15SYMV

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.21 15:20:29 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΛΟΠ46Ψ8ΒΓ-Δ49 ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΣΧΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝAΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧHΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 2120 ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Λ/Θ ΚΟΤΥΧΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ» Στο Λάππα, σήερα την 15η Ιανουαρίου, ηέρα Πέπτη, οι παρακάτω συβαλλόενοι: Α. Το Ν.Π.Ι.. ε την επωνυία «Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου / Στροφυλιάς» ε έδρα το Λάππα ήου υτικής Αχαΐας Π.Ε. Αχαΐας (Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών/Πύργου, Τ.Κ. 27052) ε Α.Φ.Μ. 099196238 της.ο.υ. Κ. Αχαΐας, (στο εξής καλούενος ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ), νοίως εκπροσωπούενο για την υπογραφή της παρούσας, σύφωνα ε τους Νόους 2742/1999 και 3044/2002 και την Υπουργική Απόφαση 27206/21/12/2009 (ΦΕΚ 538/ΥΟ/29.12.2009) και την υπ' αριθ. 2/3/11/14 απόφαση του Σ της Αναθέτουσας Αρχής από τον κ. Νικόλαο Καραβά Πρόεδρο του.σ. του Φορέα ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου/ Στροφυλιάς και B. Το Ν.Π... ε την επωνυία «Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών» και διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.» που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, 46,7 Km Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, ΤΚ 19013, ε Α.Φ.Μ. 999355106,.Ο.Υ. Κορωπίου, και εκπροσωπείται νόια από τον Αντιπρόεδρο του Σ του ΕΛΚΕΘΕ ρ Βασίλειο Λυκούση, ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύβαση ως «ο Ανάδοχος». Αφού έλαβαν υπόψη τους: 1.Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προηθειών» (Α 199), 2.τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ηοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους», 3.τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προηθειών του ηοσίου τοέα & ρυθίσεις συναφών θεάτων», 4.τις διατάξεις του Π.. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισός Προηθειών ηοσίου», 5.την ΠΟΛ 1056/05 ε αρ. πρωτ. 103801/208/0015/31/03/2005 Υπ. Οικονοικών και την 13984/ΕΥΣ/2810/21/01/2005 «Περί εφαρογής νέων συντελεστών του Φ.Π.Α.», 6.τον Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρογή Αναπτυξιακών Παρεβάσεων για την προγραατική περίοδο 2007/2013» (ΦΕΚ 267/Α/3/12/2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 7.τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31/3/2010),

8.την υπ αριθ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήατος ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε ε τη ε αριθ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 Υπουργική Απόφαση Συστήατος ιαχείρισης, την ε αριθ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ/1212/30.06.10 Υπουργική Απόφαση Συστήατος ιαχείρισης συγχρηατοδοτούενων Πράξεων και την ε αριθ. πρωτ. 5058/ΕΥΘΥ/138/13/02/13 (ΦΕΚ 292Β) Υπουργική Απόφαση Συστήατος ιαχείρισης συγχρηατοδοτούενων Πράξεων, 9.την υπ αριθ. 11508/ΕΥΘΥ 566/16/3/2011 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί διακήρυξης διαγωνισών ε προϋπολογισό εφαρογής κάτω των κατώτερων κοινοτικών ορίων (2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ), 10.τον Κανονισό Λειτουργίας του ιοικητικού Συβουλίου του Φορέα ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου/Στροφυλιάς (ΦΕΚ 1942/Β/29.12.2004), 11.τον Κανονισό Οικονοικής ιαχείρισης του Φορέα ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου/ Στροφυλιάς (ΦΕΚ 1942/Β/29.12.2004), 12.