ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 3/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/1087

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 3/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/1087 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ TMHMA A Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16 Προς: Έγκριση δαπάνης:30/078/252/02-10-2014 (AΔΑ :Ψ6ΡΦΗ-5Υ9 ) Ταχ. Κώδικας : 11521-Αθήνα Κάθε ενδιαφερόμενο Πληροφορίες : Ευσταθία Παπαγεωργάκη Τηλέφωνο : 210-6479232 Φαξ : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τις ανάγκες της Χ.Υ. Μετρολογίας του Γ.Χ.Κ. Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα, ΤΗΛ. 210-6479000, FAX: 210-6479285 ΚΑΕ: 9769 CPV : 73100000-3«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 14.000 συν ΦΠΑ 3.220, συνολικά 17.220 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Διάρκεια ισχύς προσφορών: 15/12/2014 120 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών 1. Αντικείμενο και προϋπολογισμός Το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος,με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε πειραματικό στάδιο προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη και η επικύρωση προηγμένων μεθόδων φασματομετρίας μάζας για τον προσδιορισμό χημικών ουσιών,για τις ανάγκες της Χ.Υ. Μετρολογίας του Γ.Χ.Κ.. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 14.000 συν ΦΠΑ 3.220, συνολικά 17.220 και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2014 (ΚΑΕ 9769). 2.Δικαίωμα υποβολής προσφορών Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες /συμπράξεις φυσικών ή /και νομικών προσώπων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με νομοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε. Η συμμετοχή κάθε υποψηφίου προμηθευτή στη διαδικασία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της παρούσας Πρόσκλησης εκ μέρους του. Αποκλείεται από συμμετοχή κάθε προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που αναφέρονται στο ΠΔ118/2007. 3. Υποβολή Προσφορών Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο με τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΦΑΞ και E-MAIL των ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ),τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ Α καθώς και την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τις ανάγκες της Χ.Υ. Μετρολογίας του Γ.Χ.Κ. το αργότερο μέχρι 15/12/2014 και ώρα 14:00, στο Γενικό Χημείο του Κράτους στη διεύθυνση Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521 Αθήνα, στο ισόγειο, γραφείο 1 (Πρωτόκολλο). Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση Προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους, Ταχυδρομικά, επί αποδείξει. Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Γ.Χ.Κ. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει α) Δύο αντίγραφα του συμπληρωμένου από τον συμμετέχοντα ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας, με όλες τις σελίδες του αριθμημένες και υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο, και με σφραγίδα του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολό των υπηρεσιών. Οι προσφορές θα συντάσσονται με βάση το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Δεν είναι αποδεκτές αλλαγές στη γραμμογράφηση του εντύπου ή στο περιεχόμενο των προσυμπληρωμένων στηλών ή γραμμών του. 2

Εναλλακτικές προσφορές - αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο ή προσθήκη όρων ή αλλαγή στη γραμμογράφηση ή στα προσυμπληρωμένα κελιά του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας Πρόσκλησης απορρίπτονται. Δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κ.λ.π. θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον Προσφέροντα. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. Οι Προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Υπηρεσία. 4.Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) μέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο προμηθευτή μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η κατακύρωση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής. 5. Τιμές Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνεται η αξία των προσφερόμενων εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ευρώ. Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του προμηθευτή. Ειδικοί όροι Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. Αξιολόγηση προσφορών-κατακύρωση Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η κατακύρωση γίνεται με διαπραγμάτευση με τους υποψήφιους ανάδοχους που μειοδότησαν. Οι προμηθευτές που θα επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση με το Γενικό Χημείο του Κράτους όταν η συνολική αξία της προμήθειας που τους ανατίθεται χωρίς ΦΠΑ ξεπερνά τις 2.500,00. 3

