανού γραφίτη HP 304A ΤΜΧ 10 27 HP Color LaserJet CP2025 Δοχείο ματζέντα γραφίτη HP 304A ΤΜΧ 10 31

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 28 HP Laserjet Pro MFP M521dn Δοχείο αυθεντικού μαύρου γραφίτη HP 55A ΤΜΧ 10 29 HP LaserJet Pro 400 M401dn Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 80A ΤΜΧ 10 30 HP LaserJet P2014 HP LaserJet P2015 HP LaserJet M2727nf MFP Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 53A 0 31 HP LaserJet 1606 HP LaserJet 1560, 1606, 1566 HP LaserJet 1536dnf MFP Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 78A ΤΜΧ 20 32 HP DeskJet 5500 HP PSC 2410 Δοχείο αυθεντικής μαύρης μελάνης HP56 ΤΜΧ 10 33 HP DeskJet 5500 HP PSC 2410 Δοχείο ΈΓΧΡΩΜΗς μελάνης HP57 ΤΜΧ 10 32

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 34 HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1022 HP LaserJet 1020 HP LaserJet 3015 HP LaserJet 3050 Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 12A ΤΜΧ 100 35 HP LaserJet 1200 series Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 15A 0 36 HP LaserJet 1300 Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet Q2613A ΤΜΧ 10 37 HP LaserJet P1505n Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 36A 0 38 HP LaserJet P2055d HP Laser Jet P2055dn HPLaser Jet P2035n Δοχείο αυθεντικού μαύρου γραφίτη ΗΡ 05A (CE505) ΤΜΧ 150 39 HP LaserJet M5035 MFP Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 70A ΤΜΧ 2 33

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 40 HP Color LaserJet 5550n Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 645A ΤΜΧ 1 41 HP Color LaserJet 5550n Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP 645A ΤΜΧ 1 42 HP Color LaserJet 5550n Δοχείο κυανού γραφίτη HP 645A ΤΜΧ 1 43 HP Color LaserJet 5550n Δοχείο ματζέντα γραφίτη HP 645A ΤΜΧ 1 44 HP LaserJet P4015n Printer Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 64A ΤΜΧ 2 45 HP Designerjet T1100 HP VIVERA 72 Black ΤΜΧ 2 34

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 46 HP Designerjet T1100 HP VIVERA 72 Magenta ΤΜΧ 2 47 HP Designerjet T1100 HP VIVERA 72 Cyan ΤΜΧ 2 48 HP LaserJet Pro P1102 Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet CE285A ΤΜΧ 10 49 CANON / L SENSYS FAX 140 CANON / L SENSYS FAX 160 FX 10 50 CANON / L 290 FX3 ΤΜΧ 2 51 CANON i-sensys MF4410 Toner Canon 728 Black ΤΜΧ 2 35

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 52 Canon Pixma ip1800 / CANON FAX JX210P Μελάνι Μαύρο PG 40 53 Canon Pixma ip1800 Μελάνι έγχρωμο Canon CL-38 54 CANON PIXMA ip6700d / Canon Pixma ip520r/ Canon Pixma ip4300 Μελάνι Canon CLI-8 Cyan 55 CANON PIXMA ip6700d / Canon Pixma ip520r/ Canon Pixma ip4300 Μελάνι Canon CLI-8 yellow 56 CANON PIXMA ip6700d / Canon Pixma ip520r/ Canon Pixma ip4300 Μελάνι Canon CLI-8 magenta 57 CANON PIXMA ip6700d Μελάνι CLI-8BK Black 36

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 58 CANON PIXMA ip6700d Μελάνι CLI-8PC 59 CANON PIXMA ip6700d Μελάνι CLI-8PM 60 Canon Pixma ip520r Canon Pixma Ip4300 Μελάνι Μαύρο PGI5 61 CANON IR 2520/2525/2530 C-EXV 33 Black 62 Canon Pixma MG3550 PG 540 BLACK 63 Canon Pixma MG3550 PG 541 COLOUR 37

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 64 EPSON FX 1180 65 EPSON LQ 1050 TMX 5 66 EPSON AcuLaser C1100 black S050190 67 EPSON AcuLaser C1100 cyan S050193 68 EPSON AcuLaser C1100 yellow S050191 69 EPSON AcuLaser C1100 magenta S050192 38

