INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.19 15:47:03 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΑΥ046Ψ8Ζ6-ΖΨΣ ΓΕΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΝ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο ΓΕΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΝ σήερα την 30/12/2014 και εταξύ των εξής συβαλλοένων ερών: 1. Του ΓΕΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΝ ε τον διακριτικό τίτλο «Γ.Π.Α.», το οποίο εδρεύει στην Ιερά Οδό 75 Βοτανικός Αθήνα Τ.Κ. 11855 ε Α.Φ.Μ.: 090042651,.Ο.Υ.: ΣΤ ΑΘΗΝΝ, όπως εκπροσωπείται νόια για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Παπαδούλη Θ. Γεώργιο, Πρύτανη του Γ.Π.Α. και 2. Της Εταιρείας «AVISIO& Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στο Ελληνικό και στην οδό Χαλδείας 38, Τ.Κ. 167 77 ε ΑΦΜ: 800550141 και ΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, όπως εκπροσωπείται νόια για την υπογραφή της παρούσας από τον: Ιωάννης Εγγλεζάκης ε Α.;.Τ. ΑΒ 528822/2006 της ανωτέρω Εταιρείας εφεξής καλούενης o «ΑΝΑΟΧΟΣ». Αφού έλαβαν υπόψη τους: 1. Την πρόσκληση ενδιαφέροντος και κατάθεσης προσφορών του Έργου: «Προ9ήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισ9ού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των α9φιθεάτρων του ΓΠΑ», συνολικού προϋπολογισού # 20.000,00 # (είκοσι χιλιάδων ευρώ) συπεριλαβανοένου του Φ.Π.Α., 1
ΑΔΑ: 6ΑΥ046Ψ8Ζ6-ΖΨΣ 2. Ότι η Ανάδοχος διαβεβαίωσε το Ίδρυα (Γ.Π.Α.) ότι διαθέτει την απαραίτητη υποδοή και οργάνωση για να ανταποκρίνεται επρόθεσα στον προβλεπόενο όγκο εργασιών και να παρέχει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες που αναφέρονται κατωτέρω ε την προσφορά του. 3. Ότι ενόψει των ανωτέρω, το Ίδρυα (Γ.Π.Α.) αποδέχεται (απόφαση Συγκλήτου 468/22F12F2014) την πρόταση συνεργασίας της Αναδόχου Εταιρείας σύφωνα ε τους όρους του παρόντος: Συ9φωνούνται, συνο9ολογούνται και γίνονται α9οιβαίως δεκτά τα εξής: 4. «Προ9ήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισ9ού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των α9φιθεάτρων του ΓΠΑ» όπως ορίζονται από τις 1/10/2014 τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύατος οι οποίες επισυνάπτονται στο Παράρτηα και αποτελούν αναπόσπαστο κοάτι της παρούσας σύβασης, αντί συνολικής τιής # 19.557,00 # (δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εφτά ευρώ) συπεριλαβανοένου του Φ.Π.Α. 23%. από τα εδώ σ Άρθρο 2: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ M ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΟΣΗΣ 2.1. Η Ανάδοχος θα εκτελέσει το έργο εντός πέντε (5) ηνών από την υπογραφή της σύβασης, σύφωνα ε τους όρους, ρήτρες και προϋποθέσεις του παρόντος. Ο τύπος, η ποιότητα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των εργασιών θα είναι πάντα σύφωνα ε αυτές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Π.Α. 2.2. Ο τόπος εργασιών θα είναι η έδρα του Γ.Π.Α. Η Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης του έργου έως την παράδοση αυτού και την οριστική παραλαβή του (ε πρωτόκολλο παράδοσηςfπαραλαβής F 1 ου & Τελικού Λογαριασού) από Επιτροπή του Γ.Π.Α. 2
Άρθρο 3: ΤΙΜΕΣ ΠΛΗΡΜΗ ΑΔΑ: 6ΑΥ046Ψ8Ζ6-ΖΨΣ 3.1. Η τιή εκτέλεσης των εργασιών πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. προσδιορίζεται στην προσφορά της ανωτέρω εταιρείας. Η εν λόγω τιή παραένει σταθερή για όλη τη διάρκεια του παρόντος και δεν εταβάλλεται. 3.2. Η τιή περιλαβάνει όλα τα έξοδα και δαπάνες της Αναδόχου, περιλαβανοένων ενδεικτικά εταφορικών εξόδων, οδοιπορικών, αποθήκευτρων, συσκευασίας κ.λ.π.. Με την εξόφληση της τιής εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Ιδρύατος (Γ.Π.Α.) έναντι της Αναδόχου και ο τελευταίος ουδεία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά του Ιδρύατος. 3.3. Η καταβολή του ανωτέρω τιήατος θα γίνει ε την έκδοση σχετικού τιολογίου το οποίο ο ανάδοχος θα εκδώσει ετά την ποιοτική και ποσοτική οριστική παραλαβή του έργου. Οι κρατήσεις που βαρύνουν την διαδικασία εξόφλησης του τιολογίου του Αναδόχου είναι η παρακράτηση ποσοστού 0,10% επί της καθαρής αξίας του τιολογίου υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ;ηοσίων Συβάσεων πλέον χαρτοσήου και ΟΓΑ χαρτοσήου αυτού. Επιπλέον θα υπάρχει και παρακράτηση φόρου 4% για την πώληση αγαθών στην καθαρή αξία του τιολογίου. Το ως άνω τιολόγιο της Αναδόχου εξοφλείται εντός εύλογου χρονικού διαστήατος και ετά την έγκριση του σχετικού εντάλατος από τον πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωής του αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται. 3.4. Η πληρωή της αξίας θα γίνει ε έκδοση χρηατικού εντάλατος στο όνοα του δικαιούχου και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισό του έργου 2014ΣΕ54600082F ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΠΑ το οποίο περιλαβάνεται στο Π;Ε 2014 και θα πληρωθεί ετά την έγκριση πίστωσης F χρηατοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευάτων 3
Άρθρο 4: ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΔΑ: 6ΑΥ046Ψ8Ζ6-ΖΨΣ 4.1. Η Ανάδοχος ρητώς αναλαβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τα υλικά που θα χρησιοποιηθούν στο έργο βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και είναι αρίστης ποιότητας, κατάλληλα για τη συφωνηένη χρήση, απαλλαγένα από ελαττώατα και προσαροσένα σε υψηλής ποιότητας πρότυπα. Τα υλικά πρέπει επίσης να είναι πλήρως προσαροσένα στις απαιτούενες τεχνικές προδιαγραφές και συνοολογηθείσες ιδιότητες και στα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την κοινοτική και εθνική νοοθεσία. 4.2. Η Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει την ποιότητα και τις προδιαγραφές του έργου πριν την παράδοσή του στο Ίδρυα (Γ.Π.Α.) καθώς και να εγγυάται την καλή ποιότητα και λειτουργία του. Η Ανάδοχος επίσης αναλαβάνει την υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ελαττωατικό είδος ή είδος από το οποίο λείπουν οι συνοολογηθείσες ιδιότητες ή δεν είναι προσαροσένο στις τεχνικές προδιαγραφές ετά από σχετική ενηέρωση του Ιδρύατος. Η Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να αποκαθιστά κάθε περαιτέρω ζηία του Ιδρύατος που προκαλείται από το ελάττωα ή την έλλειψη συνοολογηθεισών ιδιοτήτων ή των απαιτούενων τεχνικών προδιαγραφών. 4.3. Η Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Ιδρύατος και υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζηία της προερχόενη από αξίωση τρίτου οφειλόενη σε οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων της Αναδόχου δυνάει του παρόντος (και ενδεικτικά: ύπαρξη πραγατικών ελαττωάτων, έλλειψη συνοολογηθεισών ιδιοτήτων, η συόρφωση προς τις προδιαγραφές κ.λπ.) καθώς και για κάθε αποζηίωση λόγω προσβολής δικαιωάτων πνευατικής ή βιοηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον ανάδοχο εκπλήρωσης του συνόλου ή έρους των επιέρους εργασιών του έργου για οποιοδήποτε λόγο οφειλόενο σε υπαιτιότητα του, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστια του άρθρου 32 του Π.;. 118/07. 4
ΑΔΑ: 6ΑΥ046Ψ8Ζ6-ΖΨΣ 4.4. Η Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του προσωπικού της και για το λόγο αυτό ε την υπογραφή της σύβασης κατατέθηκε από την Ανάδοχο Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία δηλώνουν ότι το προσωπικό που θα χρησιοποιηθεί στο έργο είναι ασφαλισένο στον εκάστοτε ασφαλιστικό φορέα και το Γ.Π.Α. ουδεία ευθύνη έχει για τυχόν εργατικό ατύχηα του προσωπικού της Αναδόχου. Άρθρο 5: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΚΑΙΟΟΣΙΑ 5.1. Αρόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν και συπεριλαβανοένων διαφορών περί την ισχύ, ερηνεία ή εκτέλεση αυτού είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Άρθρο 6: ΙΑΡΚΕΙΑ M ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 6.1. Η παρούσα σύβαση διαρκεί έχρι το πέρας της εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρω έργου το οποίο συφωνείται να ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) ηνών από την ηεροηνία υπογραφής της σύβασης. 