ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 1-4-2014 Αρ. Πρωτ.: 122 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45 332 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 2651360102 FAX : 2651049772 Πληροφορίες: Πραμαντιώτης Δ. Κούρου Ε e-mail: pramantiotis@tcpngi.gr, kourou@tcpngi.gr Θέμα: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση του τοπικού δικτύου και Υπηρεσιών Πληροφορικής του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» για ένα (1) έτος». ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 6/2014 Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθ. 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ Α 43/22-3-1994) αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 2) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α 19/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». 3) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4) Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α 66 /11-4-1996), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005. 5) Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α 139/27.6.97). 6) Τις διατάξεις του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α 178/8-9-1997) Περί Δικαστικής Προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών και σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ. 7) Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α 138/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων των πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 8) Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α 81/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 9) Τις διατάξεις του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ α 25/9-2-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το ΥΥ&ΚΑ και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 10) Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς-θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθ.35. 11) Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 12) Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» και του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α 163/4-9-2009), άρθ. 46 για την υποχρέωση πληρωμής των δαπανών δημοσίευσης από τους ανάδοχους προμηθευτές. 13) Το αριθ. 1129/21-11-2012 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων περί «επιβολής και κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ.» 14) Η αρ. Π1/2100/20-9-2013 εγκύκλιος κατάρτισης ΕΠΠ έτους 2014, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρέσεις ένταξης (προμήθειες που η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του προγράμματος (CPV), δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 60.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ, όπως καθορίζεται στην αριθμ.π1/3306/03-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 1789/Β/12-11-2010). Σελίδα 1 από 12
15) Η αρ. 4672/387/5-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΥΛ-7ΕΛ) απόφαση του Υπ. Εργασίας περί έγκρισης του ενιαίου προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου οικ. έτους 2014. 16) Την αριθ. 387/24-03-2014 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η., περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του τοπικού δικτύου και υπηρεσιών πληροφορικής για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος»» για ένα (1) έτος. 17) Η αρ. 450/27-03-2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΒΙΞΞΟΞΧΓ-ΒΒ6). ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης την Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση του τοπικού δικτύου και υπηρεσιών πληροφορικής (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 72253200-5) για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» προϋπολογισμού 3.000,00 με ΦΠΑ, δαπάνη που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0419 του προϋπολογισμού του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-«ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. Άρθρο 1 ο / ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Δ/ΝΣΗ: Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης, ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 14-4-2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 9.00π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Άρθρο 2 ο / ΧΡΟΝOΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠOΣ ΥΠOΒOΛΗΣ ΠΡOΣΦOΡΩΝ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν έγγραφες κλειστές προσφορές, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται από τη παρούσα διακήρυξη, ήτοι μέχρι της 14-4-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. στη δ/νση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Κ.Κ.Π.Π.Η.), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης, ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Άρθρο 3 ο / ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Όλα τα έγγραφα πoυ απαιτούνται για τηv διενέργεια τoυ διαγωνισμού και τηv συμμετοχή σε αυτόv, συντάσσονται στηv Ελληνική γλώσσα. 2. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο. Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που αποτελείται από δύο επιμέρους, ανεξάρτητα σφραγισμένους, φακέλους. 3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος), θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, εκτός των πλήρων στοιχείων του αποστολέα, και τα εξής: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. Δ/ΞΗΣ 06/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: (14-4-2014). 4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής: ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Περιλαμβάνει: 1) Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα εξής: «η προσφορά Σελίδα 2 από 12
