ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «FIREWALL SOPHOS UTM» Στην Αθήνα σήμερα, 4 Αυγούστου 2014, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 14SYMV002219770 2014-08-04 ΑΦΕΝΟΣ μεν, η δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς αριθ. 100, εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου, Βασίλειο Αγγελόπουλο, έχει ΑΦΜ 090077743 και θα καλείται στο εξής για συντομία «ΔΕΡΑ», ΑΦΕΤΕΡΟΥ δε, η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Netsquare Καπανίρης Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στο ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός ΚΟΡΥΤΣΑΣ αριθ. 1, εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από το Διαχειριστή της, Γεώργιο Καπανίρη, έχει ΑΦΜ 800486311 και θα καλείται στο εξής για συντομία «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», Αφού έλαβαν υπόψη τους: 1. Τον Κανονισμό Προμηθειών της δημοτικής επιχείρησης (Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης της επικαιροποίησης του Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΡΑ αρ. Συν. 144, απόφαση 25/22-01-2013, ΑΔΑ: ΒΕΝ0ΟΡΘ7-ΦΙΑ και εγκριτική Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων, αρ. Συν. 3, Πράξη 78/7-02-2013 - ΑΔΑ: ΒΕΥΑΩ6Μ-Ν18). 2. Το υπ αριθμ. 3277/25.07.14 Διαβιβαστικό Σημείωμα του Θωμά Σερεμέτη, Αναπληρωτή Υπευθύνου Τομέα Διοίκησης. 3. Το υπ αριθμ. 3215/02.07.14 πρωτογενές αίτημα θεμελιωμένο για το υπ' αριθμ. πρωτ. 3025/30.04.2014 αίτημα για προμήθεια αδειών χρήσης του συστήματος Firewall Sophos UTM, για ένα τουλάχιστον έτος 4. Το υπ αριθμ. 3225/03.07.2014 Πρακτικό-Εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών της ΔΕΡΑ (Θέμα 3 ο ) 5. Την υπ αριθμ. 4/07.07.2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 168 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΡΑ, σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τη δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τριών ευρώ (5.463,00 ) σε βάρος του ΚΑ 62.07.04.0003 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 της ΔΕΡΑ, για προμήθεια αδειών χρήσης του συστήματος Firewall Sophos UTM, για ένα τουλάχιστον έτος 1
6. Την υπ αριθμ. 4756/15.07.2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια αδειών χρήσης του συστήματος Firewall Sophos UTM, για ένα τουλάχιστον έτος 7. Το υπ αριθμ. 00024/2014 Πρακτικό της Μόνιμης Επιτροπής Προμηθειών της ΔΕΡΑ, 8. Την υπ αριθμ. 2 Απόφαση της με αριθμό 170 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΡΑ, που έλαβε χώρα στις 31.07.2014 (ΑΔΑ: Ω9ΦΨΟΡΘ7-ΑΙΚ), με αντικείμενο την κατακύρωση της απόφασης της Μόνιμης Επιτροπής Προμηθειών της ΔΕΡΑ για προμήθεια αδειών χρήσης του συστήματος FIREWALL SOPHOS UTM για ένα τουλάχιστον έτος και την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της παρούσας, Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Με την παρούσα ανατίθεται στον ανάδοχο η ετήσια ανανέωση συνδρομής ασφάλειας και υποστήριξης του συστήματος Firewall Sophos UTM της ΔΕΡΑ, σύμφωνα με την υπ αυξ. αρ. 8 ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΡΑ και την υπ αρ. πρωτ. 8861/24.07.2014 προσφορά του αναδόχου. 1.2 Σκοπός του συστήματος Firewall Sophos UTM είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών θεμάτων ασφαλείας για υπηρεσίες και συστήματα της ΔΕΡΑ, όπως, ενδεικτικά, α) η προστασία της διαδικτυακής της παρουσίας, β) η προστασία του εσωτερικού δικτύου από μεταφερόμενες απειλές στο περιεχόμενο της Web κίνησης και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, γ) η προάσπιση της ακεραιότητας των κρίσιμων συστημάτων υποδομής και δ) η προστασία των ευαίσθητων δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση. 1.3 Οι επιμέρους παροχές που αναλαμβάνει ο ανάδοχος είναι οι αναλυτικά αναφερόμενες στο Παράρτημα Γ της με αρ. πρωτ. 4756/15.07.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ήτοι: Πλήρες πακέτο προστασίας, του συστήματος Firewall Sophos UTM που αποτελείται από δύο μηχανές ASG 320 σε λειτουργία ACTIVE / PASSIVE, που περιλαμβάνει άδειες χρήσης (συνδρομές) για τις υπηρεσίες: 1. Network security 2. Web security 2
