ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Καβάλα, 08 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 69 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΘΑΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κύπρου 14 Ταχ. Κώδικας : 651 10 / Τ.Θ. 1214 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ. Πανούση Τηλέφωνο : 2510 222335/25930 22180 Fax : 2510 224717 e-mai : efakav@culture.gr ΕΡΓΟ ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ «Βελτίωση διαδρομών στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του αρχαϊκού ιερού των Διοσκούρων και των παλαιοχριστιανικών βασιλικών» Προμήθεια Συμπληρωματικών Μέτρων Ατομικής Προστασίας ΠΟΣΟ 4749,97 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ για την «Προμήθεια Συμπληρωματικών Μέτρων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)» για τις ανάγκες του υποέργου «Βελτίωση διαδρομών στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του αρχαϊκού ιερού των Διοσκούρων και των παλαιοχριστιανικών βασιλικών» της πράξης «Βελτίωση διαδρομών στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του αρχαϊκού ιερού των Διοσκούρων και των παλαιοχριστιανικών βασιλικών». Στην Καβάλα, σήμερα, την 8η Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου, Κύπρου 14 στην Καβάλα, και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: Α) Της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου, η οποία εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, ΤΚ 65 110, Καβάλα, με ΑΦΜ 090283815, Δ.Ο.Υ. Δ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κα. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου, και Β) Του κ. ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ που εκπροσωπεί την επιχείρηση ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΜΗΧ/ΜΑΤΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, η οποία -1-
εδρεύει στην Καβάλα, ΠΕ Καβάλας με Α.Φ.Μ 081920177-Δ.Ο.Υ Β Καβάλας, εφεξής καλούμενος ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: Η πρώτη των συμβαλλομένων, κα. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ, με την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 2. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-06-2013) «Τροποποίηση του άρθρου 3 του Π.Δ. 85/2012 (Α /141) και ίδρυση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού- Μετονομασία του ΥΠΑΙΘΠΑ σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων». 3. Το ΠΔ 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 4. Το ΠΔ 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/10-6-2014) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24-10-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2891/Β/29-10-2014) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295789/3260/37/5 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3114/Β/20-11- 2014). 6. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/276033/40980/36082/18068/27-10-2014 Απόφαση «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Επιπέδου Διεύθυνσης Υπηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και Δημοσίων Μουσείων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ». 7. Το άρθρο 31 του Ν.4305/2014, ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». 8. Το Ν. 1958/91 (ΦΕΚ 122/Α/5-8-1991) άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 9. Το Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων». 10. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 11. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 12. Τον Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/9-10-2001), άρθρο 19 33 «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων ολυμπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις». 13. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 14. Την Υ.Α. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 15. Την αριθ. Π1/2622/2014 (ΦΕΚ 3435/Β/31-12-2013) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) μέχρι 31-12-2014 των προμηθειών που εντάσσονται σε Συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ). 16 Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ 13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 17 Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 18 Την ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΥΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/22-3-2011(ΦΕΚ 566 /Β /2011) «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη». -2-