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 70 EPSON AcuLaser M4000 71 EPSON AcuLaser C17 black S050672 72 EPSON AcuLaser C17 cyan S050671 73 EPSON AcuLaser C17 yellow S050669 74 EPSON AcuLaser C17 magenta S050670 75 EPSON DX7450 T0711 39

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 76 EPSON DX7450 T0712 77 EPSON DX7450 T0713 78 EPSON DX7450 T0714 79 EPSON Stylus C13T1291 BLACK ΤΜΧ 10 80 EPSON Stylus C13T1292 CYAN ΤΜΧ 10 81 EPSON Stylus C13T1293 YELLOW ΤΜΧ 10 40

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 82 EPSON Stylus C13T1294 MAGENTA ΤΜΧ 10 83 EPSON EPL-N3000 C13S051111 84 EPSON EPL-5700L C13S050087 85 Epson Photo R360 T0801 Black 86 Epson Photo R360 T0807 colour multipack 87 ΟΚΙ MICROLINE 4410 ΤΜΧ 3 41

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 88 ΟΚΙ B430d TMX 3 89 LEXMARK E 120 90 LEXMARK E 323 91 LEXMARK X264dn 92 LEXMARK E250dn 93 LEXMARK E260dn / E360dn 260A11E ΤΜΧ 10 42

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 94 LEXMARK E240 24016SE ΤΜΧ 10 95 LEXMARK C780 BLACK ΤΜΧ 3 96 LEXMARK C780 YELLOW ΤΜΧ 3 97 LEXMARK C780 CYAN ΤΜΧ 3 98 LEXMARK C780 MAGENTA ΤΜΧ 3 99 LEXMARK Optra S 1855 ΤΜΧ 3 43

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 100 LEXMARK C54x BLACK ΤΜΧ 3 101 LEXMARK C54x MAGENTA ΤΜΧ 3 102 LEXMARK C54x CYAN ΤΜΧ 3 103 LEXMARK C54x YELLOW ΤΜΧ 3 104 SAMSUNG CLX 3185 FN K407S 105 SAMSUNG CLX 3185 FN Y407S 44

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 106 SAMSUNG CLX 3185 FN M407S 107 SAMSUNG CLX 3175 FN K409S 108 SAMSUNG CLX 3175 FN C409S 109 SAMSUNG CLX 3175 FN Y409S 110 SAMSUNG CLX 3175 FN M409S 111 SAMSUNG SF 760P 45

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 112 SAMSUNG SF 560R 113 SAMSUNG CLP365W KLT-K406S 114 SAMSUNG CLP365W KLT-C406S 115 SAMSUNG CLP365W KLT-Y406S 116 SAMSUNG CLP365W KLT-M406S 117 SAMSUNG CLP315 BLACK 46

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 118 SAMSUNG CLP315 CYAN 119 SAMSUNG CLP315 YELLOW 120 SAMSUNG CLP315 MAGENTA 121 SAMSUNG ML 2165 122 SAMSUNG ML 1915 TMX 5 123 SAMSUNG SF 360 fax 47

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 124 SAMSUNG Xpress M 2625 D / M2825ND MLT-D116 125 PANASONIC KX FL 421 ΤΜΧ 2 126 PANASONIC KX FL 401 ΤΜΧ 3 127 PANASONIC KX FP 215 ΤΜΧ 2 128 PANASONIC KX FA 52X ΤΜΧ 2 129 PANASONIC KX FA 136X ΤΜΧ 2 48

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 130 PANASONIC Fax UF 4100 ΤΜΧ 3 131 PRINTRONIX P5205B 2 132 SHARP MX 27GTBA (Black) ΤΜΧ 3 133 SHARP MX 27GTYA (yellow) ΤΜΧ 3 134 SHARP MX 27GTCA (cyan) ΤΜΧ 3 135 SHARP MX 27GTMA (magenta) ΤΜΧ 3 49