6.2. Η παρούσα λύεται πρόωρα και αζηίως για τα έρη, είτε ε ειδική έγγραφη συφωνία υπογεγραένη νοίως από τα εδώ συβαλλόενα έρη είτε ε προηγούενη γραπτή ειδοποίηση. 6.3. Σε περίπτωση που το ένα συβαλλόενο έρος παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του που αναφέρεται στην παρούσα σύβαση (περιλαβανοένων των Τεχνικών Περιγραφών Προδιαγραφών και Προϋπολογισού του έργου που επισυνάπτονται παρακάτω), που όλες θεωρούνται ουσιώδεις, το άλλο συβαλλόενο έρος δικαιούται να καταγγείλει αζηίως γι' αυτό οποτεδήποτε την παρούσα, και επιπλέον να απαιτήσει από τον αντισυβαλλόενό του την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε επελθούσας ζηίας του. 5
Άρθρο 7: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΧΡΗΣΗ ΑΔΑ: 6ΑΥ046Ψ8Ζ6-ΖΨΣ 7.1. Τα συβαλλόενα έρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νοικό πρόσωπο εν όλο ή εν έρει στα δικαιώατα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συβαλλοένων η εκχώρηση έρους ή όλης της παρούσης (νοούενης ως έρους και της εκτέλεσης ίας παραγγελίας ή έρους παραγγελίας), χωρίς τη γραπτή έγκριση του αντισυβαλλόενου. 7.2. Αυτά αφού συφωνήθηκαν εταξύ των εδώ συβαλλοένων και αφού κατατέθηκε από την Ανάδοχο Εταιρεία εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύβασης του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚRΝ ΚΑΙ ;ΑΝΕΙRΝ ε αριθό αυτής 699966 και ποσού #795,00 # (εφτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ) η οποία καλύπτει το 5% της συνολικής συβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., η οποία έχει ισχύ οκτώ (8) ηνών. Μετά την αποπεράτωση του έργου θα επιστραφεί,και θα αντικατασταθεί ε εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσοστού 2,5% επί της συνολικής συβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και θα έχει ισχύ τουλάχιστον ενός έτους. Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα τα οποία αφού υπογράφτηκαν ως ακολούθως, κάθε συβαλλόενο έρος έλαβε από ένα, ενώ το τρίτο θα παραείνει στο αρχείο του Ιδρύατος (Γ.Π.Α.). ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Η ΑΝΑΟΧΟΣ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΙΑΝΝΗΣ ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΟΥΛΗΣ 6
ΑΔΑ: 6ΑΥ046Ψ8Ζ6-ΖΨΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ Αθήνα, 1102014 Για το έργο: «Προήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των αφιθεάτρων του ΓΠΑ» Η προήθεια αφορά όλον τον απαραίτητο οπτικοακουστικό εξοπλισό για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των αφιθεάτρων Νιαβή, Κουτσοητόπουλου, Καλαϊσάκη, Α και Β αφιθέατρο Κεντρικού κτιρίου 1ιοίκησης. Η προήθεια περιλαβάνει τα εξής: πέντε (5) διαδραστικούς προβολείς data/video ε: φωτεινότητα 2.800 ANSI Lumen, λόγο αντίθεσης 3.000:1 πραγατική ανάλυση 1280Χ800 Pixels (WXGA) πολλαπλές είσοδοι και έξοδοι ψηφιακών και αναλογικών συνδέσεων αναπαραγωγή περιεχοένου Data & Video έσω δικτύου αναπαραγωγή περιεχοένου έσω USB κύκλος ζωής λυχνίας τουλάχιστον 3000 ώρες ενσωατωένο ηχείο τουλάχιστον 10W σύστηα αυτόατης έναρξης & διακοπής λειτουργίας και σύστηα απ ευθείας διακοπής λειτουργίας βάση για την εγκατάσταση σε τοίχο δύο διαδραστικές γραφίδες τηλεχειριστήριο δέκα (10) αγνητικοί πίνακες, λευκοί, διαστάσεων 240Χ150 cm έκαστος, ε επιφάνεια γραφής από εφυαλωένη πορσελάνη, ειδικοί για προβολή από διαδραστικούς προβολείς, χωρίς γυαλάδες και γραφή ε κοινούς αρκαδόρους. 7
Στο έργο περιλαβάνεται όλη η εγκατάσταση του παραπάνω ΑΔΑ: εξοπλισού 6ΑΥ046Ψ8Ζ6-ΖΨΣ στους χώρους των αφιθεάτρων και οι πλήρεις καλωδιώσεις. Τα συστήατα θα παραδοθούν πλήρη και σε λειτουργία ε ελληνικά menu λειτουργίας και θα συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας. Τέλος θα γίνει εκπαίδευση για τη χρήση του εξοπλισού προκειένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραλαβής. Η προήθεια είναι συνολικού προϋπολογισού 20.000,00 (είκοσι χιλιάδων ευρώ). Στην τιή συπεριλαβάνεται ΦΠΑ 23%. Η συντάξασα Αριστοπούλου Αδααντία 1ιπλ. Χηικός Μηχανικός 8