ε. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ 150/Α'/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)».

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ : ΕΜΥ/ΣΤ/4/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΕΖ26-Γ0Φ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Τηλ. : 210 9699265 ΚΟΙΝ. : ΕΜΥ/ΣΤ/4-Δ/1 Φ.831/ΑΔ. 3909 Σ. 1050 Αθήνα, 24 Ιουλ 2014 ΘΕΜΑ : Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθμ. 05/14 της ΕΜΥ για την Παροχή Υπηρεσίας Δορυφορικής Επικοινωνίας Μέσω του Συστήματος INMARSAT-C ΣΧΕΤ.: 1. Έχοντας υπόψη : α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ 251/Α'/23-1-70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3257/04. β. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α'/1-2-95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. γ. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α'/27-11-95), άρθρα 81-84, «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3156/03, τις αντίστοιχες του άρθρου 18 του Ν.3257/04 και εκείνες του Ν.3871/10. δ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α'/13-7-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». ε. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ 150/Α'/10-7-07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)». στ. Τις διατάξεις του Ν.4013/11, «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». ζ. Τις διατάξεις του Ν. 4038/12, «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». η. Την υπ. αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300/Β'/3-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών

- 2 - Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές». θ. Τη Φ.812.1/ΑΔ.875312/Σ.72/20-1-14/ΓΕΑ/Δ6/3α διαταγή μεταβίβασης πιστώσεων σε βάρος πόρων του κρατικού προϋπολογισμού. ι. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1412 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) της ΕΜΥ επί ΚΑΕ 0824/Ε.Φ. 11-420 Παροχή Τηλεπικοινωνιών Υπηρεσιών (Τέλη,Μισθώματα&Δαπάνες Εγκαταστάσεων). ια. Το υπ αριθμ. 82/26-05-2014 Υπηρεσιακό Σημείωμα της ΕΜΥ/Δ1, με το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται η απαίτηση δορυφορικής επικοινωνίας της ΕΜΥ μέσω συστήματος INMARSAT-C. ιβ. Την Φ.831/ΑΔ 3455/Σ 925/07-07-2014/ΕΜΥ/ΣΤ/4 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθμ. 03/14 (ΑΔΑ: ΩΗΝΥ6-Υ2Φ) 6Γ686-ΩΝ3) ιγ. Την Φ.831/ΑΔ 3874/Σ 1035/23-07-2014/ΕΜΥ/ΣΤ/4 (ΑΔΑ: 2. Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την παροχή υπηρεσίας δορυφορικής επικοινωνίας της ΕΜΥ μέσω του συστήματος INMARSAT- C, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων το αργότερο μέχρι την 07-08-14, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το φάκελο της προσφοράς τους καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courier, στη Γραμματεία της ΕΜΥ με διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 14, ΤΚ 16777, Ελληνικό. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 4. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. 5. Για την είσοδο στο Στρατόπεδο απαιτείται η έκδοση άδειας εισόδου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, τουλάχιστον μια (1) ημέρα νωρίτερα. 6. Η αποσφράγιση των προσφορών, η οποία θα λάβει χώρα την 08-08-14, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή Αγορών μηνός Ιουλίου της Μονάδος παρουσία και του Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΜΥ και δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά τους το σχετικό εκπροσώπησης.

- 3-7. Οι τιμές των οικονομικών προσφορών που θα κατατεθούν είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε μειοδότη, ενώ σε αυτές δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται σχόλια, ούτε αυτές να τελούν υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς. 8. Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 9. Για πληροφορίες όσον αφορά τους όρους της παρούσας, καθώς και για την έκδοση άδειας εισόδου στο Στρατόπεδο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας τηλεφ.210-9699265 [Αρμόδια : Μ.Υ Δημοπούλου Ευγ.]. 10. Για πληροφορίες όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά καθορίζονται στο παράρτημα «Β» της παρούσας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210-9699241 [Αρμόδιος :Μ.Υ Βλατάκης Ιωσήφ]. Ακριβές Αντίγραφο Ταξίαρχος (Ι) Δημ. Κονιδάρης Διοικητής ΕΜΥ Καλλιόπη Φραγκομίχαλου Μ.Υ. με B βαθμό Προιστ. Κεντρ. Γραμματείας ΕΜΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Β» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «Γ» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

