ΑΔΑ: 7ΙΚΠ46914Γ-ΧΧΧ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 10:47:37 EEST Reason: Location: Athens 02-09-2014 Αριθμ. Πρωτ. 37346 Προς κάθε ενδιαφερόμενο Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263 34 Πάτρα Πληροφορίες : Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: +30 2610 369451 FAX: +30 2610 369176 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια Γραφικής ύλης και Αναλωσίμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» στα πλαίσια του έργου: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Πάτρας» με κωδ. MIS 299948 προϋπολογισμού 6.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη: Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/2010). Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β /11-8-2010 «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α /13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α /16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/14/ΕΚ 1
και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων), 7. Την µε αριθμ. 13/18-7-2014 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια γραφικής ύλης και Αναλωσίμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα πλαίσια της πράξης: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Πάτρας» με κωδ. MIS 299948 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια Γραφικής ύλης και Αναλωσίμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Πάτρας» με κωδ. MIS 299948. Συνολικός προϋπολογισμός 6.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Προσφορές θα γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο της προμήθειας. Επισημαίνεται ότι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά η οποία κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο συμμετέχων δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο, «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Πάτρας» με κωδ. MIS 299948 η οποία υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. α) Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει μέχρι την 19-09-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα...13,00 μ.μ., β) η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει μέχρι την 19-09-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα και ώρα...13,30 μ.μ στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (ΒΙΛΑ ΚΟΛΑ). Σε περίπτωση που αυτό δεν θα καταστεί δυνατό οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν για τον χρόνο αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα (13,00 μ.μ), επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Μ. Αλεξάνδρου 1 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 π.μ. 14.00μ.μ και από τις ιστοσελίδες των πρώην ΤΕΙ Πάτρας και Μεσολογγίου. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων (Ειδικός Λογαριασμός) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Μ. Αλεξάνδρου 1 μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Επίσης μπορούν να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα, ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και προς που απευθύνεται η προσφορά (ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας). Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Α. Δικαιολογητικά: (ένα αντίγραφο) Α. Στον φάκελο δικαιολογητικά θα τοποθετηθούν (ένα αντίγραφο): α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου β) Φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου γ) Ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι: α). Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης β). Δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιονδήποτε λόγο με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων. 2