Σελίδα 3 από 12 Διακ. αριθ. 6/2014 τους έχει ισχύ 120 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας, έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού, αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη ανταπόκρισή τους για την συντήρηση και επισκευή που τύχει προκύψει και ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου», 2) παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι παρευρίσκονται κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, διαφορετικά μπορούν να παρευρίσκονται οι ίδιοι οι υποψήφιοι με την επίδειξη της ταυτότητάς τους, 3) δήλωση συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα Α της παρούσας «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ». Η μη υποβολή των παραπάνω (1 έως 3) δικαιολογητικών συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς από τον διαγωνισμό και αποκλεισμό του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - επί ποινή απόρριψης - σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. Περιλαμβάνει πίνακα με τα οικονομικά στοιχεία, συνταγμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. Στην Οικονομική προσφορά, η τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ. 5. Οι φάκελοι Α & Β, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 6. Η προσφορά θα υποβληθεί στον παρακάτω αριθμό αντιτύπων: Δικαιολογητικά συμμετοχής Ένα (1) Πρωτότυπο και Οικονομική Προσφορά Ένα (1) Πρωτότυπο, και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο ανεξάρτητα σφραγισμένο φάκελο. 7. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα έστω και αν ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή έγκαιρα. 8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού. 9. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, να αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους. 10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 11. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη. 12. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου ή του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 13. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007). Άρθρο 4 ο / ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
Άρθρο 5 ο / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό. Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα της αντίστοιχης Προσφοράς. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται ως εξής: Η Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, δύο υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι δύο υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία. Κατά την ίδια συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τον φάκελο δικαιολογητικών μονογράφει και σφραγίζει τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ αυτούς. Α) Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από το παραπάνω όργανο, προκειμένου να αποσφραγισθούν κατά την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί από την πρόσκληση. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων, που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται Πρακτικό αιτιολογημένης απόρριψης των Προσφορών, το οποίο υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Θεραπευτηρίου ως το πλέον νόμιμο και αρμόδιο όργανο να αποφανθεί και να εγκρίνει το Πρακτικό. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες, καθώς επίσης και η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών που απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. Β) Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται, μονογράφονται και αξιολογούνται από την αρμόδια Επιτροπή. Εάν στο Διαγωνισμό η προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα χαμηλή, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της Προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση Προσφοράς). Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της Προσφοράς αυτής. Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την από χαμηλότερη τιμή προσφορά βάση της παραπάνω περιγραφείσας διαδικασίας αξιολόγησης. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες, η δε σχετική σύμβαση θα καταρτιστεί βάσει της κατακυρωτικής απόφασης και των λοιπών στοιχείων της προσφοράς και της Διακήρυξης. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προμηθευτή (-τές), η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. Άρθρο 6 ο / ΤΙΜΗ Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ στον ανάδοχο που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Η τιμή που θα δοθεί να είναι σε ευρώ και να περιλαμβάνει τις τυχόν υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με το πολύ δύο δεκαδικά ψηφία. Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. Σελίδα 4 από 12