7. Παράδοση παραλαβή Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών θα γίνει στα εργαστήρια της Χ.Υ. Μετρολογίας, Αν. Τσόχα 16, Αθήνα,εντός εξήντα ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Χ.Υ και εφόσον οι εργασίες είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της προσφοράς και της πρόσκλησης. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής θα συντάσσει εντός ενός (1) μηνός από την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών αυτών και τον ποιοτικό τους έλεγχο, σχετικό πρακτικό παραλαβής για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα τιμολόγια/ δελτία τεχνικών εργασιών. Στην περίπτωση κατά την οποία η παρεχόμενη εξιδικευμένη υπηρεσία κρίνεται απορριπτέα από την Χημική Υπηρεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να την επαναλάβει επιτυχώς εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόρριψή της, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υπό παροχή εξιδεικευμένων υπηρεσιών μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται ή να μετατίθεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του αντίστοιχου συμβατικού χρόνου ή και χωρίς προηγούμενο αίτημα του προμηθευτή στην περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης του έργου ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή σε λοιπές περιπτώσεις που η καθυστέρηση παράδοσης οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης τα υπό προμήθεια είδη δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. 8. Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων εξειδικευμένων υπηρεσιών θα γίνει σε Ευρώ, βάση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο αρ. Σύμβασης, ο ΚΑΕ 9769, ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης ανάθεσης και ο αριθμός της έγκρισης δαπάνης (30/078/252/2014), μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση τραπεζικής επιταγής στο όνομα του δικαιούχου, που θα εξοφληθεί στην Τράπεζα Ελλάδος και σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2014, ΚΑΕ 9769, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ο οποίος δεν ξεπερνάει 60 μέρες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 4152/2013. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ (Π.Δ.118/07),καθώς και την οικία απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.98. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 8%. Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών. 4

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και για τέσσερις (4) μέρες στην ιστοσελίδα του ΓΧΚ, στη διεύθυνση www.gcsl.gr ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ EΣΟΔΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Συνημμένα: Παράρτημα Α : Έντυπο οικονομικής προσφοράς (1 σελίδα) Παράρτημα Β : Τεχνικές προδιαγραφές (1 σελίδα) Υπεύθυνη δήλωση (1 σελίδα) Προσχέδιο σύμβασης (4 σελίδες) Κοινοποίηση: Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικού Συντονισμού ΓΓΔΕ (mail: mss.os@mofadm.gr) Εσωτ. Διανομή: 1.Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 2. Διεύθυνση Σχεδιασμού, υποστήριξης Εργαστηρίων &Χημικοτεχνικής Δασμολογίου, Τμήματα Α και Β 5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υπ αριθμ. 30/002/000/1087/3-12-2014 Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τις ανάγκες της Χ.Υ. Μετρολογίας του Γενικού Χημείου του Κράτους. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL ΑΦΜ ΔOY ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου) Υπεύθυνος Επικοινωνίας αα Περιγραφή Τιμή προσφοράς (αριθμητικώς) Τιμή προσφοράς (ολογράφως) Φ.Π.Α. 23% (αριθμητικώς) Συνολική τιμή προσφοράς με Φ.Π.Α. 23% (αριθμητικώς) (α) (β) (γ) (δ) (ε)=(γ)*23% (στ)=(γ)+(ε) 1 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε πειραματικό στάδιο προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη και η επικύρωση προηγμένων μεθόδων φασματομετρίας μάζας για τον προσδιορισμό χημικών ουσιών ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: <ΠΟΛΗ>,../../2014 Για τον Προσφέροντα:... Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα Προσφέροντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή εργασίας: Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε πειραματικό στάδιο προκειμένου να υποσtηριχθεί η ανάπτυξη και η επικύρωση προηγμένων μεθόδων φασματομετρίας μάζας, για τον προσδιορισμό χημικών ουσιών. Τεχνικές προδιαγραφές: Ζητείται η παροχή υπηρεσιών πειραματικών εργασιών για τη μελέτη και ανάπτυξη κατάλληλων αναλυτικών τεχνικών, με σκοπό την ανάπτυξη προηγμένων μεθόδων φασματομετρίας μάζας, για τον προσδιορισμό χημικών ουσιών σύμφωνα με τις τεχνικές: (1) υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης με διαδοχική φασματομετρία μάζας (LC-MS/MS). Οι μέθοδοι θα αναπτυχθούν στη διάταξη συσκευή TSQ Quantum Ultra AM/Thermo. Οι τεχνικές που απαιτούνται είναι: - ακρίβειας μάζας (accurate mass) για το προσδιορισμό μοριακού βάρους και ταυτοποίηση χημικών ουσιών (υπολειμμάτων φαρμακευτικών ουσιών μη στεροειδή σντιφλεγμονώδη, αντιβιοτικά και μυκοτοξινών). Τριάντα χημικές ουσίες, με μοριακά βάρη: 100-1000. Ο προμηθευτής θα παρέξει και τα διαλύματα βαθμονόμησης. - Προσδιορισμός συγκέντρωσης των τριάντα ανωτέρω χημικών ουσιών με χρήση πηγών ιονισμού ΕΙ και APPI, με ισοτοπική αραίωση. για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων φαρμακευτικών ουσιών σε νερό (είκοσι χημικές ουσίες, μη στεροειδή σντιφλεγμονώδη και αντιβιοτικά) και μυκοτοξινών σε τρόφιμα και ζωοτροφές (δέκα μυκοτοξίνες). (2) επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (HR-ICP-MS) Οι μέθοδοι θα αναπτυχθούν στη διάταξη Element 2/Thermo. Οι τεχνικές που απαιτούνται είναι: - επικύρωση μεθόδων και προσδιορισμός καθαρότητας Mg, Zn και Mo - επικύρωση μεθόδων και προσδιορισμός μεταλλικών και των μη μεταλλικών επιμολύνσεών τους όπως Fe, Pb, O, H, N, C, S και αλογόνων στα παραπάνω μέταλλα (θα γίνει έλεγχος για τουλάχιστον είκοσι επιμολύνσεις). Απαιτείται το προσωπικό του προμηθευτή που θα εμπλακεί να έχει επικαιροποιημένα πιστοποιητικά για τη χρήση των συσκευών (1) και (2). Χρόνος παράδοσης : 60 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:30/002/000/1087/3-5-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ (1) : ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ο Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Α. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές. Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε. Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Β3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. Β4.Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που είμαι εγκαταστημένος ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της αναθέτουσας αρχής. Β5.Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου τις σχετικές με την επιβολή φόρων και σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής Ημερομηνία: 2014 Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. Μεταξύ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ και. που αφορά: την υπ αριθμ.30/002/./..πρόσκληση υποβολής Προσφορών για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τις ανάγκες της Χ.Υ. Μετρολογίας του Γενικού Χημείου του Κράτους Σήμερα στην Αθήνα την, ημέρα., στο Γενικό Χημείο του Κράτους, που εδρεύει στην Αθήνα, Αν.Τσόχα 16, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων κ. Νικόλαο Βλάχο, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους που με την ιδιότητά του αυτή εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο βάσει της υπ αριθμ.30/002/74918-9- 2014(ΦΕΚ 2545/Β/24-9-2014) απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, καλούμενο εφεξής Αναθέτουσα Αρχή και η εταιρεία με την επωνυμία.. που εδρεύει στην.., οδός.., αριθμός ΤΚ.., τηλέφωνο: Fax:, e-mail, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου..., υπάγεται στη ΔΟΥ... και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κο.., κάτοικο, οδός.., αριθμός.., με ΑΔΤ,.. της εταιρείας, σύμφωνα με το.... υπ αριθμ... πρακτικό του ΔΣ..(ΦΕΚ, συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα) και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: Με βάση την αρίθ30/002/000/1087/3-12-2014. (ΑΔΑ..) πρόσκληση υποβολής προσφορών, υποβλήθηκαν την προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή εξειδικευμένων για τις ανάγκες της Χ.Υ. Μετρολογίας του Γενικού Χημείου του Κράτους. Τα αποτελέσματα της προαναφερόμενης πρόσκλησης κατακυρώθηκαν με την υπ αριθμ Απόφαση, στην εταιρεία με την επωνυμία << >> σύμφωνα με την από προσφορά της, αντί του συνολικού ποσού των.. ΕΥΡΩ (..),συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και ποσοστού 23% ΦΠΑ, ως αναλυτικά αναφέρεται στα επόμενα άρθρα. 1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ύστερα από αυτά, ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την παροχή εξειδικευμένων εργασιών στην Χ.Υ. Μετρολογίας του Γενικού Χημείου του Κράτους, στις τιμές που αναγράφονται κατωτέρω : αα Περιγραφή Τιμή προσφοράς (αριθμητικώς) Τιμή προσφοράς (ολογράφως) Φ.Π.Α. 23% (αριθμητικώς) Συνολική τιμή προσφοράς με Φ.Π.Α. 23% (αριθμητικώς) Οι άνω υπηρεσίες θα συμμορφώνονται με όλους τους όρους της πρόσκλησης και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης σε συνδυασμό με την προσφορά του Προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 2ο ΑΞΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο «Ανάδοχος» θα εκτελέσει στην Υπηρεσία μας τις προαναφερόμενες αναλυτικά εργασίες, αντί της συνολικής τιμής των πλέον Φ.Π.Α. 23%,, συνολική δαπάνη των.ευρω (.). Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων εξειδικευμένων υπηρεσιών θα γίνει σε Ευρώ, βάση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο αρ. Σύμβασης, ο ΚΑΕ 9769, ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης ανάθεσης και ο αριθμός της έγκρισης δαπάνης (30/078/252/2014), μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση τραπεζικής επιταγής στο όνομα του δικαιούχου, που θα εξοφληθεί στην Τράπεζα Ελλάδος και σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2014, ΚΑΕ 9769, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ο οποίος δεν ξεπερνάει 60 μέρες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 4152/2013. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ (Π.Δ.118/07),καθώς και την οικία απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.98. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 8%. Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας.. και ασφαλιστικής 2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 3 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα Β ) σε συνδυασμό με την προσφορά του «Αναδόχου», οι οποίες επισυνάπτονται ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παράδοση των εξειδικευμένων υπηρεσιών θα γίνει στα εργαστήρια της Χ.Υ. Μετρολογίας, Αν. Τσόχα 16, Αθήνα,εντός εντός εξήντα ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Χ.Υ και εφόσον οι εργασίες είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της προσφοράς και της πρόσκλησης. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής θα συντάσσει εντός ενός (1) μηνός από την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών αυτών και τον ποιοτικό τους έλεγχο, σχετικό πρακτικό παραλαβής για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα τιμολόγια/ δελτία τεχνικών εργασιών. Στην περίπτωση κατά την οποία η παρεχόμενη εξειδικευμένη υπηρεσία κρίνεται απορριπτέα από την Χημική Υπηρεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να την επαναλάβει επιτυχώς εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόρριψή της, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υπό παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται ή να μετατίθεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του αντίστοιχου συμβατικού χρόνου ή και χωρίς προηγούμενο αίτημα του προμηθευτή στην περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης του έργου ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή σε λοιπές περιπτώσεις που η καθυστέρηση παράδοσης οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης τα υπό προμήθεια είδη δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παροχής των υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθ. 26 του Π.Δ. 118/07, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παρασχεθούν οι υπηρεσίες, ο «Ανάδοχος» κηρύσσεται έκπτωτος. Εάν ο «Ανάδοχος» δεν επαναλάβει επιτυχώς την υπηρεσία που απορρίφθηκε σύμφωνα με το άρθ. 33 του Π.Δ. 118/07 μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθούν οι όροι της παρούσας σύμβασης, της υπ αριθμ. 30/002/000/1087/3-12-2014 πρόσκλησης και της υπ αριθμ. / - -2014απόφασης κατακύρωσης, ο «Ανάδοχος» θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 3

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τα παραπάνω περί κυρώσεων δεν ισχύουν και δεν επιβάλλονται κυρώσεις, αλλά μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης στις περιπτώσεις: α) υπαιτιότητας του Δημοσίου β) όταν συντρέχουν οι λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Η απόδειξη της παραπάνω βίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον «Ανάδοχο», ο οποίος καλείται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά να αναφέρει αυτά εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και γ) σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παροχής των εξειδικευμένων υπηρεσιών μετά από κρίση της «Αναθέτουσας Αρχής» ΑΡΘΡΟ 6 ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο θα κατατεθούν στο Τμήμα Α της Δ/νσης Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων & Χημικοτεχνικής Δασμολογίου του Γ.Χ.Κ., και το τρίτο θα λάβει ο «Ανάδοχος». Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και κάθε διαφορά ή διαφωνία μεταξύ του «Αναδόχου» και της «Αναθέτουσας Αρχής», που αφορά στην εκτέλεση, την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης ή γενικά στις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, ισχύουν σε κάθε περίπτωση και όλες οι σχετικές διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.. Ούτε ο «Ανάδοχος» ούτε η «Αναθέτουσα Αρχή» εκχωρεί, δίνει σαν ενέχυρο ή μεταβιβάζει τη σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που περιέχονται σ αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους. Το Παράρτημα Α «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και το Παράρτημα Β «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΑΡΘΡΟ 7 ο ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Η υπ. αριθμ.30/002/000/1087/3-12-2014 πρόσκληση υποβολής προσφορών Η με αριθμ. πρωτ. 30/002../ Απόφαση ανάθεσης Η Προσφορά του Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες αποφάσεις. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 4