γ). Δεν έχει καταδικασθεί με οριστική καταδικαστική απόφαση για τα ακόλουθα αδικήματα: Για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της Κοινής δράσης της 98/773_ΕΥ του Συμβουλίου. Για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης 98/42/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. Για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (σε δύο (2) αντίγραφα). Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (σε δύο (2) αντίγραφα). Τα οικονομικά στοιχεία, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται: α) Η προσφερόμενη τιμή ανά είδος, ο ΦΠΑ και το συνολικό προσφερόμενο ποσό. β) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. γ) Ποσοστό έκπτωσης επί της % επί των τιμών του εκάστοτε ισχύοντος επισήμου τιμοκαταλόγου του αναδόχου, για είδη τα οποία δεν αναγράφονται στον πίνακα Για την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιηθούν μόνον οι πίνακες των Παραρτημάτων της παρούσης διακήρυξης. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθενται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή(cd). Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η αξία των προσφερόμενων και τα έξοδα μεταφοράς παράδοσης στους υποδεικνυόμενους χώρους των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την τεχνική όσο και την οικονομική τους προσφορά. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία 1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. 2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. Η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την χαμηλότερη τιμή εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό ή να προσφύγει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα ημέρες (90) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Για τις διοικητικές προσφυγές ισχύει ως έχει το άρθρο 15 του Π.Δ 118/2007. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, η ασφάλεια, κ.λ.π. μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον αναθέτοντα. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας. Η ευθύνη της παραλαβής των ειδών ανήκει στην επιτροπή παραλαβής. 3
Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών και κράτηση ύψους 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ. Τραπεζικά τέλη και άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την παράδοση, μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι ότι θα έχουν καταβληθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης. Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα εξής: 1) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, 2) Τιμολόγιο του προμηθευτή, 3) Φορολογική ενημερότητα κα 4) Ασφαλιστική ενημερότητα. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Σε περίπτωση ελαττωματικού είδους, αυτό θα αντικαθίσταται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Η Αναθέτουσα Αρχή θα δίνει τμηματικές παραγγελίες ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Ειδικότερα, οι παραγγελίες θα δίνονται στον ανάδοχο αποκλειστικά από το Υπεύθυνο του κάθε υποέργου και θα εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο. Η υπηρεσία μπορεί με τους ίδιους όρους να προβεί στην αύξηση κατά 30% ή την μείωση κατά 50% των αναφερομένων στο Παράρτημα ποσοτήτων. Για την προμήθεια ποσοτήτων κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτή. (ΠΔ 118/2007). Η υπηρεσία μπορεί να προμηθεύεται είδη που δεν αναγράφονται στον πίνακα τα οποία θα προεγκρίνονται από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο της πράξης. Για την τιμολόγηση αυτών των ειδών θα ισχύει «Το ποσοστό έκπτωσης επί της % επί των τιμών του εκάστοτε ισχύοντος επισήμου τιμοκαταλόγου του αναδόχου, τον οποίο υποχρεούται να προσκομίζει ο ανάδοχος σε κάθε συναλλαγή», που θα δώσει ο ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά. Το συνολικό κόστος των ειδών δε θα ξεπερνά τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου, ήτοι 6.000,00, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές αφού λάβει υπ όψιν του όσα ισχύουν στο άρθρο 34 του Π.