Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (49) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΟΝΕΡ) ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 11 του μήνα Αυγούστου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) (Α.Φ.Μ. 998541158 και Δ.Ο.Υ. Δ ΑΘΗΝΩΝ), που εκπροσωπείται νόμιμα από τη Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κα Γεωργία Κωτίδου του Χαραλάμπους, σύμφωνα με την αριθμ. Φ10035/31064/2000/29-12- 2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ469/30-12- 2011) Περί Διορισμού Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), αφετέρου δε της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία Α.& Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. και το διακριτικό τίτλο (Euro Suplplies), (ΑΦΜ 997776974 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ), που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, οδός Αρμονίας 6 (θέση Λιοφύτι) και εκπροσωπείται από την Κα Αθανασία Γαλάνη, έχει δε συσταθεί με το από 27-9-2010 καταστατικό σύστασης ομορρύθμου εταιρείας, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθ. 15353/27-9-2010, όπως ισχύει σήμερα, ύστερα από τις τροποποιήσεις, οι οποίες καταχωρήθηκαν αντίστοιχα στα άνω βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθ. 7497/2011, 14917/2011, 16630/2012, έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό 009555301000, όπως προκύπτει και από το με αριθ. Πρωτ. 9813/03-07-2014 πιστοποιητικό του, από το οποίο, επίσης, προκύπτει ότι δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία αυτή απόφαση, που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών, ούτε τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής κλπ, ανάλογα με την περίπτωση, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, καλούμενος κατωτέρω χάριν συντομίας ΟΑΕΕ, με τη με αριθμό 242/62/17-7-14 και ΑΔΑ:ΩΙΝΧ4691Ω3-ΞΩ2 απόφαση του Δ.Σ. αυτού, ενέκρινε, με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, τη σύναψη σύμβασης, αντικείμενο της οποίας είναι η προμήθεια σαράντα εννέα (49) τεμαχίων αναλωσίμων υλικών (τόνερ) για φαξ και φωτοτυπικά μηχανήματα, που είναι τοποθετημένα στις διάφορες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, με την
ανωτέρω μειοδότρια εταιρεία Α.& Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε., σύμφωνα με την από 08-07- 2014 προσφορά της, αντί ποσού #4.331,10# πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι αντί συνολικού ποσού #5.327,26# Ήδη, σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, ο ΟΑΕΕ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, αναθέτει την προμήθεια των σαράντα εννέα (49) τεμαχίων αναλωσίμων υλικών (τόνερ) για φαξ και φωτοτυπικά των διαφόρων υπηρεσιών, στην Ο.Ε. με την επωνυμία Α.& Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι η προμήθεια των κάτωθι σαράντα εννέα (49) τεμαχίων τύπων αναλωσίμων υλικών (τόνερ) για φαξ και φωτοτυπικά μηχανήματα των υπηρεσιών του ΟΑΕΕ ήτοι: α/α Τεμ. Τύπος αναλωσίμου Μοντέλο faχ- φωτ. Τεμάχια 1. 15 Sp1000E Ricoh 1140L fax 15 2. 15 CTR356L Sangem4575 fax 15 3. 15 Q7570A HP5025 φωτ/κα 15 4. 4 MLT- D101S Samsunng ML fax 4 ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η παράδοση των αναλωσίμων υλικών ορίζεται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης για το σύνολο της προμήθειας. Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί στην αποθήκη του ΟΑΕΕ επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 47 και Αλμυρίδος 3-5 στα Καμίνια (Πειραιάς). Η Προμηθεύτρια υποχρεούται, όπως, τουλάχιστον, πριν από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ειδοποιήσει το Τμήμα Προμηθειών του ΟΑΕΕ, την άνω αποθήκη και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα άνω αναλώσιμα. Για την παράδοση των παραπάνω ειδών, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα αναλώσιμα είδη η Προμηθεύτρια κηρύσσεται έκπτωτος Επίσης, ο παραπάνω συμβατικός χρόνος παράδοσης, δύναται με απόφαση του ΔΣ του Ο.Α.Ε.Ε. να μετατίθεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων, που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία, εμπρόθεσμης παράδοσης των αναλωσίμων ειδών ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η Προμηθεύτρια, που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει εγκαίρως εντός 20 ημερών και εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που η Προμηθεύτρια, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει, εγκαίρως, τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 3 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1. Σε περίπτωση, που τα αναλώσιμα υλικά παραδοθούν ή αντικατασταθούν, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης, που χορηγήθηκε, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο, που υπολογίζεται ως εξής: α.- Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει το ¼ του μέγιστου χρόνου παράτασης 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας, που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν, κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης, προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. γ.- Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 2. Τα παραπάνω ποσά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας της εκπροθέσμως παραδοθείσας ποσότητας αναλωσίμων υλικών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Εάν τα αναλώσιμα υλικά, που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των αναλωσίμων υλικών, που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης της προμηθεύτριας εκπτώτου παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα αναλώσιμα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγουμένη παράγραφο. Εάν η έκπτωτη παραδώσει τα αναλώσιμα υλικά ο σε βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, ύστερα από την οριστική παραλαβή τους. 4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή αντικατάσταση των αναλωσίμων υλικών με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής του Διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται η προμηθεύτρια και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, η Προμηθεύτρια ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει σε βάρος του Ο.Α.Ε.Ε. από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΙΜΗΜΑ Το τίμημα της παρούσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #4.331,10# πλέον ΦΠΑ 23% #996,16# και ήτοι στο συνολικό ποσό των #5.327,26#, το οποίο προσέφερε η προμηθεύτρια, με την από 08-07-2014 οικονομική προσφορά της και έγινε αποδεκτή με την ως άνω 242/62/17-7-14 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η καταβολή του τιμήματος στην Προμηθεύτρια θα γίνει, αφού η ανωτέρω προμήθεια ελεγχθεί και παραληφθεί από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής και συνταχθεί το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για το Δημόσιο, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης των παρακάτω δικαιολογητικών: α) Το τιμολόγιο.
β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τα τιμολόγια θα υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις, που βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο ήτοι 3,072% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κ.τ.λ., ως και την παρακράτηση του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2198/94, καθώς και 0,10% επί συμβατικής αξίας, κατά την εκκαθάριση του πρώτου τιμολογίου, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 υπέρ της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ΟΑΕΕ. Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 1731 του προϋπολογισμού των έτους 2014. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, η Προμηθεύτρια κατέθεσε την υπ αριθμ. αρ. 7002013046 εγγυητική επιστολή της τράπεζας EYROBANK EFG συνολικής αξίας # 433,11# ευρώ, που αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς Φ.Π.Α. Η ανωτέρω εγγύηση, εφόσον δεν καταπέσει, θα επιστραφεί στο πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και την τήρηση όλων των όρων της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι συμφωνούνται από τους συμβαλλόμενους ουσιώδεις. ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ Η Προμηθεύτρια υποχρεούται με δικά της έξοδα να ασφαλίσει τα αναλώσιμα είδη, κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους και μέχρι την τοποθέτησή τους, στις αποθήκες του ΟΑΕΕ και τους χώρους, που θα υποδειχθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Τον κίνδυνο της βλάβης, φθοράς ή απώλειας των αναλωσίμων υλικών φέρει μέχρι την τοποθέτησής τους, στους παραπάνω χώρους η Προμηθεύτρια. Ειδικότερα, η Προμηθεύτρια δηλώνει ότι ολόκληρη η ποσότητα των υπό προμήθεια αναλωσίμων υλικών είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της από 08-07- 2014 υποβληθείσας προσφοράς της.
Ρητώς συμφωνείται με την παρούσα ότι κάθε, οιασδήποτε μορφής και φύσης ελάττωμα θα αποτελεί ανεξάρτητα από το βαθμό υπαιτιότητας, επαρκή λόγο, όπως ο ΟΑΕΕ αρνηθεί την παραλαβή μέρους ή και όλων των υπό προμήθεια αναλωσίμων υλικών. Καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας, η προμηθεύτρια θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον ΟΑΕΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη της οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την προμήθεια αναλωσίμων υλικών. Ο ΟΑΕΕ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την εκτέλεση της Προμήθειας, αποκλειστικά υπεύθυνης καθισταμένης της προμηθεύτριας. Ο ΟΑΕΕ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό της προμηθεύτριας ή σε τρίτους για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί (θετική ή αποθετική) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τα ανωτέρω αναλώσιμα υλικά, τα οποία δεν θα είναι προϊόντα ανακατασκευής-αναγόμωσης και θα πρέπει να παραδοθούν στην αυθεντική συσκευασία του κατασκευαστικού οίκου, θα παραληφθούν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΟΑΕΕ, συντασσομένου οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής, στο οποίο θα αναγράφονται τα αποτελέσματα του άνω ελέγχου (ποιοτικού και ποσοτικού). Εάν το σύνολο ή μέρος των παραδοθέντων αναλωσίμων υλικών δεν συμφωνεί με τους όρους θα απορρίπτονται. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. του ΟΑΕΕ δύναται με απόφαση του να ορίσει εύλογη προθεσμία για την αντικατάσταση των αναλωσίμων υλικών, που απορρίφθηκαν, εντός της προθεσμίας που θα ορισθεί. Αν η προμηθεύτρια δε δεχθεί ή δεν μπορέσει να τα αντικαταστήσει κηρύσσεται έκπτωτη ως προς το μέρος της προμήθειας, που απορρίφθηκε (μέρος ή σύνολο) και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Αν η αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη της δοθείσης προθεσμίας θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, μετά την παραλαβή των αναλωσίμων υλικών και σε διάστημα έξι μηνών από τη λήξη της σύμβασης, και κατά τη χρήση τους από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, ότι τα αυτά δεν έχουν την καλή ποιότητα, ή δεν βρέθηκε η σωστή ποσότητα, τυχαία δε, κατά τη δειγματοληπτική παραλαβή των αναλωσίμων υλικών βρέθηκαν καλώς, η Προμηθεύτρια υποχρεούται να αντικαταστήσει τα αναλώσιμα υλικά, που δεν είχαν την καλή ποιότητα ή να προμηθεύσει τα αναλώσιμα υλικά, που δεν βρέθηκαν στη σωστή (συμβατική) ποσότητα, χωρίς δαπάνη για τον Ο.Α.Ε.Ε., μέσα σε προθεσμία, που θα ορισθεί από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. Σε αντίθετη περίπτωση, η Προμηθεύτρια κηρύσσεται έκπτωτη, ως προς το μέρος της προμήθειας, που δεν βρέθηκε στη σωστή ποσότητα ή ποιότητα αντίστοιχα και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο π.δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΤΙΑΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 1. Η Προμηθεύτρια κηρύσσεται υποχρεωτικώς έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά της, που απορρέει απ αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα από τη σύμβαση υπό προμήθεια αναλώσιμα μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που της δόθηκε μετά από αίτησή της, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. 2. Η Προμηθεύτρια δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση όταν: α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα αναλώσιμα δεν παραδόθηκαν ή δεν αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του ΟΑΕΕ. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 3. Με την απόφαση κήρυξης της Προμηθεύτριας εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να της παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των υπό προμήθεια αναλωσίμων μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος της, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση των απορριφθέντων ειδών γίνεται δεκτή. 4. Στην Προμηθεύτρια που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, που υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικώς ή διαζευκτικώς, οι παρακάτω κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. β. Προμήθεια των αναλωσίμων σε βάρος της εκπτώτου Προμηθεύτριας είτε από τους υπόλοιπους Προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία στον ΟΑΕΕ ή το τυχόν διαφέρον που ήθελε προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος της εκπτώτου Προμηθεύτριας. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια των ειδών κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός της Προμηθεύτριας από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικώς καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του ΟΑΕΕ. δ. Καταλογισμός στην Προμηθεύτρια ποσού ίσου με το 10% της αξίας των ειδών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα αναλώσιμα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξαρτήτως εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ2 του άρθρου 32 του ΠΔ 118/07. ε. Σε περίπτωση που η προμήθεια των αναλωσίμων σε βάρος εκπτώτου Προμηθεύτριας γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
ΑΡΘΡΟ 10 ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α. Απαγορεύεται στην Προμηθεύτρια να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του έργου, υπεργολαβικά σε τρίτο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Ο.Α.Ε.Ε. Β. Απαγορεύεται η εκχώρηση, υπό οποιαδήποτε μορφή, από την προμηθεύτρια των, εκ της συμβάσεως, που θα συναφθεί μεταξύ αυτής και του Οργανισμού, απορρεουσών υποχρεώσεων, όπως και των δικαιωμάτων της σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και η ενεχυρίαση αυτών προς οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του ΟΑΕΕ. ΑΡΘΡΟ 11 Εφαρμοστέο, για οποιαδήποτε από την παρούσα σύμβαση προκύπτουσα διαφορά είναι το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Επί της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν. 2286/1995, Π.Δ. 118/2007, το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, το άρθρο 101 επί του Κανονισμού Οικονομικής και Λογιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ, το άρθρο 2 του Π.Δ. 38/2007, οι όροι της άνω εγκριτικής απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, η από 08-07-2014 προσφορά της Προμηθεύτριας και η με αριθμό 242/62/17-7-14 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ και η με αριθμό Φ124/303/29-07-2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, της εν λόγω προμήθειας. Αυτά, αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, έλαβε δε δύο (2) ο Ο.Α.Ε.Ε. και ένα (1) ο Ανάδοχος και υπογράφεται, όπως ακολουθεί. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΕ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΥTOY ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΑΛΑΝΗ