ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) Ταχ. Δν/ση Iπποκράτους 35, 5 ος όροφος, Αθήνα Ταχ. 10680 Κώδικας Πληροφορί Φραντζέσκα Μπόθου ες Τηλέφωνο 210 3688513, 210 3688536 Fax 210 3688506 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ» ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ :ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :05/04/2011 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :ΕΚΠΑ/Γραφείο Διοίκησης προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :18.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 1
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 05575/2011, για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 8-12 (οκτώ-δώδεκα) συνδρομών κινητής τηλεφωνίας και 8-12 (οκτώ-δώδεκα) συσκευών κινητής τηλεφωνίας για απασχολούμενους επιστημονικούς υπευθύνους, συντονιστές ή επόπτες των δράσεων του έργου για τις ανάγκες της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), MIS 295403. Κριτήριο Αξιολόγησης: χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισμός : Δεκαοκτώ (18.000, 00) χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Έχοντας υπόψη ότι : Η παροχή υπηρεσιών θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 679/ΦΕΚ Β 826/10.9.96, που κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156), τον Οδηγό Χρηματοδότησης που εκδόθηκε με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. α, του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 1967 Β της 05.10.07) καθώς και την αυθεντική ερμηνεία των εξουσιοδοτικών διατάξεων της πιο πάνω ΚΥΑ που πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α ). Σας καλούμε να υποβάλετε σφραγισμένες προσφορές, στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή Αναδόχου με αντικείμενο την ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ». Οι προς παροχή υπηρεσίες αφορούν την παροχή 8-12 συνδρομών κινητής τηλεφωνίας και την προμήθεια 8-12 συσκευών κινητής τηλεφωνίας με ανανέωση των συσκευών ανά έτος συμβολαίου. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών. Η προσφορά θα έχει ισχύ από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού έως τη λήξη του έργου, 31/12/2013. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 2
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 05/04/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., στο γραφείο της κας Φ. Μπόθου, Ιπποκράτους 35, 5 ος όροφος. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο διοίκησης, Ιπποκράτους 35, 5 ος όροφος, όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 10:00 με 14:00 και στα τηλέφωνα 210-3688513 και 210-3688556 Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραφείο Διοίκησης προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη», Ιπποκράτους 35, 5 ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00-14.00, μέχρι την 05/04/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.1 Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η παροχή υπηρεσιών 8 (οκτώ) έως 12 (δώδεκα) συνδρομών κινητής τηλεφωνίας και 8 (οκτώ) έως 12 (δώδεκα) συσκευών κινητής τηλεφωνίας (ανάλογα με τον αριθμό των συνδρομών) για απασχολούμενους επιστημονικούς υπευθύνους, συντονιστές ή επόπτες των δράσεων του έργου για τις ανάγκες της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), MIS 295403. Συγκεκριμένα, προκηρύσσεται διαγωνισμός για τις ακόλουθες υπηρεσίες: Παροχή 8-12 συσκευών κινητού τηλεφώνου με δυνατότητα ανανέωσης ανά έτος Τουλάχιστον (min) 200 λεπτά/ μήνα δωρεάν ομιλίας προς σταθερά και κινητά τηλέφωνα εθνικού δικτύου ( 200 λεπτά/μήνα) Απεριόριστες κλήσεις προς τα ενδοεταιρικά κινητά τηλέφωνα Τουλάχιστον 50 sms/ μήνα δωρεάν προς άλλα κινητά όλων των εταιρειών ( 50 sms/ μήνα) Διευκρινίζεται ότι για τη σύγκριση των προσφορών, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της τα ελάχιστα παραπάνω χαρακτηριστικά που ζητώνται και θα αξιολογήσει με βάση αυτά ακόμα και αν κάθε εταιρεία προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες. 3
1.2 Η Αναθέτουσα Αρχή θα υπογράφει με τον Ανάδοχο τμηματικά τις συνδρομές κινητής τηλεφωνίας ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Ως ημερομηνία λήξης όλων των συνδρομών ορίζεται η 31/12/2013. 1.3 Το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών δε θα ξεπεράσει τον συνολικό προϋπολογισμό της συγκεκριμένης δαπάνης που έχει υπολογιστεί στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, ήτοι τις δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 1.4 Σε περίπτωση που οι συνεργάτες του έργου κάνουν χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας πέραν των προσφερόμενων από τον Ανάδοχο ελάχιστων υπηρεσιών -ως προς τον δωρεάν χρόνο ομιλίας, sms, κ.λ.π.