19 Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «Διαχείριση Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τη προγραμματική περίοδο 2003-2013». 20 Την αριθ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 21. Το αριθ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΦΧVII/5360 έγγραφο με θέμα: «Προσαρμογή διαδικασιών υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ στο νέο οργανισμό του ΥΠ.ΠΟ.Α. 22. Την αριθ. 7278/11-10-2012 απόφαση Γ. Γ. της Π. Α. Μ. Θ., σχετικά με την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία - Θράκη 2007-2013» της εν λόγω Περιφέρειας, της πράξης «Βελτίωση διαδρομών στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του αρχαϊκού ιερού των Διοσκούρων και των παλαιοχριστιανικών βασιλικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. 3644/23-06-2014 (ΑΔΑ: 7ΟΝΤ7ΛΒ-ΡΤΒ) και την αριθ. 7602/5-12-2014 (ΑΔΑ: Ω3ΦΜ7ΛΒ- 9ΙΨ) αποφάσεις της Π.Α.Μ.Θ. 23. Την αριθ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ18/10824/29933/6255/5089/31-10-2012 απόφαση έγκρισης εκτέλεσης της πράξης «Βελτίωση διαδρομών στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του αρχαϊκού ιερού των Διοσκούρων και των παλαιοχριστιανικών βασιλικών», απολογιστικά και με αυτεπιστασία στη ΙΗ' Ε.Π.Κ.Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΔΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ18/166653/99081/10609/4137/22-7-2014 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΙΒ3Γ-ΑΤΜ). 24. Την αριθ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΦΧVII/5759/9.12.2014 εγκύκλιο της Γ. Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά την αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/301433/174427/10581/16/20-11-2014 απόφαση, σχετικά με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου, από 29-10-2014, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟΑ (Π.Δ. 104/2014). 25 Τις ανάγκες του έργου «Βελτίωση διαδρομών στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του αρχαϊκού ιερού των Διοσκούρων και των παλαιοχριστιανικών βασιλικών». 26. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης της εν λόγω πράξης, σύμφωνα με την ΥΑ ΣΑ ΕΠ0318 ΤΡΟΠ.0/29-5-13. 27. Tην αριθ. Πρωτ. 68/8-1-2015 (ΑΔΑ: 6ΞΚΝΓ-ΞΝ1) απόφαση σχετικά με την «Προμήθεια Συμπληρωματικών Μέτρων Ατομικής Προστασίας. Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στο δεύτερο των συμβαλλομένων το έργο «Προμήθεια Μέτρων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Βελτίωση διαδρομών στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του αρχαϊκού ιερού των Διοσκούρων και των παλαιοχριστιανικών βασιλικών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ3180083 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΣ 383976. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τα υπό προμήθεια είδη σεβόμενος πλήρως τους όρους της παρούσης σύμβασης και σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην αριθ. 57/7-1-2015 προσφορά του. Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια Μέτρων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)» για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Βελτίωση διαδρομών στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του αρχαϊκού ιερού των Διοσκούρων και των παλαιοχριστιανικών βασιλικών». Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια υλικά απαλλαγμένα ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. Τα υλικά πρέπει να είναι κατάλληλα για τη σύμφωνη με το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης ειδική χρήση και να έχουν την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγματα της -3-
ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δημόσιες δηλώσεις, διαφημίσεις και επισημάνσεις του Αναδόχου. Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της επισυναπτόμενης τεχνικής έκθεσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) της παρούσης σύμβασης βάσει της οποίας ο ανάδοχος κατέθεσε τη με αριθ. Πρωτ. 59/7-1-2015 προσφορά του. ΑΡΘΡΟ 2. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις στο χώρο εκφόρτωσης που θα οφείλεται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση των προς ανάθεση εργασιών. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3. Αξία Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των Τεσσάρων Χιλιάδων Επτακοσίων Σαράντα Εννιά Ευρώ και Ενενήντα Επτά Λεπτών (4749,97 ΕΥΡΩ) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 16% (4094,80 +655,17 ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «Βελτίωση διαδρομών στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του αρχαϊκού ιερού των Διοσκούρων και των παλαιοχριστιανικών βασιλικών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ3180083 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΣ 383976.και υπάρχει η σχετική πίστωση, σύμφωνα με ΥΑ ΣΑ ΕΠ0318 ΤΡΟΠ.0/29-5-13. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. Δύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου εφ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιμήματος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. Τέλος είναι δυνατή η αυξομείωση των ποσοτήτων των ανωτέρω ειδών, χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού. ΑΡΘΡΟ 4. Διάρκεια/Τόπος/Τρόπος και Χρόνος παράδοσης Η διάρκεια της σύμβασης είναι έως τη λήξη του έργου (31-12-2015). Η προμήθεια του υπό ανάθεση υλικού θα γίνεται στο χώρο του εργοταξίου του έργου στην Αλυκή Θεολόγου Θάσου ή στο Μουσείο Θάσου. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που τυχόν προκύπτουν, ο Ανάδοχος οφείλει να -4-
παραδώσει τα προς προμήθεια υλικά εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης. Η πρώτη ειδοποίηση θα είναι αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση τμηματικών παραλαβών ισχύει η παραπάνω χρονική προθεσμία από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης από τους επιβλέποντες του έργου. Η ειδοποίηση των επιβλεπόντων θα είναι έγγραφη. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης από τον ανάδοχο ή αν λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. ΑΡΘΡΟ 5. Πληρωμή Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά μετά την έκδοση του κάθε τιμολογίου για τα εκάστοτε παραληφθέντα υλικά. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία μέχρι τις 20 του επομένου μήνα από την ημερομηνία κοπής του τιμολογίου και γίνονται με κατάθεση σε λογαριασμό ΙΒΑΝ του Αναδόχου. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων, η οποία αποδίδεται από την Υπηρεσία και επιπλέον κράτηση 0,1% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται στην καθαρή αξία της σύμβασης και παρακρατείται με την πρώτη πληρωμή καθώς και 4% επί του καθαρού ποσού στην προμήθεια υλικών. Για την πληρωμή/ τμηματικές πληρωμές απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Τιμολόγιο του αναδόχου 2. Στην κατάθεση Φορολογικής ενημερότητας εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα 1500 ευρώ 3. Στην κατάθεση Ασφαλιστικής ενημερότητας εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα 3000 ευρώ ΑΡΘΡΟ 6. Χρόνος δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή της προσφοράς του μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης, λόγω αλλαγής του χρονοδιαγράμματος του έργου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του ΠΔ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 7. Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταμένης της IH Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 8. Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει την προμήθεια που του ανατέθηκε. Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο -5-
άρθρο 37 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 9. Εμπιστευτικότητα - Πνευματικά Δικαιώματα Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. Τα πνευματικά δικαιώματα των αποτελεσμάτων των παραπάνω εργασιών ανήκουν μόνο στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου. ΑΡΘΡΟ 10. Γλώσσα Επικοινωνίας Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 11. Δωσιδικία Εφαρμοστέο Δίκαιο Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 12. Ισχύς της σύμβασης Η παρούσα Σύμβαση είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύει το ΠΔ 118/2007. Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο μέλλον. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 13. Τροποποίηση όρων της σύμβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007. -6-