τον Κανονισό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση και σύναψη συβάσεων προηθειών ελετών και υπηρεσιών του Φορέα ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου/ Στροφυλιάς (ΦΕΚ 1942/Β/29.12.2004), 13.το σύφωνο αποδοχής των όρων ένταξης της πράξη ε τίτλο: «Λειτουργία Φορέα ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου/Στροφυλιάς», 14.την υπ αριθ. πρωτ. 175504/20/04/2010 διαχειριστική επάρκεια τύπου Β, η οποία εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ για τον Φορέα ιαχείρισης, 15.την υπ αριθ. 181942/20/09/2010 Απόφαση του Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ περί Ένταξης της Πράξης Λειτουργία Φορέα ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου/Στροφυλιάς στο Επιχειρησιακό Πρόγραα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007/2013, όπως τροποποιήθηκε «Προστασία & ιατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου/Στροφυλιάς» σύφωνα ε την υπ αριθ. οικ. 175274/29/12/2011 Απόφαση Ειδικού Γραατέα Υδάτων ΥΠΕΚΑ και την υπ αριθ. οικ. 103003/26/03/2013 Απόφαση του Γ.Γ. Χ.Α.Π. του ΥΠΕΚΑ, 16.το υπ αριθ. πρωτ. 533/15/10/2014 έγγραφο του Συντονιστικού Γραφείου Αντιετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του ΥΠ. Ε.Κ.Α. που αφορά στο συντονισό των δράσεων για την εφαρογή έτρων αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζηιάς που έχει προκληθεί στη λουρονησίδα της λινοθάλασσας Κοτυχίου. 17.την υπ αριθ. 2 απόφαση της 8ης/03/11/14 συνεδρίασης του.σ. του Φορέα ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου/Στροφυλιάς που αφορά στην απευθείας ανάθεση της επειρογνωοσύνης στο ΕΛΚΕΘΕ, 18.το υπ αριθ. πρωτ. 1103/17/11/2014 έγγραφο του Φορέα ιαχείρισης ε θέα «Απευθείας ανάθεση εκπόνησης επειρογνωοσύνης για την εφαρογή έτρων για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζηιάς που έχει προκληθεί στη λουρονησίδα της Λ/Θ Κοτυχίου»,

19.το υπ αριθ. πρωτ. 20011/10905/28/11/2014 του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ε το οποίο αποδέχεται την υλοποίηση του έργου, 20.την κρισιότητα της κατάστασης και την επείγουσα ανάγκη άεσης αποκατάστασης της λουρονησίδας της λινοθάλασσας Κοτυχίου και τον περιορισένο χρόνο υλοποίησης της επειρογνωοσύνης (έως 31 εκεβρίου 2015), συνο%ολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το Έργο συνίσταται στην Παροχή Υπηρεσιών ε αντικείενο την «ΕΜΠΕΙΡΟΓΝWΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 2120 ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Λ/Θ ΚΟΤΥΧΙΟΥ» στα πλαίσια του υποέργου 11 της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠWΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ / ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ» και αποσκοπεί στην εκτίηση και καταγραφή της παρούσας κατάστασης και στην πρόταση έτρων για την αποκατάσταση και σταθεροποίηση του διαβρωένου τήατος των θινών. Ειδικότερα η επειρογνωοσύνη θα έχει ως στόχο να καταγράψει και αναλύσει: Όλα τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από τους επλεκόενους φορείς (δήος, περιφέρεια, υπηρεσία διαχείρισης,κ.