ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 14 651 10 ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4302 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 04 Σεπτεμβρίου 2012 ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: «Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν. Σερρών» Ενοικίαση, τοποθέτηση και αποξήλωση μεταλλικών ικριωμάτων εργασίας ΠΟΣΟ: 12.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΣΥΜΒΑΣΗ Σύμβαση για την: μεταφορά, ενοικίαση, τοποθέτηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση μεταλλικών ικριωμάτων τα οποία απαιτούνται για τις ανάγκες του υποέργου «Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν. Σερρών» της ενταγμένης στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ 2007-2013 πράξης «Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν. Σερρών», με αριθ. διακήρυξης 3508/18-07-2012. Στην Καβάλα, σήμερα, την 4η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Κύπρου 14 στην Καβάλα, και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: Α) της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, ΤΚ 65 110, Καβάλα, με ΑΦΜ 090283815, Δ.Ο.Υ. IA ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κα. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ, Προϊσταμένη της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, και Β) της εταιρίας «Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Μεταλλικών Ικριωμάτων Μεταλλότυπου Κερκίδων Εξέδρων» - ΚΑΛΟΥΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑ Α.Ε., με Α.Φ.Μ. 998106687 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Ακακίας 2, Ν. Κηφισιά, - 1 -
14564, τηλ. 2018072471, fax 2106254389, όπως εκπροσωπείται νομίμως από την κ. Αναστασία Καραβά, εφεξής καλούμενος ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: Η πρώτη των συμβαλλομένων, Σταυρούλα Δαδάκη, με την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 2. Το ΠΔ. 191/03 (ΦΕΚ 146/Α/13-6-2003) «Περί Οργανισμού του ΥΠΠΟ». 3. Το ΠΔ 16/1980 (ΦΕΚ 8/Α/15-1-1980) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων εις τας Περιφερειακάς υπηρεσίας αρμοδιότητας Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών 4. Το ΠΔ. 74/85 (ΦΕΚ 26/Α/1-3-1985) «Συμπλήρωση του ΠΔ 16/1980 «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων εις τας Περιφερειακάς Υπηρεσίας αρμοδιότητας Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών». 5. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-2004 (ΦΕΚ 180/Β /30-1-2004) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του ΥΠΠΟ στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟ». 6. Το Ν. 1958/91 (ΦΕΚ122/Α/5-8-1991) άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 7. Το ΠΔ. 99/92 (ΦΕΚ46/Α/24-3-92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων». 8. Το ΠΔ. 118/2007 (ΦΕΚ150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 9. Την Υ. Α. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 10. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α / 13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 11. Το ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ Α/194/ «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 12. Την ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΥΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/22-3-2011 ΦΕΚ 566/Β/ «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη». 13. Την με αριθ. πρωτ. 8135/16/11/2010 απόφαση ένταξης της πράξης «Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν. Σερρών» στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ 2007-2013. 14. Την αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ37-46/114326/4681/30-11-2010 υπουργική απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης. 15. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης της «Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν. Σερρών», σύμφωνα με την με την υπ. αριθ. 16913/ΔΕ-2173/09-04-2012 (ΑΔΑ Β4Ω0Φ-3Ν6) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 16. Την αριθ. 3508/18-07-2012 διακήρυξη του αναφερόμενου στο θέμα πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 17. Την αριθ. 4107/21-08-2012 απόφαση κατακύρωσης του αναφερόμενου στο θέμα πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. - 2 -
