INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.27 14:51:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71Φ1465ΦΘ3-Ζ5Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΘΑΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 26 Φεβρουαρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 831 Ταχ. Δ/νση : Κύπρου 14 Ταχ. Κώδικας : 651 10 / Τ.Θ. 1214 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τηλέφωνο : 2510 224716/25930 22180 Fax : 2510 620753 e-mai : efakav@culture.gr ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΠΟΣΟ: «Στερέωση Αποκατάσταση Οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας». Εκτέλεση εργασιών γεωφυσικής διασκόπησης εδάφους για τον εντοπισμό υπεδάφιων αρχαιοτήτων. 10.455,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (8.500,00 +1.955,00 ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ εκτέλεση εργασιών γεωφυσικής διασκόπησης εδάφους για τον εντοπισμό υπεδάφιων αρχαιοτήτων» για τις ανάγκες του υποέργου ««Στερέωση Αποκατάσταση Οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας» της πράξης ««Στερέωση Αποκατάσταση Οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας».» Στην Καβάλα, σήμερα, την 26 Φεβρουαρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου, στην διεύθυνση Κύπρου 14, και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: Α) Της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου, η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Κύπρου 14, ΤΚ 654 03, Καβάλα, με ΑΦΜ 090283815, Δ.Ο.Υ. Δ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κα. ΔΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου και Β) Του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ µε ΑΦΜ 090049627 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, που εδρεύει στo κτίριο ΚΕΔΕΑ επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου - Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αν. Καθηγητή κ. Θεόδωρο Λαόπουλο, Πρύτανη του Α.Π.Θ. και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, και ως εκ τρίτου συμβαλλόμενο τον Καθηγητή κ. Γρηγόριο Τσόκα, ως επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, εφεξής καλούμενος ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: -1-

Η πρώτη των συμβαλλομένων, κ. ΔΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, με την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 2. Το ΠΔ 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2014) Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, και μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 3. Το ΠΔ 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 31 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομε νων του δημο σιου τομε α, τροποποι ηση του Ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». 4. Το ΠΔ 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/27-1-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24-10-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2891/Β/29-10-2014) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295789/3260/37/5 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3114/Β/20-11-2014). 6. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/276033/40980/36082/18068/27-10-2014 Απόφαση «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Επιπέδου Διεύθυνσης Υπηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και Δημοσίων Μουσείων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ». 7. Το άρθρο 31 του Ν.4305/2014, ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποι ηση του Ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογη της εθνικη ς νομοθεσι ας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». 8. Το Ν. 1958/91 (ΦΕΚ 122/Α/5-8-1991) άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 9. Το Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων». 10. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 11. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 12. Τον Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/9-10-2001), άρθρο 19 33 «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων ολυμπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις». 13. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 14. Την Υ.Α. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 15. Την αριθ. Π1/2622/2014 (ΦΕΚ 3435/Β/31-12-2013) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξαίρεση -2-

από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) μέχρι 31-12-2014 των προμηθειών που εντάσσονται σε Συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ). 16 Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ 13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 17 Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 18 Την ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΥΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/22-3-2011(ΦΕΚ 566 /Β /2011) «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποι ες τι θενται στη δια θεση τους κατ εντολη του κυ ριου διατα κτη». 19 Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «Διαχείριση Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τη προγραμματική περίοδο 2003-2013». 20 Την αριθ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 21. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ55/18547/10301/1076/351/21-1-2015 απόφαση σχετικά με αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες ως υποέργα σε τεχνικά έργα τρίτων, ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, που έχουν αναληφθεί από 29-10-2014 από τις συσταθείσες Εφορείες Αρχαιοτήτων του νέου Οργανισμού του ΥΠΠΟΑ κατά το ΠΔ. 104/2014. 22. Την με αριθ. πρωτ. 8076/26-11-2010 απόφαση ένταξης της πράξης «Στερέωση Αποκατάσταση Οχύρωσης της Ανακτορούπολης Ν. Περάμου, Ν. Καβάλας» στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 7603/05-12- 2014 απόφαση 1 ης τροποποίηση αυτής. 23. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ37-46/118687/4817/10-12-2010 υπουργική απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης. 24. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης της εν λόγω πράξης, σύμφωνα με την με την υπ. αριθ. 56588/ΔΕ-7431/10/12/2010 (ΑΔΑ: 4ΙΦΜΦ-Τ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 25. Την αριθ. πρωτ. 830/26-02-2015 (ΑΔΑ: 64ΠΘ465ΦΘ3-67Ι) απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου σχετικά με την «ανάθεση εργασιών γεωφυσικής διασκόπησης εδάφους για τον εντοπισμό υπεδάφιων αρχαιοτήτων». Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στο δεύτερο των συμβαλλομένων το έργο «Εκτέλεση εργασιών γεωφυσικής διασκόπησης εδάφους για τον εντοπισμό υπεδάφιων αρχαιοτήτων» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Στερέωση Αποκατάσταση Οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας» (Κωδ. Πράξης: 2010ΕΠΟ3180052 του Ε.Π. «Μακεδονία- Θράκη» ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΣ 302763 Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπό εκτέλεση εργασίες σεβόμενος πλήρως τους όρους που τίθενται στην τεχνική έκθεση βάση της οποίας έγινε η οικονομική προσφορά, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Εκτέλεση εργασιών γεωφυσικής διασκόπησης εδάφους για τον εντοπισμό υπεδάφιων αρχαιοτήτων» για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Στερέωση Αποκατάσταση Οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. -3-