α) Την επικρατούσα κατάσταση της περιοχής σε επίπεδο «Ιζηατικού Κελιού». Το σύνολο της υδρογεωλογικής λεκάνης και των ακτοηχανικών παραέτρων που επηρεάζουν το κάθε Ιζηατολογικό κελί. Τον εντοπισό των προβληάτων διάβρωσης της αολωρίδας την ανάλυση και κατανόηση της ακτοηχανικής της περιοχής καθώς και των ηχανισών διάβρωσης (φυσικοί ηχανισοί και ανθρωπογενείς αιτίες). Τους ηχανισούς στερεοεταφοράς στο έτωπο της λινοθάλασσας, Την εξέλιξη του φαινοένου της στερεοεταφοράς ε βάση τη γενική υδροδυναική κυκλοφορία στην περιοχή, Τρόποι αποκατάστασης του ισοζυγίου ιζηάτων (διευθέτηση χειάρρων εύρεση στρατηγικών αποθεάτων υλικών). Τη χρήση αριθητικού οοιώατος (οντέλου υδροδυναικής στερεοεταφοράς) ε βάση το οποίο θα ελετηθεί σε πρώτο στάδιο το πεδίο ροής στην εγγύς περιοχή των στοίων (ανατολικό έτωπο Ιονίου πελάγους βόρειο τήα Λ/Θ Κοτυχίου), ιερεύνηση του ηχανισού διάβρωσης της λουρονησίδας σε βάθος χρόνου σε σχέση ε τις ανθρωπογενείς παρεβάσεις και την υδροδυναική συπεριφορά της περιοχής. Το έγεθος της διάβρωσης της λουρονησίδας του Κοτυχίου στο Βόρειο τήα του ε σκοπό την διερεύνηση δυνατοτήτων αποκατάστασης της παράκτιας εταφοράς ιζήατος και την επαναφορά της ισορροπίας της αολωρίδας, Την εξέλιξη της στερεοεταφοράς, ε βάση σενάρια που θα λαβάνουν υπ όψη τις κρατούσες συνθήκες στην περιοχή (επικρατούντες άνεοι παλιρροϊκή δράση κυατικό καθεστώς),

Σε περίπτωση που προταθεί ως έθοδος προστασίας η βυθοκόρηση άου θα πρέπει να προτείνονται οι βέλτιστες θέσεις απόθεσης του υλικού βυθοκόρησης, ή όγκοι άου που απαιτούνται και τα χαρακτηρίστηκα τους, προκειένου αυτό να αξιοποιείται από το ίδιο το θαλάσσιο περιβάλλον για ανατροφοδότηση του υδροδυναικού συστήατος, περιορίζοντας φαινόενα διάβρωσης των τηάτων ένθεν/κακείθεν των όλων διαόρφωσης των στοίων. Επίσης θα πρέπει να καθορίζονται οι περιβαλλοντικοί όροι ε τους οποίους θα γίνεται η βυθοκόρηση (Περιβαλλοντική Συβατότητα). Προτάσεις διαόρφωσης στοίων ε σκοπό την είωση των φαινοένων διάβρωσης, χωρίς να αλλάζει την οικολογική κατάσταση των νερών της λινοθάλασσας. Τρόπους σταθεροποίησης του υφιστάενου ιζήατος στην λουρονησίδα. Προτάσεις (ανάλυση δυνατότητας εφαρογής και αποτελεσατικότητας) χρήσεις ήπιων %εθόδων προστασίας της α%%ολωρίδας, περιβαλλοντικά και αισθητικά αποδεκτές. Τρόπους ενίσχυσης της αυτοφυούς χλωρίδας της λουρονησίδας καθώς και νέων συβατών φυτεύσεων, προκειένου να συνεισφέρουν στην περαιτέρω ενίσχυση, σταθεροποίηση και ανάπτυξη του αόλοφου. Προτάσεις εφαρογής άεσων λύσεων όπου απαιτείται (βόρειο τήα). Την Εκτίηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από κάθε τύπο έργου προστασίας της αολωρίδας στα διάφορα οικοσυστήατα, χλωρίδα, πανίδα, οικολογική κατάσταση λινοθάλασσας. Στρατηγική διατήρησης της ισορροπίας του συστήατος (αολωρίδα) ετά τα έργα προστασίας αποκατάστασης. ΑΡΘΡΟ 2 ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύβασης αρχίζει από την ηέρα υπογραφής της παρούσης και για διάστηα έχρι και τέσσερις (4) ήνες από την υπογραφή, ήτοι έχρι και την 15η Μαΐου 2015. Η σύβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς καιά αξίωση του αναδόχου, ε την πάροδο του συβατικού χρόνου παροχής υπηρεσιών. Ο συβατικός χρόνος υλοποίησης πορεί να παρατείνεται ε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής το ανώτερο έχρι ¼ αυτού, ετά από σχετικό αίτηα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συβατικού χρόνου και ε την επιφύλαξη των δικαιωάτων της Αναθέτουσας Αρχής για την επιβολή των προβλεποένων κυρώσεων (άρθρα 26 και 32 του Π.. 118/07, εφαροζόενων αναλόγως, όπως ισχύουν και δεν έρχονται σε αντίθεση ε την Οδηγία 2004/18/ΕΚ). Επισηαίνεται ότι ετά τη λήξη του συβατικού χρόνου παράδοσης των παραδοτέων ή τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου, σύφωνα ε το άρθρο 34 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 3 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΜΗΣ Το Συβατικό Τίηα για την Παροχή Υπηρεσιών ε αντικείενο την «ΕΜΠΕΙΡΟΓΝWΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 2120 ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Λ/Θ ΚΟΤΥΧΙΟΥ» του Υποέργου 11 για την υλοποίηση της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠWΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ / ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ» από τον Ανάδοχο, από την υπογραφή της σύβασης έχρι και την 15η Μαΐου 2015, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των

είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (24.600,00 ) συπεριλαβανοένου του ΦΠΑ ή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 ) πλέον ΦΠΑ που αναλογεί και όλων των νόιων κρατήσεων και καλύπτει το σύνολο του Έργου. Τα παραπάνω ποσά αφορούν και καλύπτουν το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση των παρεχόενων υπηρεσιών ε αντικείενο την «ΕΜΠΕΙΡΟΓΝWΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 2120 ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Λ/Θ ΚΟΤΥΧΙΟΥ» στο πλαίσιο του Υποέργου 11 για την υλοποίηση της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠWΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ / ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ» συπεριλαβανοένου και των εξόδων εταφοράς. Η πληρωή του Αναδόχου θα συνδέεται ε την παραλαβή του παραδοτέου από την επιτροπή παρακολούθησης παραλαβής και έγκρισή του από την Αναθέτουσα Αρχή. Το συβατικό τίηα θα καταβληθεί κατ αποκοπή ανάλογα ε τις εκτελεσθείσες εργασίες και την έγκρισή του εκάστοτε παραδοτέου από την Αναθέτουσα Αρχή. Η καταβολή της αοιβής στον Ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ τηατικά ε την πρόοδο της παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριένα: το 50% του συβατικού τιήατος θα γίνει ε τη παραλαβή του πρώτου ενδιάεσου παραδοτέου και την έγκρισή του από την Αναθέτουσα Αρχή ήτοι έχρι την 15η Μαρτίου και το υπόλοιπο 50% έως την 15η Μαΐου 2015 ε την παραλαβή του δεύτερου και τελευταίου παραδοτέου και την έγκρισή του από την Αναθέτουσα Αρχή και την ως εκ τούτου οριστική πλέον παραλαβή του έργου. Η οριστική αποπληρωή θα γίνει ετά τον έλεγχο για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου από την αρόδια επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και την απόφαση έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή. Το Συβατικό Τίηα δεν αναθεωρείται και θα παραείνει σταθερό και αετάβλητο καθ όλη τη διάρκεια της σύβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο. Ρητά συφωνείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν καθίσταται υπερήερος και δεν έχει καία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αοιβής του Αναδόχου εξαιτίας η έγκαιρης χρηατοδότησης της Αναθέτουσας Αρχής από τις πιστώσεις του προγράατος. Επίσης, ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι οι προθεσίες πληρωών των προηγούενων εδαφίων δύναται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από τις αρόδιες Υπηρεσίες οι σχετικές πιστώσεις. Η πληρωή του Αναδόχου θα γίνεται ^ε έβασα ή επιταγή που θα εκδίδεται στο όνοά του βάσει των νόιων δικαιολογητικών (τιολόγιο, ασφαλιστική ενηερότητα, δελτίο φορολογικής ενηερότητας, συβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόιη εξουσιοδότηση ε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, σε περίπτωση ^η αυτοπρόσωπου εφανίσεως του δικαιούχου κ.λπ.). Για την καταβολή του τι%ή%ατος χρειάζονται: Πρωτόκολλο Ενδιάεσης και Οριστικής Παραλαβής παραδοτέων των παρεχόενων υπηρεσιών και απόφαση έγκρισής τους από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον ανάδοχο, σύφωνα ε την παρ. 6 του άρθρου 27 του Π 118/2007, εντός ευλόγου χρονικού διαστήατος από τη σύνταξή τους, ε συστηένη ταχυδροική επιστολή.

Τιολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου. Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου ότι το τιολόγιο εξοφλήθηκε. Φορολογική και ασφαλιστική ενηερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά την ηέρα υποβολής των δικαιολογητικών. Συβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόιη εξουσιοδότηση ε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, σε περίπτωση ^η αυτοπρόσωπου εφανίσεως του δικαιούχου. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωή. Η δαπάνη της παρούσας σύβασης θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 075/8 του Προγράατος ηοσίων Επενδύσεων ε κωδικό 2010ΣΕ07580088 της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠWΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ/ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ», που έχει ενταχθεί ε την αριθ. πρωτ. οικ. 175274/29/12/2011 Απόφαση 1 ης τροποποίησης Ειδικού Γραατέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιατικής Αλλαγής, και την και την υπ αριθ. πρωτ. οικ. 103003/26/03/2013 Απόφαση 2 ης τροποποίησης του Γ.Γ. Χ.Α.Π. του ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράατος Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007/2013, Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που συγχρηατοδοτείται από την και από το Ελληνικό ηόσιο. ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ ΤΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΝ Για την ολοκλήρωση του αντικειένου της παρούσης σύβασης τα συβαλλόενα έρη έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώατα: Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις υπηρεσίες που αναλαβάνει ε την παρούσα σύβαση ε τη συνεργασία του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος θα διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που αναλαβάνει ε την παρούσα σύβαση, χωρίς να υπόκειται σε ωράριο εργασίας και χωρίς να δεσεύεται για τον τόπο, τον τρόπο και τα έσα που θα παρέχει τις υπηρεσίες, η δεσευόενος πάντως από σχέση εξαρτήσεως προς την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος αναλαβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισένο χρόνο τις υπηρεσίες που έχει αναλάβει ε την παρούσα ε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συφωνηθεί. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την επροθέσως άρτια υλοποίηση του αντικειένου της σύβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συετέχει σε συσκέψεις και σε συνεδριάσεις του Σ της Αναθέτουσας Αρχής οποτεδήποτε κριθεί τούτο σκόπιο από την Αναθέτουσα Αρχή, ώστε έγκαιρα να διευκρινίζονται τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες και να επιτυγχάνεται η αποτελεσατικότερη εκτέλεση των εργασιών αυτής της σύβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της παρούσης. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό

που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας των Προηθειών και τη εταφορά τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, ελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό ε την παροχή των Υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται προηγούενο αίτηα του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου ε την οριστική παραλαβή των Υπηρεσιών ή ε την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση σε όλους τους χώρους που θα εγκατασταθεί εξοπλισός, κατά τις εργάσιες ηέρες και ώρες. Η Αναθέτουσα Αρχή λαβάνει όλα τα ενδεδειγένα έτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στις ήδη υπάρχουσες εφαρογές και εξοπλισό της που έχουν συνάφεια ε τη παροχή υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροή της Αναθέτουσας Αρχής προκειένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του ε τυχόν επλεκόενες αρόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συβατικών του υποχρεώσεων. 11.Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται στην επρόθεση καταβολή της αοιβής κατά τους όρους που έχουν συφωνηθεί ε την παρούσα σύβαση και εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιες πιστώσεις στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να παρέχει άλλη υπηρεσία ή να εκτελέσει έργο για λογαριασό της Αναθέτουσας Αρχής εκτός του συγκεκριένου έργου που έχει αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠWΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ/ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράατος Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007/2013, Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που χρηατοδοτείται από την και από το Ελληνικό ηόσιο. Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληελώς τις συβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηίωση, σύφωνα ε άρθρο 34 του Π.. 118/2007, ενώ δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση χορήγησης παράτασης ή ετάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει έρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν έρος του Συβατικού Τιήατος. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: α) Οι υπηρεσίες δεν εκτελέστηκαν /ολοκληρώθηκαν ε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Σχετικά ε την «ανωτέρα βία» ισχύει η διάταξη του άρθρου 37 του Π.. 118/07. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΝΤΕΡΑ ΒΙΑ α) Κανένας από τους συβαλλοένους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συβατικών του υποχρεώσεων, εάν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, ως τέτοιων νοουένων γεγονότων που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής των ερών και τα οποία αντικειενικά δεν θα πορούσαν να αποτραπούν ούτε ε την επίδειξη άκρως εξειδιασένης επιέλειας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειενικώς αδύνατη την επρόθεση εκτέλεση της σύβασης. β) Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται όως να ενηερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή έσα σε αποκλειστική προθεσία είκοσι (20) ηερών αφότου εκδηλωθούν τα περιστατικά που την συνιστούν, προσκοίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός δέκα (10) ηερών από τη λήψη του σχετικού αιτήατος του Αναδόχου, διαφορετικά, ε την πάροδο άπρακτης της προθεσίας, τεκαίρεται η αποδοχή του αιτήατος. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο ανάδοχος Φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζηία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της Σύβασης, έχρι την ηεροηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούενος σε περίπτωση ζηιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόη, και αντικατάστασή τους. Μετά την οριστική παραλαβή, ο κίνδυνος εταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηία ή βλάβη προσώπων, πραγάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή έπ ευκαιρία της εκτέλεσης της Σύβασης από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του ή οποιονδήποτε συνεργάτη του, εφ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωα του εξοπλισού. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισένο το προσωπικό του στους αρόδιους ασφαλιστικούς φορείς καθ' όλη τη διάρκεια της Σύβασης και να ερινά όπως οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόενο ε αυτόν πρόσωπο πράξουν το ίδιο. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΠΟΖΗΜΙΣΗ Ο ΑΝΑΟΧΟΣ αποζηιώνει την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση της υπηρεσίας, η οποία απορρέει από την χρήση των διπλωάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγάτων και εργοστασιακών ή επορικών σηάτων εκ έρους του, η οποία αναφέρεται στη σύβαση ή στην προσφορά. Ο ΑΝΑΟΧΟΣ αποζηιώνει πλήρως την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, για κάθε ζηία που ενδεχοένως προκληθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του ΑΝΑΟΧΟΥ ή των προσώπων που συνεργάζονται ε αυτόν για την υλοποίηση του έργου. Σελίδα από

Ο ΑΝΑΟΧΟΣ συνδράει ε δαπάνες του την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, αναλαβάνοντας πλήρως το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, ε τρίτους που συνδέεται ε την εκ έρους του αδυναία ή πληελή εκπλήρωση των συβατικών του υποχρεώσεων, αλλά και ε τις απαιτήσεις τρίτων εναντίον του, για τις οποίες επιβάλλεται κατάσχεση εις χείρας της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ είτε οι απαιτήσεις αυτές υπάρχουν είτε όχι. ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ουδεία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή εταβολή των όρων της παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά όνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νοίων εκπροσώπων αφοτέρων των συβαλλόενων. ηλώνεται ρητώς ότι καία αύξηση οικονοικού αντικειένου δεν πορεί να συφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύβασης, δεδοένου ότι οι δαπάνες για συπληρωατική εργασία δεν είναι επιλέξιες. Η Σύβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συβαλλόενα έρη (αλλαγή ΦΠΑ, αντικατάσταση έλους Ένωσης, τροποποίηση ΤΠΠ, κ.λπ.), αλλά σε κάθε περίπτωση το συβατικό αντικείενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΚΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΚΑΙΜΑΤΝ Κανένα από τα συβαλλόενα έρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή εταβιβάσει την παρούσα σύβαση ή έρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωα και/ή υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούενη γραπτή συναίνεση του έτερου συβαλλοένου. Σε περίπτωση η σχετικής συφωνίας προς τούτο από αφότερα τα συβαλλόενα έρη, η σύβαση λύνεται αυτοδικαίως. ΑΡΘΡΟ 10 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Ο Ανάδοχος, για την παροχή της υπηρεσίας, δεν δύναται να χρησιοποιήσει υπεργολάβους. Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύβαση υπεργολαβίας παρά την άνω απαγόρευση της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, σύφωνα ε το Π.. 118/2007. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. ΑΡΘΡΟ 11 ΥΠΟΧΡΕΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Οι συβαλλόενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεύθεια για κάθε πληροφορία και υλικό που πηγάζει από την παρούσα σύβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσεύει τους συβαλλόενους και ετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύβασης αυτής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή ό,τι υλικό του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της σύβασης, δέκα (10) ηέρες ετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύβασης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 12 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των Παραδοτέων έχρι την ηεροηνία οριστικής παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα εταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωα τρίτου. Όλα τα αποτελέσατα ελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό ε τις Υπηρεσίες, καθώς και όλα τα υπόλοιπα Παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύβασης, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που προϋπάρχουν σχετικά πνευατικά δικαιώατα, τα οποία θα πρέπει να καταδεικνύονται ρητά και, στις η προφανείς περιπτώσεις, να αποδεικνύονται ε σχετικά έγγραφα από τον Ανάδοχο. Τα αποτελέσατα θα είναι πάντοτε στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύβασης και, εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύβασης. Σε περίπτωση αρχείων ε στοιχεία σε ηλεκτρονική ορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους ε έγγραφη τεκηρίωση και ε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. Ο Ανάδοχος πορεί να κρατά αντίγραφα των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύβασης, χωρίς την προηγούενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευατικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου έσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέα σχετικά ε δικαιώατα επί των Παραδοτέων, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αέσως και γραπτά ε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται ε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συπεριλαβανοένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζηιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηία που θα υποστεί από ενδεχόενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου έσου. ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει όπως αρόζει τις συβατικές του υποχρεώσεις, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να υπαναχωρήσει αζήια από τη σύβαση αυτή και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε σχετικής ζηίας την οποία υφίσταται. Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση εξώδικο η οποία κοινοποιείται ε δικαστικό επιελητή και ετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήατος, το οποίο δε πορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) ηέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.

Κατ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ ενάσκηση της διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτήν) προθεσία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόατα ε την πάροδο της ταχθείσας προθεσίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την ετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται ετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωένο ή η) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και έσα και να ερινήσει όπως οι τυχόν συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άεσα ή έεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώενος ότι οι τυχόν συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. Το συντοότερο δυνατό ετά την καταγγελία της Σύβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος έρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηεροηνία καταγγελίας και κοινοποιεί τη σχετική βεβαίωση στον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύφωνα ε τη Σύβαση προς τον Ανάδοχο έχρις εκκαθαρίσεως των εταξύ τους υποχρεώσεων. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηίωση για κάθε ζηία που υπέστη έχρι του ανώτατου ποσού του Συβατικού Τιήατος που αντιστοιχεί στην αξία του τήατος του έργου που δεν πορεί, λόγω πληελούς εκτελέσεως της Σύβασης, να χρησιοποιηθεί για τον προοριζόενο σκοπό. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκαν όλες οι παρεχόενες υπηρεσίες σύφωνα ε τα Άρθρα 1 και 2 και τα λοιπά συβατικά άρθρα. β. Παραλήφθηκε οριστικά το έργο/υπηρεσία ε τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και έγκρισή του από την Αναθέτουσα Αρχή. γ. Έγινε η αποπληρωή του συβατικού τιήατος. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συβαλλόενα έρη, κατά τα προβλεπόενα από τη Σύβαση. ΑΡΘΡΟ 15 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ

Η Σύβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής ε τη Σύβαση που πορεί να προκύψει εταξύ τους σχετικά ε την ερηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρογή της Σύβασης ή εξ αφορής της, σύφωνα ε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς έσα σε χρονική προθεσία δύο (2) ηνών από την εφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νοοθεσίας αρόδια θα είναι τα ικαστήρια που εδρεύουν στην Πάτρα, (ήτοι της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πατρών). Αυτά συφώνησαν, συνοολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συβαλλόενα έρη και προς απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα συβαλλόενα έρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συβαλλόενο έλος ένα, και για λογαριασό του και ε επιέλεια της Αναθέτουσας Αρχής θα υποβληθεί ένα στην αρόδια ΟΥ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΟΧΟ Ο Πρόεδρος του Φορέα ιαχείρισης Υγροτόπων ΚοτυχίουΣτροφυλιάς Νικόλαος Καραβάς Ο Αντιπρόεδρος Σ του ΕΛΚΕΘΕ ρ Βασίλειος Λυκούσης