ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜ. 5 1 7 8 0 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ»

Σελ. 1 από 367

Σελ. 2 από 367 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Δ.Α.Μ... ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα Αρμόδιος : Ε. Θυμαρά Τ 210 9090531 F 210 9090578 E-mail e.thymara@deddie.gr ΚΤΗΡIΩΝ ΤΗΣ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5 (στο εξής ΔΕΔΔΗΕ), δια της Διευθύνσεως Υλικών, Προμηθειών (ΔΥΠΜ) που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού αριθμός 98-100, έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 123 επ. του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α 179), 2. Τον ν. 4412/2016 «Συμβάσεις δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Α 147) και ιδίως τα Βιβλία ΙΙ και IV αυτού, 3. Την με αρ. 57654/23-5-2017 (Β /1781) Απόφαση «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 4. Το Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», 5. Τo ΣΟΔΙΔ ΙV που αφορά στην παροχή εξουσίας υπογραφής αποφάσεων και συμβάσεων του ΔΕΔΔΗΕ, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 και στο Παράρτημα 1 (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) της παρούσας. Κατωτέρω αναφέρονται οι όροι του διαγωνισμού. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα διακήρυξη εφαρμόζονται οι διατάξεις που μνημονεύονται ανωτέρω.

Σελ. 3 από 367 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 5 2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ... 6 3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... 6 4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 7 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 7 6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ... 8 7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ... 12 8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ... 13 9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. 14 10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ. 15 11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 15 12. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... 16 13. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... 19 14. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... 21 15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 22 16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ... 23 17. ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ... 25 18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ... 25

Σελ. 4 από 367 19. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ... 25 20. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ... 26 21. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ... 27 22. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 27 23. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ... 28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1... 29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2... 30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3... 38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4... 40 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5... 53 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6... 111 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7... 112 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8... 113 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9... 213 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10... 213 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11... 345

Σελ. 5 από 367 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στο αντικείμενο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ» που αναλυτικά περιγράφονται Παράρτημα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις [CPV] 50700000-2). 1.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε τετρακόσιες πέντε χιλιάδες ευρώ (405.000,00 ), πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένου του κατά την παρ. 1.5 δικαιώματος προαίρεσης για επαύξηση του αντικειμένου και αναλύεται ως εξής: α. 270.000,00 (Διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ) για τη διετή Παροχή Υπηρεσιών β. 135.000,00 (Εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ) που αντιστοιχεί στο δικαίωμα προαίρεσης Το υπό α ποσό συνιστά το ανώτατο όριο προσφοράς. Προσφορές που υπερβαίνουν το ως άνω ποσό δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 1.3. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. 1.4. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 1.5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφασή του εκδιδόμενη κατά την κατακύρωση ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, όπως ειδικότερα καθορίζεται στο Άρθρο 4 του Συμφωνητικού: α) Να επαυξήσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί της αξίας, με τιμή μονάδας ίση προς τη συμβατική ή β) Να μειώσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί της αξίας, χωρίς μεταβολή στη συμβατική τιμή μονάδας. Οι επαυξήσεις και οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβολή της συμβατικής αμοιβής και είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει άλλες απαιτήσεις.

Σελ. 6 από 367 2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2.1. Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (KHMΔΗΣ) και αναρτάται στην ιστοσελίδα www.deddie.gr του ΔΕΔΔΗΕ. 2.2. Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης ή και τα τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα www.deddie.gr του ΔΕΔΔΗΕ. 2.3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε οικονομικός φορέας έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων του διαγωνισμού. 2.4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται μετά την ως άνω ημερομηνία, δεν εξετάζονται. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα απαντήσει σε όλα τα αιτήματα που θα υποβληθούν μέχρι την ως άνω ημερομηνία το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας. Οι παρεχόμενες διευκρινίσεις δίνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ταχυδρομείου και στο διαδικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ. 2.5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Κάθε είδους επικοινωνία μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και των ενδιαφερομένων/προσφερόντων σχετική με την παρούσα διαδικασία, γίνεται με επιστολή/fax/email. Επικοινωνίες των ενδιαφερομένων/προσφερόντων που επιχειρούνται με άλλο τρόπο δεν λαμβάνονται υπόψη. Κάθε είδους επικοινωνία των υποψηφίων και των προσφερόντων προς το ΔΕΔΔΗΕ γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι τη λήξη του ωραρίου εργασίας της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (ώρα 16:00 μ.μ.), διαφορετικά θεωρείται για κάθε συνέπεια ότι έγινε την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3.1. Αρμόδια Υπηρεσία για το Διαγωνισμό είναι η (ΔΥΠΜ), Λ. Συγγρού 98-100, 117 41, Αθήνα, τηλ. 210 9090501 210 9090531 (κ. Ε. Λαγός κα Ε. Θυμαρά). 3.2. Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους στην αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, Λ. Συγγρού 98 100, 117 41, Αθήνα, όροφος 1 ος, αριθμός Γραφείου 111, το αργότερο μέχρι την 26.02.2018 και ώρα 15:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, χωρίς όμως να υπάρχει καμία ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ τόσο ως προς το χρόνο άφιξης των προσφορών στο πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόμενης, αρμόδιας για το Διαγωνισμό Υπηρεσίας όσο, και ως προς το περιεχόμενο των προσφορών.

Σελ. 7 από 367 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, Λ. Συγγρού 98 100, 117 41, Αθήνα, όροφος 1 ος, αριθμός Γραφείου 111, την 27.02.2018 και ώρα 12:00 μ.μ. Στην ανωτέρω διαδικασία μπορούν να παρευρίσκονται οι προσφέροντες με το νόμιμο εκπρόσωπό τους ή με άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. 3.3. Μετά την κατάθεση της Προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν σύμφωνα με το Άρθρο 14 της παρούσας. 3.4. Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, με έγγραφο αίτημα τους προς το ΔΕΔΔΗΕ. 4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4.1. Αποφαινόμενο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών του ΔΕΔΔΗΕ. 4.2. Γνωμοδοτικό όργανο είναι η Επιτροπή Αποσφράγισης και Αξιολόγησης, η οποία είναι αρμόδια σε όλα τα στάδια αξιολόγησης των Προσφορών μέχρι και την κατακύρωση. 4.3. Οι προσφυγές ασκούνται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία αποφαίνεται επ αυτών των προσφυγών. 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς, ήτοι φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα: α) Σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή β) Σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή γ) Σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Σ.Δ.Σ. ή δ) Σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σελ. 8 από 367 Προϋπόθεση του δικαιώματος συμμετοχής είναι η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού που προβλέπονται στο Άρθρο 6 της παρούσας και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στο Άρθρο 7 της παρούσας. 5.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οικονομικοί φορείς οι οποίοι έχουν αποκλειστεί από τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 74 και 306 του ν. 4412/2016 για όσο διάστημα ισχύει ο αποκλεισμός. 5.3. Ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις δεν είναι υποχρεωτικό να προσλάβουν ορισμένη νομική μορφή για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας/προσωρινής σύμπραξης, η οποία υποβάλλει προσφορά, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι του ΔΕΔΔΗΕ για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, την κατακύρωση και τη σύμβαση. Πριν τη σύναψη της σύμβασης, η ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή σύμπραξη πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εμπορική και τη φορολογική νομοθεσία για την έναρξη της εμπορικής της δραστηριότητας και να υποβάλει στο ΔΕΔΔΗΕ τα αντίστοιχα αποδεικτικά. 5.4. Κάθε οικονομικός φορέας, αυτοτελώς ή ως μέλος κοινοπραξίας/ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης, μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης αυτής απορρίπτονται όλες οι προσφορές που υποβλήθηκαν από τον ίδιο οικονομικό φορέα. 5.5. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που αποκλείονται της συνάψεως δημοσίων συμβάσεων κατά το άρθρο 57 του Συντάγματος. 5.6. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων, η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της σύμβασης. 6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 6.1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό: 6.1.1 ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εκείνος, εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 6.1.1.1 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24-10-2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11-11-0088, σ. 42). 6.1.1.2 Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195

Σελ. 9 από 367 της 25-06-1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22-07-2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31-07-2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 6.1.1.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27-11-1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2803/2000 (Α 48), 6.1.1.4 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13-06-2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22-06-2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 6.1.1.5 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26-10-2005, «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (EE L 309 της 25-11-2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 3691/2008 (Α 166), 6.1.1.6 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 05-04-2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15-04-2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013 (Α 215). 6.1.2 ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: Εκείνος που τελεί σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 6.1.2.1 Έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή του ελληνικού δικαίου ή αποδεικνύεται με τα κατάλληλα μέσα. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική.

Σελ. 10 από 367 6.1.2.2 Έχουν επιβληθεί εις βάρος του μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα και ββ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος αποκλεισμού παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 6.1.3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εκείνος που τελεί σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 6.1.3.1. Έχει αθετήσει ισχύουσες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β` του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 6.1.3.2. Τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (μόνο για αλλοδαπούς). Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 5 του Ν, 4412/2016 μπορεί ο ΔΕΔΔΗΕ κατά παρέκκλιση να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων της παρ. 6.1.3.2 υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι ο οικονομικός φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 6.1.4. Εκείνος για τον οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει επαρκείς εύλογες ενδείξεις, ότι συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Σελ. 11 από 367 6.1.5. Εάν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων που δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 6.1.6. Εάν υπάρχει μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 280 του ν. 4412/2016 που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 6.1.7. Εκείνος που έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης ή προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 6.1.8. Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που απαιτούνται σύμφωνα με το Άρθρο 16 της παρούσας. 6.1.9. Εκείνος που επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΔΕΔΔΗΕ, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 6.1.10. Εκείνος που έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 6.2. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Όταν η προσφορά υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, οι λόγοι αποκλεισμού εξετάζονται στο ίδιο το νομικό πρόσωπο, εκτός από εκείνους της παρ. 6.1.1. ανωτέρω, που εξετάζονται στο πρόσωπο των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως: 6.2.1. Για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.) το διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 6.2.2. Για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, 6.2.3. Για τους συνεταιρισμούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σελ. 12 από 367 6.3. Όταν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή σύμπραξη, η συνδρομή κάποιου από τους λόγους αποκλεισμού στο πρόσωπο ενός από τα μέλη της ή, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του μέλους, επάγεται αποκλεισμό της προσφοράς της ενώσεως/κοινοπραξίας/ προσωρινής σύμπραξης. 6.4. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ: Οικονομικός φορέας, για τον οποίο συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 6.1.1., 6.1.2.2. και 6.1.3. έως 6.1.10., μπορεί να προσκομίσει στον Υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά») της προσφοράς του στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρ ότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευτεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με τρόπο ολοκληρωμένο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Ο οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος μέλος, στο οποίο ισχύει η απόφαση. Η απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του ν. 4412/2016, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης του ΔΕΔΔΗΕ στην εν λόγω Επιτροπή συνοδευομένου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας ο ΔΕΔΔΗΕ αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα. 7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7.1. Για την παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται επιπλέον ο προσφέρων: 7.1.1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 7.1.1.1. Αναφορικά με την επαγγελματική/τεχνική ικανότητα του προσφέροντα απαιτείται:

Σελ. 13 από 367 7.1.1.1.1 Οι Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες να είναι γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην 1η ή ανώτερη τάξη για Οικοδομικές Εργασίες και 1η ή ανώτερη τάξη για Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες. Οι κατασκευαστικές Επιχειρήσεις χωρών της ΕΕ (ή και άλλων χωρών) να είναι γραμμένες στο αντίστοιχο Επαγγελματικό Μητρώο, για κατηγορίες Εργασιών ανάλογες με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και που σύμφωνα με τη Νομοθεσία που ισχύει στη χώρα τους, μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση τέτοιων εργασιών. 7.1.1.1.2 Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση συναφών Συμβάσεων, η αξία των οποίων να ανέρχεται συνολικά σε 800.000,00 κατά την τελευταία τριετία. 7.1.1.1.3 Nα διαθέτει Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ΙSO 9001:2008 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και ΙSO 14001:2004 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), που να είναι σε ισχύ. 7.1.1.1.4 Να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους. 7.1.1.1.5 Να διαθέτει τους αναγκαίους τεχνικούς όρους. 7.1.1.2. Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/προσωρινών συμπράξεων, η απαιτούμενη εμπειρία στην εκτέλεση των συμβάσεων απαιτείται να συγκεντρώνεται τουλάχιστον από ένα μέλος της. 7.2. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: Για την κάλυψη των κριτηρίων επιλογής του παρόντος άρθρου ο προσφέρων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του, που τον συνδέουν με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδείξει ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων για τον σκοπό αυτό. Εάν η στήριξη στις ικανότητες τρίτων αφορά στα κριτήρια του άρθρου 7.1 της παρούσας (που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών ή του αναδόχου ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία), ο αντίστοιχος τρίτος φορέας θα εκτελέσει τις υπηρεσίες, για τις οποίες απαιτούνται οι αντίστοιχες ικανότητες. 7.3. Υπό τους ίδιους όρους, μια ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή σύμπραξη μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων. 8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Επειδή το συνολικό αντικείμενο της συμβάσεως, μαζί με το δικαίωμα προαιρέσεως του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ δεν απαιτείται έλεγχος της ονομαστικοποίησης των μετοχών των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Σελ. 14 από 367 9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 9.1. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής, όπως αυτή υπολογίζεται στην Προμέτρηση Προϋπολογισμός Προσφοράς. Η συνολική δαπάνη προκύπτει από την ενδεικτική ποσότητα που αναγράφεται στην Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Προσφοράς επί την προσφερόμενη τιμή μονάδος. Σε περίπτωση απόκλισης της τιμής μονάδος του Τιμολογίου Προσφοράς με την τιμή που αναγράφεται στην Προμέτρηση Προϋπολογισμός Προσφοράς λαμβάνεται υπόψη η τιμή του Τιμολογίου Προσφοράς. 9.2. Εφόσον δύο ή περισσότεροι προσφέροντες προσφέρουν την ίδια τιμή και είναι οι προσφέροντες με τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ τους. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή παρουσία των ενδιαφερομένων. 9.3. Αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενό της, ο ΔΕΔΔΗΕ θα απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα να εξηγήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, την τιμή που προτείνει στην προσφορά. Οι εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως: (α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, (β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, (γ) την πρωτοτυπία των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, (δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 253 παρ. 2 του ν. 4412/ 2016, (ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 336 του ν. 4412/2016 και (στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. Ο ΔΕΔΔΗΕ αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες σε συνεννόηση με τον προσφέροντα. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρερχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται ανωτέρω. Ο ΔΕΔΔΗΕ απορρίπτει την προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις του άρθρου 253 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Εάν ο ΔΕΔΔΗΕ διαπιστώσει, ότι μία προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά γι αυτόν τον λόγο μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας που θα του τάξει για τον σκοπό αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύμφωνα με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 ΣΛΕΕ.

Σελ. 15 από 367 Σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς εξ αυτού του λόγου ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει σχετικώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την απόδειξη ότι η χορηγηθείσα κρατική ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 ΣΛΕΕ ο προσφέρων προσκομίζει, εντός της τεθείσας προθεσμίας, τα έγγραφα του άρθρου 313 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ 10.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα ίσο με δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά, στην οποία δηλώνεται μικρότερος χρόνος ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 10.2. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν εγγράφως τη διάρκεια ισχύος των προσφορών τους πριν από τη λήξη της. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και οι λοιποί αποκλείονται. 10.3. Κάθε παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογη παράταση της διάρκειας ισχύος της εγγύησης συμμετοχής, ώστε η εγγύηση συμμετοχής να ισχύει πάντα για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. 11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 11.1. Για την παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή εγγυήσεως συμμετοχής. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας της συμβάσεως χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας και συγκεκριμένα σε 8.100,00 ευρώ (405.000,00 Χ2%). 11.2. Η εγγύηση έχει τη μορφή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τα δικαίωμα αυτό, ή από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να ανταποκρίνεται στο υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ). Η εγγύηση συμμετοχής μπορεί επίσης να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεωγράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπερού η εγγύηση δικαιούχο. 11.3. Η εγγύηση ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας.

Σελ. 16 από 367 11.4. Στον ανάδοχο η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες, αν δεν έχει συντρέξει λόγος κατάπτωσης, ως εξής: α) Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης/προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας ένστασης/προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και β) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ αυτών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 11.5. Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή παραίτησης από αυτά. 11.6. ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης ή αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται από το ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τα Άρθρα 6 και 7 της παρούσας. 12. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12.1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο Άρθρο 3 της παρούσας σε σφραγισμένο φάκελο. Οι προσφορές συντάσσονται στα ελληνικά. Τεχνικά φυλλάδια και τεχνικοί/εμπορικοί όροι μπορεί να είναι διατυπωμένοι στα αγγλικά. Νομιμοποιητικά έγγραφα, λοιπά δικαιολογητικά και εγγυήσεις, που τυχόν έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πλην της ελληνικής ή της αγγλικής, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961 που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984. Ο φάκελος προσφοράς περιέχει δύο (2) υποφακέλους και συγκεκριμένα: α) Υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» και β) Υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». Τα έγγραφα απαιτείται να προσκομισθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν.4250/2014. Ωστόσο στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που

Σελ. 17 από 367 απαιτείται να προσκομιστούν σε πρωτότυπη μορφή είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Η προσφορά πρέπει να υποβάλεται εις τριπλούν, σε ένα (1) πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα. Επί του σφραγισμένου φακέλου θα αναφέρεται η ακόλουθη ένδειξη: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. (αριθμός διακήρυξης διαγωνισμού) Επωνυμία, Έδρα Προσφέροντος: Σημείωση: Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού». Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, υποβάλλονται στον οικείο (υπο)φάκελο ως ξεχωριστό έγγραφο και σημαίνονται από τον οικονομικό φορέα με σχετική ένδειξη. Για να ληφθεί υπόψη από το ΔΕΔΔΗΕ ο χαρακτηρισμός στοιχείων της προσφοράς ως εμπιστευτικών, πρέπει στον οικείο υποφάκελο να περιλαμβάνεται και δήλωση στην οποία να αναφέρονται ρητά όλες οι σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, καθώς και οι συγκεκριμένοι λόγοι, για τους οποίους η συγκεκριμένη πληροφορία είναι εμπιστευτική. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 12.2. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» περιέχει: Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 12.2.1. Εγγύηση Συμμετοχής σύμφωνα με το Παράρτημα 2. 12.2.2. Συμπληρωμένη η Δήλωση του Παραρτήματος 3. 12.2.3. Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 11 στο οποίο ο προσφέρων επιβεβαιώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις των Άρθρων 6 και 7 της παρούσας για τη συμμετοχή του. Ως προς το Τ.Ε.Υ.Δ. επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Σελ. 18 από 367 12.2.2.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει συντάξει το Τ.Ε.Υ.Δ. για τον παρόντα διαγωνισμό το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 12.2.2.2. Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει το υπογεγραμμένο Τ.Ε.Υ.Δ. στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.1. για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 12.2.4. Οι ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει σε αυτές. 12.2.5. Στην περίπτωση που προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων σύμφωνα με το Άρθρο 7.2. της παρούσας, οφείλει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. και το Τ.Ε.Υ.Δ. θα υποβάλλεται και από τον τρίτο. 12.2.6. Στην περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε υπεργολάβο, οφείλει να το δηλώσει στο σχετικό πεδίο του Τ.Ε.Υ.Δ. και εφόσον το τμήμα αυτό υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας της σύμβασης που θα ανατεθεί, τότε Τ.Ε.Υ.Δ. υποβάλλεται και από τον υπεργολάβο. 12.2.7. Τυχόν στοιχεία που κατά την περιεχόμενη στο Τ.Ε.Υ.Δ. δήλωση του προσφέροντος, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού, αποδεικνύουν ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του κατά το Άρθρο 6.4 της παρούσας. 12.2.8. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν την απουσία λόγων αποκλεισμού ή/και τη συνδρομή των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Β. Τεχνική Προσφορά: Η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται από τον προσφέροντα, υπογράφεται αρμοδίως και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Σελ. 19 από 367 12.2.9. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην 1 η ή ανώτερη τάξη για Οικοδομικές Εργασίες και 1 η ή ανώτερη τάξη για Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες για τις Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες και αντίστοιχα για τις κατασκευαστικές Επιχειρήσεις χωρών της ΕΕ (ή και άλλων χωρών) Βεβαίωση εγγραφής από το Επαγγελματικό Μητρώο, για κατηγορίες Εργασιών ανάλογες με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και σύμφωνα με τη Νομοθεσία που ισχύει στη χώρα τους. 12.2.10. Συμπληρωμένο το Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς καθώς και τον Πίνακα των Προτεινόμενων Υλικών σύμφωνα με το Παράρτημα 4. 12.2.11. Συμπληρωμένο το συνημμένο Πίνακα συναφών Συμβάσεων Παρεχόμενων Υπηρεσιών με τον οποίο τεκμηριώνεται η εμπειρία του προσφέροντα σύμφωνα με το Παράρτημα 6. 12.2.12. Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου, επιπλέον τεχνικά στοιχεία. 12.3. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 12.3.1. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ξεχωριστά επί ποινή απόρριψης στον Υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». Συντάσσεται συμπληρώνοντας το αντίστοιχο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 5. 12.3.2. Συμπληρωμένα το συνημμένο Τιμολόγιο Προσφοράς καθώς και η Προμέτρηση Προϋπολογισμός Προσφοράς σύμφωνα με το Παράρτημα 5. 12.3.3. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Προσφορές που περιλαμβάνουν ρήτρα ισοτιμίας ξένου νομίσματος ή οποιουσδήποτε άλλους όρους ή αιρέσεις απορρίπτονται. 12.3.4. Σημειώνεται, ότι οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις και επιβαρύνσεις, εκτός από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ο οποίος βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ με το συντελεστή που θα ισχύει κατά τον χρόνο εκδόσεως του σχετικού τιμολογίου του παρόχου των υπηρεσιών. 13. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η προσφορά απορρίπτεται ιδίως σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 13.1. Αν δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ή δεν υποβλήθηκε με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω. 13.2. Αν υποβλήθηκε από οικονομικό φορέα που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Σελ. 20 από 367 13.3. Αν υποβλήθηκαν περισσότερες από μία προσφορές από τον ίδιο οικονομικό φορέα είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης/κοινοπραξίας/ προσωρινής σύμπραξης. 13.3.1. Αν αποτελεί εναλλακτική προσφορά 13.4. Αν δεν αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. 13.5. Αν αποκλίνει ουσιωδώς από τις απαιτήσεις του Άρθρου 12 της παρούσας ως προς τη μορφή των προσφορών ή δεν περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο. 13.6. Αν ο προσφέρων δεν είναι γραμμένος στο ΜΕΕΠ στην 1η ή ανώτερη τάξη για Οικοδομικές Εργασίες ή 1η ή ανώτερη τάξη για Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες (αφορά στις ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες). Επίσης για τις προσφέρουσες κατασκευαστικές Επιχειρήσεις χωρών της ΕΕ (ή και άλλων χωρών) εάν δεν είναι γραμμένες στο αντίστοιχο Επαγγελματικό Μητρώο, για κατηγορίες Εργασιών ανάλογες με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. 13.7. Αν ο προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου/τρίτων φορέων για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του Άρθρου 7 της παρούσας και είτε τα κριτήρια αυτά δεν πληρούνται ούτε από τον επικαλούμενο τρίτο είτε δεν αποδεικνύεται ότι ο προσφέρων θα έχει πράγματι στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους μέσω του τρίτου. 13.8. Αν σε αυτή δηλώνεται διάρκεια ισχύος μικρότερη από την απαιτούμενη στο Άρθρο 10 της παρούσας. 13.9. Αν δεν περιλαμβάνει εγγύηση συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 11 και το Παράρτημα 2 της παρούσας. 13.10. Αν στην οικονομική προσφορά η τιμή δεν είναι εκφρασμένη σε ευρώ ή περιέχει όρους αναπροσαρμογής του τιμήματος ή ρήτρα ξένου νομίσματος ή άλλους οποιουσδήποτε όρους μη προβλεπόμενους στην παρούσα. 13.11. Αν περιέχει αντίκρουση οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή επιφύλαξη ή αίρεση ή αν δεν προκύπτει από αυτή με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και η πλήρης αποδοχή όλων των όρων της παρούσας. 13.12. Αν περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, που δεν επιδέχονται συμπλήρωσης ή διόρθωσης κατά το Άρθρο 14 της παρούσας ή, αν και επιδέχονται συμπλήρωσης ή διόρθωσης, ο προσφέρων δεν τις αποκατέστησε ή δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις. 13.13. Αν παραβιάζει ή δεν καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της παρούσας.