Καβάλας» σε ελάχιστη έκταση δέκα (10) στρεμμάτων και σε ελάχιστο αριθμό ηλεκτρικών τομογραφιών είκοσι (20). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις υπό εκτέλεση εργασίες απαλλαγμένες ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. Οι εργασίες πρέπει να έχουν την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δημόσιες δηλώσεις, διαφημίσεις και επισημάνσεις του Αναδόχου. Η εργασία θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας ή της μαγνητικής χαρτογράφησης. Ενδεχομένως δε να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένα τμήματα και οι δύο αυτοί μέθοδοι, αν κριθεί αναγκαίο, μετά τις πρώτες δοκιμές των εργασιών πεδίου από τον επιστημονικό υπεύθυνο και το επιστημονικό προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ηλεκτρικής τομογραφίας προς διαλεύκανση τυχόν ερωτημάτων που θα εγερθούν με την προκαταρκτική επιτόπου αξιολόγηση των μεθόδων χαρτογράφησης. Όλες οι ενδεχόμενες αυτές επιστημονικές έρευνες περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος έρευνας, γίνονται για την πληρότητα των αποτελεσμάτων και δεν εγείρουν καμία περαιτέρω οικονομική αξίωση από το ΑΠΘ. Η διαχείριση της χρηματοδότησης του προγράμματος θα γίνει με ευθύνη της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. και θα κατατεθεί στον Ειδικό Λογαριασμό κονδυλίων έρευνας του Α.Π.Θ., (Τράπεζα Πειραιώς, Υποκατάστημα Αγγελάκη, Αρ. Λογ. 5202-002079-917), και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/22.08.1996. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο καθηγητής Γρηγόριος Τσόκας, ο οποίος φέρει την ευθύνη για την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου. Αυτή η έρευνα θα πραγματοποιηθεί αυτοδυνάμως από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με το ΥΠΟΠΑΙΘ και την Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου, αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Η τελευταία θα συμβάλει στην σχεδίαση της έρευνας, στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις αρχαιότητες που έχει ήδη αποκαλύψει στην περιοχή, και στην ερμηνεία των γεωφυσικών παρατηρήσεων. ΑΡΘΡΟ 2. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις στο χώρο εκφόρτωσης που θα οφείλεται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση των προς ανάθεση εργασιών. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3. Αξία Η συνολική δαπάνη της εν λόγω εργασίας ανέρχεται στο ποσό δέκα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε ΕΥΡΩ (#10.455,00# ΕΥΡΩ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό 8.500,00 + Φ.Π.Α. 1.955,00 ), με δυνατότητα προαίρεσης ή απομείωσης -4-