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 136 PHILIPS 5125 Fax laserjet ΤΜΧ 2 137 μελανοταινίες wax για εκτυπωτές ετικετών,για εκτυπωτή ZEBRA ή τύπου ZEBRA σειρά 27 και ZEBRA TLP 2844 (60mm X74m, συνήθως σε συσκευασία των 6 Τμχ.) ΣΥΣΚ. 5 138 KONICA-MINOLTA TN114 139 KONICA-MINOLTA TN311 140 KONICA-MINOLTA Bizhub 250 141 TOSHIBA E studio 195/223/225/243/245 50

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 142 XEROX phaser 3600 ΤΜΧ 3 143 XEROX phaser 6000 BLACK ΤΜΧ 3 144 XEROX phaser 6000 CYAN ΤΜΧ 3 145 XEROX phaser 6000 MAGENTA ΤΜΧ 3 146 XEROX phaser 6000 YELLOW ΤΜΧ 3 147 XEROX phaser 3300 mfp ΤΜΧ 3 51

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 148 XEROX 3320 149 XEROX phaser 6125 black ΤΜΧ 3 150 XEROX phaser 6125 cyan ΤΜΧ 3 151 XEROX phaser 6125 magenta ΤΜΧ 3 152 XEROX phaser 6125 yellow ΤΜΧ 3 153 XEROX work center 3220 fax ΤΜΧ 3 52

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ 154 XEROX work center 5745 155 XEROX work center 5655 156 TRIUMPH Triumph Adler TA DC 2035 157 TRIUMPH 3155 FAX 158 XEROX 5016/5020 (106R01277) TMX 6 ΣΥΝΟΛΟ 53

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ ΦΠΑ 24% ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Αθήνα, / / Για το Διαγωνιζόμενο (Ονομ/μο Υπογραφή) Σφραγίδα 54

9. Αποσφράγιση Αξιολόγηση προσφορών 1. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύει η διαδικασία, που προβλέπεται στο άρθρο 100 και στο άρθρο 117 του ν. 4412/2016, ως ακολούθως: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. β) Αποσφραγίζονται και μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής του διαγωνισμού τα δικαιολογητικά του υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και του υποφακέλου Δικαιολογητικών Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης των δικαιολογητικών συμμετοχής και δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς προς τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη, αποσφραγίζεται και ο υποφάκελος της Οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντα με την ίδια διαδικασία. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα στάδια των δικαιολογητικών συμμετοχής και δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 2. Μετά το πέρας του ελέγχου η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης καταρτίζει Πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ. 3. Προσωρινός ανάδοχος, αναδεικνύεται εκ των εγκύρως συμμετεχόντων εκείνος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο των προσφερομένων ειδών, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του πληροί τα απαιτούμενα στην παρούσα προκήρυξη και τις εν γένει τεχνικές προδιαγραφές αυτής. 4. Σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016 για την άσκηση ένστασης κατά της πράξης η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της προκήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 5. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ της αριθμητικώς και ολογράφως αναγραφείσας τιμής υπερισχύει η τιμή, που έχει αναγραφεί ολογράφως. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένα o Φ.Π.Α, αυτός μπορεί να διορθωθεί από την Υπηρεσία. Οι προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή/και η συνολική τιμή απορρίπτονται. Οι τιμές μονάδας καθώς και οι συνολικές τιμές της προσφοράς του συμμετέχοντος είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Αποκλείεται 55

οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να έχει οποιαδήποτε σχετική αξίωση, θα λάβει δε το αντίτιμο που αναγράφεται στην οικονομική του προσφορά και μόνον. Στην προσφερόμενη τιμή των υπό συμπλήρωση πινάκων της Οικονομικής Προσφοράς νοείται και γίνεται ανεπιφυλάκτως αποδεκτό ότι συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του προσφέροντος (Αναδόχου) για την προμήθεια των προσφερόμενων ειδών και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος/δαπάνη κ.λπ. το οποίο μπορεί να επιβαρύνει επιπλέον, καθ οιονδήποτε τρόπο, το προσφερόμενο είδος/είδη. 10. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας, (20) είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 1. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι α) οι διαχειριστές για Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για Α.Ε. γ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου, καθώς και ε) τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(εε L 300 της 11.11.2008 σ.42), δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασηςπλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α 48), τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 56