Σελ. 21 από 367 13.14. Αν ο προσωρινός Ανάδοχος παραλείψει την έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά το Άρθρο 16 της παρούσας. 13.15. Αν η προσφερόμενη τιμή αποκαλύπτεται, άμεσα ή έμμεσα, σε άλλα οποιαδήποτε στοιχεία, πλην του φακέλου της οικονομικής προσφοράς. 13.16. Αν είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενό της, και ο οικονομικός φορέας δεν παρέσχε ικανοποιητικές εξηγήσεις κατά το Άρθρο 9 της παρούσας. 13.17. Αν η προσφερόμενη τιμή οδηγεί σε υπέρβαση του προϋπολογισμού. 13.18. Αν δεν τηρούνται οι διατάξεις για τις απαγορεύσεις που απορρέουν από το άρθρο 57 του Συντάγματος. 14. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 14.1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, όπως ιδίως παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/ 2014, μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση όρων της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμα και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση αυτή δεν μπορεί να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση

Σελ. 22 από 367 συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. 14.2. O ΔΕΔΔΗΕ μπορεί επίσης, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, να ζητήσει έγγραφη διευκρίνιση του περιεχομένου της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς, αν περιέχει ασάφειες, ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που ο ΔΕΔΔΗΕ κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις λοιπές. 14.3. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων κατά τα ανωτέρω δίδεται οπωσδήποτε στον προσφέροντα, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15.1. Η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στην αποσφράγιση των προσφορών την ημέρα και ώρα, που αναφέρεται στο Άρθρο 3 της παρούσας. 15.2. Κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των υποβληθέντων Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Η Επιτροπή μονογράφει τα στοιχεία που περιέχονται στους υποβληθέντες φακέλους ανά φύλλο ή προβαίνει σε διάτρησή τους με ειδικό διατρητικό μηχάνημα. 15.3. Μετά την αποσφράγιση η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο και την αξιολόγηση των Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» και συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό, με το οποίο εισηγείται για τις προσφορές που πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες και εκείνες που πρέπει να γίνουν αποδεκτές ως παραδεκτές (τυπικά και τεχνικά). 15.4. Η εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής διαβιβάζεται στο αρμόδιο όργανο το οποίο αποφασίζει. 15.5. Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» οι Υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά» των προσφορών που κρίθηκαν παραδεκτές αποσφραγίζονται από την αρμόδια επιτροπή σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται στους προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές. Οι Υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά» των λοιπών δεν αποσφραγίζονται. Οι προσφέροντες, των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν, θα έχουν πρόσβαση προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

Σελ. 23 από 367 15.6. Μετά την αποσφράγιση η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών και συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό, με το οποίο εισηγείται: 15.6.1. Για τις προσφορές που πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες και 15.6.2. Για την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών. Η εισήγηση διαβιβάζεται στο Γενικό Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών ο οποίος αποφασίζει. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται σχετικά από το ΔΕΔΔΗΕ. 15.7. Διευκρινίσεις σύμφωνα με το Άρθρο 14 της παρούσας καθώς και οι απαντήσεις των προσφερόντων σε αυτές ζητούνται και υποβάλλονται εγγράφως. Οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από ορισμένο προσφέροντα καθώς και η απάντηση σε αυτές κοινοποιούνται σε όλους τους προσφέροντες. 15.8. Τα πρακτικά και οι αποφάσεις των οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ κοινοποιούνται σε όσους υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές ώστε να λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων του ΔΕΔΔΗΕ και των σχετικών πρακτικών των γνωμοδοτικών επιτροπών, των προσφορών των λοιπών προσφερόντων. Εξαιρούνται από το δικαίωμα γνώσης εκείνα τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, τα οποία ο προσφέρων έχει χαρακτηρίσει στην προσφορά του ως εμπιστευτικά, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου. 16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 16.1. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης η αρμόδια Επιτροπή ειδοποιεί εγγράφως εκείνον που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης. 16.2. Τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου είναι τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 9 της παρούσας. 16.3. Τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στην έδρα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984, εφόσον τα έγγραφα αυτά εκδίδονται από Αρχές συμβαλλόμενων στη Σύμβαση της Χάγης κρατών.

Σελ. 24 από 367 Ο φάκελος αυτός φέρει τις ενδείξεις: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.. (αριθμός διακήρυξης ΔΕΔΔΗΕ). Επωνυμία, Έδρα Προσφέροντος: Σημείωση: Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού». 16.4. Μέσα σε έξι (6) ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης η αρμόδια Επιτροπή αποσφραγίζει τον υποβληθέντα φάκελο, ελέγχει τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου και μονογράφει όλα τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν ανά φύλλο ή προβαίνει σε διάτρησή τους με ειδικό διατρητικό μηχάνημα. Αμέσως μετά την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου όσοι υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά στο διαγωνισμό θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό του. 16.5. Αν δεν υποβληθούν δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν. Η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία αυτή, εφόσον η παράταση αιτιολογείται επαρκώς, κατ ανώτατο όριο πέντε (5) ημέρες. 16.6. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή από τον έλεγχό τους προκύψει, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Τ.Ε.Υ.Δ., περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και συνδρομής των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 6 και 7 της παρούσας, είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η εγγύηση συμμετοχής και επαναλαμβάνεται η διαδικασία με την κλήση του επόμενου σε σειρά κατάταξης προσφέροντος για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν υπέβαλε αληθή και ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 16.7. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο Γενικό Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών του ΔΕΔΔΗΕ ως αποφαινόμενο όργανο για την έκδοση απόφασης είτε κατακύρωσης είτε ματαίωσης της διαδικασίας. 16.8. Τα πρακτικά και οι αποφάσεις του ΔΕΔΔΗΕ κοινοποιούνται στους προσφέροντες που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές.

Σελ. 25 από 367 17. ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 17.1. Αν μετά την υποβολή της προσφοράς επέλθουν ή καταστούν γνωστές στον προσφέροντα μεταβολές στις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίες προβλέπονται στα Άρθρα 6 και 7 της παρούσας («Λόγοι Αποκλεισμού» - «Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής») και τις οποίες ο προσφέρων δήλωσε με την προσφορά του, ο προσφέρων οφείλει να ενημερώσει το ΔΕΔΔΗΕ αμελλητί και πάντως το αργότερο μέχρι την κοινοποίηση σε αυτόν της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά το Άρθρο 16 της παρούσας. 17.2. Στην περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ειδοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ για τις ανωτέρω μεταβολές η προσφορά, εφόσον δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις συμμετοχής, απορρίπτεται, αλλά δεν καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής. 18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 18.1. Εφόσον ο έλεγχος των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου αποβεί θετικός, ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών του ΔΕΔΔΗΕ ως αποφαινόμενο όργανο εκδίδει την πράξη κατακύρωσης. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρεται υποχρεωτικά η προθεσμία αναστολής σύναψης της συμβάσεως κατά το άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Τα έννομα αποτελέσματα της κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται, εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων 18.2. Η απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών κοινοποιούνται αμέσως σε όλους τους προσφέροντες από την Υπηρεσία. 19. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 19.1. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή παράλειψη του ΔΕΔΔΗΕ κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία συστάθηκε με το άρθρο 347 του Ν 4412/2016 κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του ΔΕΔΔΗΕ. 19.2. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαίρετα τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της (άρθρο 362 παρ. 1 εδ. γ ν. 4412/2016).

Σελ. 26 από 367 19.3. Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα I του Π.Δ. 39/2017 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016). 19.4. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής. 19.5. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κατάθεσης προσφυγών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η προσφυγή κατατίθεται εγγράφως στο πρωτόκολλο της ΑΕΠΠ ή με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία προς την ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία του αποδεικτικού ταχυδρομικής αποστολής ή της αποστολής με τηλεομοιοτυπία. 19.6. Οι προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία: α) δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή β) δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 19.7. Για το παραδεκτό της άσκησης της προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στο άρθρο 363 παρ. 1 του ίδιου νόμου. 20. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 20.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού σε οποιαδήποτε φάση μέχρι την κατακύρωση. Ματαίωση μπορεί να αποφασισθεί, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στην παρούσα, ιδίως στις ακόλουθες: 20.2. Αν μεταβλήθηκαν οι ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ ως προς τις ζητούμενες υπηρεσίες. 20.3. Αν η προσφορά κρίνεται ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.

Σελ. 27 από 367 20.4. Αν δεν αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός ή αν υπάρχουν υπόνοιες ότι έγινε συνεννόηση μεταξύ των προσφερόντων ή άλλη προσπάθεια νόθευσης του ανταγωνισμού. 20.4.1. Αν η διαδικασία ανάθεσης διεξήχθη παράτυπα. 20.4.2. Σε κάθε άλλη περίπτωση σοβαρού λόγου που επιβάλλει τη ματαίωση. 20.5. Σε περίπτωση ματαίωσης οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης. 21. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 21.1. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας ενστάσεων/προσφυγών του άρθρου 360 του ν. 4412/2016 κατά της απόφασης κατακύρωσης ή, κατά περίπτωση, την απόρριψή τους, ο ΔΕΔΔΗΕ προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει την εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το Παράρτημα 2 και να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 21.2. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για να υποβάλει την εγγύηση καλής εκτέλεσης και να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η εγγύηση συμμετοχής και η διαδικασία κατακύρωσης επαναλαμβάνεται με τον αμέσως επόμενο κατά σειρά κατάταξης προσφέροντα και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για να υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης και να υπογράψει τη σύμβαση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 22. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 22.1. Οι όροι της Σύμβασης μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και Αναδόχου αναφέρονται στο συνημμένο στην παρούσα Υπόδειγμα Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (Παράρτημα 10). 22.2. Τροποποίηση της Σύμβασης, μετά τη σύναψή της, μπορεί να γίνει μόνο με κοινή συμφωνία μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιεί ουσιωδώς το χαρακτήρα της συμβάσεως κατά το άρθρο 337 του Ν. 4412/2016.

Σελ. 28 από 367 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Περιγραφή Υπηρεσιών Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης Υποδείγματα Προσφοράς και Δήλωσης Ανεπιφύλακτης Αποδοχής Όρων Διαγωνισμού και Σύμβασης Υποδείγματα Τεχνικής Προσφοράς και Πίνακας Προτεινόμενων Υλικών Υποδείγματα Οικονομικής Προσφοράς (Τιμολόγιο Προσφοράς / Προμέτρηση Προϋπολογισμός Προσφοράς) Υπόδειγμα Πίνακα Συναφών Συμβάσεων Παρεχόμενων Υπηρεσιών Δήλωση Αλληλέγγυας και εις ολόκληρον Ευθύνης Μελών Ένωσης/ Κοινοπραξίας/Προσωρινής Σύμπραξης Τεχνική Περιγραφή / Τεχνικές Προδιαγραφές Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου Υπόδειγμα Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Σελ. 29 από 367 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παροχή Υπηρεσιών στο αντικείμενο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ» εντός του Νομού Αττικής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. Εργασίες συντήρησης και Σύμφωνα με τη Σύμφωνα με την εσωτερικών διαρρυθμίσεων Μονάδα Μέτρησης ενδεικτική ποσότητα των κτηρίων της ΔΕΔΔΗΕ των εργασιών που που αναγράφεται Α.Ε. περιγράφονται στην Προμέτρηση στην Προμέτρηση Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Προσφοράς του Προσφοράς Παραρτήματος 5 Β. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Oι εργασίες συντήρησης όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή θα λαμβάνουν χώρα σε κτήρια που στεγάζονται κλιμάκια του ΔΕΔΔΗΕ σε όλη την Αττική. Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο Ανάδοχος θα καλείται να εκτελέσει εργασίες μόνο όταν λαμβάνει «εντολή εκτέλεσης εργασιών» από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή και σε συνεννόηση μαζί της ορίζεται το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - Συνεργεία του Αναδόχου με επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την άρτια από τεχνικής άποψης εκτέλεση των εργασιών και με εμπειρία σε υπηρεσίες ανάλογες με αυτές της Σύμβασης. - Ένας (1) «Επιβλέπων» του Αναδόχου ο οποίος θα διαθέτει άδεια Διπλωματούχου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και άδεια Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού και - Ένας (1) «Αναπληρωτής Επιβλέπων» του Αναδόχου ο οποίος θα διαθέτει τα ίδια ανωτέρω προσόντα.

Σελ. 30 από 367 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ KAI EΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Προς το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. () Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43 Ημερομηνία:. Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας, υπέρ του Διαγωνιζόμενού σας......... που εδρεύει ή κατοικεί στην...... παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της δίζησης και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων εκατό ευρώ (8.100,00 ) για τη συμμετοχή του εν λόγω Αναδόχου στο διαγωνισμό με αριθ. 517801 που θα γίνει από σας στις../../2018 για την Παροχή Υπηρεσιών στο αντικείμενο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ» σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου. Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω Διαγωνιζόμενου, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στον παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ αυτόν, και της παράδοσης απ αυτόν σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.

Σελ. 31 από 367 Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κα τά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Διαγωνιζόμενος παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του στον εν λόγω διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του Διαγωνιζόμενου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύησή μας αυτή θα ισχύει για τριάντα ημέρες μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς, οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, με γραπτή δήλωσή σας, που θα μας απαλλάσσει από την παρούσα εγγύηση. Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας πριν την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως. Τόπος έκδοσης, ημερομηνία TO: HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORK OPERATOR S.A. (H.E.D.N.O. S.A.), 20, Perevou & Kalirois Street ATHENS, 117-43 GREECE DATE... We wish to inform you that we irrevocably and unreservedly guarantee in favor of your Bidder.., having its seat or domiciled in..., waiving expressly and unreservedly the exception of claiming the benefit of option and our right objections of all kinds, including the principal obligor s non-individual objections and particularly any other objection as from articles 852-856, 862-864 and 866-869 of the Greek Civil Code, and renouncing of all our rights deriving from the above articles,we are severally responsible towards you and as principal obligors, with up to the sum of eight thousand one hundred euro (8.100,00 ) for the participation of the said Contractor in the Bid under Inquiry No 517801, to be held on../02/2018, for the subject: «MΑΙΝΤΕΝΝΑΝCΕ WORK AND INTERIOR ARRANGEMENTS IN BULDINGS OF HEDNO S.A.», according to the terms and specifications of your Inquiry and its supplements, a copy of which was delivered to us,its reception being confirmed by the present.

Σελ. 32 από 367 The above guarantee refers only to the obligations deriving from the participation in the aforementioned Bid up to the signing of the relative contract by Bidder in case of an award to him, and the delivery by him to you of a Letter of Good Performance Guarantee in accordance with your instructions, but in no event whatsoever does it refer to the obligations deriving from the performance of such a contract. In the event as a consequence of the above guaran tee and according to your free and uncommitted judgment you will decide and inform us that the said Bidder is in default with regard to any obligation assumed by him in connection with his participation in the above Bid, we are hereby assuming the obligati on to pay forthwith to you, without any objection whatsoever,the guaranteed sum,either in total or in part, according to your instructions and upon demand,without any authorization, action or consent of the Bidder hereinabove mentioned being required fo r such payment, nor any opposition, exception, objection or recourse to arbitration and/or Courts to be eventually by above Bidder demanding non -forfeiture or sequestration of this Letter of Guarantee being considered. We further declare that our present guarantee shall remain in full force and effect for a period time of thirty days after the offer s validity has expired when this letter is returned to us together with a declaration from you releasing us from the presen t guarantee. Furthermore, we declare that we shall extent the validity of this guarantee, at your request, made in writing prior to the expire date of this guarantee. Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Προς Ημερομηνία: το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. () Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43 Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ των Διαγωνιζομένων σας (1)......(2)......(3)......... που εδρεύουν ή κατοικούν ο πρώτος στην... ο δεύτερος στην... ο τρίτος στην... και που ενεργούν εν προκειμένω ως Κοινοπραξία και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι του ΔΕΔΔΗΕ παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της δίζησης και από το δικαίωμά μας να σας

Σελ. 33 από 367 προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλ η ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων εκατό ευρώ (8.100,00 ) για τη συμμετοχή των εν λόγω Αναδόχων στο διαγωνισμό με αριθ. 517801 που θα γίνει α πό σας στις../../2018 για την Παροχή Υπηρεσιών στο αντικείμενο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου. Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις των εν λόγω Διαγωνιζομένων, που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στον παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ αυτούς, και της παράδοσης απ αυτούς σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε κα μία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι οποιοσδήποτε απ τους εν λόγω Διαγωνιζομένους παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του ως μέλος της άνω Κοινοπραξίας στον εν λόγω διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβά λουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους των παραπάν ω Διαγωνιζομένων και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή των Διαγωνιζομένων σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύησή μας αυτή θα ισχύει για τριάντα ημέρες μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς, οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, με γραπτή δήλωσή σας, που θα μας απαλλάσσει από την παρούσα εγγύηση. Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισ χύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας πριν την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως. Τόπος έκδοσης, ημερομηνία

Σελ. 34 από 367 TO: HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORK OPERATOR S.A. (H.E.D.N.O. S.A.), 20, Perevou & Kalirois Street ATHENS, 117-43 GREECE DATE... We wish to inform you that we guarantee irrevocably and unreservedly in favor of your Bidders: (1)... (2)... (3)... having their seat or domiciled, first in......... second in... third in......... which act herein as a Consortium with each member bearing several responsibility towards H.E.D.N.O. S.A, waiving expressly and unreservedly the exception of claiming the benefit of option and our right objections of all kinds,inclu ding the principal obligor s non - individual objections and particularly any other objection from articles 852-856 862-864 and 866-869 of the Greek Civil Code,also renouncing of all our rights deriving from the above articles,we are severally responsible towards you and as principal obligors with up to the sum of eight thousand one hundred euro (8.100,00 ) for the participation of the aforementioned Contractors in the Bid under Inquiry No 517801, to be held in../../2018, for the subject: «MΑΙΝΤΕΝΝΑΝCΕ WORK AND INTERIOR ARRANGEMENTS IN BULDINGS OF HEDNO S.A.», according to the terms and specifications of your Inquiry and its supplements, a copy of which was delivered to us, its reception being confirmed by the present. The above guarantee refers only to the obligations of the said Bidders deriving from their participation in the aforementioned Inquiry up to the signing of the relative contract by Bidders in base of an award to them,and the delivery by them to you of a Letter of Good Performance Guaran tee in accordance with your instructions, but in no event whatsoever does it refer to the obligations deriving from the performance of such a contract.in the event as a consequence of the above guarantee and according to your free and uncommitted judgment you will decide and inform us that whoever of the said Bidders is in default with regard to any obligation assumed by him in connection with his participation as a member of the aforementioned Consortium in the above Inquiry,we are hereby

Σελ. 35 από 367 assuming the obligation to pay forthwith to you,without any objection whatsoever,the guaranteed sum,either in total or in part, according to your instructions and upon demand without any authorization, action or consent of the Bidder herein above mentioned being requi red for such payment,nor any opposition, exception, objection or recourse to arbitration and/or the Courts to be eventually instituted by above Bidder demanding non -forfeiture or sequestration of this Letter of Guarantee being considered. We further declare that our present guarantee shall remain in full force and effect for a period time of thirty days after the offer s validity has expired, when this letter is returned to us together with a declaration from you releasing us from the present guarantee. Furthermore, we declare that we shall extent the validity of this guarantee, at your request, made in writing prior to the expire date of this guarantee. Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Προς το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. () Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43 Ημερομηνία: 1. Σας γνωρίζουμε ότι, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος μας δίζησης, και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε ακόμη και μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 865-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματα μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, εγγυόμαστε, με την παρούσα ρητά, αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα και ευθυνόμαστε έναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες υπέρ του Αναδόχου σας... που εδρεύει ή κατοικεί...... μέχρι του ποσού των ευρώ... ( ) για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων που ανέλαβε ο εν λόγω Αναδόχου σας, σύμφωνα με τη Σύμβαση που συνομολόγησε μαζί σας για την Παροχή Υπηρεσιών στο αντικείμενο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», με αριθμό 5178011, αντίγραφο της οποίας μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα ή λήψη τούτου.

Σελ. 36 από 367 2. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με την πιο πάνω σύμβαση, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό μας εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση επιφύλαξη ή προσφυγή του Αναδόχου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. 2. Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύησή μας αυτή θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο Ανάδοχος σας όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω Σύμβαση και με τα συμπληρώματά της που δεν προσαυξάνουν το αρχικό συμβατικό τίμημα και όχι πριν από έξι (6) μήνες από την πλήρη εκκαθάρισή της, οπότε και θα μας επιστραφεί αυτή η εγγυητική επιστολή μαζί με έγγραφη δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση. Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας πριν την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως. Τόπος έκδοσης, ημερομηνία GOOD PERFORMANCE LETTER OF GUARANTEE TO: HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORK OPERATOR S.A. (H.E.D.N.O. S.A.), 20, Perevou & Kalirois Street ATHENS, 117-43 GREECE DATE... 1. We beg to inform you that, waiving expressly and unreservedly the exception of claiming the benefit of option as well as our rights deriving from articles 852-856, 862-864 and 865-869 of the Greek Civil Code, we hereby expressly, irrevocably and unreservedly guaranteed as principal obligors

Σελ. 37 από 367 in favour of your Contractor...... having its seat in.....up to the sum of........., for the exact, faithful fulfilment of every and all obligations assumed by your said Contractor pursuant to the Contract No 5178011, which provides for «MΑΙΝΤΕΝΝΑΝCΕ WORK AND INTERIOR ARRANGEMENTS IN BULDINGS OF HEDΝO S.A.», entered into with you,the contents of which are known to us. 2. In the event, as a consequence of the above guarantee, you will decide, that the said Contractor is in default with regard to any obligation of any kind or nature undertaken by him by virtue of the above CONTRACT, we are hereby assuming the obligation to pay forthwith to you without any objection the guaranteed sum, either in total or in part, accord ing to your instructions and immediately upon your demand, without any authorization, action or consent of the Contractor hereinabove mentioned being required for such payment nor any opposition, exception objection or recourse to arbitration or the Courts thereof to be eventually instituted by the above Contractor shall be taken into consideration. 3. We further declare that our present guarantee, shall remain in full force and effect until any and all obligations assumed by the Contractor by virtue of th e above Contract and its supplements, not increasing the initial contract price, are fulfilled but however, not earlier than six (6) months after its full financial clearing, when this letter of guarantee is returned to as together with a written declarati on from you, releasing us from the present guarantee. Furthermore we declare that we shall extend the validity of this guarantee, at your request, made in writing prior to the expire date of this guarantee.

Σελ. 38 από 367 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ (ΔΥΠΜ) Ο υπογράφων (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.) υποβάλλω προσφορά για το διαγωνισμό της διακήρυξης με αριθμό 517801/..-..- 2018 της Υπηρεσίας σας. Με την παρούσα δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και της σύμβασης, τους οποίους έχω μελετήσει με προσοχή, και ότι τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Ημερομηνία:. Υπογραφή/Σφραγίδα: Β. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ (ΔΥΠΜ) Ο υπογράφων (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.) υποβάλλω προσφορά για το διαγωνισμό της διακήρυξης με αριθμό 517801/..-..- 2018 της Υπηρεσίας σας. Με την παρούσα δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και της σύμβασης, τους οποίους έχω μελετήσει με προσοχή, και ότι τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Ημερομηνία:. Υπογραφή/Σφραγίδα: Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ (ΔΥΠΜ) Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 2. (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 3. (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μας

Σελ. 39 από 367 ως νομίμων εκπροσώπων των εταιριών: 1. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 2. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 3. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), οι οποίες δυνάμει του από συμφωνητικού έχουν συστήσει ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό της διακήρυξης με αριθμό 517801/..-.. - 2018 της Υπηρεσίας σας, υποβάλλουμε την προσφορά της ενώσεως/κοινοπραξίας στο διαγωνισμό αυτό. Με την παρούσα δηλώνουμε ότι έχουμε λάβει γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και της σύμβασης, τους οποίους έχουμε μελετήσει με προσοχή, και ότι τους αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα. Ημερομηνία:. 1. Υπογραφή/Σφραγίδα: 2. Υπογραφή/Σφραγίδα: 3. Υπογραφή/Σφραγίδα:

Σελ. 40 από 367 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ (ΔΥΠΜ) Ο υπογράφων (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με το διαγωνισμό της ΔΥΠΜ με αριθμ. 517801 διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά: Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ (ΔΥΠΜ) Ο υπογράφων (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.) με την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με το διαγωνισμό της ΔΥΠΜ με αριθμ.517801 διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά: Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ (ΔΥΠΜ) Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 2. (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 3. (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μας ως νομίμων εκπροσώπων των εταιριών: 1. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 2. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 3. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), οι οποίες δυνάμει του από συμφωνητικού έχουν συστήσει ένωση/ κοινοπραξία για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό της διακήρυξης με αριθμό 517801 της Υπηρεσίας σας και σε σχέση με το διαγωνισμό αυτό υποβάλλουμε την παρούσα προσφορά της ενώσεως/κοινοπραξίας:

Σελ. 41 από 367 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ημερομηνία:. Υπογραφή/Σφραγίδα:.