- 4 - ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.831/ΑΔ 3909 /Σ 1050 /ΕΜΥ/ΣΤ/4 (Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Υπ αριθμ. 05/14 της Ε.Μ.Υ.) ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Ελληνικό, 24 Ιουλ 14 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ (ΜΕ ΦΠΑ 23%) 1. ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ 2. ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ BLOCK (256/bt) (ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ BLOCKS 16.000) ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ Παρατήρηση: Αναλυτικές περιγραφές για την υπό προμήθεια περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β της παρούσας. υπηρεσία Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης Πριν από την πληρωμή του μειοδότη: o Θα υπογραφεί σύμβαση. o Θα προσκομισθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από την Π.Α. Κατά την πληρωμή του μειοδότη, η οποία θα γίνεται μέσω Τακτικών Χρηματικών Ενταλμάτων (ΤΧΕ), μέσω τράπεζας, θα διενεργηθούν κρατήσεις ποσοστού 6,2476% και προείσπραξη φόρου εισοδήματος 8%.

- 5 - Ο προμηθευτής δεσμεύεται ρητά και ανεπιφύλακτα με την προσφορά του, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί μειοδότης, οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος << Β>>. Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η κατάθεση προσφοράς υπό έτερο έντυπο. Ωστόσο θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι ανωτέρω πληροφορίες. (Ημερομηνία) Ο Προμηθευτής (Σφραγίδα-υπογραφή) Ακριβές Αντίγραφο Σγός (Ο) Ιωαν. Κεχρινιώτης ΕΟΥ/ΕΜΥ Καλλιόπη Φραγκομίχαλου Μ.Υ. με B βαθμό Προιστ. Κεντρ. Γραμματείας ΕΜΥ

- 6 - ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.831/ΑΔ 3909/Σ. 1050/ΕΜΥ/ΣΤ/4 (Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Υπ αριθμ. 05/14 της ΕΜΥ) ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Ελληνικό, 24 Ιουλ 14 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INMARSAT-C 1. Στα πλαίσια των Διεθνών υποχρεώσεων για την Μετεωρολογική υποστήριξη της Ναυτιλίας, η ΕΜΥ έχει αναλάβει την διασπορά Προγνώσεων (Forecast) και Αναγγελιών (Warnings) που αφορούν την περιοχή της Μεσογείου και Μαύρης θάλασσας (METAREA III) του Παγκοσμίου Συστήματος GMDSS (GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM). Η διασπορά αυτή, όπως Διεθνώς καθορίζεται από τον ΙΜΟ (INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION), γίνεται μέσω του δορυφορικού συστήματος INMARSAT C. 2. Αναλυτικότερα οι απαιτήσεις για την άνω υποστήριξη είναι οι ακόλουθες : α. Η αποστολή των δελτίων να υλοποιείται με κλήση Τelnet-VPN από την ΕΜΥ/Δ5 προς τον επίγειο Δορυφορικό Σταθμό (LES) με κατεύθυνση προς AOR- E. β. H εκπομπή των Προγνώσεων γίνεται καθημερινά στις 10:00 και 22:00 UTC, το δε μέγεθος εκάστης Πρόγνωσης εκτιμάται ότι είναι 10 Kbytes περίπου. γ. Για τις Αναγγελίες το μέγεθος είναι μικρότερος και ποικίλει ανάλογα με τις επικρατούσες ανά περιοχή καιρικές συνθήκες, αλλά και την συχνότητα έκδοσης αυτών η δε εκπομπή τους γίνεται όποτε αυτές εκδίδονται. δ. Απαιτείται επιβεβαίωση λήψης του μηνύματος από τον LES στο τέλος της επικοινωνίας είτε εναλλακτικά μέσω telex, fax ή email της ΕΜΥ. ε. Απαιτείται εξασφάλιση αδιάλειπτης παροχής της Υπηρεσίας InmarSat-C και παράλληλα ενημέρωση από τον σταθμό LES μέσω email προς την Υπηρεσία μας για οποιοδήποτε λόγω προσωρινής διακοπής λειτουργίας.