- οι χρεώσεις θα γίνονται με τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές/λεπτό και sms του Αναδόχου για τον επιπλέον χρόνο ομιλίας, sms, internet κ.λ.π. 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο σε ένα αντίγραφο στην ελληνική γλώσσα και θα πρέπει να φέρουν την επωνυμία της εταιρίας, το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου, την υπογραφή του εκπροσώπου και σφραγίδα της εταιρίας, ενώ δεν πρέπει να φέρουν διορθώσεις. 2.2 Οι προσφορές, θα μπορούν να υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, από εκπρόσωπο της εταιρίας, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, είτε με ταχυμεταφορά (courier). 2.3 Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ ως εξής: Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ Β) Ποσοστό ΦΠΑ επί της εκατό στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία. Γ) Σύνολο προσφερόμενης τιμής 2.4 Οι προσφορές θα αφορούν την Τελική Τιμή Μηνιαίου Παγίου (ΦΠΑ και τέλη συνδρομής κινητής τηλεφωνίας συμπεριλαμβάνονται) ανά συνδρομή κινητής τηλεφωνίας. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει βάσει της τελικής τιμής μηνιαίου παγίου συμπεριλαμβανομένων των τελών κινητής τηλεφωνίας άνευ ΦΠΑ 2.5 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2.6 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2.7 Παρατίθεται υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς με τη συμπλήρωση του ακόλουθου πίνακα: 4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ» ΑΘΗΝΑ / /2011 ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (1) ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΙΜΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΑΓΙΟΥ / μήνα χωρίς ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΠΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΦΠΑ (%) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΦΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ) Τουλάχιστον (min) 200 λεπτών ομιλίας δωρεάν προς σταθερά και κινητά τηλέφωνα εθνικού δικτύου/ μήνα. Απεριόριστες ενδοεταιρικές κλήσεις, 50 sms δωρεάν προς άλλα κινητά όλων των εταιρειών, Παροχή κινητού τηλεφώνου με δυνατότητα ανανέωσης ανά έτος συμβολαίου 1 ΕΝΑΡΞΗ: ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΙΣ 31/12/2013 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ... ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 5
Διευκρινίζεται ότι για τη σύγκριση των προσφορών, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της τα ελάχιστα παραπάνω χαρακτηριστικά που ζητώνται και θα αξιολογήσει με βάση αυτά ακόμα και αν κάθε εταιρεία προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 3.1. Η αποσφράγιση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής: Είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, Παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της προκήρυξης Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής. 3.2. Εν συνεχεία, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων με βάσει τη χαμηλότερη τιμή ανά συνδρομή (με παροχή δωρεάν συσκευής κινητού τηλεφώνου). Η ανακήρυξη του Αναδόχου λαμβάνει χώρα με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΚΠΑ, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, ο οποίος διαβιβάζει τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 4. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 4.1 Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι 31/12/2013. 4.2 Σε περίπτωση παράτασης του έργου, θα παραταθεί αντίστοιχα και η διάρκεια του συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας. 5. ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 5.1 Η πληρωμή καταβάλλεται εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή έχει λάβει τις αντίστοιχες πιστώσεις από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΕΔΒΜ του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Εάν το Υπουργείο αρνηθεί να χορηγήσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις πιστώσεις αυτές για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα της τελευταίας, το γεγονός αυτό συνιστά λόγο λύσης της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου. 6
5.2 Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής: Σταδιακή αποπληρωμή με την πρόοδο του έργου (μία ή περισσότερες μηνιαίες συνδρομές), μετά από έκδοση Χρηματικού Εντάλματος και εφόσον προσκομιστούν εκ μέρους του Αναδόχου τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α) Λογαριασμοί κινητής τηλεφωνίας ανά συνδρομή Β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 5.3 Το σύνολο της αμοιβής του αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας προκήρυξης. Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθ. Θωμάς Σφηκόπουλος 7