Σελ. 42 από 367 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ) ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ: Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1. Για καθένα από τα παρακάτω υλικά, ο Προσφέρων πρέπει να συμπληρώσει στο έντυπο αυτό, με ευκρίνεια, έως δύο τύπους αυτών που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στην Παροχή Υπηρεσιών, αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία τους (τύπο, προμηθευτή ή εργοστάσιο κατασκευής, prospectus, καθώς και τα υπόλοιπα απαραίτητα συνοδεύοντα τεχνικά στοιχεία). Ειδικά για τα στεγανωτικά υλικά ζητείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 της εταιρείας παραγωγής τους από αναγνωρισμένους φορείς, δείγματα των υλικών και πιστοποιητικά από εγκεκριμένα εργαστήρια που να αποδεικνύουν ότι πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές. 2. Επισημαίνεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, ότι τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών. 3. Επισημαίνεται επίσης ότι, οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή της παρούσας έγκρισης υλικών δεν θα γίνει αποδεκτή κατά τη διάρκεια της κατασκευής, παρά μόνον εάν το εγκεκριμένο υλικό δεν παράγεται πλέον ή παράγεται με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Το υλικό που θα προταθεί, θα πρέπει να πληροί τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα τελεί πάντα υπό την έγκριση της Υπηρεσίας και μόνο. Εξυπακούεται ότι όλα τα υλικά, που θα προταθούν, θα παράγονται και θα διατίθενται στο εμπόριο κατά τη χρονική περίοδο της υποβολής της προσφοράς. 4. Τεχνικά στοιχεία προτεινομένων υλικών: 4.1 Διαχωριστικό Χώρισμα Αλουμινίου Τύπος ΙΙ. Διατομές αλουμινίου (profil) (Α.Τ. 2.8) 4.2 Κατασκευή Τοίχων από Γυψοσανίδα. Γυψοσανίδες (Α.Τ. 2.9)

Σελ. 43 από 367 4.3 Κατασκευή Ερμαρίων για Αρχειοθήκες. Μελαμίνες (Α.Τ. 3.3, A.T. 3.4) 4.4 Κατασκευή Ερμαρίων Κυλικείων. Μελαμίνες (Α.Τ. 3.5) 4.5 Θύρα ξύλινη πρεσαριστή (Α.Τ. 4.1) 4.6 Θύρα Αλουμινίου Διατομές αλουμινίου (profil) (Α.Τ.4.4) 4.7 Υαλοπίνακες - Παράθυρα. Διατομές αλουμινίου (profil) ( Α.Τ. 6.1) 4.8 Κεραμικά πλακίδια τοίχου (Α.Τ. 8.4, A.T. 8.5) 4.9 Κεραμικά πλακίδια δαπέδου εσωτερικών χώρων (Α.Τ. 8.4, A.T. 8.5) 4.10 Πλαστικά πλακίδια δαπέδου εσωτερικών χώρων (Α.Τ. 8.7)

Σελ. 44 από 367 4.11 Ξύλινο Δάπεδο Τύπου Laminate (Α.Τ. 8.8) 4.12 Σοβατεπί από MDF (μοριοσανίδα) (Α.Τ. 8.13) 4.13 Ψευδοροφή ορυκτών ινών 60 x 60 εκ. (Α.Τ. 9.2) 1.14 Πλαστικό Χρώμα (Α.Τ. 10.1) 1.15 Ελαιοχρωματισμοί Μεταλλικών Επιφανειών. Χρώμα ντούκο (Α.Τ. 10.4) 1.16 Στεγανωτικό Ελαστομερές. Ασφαλτικό διάλυμα. (Α.Τ. 11.2) 1.17 Εξαεριστική Μεμβράνη με κάτω επικάλυψη διάτρητο φύλλο (Α.Τ. 11.3) 1.18 Στεγανωτική Μεμβράνη 5,0kgr /m 2 με άνω επικάλυψη ψηφίδας (Α.Τ. 11.4)

Σελ. 45 από 367 1.19 Εξαεριστήρες Μόνωσης (Α.Τ. 11.5)

Σελ. 46 από 367 Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ. 1. Για καθένα από τα παρακάτω υλικά, μηχανήματα, συσκευές κλπ ο Προσφέρων πρέπει να συμπληρώσει στο έντυπο αυτό, με ευκρίνεια, έως δύο τύπους αυτών που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στην Παροχή Υπηρεσιών, αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία τους, (τύπο, προμηθευτή ή εργοστάσιο κατασκευής, prospectus, καθώς και τα υπόλοιπα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία). 2. Επισημαίνεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, ότι τα προσφερόμενα υλικά, μηχανήματα, συσκευές κλπ πρέπει να πληρούν τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών. 3. Επισημαίνεται επίσης ότι, οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή της παρούσας έγκρισης υλικών δεν θα γίνει αποδεκτή κατά την διάρκεια της κατασκευής, παρά μόνον εάν το εγκεκριμένο υλικό δεν παράγεται πλέον ή παράγεται με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Το υλικό που θα προταθεί, θα πρέπει να πληροί τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα τελεί πάντα υπό την έγκριση της Επίβλεψης και μόνο. Εξυπακούεται ότι όλα τα υλικά, που θα υποβληθούν, θα είναι στην παραγωγή τη χρονική περίοδο της υποβολής. Η αρχική έγκριση δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτωση τον Προσφέροντα από την υποχρέωσή του τα υλικά, μηχανήματα, συσκευές κλπ που θα εγκατασταθούν στην Παροχή Υπηρεσιών να πληρούν όλους τους όρους του Τιμολογίου, των Τεχνικών Προδιαγραφών και της Τεχνικής Περιγραφής της Σύμβασης. Πρέπει επίσης να είναι κατά τις δοκιμές και την παραλαβή τους άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του. 4. Τεχνικά στοιχεία προτεινομένων μηχανημάτων, συσκευών κλπ. 4.1 Χαλκοσωλήνας (Α.Τ. 12.1) 4.2 Χαλκοσωλήνας Επενδεδυμένος (Α.Τ. 12.2) 4.3 Σιδηροσωλήνας Γαλβανισμένος (Α.Τ. 12.3)

Σελ. 47 από 367 4.4 Σωλήνας PVC (Α.Τ. 12.4) 4.5 Συλλέκτης Ύδρευσης Ορειχάλκινος (Α.Τ. 12.5) 4.6 Διακόπτης (Ball Valve) Ολικής Διατομής (Α.Τ. 12.6) 4.7 Διακόπτης Ολικής Διατομής Τύπου Πεταλούδας (Α.Τ. 12.7) 4.8 Διακόπτης Ορειχάλκινος Φ 1/2 (Α.Τ. 12.8) 4.9 Κρουνός Ορειχάλκινος Επιχρωμιωμένος (Α.Τ. 12.9) 4.10 Νιπτήρας Πορσελάνης (Α.Τ. 12.10) 4.11 Μπαταρία Νιπτήρα (Α.Τ. 12.11)

Σελ. 48 από 367 4.12 Εταζέρα Νιπτήρα από Πορσελάνη (Α.Τ. 12.12) 4.13 Σαπουνοθήκη (Α.Τ. 12.14) 4.14 Δοχείο πλύσης λεκάνης W.C. (Α.Τ. 12.15) 4.15 Χαρτοθήκη Επιχρωμιωμένη, επίτοιχη (Α.Τ. 12.16) 4.16 Λεκάνη W.C. Ευρωπαϊκού Τύπου (Α.Τ. 12.18) 4.17 Νεροχύτης Ανοξείδωτος (Α.Τ. 12.19) 4.18 Αναμικτήρας (μπαταρία) νεροχύτη (Α.Τ. 12.20) 4.19 Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας 40 λίτρων (Α.Τ. 12.23)

Σελ. 49 από 367 4.20 Χαρτοθήκη Χειροπετσετών (Α.Τ. 12.25) 4.21 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη (Α.Τ. 12.26) 4.22 Γάντζος ανάρτησης (Α.Τ. 12.27) 4.23 Θερμική Μόνωση σωλήνων σε εσωτερικές διαδρομές (Α.Τ. 12.28) 4.24 Φωτιστικό σώμα 4 x 18 W διπλής παραβολικότητας (Α.Τ. 13.3) 4.25 Φωτιστικό σώμα PL (Α.Τ. 13.4) 4.26 Ρευματοδότης τύπου Σούκο, επίτοιχος ή εντοιχισμένος (Α.Τ. 13.5) 4.27 Ρευματοδότης τύπου Σούκο σε πλαστικό κανάλι (Α.Τ. 13.6) 4.28 Πλαστικό κανάλι διανομής, χωρίς διαχωριστικό (Α.Τ. 13.7)

Σελ. 50 από 367 4.29 Πλαστικό κανάλι διανομής, με διαχωριστικό (Α.Τ. 13.8) 4.30 Πλαστικό κανάλι δαπέδου (Α.Τ. 13.9) 4.31 Διακόπτης φωτισμού, μονός ή μπουτόν (Α.Τ. 13.10) 4.32 Πλαστικός σωλήνας διέλευσης καλωδίων (Α.Τ. 13.13) 4.33 Αγωγός Τύπου H05VV-U ή HO5VV-R (NYM) (Α.Τ. 13.14) 4.34 Μεταλλική σχάρα καλωδίων, χωρίς καπάκι (Α.Τ. 13.15) 4.35 Ηλεκτρικός πίνακας (Α.Τ. 13.19) 4.36 Μικροαυτόματος (Α.Τ. 13.20)

Σελ. 51 από 367 4.37 Ραγοδιακόπτης (Α.Τ. 13.21) 4.38 Αυτόματος διακόπτης διαρροής (Α.Τ. 13.22) 4.39 Ενδεικτική λυχνία (Α.Τ. 13.23) 4.40 Αγωγός UTP, 4 ζευγών, κατηγορίας 6 (Α.Τ. 14.1) 4.41 Αγωγός FTP, 4 ζευγών, κατηγορίας 6 (Α.Τ. 14.2) 4.42 Αγωγός UTP, 25 ζευγών, κατηγορίας 5e (Α.Τ. 14.3) 4.43 Ρευματοδότης τηλεφώνου δεδομένων, μονός (Α.Τ. 14.4) 4.44 Ρευματοδότης τηλεφώνου δεδομένων, μονός, ενδοδαπέδιος (Α.Τ. 14.5) 4.45 Ρευματοδότης τηλεφώνου δεδομένων, διπλός (Α.Τ. 14.6)

Σελ. 52 από 367 4.46 Φωτιστικό σώμα ασφάλειας (Α.Τ. 15.1) 4.47 Φωτεινός επαναλήπτης (Α.Τ. 15.3) 4.48 Πυρανιχνευτής ορατού καπνού (Α.Τ. 15.4) 4.49 Πυρανιχνευτής θερμικός (Σταθερού ορίου) (Α.Τ. 15.5) 4.50 Εύκαμπτος αεραγωγός (Α.Τ. 16.10) 4.51 Στόμιο αέρα (Α.Τ. 16.11) 4.52 Τοπική κλιματιστική μονάδα (FCU) (Α.Τ. 16.12) Αθήνα,.../.../2018 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα, υπογραφή, ονομ/μο

Σελ. 53 από 367 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ (ΔΥΠΜ) Ο υπογράφων (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με το διαγωνισμό της ΔΥΠΜ με αριθμό 517801 διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα Οικονομική Προσφορά: Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ (ΔΥΠΜ) Ο υπογράφων (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.) με την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με το διαγωνισμό της ΔΥΠΜ με αριθμό 517801 διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα οικονομική προσφορά: Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ (ΔΥΠΜ) Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 2. (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 3. (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μας ως νομίμων εκπροσώπων των εταιριών: 1. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 2. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 3. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), οι οποίες δυνάμει του από συμφωνητικού έχουν συστήσει ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό της διακήρυξης με αριθμό 517801 της Υπηρεσίας σας και σε σχέση με το διαγωνισμό αυτό υποβάλλουμε την παρούσα οικονομική προσφορά της ενώσεως/κοινοπραξίας:

Σελ. 54 από 367 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ημερομηνία:. Υπογραφή/Σφραγίδα:.

Σελ. 55 από 367 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τα παρακάτω άρθρα αφορούν στις εργασίες τοποθέτησης χωρισμάτων από αλουμίνιο και γυψοσανίδα με παράθυρα ή χωρίς, το χρωματισμό τοίχων, ορόφων, κουφωμάτων, επισκευές που αφορούν επιχρίσματα, κτισίματα, τοποθέτηση πλακιδίων κεραμικών και πλαστικών και κατασκευές χώρων υγιεινής. Επίσης περιλαμβάνονται αποξηλώσεις και κατασκευές παραθύρων με διπλό τζάμι, ψευδοροφές από ορυκτές ίνες, μονώσεις δωμάτων, κατασκευές ερμαρίων και σιδηρές κατασκευές όπως κάγκελα προστασίας ανοιγμάτων, θύρες σιδερένιες κλίμακες καπάκια από σίδηρο. Επίσης αφορούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, δηλαδή, εγκαταστάσεις μετεγκαταστάσεις φωτιστικών σωμάτων, διακοπτών, ρευματοδοτών, πλαστικών καναλιών, καλωδίων αγωγών, πυρανιχνευτών, στομίων FCU και λοιπές άλλες κατασκευές που απαιτούνται στην Εταιρεία. Όλα τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα σε κτίρια που στεγάζονται κλιμάκια του ΔΕΔΔΗΕ σε όλη την ΑΤΤΙΚΗ. Οι εργασίες μπορεί να γίνονται και σε χώρους στους οποίους έχουν εγκατασταθεί γραφεία, βιβλιοθήκες κ.λ.π., αλλά και σε κενούς χώρους. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα εκείνα μέσα, έτσι ώστε να μην ρυπαίνει τους χώρους τόσο κατά την μεταφορά και προετοιμασία των υλικών όσο και κατά την εκτέλεση των εργασιών και να προστατεύει τα γραφεία, βιβλιοθήκες και οτιδήποτε άλλο βρίσκεται εντός των γραφείων. Στις παρακάτω τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας όλων των υλικών για την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών, καθώς και όλα τα προστατευτικά απαραίτητα μέσα για τον περιορισμό από τη ρύπανση τόσο κατά την μεταφορά και προετοιμασία των υλικών όσο και κατά την εκτέλεση των εργασιών, η οποία κατόπιν συνεννόησης, μπορεί να γίνεται και κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και κατά τις αργίες ή απογεύματα ή Σαββατοκύριακα. Σκόπιμο είναι να αναφερθεί πως στις τιμές του Τιμολογίου συμπεριλαμβάνονται Γενικά έξοδα και Εργολαβικό όφελος και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Ο Ανάδοχος θα καλείται να εκτελέσει εργασίες μόνον όταν λαμβάνει «εντολή εκτέλεσης εργασιών». Θα ειδοποιείται δε τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τις επιμετρήσεις τις οποίες θα συντάσσει ο Ανάδοχος και αφού ελέγχονται από τα αρμόδια όργανα κάθε μήνα. Στις παρακάτω τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που προβλέπονται στα άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων Σύμβασης και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση που προκύπτει από τη Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 1.1: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ Για την καθαίρεση ενός τετραγωνικού μέτρου (1m 2 ) σκυροδέματος οπλισμένου ή μη, σε ύψος από την επιφάνεια δαπέδου εργασίας έως 2 μέτρα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εντεταλμένου Μηχανικού και το άρθρο 2 παρ. 2.1 των Τεχνικών

Σελ. 56 από 367 Προδιαγραφών. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η απομάκρυνση των καθαιρεμένων προϊόντων. ΑΡΘΡΟ 1.2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Για την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου (1m 2 ) οπλισμένου σκυροδέματος που παρουσιάζει διάβρωση και οξείδωση οπλισμού, με κονιάματα αποκατάστασης και αναστολείς διάβρωσης, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση από το εκάστοτε δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εντεταλμένου Μηχανικού και το άρθρο 2 παρ. 2.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η απομάκρυνση των καθαιρεμένων προϊόντων. ΑΡΘΡΟ 1.3: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΛΩΡΙΔΕΣ Για την τοπική επισκευή ενός τρέχοντος μέτρου (1m) λωρίδων και ακμών πλάτους μέχρι 20cm, οπλισμένου σκυροδέματος που παρουσιάζει διάβρωση και οξείδωση οπλισμού, με κονιάματα αποκατάστασης και αναστολείς διάβρωσης, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση από το εκάστοτε δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εντεταλμένου Μηχανικού και το άρθρο 2 παρ. 2.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η απομάκρυνση των καθαιρεμένων προϊόντων. ΑΡΘΡΟ 1.4: ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΥΛΙΚΟ Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις σιλικόνες, εκτελούμενη επί οποιαδήποτε επιφάνειας με ψήκτρα ή ρολό, ήτοι προμήθεια σιλικονούχου υλικού και επί τόπου εργασία καθαρισμού, προετοιμασίας της επιφανείας και επάλειψης του υλικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού και το άρθρο 2 παρ. 2.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ). ΑΡΘΡΟ 1.5: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ Για ένα κυβικό μέτρο (1 m 3 ) οπλισμένου σκυροδέματος, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών, κατηγορίας: 1. C12/15 2. C16/20

Σελ. 57 από 367 3. C20/25 ΑΡΘΡΟ 1.6: ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΚΟΙΝΟΙ Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1 m 2 ) κοινών ξυλότυπων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2.6 των Τεχνικών Προδιαγραφών. ΑΡΘΡΟ 1.7: ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ Για ένα χιλιόγραμμο βάρους (1 kgr) σιδηρού οπλισμού, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2.7 των Τεχνικών Προδιαγραφών, κατηγορίας: 1. S500 2. Δομικού πλέγματος ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΑΡΘΡΟ 2.1: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΤΟΠΛΙΘΟΔΟΜΩΝ Ή ΓΥΨΟΤΟΙΧΩΝ ΜΕΤΑ Ή ΑΝΕΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Για την καθαίρεση οπτοπλινθοδομής ή γυψότοιχου, οποιουδήποτε πάχους, συνήθους ή ισχυρού κονιάματος, μετά ή άνευ επιχρίσματος, από σύνηθες ή ισχυρό κονίαμα, για τη δημιουργία ανοιγμάτων, οπών και την πλήρη απομάκρυνση διαχωριστικού τοιχίου κ.λ.π για τη δημιουργία μεγαλύτερου χώρου, οποιονδήποτε διαστάσεων και μορφής, μετά της διαμόρφωσης των παρειών του ανοίγματος ή της οπής και σύμφωνα με το άρθρο 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η επιμέτρηση θα γίνει, σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) καθαιρούμενης επιφανείας. ΑΡΘΡΟ 2.2: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Αποξήλωση υφισταμένων διαχωριστικών τοίχων από συστήματα αλουμινίου οποιουδήποτε τύπου, μετά θύρας ή όχι και σύμφωνα με το άρθρο 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η απομάκρυνση των προϊόντων αποξήλωσης θα γίνεται σε χώρους επιτρεπόμενους από την ισχύουσα Νομοθεσία. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ).

Σελ. 58 από 367 ΑΡΘΡΟ 2.3: ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ Για την πλήρη αποξήλωση τοίχων από γυψοσανίδα με σκελετό και μόνωση και απομάκρυνση των υλικών σε χώρους που επιτρέπεται από τον Νόμο και σύμφωνα με το άρθρο 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) επιφανείας. ΑΡΘΡΟ 2.4: ΚΤΙΣΙΜΑΤΑ Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει κτισίματα δρομικών οπτοπλινθοδομών. Το κτίσιμο θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του Εντεταλμένου Μηχανικού της Υπηρεσίας μας και με το άρθρο 3 παρ. 3.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών (τούβλο όρθιο ή πλαγιαστό ). Τα σενάζ σε τοίχους ύψους έως τριών (3) μέτρων θα είναι δύο. Η επιμέτρηση θα γίνει ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) επιφανείας. ΑΡΘΡΟ 2.5: ΚΤΙΣΙΜΑΤΑ (1m 2 ) Τα κτισίματα επιφανείας ενός τετραγωνικού μέτρου (1m 2 ) από οπτοπλινθοδομή ή γυψότοιχο σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας μας και με το άρθρο 3 παρ. 3.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η επιμέτρηση θα γίνει ανά τεμάχιο (τεμ.). ΑΡΘΡΟ 2.6: ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΥΑΛΩΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΛΗΡΕΣ ΤΥΠΟΣ Ι Κατασκευή και τοποθέτηση διαχωριστικών τοίχων από σύστημα διπλής γυψοσανίδας και παράθυρο από αλουμίνιο απόχρωσης λευκής, με διπλό τζάμι 5+5+5 χιλ οι διαστάσεις του οποίου θα καθορίζονται επί τόπου του έργου. Η κατασκευή θα περιέχει και σοβατεπί βαμμένο στις αποχρώσεις που θα εγκρίνει ο Εντεταλμένος Μηχανικός, όπως περιγράφεται στο συνημμένο σκαρίφημα ελαφρών χωρισμάτων. Το πλαίσιο του παραθύρου θα είναι το ίδιο με το πλαίσιο της θύρας, δηλαδή θα είναι πλαίσια για γυψοσανίδες. Τύπος Ι. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ). ΑΡΘΡΟ 2.7: ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΥΑΛΩΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ ΤΥΠΟΣ ΙΙ Κατασκευή και τοποθέτηση διαχωριστικού τοίχου από συστήματα EUROPA OFFICE ή ισοδύναμου τύπου αλουμινίου, διπλής πλήρωσης με πινακίδες αμφίπλευρες από διπλή μοριοσανίδα επενδεδυμένη εκατέρωθεν με μελαμίνη και μόνωση εσωτερική, με παράθυρο και φεγγίτη με διπλό υαλοστάσιο, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο 3 παρ. 3.5 των συνημμένων Τεχνικών Προδιαγραφών και στο συνημμένο σκαρίφημα ελαφρών χωρισμάτων Τύπος ΙΙ. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ).

Σελ. 59 από 367 ΑΡΘΡΟ 2.8:ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΥΑΛΩΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ ΧΩΡΙΣ ΤΖΑΜΙ ΤΥΠΟΣ ΙΙΙ Κατασκευή και τοποθέτηση διαχωριστικού τοίχου από συστήματα EUROPA OFFICE ή ισοδύναμου τύπου αλουμινίου διπλής πλήρωσης με πινακίδες αμφίπλευρες από διπλή μοριοσανίδα επενδεδυμένη εκατέρωθεν με μελαμίνη και μόνωση εσωτερική, με παράθυρο με διπλό υαλοστάσιο και φεγγίτη χωρίς πλήρωση, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο 3 παρ. 3.5 των συνημμένων Τεχνικών Προδιαγραφών και στο συνημμένο σκαρίφημα ελαφρών χωρισμάτων Τύπος ΙΙΙ. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ). ΑΡΘΡΟ 2.9: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ Για την κατασκευή τοίχων από γυψοσανίδες 12,5 χιλιοστών έκαστη, με σκελετό 75 χιλιοστών, ανάλογα με τις απαιτήσεις, γαλβανισμένο τοποθετημένος ανά 60 εκατοστά, συνολικού πάχους τοίχου (χωρίσματος) 10 εκατοστών, και πλήρωση του ενδιαμέσου κενού με μόνωση από πετροβάμβακα 5 εκατοστών και βάρους 100 κιλών, με στοκαρισμένους τους κατασκευαστικούς αρμούς με γάζα σπατουλαρισμένες και βαμμένες με σοβατεπί και σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3.6 των Τεχνικών Προδιαγραφών (σε περίπτωση ανθυγρής γυψοσανίδας θα γίνεται προσαύξηση τιμής κατά 30% στο υπόψη άρθρο). Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) επιφανείας. ΑΡΘΡΟ 2.10: ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ Για την κατασκευή τοίχων από μονή γυψοσανίδα 12,5 χιλιοστών, με σκελετό 75 χιλιοστών γαλβανισμένο τοποθετημένος ανά 60 εκατοστά, και πλήρωση του ενδιαμέσου κενού με μόνωση από πετροβάμβακα 5 εκατοστών και βάρους 100 κιλών, με στοκαρισμένους τους κατασκευαστικούς αρμούς με γάζα σπατουλαρισμένες και βαμμένες με σοβατεπί και σύμφωνα με το άρθρο 3 ο των Τεχνικών Προδιαγραφών (σε περίπτωση ανθυγρής γυψοσανίδας θα γίνεται προσαύξηση τιμής κατά 30% στο υπόψη άρθρο). Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) επιφανείας. ΑΡΘΡΟ 2.11: ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΩΣ 1m 2 ΠΛΗΡΩΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΑΜΜΕΝΗ Για την επένδυση από μονή γυψοσανίδα χωρίς μόνωση πλήρως στοκαρισμένη και βαμμένη έως 1 τετραγωνικό μέτρο, (σε περίπτωση ανθυγρής γυψοσανίδας θα γίνεται προσαύξηση τιμής κατά 30% στο υπόψη άρθρο). Η επιμέτρηση θα γίνει ανά τεμάχιο (τεμ.).