- 7 - στ. Επιπλέον απαιτείται εξασφάλιση και εναλλακτικού επίγειου σταθμού LES ώστε να καλύπτεται η περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου ( ε ) δηλ. της προσωρινής διακοπής λειτουργίας) με τον ίδιο τρόπο επικοινωνίας. ζ. Η αποστολή, για να ξεκινήσει επιχειρησιακά, προαπαιτείται να έχει προηγηθεί δοκιμαστική περίοδο εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. 3. Ο αριθμός εκπομπών για τα τακτικά δελτία ανέρχεται στα εφτακόσια τριάντα (730) ετησίως και ο εκτιμώμενος αριθμός για τα έκτακτα ανέρχεται στα εννιακόσια (900) με μέσο μηνιαίο όγκο του συνόλου των μηνυμάτων στα 16.000 blocks περίπου. Ακριβές Αντίγραφο Σμχος (ΜΤ) Πέτρος Αθανασόπουλος Διευθυντής Δ Καλλιόπη Φραγκομίχαλου Μ.Υ. με B βαθμό Προιστ. Κεντρ. Γραμματείας ΕΜΥ

- 8 - ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.831/ΑΔ. 3909 /Σ.1050 /ΕΜΥ/ΣΤ/4 (Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Υπ αριθμ. 05/14 της ΕΜΥ) ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Ελληνικό, 24 Ιουλ 14 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Υ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INMARSAT-C ΑΝΑΔΟΧΟΣ:... Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αρθρο 1ο: Γενικοί Όροι ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ B. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 2 ο : Περιγραφή- Τιμή Αντικειμένου-Κρατήσεις Άρθρο 3 ο : Πληρωμή- Δικαιολογητικά Άρθρο 4 ο : Κήρυξη Αναδόχου ως εκπτώτου Άρθρο 5 ο : Κυρώσεις Παραβίασης Συμβατικών Ορων Άρθρο 6 ο : Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων Γ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 7 ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου Δ. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Άρθρο 8 ο : Παράδοση-Παραλαβή Ε. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 9: Τροποποίηση Όρων Σύμβασης Άρθρο 10 ο : Διάρκεια Σύμβασης Ολοκλήρωση Σύμβασης ΣΤ. ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΓΕΝΙΚΑ

- 9 - ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ/ΤΜΗΜΑ 4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΛ. : 210-9699265 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.../2014 ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :... ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «Δορυφορική Επικοινωνία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ) μέσω του συστήματος INMARSAT-C» Στο Ελληνικό σήμερα στις... στα γραφεία της Ε.Μ.Υ., Ελ. Βενιζέλου 14- Τ.Κ. 16777, οι υπογεγραμμένοι, αφ ενός ο Ταξίαρχος (Ι) Δημ. Κονιδάρης, Διοικητής της Ε.Μ.Υ., που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο, και αφ ετέρου η εταιρεία..., που εκπροσωπείται από τον κο.. με Α.Δ.Τ. :.. - Οδός: αριθμ. :. τηλ. 210-.... συνεφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα : Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του αναθέτει στο δεύ- τερο καλούμενο στο εξής Ανάδοχο την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο δύο (2) της σύμβασης, ο δε δεύτερος αναλαμβάνει αυτή με τους κατωτέρω όρους :

- 10 - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Άρθρο 1 ο 1. Αποκλείεται στον ανάδοχο η εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στο σύνολο ή τμηματικά σε οποιοδήποτε τρίτο. Kατ εξαίρεση επιτρέπεται, μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων μελών με όρο στη σχετική σύμβαση, η εκχώρηση των δικαιωμάτων του ανάδοχου να γίνεται σε αναγνωρισμένες Τράπεζες ή Οργανισμούς και Νομικά Πρόσωπα που ελέγχονται από το κράτος, με σκοπό την έκδοση εγγυητικής επιστολής και τη λήψη προκαταβολής της υπόψη σύμβασης. 2. Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και στην εκτέλεση σύμβασης ή παραγγελίας των προμηθευτών Π.Α λύεται, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας του διαγωνισμού, εφαρμοζόμενου του Ελληνικού Δικαίου. 3. Τα κάθε είδους, εξαιτίας της μη προσαρμογής των όρων συμφωνιών και συμβάσεως, δικαιώματα του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Ε.Δ των Οργανισμών και γενικά των εκμεταλλεύσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, εισπράττονται από όσα ο ανάδοχος έχει να λαμβάνει από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε ανεπάρκεια αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων. 4. Η σύμβαση υπερισχύει παντός άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται (διακήρυξη, όροι συμφωνιών προσφοράς κ.λ.π ) εκτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών. 5. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για λαμβανόμενα από οποιαδήποτε Αρχή τυχόν μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας,τιμής και χρόνου παράδοσης των ειδών. 6. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις των Ν.721/70, Ν.2286/95, Ν.2362/95 και του Π.Δ 118/07, σε συνδυασμό με τις εκδοθείσες Κανονιστικές αυτών οδηγίες. 7. Η μηνιαία ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης από την Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολούθησης, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη της ποιότητας της παροχής υπηρεσίας που παρέδωσε.