Άρθρο 7 ο / ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση παραδοτέου, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση. Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές. Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του προμηθευτή ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Άρθρο 8 ο / ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 1. Εάν ο συντηρητής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διεύθυνσης Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Με τη ίδια διαδικασία ο συντηρητής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε σχετικές υπηρεσίες. 3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν το έργο δεν παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη του Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευτικά οι παρακάτω κυρώσεις: α) Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή στον επόμενο προσφέροντα που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. β) Καταλογισμός στον συντηρητή ποσού ίσου με το 10%της αξίας του έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος. Άρθρο 9 ο / ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στα Ιωάννινα. Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. Άρθρο 10 ο / ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον συντηρητή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του συντηρητή. Ανωτέρα βία συνίσταται στις περιπτώσεις: Πυρκαγιά, Πλημμύρα, Σεισμός, Πόλεμος Ο συντηρητής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. Σελίδα 5 από 12
Άρθρο 11 ο / ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. Άρθρο 12 ο / ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνει τμηματικά σε τρείς (3) τετραμηνιαίες δόσεις από πιστώσεις του Κ.Κ.Π.Π.Η., με χρηματικά εντάλματα σε χρονικό διάστημα (60) εξήντα ημερών από το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο παρασχέθηκε η υπηρεσία και βεβαίως ύστερα από την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, ήτοι: α) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, β) Πρακτικό Διαπίστωσης Εργασιών και γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όταν απαιτείται. Τα σχετικά τιμολόγια που θα υποβάλλονται πρέπει να είναι καθαρογραμμένα. Άρθρο 13 ο / ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/1995, υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις επί της αξίας του τιμολογίου του, ήτοι: α) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.: 3% β) Το αναλογούν Χαρτόσημο 2% στην παραπάνω κράτηση. γ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% στην παραπάνω κράτηση του χαρτοσήμου. δ) Ανάλογη παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το Ν.2198/1994. ε) Για Συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των 2.500,00 κατά την πρώτη πληρωμή της σύμβασης, επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος και μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. πραγματοποιείται εφάπαξ κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Άρθρο 14 ο / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007. Άρθρο 15 o / Γνωστοποίηση Διαγωνισμού. Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.). Το τεύχος της διακήρυξης μπορεί να διατίθενται από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, έναντι απόδειξης με την καταβολή του ποσού #10,00# Ευρώ. Εναλλακτικά, μπορεί να διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), είτε μέσα από την ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π.Η. www.tcpngi.gr από το πεδίο «Διακηρύξεις». Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Κ.Κ.Π.Π.Η., καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π.Η. www.tcpngi.gr στο πεδίο «Διακηρύξεις». Συνημμένα: 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» 2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. «YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΗΣ Σελίδα 6 από 12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ανάδοχος, στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης δικτύου και πληροφορικής του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος», θα αναλάβει να εκτελέσει τις εξής υπηρεσίες: - Να ελέγξει την κατάσταση των server (μονάδες 3), να αποτυπώσει και να εκτελέσει εργασίες που θα βελτιώσουν την απόδοσή τους. Ενδεχομένως να απομακρυνθούν και μη χρησιμοποιούμενες εφαρμογές. - Να ελέγξει τις συνθήκες του ήδη διαμορφωμένου τοπικού δικτύου, να διορθώσει τυχόν προβλήματα σύνδεσης και να προβεί σε εργασίες τερματισμού δικτυακών παροχών πριζών (8 πρίζες). - Να ελέγξει/ ολοκληρώσει τον τερματισμό καλωδιώσεων στο patch panel και να σημάνει κατάλληλα τις θύρες του ώστε να υπάρχει σαφής αντιστοίχηση με τις πρίζες δεδομένων. Να παραδοθεί και σχετική χαρτογράφηση. - Όσον αφορά τους προσωπικούς υπολογιστές, ο ανάδοχος θα πρέπει: Να καταγράψει τον υπάρχων εξοπλισμό και να ελέγξει αυτόν, καταγράφοντας παρατηρήσεις για την βελτίωσή του όπου απαιτείται είτε σε hardware είτε σε software εξοπλισμό, να ελέγξει τις ρυθμίσεις δικτύου και να προβεί σε εργασίες διασύνδεσης συσκευών (λ.χ. εκτυπωτές (σύνολο εκτυπωτών 13), δικτυακό φωτοτυπικό (σύνολο δικτυακού φωτοτυπικού 1)). Σε περίπτωση προμήθειας από το Παράρτημα νέου εξοπλισμού να προβεί σε εργασίες διασύνδεσης αυτού με το τοπικό δίκτυο. Να προβεί σε ενέργειες δημιουργίας αλλαγής των τοπικών χρηστών των εγκατεστημένων Η/Υ και σε χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα. Να ελέγξει και να εγκαταστήσει τυχόν απαιτούμενες ενημερώσεις και εφαρμογές που το Παράρτημα οφείλει να εκτελεί, λ.