Σελ. 60 από 367 ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΡΜΑΡΙΑ ΑΡΘΡΟ 3.1: ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ Αποξήλωση ερμαρίων ξύλινων ή μεταλλικών από χώρους της Εταιρείας. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα επιφανείας όψεως ανεξαρτήτου βάθους και σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών. ΑΡΘΡΟ 3.2: ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ Για την έντεχνη αποσυναρμολόγηση και την επανασυναρμολόγηση επίτοιχων ερμαρίων. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα επιφανείας όψεως ανεξαρτήτου βάθους και σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών. ΑΡΘΡΟ 3.3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΜΑΡΙΩΝ (ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ) ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Για την κατασκευή των ερμαρίων (ντουλαπιών) θα χρησιμοποιηθεί μελαμίνη χρώματος μπεζ (έγχρωμη), 2 όψεων, πάχους 25 χιλιοστών Α ποιότητας των εργοστασίων (SHELMAN ή ΑΚΡΙΤΑΣ ) όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Κατασκευή ανά 1m 2 (ένα τετραγωνικό μέτρο) πλήρους κατασκευασμένου και τοποθετημένου στοιχείου - ερμαρίου (ντουλαπιού). Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) επιφανείας. ΑΡΘΡΟ 3.4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΜΑΡΙΩΝ (ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ) ΜΕ ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΖΑΜΙ 5mm Για την κατασκευή των ερμαρίων (ντουλαπιών) θα χρησιμοποιηθεί μελαμίνη χρώματος μπεζ (έγχρωμη), 2 όψεων, πάχους 25 χιλιοστών Α ποιότητας των εργοστασίων (SHELMAN ή ΑΚΡΙΤΑΣ) με τα πάνω πορτάκια από τζάμι 5mm κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Κατασκευή ανά 1m 2 (ένα τετραγωνικό μέτρο) πλήρους κατασκευασμένου και τοποθετημένου στοιχείου - ερμαρίου (ντουλαπιού). Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα επιφανείας. ΑΡΘΡΟ 3.5: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Το άρθρο αυτό αφορά ερμάρια κυλικείου χαμηλά ή κρεμαστά (επίτοιχα) σύμφωνα με τις εντολές του Εντεταλμένου Μηχανικού. Ο σκελετός θα είναι από

Σελ. 61 από 367 μοριοσανίδα. Τα χαμηλά θα έχουν ύψος 90 εκατοστά και τα κρεμαστά από 60 έως 65 εκατοστά, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Κατασκευή ανά 1m 2 (ένα τετραγωνικό μέτρο) κατασκευασμένων Ξύλινων Ερμαρίων Κυλικείου μετά του πάγκου πλήρως κατασκευασμένων και τοποθετημένων. Τρόπος επιμέτρησης: Η επιμέτρηση των ερμαρίων κυλικείου (χαμηλών ή κρεμαστών) θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) προσόψεως πλήρως κατασκευασμένων και συμπεριλαμβανομένου και του πάγκου πλήρως τοποθετημένου. ΑΡΘΡΟ 3.6: ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Το άρθρο αυτό αφορά τις συρταριέρες των χαμηλών ερμαρίων του κυλικείου. Οι προδιαγραφές είναι ίδιες με αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 3.5 του παρόντος Τιμολογίου Εργασιών περί ερμαρίων κυλικείου. Τα κούτελα θα είναι κουρμπαριστά δίχρωμα μελαμινικά με σόκορα PVC και οι αποχρώσεις θα δοθούν από τον Εντεταλμένο Μηχανικό της Υπηρεσίας. Οι συρταριέρες θα φέρουν μηχανισμούς κατάλληλους για την έντεχνη λειτουργία αυτών και κατόπιν εγκρίσεων του Εντεταλμένου Μηχανικού. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια μεταφορά και προσκόμιση όλων των απαιτούμενων υλικών (ξυλεία, επενδύσεις από οποιοδήποτε υλικό μελαμίνη, ειδικά προφίλ κλειδαριές κλπ) μετά της φθοράς και απομοιώσεώς τους και των υλικών και μικροϋλικών κατασκευής, συνδέσεως, τοποθετήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας καθώς και η εργασία κατασκευής, τοποθετήσεως και στερεώσεως για την παράδοση των υπόψη κατασκευών σε πλήρη τάξη λειτουργίας και σύμφωνα με τους Κανόνες Καλής Τέχνης. Κατασκευή ανά ένα (1) τεμάχιο (ένα τεμάχιο) κατασκευασμένων συρταριέρων Κυλικείου πλήρως κατασκευασμένων και τοποθετημένων. ΑΡΘΡΟ 3.5: ΠΑΓΚΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Το άρθρο αυτό αφορά πάγκο κυλικείου ή άλλου χώρου σύμφωνα με τις εντολές του Εντεταλμένου Μηχανικού. Ο πάγκος θα είναι τύπου DUROPAL ή παρόμοιος και τα πόδια στήριξης θα είναι ρυθμιζόμενα, σωληνωτά από ανοξείδωτο ατσάλι, όπως περιγράφεται και στο άρθρο 4 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Κατασκευή ανά ένα (1) τεμάχιο πάγκου Κυλικείου πλήρως κατασκευασμένου και τοποθετημένου. ΑΡΘΡΟ 4ο ΘΥΡΕΣ ΑΡΘΡΟ 4.1: ΞΥΛΙΝΕΣ ΘΥΡΕΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1,00Χ2,20m Το άρθρο αυτό αφορά την κατασκευή ξύλινων πρεσαριστών θυρών σε δρομικό τοίχο για εσωτερικούς χώρους μετά των πλαισίων (κασών) τους. Η κάθε ξύλινη

Σελ. 62 από 367 θύρα θα τοποθετείται σε δρομικό τοίχο με την κάσσα της και θα αναρτάται από αυτήν σε τρία σημεία (τρείς μεντεσέδες). Επίσης θα περιλαμβάνονται η κλειδαριά, το πόμολο, τα αρμοκάλυπτρα της κάσσας και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για έντεχνη κατασκευή της θύρας στην οπτοπλινθοδομή για την άρτια λειτουργία της και σύμφωνα με το άρθρο 5 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχιο θύρας - κάσας πλήρους τοποθετημένης. ΑΡΘΡΟ 4.2: ΘΥΡΑ MDF ΜΕΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΚΑΣΑΣ) Κατασκευή και τοποθέτηση θύρας MDF επεξεργασμένης, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου (κάσα αλουμινίου) της θύρας και των απαραιτήτων εξαρτημάτων (χειρολαβές, κλείθρα, μεντεσέδες κλπ.) βαμμένη. Η επιμέτρηση θα γίνει ανά τεμάχιο (τεμ.). ΑΡΘΡΟ 4.3: ΘΥΡΑ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΙΚΑ ΜΕΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ(ΚΑΣΑΣ) ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΑ MDF Κατασκευή και τοποθέτηση θύρας επεξεργασμένης με επικάλυψη από φορμάικα και πυρήνα MDF, διαστάσεων έως 1,00x2,20m, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου (κάσα αλουμινίου) της θύρας και των απαραιτήτων εξαρτημάτων (χειρολαβές, κλείθρα, μεντεσέδες κλπ.) Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.). ΑΡΘΡΟ 4.4: ΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1,00x2,20m Το άρθρο αυτό αφορά την κατασκευή θύρας αλουμινίου μετά της αλουμινένιας κάσας της πλήρως τοποθετημένη της εταιρείας EUROPA, σειράς 500 ή ισοδύναμου τύπου, λευκού χρώματος με ενδιάμεση εσωτερική μόνωση. Θα περιλαμβάνονται η κλειδαριά, το πόμολο, ψευτόκασες, τα αρμοκάλυπτρα της κάσσας και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για έντεχνη κατασκευή της θύρας στην οπτοπλινθοδομή για την άρτια λειτουργία της και σύμφωνα με το άρθρο 5 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχιο θύρας - κάσσας πλήρους τοποθετημένης. ΑΡΘΡΟ 4.5: ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΣΑΣ Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση μίας μονόφυλλης πυράντοχης πόρτας, συμπεριλαμβανομένης και της μεταλλικής της κάσας, με δείκτη πυραντίστασης 60, με μπάρα πανικού, διαστάσεων έως 1,00x2,20m. Στη τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης αποξήλωση και αποκομιδή της παλαιάς πόρτας καθώς και η αποκατάσταση πιθανών φθορών που θα προκληθούν σε δομικά στοιχεία. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχιο θύρας - κάσας πλήρους τοποθετημένης.

Σελ. 63 από 367 ΑΡΘΡΟ 4.6: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΘΥΡΑΣ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ Το άρθρο αυτό αφορά την αποξήλωση και μεταφορά θύρας από οποιουδήποτε είδους τοιχοποιία μετά της κάσας της ή εσωτερικού παραθύρου. Επίσης στην αποξήλωση θα περιλαμβάνονται τα αρμοκάλυπτρα της κάσσας για την θύρα και οι περσίδες στα παράθυρα, καθώς και η μεταφορά τους σε σημείο που θα υποδείχνεται από τον Εντεταλμένο Μηχανικό της Υπηρεσίας. και σύμφωνα με το άρθρο 5 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχιο. ΑΡΘΡΟ 4.7: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΑΣ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ Το άρθρο αυτό αφορά την μεταφορά και επανατοποθέτηση υπάρχουσας θύρας ή παραθύρου σε δρομικό τοίχο μετά της κάσας της. Η θύρα θα τοποθετείται σε δρομικό τοίχο με την κάσα της και θα αναρτάται από αυτήν σε τρία σημεία (τρείς μεντεσέδες). Επίσης θα περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για έντεχνη τοποθέτηση της θύρας ή του παραθύρου στην τοιχοποιία για την άρτια λειτουργία της και σύμφωνα με το άρθρο 5 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχιο πλήρους τοποθετημένο. ΑΡΘΡΟ 4.8: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΘΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΚΑΣΑΣ Το άρθρο αυτό αφορά την αποξήλωση, μεταφορά και επανατοποθέτηση ξύλινης θύρας σε δρομικό τοίχο μετά της κάσας της. Η κάθε ξύλινη θύρα θα τοποθετείται σε δρομικό τοίχο με την κάσα της και θα αναρτάται από αυτήν σε τρία σημεία (τρείς μεντεσέδες). Επίσης θα περιλαμβάνονται η κλειδαριά, το πόμολο, τα αρμοκάλυπτρα της κάσσας και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για έντεχνη τοποθέτηση της θύρας στην οπτοπλινθοδομή για την άρτια λειτουργία της και σύμφωνα με το άρθρο 5 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχιο θύρας - κάσσας πλήρους τοποθετημένης. ΑΡΘΡΟ 4.9: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ "ΚΑΠΙΤΟΝΕ" ΣΕ ΘΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ Το άρθρο αυτό αφορά την τοποθέτηση «ΚΑΠΙΤΟΝΕ» στη μία πλευρά ή και στις δύο ξύλινης θύρας συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και μικροϋλικών που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα πλήρους τοποθετημένου «ΚΑΠΙΤΟΝΕ». ΑΡΘΡΟ 5ο ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΡΘΡΟ 5.1: ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σελ. 64 από 367 Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε κατασκευές κιγκλιδωμάτων ασφαλείας σε παράθυρα από μασίφ ράβδους σίδηρου 10x10 χιλιοστών ή στραντζαριστά πλήρως τοποθετημένα επί οπτοπλινθοδομών ή οποιασδήποτε άλλης κατασκευής από σίδηρο (σκάλες, θύρες κλπ) τοποθετημένης και ελαιοχρωματισμένης με μίνιο απόχρωσης γκρι, μέχρι ύψους από σταθερό δάπεδο 3,00 μέτρων. Από τα 3,00 μέτρα και άνω η τιμή θα αυξάνεται κατά 20 % για την χρήση σκαλωσιάς. Η επιμέτρηση θα γίνει σε κιλά (kgr) πλήρους κατασκευασμένης επιφανείας. ΑΡΘΡΟ 5.2: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ) ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΥΠΟΥ DEXION Για την έντεχνη αποσυναρμολόγηση και την επανασυναρμολόγηση επίτοιχων ερμαρίων. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα επιφανείας όψεως ανεξαρτήτου βάθους και σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών. ΑΡΘΡΟ 5.3: ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ DEXION Το άρθρο αυτό αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροκατασκευών (ραφιών) τύπου DEXION σύμφωνα με τις εντολές του Εντεταλμένου Μηχανικού. Η επιμέτρηση των σιδηροκατασκευών (ραφιών) τύπου DEXION θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) προσόψεως πλήρως τοποθετημένων και σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών. ΑΡΘΡΟ 5.4: ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Για την προμήθεια και την τοποθέτηση αγκαθωτού συρματοπλέγματος τύπου κονσερτίνα. Στην τιμή μονάδας, περιλαμβάνονται: το κόστος προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, η εργασία στερέωσης, η προμήθεια και τοποθέτηση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη επί τόπου τοποθέτηση του, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 6 παρ. 6.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Τιμή ανά τρέχον μέτρο μήκους (μ.μ.). ΑΡΘΡΟ 6ο ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΘΡΟ 6.1: ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Σελ. 65 από 367 Το άρθρο αυτό αφορά την αποξήλωση παλαιών υαλοστασίων και αντικατάστασή τους από αλουμίνιο με διπλό τζάμι. Η σειρά των προφίλ των παραθύρων θα είναι ενδεικτικού τύπου EUROPA 100 για το σταθερό και επάλληλα και ενδεικτικού τύπου EUROPA 500 για ανακλινόμενα, ανοιγόμενα, λευκής απόχρωσης. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά έτσι ώστε η κατασκευή να γίνεται σύμφωνα με του κανόνες καλής τέχνης (ψευτόκασες, βουρτσάκια, λάστιχα, κλειδαριές, πόμολα κ.λ.π.). Οι υαλοπίνακες θα είναι διπλοί 5+5 χιλ. με κενό αέρα. Όλες οι κατασκευές θα γίνονται κατόπιν έγκρισης του Εντεταλμένου Μηχανικού και σύμφωνα με το άρθρο 7 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) επιφανείας. ΑΡΘΡΟ 6.2: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ Το άρθρο αυτό αφορά την αποξήλωση, μεταφορά και επανατοποθέτηση υαλοπίνακα σε οποιαδήποτε τοιχοδομή μετά του πλαισίου του. Επίσης θα περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για έντεχνη τοποθέτηση του υαλοπίνακα στην τοιχοδομή για την άρτια λειτουργία της και σύμφωνα με το άρθρο 7 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχιο πλήρους τοποθετημένου υαλοπίνακα. ΑΡΘΡΟ 7ο ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 7.1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ Τα επιχρίσματα (εσωτερικά ή εξωτερικά) θα κατασκευασθούν σε τρεις (3) στρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 8 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) επιφανείας. ΑΡΘΡΟ 7.2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΛΩΡΙΔΑΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 15 cm Το άρθρο αυτό αφορά επιχρίσματα ανεξαρτήτως μήκους με πλάτος έως δεκαπέντε εκατοστά. Τα επιχρίσματα (εσωτερικά ή εξωτερικά) θα κατασκευασθούν σε τρεις (3) στρώσεις μετά από απόξεση των αρμών, καθαρισμό και πλύση των επιφανειών που πρόκειται να επιχρισθούν. Η πρώτη στρώση (πεταχτό) θα κατασκευασθεί με ασβεστοκονίαμα αναλογίας ενός μέρους πολτού άσβεστου τελείως εσβεσμένης και δύο μερών άμμου, με την προσθήκη 200kgr τσιμέντου ανά m 3 κονιάματος, η δεύτερη (λάσπωμα) με την πιο λεπτόκοκκη άμμο, της ιδίας συνθέσεως ως προς την άσβεστον, με την προσθήκη 250kgr τσιμέντου ανά m 3 κονιάματος και με οδηγούς 1,5cm έωs 2cm καλά κατασκευασμένους. Η επιφάνεια της δεύτερης στρώσης θα χαράζεται πριν να σκληρυνθεί το κονίαμα, κατά οριζόντιες γραμμές περίπου, για πιο καλή πρόσφυση της επόμενης στρώσης. Αφού ξηρανθούν οι δύο στρώσεις, γίνεται τρίτη στρώση (τριπτό), με ελάχιστο πάχος 6mm, με ασβεστοκονίαμα σε αναλογία: 1 μέρος εσβεσμένη άσβεστος (0,34 m 3 ) προς 2 μέρη μαρμαρόσκονη (1500kgr) και με προσθήκη 150kgr λευκού τσιμέντου, εγχώριου τύπου, ανά m 3 κονιάματος. Το συνολικό πάχος του

Σελ. 66 από 367 επιχρίσματος θα είναι περίπου 2cm, αλλά όχι λιγότερο από το πάχος που απαιτείται για την εξομάλυνση των ανωμαλιών της τοιχοποιίας και την επίτευξη επιφανειών απόλυτα ομαλών και επίπεδων και σύμφωνα με το άρθρο 8 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η επιμέτρηση θα γίνει σε μέτρα μήκους (μ.μ.). ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 8.1: ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΟΙΧΩΝ Αποξήλωση κάθε είδους επίστρωσης δαπέδων, ή επένδυσης τοίχων, από πλακίδια πορσελάνης, ή κεραμικά ή πλαστικά, ξύλινων δαπέδων, μοκετών, από πλάκες τσιμεντένιες ή μαρμάρινες, μωσαϊκά κλπ, χωρίς επαναχρησιμοποίηση τους, με κονίαμα στρώσης σύνηθες ή ισχυρό, μετά του καθαρισμού του αποκαλυπτόμενου υποστρώματος, (δαπέδου), από τα υλικά συγκόλλησης, (κονίαμα, κόλλα, κλπ. ), για υποδοχή της νέας επίστρωσης σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.9.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η επιμέτρηση θα γίνει ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας (m 2 ). Στην τιμή μονάδας, περιλαμβάνονται: το κόστος προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, το κόστος εργασίας κοπής και αποσυναρμολόγησης των στοιχείων, η μεταφορά τους στο χώρο που θα υποδειχθεί, η τοποθέτηση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη αποξήλωση. ΑΡΘΡΟ 8.2: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ (ΣΟΒΑΤΕΠΙ) Το άρθρο αυτό περιέχει την αποξήλωση παλαιών περιθωρίων (σοβατεπί). Η εργασία αφορά μεμονωμένα περιθώρια (σοβατεπί) ανεξαρτήτου υλικού. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.9.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η επιμέτρηση θα γίνει ανά τρέχον μέτρο (m) αποξηλωθέντος περιθωρίου. Στην τιμή μονάδας, περιλαμβάνονται: το κόστος εργασίας κοπής και αποσυναρμολόγησης των στοιχείων, η μεταφορά τους στο χώρο που θα υποδειχθεί, η τοποθέτηση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη αποξήλωση. ΑΡΘΡΟ 8.3: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ Για την αποξήλωση ενός τετραγωνικού μέτρου υπερυψωμένου δαπέδου από πλάκες μοριοσανίδας επενδεδυμένες με λαμαρίνα ή μη, στηριζόμενες σε ειδικά, μεταλλικά στηρίγματα κολλημένα ή μη στο δάπεδο. Στη τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης αποξήλωση του υπερυψωμένου δαπέδου μετά των μεταλλικών υποστηριγμάτων του, τα οποία εδράζονται ή και πακτώνονται εντός της πλάκας δαπέδου. Περιλαμβάνεται επίσης η πλήρης αποκομιδή και απομάκρυνση των αποξηλωθέντων υλικών. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.9.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Σελ. 67 από 367 Εργασία ανά 1m 2 (ένα τετραγωνικό μέτρο) αποξηλωθέντος δαπέδου. Στην τιμή μονάδας, περιλαμβάνονται: το κόστος προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, το κόστος εργασίας κοπής και αποσυναρμολόγησης των στοιχείων, η μεταφορά τους στο χώρο που θα υποδειχθεί, η τοποθέτηση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη αποξήλωση. ΑΡΘΡΟ 8.4: ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΩΣ 2m 2 Το άρθρο αυτό αφορά την προμήθεια και επένδυση - τοποθέτηση δαπέδου και τοίχων, με πλακίδια κεραμικά σε χώρους υγιεινής με επιφάνεια έως δύο (2) τετραγωνικά μέτρα και ύψους έως 2,20 μέτρα. Τα πλακίδια χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας είναι Α' διαλογής ή «ολόμαζα», κατηγορίας Group 3 ή 4. Η επιμέτρηση θα γίνει ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματοποιηθείσας επιφανείας (m 2 ). ΑΡΘΡΟ 8.5: ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2m 2 Το άρθρο αυτό αφορά την προμήθεια και επένδυση - τοποθέτηση δαπέδου και τοίχων, με πλακίδια κεραμικά σε χώρους υγιεινής με επιφάνεια πάνω από δύο (2) τετραγωνικά μέτρα και ύψους έως 2,20 μέτρα. Τα πλακίδια χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας είναι Α' διαλογής ή «ολόμαζα», κατηγορίας Group 3 ή 4. Η επιμέτρηση θα γίνει ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματοποιηθείσας επιφανείας (m 2 ). ΑΡΘΡΟ 8.6: ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙ) ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ Περιθώρια (σοβατεπί) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου, πλάτους 7,5 εκ και μήκους 20, 30 ή 40 εκ., οποιουδήποτε χρώματος με αρμούς πλάτους 2 mm. H τοποθέτησή τους θα γίνει με τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων και η αρμολόγησή τους με αρμόστοκο χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 9.5 των κεραμικών πλακιδίων. Η επιμέτρηση θα γίνει ανά μέτρο μήκους (μ.μ.). ΑΡΘΡΟ 8.7: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ Το άρθρο αυτό αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου με πλακίδια πλαστικά. Οι διαστάσεις και το χρώμα των πλακιδίων θα επιλεγεί από την

Σελ. 68 από 367 Υπηρεσία, ο δε Ανάδοχος θα προσκομίσει δείγματα για έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.9.6 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η επιμέτρηση θα γίνει ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας (m 2 ). ΑΡΘΡΟ 8.8: ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΤΥΠΟΥ LAMINATE Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου θα χρησιμοποιηθεί ανθυγρό ξύλο AC 4 Class 32 πάχους 8mm IP 4000 στροφές, για επαγγελματική χρήση, κουμπωτό. Αναλυτικά: Η συναρμολόγηση ή διαφορετικά η τεχνολογία σύνδεσης θα γίνεται χωρίς κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα της κατασκευής. Το κούμπωμα θα είναι master click. Η επιφάνεια θα είναι ανάγλυφη αντιολισθητική. Η ιχνόπλακα θα είναι υψηλής πυκνότητας (HDF E21). Η γλωττίδα και αυλάκωση εμποτισμένη με υλικό αδιαβροχοποίησης. Σε περίπτωση όπου η υπάρχουσα επιφάνεια εργασίας που θα στρωθεί το κουμπωτό LAMINATE δάπεδο, έχει ανωμαλίες πάνω από 2mm, θα ενημερώνεται η Υπηρεσία. Η έδραση του δαπέδου επί του εδάφους θα γίνεται αφού πρώτα καθαριστεί ο υπό κατασκευή χώρος και αφού τοποθετηθεί υπόστρωμα από αφρώδες εξηλασμένο πολυθαίνιο για την σταθερότητα και την απορρόφηση του ήχου που δημιουργείται από το περπάτημα. Το σοβατεπί που θα τοποθετηθεί περιμετρικά θα είναι της ιδίας απόχρωσης με το δάπεδο. Η τοποθέτησή του θα γίνεται κατόπιν έγκρισης από τον Εντεταλμένο Μηχανικό του έργου. Το ύψος του σοβατεπί θα είναι 6 εκατοστά από το τελειωμένο δάπεδο. Τα υλικά σύνδεσης τερματικά και ενωτικά προφίλ θα είναι από αλουμίνιο ή σε απομίμηση ξύλου και κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Υπηρεσίας. Τα πιστοποιητικά που θα συνοδεύουν την εκάστοτε κατασκευή θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω πιστοποιητικά: 1. E1 που αφορά την οικολογικότητα του προϊόντος, 2. Β1 κατά DIN 4102 που αφορά την βραδυκαυστότητα του προϊόντος, 3. ΑC4 CLASS 32 που αφορά την επαγγελματική χρήση. Στην τιμή μονάδας, περιλαμβάνονται: το κόστος προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, το κόστος εργασίας κοπής και συναρμολόγησης των στοιχείων, η μεταφορά τους στο χώρο που θα τοποθετηθούν, η τοποθέτηση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εργασία (σοβατεπί, τερματικά ή ενωτικά προφίλ μεταλλικά ή απομίμησης ξύλου κλπ). Εργασία ανά 1m 2 (ένα τετραγωνικό μέτρο) τοποθετημένου πατώματος LAMINATE. ΑΡΘΡΟ 8.9: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΩΡΙΔΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ LAMINATE ΠΛΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 25 cm Για την αποκατάσταση λωρίδας δαπέδου LAMINATE πλάτους μέχρι 25εκ., συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης του παλαιού δαπέδου.

Σελ. 69 από 367 Στην τιμή μονάδας, περιλαμβάνονται: το κόστος προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, το κόστος εργασίας κοπής και αποσυναρμολόγησης των στοιχείων, η μεταφορά τους στο χώρο που θα υποδειχθεί, η τοποθέτηση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση του δαπέδου. Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.). ΑΡΘΡΟ 8.10: ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ Αρμοκάλυπτρα αλουμινίου, κολλητά ή βιδωτά ως ενωτικά αρμών μεταξύ επικαλύψεων δαπέδων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 9.8 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Στην τιμή μονάδας, περιλαμβάνονται: το κόστος προμήθειας και τοποθέτηση του ειδικού μεταλλικού τεμαχίου καθώς και όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, το κόστος στερέωσης (κόλλα, βίδες κ.λ.π.), η προμήθεια και τοποθέτηση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση τους. Τιμή ανά τρέχον μέτρο μήκους (μ.μ.). ΑΡΘΡΟ 8.11: ΑΚΜΗ ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟ LAMINATE Για την κατασκευή ακμής στο επενδυόμενο από LAMINATE δάπεδο. Στην τιμή περιλαμβάνονται η κατασκευή της ακμής στις βαθμίδες του δαπέδου ήτοι η εργασία για την προσαρμογή του LAMINATE στην ακμή της βαθμίδας, η προμήθεια και τοποθέτηση του ειδικού μεταλλικού τεμαχίου καθώς και τα απαιτούμενα μικροϋλικά. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.9.9 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Τιμή ανά τρέχον μέτρο μήκους (όψης) (μ.μ.). ΑΡΘΡΟ 8.12: ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙ) ΑΠΟ LAMINATE Περιθώρια (σοβατεπί) από LAMINATE πλάτους μέχρι 7,5 εκ. Στην τιμή μονάδας, περιλαμβάνονται: το κόστος προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, το κόστος στερέωσης (κόλλα, βίδες κ.λ.π.), η προμήθεια και τοποθέτηση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτησή τους. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.9.10 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.).

