ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERREG IV / ΕΛΛΑΑ ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 13SYMV001776539 2013-12-11 ΕΡΓΟ : «Ανάπτυξη βιώσιων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου ε στόχο την ολοκληρωένη διαχείριση των αγροτικών και βιοηχανικών αποβλήτων» ΥΠΟΕΡΓΟ : «Προήθεια εξοπλισού για την διαχείριση του έργου» «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ» Το έργο συγχρηατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. ΙΑΝΝΙΝΑ 11-12-2013 Σελίδα 1 από 7
Στα Ιωάννινα, σήερα, την Τετάρτη 11 εκεβρίου 2013, εταξύ, της Περιφέρειας Ηπείρου που εδρεύει στα Ιωάννινα, Πλατεία Πύρρου 1, 45221, ΑΦΜ: 997908822, ΟΥ: Α Ιωαννίνων, που εκπροσωπείται νόια από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριάνη και θα καλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» και της Εταιρείας ε την επωνυία «EPIRUSNET O.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΝΙΝ & ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ε διακριτικό τίτλο «EPIRUSNET O.E.», που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό 67, Άρτα Τ.Κ. 47100 Τηλ: 2681021210 Φαξ: 2651021219 ΑΦΜ: 999583754 ΟΥ: ΑΡΤΑΣ που εκπροσωπείται νόια από τον κον Μαγκούτη ηήτριο ΑΤ: AZ 245383 και θα καλείται στο εξής Ανάδοχος, Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωένης ιοίκησης Πρόγραα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ Τ. Α / 07/06/2010) 2. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισού των διαδικασιών σύναψης δηοσίων συβάσεων έργων, προηθειών και υπηρεσιών» (Επίσηη Εφηερίδα L 134 της 30.04.2004). 12. Το Π.. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007): Προσαρογή της Ελληνικής Νοοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισού των διαδικασιών σύναψης δηοσίων συβάσεων έργων, προηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε ε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συβουλίου της 16ης Νοεβρίου 2005. 13. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-7-2007) «Κανονισός Προηθειών ηοσίου (Κ.Π..)» 14. Την υπ αριθ. 31/1359/04-11-2013 απόφαση της Οικονοικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου για τη διενέργεια διαγωνισού για την ανάδειξη ΙΑΝΝΙΝΑ 11-12-2013 Σελίδα 2 από 7
αναδόχου προήθειας Η/Υ στα πλαίσια του Έργου BIOGAIA Development of sustainable biogas strategies for integrated agroindustrial waste management ε κριτήριο κατακύρωσης την χαηλότερη προσφορά 15. Την αριθ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Π.Σ. Περιφέρειας Ηπείρου, περί συετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγράατα εταξύ των οποίων και το εγκεκριένο για χρηατοδότηση έργο του διερούς διασυνοριακού Προγράατος ΕΛΛΑΑ-ΙΤΑΛΙΑ ε τίτλο «Ανάπτυξη βιώσιων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου ε στόχο την ολοκληρωένη διαχείριση των αγροτικών και βιοηχανικών αποβλήτων» ( Development of sustainable biogas strategies for integrated agroindustrial waste management ). 17. Το Εγχειρίδιο Εφαρογής του Προγράατος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία "Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013" (Programme Manual). 18. Το Π..Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ 318 (ΚΑ 2012ΕΠ31880043) στην οποία έχει περιληφθεί το ανωτέρω έργο. 19. Την ε αρ. πρωτ. Οικ 407/38/7 1 2011 και την ε αρ. πρωτ. 6061/205/8 2 2011 (ΦΕΚ374Β 9 3 2011) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την εταβίβαση Αροδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες. 20. Το εγκεκριένο ΤΕ (application form) του έργου BIOGAIA που έχει ενταχθεί στον Άξονα 3 Μέτρο 3.2. στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράατος Εδαφική Συνεργασία "Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013". 21. Την προσφορά της Αναδόχου εταιρίας Epirusnet O.E., η οποία αποτελεί αναπόσπαστο έρος της σύβασης. 22. Την υπ αριθ. 5/100/05.02.2013 απόφαση (ε ΑΑ: ΒΕΥΑ7Λ9-ΟΓ6) της Οικονοικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί σύστασης α) Επιτροπής ιεξαγωγής ιαγωνισών & Παραλαβής, Αποσφράγισης &Αξιολόγησης προσφορών β) Επιτροπής Παραλαβής/ Παρακολούθησης συβάσεων προηθειών, παροχής υπηρεσιών & εργασιών 23. Την υπ αριθ. απόφαση 33/1440/18-11-2013 (ε ΑΑ: ΒΛ1Τ7Λ9-Ι7Σ) της Οικονοικής Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου περί κατακύρωσης της παρούσας προήθειας. συφωνήθηκαν και έγιναν αοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΙΑΝΝΙΝΑ 11-12-2013 Σελίδα 3 από 7