Δ 118/2007. Όσα ρητά δεν αναφέρονται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 118/2007. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Πάτρας. Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του πρώην ΤΕΙ-Πάτρας (www.teipat.gr Γενικές πληροφορίες - Προμήθειες), του πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου www.news.teimes.gr και του) Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση»- www.edulll.gr. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθ. Σωκράτης Καπλάνης 4
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Παρατήρηση: 1. Όπου και αν στις παρακάτω προδιαγραφές εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, ισχύουν και τα ισοδύναμα αυτών. 2. Τα μελάνια και τα toner θα είναι αυθεντικά των αντίστοιχων εταιρειών εκτός εάν στα παρακάτω αναφέρεται διαφορετικά. 3. Για να θεωρηθεί η προσφορά σας έγκυρη πρέπει να προσφέρετε υποχρεωτικά όλα τα ζητούμενα είδη Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 1 CD-R (κουτί των 50 τμχ) 2 DVD-R (κουτί των 25 τμχ) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Memory stick χωρητικότητας 8GB Memory stick χωρητικότητας 16GB Τόνερ Εκτυπωτή HP Laser Jet 2015, Γνήσια HP P7553XD, 1x7000 Τόνερ Εκτυπωτή HP Laser Jet 5440, Γνήσια HP Νο 336, 5ML Μελάνι Εκτυπωτή HP Laser InkJet D7310 μαύρο, Γνήσια No 339XL, 2x21ML Τόνερ Εκτυπωτή Laser HEROX Phaser 3150, Γνήσιο HEROX, 109r00747 5000ΣΕΛ Καλώδιο επέκτασης πληκτρολογίου USB σε USB / 1 m Μελάνια για εκτυπωτή inject/color HP deskjet 6940 (Μαύρο HP 339, 21ML) Ασύρματο πληκτρολόγιοασύρματο ποντίκι σετ Switch (HUB) διαχειριζόμενο (5MMP) Fast ethernet 8 ports Patch cord ethernet UTP cat5e 1 προς 1 (x2) Μελάνι εκτυπωτή HP Deskjet D2560 - ΜΑΥΡΟ, Γνήσια HP, No300XL, 12ml, 600σελ Μελάνι εκτυπωτή HP Deskjet D2560 - ΕΓΧΡΩΜΟ Γνήσια HP, No300XL, 11ml, 200σελ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ ΚΟΥΤΙ 50 ΤΜΧ ΚΟΥΤΙ 25 ΤΜΧ Ενδεικτικ ή ποσότητ α TIMH ( ) ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ (%) TIMH ( ) ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΛΙΚ Η ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ( ) ΜΕ ΦΠΑ ΤΜΧ 12 0,00 0,00 ΤΜΧ 12 0,00 0,00 ΤΜΧ 4 0,00 0,00 ΤΜΧ 2 0,00 0,00 ΤΜΧ 3 0,00 0,00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 5
16 Μελάνι εκτυπωτή HP Deskjet 840 - ΜΑΥΡΟ, Γνήσια HP, No15, 25 ML 17 Μελάνι εκτυπωτή HP Deskjet 840 - ΕΓΧΡΩΜΟ Γνήσια HP, No17, 15ML 18 HP ADF Cleaning Cloth Package (C9943B) ΤΜΧ 2 0,00 0,00 Microsoft IntelliMouse Explorer 3.0 (αποδεκτό μόνο το 19 συγκεκριμένο προϊόν ή ισοδύναμο ή καλύτερου μοντέλου) 20 Τόνερ εκτυπωτή Γνήσια HP, No 98A BLACK 92298A 21 Μελάνια εκτυπωτή HP DESKJET 5740 BW (Νο 338) 22 Μελάνια εκτυπωτή HP DESKJET 5740 BW (Νο 343) 23 Τόνερ HP LASERJET 1320N 24 Τόνερ XEROX WORK CENTRE PRO412 25 Μελάνι εκτυπωτή Lexmark Prospect pro 206 ΤΜΧ 2 0,00 0,00 BLACK XL 100 26 Μελάνι εκτυπωτή Lexmark Prospect pro 206 ΤΜΧ 2 0,00 0,00 BLUE XL 100 27 Μελάνι εκτυπωτη Lexmark Prospect pro 206 ΤΜΧ 2 0,00 0,00 YELLOW XL 100 28 Μελάνι εκτυπωτη Lexmark Prospect pro 206 ΤΜΧ 2 0,00 0,00 MAGENTA XL 100 29 Τόνερ εκτυπωτή Lexmark E360 DN 30 Τόνερ εκτυπωτή ΗP, Μαύρο, Γνήσιο HP, HP Toner CB435A Black 31 Web Camera Microsoft (Σύνδεση USB/ με ενσωματωμένο μικρόφωνο / ΤΜΧ 2 0,00 0,00 Με αυτόματη εστίαση / Ανάλυση 720 p τουλάχιστον ) 32 Μελάνι για HP DESKJET 960C, Μαύρο Νο 45 33 Μελάνι για HP DESKJET 960C, Έγχρωμο Νο 78 34 Μελάνια HP Officejet 5610 All in one κωδ. 22XL 35 Μελάνια HP Officejet 5610 All in one κωδ. 56 (2-Pack) 36 Τόνερ EPSON EPL-N1600 Laser 37 Μελάνια HP Officejet 7310 BLACK 38 Μελάνια HP Officejet 7310 COLOR 39 Τόνερ για ΗΡ 2100 40 Τόνερ για HP COLOR LASERJET CP4025 (BLACK) 41 Τόνερ για HP COLOR LASERJET CP4025 (BLUE) 6
42 Τόνερ για HP COLOR LASERJET CP4025 (YELLOW) 43 Τόνερ για HP COLOR LASERJET CP4025 (MAGENTA) 44 Τόνερ για HP LASERJET P3015 DN 45 Μελάνια HP 364 XL (INKJET) - BLACK 46 Μελάνια HP 364 XL (INKJET) - BLUE 47 Μελάνια HP 364 XL (INKJET) - YELLOW 48 Μελάνια HP 364 XL (INKJET) - MAGENDA 49 Μελάνια για EPSON STYLUS SX235W - BLACK TMX 2 0,00 0,00 50 Μελάνια για EPSON STYLUS SX235W - BLUE 51 Μελάνια για EPSON STYLUS SX235W - YELLOW 52 Μελάνια για EPSON STYLUS SX235W - MAGENDA 53 Μελάνια για Deskjet 895 CXI Νο 45 - ΜΑΥΡΟ 54 Μελάνια για Deskjet 895 CXI Νο 23 - ΕΓΧΡΩΜΟ 55 Μελάνια για εκτυπωτή CANON IP6600D - BLACK 56 Μελάνια για εκτυπωτή CANON IP6600D - BLUE 57 Μελάνια για εκτυπωτή CANON IP6600D - YELLOW 58 Μελάνια για εκτυπωτή CANON IP6600D - MAGENDA 59 Τόνερ για Samsung CLP 325/320 (Laser ) - BLACK 60 Τόνερ για Samsung CLP 325/320 (Laser) - BLUE 61 Τόνερ για Samsung CLP 325/320 (Laser) - YELLOW 62 Τόνερ για Samsung CLP 325/320 (Laser) - MAGENDA 63 Τόνερ για Rex Rotary MP 2000 Aficio TMX 2 0,00 0,00 64 Μελάνια HP 901 XL (BLACK) 65 Μελάνια HP 901 (COLOUR) 66 Μελάνια για εκτυπωτή HP Officejet 4500 - BLACK XL 67 Μελάνια για εκτυπωτή HP Officejet 4500 - COLOUR 68 Πληκτρολόγιο HP classic (αποδεκτό μόνο το TMX 5 0,00 0,00 συγκεκριμένο προϊόν) 69 Καθαριστικά Η/Υ (οθόνης κλπ) ΣΕΤ 4 0,00 0,00 70 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ ΣΕΤ 4 71 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑ ΣΕΤ 4 72 73 ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ 2B (τύπου και ποιότητας FABER CASTELL) ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ 0.7mm (τύπου και ποιότητας FABER CASTELL) 7
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ 1mm (τύπου και ποιότητας FABER CASTELL) ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0.7mm (τύπου και ποιότητας FABER CASTELL) ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0.9mm (τύπου και ποιότητας FABER CASTELL) ΓΟΜΑ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΛΕΥΚΗ (τύπου και ποιότητας ROTRING) ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (τύπου και ποιότητας ROMA TOP) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 38X51 (τύπου και ποιότητας POST IT ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 76X76 (τύπου και ποιότητας POST IT ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΣΕΛΙΔ0ΔΕΙΚΤΕΣ 4Χ40 (τύπου και ποιότητας POST IT) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΝΙ ΚΥΒΟΣ 51mmΧ51mm (τύπου και ποιότητας POST IT) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ 53X82 ΑΥΤΟΚ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 105*42 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΥΤΟΚ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 210*297 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΓΧΡΩΜΑ Α4 10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ Ταινία πλάτους 4,2mm (τύπου και ποιότητας PRITT ROLL) ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ Ταινία πλάτους 8,4 mm (τύπου και ποιότητας PRITT ROLL) ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Εγγράφων ΣΕΤ με διαλυτικό (τύπου και ποιότητας Pritt) ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (με οπές Α4) 0,10mm με άνοιγμα επάνω (τύπου και ποιότητας BANTEX) ΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ CD ΣΕ ΝΤΟΣΙΕ ΓΙΑ 1 CD (τύπου και ποιότητας BANTEX) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 15*21mm ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 8/32 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (τύπου και ποιότητας SKAG) ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4/32 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (τύπου και ποιότητας SKAG) TMX TMX 15 0,00 0,00 TMX 15 0,00 0,00 TMX TMX 3 0,00 0,00 ΠΑΚΕΤΟ 25ΦΧ14ΕΤΙ Κ ΠΑΚΕΤΟ 25ΦΧ1ΕΤΙΚ 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 ΤΜΧ 3 0,00 0,00 ΤΜΧ 4 0,00 0,00 ΣΕΤ 4 0,00 0,00 ΣΕΤ 100 ΤΜΧ ΠΑΚΕΤΟ 5 ΤΜΧ 30 0,00 0,00 15 0,00 0,00 ΤΜΧ 30 0,00 0,00 8