Σελ. 70 από 367 ΑΡΘΡΟ 8.13: ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙ) ΑΠΟ MDF Περιθώρια (σοβατεπί) από MDF πλάτους μέχρι 12,5 εκ οποιουδήποτε χρώματος πλήρως στερεωμένα και διαμορφωμένα στην απόληξη τους σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή μονάδας, περιλαμβάνονται: το κόστος προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, το κόστος στερέωσης (κόλλα, κ.λ.π), η προμήθεια των περιθωρίων και η τοποθέτηση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση τους. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.9.11 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.). ΑΡΘΡΟ 8.14: ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΠΕΡΛΟΜΠΕΤΟΝ Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1m 2 ) γεμίσματος δαπέδου από περλομπετόν μέσου πάχους 8 10εκ. βαρέως τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 9.12 των Τεχνικών Προδιαγραφών. ΑΡΘΡΟ 8.15: ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1m 2 ) επίστρωσης δαπέδων με τσιμεντοκονία, πάχους 3cm, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 9.13 των Τεχνικών Προδιαγραφών περί τσιμεντοκονιών. ΑΡΘΡΟ 8.16: ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1m 2 ) αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο, πάχους έως 10 mm για επιπέδωση σε υπάρχοντα ή καινούργια υποστρώματα εσωτερικών χώρων, με υλικό τύπου ΜΑΡΕΙ ULTRAPLAN ECO ή άλλου παρομοίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 9.14 των Τεχνικών Προδιαγραφών και τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού. ΑΡΘΡΟ 9ο ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 9.1: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην αποξήλωση παλαιών ψευδοροφών ανεξαρτήτου ύψους σύμφωνα με το άρθρο 10 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) αποξηλωθείσας ψευδοροφής.

Σελ. 71 από 367 ΑΡΘΡΟ 9.2: ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ & ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε κατασκευή νέας ψευδοροφής ή επισκευή παλαιάς ψευδοροφής ανεξαρτήτου ύψους σύμφωνα με το άρθρο 10 των Τεχνικών Προδιαγραφών (σε περίπτωση που η μία διάσταση είναι μικρότερη των δύο μέτρων (2,00m) θα γίνεται προσαύξηση τιμής κατά 30% στο υπόψη άρθρο). Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) πλήρους τοποθετημένης. ΑΡΘΡΟ 9.3: ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε κατασκευή νέας ψευδοροφής ή επισκευή παλαιάς ψευδοροφής ανεξαρτήτου ύψους σύμφωνα με το άρθρο 10 των Τεχνικών Προδιαγραφών (σε περίπτωση που η μία διάσταση είναι μικρότερη των δύο μέτρων (2,00m) θα γίνεται προσαύξηση τιμής κατά 30% στο υπόψη άρθρο). Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) πλήρους τοποθετημένης. ΑΡΘΡΟ 9.4: ΚΟΥΤΕΛΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε κατασκευή κούτελων ψευδοροφών ή επισκευή παλαιών ανεξαρτήτου ύψους σύμφωνα με το άρθρο 10 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.) πλήρους τοποθετημένης. ΑΡΘΡΟ 10ο ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 10.1: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ (ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ) Οι χώροι στους οποίους χρήζει επαναχρωματισμός θα βαφούν με πλαστικό χρώμα χωρίς σπατουλάρισμα σύμφωνα με το άρθρο 11 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Όλες οι επιφάνειες βάφονται με δύο τουλάχιστον στρώσεις πλαστικού οικολογικού χρώματος κανονικής αραίωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή του υλικού, αποχρώσεως της επιλογής της Επίβλεψης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση των απαιτούμενων υλικών, η εργασία και η κατασκευή των χρωματισμών, οι δοκιμαστικές βαφές για την έγκριση των χρωμάτων από την Εταιρεία, τα απαιτούμενα ικριώματα, εργαλεία, καθώς και κάθε δαπάνη σχετική και απαραίτητη με την έντεχνη κατασκευή των χρωματισμών. Η τιμή μονάδας ισχύει για πλαστικούς χρωματισμούς τοίχων ή οροφών, εσωτερικών ή εξωτερικών σε οποιοδήποτε ύψος. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα πραγματικά χρωματισθείσας επιφάνειας, αφαιρουμένων της πάσης φύσης ανοιγμάτων, κουφωμάτων κ.λ.π. σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Σελ. 72 από 367 ΑΡΘΡΟ 10.2: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΙ Οι σπατουλαριστοί πλαστικοί χρωματισμοί επί επιχρισμάτων ή γυψότοιχων, θα εκτελεσθούν ως εξής σύμφωνα με το άρθρο 11 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η τελική επεξεργασία του υποστρώματος θα γίνει με λεπτό γυαλόχαρτο και πρέπει να είναι τέλεια. Στο υπόστρωμα αυτό διαστρώνονται προσεκτικά με ρολό οι τελικές στρώσεις του πλαστικού άριστης ποιότητας της έγκρισης της Υπηρεσίας οικολογικό τύπου Neopal της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή παρόμοιου. Οι στρώσεις αυτές θα είναι τουλάχιστον δύο και με παρέλευση χρόνου εφαρμογής μεταξύ τους 24 ώρες. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) πραγματικά χρωματισθείσης επιφάνειας (αφαιρουμένων δηλαδή των πάσης φύσης ανοιγμάτων, κουφωμάτων κλπ.) σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση των απαιτούμενων υλικών, η εργασία και η κατασκευή των χρωματισμών, οι δοκιμαστικές βαφές για την έγκριση των χρωμάτων από την Εταιρεία, τα απαιτούμενα ικριώματα, εργαλεία, καθώς και κάθε δαπάνη σχετική και απαραίτητη με την έντεχνη κατασκευή των χρωματισμών. Η τιμή μονάδας ισχύει για πλαστικούς χρωματισμούς τοίχων ή οροφών, εσωτερικών ή εξωτερικών σε οποιοδήποτε ύψος. ΑΡΘΡΟ 10.3: ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Τα υπάρχοντα ξύλινα κουφώματα (εσωτερικές θύρες και παράθυρα μη περιλαμβανομένων των εξωτερικών ρολών ερμάρια κ.λ.π.) θα ελαιοχρωματισθούν (φρεσκάρισμα). Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με το άρθρο 11 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Στην συνέχεια θα περαστούν με ένα χέρι βελατούρα και ένα χέρι ριπολίνη. Ο χρωματισμός μπορεί να είναι στιλπνός ή ματ κατόπιν οδηγιών της επίβλεψης της παροχής υπηρεσιών. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικό μέτρο (m 2 ). Για λοιπές ξύλινες επιφάνειες η πραγματική ελαιοχρωματισμένη επιφάνεια. ΑΡΘΡΟ 10.4: ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλυτού. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με το άρθρο 11 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μια στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) χρωματισθείσας επιφάνειας. ΑΡΘΡΟ 11ο ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 11.1: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΩΝ

Σελ. 73 από 367 Τα άρθρο αυτό την αποξήλωση παλαιών στεγανωτικών μεμβρανών και καθαρισμό των επιφανειών των δωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 1 και το άρθρο 12 παρ. 12.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα αποξηλωμένης επιφανείας. ΑΡΘΡΟ 11.2: ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ Επάλειψη με υγρό ασφαλτικό βερνίκι σύμφωνα με το άρθρο 12 ο παρ.12.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) επιφανείας. ΑΡΘΡΟ 11.3: ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ - ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Για την τοποθέτηση εξαεριστικής μεμβράνης όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 12 των Τεχνικών Προδιαγραφών παρ. 12.3. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα επιφανείας. ΑΡΘΡΟ 11.4: ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Για την τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 12 των Τεχνικών Προδιαγραφών παρ. 12.4. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) επιφανείας. ΑΡΘΡΟ 11.5: ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΩΣΗΣ Για την τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων εξαερισμού σύμφωνα με το άρθρο 12 ο παρ. 12.5. των Τεχνικών Προδιαγραφών (1τεμ./50m 2 επιφανείας μόνωσης). Η επιμέτρηση θα γίνει σε τεμάχια τοποθετημένα. ΑΡΘΡΟ 11.6: ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Για ένα μέτρο μήκους (1m) πλήρους σφράγισης αρμών πλάτους έως 40mm και ελάχιστου βάθους 7mm, (χωρίς επικάλυψη με αρμοκάλυπτρο), οιονδήποτε δομικών στοιχείων με ελαστομερές υλικό σφράγισης αρμών 2 συστατικών, τύπου ESHA THIOSEAL ή παρόμοιο με κατανάλωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού και τις οδηγίες του προμηθευτή. Κατ αρχάς εντός των αρμών θα τοποθετηθεί ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με το πλάτος του αρμού ή κατ ελάχιστον 7mm και κατόπιν οι αρμοί θα σφραγισθούν με υλικό τύπου ΕSHΑ THIOSEAL ή παρόμοιου.

Σελ. 74 από 367 ΑΡΘΡΟ 12ο ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 12.1: ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου χαλκοσωλήνα, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, που θα μετράται κατά τον άξονα και μέχρι της συνάντησης των αξόνων κατά τις διακλαδώσεις, με όλα τα εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια, τα μικροϋλικά, τα στηρίγματα κ.λ.π., την εργασία για την διαμόρφωση, τοποθέτηση, διάνοιξη οπών και αυλάκων και στήριξη στους τοίχους, δάπεδα κ.λ.π., την επαναφορά των δομικών στοιχείων στην προηγούμενη κατάστασή τους και τις δοκιμές πίεσης και λειτουργίας, όπως όλα τα παραπάνω αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. 1. Για σωλήνα Φ15x1,0 χιλ. 2. Για σωλήνα Φ18x1,0 χιλ. (DN 15) 3. Για σωλήνα Φ22x1,0 χιλ. (DN 20) ΑΡΘΡΟ 12.2: ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο των εργασιών και πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου επενδεδυμένου χαλκοσωλήνα, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, που θα μετράται κατά τον άξονα και μέχρι της συνάντησης των αξόνων κατά τις διακλαδώσεις, με όλα τα εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια, τα μικροϋλικά, τα στηρίγματα κ.λ.π., την εργασία για την διαμόρφωση, τοποθέτηση, διάνοιξη οπών και αυλάκων και στήριξη στους τοίχους, δάπεδα κ.λ.π., την επαναφορά των δομικών στοιχείων στην προηγούμενη κατάστασή τους και τις δοκιμές πίεσης και λειτουργίας, όπως όλα τα παραπάνω αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. 1. Για σωλήνα Φ15x1,0 χιλ. 2. Για σωλήνα Φ18x1,0 χιλ. (DN 15) 3. Για σωλήνα Φ22x1,0 χιλ. (DN 20) ΑΡΘΡΟ 12.3: ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου μήκους (1 μ.μ.) γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα, DIN 2440), που θα μετράται κατά τον άξονα του σωλήνα και μέχρι της

Σελ. 75 από 367 συνάντησης των αξόνων κατά τις διακλαδώσεις, τοποθετημένος πλήρως σε δίκτυο σωληνώσεων με όλα τα εξαρτήματα και τα ειδικά τεμάχια (μούφες, ζεύγη φλαντζών, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταυ κλπ) από μαλακτοποιημένο χυτοσίδηρο, με ενισχυμένα χείλη (κορδονάτα), τα υλικά, τα μικροϋλικά, τα στηρίγματα κλπ, την εργασία για την διαμόρφωση, τοποθέτηση, διάνοιξη οιωνδήποτε οπών και αυλάκων και στήριξή τους στους τοίχους, δάπεδα κλπ., (ήτοι την εργασία πλήρους εγκατάστασης), την πλήρη βαφή των σωλήνων με δύο στρώσεις γραφιτούχου μίνιου και μία τρίτη στρώση επιφανειακής βαφής, την επαναφορά των δομικών στοιχείων στην προγενέστερή τους κατάσταση και τις δοκιμές πίεσης και λειτουργίας, όπως όλα τα παραπάνω αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. (Προκειμένου για σωλήνα κατάλληλου για χρήση σε δίκτυα φυσικού αερίου η τιμή του παραμένει η ίδια). Για ένα μέτρο μήκους (1 μ.μ.) σωλήνα 1. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 1" 2. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 ½" 3. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 2" ΑΡΘΡΟ 12.4: ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου μήκους σωλήνα αποχέτευσης από σκληρό PVC, ενδ. τύπου NOVADUR S, για πίεση λειτουργίας 6 ατμοσφαιρών, σύνδεση με άλλους σωλήνες με εξαρτήματα ή συγκόλληση, στήριξη στα οικοδομικά στοιχεία του κτηρίου, εργασία εκσκαφής, διάνοιξης οπών κλπ, την επαναφορά των δομικών στοιχείων στην προγενέστερή τους κατάσταση κλπ., σύμφωνα με τις Τ.Π. με όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση. 1. Για σωλήνα DN 32 χιλ. 2. Για σωλήνα DN 40 χιλ. 3. Για σωλήνα DN 50 χιλ. 4. Για σωλήνα DN 63 χιλ. 5. Για σωλήνα DN 100 χιλ.

Σελ. 76 από 367 ΑΡΘΡΟ 12.5: ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση στο δίκτυο σωληνώσεων ενός συλλέκτη ύδρευσης, ορειχάλκινος 3/4" ή 1", μετά πωμάτων άκρων, εξαεριστικού, σφαιρικών βανών κυκλωμάτων ανά κύκλωμα εισόδου ή εξόδου, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στήριξης και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε κανονική λειτουργία. Για ένα τεμάχιο (1 τεμ.): ΑΡΘΡΟ 12.6: ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (BALL VALVE) ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΒΙΔΩΤΟΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση στο δίκτυο σωληνώσεων ενός σφαιρικού διακόπτη (BALL VALVE) με σπείρωμα, κατά τα λοιπά χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στήριξης και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε κανονική λειτουργία. Για ένα τεμάχιο (1 τεμ.): 1. Διαμέτρου Φ 1/2" 2. Διαμέτρου Φ 3/4" 3. Διαμέτρου Φ 1" 4. Διαμέτρου Φ 1½" 5. Διαμέτρου Φ 2" ΑΡΘΡΟ 12.7: ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο των εργασιών και πλήρη εγκατάσταση στο δίκτυο σωληνώσεων ενός διακόπτη, κατά τα λοιπά όπως στο προηγούμενο άρθρο, που θα είναι όμως εφοδιασμένος με φλάντζες και στις δύο πλευρές του που θα βιδώνουν στις αντίστοιχες φλάντζες των σωληνώσεων, δηλαδή προμήθεια του διακόπτη μετά των φλαντζών, των κοχλιών, παρεμβυσμάτων, υλικών σύνδεσης, στερέωσης και στήριξης, με χερούλι με μηχανική λαβή ενεργοποίησης και οδόντες σταθεροποίησης, πίεσης λειτουργίας 16 ατμ. βαρέως τύπου, των μικροϋλικών και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε κανονική λειτουργία, σύμφ. με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης.

Σελ. 77 από 367 Για ένα τεμάχιο (1 τεμ.): 1. Διαμέτρου Φ 2" 2. Διαμέτρου Φ 2 1/2" ΑΡΘΡΟ 12.8: ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΕ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΒΗΣ «ΚΑΜΠΑΝΑ» ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ Ή ΓΩΝΙΑΚΟΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο των εργασιών και πλήρη εγκατάσταση με κοχλίωση, ενός διακόπτη ορειχάλκινου, με επιχρωμιωμένο κάλυμμα λαβής «καμπάνα», ευθύγραμμου ή γωνιακού, επιχρωμιωμένου, πίεσης λειτουργίας PN10, με τα υλικά, μικροϋλικά και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε κανονική λειτουργία σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. Για διακόπτη Φ 1/2" ΑΡΘΡΟ 12.9: ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο των εργασιών και πλήρη εγκατάσταση δια κοχλιώσεως ενός κρουνού ορειχάλκινου, επιχρωμιωμένου, με τα υλικά, μικροϋλικά και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. 1. Για κρουνό Φ 1/2" 2. Για κρουνό Φ 3/4" ΑΡΘΡΟ 12.10: ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο των εργασιών και πλήρη εγκατάσταση ενός νιπτήρα από υαλώδη πορσελάνη, χρώματος λευκού, με βαλβίδα Φ 1 ¼ (επιχρωμιωμένη), σιφώνι (παγίδα) ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο, με τα υλικά, μικροϋλικά και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. Ο νιπτήρας θα εγκριθεί προηγουμένως από την Επίβλεψη και θα έχει διαστάσεις περίπου 42 x 56 εκατοστά. Για ένα τεμάχιο (1 τεμ.)

Σελ. 78 από 367 ΑΡΘΡΟ 12.11: ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο των εργασιών και πλήρη εγκατάσταση μιας μπαταρίας κρύου-ζεστού νερού, διαμέτρου Φ 1/2, ορειχάλκινης, επιχρωμιωμένης, με το ελαστικό πώμα της βαλβίδας εκκένωσης και την αλυσίδα, τα υλικά μικροϋλικά και την εργασία για την εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. Η μπαταρία θα εγκριθεί προηγουμένως από την Επίβλεψη. Για ένα τεμάχιο (1 τεμ.) ΑΡΘΡΟ 12.12: ΕΤΑΖΕΡΑ ΝΙΠΤΗΡΑ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο των εργασιών και πλήρη εγκατάσταση μίας εταζέρας νιπτήρα από υαλώδη πορσελάνη λευκού χρώματος, ή ματ γυαλί, μήκους 60 εκ. περίπου, με τα στηρίγματα, τα υλικά μικροϋλικά και την εργασία για την εγκατάστασή της. Για ένα τεμάχιο (1 τεμ.) ΑΡΘΡΟ 12.13: ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΝΙΠΤΗΡΑ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο των εργασιών και πλήρη εγκατάσταση ενός καθρέπτη νιπτήρα, διατάσεων 42 x 60 εκ. περίπου, από κρύσταλλο πάχους 4 χιλ., μπιζουτέ, με τα απαραίτητα στηρίγματα, τα υλικά μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησής του. Για ένα τεμάχιο (1 τεμ.) ΑΡΘΡΟ 12.14: ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ, ΕΠΙΤΟΙΧΗ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση μίας επίτοιχης σαπουνοθήκης υγρού σαπουνιού, επιχρωμιωμένης, με τα υλικά μικροϋλικά και την εργασία για την τοποθέτησή της. Η σαπουνοθήκη θα εγκριθεί προηγουμένως από την Επίβλεψη. Για ένα τεμάχιο (1 τεμ.) ΑΡΘΡΟ 12.15: ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ W.C. ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΞΟΙΚΟΝOΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός δοχείου πλύσης λεκάνης W.C., χαμηλής πίεσης, ευρωπαϊκού τύπου, από υαλώδη πορσελάνη με τον πλωτήρα, τον μηχανισμό, δύο μπουτόν λειτουργίας (ένα οικονομίας και ένα κανονικής λειτουργίας), τα στηρίγματα, τα υλικά μικροϋλικά

Σελ. 79 από 367 και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση στο δίκτυο και παράδοσή του σε κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. Το δοχείο θα είναι της έγκρισης της Επίβλεψης. Για ένα τεμάχιο (1 τεμ.) ΑΡΘΡΟ 12.16: ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ, ΕΠΙΤΟΙΧΗ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση μιας χαρτοθήκης μεταλλικής επιχρωμιωμένης, επίτοιχης, διαστάσεων 15 x 15 εκ. με σταθερό άξονα ενός ελευθέρου άκρου ή αφαιρετό περιστροφικό άξονα, στον οποίο τοποθετείται ο κύλινδρος (ρολό) του χαρτιού υγείας, με τα υλικά μικροϋλικά και την εργασία για την τοποθέτησή της, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. Για ένα τεμάχιο (1 τεμ.) ΑΡΘΡΟ 12.17: ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΜΕ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ10/12 Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο των εργασιών όλων των υλικών και μικροϋλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση μίας πλήρους σύνδεσης υποδοχέα με σωλήνα νερού, κρύου ή ζεστού, με χαλκοσωλήνα Φ10/12, δύο ρακόρ ορειχάλκινα, ελαστικό παρέμβυσμα στεγανότητας και την εργασία για τη σύνδεση. ΑΡΘΡΟ 12.18: ΛΕΚΑΝΗ W.C. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο των εργασιών και πλήρη εγκατάσταση μίας λεκάνης W.C. ευρωπαϊκού τύπου, από υαλώδη πορσελάνη χαμηλής πιέσεως, χρώματος λευκού, με κάθισμα και κάλυμμα λεκάνης από λευκό πλαστικό βαρέως τύπου, τα υλικά μικροϋλικά και την εργασία για την εγκατάστασή της, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. Η λεκάνη και όλα τα σχετικά με αυτή θα είναι της έγκρισης της Επίβλεψης. Για ένα τεμάχιο (1 τεμ.) ΑΡΘΡΟ 12.19: ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο των εργασιών και πλήρη εγκατάσταση ενός νεροχύτη, με μία ή δύο λεκάνες και ένα ή δύο τραπέζια, πλάτους 0,60 μ., από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8, πάχους τουλάχιστον 1χιλ., πλήρους με παγίδες λιποσυλλέκτες από πλαστικό, σιφόνι, βαλβίδες απορροής με αφαιρετή ανοξείδωτη εσχάρα αποθέσεως σκευών, τα απαιτούμενα υλικά μικροϋλικά και την εργασία για την εγκατάστασή του και την σύνδεσή του με το δίκτυο αποχέτευσης, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. Ο νεροχύτης και όλα τα σχετικά με αυτόν θα είναι της έγκρισης της Επίβλεψης. Για ένα τεμάχιο (1 τεμ.)