Ο Ανάδοχος αναλαβάνει την υποχρέωση να προηθεύσει την Αναθέτουσα Αρχή ε έναν (1) φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή έναντι του ποσού των χιλίων εξακοσίων ενενήντα ευρώ (1.690,00 ) συπεριλαβανοένου ΦΠΑ. Το συνολικό ποσό περιλαβάνει όλες τις δαπάνες του αναδόχου, οποιασδήποτε φύσης και είδους και παραένει σταθερό και αετάβλητο καθ' όλη τη συφωνούενη χρονική διάρκεια της σύβασης. Ακόη και σε περίπτωση παράτασης του χρόνου διάρκειας της παρούσας το τίηα θα παραένει σταθερό. Η προήθεια θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΗ Γενικά Να αναφερθεί το Μοντέλο Το σύστηα να παραδοθεί πλήρως λειτουργικό, να έχει εγκατεστηένο το λειτουργικό σύστηα, τους οδηγούς καθώς και το προσφερόενο συνοδευτικό λογισικό. Βάρος ιάρκεια Μπαταρίας Επεξεργαστής Τύπος Ταχύτητα Κεντρική Μνήη Τύπος νήης Μέγεθος ζητούενης νήης ΑΠΑΙΤΗΣΗ MacBook Pro 13.3 dualcore i5 2.5GHz/4GB/500GB/HD Graph. 4000/SD GR 2060 κιλά 7 ώρες Intel Core i5 2.5 GHz DDR3 4 GB Κάρτα Γραφικών Intel HD Graphics 4000 Κάρτα Ήχου Ηχεία ON BOARD Στερεοφωνικά ενσωατωένα ΙΑΝΝΙΝΑ 11-12-2013 Σελίδα 4 από 7
Μονάδα Σκληρού ίσκου Χωρητικότητα 500 GΒ Οθόνη έγεθος διαγωνίου σε ίντσες 13.3 Τύπος Ανάλυση LED Backlit Glossy Display 1280x800 Πληκτρολόγιο Touch pad πληκτρολόγιο οπίσθιου φωτισού Multi-Touch trackpad Συνδεσιότητα Ασύρατη WiFi 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 Συνδεσιότητα και θύρες επέκτασης Ethernet RJ45 Usb 3 2 FireWire 1 Θύρα για κάρτες SDXC Έξοδος ακουστικών Θύρα Thunderbolt Προσαρογέας Thunderbolt σε VGA Προσαρογέας Thunderbolt σε HDMI Κάερα Ενσωατωένη DVDRW Λογισικό OS X ή ισοδύναο Γλώσσα Mini Displayport to VGA adapter Mini Displayport to HDMI 720p HD Εξωτερικό DVD RW (R DL) OS X Mountain Lion Ελληνικά Συνοδευτικά ΙΑΝΝΙΝΑ 11-12-2013 Σελίδα 5 από 7
Τροφοδοτικό και καλώδια σύνδεσης Εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης ε όλο το προσφερόενο λογισικό (Λειτουργικό σύστηα, οδηγοί κλπ) Τσάντα εταφοράς Εγγύηση Εγγύηση ε επί τόπου επισκευή 1 έτος Παρέχεται από την Epirusnet O.E. Η πληρωή του αναδόχου θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή, ε την οριστική παραλαβή της προήθειας και εφόσον προσκοιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τον Ανάδοχο και ετά από την σχετική γνωοδότηση της ΕΠΠΕ. Για όλες τις πληρωές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόια παραστατικά/δικαιολογητικά. Από κάθε τιολόγιο θα γίνονται οι νόιες παρακρατήσεις σύφωνα ε τους ισχύοντες εκάστοτε νόους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοικών. Το τιολόγιο θα φέρει αναφορά στα serial numbers του εξοπλισού. Οριστική παραλαβή του έργου θεωρείται ότι έχει γίνει όταν θα έχει παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή η ανωτέρω προήθεια και δεν θα υπάρχει καία παρατήρηση προς τον ανάδοχο. Η ισχύς της Σύβασης αρχίζει από την ηεροηνία υπογραφής της και λήγει ε την παράδοση της προήθειας, η οποία θα πρέπει να πραγατοποιηθεί έσα σε διάστηα είκοσι (20) ηερών.παράταση του χρόνου παράδοσης της προήθειας πορεί να δοθεί όνον ε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν εγγράφου, επαρκώς αιτιολογηένης αιτήσεως του αναδόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί πριν την λήξη της παρούσας. Η προήθεια συγχρηατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 75% και από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 25%. Η δαπάνη της προήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του εν λόγω έργου και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ 318 (ΚΑ 2012ΕΠ31880043). Η παραλαβή του Η/Υ θα γίνει από την αρόδια επιτροπή παραλαβής η οποία έχει οριστεί από την Π.Ε. Άρτας. Σε περίπτωση που το παραδοτέο δεν πληροί τις ΙΑΝΝΙΝΑ 11-12-2013 Σελίδα 6 από 7
ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα γίνεται αποδεκτό από την Επιτροπή Παραλαβής. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρήσει όλους τους όρους της παρούσας Σύβασης καθ' όλη την διάρκεια της. Ο ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή οφείλουν να διαπραγατευθούν καλόπιστα την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας η οποία τυχόν θα προκύψει σχετικά ε την παρούσα Σύβαση, ετά από έγγραφη ειδοποίηση έκαστου. Αν η διαφορά δεν λυθεί ε διαπραγάτευση θα παραπεφθεί προς επίλυση στα αρόδια ικαστήρια της Άρτας. Η προήθεια θα παραδοθεί στην παρακάτω διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, 2 ος όροφος, Τ.Κ. 47 100, τηλ: 26813 61017, τηλεοοιοτυπική συσκευή (fax): 26810 75855. Η παρούσα σύβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συβαλλοένων. Η Αναθέτουσα Αρχή έλαβε τρία (3) αντίγραφα και ο Ανάδοχος έλαβε δύο (2) αντίγραφα. Οι Συβαλλόενοι Για την Περιφέρεια Ηπείρου Για τον Ανάδοχο Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΝΝΙΝΑ 11-12-2013 Σελίδα 7 από 7