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α 166), παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α 215 ). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτό προσωπικό. 3. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής-βεβαιώσεις, αποδεικτικά μέσα, από τα οποία να προκύπτει ότι εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του Καν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. 57

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 7. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, ή Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016). 8. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς τυχόν τρίτο που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. Μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα με τα οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του προσφέροντος, ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του καθώς και τυχόν παρασττικά εκπροσώπησης του, τα οποία έχουν ως εξής: # Νομιμοποίηση : Αν ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτού και του/των νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων του. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά. Απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση νομικού προσώπου, συλλογικού οργάνου σχετικά με την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς υπογραφή της κατακυρωθείσας προμήθειας και επιπλέον της γενικής εκπροσώπησης του εν λόγω νομικού προσώπου. Σε περίπτωση ΑΕ i) Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, σε ακριβές αντίγραφο από το Γ.Ε.Μ.Η., ii) Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας, iii) Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει εκδοθεί, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του Δ.Σ. για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, αντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στο αρμόδιο Γ.Ε.Μ.Η., με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου για την καταχώρηση αυτού στο Γ.Ε.Μ.Η. και αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ για τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ ή την εντολή προς δημοσίευση του αρμόδιου Γ.Ε.Μ.Η. ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης του αρμόδιου Γ.Ε.Μ.Η., iv) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.Μ.Η. όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση ΕΠΕ i) Το ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας, ii) Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ, 58

iii) Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ, iv) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.Μ.Η. όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση ΙΚΕ i) Ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της εταιρείας (καταστατικό), όπως ισχύει σε ακριβές αντίγραφο από το Γ.Ε.Μ.Η., ii) Πλήρη σειρά εγγράφων από όπου θα προκύπτει η ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας σε ακριβή αντίγραφα από Γ.Ε.Μ.Η., iii) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.Μ.Η., όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση Προσωπικών Εταιρειών Ο.Ε. και Ε.Ε. i) Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, σε αντίγραφα θεωρημένα από Αρμόδια Αρχή (δικαστικής ή διοικητικής), ii) Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής, iii) Πιστοποιητικό από Αρμόδια Αρχή (δικαστικής ή διοικητικής) όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, καταθέτει έναρξη Επιτηδεύματος και τις μεταβολές του από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Σε περίπτωση Αλλοδαπών Εταιρειών Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών, και εφόσον στην οικεία χώρα δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των σχετικών στοιχείων των εταιρειών, είναι δυνατόν τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα να αντικατασταθούν από επίσημες βεβαιώσεις του Αρμοδίου Εμπορικού Επιμελητηρίου για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, από ένορκη βεβαίωση των εκπροσώπων του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο, δικαστική ή διοικητική Αρχή. Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. Από τα προσκομιζόμενα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά θα πρέπει να αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σύσταση εταιρείας, τροποποιήσεις, εκπροσώπηση και, προκειμένου για Α.Ε., πρακτικό Δ.Σ. για την εκπροσώπηση της εταιρείας στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, ενώ για Ο.Ε. και Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε., όταν δεν παρίσταται ο διαχειριστής, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. #Εκπροσώπηση : Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 59

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά της περίπτωσης (Γ. Νομιμοποίηση) για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ) που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής i. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 και στην περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Όταν ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης του παρόντος διαγωνισμού δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει κατά τα ανωτέρω ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 11. Σύμβαση Εγγυήσεις Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του ν. 4412/2016, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 100 και 117 του ν. 4412/2016 και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προσφορών ανακοινώνεται μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: 1. άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών 2. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική προκήρυξη. Ο προσωρινός ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης, θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 60