χ. έλεγχος εγκατάστασης εφαρμογών ΔΑΥΚ του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους και να καταθέτει πρόταση για τυχόν επιπλέον απαιτήσεις που απαιτούνται σε λειτουργικό-λογισμικό. Να εγκαταστήσει λογισμικό απομακρυσμένης διαχείρισης, όπου δεν υπάρχει. - Ο ανάδοχος, πέραν των παραπάνω εργασιών, θα παρέχει τεχνική υποστήριξη για ένα (1) έτος από την υπογραφή της Σύμβασης και θα προβαίνει σε επίλυση προβλημάτων δικτύου ή εξοπλισμού ή άλλων εργασιών που προκύπτουν είτε κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης είτε μέσω απομακρυσμένης διαχείρισης. - Ο ανάδοχος θα έρχεται σε επαφή με την εταιρεία που έχει εγκαταστήσει το Πληροφοριακό Σύστημα του Παραρτήματος και θα επιλύει προβλήματα που οφείλονται αποκλειστικά σε βλάβη του εξοπλισμού/δικτύου του Παραρτήματος. - Ο ανάδοχος θα έρχεται επίσης σε επαφή όταν απαιτείται με τους υπευθύνους του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, για θέματα που άπτονται της σύνδεσης στο διαδίκτυο ή άλλων εργασιών και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ενός πληροφορικού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΗΣ Σελίδα 7 από 12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τιμή Χωρίς ΦΠΑ Αξία ΦΠΑ % ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 3.000,00 ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ Τελική Τιμή με ΦΠΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΗΣ Σελίδα 8 από 12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Κ.Κ.Π.Π.Η.) Σ Υ Μ Β Α Σ Η Αριθ. 00/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Στα Ιωάννινα σήμερα στις ΧΧ-ΧΧ-2014 και στo γραφείο του Προέδρου του ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Η. oι υπoγράφovτες αφ ενός μεν: α) ο κ.., Πρόεδρος του ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Η., που με την ιδιότητα του αυτή εκπροσωπεί το Παράρτημα ΑΜΕΑ., το οποίο εδρεύει στη δ/νση με ΑΦΜ 997297350 και Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και αφ ετέρου δε: β) ο ανάδοχος..., Ταχ. Δ/νση:., Τ.Κ, Τηλέφ.:.., ΦΑΞ:..., με ΑΦΜ.. και ΔΟΥ.... Έxovτας υπόψη : α) Την αριθμ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2014 (Θ.ΧΧ) απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η. με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός αριθ. 06/2014 ανάδειξης αναδόχου για την Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση του τοπικού δικτύου και υπηρεσιών πληροφορικής του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» για ένα (1) έτος, β) Την από ΧΧ-ΧΧ-2014 προσφορά του παραπάνω αναδόχου, γ) Η αρ./00-00-2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και έκαvαv ΔΕΚΤΑ τα παρακάτω : Ο πρώτος από τoυς συμβαλλόμεvoυς με αυτήv τoυ τηv ιδιότητα αναθέτει στov δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ΑΝΑΔΟΧΟΣ την Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση του τοπικού δικτύου και υπηρεσιών πληροφορικής του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» για ένα (1) έτος, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» της 06/2014 διακήρυξης, σύμφωνα με τηv απόφαση τoυ Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η. και η oπoία σε συνδυασμό με τηv προσφορά του αναδόχου και την «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» (η οποία αποτελεί και ενσωματώνεται στην παρούσα σύμβαση), αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης και με τους εξής όρους: 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι από της 00-00-0000 έως τις 00-00-0000, με δικαίωμα δίμηνης παράτασης αυτής με τους ίδιους όρους, κατόπιν μονομερούς Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Π.Η., κοινοποιούμενης στον Ανάδοχο πριν τη λήξη της σύμβασης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του Αναδόχου. Παράταση πέραν της προαναφερόμενης και επιπλέον εννέα (9) μηνών μόνον μετά από γραπτή συναίνεση του αναδόχου. Εάν κατά την διάρκεια της παράτασης της σύμβασης αναδειχθεί για το αντικείμενο αυτής νέος ανάδοχος, η ισχύς της παύει από την εφαρμογή της νέας σύμβασης. 2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των υπηρεσιών με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07 και με τα παρακάτω: Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος ή των υπηρεσιών που καθυστερούν. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Σελίδα 9 από 12
Σελίδα 10 από 12 Διακ. αριθ. 6/2014 Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η προμήθεια περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 3. ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των.. ευρώ και.. λεπτών (,.. ), πλέον ΦΠΑ.%. ευρώ και.. λεπτών (..,.. ) ήτοι συνολικά. ευρώ και. λεπτών (.., ). Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνει τμηματικά σε τρείς (3) τετραμηνιαίες δόσεις από πιστώσεις του Κ.Κ.Π.Π.Η., με χρηματικά εντάλματα σε χρονικό διάστημα (60) εξήντα ημερών από το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο παρασχέθηκε η υπηρεσία και βεβαίως ύστερα από την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, ήτοι: α) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, β) Πρακτικό Διαπίστωσης Εργασιών και γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όταν απαιτείται. Τα σχετικά τιμολόγια που θα υποβάλλονται πρέπει να είναι καθαρογραμμένα. Το τίμημα της παρούσας Σύμβασης παραμένει σταθερό και δεν υπόκεινται σε καμία αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης ή της τυχόν παράτασής της. Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/1995, υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις επί της αξίας του τιμολογίου του, ήτοι: α) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.: 3% β) Το αναλογούν Χαρτόσημο 2% στην παραπάνω κράτηση. γ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% στην παραπάνω κράτηση του χαρτοσήμου. δ) Επίσης υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% σύμφωνα με το Ν.2198/1994. ε) Για Συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των 2.500,00 κατά την πρώτη πληρωμή της σύμβασης, επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος και μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. πραγματοποιείται εφάπαξ κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την προμήθεια τυχόν ανταλλακτικών. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την πορεία καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 5. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε
Σελίδα 11 από 12 Διακ. αριθ. 6/2014 τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 6. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ο ανάδοχος, στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης δικτύου και πληροφορικής του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος», θα αναλάβει να εκτελέσει τις εξής υπηρεσίες: - Να ελέγξει την κατάσταση των server (μονάδες 3), να αποτυπώσει και να εκτελέσει εργασίες που θα βελτιώσουν την απόδοσή τους. Ενδεχομένως να απομακρυνθούν και μη χρησιμοποιούμενες εφαρμογές. - Να ελέγξει τις συνθήκες του ήδη διαμορφωμένου τοπικού δικτύου, να διορθώσει τυχόν προβλήματα σύνδεσης και να προβεί σε εργασίες τερματισμού δικτυακών παροχών πριζών (8 πρίζες). - Να ελέγξει/ ολοκληρώσει τον τερματισμό καλωδιώσεων στο patch panel και να σημάνει κατάλληλα τις θύρες του ώστε να υπάρχει σαφής αντιστοίχηση με τις πρίζες δεδομένων. Να παραδοθεί και σχετική χαρτογράφηση. - Όσον αφορά τους προσωπικούς υπολογιστές, ο ανάδοχος θα πρέπει: Να καταγράψει τον υπάρχων εξοπλισμό και να ελέγξει αυτόν, καταγράφοντας παρατηρήσεις για την βελτίωσή του όπου απαιτείται είτε σε hardware είτε σε software εξοπλισμό, να ελέγξει τις ρυθμίσεις δικτύου και να προβεί σε εργασίες διασύνδεσης συσκευών (λ.χ. εκτυπωτές (σύνολο εκτυπωτών 13), δικτυακό φωτοτυπικό (σύνολο δικτυακού φωτοτυπικού 1)). Σε περίπτωση προμήθειας από το Παράρτημα νέου εξοπλισμού να προβεί σε εργασίες διασύνδεσης αυτού με το τοπικό δίκτυο. Να προβεί σε ενέργειες δημιουργίας αλλαγής των τοπικών χρηστών των εγκατεστημένων Η/Υ και σε χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα. Να ελέγξει και να εγκαταστήσει τυχόν απαιτούμενες ενημερώσεις και εφαρμογές που το Παράρτημα οφείλει να εκτελεί, λ.χ. έλεγχος εγκατάστασης εφαρμογών ΔΑΥΚ του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους και να καταθέτει πρόταση για τυχόν επιπλέον απαιτήσεις που απαιτούνται σε λειτουργικόλογισμικό. Να εγκαταστήσει λογισμικό απομακρυσμένης διαχείρισης, όπου δεν υπάρχει. - Ο ανάδοχος, πέραν των παραπάνω εργασιών, θα παρέχει τεχνική υποστήριξη για ένα (1) έτος από την υπογραφή της Σύμβασης και θα προβαίνει σε επίλυση προβλημάτων δικτύου ή εξοπλισμού ή άλλων εργασιών που προκύπτουν είτε κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης είτε μέσω απομακρυσμένης διαχείρισης. - Ο ανάδοχος θα έρχεται σε επαφή με την εταιρεία που έχει εγκαταστήσει το Πληροφοριακό Σύστημα του Παραρτήματος και θα επιλύει προβλήματα που οφείλονται αποκλειστικά σε βλάβη του εξοπλισμού/δικτύου του Παραρτήματος. - Ο ανάδοχος θα έρχεται επίσης σε επαφή όταν απαιτείται με τους υπευθύνους του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, για θέματα που άπτονται της σύνδεσης στο διαδίκτυο ή άλλων εργασιών και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ενός πληροφορικού. 6. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια νοούνται: Πυρκαγιά, Πλημμύρα, Σεισμός και Πόλεμος. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 7. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για την υπηρεσία που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07. 8. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παρασχεθεί οριστικά η υπηρεσία, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη. 9. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η αριθμ. 06/2014 διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από 00-00-2014 κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Η διακήρυξη του διαγωνισμού γ) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου δ) Η προσφορά του Αναδόχου Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Αναδόχου ή με φαξ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην προσφορά του. 10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση τη καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Ιωαννίνων, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Για τα παραπάνω συvτάχτηκε η σύμβαση αυτή, η οποία αφoύ διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) πρωτότυπα. Από αυτά το ένα έλαβε ο Ανάδοχος και τα άλλα δύο το Κ.Κ.Π.Π.Η.. Ο I Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο I Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Η. O ΑΝΑΔΟΧΟΣ Σελίδα 12 από 12