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ΚΟΛΛΑ STICK 8,2gr (τύπου και ποιότητας UHU) ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 20ml (τύπου και ποιότητας UHU) ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ TAΙNIA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ ΚΟΠΙΔΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 18mm ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ (τύπου και ποιότητας Pentel) ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΠΛΑΚΕ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ (τύπου και ποιότητας STABILO) ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ 1,5ΜΜ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ ΜΑΥΡΟ/ΜΠΛΕ (τύπου και ποιότητας ARTLINE) ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ CD 1mm (τύπου και ποιότητας EDDING) ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (τύπου και ποιότητας FABER CASTELL GOLD) ΣΤΥΛΟ ΥΓΡΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ (τύπου και ποιότητας UNI EYE MICRO) ΜΕΛΑΝΙ PELIKAN ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 (τύπου και ποιότητας SKAG) ΝΤΟΣΙΕ-ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 (τύπου και ποιότητας SKAG) ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ (με διαφάνεια) Α4 (τύπου και ποιότητας BANTEX) ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ (τύπου και ποιότητας FABER CASTELL) ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ MEΓΑΛΟ (150σελ.) 113 ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΑΥΡΕΣ (24 mm) 114 ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΑΥΡΕΣ (32 mm) 115 ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΑΥΡΕΣ (42 mm) 116 ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΑΥΡΕΣ (51 mm) 117 ΠΙΝΕΖΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ 118 119 120 121 122 ΣΕΛΟΤΕΪΠ 15mm/33 (τύπου και ποιότητας SCOTCH) ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ 15mm/33 (τύπου και ποιότητας SCOTCH) ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ No 0,7mm (τύπου και ποιότητας PILOT) με κλιπ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ No 1,2mm (τύπου και ποιότητας PILOT) με καπάκι ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ No 3 (28mm) ΤΜΧ 3 0,00 0,00 ΤΜΧ 3 0,00 0,00 ΤΜΧ 3 0,00 0,00 ΤΜΧ 3 0,00 0,00 ΤΜΧ 79 0,00 0,00 ΤΜΧ 100 0,00 0,00 ΤΜΧ 15 0,00 0,00 ΤΜΧ 2 0,00 0,00 ΚΟΥΤI 10 TΜΧ ΚΟΥΤI 10 TΜΧ ΚΟΥΤI 10 TΜΧ ΚΟΥΤI 10 TΜΧ ΚΟΥΤΙ 120 TΜΧ 4 0,00 0,00 ΤΜΧ 4 0,00 0,00 ΤΜΧ 15 0,00 0,00 ΤΜΧ 30 0,00 0,00 9
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ No 5 (50mm) ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 50 TEMAXΙΩN Νο 7 (70MM) και ποιότητας ROMA) 128 (24/6) και ποιότητας ROMA) 64 και ποιότητας ROMA) Νο.923/8 και ποιότητας ROMA) Νο. 923/12 και ποιότητας ROMA) Νο. 923/14 και ποιότητας ROMA) Νο. 923/20 και ποιότητας ROMA) Νο. 923/23 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ έως 250 σελ. (τύπου και ποιότητας RAPESCO) ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (τύπου και ποιότητας PARVA) σελ. 12 134 ΤΕΤΡΑΔΙΑ 2 ΘΕΜΑΤΩΝ Α4 160Φ (τύπου και ποιότητας SKAG) ΤΜΧ 4 0,00 0,00 135 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ A3 ΔΕΣΜΙΔΑ 80gr 500Φ 2 0,00 0,00 136 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 80gr ΠΑΚΕΤΟ (ΔΕΣΜΙΔΑ 500Φ * 5) 2500Φ 28 0,00 0,00 137 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 160gr ΔΕΣΜΙΔΑ 250Φ ματ (τύπου και ποιότητας 250Φ Fabriano) 138 ΧΑΡΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΩΝ 30cm 139 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΥΒΟΣ 90mm*90mm 140 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕΣΑΙΑ 141 ΦΟΡΙΑΜΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 142 ΦΟΡΙΑΜΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΣΕΤ ΣΕΤ 5 0,00 0,00 3ΤΜΧ 143 Χάρτινες θήκες για CD ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Α 50 TΜX ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Παρατήρηση: Τα μελάνια και τα toner θα είναι αυθεντικά των αντίστοιχων εταιρειών εκτός εάν στα παραπάνω αναφέρεται διαφορετικά. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 0,00 Καθ. Σωκράτης Καπλάνης 10
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Σύμβαση Προμήθειας για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Πάτρας» με κωδ. MIS 299948 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Κωδικός Ειδικού Λογαριασμού: 1020213 Στην Πάτρα, σήμερα..-2014 αφ ενός μεν αφ ενός μεν ο καθηγητής Σωκράτης Καπλάνης Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, που με την ιδιότητά του αυτή εκπροσωπεί το ΤΕΙ, και αφ ετέρου η εταιρία με εκπρόσωπο τον. με Α.Δ.Τ. και έδρα, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω : Ο πρώτος των συμβαλλομένων, έχοντας υπόψη του το υπ αρίθμ.. πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ αρίθμ. απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια αναλωσίμων υλικών όπως αναφέρεται παρακάτω. α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Η παράδοση των παραπάνω θα γίνει με έξοδα και ευθύνη της εταιρείας στους χώρους του ΤΕΙ Πάτρας όπου θα τους υποδειχθεί ως εξής: Οι παραγγελίες θα δίνονται στον ανάδοχο αποκλειστικά από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και η παραλαβή θα ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης. Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής θα εξετάσει ποιοτικά και ποσοτικά τα είδη. Κατά την παράδοση θα είναι και ο μόνος εκπρόσωπος του προμηθευτή. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μεγίστου προβλεπομένου χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του μεγίστου προβλεπομένου χρόνου παράτασης ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 11
γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων, χωρίς Φ.Π.Α. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την παράδοση, και παραλαβή των ειδών, με ένταλμα που θα εκδοθεί στο όνομα του δεύτερου των συμβαλλομένων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι ότι θα έχουν καταβληθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης. Στον ανάδοχο θα γίνει παρακράτηση φόρου προμηθειών και κράτηση ύψους 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές αφού λάβει υπ όψιν του όσα ισχύουν στο άρθρο 34 του Π.Δ 118/2007. Στην παρούσα σύμβαση, επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα στοιχεία αυτής, αποτελώντας ενιαίο κείμενο με αυτή, δεσμεύοντας εξίσου τα συμβαλλόμενα μέρη και με την αναφερόμενη σειρά ισχύος τα εξής, αρχής γενομένης από την παρούσα σύμβαση, ως επέχουσας πρωταρχική ισχύ, έναντι των υπολοίπων συμβατικών εγγράφων: Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού, Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά του Αναδόχου Το πρακτικό κατακύρωσης, Όλες οι Δηλώσεις του «Αναδόχου» που προβλέπονται από τα άρθρα της Διακήρυξης. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Πάτρας. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα οποία ένα διατηρεί ο προμηθευτής, ένα ο Ειδικός Λογαριασμός και ένα ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος του έργου. Η επίλυση τυχόν διαφορών των συμβαλλομένων, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Πάτρας. Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα ως ακολούθως. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος Ο Προμηθευτής. 12