καλής εκτέλεσης η οποία να καλύπτει ποσοστό 5%, επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1β) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η υπηρεσία ή/και η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να προσέλθει, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδικής προκήρυξης, να υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντας και την ανωτέρω προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία, χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του ν. 4412/2016. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της ή έως την ολοκλήρωση του αντικειμένου. 12. Παράδοση-Παραλαβή προμήθειας 1. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνονται τμηματικά κατόπιν έγγραφης παραγγελίας που θα αποστέλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΚΠΑ προς τον Ανάδοχο. 2. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ θα προβαίνει σε έγγραφη παραγγελία, η οποία θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο, δια τηλεομοιοτυπίας ή/ και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον η εν λόγω αποστολή ολοκληρωθεί επιτυχώς για το ΕΚΠΑ τεκμαίρεται ότι παρελήφθη από τον Ανάδοχο, ο οποίος στη συνέχεια οφείλει να παραδώσει τα συγκεκριμένα είδη της παραγγελίας, στον τόπο που αναγράφεται σε αυτή, τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. 3. Η επίβλεψη και ο έλεγχος της παραλαβής της προμήθειας θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016. 4. Ο έλεγχος που θα διενεργήσει η Επιτροπή Παραλαβής δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του για παραλείψεις ή αντιστοίχως πραγματικά ελαττώματα στην προμήθεια των προϊόντων. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα των προϊόντων που θα παραδώσει. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη στα ως άνω περιγραφόμενα είδη, αίρεται με αντικατάσταση του ελαττωματικού είδους, χωρίς να αποκλείεται και αξίωση του Αγοραστή για αποζημίωση, εφαρμοζόμενων, εν πάση περιπτώσει, των διατάξεων του Αστικού Κώδικα για την πώληση. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί στις σχετικές υποδείξεις της Επιτροπής Παραλαβής καθώς και σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, δοθέντος ότι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, δικαιούται ο Αγοραστής να κηρύξει τον Ανάδοχο ως έκπτωτο. 5. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης των ειδών εκτός αν φθορά ή καταστροφή προέλθει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητα των εκπροσώπων ή υπαλλήλων του Πανεπιστημίου. 13. Τίμημα Παράδοση Υλικού - Τρόπος Πληρωμής Kρατήσεις 1. Το συνολικό προϋπολογιζόμενο τίμημα για την υλοποίηση του αντικειμένου της εν λόγω προμήθειας δεν θα υπερβεί σε καμία περίπτωση το ποσό της προσφοράς πλέον Φ.Π.Α. 24%, και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΕΚΠΑ, Οικονομικού Έτους 2016 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 02-00-1281, σύμφωνα με την υπ άριθμ. πρωτ. 2016016154/01.11.16 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης οικ. Έτους 2016, με υπ αρ. 683 καταχώριση στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Δ.Ο.Υ. (ΑΔΑ: 77ΔΚ46ΨΖ2Ν-5ΤΨ, ΑΔΑΜ: 16REQ005334325) και την υπ αριθμ. πρωτ. 2017003574/31.03.17 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης οικ. Έτους 2017, με υπ αρ. 1 61

καταχώριση στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Δ.Ο.Υ. (ΑΔΑ: ΩΥΨΣ46ΨΖ2Ν-ΓΘΙ, ΑΔΑΜ: 17REQ006015032). 2. Το οριστικό τίμημα της σύμβασης θα προκύψει από την τελική κατακυρωτική απόφαση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου της σύμβασης, ως το γινόμενο της συνολικής ποσότητας των ειδών που θα τελικώς παραδοθούν και παραληφθούν από το ΕΚΠΑ κατά τα νόμιμα, επί τις αντίστοιχες τιμές μονάδος αυτών, όπως τούτες θα δηλωθούν στην οικονομική προσφορά του αναδόχου. 3. Το τίμημα θα καταβληθεί στον Ανάδοχο τμηματικά, ανά παράδοση μετά από σχετική έγγραφη παραγγελία και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο διατάξεις. 4. Η πληρωμή του Αναδόχου, με την απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής της από την αρμόδια επιτροπή του ΕΚΠΑ, θα γίνει από το Ταμείο του Πανεπιστημίου μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος και εφόσον προσκομισθούν από τον Ανάδοχο ταυτόχρονα: 4.1 Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την κατά νόμο συγκροτηθησομένη επιτροπή παραλαβής, με το οποίο θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση της προμήθειας/υπηρεσίας, με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. 4.2 Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 4.3 Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» 4.4 Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 5. Κατά την πληρωμή του τιμολογίου, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 6. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 7. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. 8. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της προμήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει. 9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατά την πληρωμή και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, η δε πληρωμή αυτού θα γίνεται σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν γενικώς τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016, καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.98. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα. 10. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται: α) με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για την προμήθεια αγαθών (Άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94). β) με κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 4 του ν. 4013/15-9-2011(Α 204), «( ) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 του ν. 62