Σελ. 80 από 367 1. Μονός 2. Διπλός ΑΡΘΡΟ 12.20: ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ΝΕΡΟΧΥΤΗ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο των εργασιών και πλήρη εγκατάσταση ενός αναμικτήρα νεροχύτη (μπαταρία), διαμέτρου Φ1/2", ορειχάλκινου, επιχρωμιωμένου, με κινητό λαιμό για χρήση σε δύο λεκάνες, με αποσπώμενη κεφαλή εκτοξευτήρα, τύπου καταιωνιτήρα ντους, εφοδιασμένη με σύνδεση - προέκταση από εύκαμπτο σωλήνα (τηλέφωνο) της έγκρισης της Επίβλεψης, με τα απαιτούμενα υλικά μικροϋλικά και την εργασία για την τοποθέτηση κα τη σύνδεσή του με το δίκτυο ύδρευσης, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. Για ένα τεμάχιο (1 τεμ.) ΑΡΘΡΟ 12.21: ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο των εργασιών και πλήρη εγκατάσταση ενός πώματος (τάπας) καθαρισμού από σκληρό PVC ή ορειχάλκινο διαφόρων διαστάσεων για σωληνώσεις αποχέτευσης, τα υλικά μικροϋλικά και την εργασία συγκόλλησης, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. 1. Για ένα τεμάχιο (1 τεμ.), PVC επίτοιχου σωλήνα 2. Για ένα τεμάχιο (1 τεμ.), ορειχάλκινο ενδοδαπέδιου σωλήνα ΑΡΘΡΟ 12.22: ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός πλαστικού σιφονιού δαπέδου, με την εσχάρα του, επιχρωμιωμένη, τα υλικά μικροϋλικά και την εργασία για την σύνδεσή του με το δίκτυο αποχέτευσης, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. Για ένα τεμάχιο (1 τεμ.) ΑΡΘΡΟ 12.23: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 40 ΛΙΤΡΩΝ Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας θα είναι εγκεκριμένος από το αρμόδιο Υπουργείο, παταριού ή οριζόντιου ή κατακόρυφου τύπου, κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ, για θερμοκρασίες νερού 90 ο C, από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα ST 1203 πάχους 4mm και εσωτερικής επικάλυψης με υαλόκραμα πάχους 2mm τουλάχιστον, με μόνωση από μη υγροσκοπικό υλικό

Σελ. 81 από 367 (πολυουρεθάνη) πάχους τουλάχιστον 5cm και εξωτερικό μεταλλικό μανδύα από ST 1203 βαμμένο με λευκό ακρυλικό χρώμα, θα φέρει δε ως εξοπλισμό καθοδική προστασία με ράβδο από μαγνήσιο, αντικαθιστάμενη, αυτόματη βαλβίδα ασφαλείας, διπλής ενέργειας εμβαπτιζόμενη ανοξείδωτη ηλεκτρική αντίσταση 4 Kw, αυτόματο θερμοστάτη μεγάλης ακρίβειας με εμβαπτιζόμενο στέλεχος, ηλεκτρική θερμική ασφάλεια, βαλβίδα αντεπιστροφής, θερμόμετρο νερού, επαγωγική λυχνία λειτουργίας. Για την μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση του ανωτέρου ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με όλα τα όργανα ελέγχου, αυτοματισμού και ασφάλειας, με όλα τα υλικά στερέωσης, με στιβαρές βάσεις γαλβανισμένες ηλεκτρολυτικά, την εργασία τοποθέτησης, στερέωσης κλπ., καθώς και τις συνδέσεις (εργασίες και υλικά) με τα δίκτυα νερού (θερμού ψυχρού) και ρεύματος. (Υδραυλική πίεση δοκιμής του θερμοσίφωνα 20 atm τουλάχιστον) Για ένα τεμάχιο 40 λίτρων ΑΡΘΡΟ 12.24: ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση μίας πλαστικής κεφαλής εξαερισμού, κατάλληλης για σύνδεση στο δίκτυο, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης Για ένα τεμάχιο (1 τεμ.): ΑΡΘΡΟ 12.25: ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ Χαρτοθήκη χειροπετσετών με παραλληλόγραμμο χαρτί, μεταλλική, επιχρωμιωμένη, με θήκη για χαρτιά χειρός, άνοιγμα στο κάτω μέρος και άνοιγμα στο πάνω για τροφοδοσία χαρτιού, διαστάσεων 25 x 10 cm περίπου. Για ένα τεμάχιο (1 τεμ.) ΑΡΘΡΟ 12.26: ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ, ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση μίας βαλβίδας αντεπιστροφής, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2", ορειχάλκινης, με σπείρωμα, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της ΤΠΠ-Η/Μ, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε κανονική λειτουργία. Για ένα τεμάχιο (1 τεμ.):

Σελ. 82 από 367 ΑΡΘΡΟ 12.27: ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός διπλού γάντζου, μεταλλικού, ανοξείδωτου ή ορειχάλκινου επιχρωμιωμένου, με τα μικροϋλικά και την εργασία για την τοποθέτησή του. Για ένα (1) τεμάχιο ΑΡΘΡΟ 12.28: ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη κατασκευή ενός μέτρου θερμικής μόνωσης σωλήνα θερμού ψυχρού νερού σε εσωτερική διαδρομή (συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσης παρεμβαλλόμενων εξαρτημάτων του δικτύου, όπως διακόπτες, βαλβίδες, βάνες, φίλτρα κλπ., η μόνωση των οποίων δεν χρεώνεται ξεχωριστά, αλλά περιλαμβάνεται στην τιμή της μονώσεως ανά μέτρο μήκους σωλήνωσης), ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 13 χιλ., κατά τα λοιπά χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά διαμόρφωσης, εφαρμογής, στεγανοποίησης κλπ. και την εργασία για πλήρη κατασκευή και παράδοση, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. Για ένα μέτρο μήκους σωλήνωσης (1μ.μ.) 1. Διαμέτρου μέχρι και Φ1" 2. Διαμέτρου από Φ1¼" μέχρι και Φ2" 3. Διαμέτρου από Φ2½" μέχρι και Φ3" 4. Διαμέτρου από Φ3"μέχρι και Φ6" ΑΡΘΡΟ 12.29: ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη κατασκευή ενός μέτρου θερμικής μόνωσης και στεγανοποίησης σωλήνα θερμού ψυχρού νερού σε υπαίθρια διαδρομή, η οποία όμως μόνωση θα επικαλυφθεί επιπλέον με κατάλληλο ύφασμα εμποτισμένο σε μονωτικό διάλυμα και θα περαστεί επιπρόσθετα με άλλες τρεις στρώσεις μονωτικού διαλύματος, όλα της επιλογής της Επίβλεψης και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά διαμόρφωσης, εφαρμογής, στεγανοποίησης κλπ και την εργασία για πλήρη κατασκευή και παράδοση σε απόλυτη συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης (πάχος μόνωσης 3 εκατοστά τουλάχιστον). Για ένα μέτρο μήκους σωλήνωσης (1μ.μ.) 1. Διαμέτρου από Φ1 ¼" μέχρι και Φ2"

Σελ. 83 από 367 2. Διαμέτρου από Φ2 ½" μέχρι και Φ5" ΑΡΘΡΟ 13ο ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 13.1: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Για την μετεγκατάσταση ενός υφιστάμενου φωτιστικού σώματος παντός τύπου, σε απόσταση έως 3 m από την υπάρχουσα θέση του, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας-μεταφοράς και πλήρους εγκατάστασης όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών (π.χ. καλώδιο ηλεκτρικής παροχής, κοχλίες κλπ) καθώς και πάσης φύσης εργασίας μετεγκατάστασης (π.χ. τοποθέτηση, στερέωση κλπ) και επανασύνδεσής του στο κύκλωμα φωτισμού, επεμβάσεων επί δομικών στοιχείων και πλήρης αποκατάστασής τους μετά την μετεγκατάσταση, δοκιμές και παράδοση σε κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία. Για ένα (1) τεμάχιο ΑΡΘΡΟ 13.2: ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Για την αλλαγή κυκλώματος ηλεκτρικής τροφοδοσίας φωτιστικού σημείου παντός τύπου, από υφιστάμενο κύκλωμα σε έτερο επίσης υφιστάμενο κύκλωμα, πάσης φύσης εργασίας αλλαγής κυκλώματος (π.χ. εξάρμοση ή αρμογή φωτιστικού), όλων των απαραίτητων υλικών (καλώδιο έως 3 m, κουτιά κλπ) και μικροϋλικών καθώς και εργασία αποσύνδεσης και επανασύνδεσης στο κύκλωμα φωτισμού, επεμβάσεων επί δομικών στοιχείων και πλήρης αποκατάστασής τους μετά την μετεγκατάσταση, δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία. Για ένα (1) τεμάχιο ΑΡΘΡΟ 13.3: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 4x18 W ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός (1) φωτιστικού σώματος φθορισμού, διπλής παραβολικότητας, ηλεκτρονικής έναυσης, με 4 λαμπτήρες τύπου TL-D 18W ή 2x36W, ψευδοροφής ή οροφής, απόδοσης τουλάχιστον 55 lm/w, κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα πάχους 0,7 mm, βαμμένο ηλεκτροστατικά, με ενσωματωμένα τα όργανα έναυσης λειτουργίας, περσίδα η οποία θα στερεώνεται με ειδικά ελατήρια με clips και ανταυγαστήρες σχήματος V οι οποίοι θα καλύπτουν και τα όργανα του φωτιστικού. Οι κώνοι "V", τα δύο πλευρικά και οι ενδιάμεσες λάμες θα είναι κατασκευασμένες από καθαρό αλουμίνιο καθρέπτη 99.85%, κώνου V, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών, μικροϋλικών και εργασιών (όπως: τοποθέτηση, στερέωση, σύνδεση, επέμβαση σε δομικά στοιχεία και επιμελής αποκατάσταση, δοκιμές, κλπ), για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Σελ. 84 από 367 Για ένα (1) τεμάχιο ΑΡΘΡΟ 13.4: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ PL Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός (1) φωτιστικού σώματος τύπου PL, ηλεκτρονικής έναυσης, με 2 λαμπτήρες τύπου PL 18 ή 26W ενεργειακής κλάσης Α, κατάλληλο για ψευδοροφή, κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα, βαμμένο ηλεκτροστατικά, με ενσωματωμένα τα όργανα λειτουργίας και ανταυγαστήρα από καθαρό αλουμίνιο καθρέπτη, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών, μικροϋλικών και εργασιών (όπως: τοποθέτηση, στερέωση, σύνδεση, επέμβαση σε δομικά στοιχεία και επιμελής αποκατάσταση, δοκιμές, κλπ), για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Για ένα (1) τεμάχιο ΑΡΘΡΟ 13.5: ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΚΟ, ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ Ή ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός ρευματοδότη σούκο 16 Α, 250 V, μονού, οποιασδήποτε απόχρωσης, επίτοιχου ή εντοιχισμένου, της έγκρισης της Επίβλεψης, διπολικός με γείωση, βαρέως τύπου, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάσταση και σύνδεσης του ρευματοδότη με το κύκλωμα ηλεκτρικής τροφοδοσίας, καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό, εργασία και δοκιμή για παράδοση σε πλήρως ικανοποιητική κατάσταση. Για ένα (1) τεμάχιο ΑΡΘΡΟ 13.6: ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός ρευματοδότη σούκο 16 Α, 250 V, μονού, οποιασδήποτε απόχρωσης, κατάλληλου για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι, της έγκρισης της Επίβλεψης, διπολικός με γείωση, βαρέως τύπου, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάσταση και σύνδεσης του ρευματοδότη με το κύκλωμα ηλεκτρικής τροφοδοσίας, καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό, εργασία και δοκιμή για παράδοση σε πλήρη ικανοποιητική κατάσταση. Για ένα (1) τεμάχιο ΑΡΘΡΟ 13.7: ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου μήκους καναλιού διανομής, διαστάσεων 32 x 12,50 (mm), χρώματος της έγκρισης της Επίβλεψης, από PVC άριστης ποιότητας, με πάσης φύσης ειδικό

Σελ. 85 από 367 εξάρτημα (π.χ. αλλαγής διεύθυνσης, διακλάδωσης κλπ), με ακραία καλύμματα, με όλα τα εξαρτήματα που θα καθιστούν δυνατή την τοποθέτηση διακοπτικού υλικού, ρευματοδοτών κλπ. Δηλαδή για την προμήθεια καναλιού όπως παραπάνω περιγράφεται, την μεταφορά, την εγκατάσταση και όλα τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης και παράδοση σε πλήρως ικανοποιητική κατάσταση. Για ένα (1) μέτρο ΑΡΘΡΟ 13.8: ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου μήκους καναλιού διανομής, διαστάσεων 105 x 50 (mm), χρώματος της έγκρισης της Επίβλεψης, από PVC άριστης ποιότητας, με πάσης φύσης ειδικό εξάρτημα (π.χ. αλλαγής διεύθυνσης, διακλάδωσης κλπ), με ακραία καλύμματα, με προσαρμόσιμα διαχωριστικά ισχυρών ασθενών ρευμάτων, με όλα τα εξαρτήματα που θα καθιστούν δυνατή την τοποθέτηση διακοπτικού υλικού-ρευματοδοτώνρευματοδοτών ηλεκτρονικών υπολογιστών-ρευματοδοτών τηλεφώνων κλπ. Δηλαδή για την προμήθεια καναλιού όπως παραπάνω περιγράφεται, την μεταφορά, την εγκατάσταση και όλα τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης και παράδοση σε πλήρως ικανοποιητική κατάσταση. Για ένα (1) μέτρο ΑΡΘΡΟ 13.9: ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου μήκους οβάλ καναλιού δαπέδου, διαστάσεων περίπου 50x12 mm, χρώματος της έγκρισης της Επίβλεψης, από PVC άριστης ποιότητας, καθώς και πάσης φύσης ειδικό εξάρτημα. Δηλαδή για την προμήθεια καναλιού όπως παραπάνω περιγράφεται, την μεταφορά, την εγκατάσταση και όλα τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης και παράδοση σε πλήρως ικανοποιητική κατάσταση. Για ένα (1) μέτρο ΑΡΘΡΟ 13.10: ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΣ Ή ΜΠΟΥΤΟΝ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός μονού διακόπτη φωτισμού ή μπουτόν, 10Α/250V, χωνευτός ή επίτοιχος ή μέσα σε κανάλι πλαστικό, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας σύνδεσης με το κύκλωμα φωτισμού καθώς και όλων των απαραίτητων υλικών-μικροϋλικών-εργασιών (όπως: τοποθέτηση, στερέωση, σύνδεση, επέμβαση σε δομικά στοιχεία και επιμελής αποκατάσταση, δοκιμές, κλπ), για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Για ένα (1) τεμάχιο

Σελ. 86 από 367 ΑΡΘΡΟ 13.11: ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΟΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός διακόπτη φωτισμού, διπλού, 10Α/250V, χωνευτός ή επίτοιχος ή μέσα σε κανάλι πλαστικό, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας σύνδεσης με το κύκλωμα φωτισμού καθώς και όλων των απαραίτητων υλικών-μικροϋλικών-εργασιών (όπως: τοποθέτηση, στερέωση, σύνδεση, επέμβαση σε δομικά στοιχεία και επιμελής αποκατάσταση, δοκιμές, κλπ), για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Για ένα (1) τεμάχιο ΑΡΘΡΟ 13.12: ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός αλέ-ρετούρ διακόπτη φωτισμού, ακραίου ή ενδιάμεσου, 10Α/250V, χωνευτός ή επίτοιχος ή μέσα σε κανάλι πλαστικό, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας σύνδεσης με το κύκλωμα φωτισμού καθώς και όλων των απαραίτητων υλικώνμικροϋλικών-εργασιών (όπως: τοποθέτηση, στερέωση, σύνδεση, επέμβαση σε δομικά στοιχεία και επιμελής αποκατάσταση, δοκιμές, κλπ), για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Για ένα (1) τεμάχιο ΑΡΘΡΟ 13.13: ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου μήκους πλαστικού σωλήνα, ευθύγραμμου ή σπιράλ, βαρέως τύπου (κατά ΕΛΟΤ 798.1,799 με μεγάλη αντοχή σε θραύση με πίεση ή κρούση), επίτοιχου ή εντοιχισμένου, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης, ενδεικτικού τύπου Κουβίδη CONDUR, άκαυστο, με πάσης φύσης ειδικό εξάρτημα (π.χ. αλλαγής διεύθυνσης, διακλάδωσης, προέκτασης κλπ), με κουτιά διακλάδωσης και διακλαδωτήρες, καθώς και κάθε υλικό-μικροϋλικό και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση της σωλήνωσης σε πλήρως ικανοποιητική κατάσταση. Για ένα (1) μέτρο μήκους 1. Διαμέτρου Φ 16 mm 2. Διαμέτρου Φ 23 mm 3. Διαμέτρου Φ 29 mm

Σελ. 87 από 367 ΑΡΘΡΟ 13.14: ΑΓΩΓΟΣ ΤΥΠΟΥ Η05VV U Ή Η05VV R (ΝΥΜ) Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου μήκους καλωδίου τύπου Η05VV U ή Η05VV R (ΝΥΜ), τάσεως λειτουργίας 500 V, επίτοιχο ή εντοιχισμένο ή εντός μεταλλικής σχάρας ή εντός πλαστικού καναλιού διανομής, με κουτιά διακλαδώσεως και διακλαδωτήρες, με τα υλικάμικροϋλικά στήριξης ή ανάρτησής του, επέμβασης σε δομικά στοιχεία (π.χ. διάνοιξη αυλάκων, οπών κλπ) και επιμελής αποκατάσταση, μικροϋλικά, εγκαταστάσεως, διαμορφώσεως και σύνδεσης των άκρων, δοκιμής μόνωσης, με την εργασία πλήρους εγκατάστασης και παράδοση σε πλήρως ικανοποιητική κατάσταση. Για ένα (1) μέτρο 1. Κατηγορία 2G1,5 2. Κατηγορία 3G1,5 3. Κατηγορία 3G2,5 4. Κατηγορία 5G2,5 5. Κατηγορία 3G4 6. Κατηγορία 3G6 7. Κατηγορία 5G6 8. Κατηγορία 5G10 9. Κατηγορία 5G16 ΑΡΘΡΟ 13.15: ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου μήκους σχάρας καλωδίων, διάτρητης, χωρίς καπάκι, γαλβανισμένης, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης, με πάσης φύσης ειδικό εξάρτημα (π.χ. αλλαγής διεύθυνσης, διακλάδωσης, προέκτασης, αλλαγής διάστασης κλπ), με τα υλικά έδρασης ή ανάρτησής της, καθώς και κάθε υλικόμικροϋλικό και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση της σχάρας σε πλήρως ικανοποιητική κατάσταση.

Σελ. 88 από 367 Για ένα (1) μέτρο 1. Διαστάσεων 100 x 50 (mm) 2. Διαστάσεων 200 x 50 (mm) ΑΡΘΡΟ 13.16: ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο των εργασιών της Παροχής των Υπηρεσιών και πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου μήκους σχάρας καλωδίων, διάτρητης, με αδιάτρητο καπάκι, γαλβανισμένης, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης, με πάσης φύσης ειδικό εξάρτημα (π.χ. αλλαγής διεύθυνσης, διακλάδωσης, προέκτασης, αλλαγής διάστασης κλπ), με τα υλικά έδρασης ή ανάρτησής της, καθώς και κάθε υλικό-μικροϋλικό και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση της σχάρας σε πλήρως ικανοποιητική κατάσταση. Για ένα (1) μέτρο 1. Διαστάσεων 100 x 50 (mm) 2. Διαστάσεων 200 x 50 (mm) ΑΡΘΡΟ 13.17: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Ή ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗ Για την μετεγκατάσταση ενός διακόπτη ή ενός ρευματοδότη οποιουδήποτε είδους, σε απόσταση έως 5 m από την υπάρχουσα θέση του, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας-μεταφοράς και πλήρους εγκατάστασης όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών (π.χ. καλώδιο σύνδεσης, κοχλίες κλπ) καθώς και πάσης φύσης εργασίας μετεγκατάστασης (π.χ. τοποθέτηση, στερέωση κλπ) κι επανασύνδεσής του με το υφιστάμενο δίκτυο, επεμβάσεων επί δομικών στοιχείων και πλήρους αποκατάστασής τους μετά την μετεγκατάσταση και παράδοση σε κανονική λειτουργία. Για ένα (1) τεμάχιο ΑΡΘΡΟ 13.18: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ Για την μεταφορά πλαστικού καναλιού από ένα σημείο σε άλλο. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά, μικροϋλικά και η εργασία της προσεκτικής αποξήλωσης και της επανατοποθέτησης στο νέο σημείο για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Για ένα (1) μέτρο

Σελ. 89 από 367 ΑΡΘΡΟ 13.19: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο των εργασιών και πλήρη εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού πίνακα 3 σειρών, 72 στοιχείων, εντοιχισμένου ή επίτοιχου, εσωτερικής τοποθέτησης, μεταλλοπλαστικού ή μεταλλικού, στεγανότητας ΙΡ31 ή ΙΡ43, ηλεκτροστατικά βαμμένου, με ράγες για υλικό πίνακα, μπάρες ουδετέρου και γείωσης, οδηγούς διέλευσης καλωδίων, κλεμμοσειρά σύνδεσης των γραμμών (φάσεις, ουδέτερο και γείωση), εσωτερική συρμάτωση, καθώς και πάσης φύσης υλικό ή εξάρτημα απαιτείται για την προστασία, εντολή και διαχείριση ενέργειας καθώς και για τη σηματοδότηση τόσο εξωτερικά του όσο και εσωτερικά του (σήμανση για κάθε γραμμή και ηλεκτρολογικό διάγραμμά του σε θήκη), συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών μικροϋλικών - εργασιών (όπως: τοποθέτηση, προσαρμογή, στερέωση, σύνδεση, διακόπτες, όργανα ελέγχου και ασφάλισης, σχάρες, επέμβαση σε δομικά στοιχεία και επιμελής αποκατάσταση, δοκιμές, μετρήσεις, ρυθμίσεις, κλπ), για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις ΤΠΠ-Η/Μ της Σύμβασης. (Το ραγοδιακοπτικό υλικό του πίνακα δεν περιλαμβάνεται στην τιμή). Για ένα (1) τεμάχιο 1. Μεταλλοπλαστικός 3 Σειρών, 72 Στοιχείων 2. Μεταλλικός 3 Σειρών, 72 Στοιχείων ΑΡΘΡΟ 13.20: ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός μικροαυτόματου, κατάλληλου για εγκατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα, με τα μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης καθώς και της εργασίας για παράδοση σε κανονική λειτουργία, σύμφωνα και με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. Για ένα (1) τεμάχιο 1. Μικροαυτόματος 10 Α/Ι 2. Μικροαυτόματος 16 Α/Ι 3. Μικροαυτόματος 20 Α/Ι 4. Μικροαυτόματος 25 Α/Ι 5. Μικροαυτόματος 10 Α/ΙΙ 6. Μικροαυτόματος 16 Α/ΙΙ

Σελ. 90 από 367 7. Μικροαυτόματος 20 Α/ΙΙ 8. Μικροαυτόματος 25 Α/ΙΙ 9. Μικροαυτόματος 32 Α/ΙΙΙ ΑΡΘΡΟ 13.21: ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός διακόπτη με πλήκτρο (ραγοδιακόπτης), κατάλληλου για εγκατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα, με τα μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης καθώς και της εργασίας για παράδοση σε κανονική λειτουργία, σύμφωνα και με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. Για ένα (1) τεμάχιο 1. Ραγοδιακόπτης 25 Α/ΙΙ 2. Ραγοδιακόπτης 40 Α/ΙΙΙ 3. Ραγοδιακόπτης 63 Α/ΙΙΙ ΑΡΘΡΟ 13.22: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός αυτόματου προστατευτικού διακόπτη διαρροής, κατάλληλου για εγκατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα, με τα μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης καθώς και της εργασίας για παράδοση σε κανονική λειτουργία, σύμφωνα και με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. Για ένα (1) τεμάχιο 1. Διακόπτης μέχρι 40Α, 400V 2. Διακόπτης 50-80Α, 400V ΑΡΘΡΟ 13.23: ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση μίας ενδεικτικής λυχνίας, κατάλληλης για εγκατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα, με τα μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης καθώς και της εργασίας για παράδοση σε κανονική λειτουργία, σύμφωνα και με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης.