3. Mail security 4. Web Applications security 5. Wireless security Ή όπως το προσδιορίζει η κατασκευάστρια εταιρεία: Full Guard Bundle including all Astaro Security Subscriptions (Network, Web, Mail, Web Application Security, Wireless Security) για ένα (1) έτος. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνεται επισκευή των μηχανών Firewall Sophos UTM ASG 320 ή αντικατάσταση τους με ίδια σε περίπτωση βλάβης. 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.1 Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια ενός (1) έτους, αρχόμενη από σήμερα και λήγουσα στις 3 Αυγούστου 2015. 2.2 Σιωπηρή παράταση ή ανανέωση της σύμβασης αποκλείονται απολύτως. 2.3Τυχόν συνέχιση παροχής των υπηρεσιών από τον ανάδοχο και μετά τη λήξη της διάρκειας της παρούσας δεν συνιστούν παράταση της σύμβασης, ούτε την τρέπουν σε αόριστης διάρκειας, αλλά θεμελιώνουν δικαίωμα αποζημίωσης του αναδόχου για τον επιπλέον χρόνο, ποσού ανάλογου με το ποσό που θα δικαιούτο για ισόχρονο διάστημα διάρκειας της σύμβασης. 2.4 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στον τραπεζικό λογαριασμό της ΔΕΡΑ, που του γνωστοποιήθηκε με την έγγραφη πρόσκλησή του προς υπογραφή της παρούσας, εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου με το 10% της συνολικής αξίας (αμοιβής) της σύμβασης, όπως αυτή αναφέρεται στον 3 της παρούσας. Μέχρι την κατάθεση της εγγύησης αναστέλλεται η έναρξη της διάρκειας της παρούσας και η αντίστοιχη υποχρέωση της ΔΕΡΑ να καταβάλλει την αναλογούσα αμοιβή. Το ποσό της εγγύησης θα επιστρέφεται στον ανάδοχο μόνο μετά από την οριστική παραλαβή και βεβαίωση της καλής εκτέλεσης του συνόλου της σύμβασης από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΡΑ. 3. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 3.1 Η συνολική αμοιβή του αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των 5.190,00 ευρώ για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 3.2 Η αμοιβή θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου στον ανάδοχο μαζί με τον ΦΠΑ που αναλογεί, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου. 3
3.3 Η πληρωμή της αμοιβής θα γίνεται μόνο με την προσκόμιση στο λογιστήριο της ΔΕΡΑ όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ε της αυτής ως άνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ήτοι, υπό τον απαράβατο όρο, ότι κατά την υπογραφή της παρούσας προσκομίσθηκε η εγγύηση καλής εκτέλεσής της, επιπλέον α) ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας του αναδόχου και β) νόμιμου παραστατικού (Τ.Π.Υ.) του αναδόχου. 3.4 Επί της αμοιβής θα επιβάλλονται οι νόμιμες κρατήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Ε της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το περιεχόμενο της οποίας έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα ο ανάδοχος, ήτοι α) ποσοστό 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο επιβαρύνεται περαιτέρω με τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ επ αυτού και β) ποσοστό 4% παρακράτησης φόρου για παροχή αγαθών. 4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 4.1 Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνιστά σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την αζήμια καταγγελία της από τον αντισυμβαλλόμενο. 4.2 Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνον εγγράφως. 4.3 Η ακυρότητα μέρους της σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα και του συνόλου αυτής. 4.4Υπεύθυνοι επικοινωνίας ορίζονται, για την πλευρά της ΔΕΡΑ ο κ. Θωμάς Σερεμετης και από την πλευρά του αναδόχου ο κ. Γεώργιος Καπανίρης 4.5 Για κάθε διαφορά από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια κατά τόπο συμφωνούνται τα Δικαστήρια της Αθήνας. Σε πιστοποίηση των παραπάνω συμφωνηθέντων συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, τα οποία, αφού αναγνώσθηκαν και επιβεβαιώθηκε το περιεχόμενό τους, υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη όπως ακολουθεί και κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα. 4
Για τη ΔΕΡΑ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον ανάδοχο Ο Διαχειριστής Βασίλειος Αγγελόπουλος Γεώργιος Καπανίρης 5