ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 13SYMV001752867 2013-12-02 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Πόλη: ΑΜΦΙΣΣΑ Ημερομηνία: 29/ 11/2013 Αρ. Πρωτ.:(Οικ) 35825 Ποσού (χωρίς Φ.Π.Α.) 1.023.689,86 Ποσού (με Φ.Π.Α.) 1.259.138,53 Για την εκτέλεση του έργου: Προϋπολογισμού Προμελέτης: Πίστωση: MIS 340059 Κωδ. Πράξης ΣΑ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ», υποέργο 1 της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» 1.303.800,00 (με Φ.Π.Α.) Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 2011ΣΕ07580068 Στην Άμφισσα σήμερα, την 29 η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2013 ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία του Δήμου Δελφών στην Άμφισσα (ΑΦΜ Δήμου 998592151, ΔΟΥ Άμφισσας, τηλέφωνο: 22650-28347, Φάξ: 22650-22157) οι υπογράφοντες 1. Νικόλαος Φουσέκης, Δήμαρχος Δήμου Δελφών, ενεργών ως εκπρόσωπος του Δήμου, που θα καλείται στο εξής «Εργοδότης» και 2. Δημήτριος Κοκόσιας, πρόεδρος της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε, με έδρα το Αγρίνιο, (οδός Χρ. Σαλάκου 6, Τ.Κ. 30100, Τηλέφ.: 2641029065, Φαξ: 2641039766) με ΑΦΜ 999786754 της ΔΟΥ Αγρινίου, σύμφωνα με το αρ. 8428 ΦΕΚ(Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και με αριθ. ΓΕΜΗ 028212712000, που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», Συνομολόγησαν και συμφώνησαν ελεύθερα και αβίαστα τα παρακάτω που έγιναν αμοιβαία αποδεκτά: Αντικείμενο της Σύμβασης: Με την παρούσα σύμβαση του έργου, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ αναθέτει σύμφωνα με την υπ αριθμ. 187/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην - 1 -
πλήρη, άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ», υποέργο 1 της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ώστε να είναι κατάλληλο για την συμφωνηθείσα χρήση και λειτουργία που προορίζεται. Ισχύουσες Διατάξεις: Η συμφωνία αυτή διέπεται από τις διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 1. Ο Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ). 2. Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. 3. Ο Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 4. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. α 25/86) και το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6% 0 στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α 137/24-8-93) 5. Ο Ν. 3852/2010 «Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 6. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α) και ερμηνευτικήεγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη : α. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου. β. Την υπ αρ. πρωτ. 169374/24-6-2011 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ», υποέργο 1 της οποίας αποτελεί το έργο αυτό, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. γ. Την υπ αρ. πρωτ. Δ17α/02/74/ΦΝ440/05-05-2011 απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη κατασκευή και την υπ αριθ. 123455/25-9-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. προέγκρισης δημοπράτησης του έργου. δ. Τον από 4-12-2012 διεξαχθέντα Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του τίτλου. ε. Την με αριθ. 187/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του τίτλου στην Εργοληπτική Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης με γενική μέση τεκμαρτή έκπτωση 3,4255% επί του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου, καθώς και την νομιμοποίηση αυτής με την αρ. πρωτ. 1639/139680/2-8-2013 απόφαση της Πρ/νης του Τμήματος Διοικητικού - 2 -
Οικονομικού Ν. Φωκίδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. στ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται και ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου. ζ. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο η. Τα στοιχεία που κατέθεσε η εργοληπτική επιχείρηση «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και τα οποία ζητήθηκαν με το αριθ. πρωτ. 22374/ 2-8- 2013 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. σύμφωνα με την παρ. 4.2 της Διακήρυξης του έργου. θ. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Εργοληπτικής Εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε..» διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια. ι. Την αρ. πρωτ. 906/83333/30-4-2013απόφαση της Πρ/νης του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Φωκίδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας περί Έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης από τον Δήμο Δελφών σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑ 25-7312.019 για την εκτέλεση του έργου κ. Το αρ. πρωτ. 111678/19-11-2013 έγγραφο του ΕΠΠΕΡΑΑ περί σύμφωνης γνώμης για το σχέδιο της παρούσας σύμβασης λ. Το με αριθ. πρωτ.34843/22/11/2013 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. με το οποίο κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στο μειοδότη «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 του ν. 3669/08 προσκομίζοντας, μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 4.2 της Διακήρυξης του έργου. μ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της Εργοληπτικής Εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που ανέρχεται στο συνολικό πόσο προσφοράς 1.259.138,53 (κατόπιν επανυπολογισμού, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας εκ μέρους της εργοληπτικής επιχείρησης, οι προβλεπόμενες από την μελέτη του έργου δαπάνες για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 30 του Ν. 3669/2008) και που αναλύεται ως εξής: ΕΡΓΑ Π.Μ. ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ Εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (145.000,00 ) ΕΡΓΑ Η/Μ. ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ Εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,00 ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Επτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (745.000,00 ) (Μέση έκπτωση 3,4255%). Στο παραπάνω τίμημα προστίθενται α) το ποσό των εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων και εκατό ευρώ (134.100,00 ) για Γ.Ε. & Ο.Ε., β) το ποσό των εκατόν τριάντα ένα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (131.865,00 ) για απρόβλεπτα (15%), γ) το ποσό των δώδεκα - 3 -