- 11 - ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 2 Περιγραφή Τιμή Αντικειμένου Κρατήσεις. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά την παροχή υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίαςτης Ε.Μ.Υ μέσω του συστήματος INMARSAT-C, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο παράρτημα <<Α>> της παρούσας. 2. Κατά την εξόφληση του αναδόχου θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος (ΦΕ) 8% σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν.2238/94. 3. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται οι βαρύνουσες τον ανάδοχο κρατήσεις ως εξής: α. 4% υπέρ Μ.Τ.Α. β. 2% υπέρ Τ.Α.Σ.Α γ. 0,12% τέλος χαρτοσήμου δ. 0,024% υπέρ Ο.Γ.Α ε. 0,1036% υπέρ της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων 6,2476% Σύνολο Κρατήσεων 4. Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται με κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π. Άρθρο 3 ο Πληρωμή- Δικαιολογητικά 1. Η πληρωμή του αναδόχου για τις μηνιαίες παρεχόμενες υπηρεσίες θα γίνεται σε ευρώ μέσω Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (Τ.Χ.Ε) από την Ε.Μ.Υ. στο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Αθηνών στον λογαριασμό IBAN του αναδόχου, που θα μας υποδείξει. 2. Για την υπόψη πληρωμή προαπαιτείται : α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προς τούτο ορισθείσας από την Υπηρεσία αρμοδίας επιτροπής.. β. Τιμολόγιο αναδόχου θεωρημένο από την Οικονομική Εφορία. Δημόσιο. γ. Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το

- 12 - δ. Ασφαλιστική Ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο. Άρθρο 4 ο Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ αυτή, εφόσον δεν ολοκλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις για την παροχή της υπηρεσίας δορυφορικής επικοινωνίας της ΕΜΥ μέσω του συστήματος INMARSAT-C, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παράρτημα <<Α>> της παρούσας ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερομένο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Παροχή της υπηρεσίας δορυφορικής επικοινωνίας της ΕΜΥ μέσω του συστήματος INMARSAT-C σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου, από τους υπόλοιπους ανάδοχους που είχαν λάβει μέρος στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα παροχή υπηρεσίας δορυφορικής επικοινωνίας της ΕΜΥ μέσω συστήματος INMARSAT-C κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο ή μέρος των διαγωνισμών των Φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Άρθρο 5 ο Κυρώσεις Παραβίασης Συμβατικών Ορων Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες δεν παρασχέθηκαν ή παρασχέθηκαν εκτός του προβλεπομένου χρονικού διαστήματος, το οποίο ανέρχεται σε δέκα (10) λεπτά από την αποστολή του μετεωρολογικού μηνύματος προς τον σταθμό LES, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής : α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του Π.Δ 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστού 1% επί της συμβατικής αξίας της υπηρεσίας που παρασχέθηκε εκπρόθεσμα. β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπομένου από το άρθρο 26 του Π.Δ 118/07 χρόνου

- 13 - παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της υπηρεσίας που παρασχέθηκε εκπρόθεσμα. γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της υπηρεσίας που παρασχέθηκε εκπρόθεσμα. Άρθρο 6 ο Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 1. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον: α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία δορυφορικής επικοινωνίας της ΕΜΥ μέσω συστήματος INMARSAT-C δεν εκτελέστηκε με ευθύνη της Υπηρεσίας. β. Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας μέσα στο συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον ανάδοχο. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: (1) Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών των εγκαταστάσεων του αναδόχου. (2) Γενική ή μερική πυρκαγιά, στην επιχείρηση του αναδόχου. (3) Πλημμύρα. (4) Σεισμός. (5) Πόλεμος. (6) Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης. (7) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). (8) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (embargo). 2. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 3. Ο ανάδοχος, σε περίπτωση προγραμματισμένης κατάργησης των υπηρεσιών INMARSAT-C από τους επιλεγμένους σταθμούς (κύριο κ εναλλακτικό) LES, υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως στην ΕΜΥ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες νωρίτερα. Επίσης υποχρεούται στην εξεύρεση νέων LES, χωρίς αναπροσαρμογήμεταβολή των συμβατικών οικονομικών όρων.

- 14 - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 7 ο Υποχρεώσεις Αναδόχου 1. Η υπηρεσία που θα παρασχεθεί θα γίνει βάση της Τεχνικής Προδιαγραφής ως το Παράρτημα <<Α.. της παρούσας. 2. Ο ανάδοχος παρέχει όλες τις εγγυήσεις ως και κάθε άλλη υποχρέωση που αναλαμβάνει με την προσφορά του και αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως τα Παραρτήματα <<Α & Β>> της παρούσας. Μ Ε Ρ Ο Σ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Άρθρο 8 ο Παράδοση- Παραλαβή 1. Η αποδοχή της υπηρεσίας δορυφορικής επικοινωνίας της ΕΜΥ μέσω συστήματος INMARSAT-C θα περιλαμβάνει τις φάσεις: α. Δοκιμαστική λειτουργία της Υπηρεσίας β. Αξιολόγηση που θα περιλαμβάνει και έλεγχο της διαθεσιμότητας με την χρήση εναλλακτικού επίγειου σταθμού. γ. Τελική αποδοχή. 2. Ο τελικός χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

- 15 - ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 9ο Τροποποίηση Όρων Λύση της Σύμβασης 1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4 του ΠΔ 118/07, η σύμβαση τροποποιείται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της Υπηρεσίας. Τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτών των όρων γίνεται εγγράφως, με γραπτή τροποποιητική της παρούσας σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων. 2. Πράξεις ή παραλείψεις των συμβαλλομένων επ ουδενί θεωρούνται ότι ενέχουν σιωπηρή τροποποίηση της σύμβασης αυτής ή οιουδήποτε όρου της. Κάθε ανοχή ή καθυστέρηση ή αμέλεια των συμβαλλομένων στην άσκηση των δικαιωμάτων τους ή αξιώσεών τους, δεν θεωρείται ούτε ερμηνεύεται ως παραίτηση απ αυτά. 3. Ανά πάσα χρονική στιγμή και κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, υπάρχει δυνατότητα λύσης της σύμβασης, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Άρθρο 10 ο Διάρκεια Ισχύος Ολοκλήρωση Σύμβασης 1. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της. Καθ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης οι τιμές για την παρεχόμενη υπηρεσία δορυφορικής επικοινωνίας της ΕΜΥ μέσω του συστήματος INMARSAT-C του παραρτήματος <<Β>> της παρούσας θα παραμείνουν σταθερές. 2. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ενδεχόμενης κατακύρωσης του διαγωνισμού, που είναι σε εξέλιξη με μέριμνα του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, στη διακήρυξη του οποίου έχει συμπεριληφθεί το κόστος των απαιτούμενων με την παρούσα υπηρεσιών, η προς υπογραφή σύμβαση της ΕΜΥ με τον ανάδοχο θα λυθεί, πριν την ολοκλήρωση της διάρκειας ισχύος της, με συμφωνία μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων μερών, καθότι το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα καλύπτεται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

- 16 - ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ Γ Ε Ν Ι Κ Α 1. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 2. Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ε.Μ.Υ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ταξχος (Ι) Δημ. Κονιδάρης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»: Προσφορά Αναδόχου (Οικονομική & Τεχνική) Ακριβές Αντίγραφο Ταξίαρχος (Ι) Δημ. Κονιδάρης Διοικητής ΕΜΥ Καλλιόπη Φραγκομίχαλου Μ.Υ. με B βαθμό Προιστ. Κεντρ. Γραμματείας ΕΜΥ