18. Την αριθ. 240/24-1-2012 απόφαση ορισμού μελών επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως υλικών (προϊόντων), παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων για τις ανάγκες της 12 ης Εφορείας. 19. Την έγκαιρη κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στο δεύτερο των συμβαλλομένων τη μεταφορά, ενοικίαση, τοποθέτηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση μεταλλικών ικριωμάτων τα οποία απαιτούνται για τις ανάγκες του υποέργου «Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν. Σερρών» της ενταγμένης στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ 2007-2013 πράξης «Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν. Σερρών», όπως αναφέρονται στην αριθ. 3508/18-7-2012 προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής:. ΑΡΘΡΟ 1. - Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μεταφορά, ενοικίαση, τοποθέτηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση μεταλλικών ικριωμάτων Πιο συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει τα παρακάτω υλικά και εργασίες : Γ1. Την μεταφορά, τοποθέτηση και ενοικίαση για τέσσερις (4) μήνες, μεταλλικών ικριωμάτων προσόψεως εξωτερικά και εσωτερικά της βόρειας πλευράς του πύργου. Γ.2 Τη μεταφορά, τοποθέτηση και ενοικίαση για τέσσερις (4) μήνες μεταλλικών ικριωμάτων προσόψεως εξωτερικά στις υπόλοιπες τρεις πλευρές (ανατολική, νότια και δυτική προκειμένου να δημιουργηθούν δάπεδα εργασίας για τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης των τοιχοποιιών. 1. Όλα τα παραπάνω υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο τεύχος τεχνικής περιγραφής του αναφερόμενου στο θέμα πρόχειρου διαγωνισμού, αποτυπώνονται στο Παράρτημα I της παρούσας σύμβασης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια αγαθά απαλλαγμένα ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο Ανάδοχος εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή του όταν τα προμηθευόμενα αγαθά ανταποκρίνονται στις ποσότητες και προδιαγραφές του Παραρτήματος I της παρούσας. Τα αγαθά πρέπει να είναι κατάλληλα για τη σύμφωνη με το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης ειδική χρήση και να έχουν την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δημόσιες δηλώσεις, διαφημίσεις και επισημάνσεις του Αναδόχου. 3. Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς καθυστέρηση κάθε τμήμα των κατασκευών του που υφίσταται κάποια βλάβη, με άλλο ισοδύναμο. ΑΡΘΡΟ 2 Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό - 3 -
του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 2. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις στο χώρο εκφόρτωσης που θα οφείλεται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την προμήθεια των προς ανάθεση υλικών. 3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. 4. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3. - Αξία 1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων #12.300,00 # συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις της πράξης με κωδικό 2010ΣΕ01480117 της ΣΑΕ 0148 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε συγχρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει η σχετική πίστωση, σύμφωνα με την με την υπ. αριθ. 16913/ΔΕ- 2173/09-04-2012 (ΑΔΑ Β4Ω0Φ-3Ν6) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. Δύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου εφ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιμήματος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. ΑΡΘΡΟ 4. Τόπος/ Τρόπος και Χρόνος παράδοσης 1. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της σύμβασης είναι 120 ημέρες και όχι πέραν της λήξης του έργου. Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. Σε περίπτωση παράτασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13, παρ.3 του Π.Δ.118/2007. 2. Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνει στο χώρο του εργοταξίου του έργου «Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν. Σερρών», το αργότερο σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, μετά την υπογραφή της σύμβασης. 3. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που τυχόν προκύπτουν, η μη συμμόρφωση του αναδόχου στα παραπάνω αναφερόμενα, μετά από τρεις (3) έγγραφες συστάσεις έχουν ως αποτέλεσμα να κηρυχθεί αυτός έκπτωτος. Έγγραφες συστάσεις μπορεί να είναι: η αναγραφή στο ημερολόγιο του έργου, η ειδοποίηση μέσω επιστολής ή μέσω mail του διαδικτύου στην ηλεκτρονική του διεύθυνση που θα δηλώσει ο ανάδοχος ή μέσω fax στον αριθμό που θα δηλώσει ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 5.- Πληρωμή Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται σταδιακά και με βάση τις τμηματικές εργασίες όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω και σε αντιστοιχία με το έντυπο προσφοράς: - 4 -
Γ1. Την μεταφορά, τοποθέτηση και ενοικίαση για τέσσερις (4) μήνες, μεταλλικών ικριωμάτων προσόψεως εξωτερικά και εσωτερικά της βόρειας πλευράς του πύργου. Πληρωμή μεταφοράς τοποθέτησης αποξήλωσης και ενοικίου πρώτου μηνός με την ολοκλήρωση των εργασιών Πληρωμή ενοικίου με την έναρξη κάθε μήνα Γ.2 Τη μεταφορά, τοποθέτηση και ενοικίαση για τέσσερις (4) μήνες μεταλλικών ικριωμάτων προσόψεως εξωτερικά στις υπόλοιπες τρεις πλευρές (ανατολική, νότια και δυτική προκειμένου να δημιουργηθούν δάπεδα εργασίας για τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης των τοιχοποιιών. Πληρωμή μεταφοράς τοποθέτησης αποξήλωσης και ενοικίου πρώτου μηνός με την ολοκλήρωση των εργασιών. Πληρωμή ενοικίου με την έναρξη κάθε μήνα 3. Για την πληρωμή/τις τμηματικές πληρωμές του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών και υλικών από την επιτροπή που αναφέρεται στα έχοντας υπόψη της παρούσας σύμβασης β) τιμολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής 4. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων η οποία αποδίδεται από την Αναθέτουσα Υπηρεσία. Για την παρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση. ΑΡΘΡΟ 6.- Δικαίωμα προαίρεσης Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση αύξησης των απαιτούμενων ποσοτήτων των υλικών έπειτα από την κρίση των επιβλεπόντων, δύναται να χρησιμοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης. Επίσης δύναται να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έγκρισης παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου. ΑΡΘΡΟ 7.- Χρόνος δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμές της προσφοράς. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή της προσφοράς του μέχρι τη λήξη της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης, λόγω αλλαγής του χρονοδιαγράμματος του έργου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του ΠΔ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 8.- Εκχώρηση - Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταμένης της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 9.- Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της - 5 -
απόδειξης. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει την προμήθεια που του ανατέθηκε. Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 10 Εμπιστευτικότητα - Πνευματικά Δικαιώματα 1. Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 11 Γλώσσα Επικοινωνίας Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 12 Δωσιδικία Εφαρμοστέο Δίκαιο Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 13 1. Η παρούσα Σύμβαση με το παράρτημα (I) αυτής είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αριθ. 3508/18-7-2012 διακήρυξη και στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας. - 6 -