Σελ. 91 από 367 Για ένα (1) τεμάχιο ΑΡΘΡΟ 14ο ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 14.1: ΑΓΩΓΟΣ UTP Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός (1) μέτρου καλωδίου UTP, τεσσάρων (4) ζευγών, κατηγορίας 6, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης, για σύνδεση από την μετώπη μικτονόμησης μέχρι του σημείου λήψης (πρίζα) της τηλεφωνικής συσκευής ή του Η/Υ ή μεταξύ κατανεμητών. Η γραμμή θα τοποθετηθεί μέσα σε σωλήνα ή πλαστικό κανάλι ή πάνω σε σχάρα. Δηλαδή το καλώδιο, με τα απαιτούμενα βύσματα, την εργασία διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων στον κατανεμητή και στην πρίζα, τα υλικά, τα μικροϋλικά και την εργασία για παράδοση του καλωδίου σε κανονική λειτουργία. Για ένα (1) μέτρο ΑΡΘΡΟ 14.2: ΑΓΩΓΟΣ FTP Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός (1) μέτρου καλωδίου FTP, τεσσάρων (4) ζευγών, κατηγορίας 6, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης, για σύνδεση από την μετώπη μικτονόμησης μέχρι του σημείου λήψης (πρίζα) της τηλεφωνικής συσκευής ή του Η/Υ ή μεταξύ κατανεμητών. Η γραμμή θα τοποθετηθεί μέσα σε σωλήνα ή πλαστικό κανάλι ή πάνω σε εσχάρα. Δηλαδή το καλώδιο, με τα απαιτούμενα βύσματα, την εργασία διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων στον κατανεμητή και στην πρίζα, τα υλικά, τα μικροϋλικά και την εργασία για παράδοση του καλωδίου σε κανονική λειτουργία. Για ένα (1) μέτρο ΑΡΘΡΟ 14.3: ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός (1) μέτρου καλωδίου UTP, 25 ζευγών, κατηγορίας 5e, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης, για σύνδεση από τον κατανεμητή ή την μετώπη μικτονόμησης μέχρι του σημείου λήψης (πρίζα) της τηλεφωνικής συσκευής ή του Η/Υ ή μεταξύ κατανεμητών. Η γραμμή θα τοποθετηθεί μέσα σε σωλήνα ή σε μεταλλική σχάρα καλωδίων. Δηλαδή το καλώδιο, με τα απαιτούμενα βύσματα, την εργασία διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων στον κατανεμητή και στην πρίζα, τα υλικά, τα μικροϋλικά και την εργασία για παράδοση του καλωδίου σε κανονική λειτουργία. Για ένα (1) μέτρο

Σελ. 92 από 367 ΑΡΘΡΟ 14.4: ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ-ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΟΝΟΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός (1) ρευματοδότη τηλεφώνου-δεδομένων, μονού, τύπου RJ 45, κατηγορίας 6, εντοιχισμένος ή κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση ή σε πλαστικό κανάλι, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, με τα υλικά, μικροϋλικά και εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Για ένα (1) τεμάχιο ΑΡΘΡΟ 14.5: ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ-ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός (1) ρευματοδότη τηλεφώνου-δεδομένων, μονού, τύπου RJ 45, κατηγορίας 6, κατάλληλος για τοποθέτηση σε ενδοδαπέδια βάση, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, με τα υλικά, μικροϋλικά και εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Για ένα (1) τεμάχιο ΑΡΘΡΟ 14.6: ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ-ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΠΛΟΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός (1) ρευματοδότη τηλεφώνου-δεδομένων, διπλού, τύπου RJ 45, κατηγορίας 6, εντοιχισμένος ή κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση ή σε πλαστικό κανάλι, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, με τα υλικά, μικροϋλικά και εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Για ένα (1) τεμάχιο ΑΡΘΡΟ 15ο ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 15.1: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός (1) φωτιστικού σώματος ασφαλείας, αυτόνομου, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, με τα υλικά, μικροϋλικά και εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία (1 τεμ.). Για ένα (1) τεμάχιο

Σελ. 93 από 367 ΑΡΘΡΟ 15.2: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ Για την αντικατάσταση του πλαστικού σωλήνα πυροσβεστικής φωλιάς, ονομαστικής διαμέτρου 3/4", με νέο μήκους περίπου 20 m, συμπεριλαμβανόμενης της προμήθειας, μεταφοράς και της εργασίας αντικατάστασης, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσης μικροϋλικών, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Για ένα (1) τεμάχιο ΑΡΘΡΟ 15.3: ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο των εργασιών και πλήρη εγκατάσταση ενός φωτεινού επαναλήπτη, επίτοιχου, συμπεριλαμβανομένης της βάσης του και λυχνίας LED, συμπεριλαμβανομένης των εργασιών εγκατάστασής του σύνδεσής του με το σύστημα πυρανίχνευσης, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσης μικροϋλικών, επεμβάσεων σε δομικά στοιχεία και αποκατάστασής τους μετά την εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Για ένα (1) τεμάχιο ΑΡΘΡΟ 15.4: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΡΑΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο των εργασιών και πλήρη εγκατάσταση ενός πυρανιχνευτή ορατού καπνού, πλήρους, με την βάση του, με όλα τα απαιτούμενα υλικά, τα μικροϋλικά και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση (τοποθέτηση, στερέωση, σύνδεση με το δίκτυο πυρανίχνευσης), δοκιμές και παράδοση σε κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία. Για ένα (1) τεμάχιο ΑΡΘΡΟ 15.5: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΡΙΟΥ) Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο των εργασιών και πλήρη εγκατάσταση ενός πυρανιχνευτή θερμικού, πλήρους, με την βάση του, με όλα τα απαιτούμενα υλικά, τα μικροϋλικά και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση (τοποθέτηση, στερέωση, σύνδεση με το δίκτυο πυρανίχνευσης), δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της ΤΠΠ-Η/Μ. Για ένα (1) τεμάχιο ΑΡΘΡΟ 15.6: ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο των εργασιών και πλήρη εγκατάσταση όλων των υλικών-μικροϋλικών ενός σημείου πυρανίχνευσης (πλην πυρανιχνευτή), με μήκος καλωδίου έως 10 m, εργασίες εγκατάστασης του καλωδίου πυρανίχνευσης επίτοιχα ή εντός μεταλλικής σχάρας ή εντός πλαστικού

Σελ. 94 από 367 καναλιού, την εργασία σύνδεσης του καλωδίου εκατέρωθεν με το σύστημα πυρανίχνευσης και με πυρανιχνευτή αντίστοιχα, με όλα τα απαιτούμενα υλικά, τα μικροϋλικά και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση (τοποθέτηση, στερέωση, σύνδεση με το δίκτυο πυρανίχνευσης), επεμβάσεων επί δομικών στοιχείων και πλήρους αποκατάστασής τους μετά την εγκατάσταση, δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία. Για ένα (1) τεμάχιο ΑΡΘΡΟ 15.7: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗ Για την μετεγκατάσταση ενός υφιστάμενου πυρανιχνευτή οποιουδήποτε είδους, σε απόσταση έως 3m από την υπάρχουσα θέση του, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας-μεταφοράς και πλήρους εγκατάστασης όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών (π.χ. καλώδιο πυρανίχνευσης, κοχλίες κλπ) καθώς και πάσης φύσης εργασίας μετεγκατάστασης (π.χ. τοποθέτηση, στερέωση κλπ) και επανασύνδεσής του με το σύστημα πυρανίχνευσης, επεμβάσεων επί δομικών στοιχείων και πλήρους αποκατάστασής τους μετά την μετεγκατάσταση και παράδοση σε κανονική λειτουργία. Για ένα (1) τεμάχιο ΑΡΘΡΟ 16ο ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟ 16.1: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ Για την μετεγκατάσταση ενός υφιστάμενου θερμοστάτη οποιουδήποτε είδους, σε απόσταση έως 5 m από την υπάρχουσα θέση του, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας-μεταφοράς και πλήρους εγκατάστασης όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών (π.χ. καλώδιο σύνδεσης, κοχλίες κλπ) καθώς και πάσης φύσης εργασίας μετεγκατάστασης (π.χ. τοποθέτηση, στερέωση κλπ) και επανασύνδεσής του με το σύστημα κλιματισμού, επεμβάσεων επί δομικών στοιχείων και πλήρους αποκατάστασής τους μετά την μετεγκατάσταση και παράδοση σε κανονική λειτουργία. Για ένα (1) τεμάχιο ΑΡΘΡΟ 16.2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΣΙΔΑΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ Για την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση αντί πλάκας ψευδοροφής ορυκτών ινών (ονομαστικών διαστάσεων 60 x 60 (cm), παραδοτέας προς αποθήκευση), μιας περσίδας για απαγωγή αέρα, ενδεικτικού τύπου SIVAR RD60, με ή χωρίς προσαρμοσμένο αερόφιλτρο (60 x 60 x 1 (cm), EU2 με μεταλλικό πλαίσιο και πλέγμα συγκράτησης, στερεωμένο) και παράδοση σε πλήρως ικανοποιητική κατάσταση.

Σελ. 95 από 367 Για ένα (1) τεμάχιο 1. Περσίδα χωρίς φίλτρο 2. Περσίδα με φίλτρο ΑΡΘΡΟ 16.3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ FCU Για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, την προσκόμισή τους και την πλήρη εγκατάσταση (προσαρμογή στην ψευδοροφή, σύνδεση σε υφιστάμενο FCU) μίας διάταξης στομίου προσαγωγής αέρα (τύπου MADEL DCN-MOD 355, κυκλικής διατομής, σταθερών κωνοειδών πτερυγίων, αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένου σε RAL 7035, με πλάκα εφαρμογής στην ψευδοροφή, μονωμένο αεροκιβώτιο PLDN/AIS/355, ρυθμιστικό διάφραγμα και εύκαμπτο μονωμένο αεραγωγό) ή επιστροφής αέρα (τύπου ΠΑΒΙΚ ΕΟ40, εξωτερικών διαστάσεων 595x595mm 2, αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένου σε RAL 7035, ανοιγόμενο αρθρωτό με φιλτροθέσιο και φίλτρο ΕU3, μεταλλικό αεροκιβώτιο 595x595x350 σε mm και έναν έως τέσσερεις εύκαμπτους αεραγωγούς σύνδεσης) και συνυπολογιζομένων της εργασίας υλικών μικροϋλικών για εύκαμπτους αεραγωγούς σύνδεσης (διατομής έως Φ25 cm, ενδεικτικών τύπων ISODEC 25 για προσαγωγή και ALUDEC 45 για απαγωγή, μήκους έως 5m έκαστος), στερέωση, στεγάνωση, σύνδεση σε FCU, δοκιμές αποκαταστάσεις, δοκιμές, ρυθμίσεις κλπ. και παράδοση σε πλήρως ικανοποιητική κατάσταση. Για ένα (1) τεμάχιο ΑΡΘΡΟ 16.4: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ FCU Για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, την μεταφορά τους και την μετεγκατάσταση μίας υφιστάμενης διάταξης στομίου προσαγωγής αέρα (στόμιο με ή χωρίς πλάκα προσαρμογής στην ψευδοροφή, αεροκιβώτιο, μονωμένος εύκαμπτος αεραγωγός σύνδεσης) ή επιστροφής αέρα (στόμιο με φιλτροθέσιο και φίλτρο, αεροκιβώτιο, ένας έως τέσσερεις εύκαμπτοι αεραγωγοί σύνδεσης) μίας τοπικής κλιματιστικής μονάδας νερού, με μετάθεση της διάταξης έως 2,5 m στην ψευδοροφή ορυκτών ινών και συνυπολογιζομένων της εργασίας υλικών μικροϋλικών για προέκταση ή αντικατάσταση των εύκαμπτων αεραγωγών σύνδεσης (έως Φ25 cm), στερέωση, δοκιμές, αποκαταστάσεις, ελέγχους, ρυθμίσεις για παράδοση σε πλήρως ικανοποιητική κατάσταση. Για ένα (1) τεμάχιο: ΑΡΘΡΟ 16.5: ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σελ. 96 από 367 Ετήσια τακτική συντήρηση κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου η οποία αναλυτικά περιλαμβάνει τα εξής: α) Έλεγχο καλής λειτουργίας του μηχανήματος β) Καθάρισμα φίλτρων γ) Χημικός καθαρισμός του μηχανήματος με μη τοξικό, οικολογικό υγρό εγκεκριμένο από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Στην τιμή μονάδας, περιλαμβάνονται: το κόστος προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη, σωστή και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης εργασία. Για ένα (1) τεμάχιο: ΑΡΘΡΟ 16.6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πλήρης εγκατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης, με μήκος σωληνώσεων έως 10 μέτρα, το οποίο θα παραδοθεί στον Ανάδοχο από την Εταιρεία. Στην τιμή μονάδας, περιλαμβάνονται: το κόστος προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών (σωλήνες, βάση κλπ) και μικροϋλικών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη, σωστή και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης εργασία. Για ένα (1) τεμάχιο: ΑΡΘΡΟ 16.7: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για την πλήρη μετεγκατάσταση ενός υφιστάμενου κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου, ανεξαρτήτως μεγέθους και βάρους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης, με μήκος σωληνώσεων έως 10 μέτρα, με όλα τα απαραίτητα υλικά (σωλήνες, βάση κλπ) και μικροϋλικά, την εργασία αποξήλωσης και επανατοποθέτησης, την αποκατάσταση των δομικών στοιχείων, δοκιμή και παράδοση σε κανονική και πλήρη λειτουργία καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη, σωστή και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης εργασία. 1. Πλήρης αποξήλωση 2. Πλήρης επανατοποθέτηση ΑΡΘΡΟ 16.8: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Πλήρης αντικατάσταση εξαρτήματος κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου, το οποίο θα παραδοθεί στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία. Καθώς και πλήρης αποκατάσταση διαρροής ψυκτικού υγρού κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου.

Σελ. 97 από 367 Στην τιμή μονάδας, περιλαμβάνονται: το κόστος προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη, σωστή και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης εργασία. Εργασία ανά τεμ.: 2. Αντικατάσταση συμπιεστή 3. Αντικατάσταση ανεμιστήρα συμπυκνωτή - εξατμιστή 4. Αντικατάσταση ηλεκτρονικής πλακέτας 5. Αποκατάσταση διαρροής ψυκτικού υγρού ΑΡΘΡΟ 16.9: ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ, ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ Για την προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών, μεταφορά στον τόπο του Έργου, κατασκευή και εγκατάσταση ενός χιλιόγραμμου βάρους έτοιμου αεραγωγού ή άλλης κατασκευής λαμαρίνας (κιβώτια, στόμια αναρρόφησης νωπού αέρα ή απόρριψης κλπ), πλήρως κατασκευασμένου και εγκατεστημένου, όπως καθορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης και τυχόν σχέδια, με τις αναγκαίες διατάξεις σύνδεσης (αναδίπλωσης ή ζευγών φλαντζών κλπ), τα πάσης φύσης ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταυ, S κλπ), τους κατευθυντήρες αέρα (περσίδες), τα διαφράγματα διαχωρισμού (SPLITTERS) και ρύθμισης (DAMPERS) της ποσότητας αέρα, τα στρατζαρίσματα και τις πάσης φύσης ενισχύσεις από μορφοσίδηρο κλπ, τα στηρίγματα, τους κοχλίες ανάρτησης και σύνδεσης, τα παρεμβύσματα στεγανότητας και γενικά όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, στερέωσης, στεγανοποίησης κλπ καθώς και την εργασία για πλήρη κατασκευή, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε κανονική λειτουργία, απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. Ο αεραγωγός θα είναι θερμομονωμένος σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Για ένα χιλιόγραμμο βάρους έτοιμου θερμομονωμένου αεραγωγού (1 χλγρ.) ΑΡΘΡΟ 16.10: ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου μήκους εύκαμπτου αεραγωγού οποιασδήποτε διαμέτρου, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης, με πάσης φύσης ειδικό εξάρτημα, με τα υλικά έδρασης ή ανάρτησης, καθώς και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση του αεραγωγού σε πλήρως ικανοποιητική λειτουργία. Για ένα (1) μέτρο

Σελ. 98 από 367 1. Θερμομονωμένου αεραγωγού 2. Αμόνωτου αεραγωγού ΑΡΘΡΟ 16.11: ΣΤΟΜΙΟ ΑΕΡΑ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός στομίου προσαγωγής, επιστροφής ή απαγωγής του αέρα, ορθογωνικού, με τέσσερις το πολύ σειρές κινητών πτερυγίων και διάφραγμα ρύθμισης (ντάμπερ), χρώματος επιλογής της Επίβλεψης, κατά τα λοιπά χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, στερέωσης, στεγανοποίησης κλπ καθώς και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε κανονική λειτουργία. Για ένα (1) τεμάχιο 1. Διαστάσεων 200 x 200 mm 2. Διαστάσεων 300 x 400 mm ΑΡΘΡΟ 16.12: ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (FCU), ΔΑΠΕΔΟΥ Ή ΟΡΟΦΗΣ, ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο των εργασιών και πλήρη εγκατάσταση μιας μονάδας ανεμιστήρα στοιχείου (Fan Coil Unit), δαπέδου ή οροφής, με κέλυφος, πλήρους όπως λεπτομερώς περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για τη σύνδεση της μονάδας με το δίκτυο σωληνώσεων θερμού ψυχρού νερού και το ηλεκτρικό δίκτυο (όπως π.χ. τους εύκαμπτους σωλήνες σύνδεσης με τα δίκτυα νερού και αποχέτευσης, τις ορειχάλκινες αποφρακτικές βαλβίδες τύπου BALL-VALVE, τα ρακόρ σύνδεσης, το καλώδιο ΝΥΜ κλπ) και για τη στήριξή της στο δάπεδο ή στην οροφή, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και όργανα αυτοματισμού λειτουργίας, προστασίας, ελέγχου και χειρισμού και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση της μονάδας, μετά από δοκιμές, σε κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία και σε απόλυτη συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. Το FCU θα διαθέτει κιβώτιο για λήψη νωπού αέρα, διάφραγμα εντός του κιβωτίου και στόμιο για την λήψη του νωπού από τον εξωτερικό χώρο. (Το στόμιο θα έχει διαστάσεις ίσες με το άνοιγμα της πλευράς του FCU από όπου θα γίνεται η λήψη του νωπού). Για ένα (1) τεμάχιο 1. Παροχής 300 CFM (FCU 300)

Σελ. 99 από 367 2. Παροχής 600 CFM (FCU 600) ΑΡΘΡΟ 16.13: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (FCU) Για την μετεγκατάσταση μιας υφιστάμενης μονάδας ανεμιστήρα στοιχείου (Fan Coil Unit), δαπέδου ή οροφής, σε απόσταση έως 3 m από την υπάρχουσα θέση της, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας-μεταφοράς και πλήρους εγκατάστασης όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών (π.χ. καλώδιο ηλεκτρικής παροχής, κοχλίες, σωληνώσεις κλπ) καθώς και πάσης φύσης εργασίας μετεγκατάστασης (π.χ. τοποθέτηση, στερέωση κλπ) και επανασύνδεσής της στα δίκτυα, επεμβάσεων επί δομικών στοιχείων και πλήρης αποκατάστασής τους μετά την μετεγκατάσταση, δοκιμές και παράδοση σε κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία. Για ένα (1) τεμάχιο ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Σελ. 100 από 367 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ Σε επιφάνειες 1.1 m 2 20 1.2 m 2 20 3 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ Σε λωρίδες 4 ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΥΛΙΚΟ 1.3 m 50 1.4 m 2 30 5 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ 1.5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. C12/15 m 3 5 2. C16/20 m 3 5 3. C20/25 m 3 5 6 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΚΟΙΝΟΙ 1.6 m 2 20 7 ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.7 1. S500 kgr 40 2. Δομικό πλέγμα kgr 50 ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ 8 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ ΓΥΨΟΤΟΙΧΩΝ Ή 2.1 m 2 20 9 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 10 ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ 2.2 m 2 30 2.3 m 2 250 11 ΚΤΙΣΙΜΑΤΑ 2.4 m 2 20 12 ΚΤΙΣΙΜΑΤΑ 1m 2 2.5 τεμ. 15 13 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣΜΑ ΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΤΥΠΟΣ I 2.6 m 2 250

Σελ. 101 από 367 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 14 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΣ II 15 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΣ III 16 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ 17 ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ 18 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΕΠΙΦ. ΕΩΣ 1m2 2.7 m 2 10 2.8 m 2 10 2.9 m 2 500 2.10 m 2 100 2.11 τεμ. 50 ΕΡΜΑΡΙΑ 19 ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ 20 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ 21 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ 22 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΖΑΜΙ 23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 24 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 3.1 m 2 50 3.2 m 2 30 3.3 m 2 280 3.4 m 2 50 3.5 m 2 15 3.6 τεμ. 3 25 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 3.7 τεμ. 2 ΘΥΡΕΣ 26 ΞΥΛΙΝΕΣ ΘΥΡΕΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΕΣ 4.1 τεμ. 3 27 ΘΥΡΑ MDF ΜΕΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΚΑΣΑΣ) 28 ΘΥΡΑ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΙΚΑ ΜΕΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΚΑΣΑΣ) ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΑ MDF 4.2 τεμ. 20 4.3 τεμ. 3 29 ΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4.4 τεμ. 3 30 ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΣΑΣ 4.5 τεμ. 3

Σελ. 102 από 367 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 31 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΘΥΡΑΣ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 32 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΑΣ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 33 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΘΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΚΑΣΑΣ 34 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ "ΚΑΠΙΤΟΝΕ" ΣΕ ΘΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.6 τεμ. 3 4.7 τεμ. 3 4.8 τεμ. 15 4.9 m 2 20 35 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5.1 kgr 2000 36 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ) ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΥΠΟΥ DEXION 37 ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ DEXION 38 ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 5.2 m 2 20 5.3 m 2 20 5.4 m 80 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 39 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 6.1 m 2 20 40 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 6.2 τεμ. 10 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 41 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 7.1 m 2 50 42 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΛΩΡΙΔΑΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 15 cm 7.2 m 70 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΠΛΑΚΙΔΙΑ- ΔΑΠΕΔΑ) 43 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ-ΤΟΙΧΩΝ 8.1 m 2 350

Σελ. 103 από 367 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 8.4 m 2 70 8.5 m 2 70 44 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 8.2 m 100 (ΣΟΒΑΤΕΠΙ) 45 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ 8.3 m 2 60 ΔΑΠΕΔΟΥ 46 ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΩΣ 2 m 2 47 ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 m 2 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 48 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙ) ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 8.6 m 50 49 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 8.7 m 2 200 50 ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΤΥΠΟΥ LAMINATE 8.8 m 2 300 51 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΩΡΙΔΑΣ 8.9 m 50 ΠΛΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 25 cm ΔΑΠΕΔΟΥ LAMINATE 52 ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ 8.10 m 50 53 ΑΚΜΗ ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟ LAMINATE 8.11 m 50 54 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙ) 8.12 m 150 LAMINATE 55 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙ) ΑΠΟ 8.13 m 100 MDF 56 ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ 8.14 m 2 20 ΠΕΡΛΟΜΠΕΤΟΝ 57 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ 8.15 m 2 50 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 58 ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ 8.16 m 2 180 ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 59 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ 9.1 m 2 150 60 ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 9.2 m 2 300 61 ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ 9.3 m 2 50 62 ΚΟΥΤΕΛΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 9.4 m 50 63 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 10.1 m 2 1800 64 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΙ 65 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 66 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 10.2 m 2 300 10.3 m 2 100 10.4 m 2 100

Σελ. 104 από 367 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΩΣΕΙΣ- ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 67 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 11.1 m 2 180 ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΩΝ 68 ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 11.2 m 2 100 69 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ - 11.3 m 2 150 ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 70 ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ 11.4 m 2 150 ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝ. ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 71 ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 11.5 τεμ. 30 ΜΟΝΩΣΗΣ 72 ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 11.6 m 100 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 73 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 12.1 1. Σωλήνας Φ15x1,0 χιλ. m 5 2. Σωλήνας Φ18x1,0 χιλ. (DN m 10 15) 3. Σωλήνας Φ22x1,0 χιλ. (DN 20) m 10 74 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ 12.2 1. Σωλήνας Φ15x1,0 χιλ. m 50 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 2. Σωλήνας Φ18x1,0 χιλ. (DN 15) 3. Σωλήνας Φ22x1,0 χιλ. (DN 20) 75 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ 12.3 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 1. Σωλήνας ονομαστικής διαμέτρου Φ 1" 2. Σωλήνας ονομαστικής διαμέτρου Φ 1½" 3. Σωλήνας ονομαστικής διαμέτρου Φ 2" 76 ΣΩΛΗΝΑΣ PVC 12.4 m 25 m 5 m 5 m 5 m 5 1. Σωλήνας DN 32 χιλ. m 30 2. Σωλήνας DN 40 χιλ. m 50 3. Σωλήνας DN 50 χιλ. m 50 4. Σωλήνας DN 63 χιλ. m 30 5. Σωλήνας DN 100 χιλ. m 100

Σελ. 105 από 367 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 77 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12.5 τεμ. 3 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 78 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (BALL VALVE) 12.6 ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1. Διαμέτρου Φ 1/2" τεμ. 10 2. Διαμέτρου Φ 3/4" τεμ. 5 3. Διαμέτρου Φ 1" τεμ. 5 4. Διαμέτρου Φ 1½" τεμ. 2 5. Διαμέτρου Φ 2" τεμ. 1 79 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 12.7 1. Διαμέτρου Φ 2 τεμ. 2 2. Διαμέτρου Φ 2 ½" τεμ. 1 80 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ 1/2" 12.8 τεμ. 30 81 ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 12.9 ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ 1. Διαμέτρου Φ 1/2" τεμ. 20 2. Διαμέτρου Φ 3/4" τεμ. 3 82 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 12.10 τεμ. 4 83 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ 12.11 τεμ. 4 84 ΕΤΑΖΕΡΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΑΠΟ 12.12 τεμ. 4 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 85 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΝΙΠΤΗΡΑ 12.13 τεμ. 4 86 ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ 12.14 τεμ. 4 87 ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΥΣHΣ ΛΕΚΑΝΗΣ W.C. 12.15 τεμ. 4 88 ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ, ΕΠΙΤΟΙΧΗ 12.16 τεμ. 4 89 ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟΔΟΧΕA ΜΕ 12.17 τεμ. 10 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ10/12 90 ΛΕΚΑΝΗ W.C. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 12.18 τεμ. 4 ΤΥΠΟΥ 91 ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 12.19 1. Μονός τεμ. 3 2. Διπλός τεμ. 2 92 ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) 12.20 τεμ. 5 ΝΕΡΟΧΥΤΗ 93 ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 12.21 94 1. PVC επίτοιχου σωλήνα τεμ. 4 95 2. Ορειχάλκινο ενδοδαπέδιου σωλήνα τεμ. 2 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

Σελ. 106 από 367 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 96 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 12.22 τεμ. 4 97 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 12.23 τεμ. 3 40 ΛΙΤΡΩΝ 98 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 12.24 τεμ. 3 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 99 ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ 12.25 τεμ. 3 100 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 12.26 τεμ. 6 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 101 ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12.27 τεμ. 6 102 ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 12.28 1. Διαμέτρου μέχρι και Φ1" m 30 2. Διαμέτρου από Φ1 ¼" μέχρι m 10 και Φ2" 3. Διαμέτρου από Φ2 ½" μέχρι m 5 και Φ3" 4. Διαμέτρου από Φ3" μέχρι Φ6" m 5 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 103 ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 1. Διαμέτρου από Φ1 ¼" μέχρι και Φ2" 2. Διαμέτρου από Φ2 ½" μέχρι και Φ5" ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 12.29 m 30 m 5 104 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 105 ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 106 ΦΩΤΙΣΤ. ΣΩΜΑ 4x18 W ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ 13.1 τεμ. 100 13.2 τεμ. 100 13.3 τεμ. 60 107 ΦΩΤΙΣΤ. ΣΩΜΑ PL 13.4 τεμ. 20 108 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΚΟ, ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ Ή ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ 109 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤ. ΚΑΝΑΛΙ 110 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ 13.5 τεμ. 100 13.6 τεμ. 80 13.7 m 150 111 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ 13.8 m 250 112 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 13.9 m 200 113 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΣ Ή ΜΠΟΥΤΟΝ 13.10 τεμ. 40

Σελ. 107 από 367 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 114 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 13.11 τεμ. 40 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 115 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΛΕ- ΡΕΤΟΥΡ 116 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 13.12 τεμ. 20 13.13 1. διαμέτρου Φ 16 mm m 250 2. διαμέτρου Φ 23 mm m 250 3. διαμέτρου Φ 29 mm m 100 117 ΑΓΩΓΟΣ ΤΥΠΟΥ Η05VV U Ή Η05VV R (ΝΥΜ) 13.14 1. κατηγορία 2G1,5 m 500 2. κατηγορία 3G1,5 m 1900 3. κατηγορία 3G2,5 m 2000 4. κατηγορία 5G2,5 m 200 5. κατηγορία 3G4 m 200 6. κατηγορία 3G6 m 110 7. κατηγορία 5G6 m 40 8. κατηγορία 5G10 m 50 9. κατηγορία 5G16 m 50 118 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ 13.15 1. διαστάσεων 100 x 50 m 30 2. διαστάσεων 200 x 50 m 5 119 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 13.16 1. διαστάσεων 100 x 50 m 15 3. διαστάσεων 200 x 50 m 5 120 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Ή ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗ 13.17 m 80 121 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 13.18 m 16 122 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 13.19 1. Μεταλλοπλαστικός 3 Σειρών, 72 Στοιχείων 2. Μεταλλικός 3 Σειρών, 72 Στοιχείων τεμ. 3 τεμ. 1