4412/2016. Επιπλέον υπάγεται με τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης 0,06%. (Δ ΤΕΦ Α 1087988 ΕΞ 2013/30-5-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών) και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. γ) με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου. Εάν ο Προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο του συμβατικού αντικειμένου, η άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει εντός 60 ημερών από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου από τον προμηθευτή και με την προϋπόθεση ότι θα έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, νομίμως συντεταγμένα πληρούνται δε όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία παραλαβής ποσότητας και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο της ποσότητας που παραδίδεται η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του εν λόγω πρωτοκόλλου παραλαβής. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται μέχρι τη θεώρηση των οικείων ΧΕΠ από τον Επίτροπο του ΕλΣυν, κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, κλπ. καθώς και σε κάθε άλλη προβλεπόμενη εκ του νόμου περίπτωση. Επίσης προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Προμηθευτή. Σε περίπτωση που τυχόν το ΕΚΠΑ καταστεί υπερήμερο, με την επιφύλαξη των αναγραφομένων στη διακήρυξη, ο τόκος ανέρχεται σε 6% από την ημέρα επίδοσης της σχετικής αγωγής, σε περίπτωση δε τυχόν μείωσης του εν λόγω ποσοστού 6%, θα ισχύει το μειωμένο ποσοστό. 14. Προθεσμίες Ποινικές Ρήτρες 1. Αν με υπαιτιότητα του Αναδόχου, το συμβατικό αντικείμενο φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης. 4. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. 5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 63

ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 6. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 7. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 15. Κήρυξη Αναδόχου Εκπτώτου 1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση : α) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης στην περίπτωση που δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης β) της Επιτροπής Παραλαβής σε περίπτωση που, δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου - μετά από δεκαπενθήμερη προειδοποίησή της αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης της προμήθειας. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 203 και 207 του ν. 4412/2016. 5. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος μπορεί να επιβάλλονται, εκτός της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) Παράδοση του έργου σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους υποψήφιους Αναδόχους που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος της έκπτωτης Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα παράδοση του έργου κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. β) Σε περίπτωση που η υλοποίηση του έργου σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτη κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό 64

6. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να λύσει τη σύμβαση οποτεδήποτε, μονομερώς, αζημίως για την ίδια με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου ενός μηνός, ειδικά στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται η ανάγκη της προμήθειας. 7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα άμεσης καταγγελίας του παρόντος στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος κηρυχθεί σε πτώχευση ή δηλώσει παύση πληρωμών ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία. 8. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει άμεσα τη σύμβαση αζημίως για την ίδια, ζητώντας την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και με την επιφύλαξη της αναζήτησης οποιασδήποτε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας της, σε περίπτωση που επιβληθεί κατάσχεση απαίτησης κατά του Αναδόχου εις χείρας της Αναθέτουσας Αρχής ως τρίτης. ανεξαρτήτως της υπαιτιότητας ή μη του Αναδόχου: 9. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον ν. 4412/2016 άρθρο 207, o προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία, που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Υπηρεσίας από την μη εκτέλεση ή την ατελή/πλημμελή/κακή εκτέλεση της σύμβασης. Απαγορεύεται η εκχώρηση, ενεχυρίαση κ.λπ. των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του Αναδόχου σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Για ζητήματα που τυχόν δεν ρυθμίζονται στην παρούσα προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμοι και διατάξεις και ιδιαιτέρως αυτές του Ν. 4412/2016 αναλογικώς εφαρμοζόμενες. Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων * (Υπογραφή) Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου Η Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών Σ. Τσίρου 65