30%, επί του καθαρού ποσού, ήτοι μέχρι του συνολικού ποσού των 13591,50 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (11.050,00 + Φ.Π.Α. 2.541,50 ) Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις της πράξης με κωδικό 2010ΕΠΟ3180052 της ΣΑΕΠ 031/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε συγχρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει η σχετική πίστωση, σύμφωνα με την με την υπ. αριθ. 56588/ΔΕ-7431/10/12/2010 (ΑΔΑ: 4ΙΦΜΦ-Τ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Το δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης θα εξαρτηθεί από την τελική έκταση της προς διασκόπηση περιοχής και τον τελικό αριθμό των απαιτούμενων ηλεκτρικών τομογραφιών για το βέλτιστο των αποτελεσμάτων. Η τελική ποσότητα θα εξαρτηθεί από την πορεία της έρευνας και θα γίνει κατόπιν συνεννόησης μεταξύ επιβλεπόντων και αναδόχου. Είναι δυνατό επίσης αν δεν απαιτηθεί το σύνολο των προϋπολογισμένων τομογραφιών να αυξηθεί η έκταση της υπό διασκόπηση έκτασης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. Δύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου εφ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιμήματος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. Τέλος είναι δυνατή η αυξομείωση των ποσοτήτων των ανωτέρω υπηρεσιών, χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού. ΑΡΘΡΟ 4. Τόπος/Τρόπος παράδοσης Η εκτέλεση των υπό ανάθεση εργασιών υλικών θα γίνεται στο χώρο του εργοταξίου του έργου στην Ανακτορούπολη Νέας Περάμου Καβάλας. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος οφείλει να αρχίσει την εκτέλεση των εργασιών αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης από τον ανάδοχο ή αν λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό ή να εκτελεστούν οι εργασίες, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. ΑΡΘΡΟ 5. Χρονική Δέσμευση Η παρούσα σύμβαση ισχύει έως τις 31-3-2015, χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει όλες τις εργασίες που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). ΑΡΘΡΟ 6. Πληρωμή Οι πληρωμές πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία μέχρι τις 20 του επομένου μήνα από την ημερομηνία κοπής του τιμολογίου και γίνονται με κατάθεση σε λογαριασμό ΙΒΑΝ του Αναδόχου και μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών και εργασιών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου. -5-

Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων, η οποία αποδίδεται από την Υπηρεσία και επιπλέον κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται στην καθαρή αξία της σύμβασης και παρακρατείται με την πρώτη πληρωμή. Για την πληρωμή απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Τιμολόγιο του αναδόχου 2. Κατάθεση Φορολογικής ενημερότητας 3. Κατάθεση Ασφαλιστικής ενημερότητας ΑΡΘΡΟ 7. Χρόνος δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή της προσφοράς του μέχρι τη λήξη της σύμβασης (31-03-2015). Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης, λόγω αλλαγής του χρονοδιαγράμματος του έργου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του ΠΔ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 8. Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου. ΑΡΘΡΟ 9. Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει την προμήθεια που του ανατέθηκε. Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 10. Εμπιστευτικότητα - Πνευματικά Δικαιώματα Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού -6-

και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την έρευνα χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. Τα πνευματικά δικαιώματα των αποτελεσμάτων των παραπάνω εργασιών ανήκουν μόνο στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου. Το δικαίωμα για την απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή άλλου τίτλου για την κατοχύρωση των τυχόν παραγόμενων αποτελεσμάτων του παρόντος προγράμματος και της τεχνογνωσίας, ανήκει, σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικά στην Επιτροπή Ερευνών και τα φυσικά πρόσωπα της ερευνητικής ομάδας που συνέβαλαν στην ανακάλυψή τους. Η αρχαιολογική πληροφόρηση που θα προκύψει από το παραπάνω πρόγραμμα ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας -Θάσου, η οποία δικαιούται να την εκμεταλλευτεί στη μελλοντική αρχαιολογική έρευνα του χώρου (υπεύθυνη Δρ. Σ. Δαδάκη). Η αρχική προβολή (η πρώτη επιστημονική δημοσίευση) των γεωφυσικών αποτελεσμάτων που έχουν σχέση με την αρχαιολογία, δηλαδή οι χάρτες και οι απεικονίσεις των θαμμένων αρχαιοτήτων, του προγράμματος γίνεται από κοινού (από τον επιστημονική ομάδα που θα εκτελέσει το πρόγραμμα και την προϊσταμένη της αναθέτουσας αρχής. ΑΡΘΡΟ 11. Γλώσσα Επικοινωνίας Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 12. Δωσιδικία Εφαρμοστέο Δίκαιο Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 13. Ισχύς της σύμβασης Η παρούσα Σύμβαση είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύει το ΠΔ 118/2007. -7-

Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο μέλλον. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 14. Τροποποίηση όρων της σύμβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος και τα υπόλοιπα παραμένουν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου. ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Η Προϊσταμένη της Εφορείας ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ Αρχαιολόγος με βαθμό Β Αν. Καθηγητής Θεόδωρος Λαόπουλος Αναπληρωτής Πρύτανη Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ Ο επιστημονικός υπεύθυνος Καθηγητής Γρηγόριος Ν. Τσόκας -8-