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος και τα υπόλοιπα παραμένουν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου. ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Η Προϊσταμένη της Εφορείας ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ Αρχαιολόγος με βαθμό Β ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ -7-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΑΛΥΚΗΣ ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α/ Μονάδα Τιμή Μονάδας Είδος Ποσότητα Α Μέτρησης (Χωρίς ΦΠΑ) Συνολική Δαπάνη (Χωρίς ΦΠΑ) 1 Γαλότσες ασφαλείας γονάτου πλαστικές, αδιάβροχες τύπου S5 για τους χειριστές υδρόπλυσης και προδιαγραφές CE. ΤΕΜΑΧΙΟ 12 17,50 210,00 2 Μποτάκια ασφαλείας τύπου S3 δερμάτινα, αδιάβροχα, αντιολισθητικά, με χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων και πέλματος, πιστοποίηση CE και προδιαγραφές ΕΝ345-1 / ΕΝ ISO 20345 (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 12 23,00 276,00 3 Μάσκα από διάφανο πολυκαρβόνιο αναδιπλούμενη για την προστασία του προσώπου των χειριστών της συσκευής υδρόπλυσης με ρυθμιζόμενο κεφαλόδεμα που στερεώνεται κάτω από το κράνος και αντιιδρωτική φάτσα. Προδιαγραφές ασφαλείας ΕΝ 166. ΤΕΜΑΧΙΟ 10 9,70 97,00 4 Μάσκα δικτυωτή αναδιπλούμενη με ρυθμιζόμενο κεφαλόδεμα που στερεώνεται στο μέτωπο κάτω από το κράνος για την προστασία του προσώπου για τις εργασίες αποκόλλησης κονιαμάτων. Προδιαγραφές ασφαλείας ΕΝ 166. ΤΕΜΑΧΙΟ 10 9,70 97,00 5 Μάσκα ημίσεως προσώπου τύπου 3Μ 6000 ή ισοδύναμο με ελαστικούς ιμάντες στερέωσης στο κεφάλι και πίσω από το λαιμό. Η μάσκα θα πρέπει να δέχεται 2 φίλτρα. Προδιαγραφές ασφαλείας ΕΝ 140. ΤΕΜΑΧΙΟ 3 27,50 82,50 6 Πολυφίλτρο οργανικών ατμών, ανόργανων και όξινων αερίων, κατάλληλο για την παραπάνω μάσκα. Προδιαγραφές ασφαλείας ΕΝ 140. ΖΕΥΓΟΣ 30 8,05 241,50-8-
7 Μάσκα σκόνης τύπου 3Μ 9322 με βαλβίδα εκπνοής Προδιαγραφές ασφαλείας ΕΝ 149: 2001. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 3 38,50 115,50 8 Μάσκα Σωματιδίων-Οργανικών Ατμών τύπου 3Μ 9913. Προδιαγραφές ασφαλείας ΕΝ 149: 2001. ΤΕΜΑΧΙΟ 30 5,40 162,00 9 Γυαλιά προστασίας κλειστού τύπου 3Μ 2790 ή ισοδύναμο, με πανοραμικό φακό και προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Προδιαγραφές ασφαλείας ΕΝ 166: 2001, ΕΝ 170. ΖΕΥΓΟΣ 10 8,50 85,00 10 Κλειστή ολοπρόσωπη μάσκα ψεκασμού με πανοραμική προσωπίδα. Να δέχεται ένα φίλτρο. Προδιαγραφές ασφαλείας ΕΝ 148-1 και ΕΝ 136. ΤΕΜΑΧΙΟ 2 139,00 278,00 11 Πολυστρωματικό φίλτρο για την παραπάνω μάσκα για προστασία από τοξικές ουσίες (φυτοφάρμακα). Προδιαγραφές ασφαλείας ΕΝ 148-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 27,50 110,00 12 Ολόσωμη φόρμα προστασίας ψεκασμού με κουκούλα μίας χρήσης τύπου 3Μ-4500 ή ισοδύναμο. Προδιαγραφές ασφαλείας ΕΝ 140 ΤΕΜΑΧΙΟ 16 11,60 185,60 13 Γάντια μιας χρήσης από Νιτρίλιο για προστασία από ψεκασμούς, προδιαγραφές ασφαλείας ΕΝ 374. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 3 16,00 48,00 14 Αδιάβροχο μπουφάν χειμώνα, με αποσπώμενα μανίκια μη διαπερατό από τον αέρα, με θερμική μόνωση, πιστοποίηση CE και προδιαγραφές ΕΝ342 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 47,00 564,00-9-
15 Αδιάβροχο-καμπαρντίνα από διστρωματικό υλικό (PVC-POL- PVC), με πάχος 0,30mm. Να έχει κουκούλα, λάστιχο στο λαιμό και τους καρπούς κλείσιμο μπροστά με κουμπιά και φερμουάρ και προδιαγραφές CE CAT.1. ΤΕΜΑΧΙΟ 12 8,50 102,00 16 Παντελόνι με σακάκι αδιάβροχο, από διστρωματικό υλικό (PVC- POL-PVC), με πάχος 0,30mm. Να είναι μεγάλης αντοχής για τους χειριστές της υδροβολής και προδιαγραφές CE CAT.1 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 13,20 158,40 17 Παντελόνια εργασίας με ενσωματωμένες επιγονατίδες. 65-35 POL-COT. (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 12 24,50 294,00 18 Απλά παντελόνια εργασίας για γενική χρήση ΤΕΜΑΧΙΟ 15 17,10 256,50 19 Γάντια πλαστικά αδιάβροχα έως τον αγκώνα, ενισχυμένα, για την παρασκευή κονιάματος. Προδιαγραφές Ασφαλείας ΕΝ 388 και 420. ΤΕΜΑΧΙΟ (Ζεύγος) 20 5,62 112,40 20 Γάντια κίτρινα με κλειστή μανσέτα με ειδική επίστρωση για την προστασία των χεριών για σχιστόλιθο και πέτρα εφαρμοστά και ελαστικά μεγάλης αντοχής. Προδιαγραφές Ασφαλείας ΕΝ 388 και 420. Μέσης Ποιότητας. ΤΕΜΑΧΙΟ (Ζεύγος) 30 1,70 51,00 21 Γάντια από μαλακό δέρμα μόσχου τύπου DRIVER με πιστοποίηση CE (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ (Ζεύγος) 20 4,70 94,00 22 Ωτοασπίδες με στεφάνη στήριξης στο κεφάλι, πιστοποίηση CE και προδιαγραφές 23dB και ΕΝ352-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 4,95 59,40 23 Ζώνες ασφαλείας δύο σημείων για εργασίες σε ύψος. Πρότυπα: ΕΝ 361 - Ε358 EN 362: 2004/Β EN354. ΤΕΜΑΧΙΟ 10 41,50 415,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 4094,80 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α.: 655,17 ΕΥΡΩ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 4749,97 ΕΥΡΩ -10-