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ & ογδόντα έξι λεπτών (12.724,89 ) για αναθεώρηση. Το συνολικό συμβατικό τίμημα του ενός εκατομμυρίου είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ & ογδόντα έξι λεπτών (1.023.689,86 ) θα καταβληθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ μόνο για πιστοποιημένες εργασίες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Ο Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ & εξήντα επτά λεπτών (235.448,67 ). Για τον υπολογισμό της αναθεώρησης σημειώνεται ότι οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 4/12/2012. λ. Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους (κωδ. Πράξης 340059 ΣΑΕ 075/8 αρ. εναρ. Έργου 2011ΣΕ07580068) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6% 0 του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ Α 137/24.8.93). μ. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα σύμβαση βάσει των εγκυκλίων 9 και 10 του ΥΠΟΜΕΔΙ (παρ.3 του άρθρου 242 του Ν.4071/12 ΦΕΚ Α 86/11.4.2012). ν. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου 11 της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου. ξ. Τις διατάξεις του άρ.58, 1στ του Ν3852/10: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης, ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στην δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ». (2) Η εργοληπτική επιχείρηση «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ» και σύμφωνα με τα ακόλουθα : Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), που ανέρχεται στο συνολικό πόσο προσφοράς 1.259.138,53, κατόπιν επανυπολογισμού, σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ. όπως φαίνεται ανωτέρω. - 4 -
Την με αριθ. 187/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου, του τίτλου, στην Εργοληπτική Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης με γενική μέση τεκμαρτή έκπτωση 3,4255% επί του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου. Ο κ. Δημήτριος Κοκόσιας υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, ΔΗΛΩΝΕΙ α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Εργοληπτική Επιχείρηση «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο. γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι ο μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών της καθ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων. στ. Ότι η ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών. ζ. Βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης. (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 52.342 με αρ. 72865/26/11/2013 του ΤΣΜΕΔΕ - 5 -
Αγρινίου, ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α στρογγυλευμένο προς τα άνω, η οποία καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της Διακήρυξης και του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008, η δε γνησιότητά της ελέγχθηκε με το υπ αριθμ. 35314 /27-11-2013 έγγραφο μας. (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 10 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε δεκαοκτώ(18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών για την δοκιμαστική λειτουργία του έργου. Εφαρμόζονται οι Ποινικές Ρήτρες που προβλέπονται από τις Διατάξεις του Άρθρου 49 του Ν.3669/08 για την μη τήρηση των προθεσμιών του έργου. (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (29-11-2013), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου. (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης και το άρθρο 53 του Π. Δ. 3669/2008. (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης» (αριθ. ενάρ. Έργου ΟΠΣ 340059, 2007-2013 (ΕΠΠΕΡΑΑ), το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους, και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. (8) Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 3669/08) εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών : να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης, να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση, να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κ.λ.π.). (9) Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα στην παρ. 5.2 της Διακήρυξης του έργου. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω : 1. Η παρούσα Σύμβαση. 2. Η Διακήρυξη του έργου. 3. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου(που απαρτίζεται από το τιμολόγιο προσφοράς και τον προϋπολογισμό προσφοράς για το κατ αποκοπή τίμημα). 4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 5. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) Ειδικές Προδιαγραφές - 6 -
6. Ο Κανονισμός Μελετών 7. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου. 8. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα συμβατικά τεύχη για το κατ αποκοπή τμήμα, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου. 9. Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου 10. Οι Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 11. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. (10) Οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή των διατάξεων της Σύμβασης πρέπει να γίνει γραπτά και από νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, άλλως θα είναι μη ισχυρά. (11) Η σύμβαση διέπεται καθ ολοκληρία από το Ελληνικό Δίκαιο και για την εργολαβία αυτή ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται ανωτέρω. Σε περίπτωση διαφορών, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν φιλικά από τα δύο μέρη θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν 1418/84 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του Π.Δ. 171/87. Αρμόδια δικαστήρια θα είναι τα δικαστήρια Άμφισσας. (12) Η επίσημη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο και σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του θα είναι η Ελληνική. Μόνο φυλλάδια, τεχνικά έντυπα και εξειδικευμένα τεχνικά κείμενα και σχέδια μπορούν να είναι στην Αγγλική και εφ όσον η μετάφρασή τους δεν είναι δυνατή και υπαγορεύεται με σκοπό την αρτιότερη και ταχύτερη υλοποίηση του έργου. (13) Ο Κύριος του Έργου έχει το δικαίωμα να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο, με αρμοδιότητες που περιγράφονται στην μεταξύ τους σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 25.3 της Διακήρυξης του έργου. Η Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε ( 6 ) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Δελφών Άμφισσα, 29 /11 / 2013 Οι συμβαλλόμενοι Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΚΟΚΟΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 7 -