2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης. 3. Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο μέλλον. 4. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 14 Τροποποίηση όρων της σύμβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος και τα υπόλοιπα παραμένουν στην 12 η Εφορεία. ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Σταυρούλα Δαδάκη Αναστασία Καραβά Προϊσταμένη της 12 ης ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Εκπρόσωπος της εταιρίας - 7 -
Παράρτημα I Τεχνικές προδιαγραφές υλικών Τα περιμετρικά ικριώματα θα ανέρχονται τουλάχιστον 1,00μ. πάνω από το τελευταίο δάπεδο εργασίας (ανώτατο σημείο διατήρησης τοιχοποιϊών). Επιπλέον, θα πρέπει να προβλέπεται η τοποθέτηση αναβατορίου στα περιμετρικά ικριώματα για την ανύψωση των δομικών υλικών που θα απαιτηθούν για τις εργασίες. Οι όποιες εργασίες έδρασης του φορέα, θα γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή και έπειτα από συνεννόηση με την Αναθέτουσα αρχή και τους επιβλέποντες του έργου, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα βλάπτουν τα αρχαία. Τα ικριώματα δεν θα είναι στερεωμένα επάνω στις τοιχοποιίες του μνημείου, αλλά θα είναι αυτοφερόμενα και δεν θα παρουσιάζουν κινητικότητα και βέλη κάμψεως. Ο τύπος της περιμετρικής σκαλωσιάς (όψεως/βαρέως τύπου), η διατομή των μεταλλικών στοιχείων καθώς και ο τρόπος διαμόρφωσης του φορέα θα καθοριστεί από τον ανάδοχο. Απαιτείται επικάλυψη των περιμετρικών ικριωμάτων με προστατευτικό δίχτυ σκαλωσιάς. Συνολικά απαιτούνται 530,00 τ.μ. Όλα τα στοιχεία των μεταλλικών ικριωμάτων των εργασιών Γ1 και Γ2 (κύρια και παρελκόμενα) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην σχετική νομοθεσία: o Π.Δ. 155/2204 (Φ.Ε.Κ.121/Α/05.07.2004) Τροποποίηση του Π.Δ.395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους, σε συμμόρφωση με την οδηγίας 89/655/ΕΟΚ», όπως έχει τροποποιηθεί αι ισχύει σύμφωνα με την οδηγία 20012/45/ΕΟΚ. o Π.Δ. 305/1996 (Φ.Ε.Κ.212/Α/29.08.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. o Ν.1430/1984 (Φ.Ε.Κ.49/Α/01.04.1984) Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομική βιομηχανία και ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτήν. o Π.Δ. 1073/1981 (Φ.Ε.Κ. 260/Α/16.09.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. o Π.Δ. 778/1980 (Φ.ΡΕ.Κ.193/Α/26.08.1980) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών o Π.Δ. 447/1975 (Φ.Ε.Κ.142/Α/17.07.1975) Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις ασχολουμένων μισθωτών. o Κ.Υ.Α. 16440/Φ10.4/445 (Φ.Ε.Κ.756/Β/26-09-1993) Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συνερμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών. o o o και να συνοδεύονται από: βεβαίωση εξέτασης τύπου του κατασκευαστή για εγχώριες και εισαγόμενες από τρίτες χώρες σκαλωσιές αντίστοιχα, χορηγούμενη από το ΥΒΕΤ. γραπτή δήλωση πιστότητας με τον τεχνικό φάκελο. οδηγίες συναρμολόγησης για την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή χρήση και πληροφορίες σχετικά με το χρησιμοποιηθέν πρότυπο κατασκευής και την αντοχή των στοιχείων σε φορτία. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2.4 του Παραρτήματος 2 του ΦΕΚ 756/β/28-9-93 ενδείξεις ή αντίγραφο βεβαίωσης ελέγχου ή πιστοποιητικού κατά τα καθοριζόμενα στο άρθρο 4 του ΦΕΚ 756/Β/28-9-93 και οπωσδήποτε: - 8 -
o Το όνομα ή το σήμα του κατασκευαστή ή του θέτοντος σε κυκλοφορία τη σκαλωσιά. o Τον τύπο ή τον αριθμό σειράς της σκαλωσιάς και το έτος κατασκευής της. Τα υλικά θα πρέπει να επιθεωρούνται πριν από κάθε συναρμολόγηση ποιοτικά και ποσοτικά και η συντήρησή τους θα είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Η χρήση στοιχείων, τα οποία φέρουν οξειδώσεις, χτυπήματα, στρεβλώσεις ή άλλες αλλοιώσεις και παλαιότητας μεγαλύτερης των δεκαπέντε (15) ετών θα αποκλείεται. Η εγκατάσταση των ικριωμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί ικριωμάτων και κατά τρόπο τέτοιο, ώστε αυτά να παρέχουν απόλυτη ασφάλεια στους εργαζομένους. Κατά την εγκατάσταση, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι οδηγίες συναρμολόγησης του κατασκευαστή ή με βάση τεύχους υπολογισμών μηχανικού συντασσόμενο για το σκοπό αυτό, εφόσον δεν υπάρχουν οδηγίες συναρμολόγησης ή εφόσον για το ίδιο έργο χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα διάφοροι, κατά την έννοια του άρθρου 1, ΦΕΚ 756/Β/28-9-93, τύποι σκαλωσιών. Η συναρμολόγηση και η τοποθέτηση των ικριωμάτων θα γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο και θα πιστοποιεί εγγράφως την ασφάλειά τους. Όλα τα υλικά και μεταλλικά στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 756/Β/28-9-93 και να διαθέτουν βεβαίωση εξέτασης για ικριώματα εργασίας με πρότυπα κατασκευής: ΕΛΟΤ 1165 (HD 1000), EN 39, EN 74. Ο ανάδοχος θα πρέπει να βεβαιώσει με υπεύθυνη δήλωση για την ορθή και σύμφωνη με τους σχετικούς ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας μόρφωση του φορέα των ικριωμάτων. Όλα τα ικριώματα θα είναι σταθερά και θα κατασκευαστούν σε απόσταση μικρότερη ή ίση των 30 εκατοστών από το κτήριο. Θα πρέπει να είναι ανθεκτικά, να μην είναι δυνατόν να θραυστούν, να μετασχηματιστούν ή να υποστούν επικίνδυνους κραδασμούς. Για την επίτευξη του αμετακίνητου του ικριώματος, θα πρέπει να λαμβάνονται κατά περίπτωση τα προσφορότερα μέτρα, (σύνδεση με άλλη σταθερή κατασκευή, χρήση υποστυλωμάτων αντιστήριξης ή με άλλη μέθοδο που θα εγκρίνεται από την υπηρεσία) χωρίς ωστόσο αυτά να στερεώνονται στις επιφάνειες του προς αποκατάσταση κτηρίου, όπου αυτό δεν κρίνεται αναπόφευκτο. Το έδαφος έδρασης εξωτερικά του πύργου είναι μαλακό με μερικά σημεία επίχωσης αρχαιολογικών ευρυμάτων αποτελούμενα από μαλακό χώμα, πέτρα και υπολείμματα κεραμιδιού σε βάθος περίπου 40 50 εκ. από την επιφάνεια του εδάφους. Σε βάθος μεγαλύτερο από 50 εκ. το έδαφος είναι ημιβραχώδες. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο ανάδοχος οφείλει να σχηματίσει ο ίδιος πλήρη εικόνα για τον τόπο έδρασης των ικριωμάτων εξωτερικά του πύργου και να αποφασίσει για τον τρόπο έδρασης τους. Σε περίπτωση ανάγκης, οι εκσκαφές για την απομάκρυνση των αρχαιολογικών επιχωματώσεων θα γίνουν από την Υπηρεσία, σε συνεννόηση με τον ανάδοχο. Τα ικριώματα θα φέρουν αντιανέμιους συνδέσμους χιαστί, που πρέπει να τοποθετούνται σε όλα τα φατνώματα. Δεν επιτρέπεται η ένωση των συνδέσμων στο σημείο διασταύρωσής τους. Η απόσταση καθ ύψος μεταξύ των δαπέδων ορίζεται στα 2,00μ. Tα δάπεδα θα πρέπει να είναι ασφαλώς στερεωμένα σύμφωνα με το Π.Δ. 70/90 (ΦΕΚ31/Α/90), να - 9 -
έχουν πλάτος τουλάχιστον 110 εκ. και να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 41 του ιδίου ΦΕΚ. Στα ικριώματα των ενοτήτων Γ1, Γ2 θα τοποθετηθούν σε κάθε επίπεδο εργασίας μεταλλικά αντιολισθητικά δάπεδα σε ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας και στα σημεία που βρίσκονται οι σκάλες, προστατευτικές πλάτες ασφαλείας, δύο ορθοστάτες ύψους 15 εκ στις δύο πλευρές του κάθε πατώματος εργασίας, σκάλες ανόδου και καθόδου δύο σε κάθε πάτωμα εργασίας, για την ασφαλή απομάκρυνση των εργαζομένων σε περίπτωση κινδύνου. Σε όλα τα δάπεδα των ικριωμάτων θα πρέπει να υπάρχει ασφαλής τρόπος πρόσβασης των εργαζομένων, μέσω κατάλληλων κλιμάκων ενώ θα φέρουν μεταλλικό χειρολισθήρα σε ύψος 1,00 μ. από το δάπεδο εργασίας και μεταλλική ράβδο στο μέσο του διαστήματος για προστασία έναντι πτώσης. Οι αντιανέμιοι σύνδεσμοι δεν υποκαθιστούν τους χειρολισθήρες. Παράρτημα II Τεχνική και Οικονομική Προσφορά Αναδόχου Α/Α 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ «ΚΑΛΟΥΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑ Α.Ε.» ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 3875/02-08-2012 10.000,00 12.300,00-10 -