Σελ. 108 από 367 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 123 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 13.20 1. Μικροαυτόματος 10 Α/Ι τεμ. 10 2. Μικροαυτόματος 16 Α/Ι τεμ. 10 3. Μικροαυτόματος 20 Α/Ι τεμ. 5 4. Μικροαυτόματος 25 Α/Ι τεμ. 6 5. Μικροαυτόματος 10 Α/ΙΙ τεμ. 5 6. Μικροαυτόματος 16 Α/ΙΙ τεμ. 5 7. Μικροαυτόματος 20 Α/ΙΙ τεμ. 5 8. Μικροαυτόματος 25 Α/ΙΙ τεμ. 5 9. Μικροαυτόματος 32 Α/ΙΙΙ τεμ. 3 124 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 13.21 1. Ραγοδιακόπτης 25 Α/ΙΙ τεμ. 5 2. Ραγοδιακόπτης 40 Α/ΙΙΙ τεμ. 3 3. Ραγοδιακόπτης 63 Α/ΙΙΙ τεμ. 1 125 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 13.22 ΔΙΑΡΡΟΗΣ 1. Διακόπτης διαρροής μέχρι 40 τεμ. 3 Α, 400 V 2. Διακόπτης διαρροής 50-80 Α, τεμ. 1 400 V 126 ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 13.23 τεμ. 12 ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 127 ΑΓΩΓΟΣ UTP, 4 ΖΕΥΓΩΝ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6 128 ΑΓΩΓΟΣ FTP, 4 ΖΕΥΓΩΝ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6 129 ΑΓΩΓΟΣ UTP, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5e, 25 ΖΕΥΓΩΝ 130 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΗΛΕΦ.- ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΟΝΟΣ 131 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΗΛΕΦ.- ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΟΝΟΣ, ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΣ 132 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΗΛΕΦ.- ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΠΛΟΣ 14.1 m 2500 14.2 m 592 14.3 m 100 14.4 τεμ. 80 14.5 τεμ. 5 14.6 τεμ. 50

Σελ. 109 από 367 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 133 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 15.1 τεμ. 20 134 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 15.2 τεμ. 5 ΣΩΛΗΝΑ Π. ΦΩΛΙΑΣ 135 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ 15.3 τεμ. 20 136 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΡΑΤΟΥ 15.4 τεμ. 20 ΚΑΠΝΟΥ 137 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ 15.5 τεμ. 10 (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΡΙΟΥ) 138 ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 15.6 τεμ. 10 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 139 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 15.7 τεμ. 40 140 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 16.1 τεμ. 20 141 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΣΙΔΑΣ 16.2 ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 1. χωρίς φίλτρο τεμ. 10 2. με φίλτρο τεμ. 5 142 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ FCU 143 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ FCU 144 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 145 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 16.3 τεμ. 10 16.4 τεμ. 15 16.5 τεμ. 10 16.6 τεμ. 5 146 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΜΕΡΟΥΣ 16.7 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1. Πλήρης αποξήλωση τεμ. 3 2. Πλήρης επανατοπο-έτηση τεμ. 3 147 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ 16.8 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 1. Αντικατάσταση συμπιεστή τεμ. 1 2. Αντικατάσταση ανεμιστήρα συμπυκνωτή - εξατμιστή 3. Αντικατάσταση ηλεκτρονικής πλακέτας 4. Αποκατάσταση διαρροής ψυκτικού υγρού τεμ. 1 τεμ. 1 τεμ. 1

Σελ. 110 από 367 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 148 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 16.9 Kgr 300 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ 149 ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 16.10 1. Μονωμένος m 20 2. Αμόνωτος m 20 150 ΣΤΟΜΙΟ ΑΕΡΑ 16.11 1. 200 x 200 mm τεμ. 10 2. 300 x 400 mm τεμ. 10 151 ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (FCU) 16.12 1. Παροχής 300 CFM τεμ. 2 2. Παροχής 600 CFM τεμ. 2 152 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FAN COIL 16.13 τεμ. 5 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛO - Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. - Οι Οικονομικές προσφορές που θα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας (προσαυξήσεις) δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο διαγωνιζόμενος. - Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ της τιμής του Τιμολογίου Προσφοράς και της τιμής που αναγράφεται στην Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Προσφοράς λαμβάνεται υπόψη η τιμή του Τιμολογίου Προσφοράς. - Χρόνος ισχύος Προσφοράς: 12 ΜΗΝΕΣ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ.. (ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

Σελ. 111 από 367 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/ Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Από Εως ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ

Σελ. 112 από 367 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΕΝΩΣΗ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ (επωνυμία μελών, έδρα) ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ/Δνση: Ημερομηνία:.. ΔΗΛΩΣΗ Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία), 2. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία), 3 (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία), ως νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών: 1. (επωνυμία, έδρα), 2. (επωνυμία, έδρα), 3. (επωνυμία, έδρα), που δυνάμει του από.. συμφωνητικού συνέστησαν ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό της διακήρυξης 517801/../../.. με αντικείμενο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ», δηλώνουμε ότι κάθε ένα από τα μέλη της ενώσεως/κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μαζί με τα λοιπά μέλη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την εκτέλεση της Σύμβασης. Οι δηλούντες: 1. Υπογραφή Σφραγίδα, 2. Υπογραφή Σφραγίδα, 3. Υπογραφή Σφραγίδα.

Σελ. 113 από 367 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι εργασίες συντήρησης και εσωτερικών διαρρυθμίσεων σε κτήρια της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην Αττική. 1. Το αντικείμενο είναι: 1.1 H κατασκευή και τοποθέτηση διαχωριστικών χωρισμάτων (τοιχείων) από γυψοσανίδα και από αλουμίνιο που περιέχουν παράθυρα με διπλό τζάμι, αποξηλώσεις και κατασκευές παραθύρων από αλουμίνιο, θυρών από αλουμίνιο, θυρών πρεσσαριστών κλπ, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των απαραίτητων υλικών, μετά των απαιτουμένων μικροϋλικών. 1.2 Η κατασκευή και τοποθέτηση τοίχων από γυψοσανίδα, με θύρες μετά των κλειδαριών κλπ. 1.3 Ο χρωματισμός τοίχων, οροφών, κουφωμάτων συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαιτούμενων υλικών, σε εσωτερικούς χώρους. 1.4 Η τοποθέτηση κεραμικών και πλαστικών πλακιδίων σε χώρους υγιεινής και σε γραφεία. 1.5 Η αποξήλωση παλαιών κατασκευών από αλουμίνιο, γυψοσανίδα, οπτοπλινθοδομές, με ή άνευ υαλοστασίων. 1.6 Η κατασκευή ψευδοροφών από ορυκτές ίνες ή επισκευή παλαιών ψευδοροφών. 1.7 Η κατασκευή σιδηρών όπως κάγκελα, θύρες, κλίμακες κλπ. 1.8 Το κτίσιμο τοίχων με οπτοπλινθοδομές ή αλφαμπλόκ μαζί με το επίχρισμα. 1.9 Μονώσεις Στεγανώσεις δώματος με ασφαλτική μεμβράνη.

Σελ. 114 από 367 1.10 Η κατασκευή ερμαρίων για αρχειοθέτηση και ερμαρίων κυλικείων. 1.11 Η αποκατάσταση σκυροδεμάτων και εξομάλυνση δαπέδων. 1.12 Εγκατάσταση μετεγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. 2. Η ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και οι επί μέρους λεπτομέρειες που αφορούν τις κατασκευές περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα Τιμολόγια Προσφοράς, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον Πίνακα Προτεινομένων Υλικών και τα σκαριφήματα 1 και 2. 3. Ο Ανάδοχος, μετά από γραπτή εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, η οποία ορίζεται ως «εντολή εκτέλεσης εργασιών», θα μεταβαίνει στους χώρους, όπου πρόκειται να γίνουν οι εργασίες για να παίρνει τις απαραίτητες για την κατασκευή διαστάσεις και σε συνεννόηση με την Υπηρεσία να ορίζεται το χρονοδιάγραμμα εργασιών. Σε κάθε «εντολή εκτέλεσης εργασιών» η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα ορίζει προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών ορίζοντας τις ημερομηνίες έναρξης και πέρατος. Η προθεσμία θα είναι ανάλογη του ύψους του προϋπολογισμού της εκάστοτε εκτελούμενης «εντολής εκτέλεσης εργασιών» και όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών. 4. Η επιμέτρηση θα γίνεται κατά εργασία όπως αυτές ορίζονται στο Τιμολόγιο Προσφοράς. 5. Η κάθε ποσότητα που αναφέρεται στην Προμέτρηση - Προϋπολογισμό Προσφοράς είναι δυνατόν να αυξηθεί ή να μειωθεί σε σχέση με την αναγραφόμενη, χωρίς Νέα Τιμή Μονάδος, χωρίς Αναθεώρηση και χωρίς την αύξηση του συνολικού Συμβατικού αντικειμένου. 6. Οι προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στο Συμφωνητικό της Σύμβασης. 7. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει μέριμνα ώστε: Να προκαλεί την ελάχιστη δυνατή όχληση στα παρακείμενα γραφεία. Οι ώρες που θα εκτελούνται οι εργασίες θα είναι εντός του κανονικού ωραρίου απασχόλησης της Κατόπιν συνεννόησης μετά από έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, θα εκτελούνται εργασίες και εκτός κανονικού ωραρίου, απογεύματα και Σαββατοκύριακα. Να παραδίδει μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, τους χώρους καθαρούς, απομακρύνοντας τα οποιαδήποτε άχρηστα ή πλεονάζοντα υλικά, σκουπίδια κλπ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μετακινεί τα έπιπλα που βρίσκονται εντός των γραφειακών χώρων και να τα επανατοποθετεί στη θέση που ήταν (γραφεία, ερμάρια, καρέκλες, πίνακες κλπ), με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην φθείρονται.

Σελ. 115 από 367 8. Τα πρότυπα και οι κανονισμοί με βάση τα οποία θα γίνουν οι εργασίες είναι όλοι οι κανονισμοί και τα πρότυπα που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα. Από τα πρότυπα αυτά και τους Κανονισμούς θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή έκδοσή τους, που έγινε πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του Αναδόχου. Εφόσον κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης αλλάξουν ή τροποποιηθούν τα πρότυπα και οι κανονισμοί και απαιτείται η αναθεώρηση των εγκεκριμένων σχεδίων, μελετών κ.λ.π, ο Ανάδοχος ο οποίος έχει την ευθύνη της εφαρμογής των ισχυόντων Νόμων, κανονισμών κ.λ.π, υποχρεούται να εκτελέσει τις αντίστοιχες αλλαγές ή τροποποιήσεις με αντίστοιχη εφαρμογή των προβλεπομένων στο άρθρο 25 των Γενικών Όρων του Παραρτήματος 6 της Σύμβασης. 9. Έκδοση Απαιτούμενων Αδειών: Πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες και φροντίδα, να προβεί στην αναθεώρηση των αδειών που έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια Γραφεία Πολεοδομίας, για την κατασκευή του αντικειμένου της Σύμβασης, λόγω αντικατάστασης των Επιβλεπόντων Μηχανικών που αρχικά είχαν διοριστεί από την Εταιρεία, αποκλειστικά και μόνο για την έκδοση των εν λόγω αδειών. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός τριών (3) ημερών από της παράδοσης σε αυτόν από την Εταιρεία των ανωτέρω αδειών και των λοιπών δικαιολογητικών, δηλώσεων κλπ. του ιδιοκτήτη της παροχής των υπηρεσιών, να υποβάλει στο αρμόδιο Γραφείο Πολεοδομίας τον πλήρη φάκελο για την ανωτέρω αναθεώρηση των αδειών. Η κατά την ισχύουσα Νομοθεσία περί Αμοιβών Μηχανικών αμοιβή επίβλεψης του ορισθέντα από τον Ανάδοχο Επιβλέποντα Μηχανικού, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 10. Στατιστικά και λοιπά στοιχεία της Παροχής Υπηρεσιών-Ημερολόγιο: Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο της Παροχής Υπηρεσιών σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται σ' αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τα προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο, τις εργαστηριακές εξετάσεις, τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων της Ε.Υ., τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο, σχετικό με την Παροχή Υπηρεσιών, σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. Το ημερολόγιο υπογράφεται από τους επιβλέποντες/εντεταλμένους εκπροσώπους του Αναδόχου και του ΔΕΔΔΗΕ και μετά την υπογραφή το ένα (1) αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στην Ε.Υ. Οι εγγραφές στο ημερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναμη απασχολούμενου προσωπικού και μηχανημάτων και γενικά για την παροχή εικόνας προόδου του αντικειμένου της Σύμβασης. Η Ε.Υ. μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που σχετίζονται με την Παροχή Υπηρεσιών, ή να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων.

Σελ. 116 από 367 Αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τα παραπάνω, το ημερολόγιο θα συντάσσεται από τον Εντεταλμένο Μηχανικό, θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο και θα θεωρείται ότι συντάχθηκε από αυτόν (τον Ανάδοχο). Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες για τη σύνταξη θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα παρακρατούνται από τις Πιστοποιήσεις. 11. Προσωρινή και Οριστική παραλαβή των Εργασιών Παροχής Υπηρεσιών; 11.1. Η περάτωση των εργασιών καθορίζεται με την έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης. Για την έκδοση της βεβαίωσης της περάτωσης των εργασιών απαιτείται η τήρηση της παρακάτω διαδικασίας: Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων της Παροχής Υπηρεσιών και εφόσον οι εργασίες έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες (αναφέρονται οι δοκιμασίες, εφόσον υπάρχουν) ο Προϊστάμενος της Ε.Υ. εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης των εργασιών. Η βεβαίωση αυτή σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι αναπληρώνει την παραλαβή της Παροχής Υπηρεσιών, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Άρθρου 31 των Γενικών Όρων του Παραρτήματος 6 της Σύμβασης. Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο Ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσμιών, αν έχει περατώσει το την Παροχή Υπηρεσιών. Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν μόνο επουσιώδεις ελλείψεις, που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα της Παροχής Υπηρεσιών, ο Προϊστάμενος της Ε.Υ. γνωστοποιεί προς τον Ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε η Παροχή Υπηρεσιών. 11.2. Τα δικαιολογητικά που σύμφωνα με το Άρθρο 31 των Γενικών Όρων πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή είναι τα ακόλουθα: 11.2.1. Η εγκεκριμένη, από το ΔΕΔΔΗΕ, Τελική Επιμέτρηση με αντίγραφο όλων των επιμέρους επιμετρήσεων. 11.2.2. Πλήρης Κατάλογος όλων των ενημερωμένων σχεδίων με τη σφραγίδα "ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ", όπως επίσης και πλήρης κατάλογος οδηγιών λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής και κάθε άλλης έγγραφης πληροφορίας που αφορούν στην Παροχή των Υπηρεσιών. 11.2.3. Δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στους παραπάνω καταλόγους και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί έως τότε στην Εταιρεία. 11.2.4. Έκθεση σχετική με τη λειτουργία του Εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων (εφόσον απαιτείται από τη φύση της παροχής των υπηρεσιών). 11.2.5. Έκθεση για όλες τις δοκιμές που έγιναν επί τόπου με όλα τα απαραίτητα δεδομένα και αποτελέσματα των δοκιμών (εφόσον απαιτείται από τη φύση της παροχής των υπηρεσιών).

Σελ. 117 από 367 11.2.6. Τις τυχόν εκκρεμείς διαφωνίες του Αναδόχου, για τις οποίες δεν έχει προσφύγει ακόμη στη διαδικασία του Άρθρου 42 των Γενικών Όρων του Παραρτήματος 6 της Σύμβασης. 11.2.7. Ως ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία που καθορίζεται στο Πρωτόκολλο. 11.2.8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μέχρι την οριστική παραλαβή της παροχής των υπηρεσιών, να συντηρεί, με δικές του δαπάνες -πλην των αναλώσιμων υλικών- τα μηχανήματα και τις συσκευές που εγκατέστησε στην Παροχή Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή και τους τυχόν υφιστάμενους κανονισμούς. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο συντηρήσεων, στο οποίο θα αναγράφονται οι συντηρήσεις των μηχανημάτων και θα υπογράφεται από το συντηρητή και τον αρμόδιο της Υπηρεσίας. 11.2.9. Οι προθεσμίες που αναφέρονται στο Παράρτημα 6 (Άρθρο 31 - Γενικών Όρων) για την ολοκλήρωση της σύνταξης των Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής ορίζονται σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, αντίστοιχα. 11.2.10. Οι προθεσμίες έγκρισης των Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ είναι ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή τους από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη ή από την ημερομηνία που θα υποβάλει τις αντιρρήσεις του, εάν το υπογράψει με επιφύλαξη, εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

Σελ. 118 από 367 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Α - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Β.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η - Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

Σελ. 119 από 367 Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και εσωτερικών διαρρυθμίσεων των κτηρίων της 2. Ο Ανάδοχος θα διαθέσει το σύνολο των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, εργατοτεχνικού προσωπικού, υλικών και λοιπών εφοδίων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ώστε αυτό να παραδοθεί πανέτοιμο για τη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται. 3. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται και όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των υπόψη χώρων, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και την ισχύουσα νομοθεσία, ακόμα και αν δεν προβλέπονται στο παρόν τεύχος. 4. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι άριστης ποιότητας με σκοπό την τεχνικώς άρτια και ποιοτικώς άψογη κατασκευή αυτού. Τα υλικά θα πληρούν, για όσα από αυτά απαιτείται, τις Πρότυπες Προδιαγραφές. Ο Ανάδοχος επίσης θα πρέπει να υποβάλει εγκαίρως προς έγκριση στην Υπηρεσία, δείγματα υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, καθώς και πληροφοριακά στοιχεία των εργοστασίων παραγωγής τους. Οι πάσης φύσης δαπάνες για τις μεταφορές διαφόρων υλικών που απαιτούνται για την Παροχή των Υπηρεσιών βαρύνουν τον Ανάδοχο. 5. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει μέριμνα για την τήρηση των προβλεπομένων μέτρων ασφαλείας και την ελάχιστη δυνατή όχληση στα παρακείμενα γραφεία. Οι ώρες που θα εκτελούνται οι εργασίες θα είναι εντός του κανονικού ωραρίου απασχόλησης του ΔΕΔΔΗΕ, όμως μετά από έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας θα εκτελούνται εργασίες και εκτός κανονικού ωραρίου. 6. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί από τον Ανάδοχο ώστε να μην υπάρξει οιαδήποτε βλάβη στο αποχετευτικό, υδραυλικό και ηλεκτρικό σύστημα των κτηρίων. Στους μη καθαιρούμενους τοίχους των κτηρίων θα απομονωθεί το υπάρχον μη χρησιμοποιούμενο δίκτυο (ηλεκτρικό ή υδραυλικό).

Σελ. 120 από 367 Β. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Β. 1 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν 1. ΓΕΝΙΚΑ Το παρόν τεύχος έχει σκοπό την ενημέρωση του Ανάδοχου για το αντικείμενο της Εργολαβίας, το οποίο είναι η ανακαίνιση (εσωτερικές διαρρυθμίσεις) και συντήρηση χώρων σε κτήρια που στεγάζονται κλιμάκια του ΔΕΔΔΗΕ σε όλη την ΑΤΤΙΚΗ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Παροχή Υπηρεσιών αφορά σε εργασίες που να γίνονται και σε χώρους στους οποίους έχουν εγκατασταθεί γραφεία, βιβλιοθήκες, αποθήκες κ.λ.π., αλλά και σε κενούς χώρους. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα εκείνα μέσα, έτσι ώστε να μην ρυπαίνει τους χώρους τόσο κατά την μεταφορά και προετοιμασία των υλικών όσο και κατά την εκτέλεση των εργασιών και να προστατεύει τα γραφεία, βιβλιοθήκες και οτιδήποτε άλλο βρίσκεται εντός των γραφείων. Ο Ανάδοχος θα καλείται να εκτελέσει εργασίες μόνο όταν λαμβάνει «εντολή εκτέλεσης εργασιών». Θα ειδοποιείται δε τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τις επιμετρήσεις τις οποίες θα συντάσσει ο Ανάδοχος και αφού ελέγχονται από τα αρμόδια όργανα κάθε μήνα. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στην εργολαβία περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ακόλουθες εργασίες, ώστε να εξασφαλισθούν η συντήρηση και οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις των χώρων των κτηρίων λειτουργικά και αισθητικά: Τοποθέτηση χωρισμάτων από αλουμίνιο και γυψοσανίδα με παράθυρα ή χωρίς Κτισίματα Επισκευές που αφορούν επιχρίσματα ή/και σκυροδέματα Κατασκευές ερμαρίων Θύρες Σιδηρές κατασκευές όπως κάγκελα προστασίας ανοιγμάτων, σιδερένιες κλίμακες και καπάκια από σίδηρο Αποξηλώσεις και κατασκευές παραθύρων με διπλό τζάμι Κατασκευές χώρων υγιεινής Τοποθέτηση πλακιδίων κεραμικών και πλαστικών, καθώς και ξύλινου δαπέδου τύπου Laminate Ψευδοροφές από ορυκτές ίνες

Σελ. 121 από 367 Χρωματισμοί τοίχων, ορόφων, κουφωμάτων Μονώσεις - στεγανώσεις Επίσης αφορούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες: Εγκαταστάσεις μετεγκαταστάσεις φωτιστικών σωμάτων, διακοπτών, ρευματοδοτών, πλαστικών καναλιών, καλωδίων αγωγών, πυρανιχνευτών, κλιματιστικών συσκευών, στομίων FCU και αεραγωγών, θερμοστατών και λοιπές άλλες κατασκευές που απαιτούνται στην Εταιρεία Κατασκευή, τροποποίηση ή συμπλήρωση των υπαρχουσών υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων παντός είδους, όπως αναφέρεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή αυτών Αποξηλώσεις και καθαιρέσεις Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (φωτιστικά σώματα, καλώδια, υδραυλικά, πυρανιχνευτές, κλιματιστικά κλπ) Οι εργασίες αυτές θα γίνουν με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή ώστε να μην υπάρξει διαταραχή της λειτουργίας του κτηρίου Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε ζημία ή φθορά δημιουργηθεί κατά τις εργασίες των κτηρίων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη επέμβαση κριθεί αναγκαία να γίνει σε υπάρχουσα κατασκευή, θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Επίσης στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, περιλαμβάνεται και η συλλογή και απομάκρυνση όλων των άχρηστων προϊόντων, υλικών και πάσης φύσης προϊόντων κατεδαφίσεων, αποξηλώσεων κλπ που θα προκύψουν κατά τις εργασίες των κτηρίων. Για κάθε θέμα που δεν καθορίζεται επακριβώς στα στοιχεία της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως ζητεί κάθε φορά και έγκαιρα, οδηγίες από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και τον Εντεταλμένο Μηχανικό και να συμμορφώνεται απόλυτα με τις υποδείξεις των. Εάν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών ή μετά απ αυτή και μέχρι της οριστικής παραλαβής τους, διαπιστωθεί ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες πλημμελώς ή παρουσιάζουν κακοτεχνίες ή δεν είναι σύμφωνες προς τα εγκεκριμένα σχέδια και τους όρους της Σύμβασης, ο Εντεταλμένος Μηχανικός του ΔΕΔΔΗΕ θα διατάζει ανακατασκευή αυτών από τον Ανάδοχο χωρίς καμία αποζημίωσή του. Για τα καινούργια υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο Έργο, όσες φορές στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρεται ενδεικτικός τύπος κατασκευαστή για ορισμένες κατασκευές, συσκευές, υλικά ή μηχανήματα, διευκρινίζεται ότι αυτό αποσκοπεί στο σαφέστερο καθορισμό των επιθυμητών ιδιοτήτων των διάφορων υλικών και την ποιότητά τους και δε δεσμεύει καθόλου τον Ανάδοχο.

Σελ. 122 από 367 Β. 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΑΡΘΡΟ 01 ΑΡΘΡΟ 02 ΑΡΘΡΟ 03 ΑΡΘΡΟ 04 ΑΡΘΡΟ 05 ΑΡΘΡΟ 06 ΑΡΘΡΟ 07 ΑΡΘΡΟ 08 ΑΡΘΡΟ 09 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΓΕΝΙΚΑ 1.ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 2.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ (ΚΤΙΣΙΜΑΤΑ-ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ- ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ) ΕΡΜΑΡΙΑ ΘΥΡΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ

Σελ. 123 από 367 ΑΡΘΡΟ 1 o ΓΕΝΙΚΑ 1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 1. Το παρόν άρθρο το οποίο ισχύει παράλληλα με όλα τα επόμενα ειδικά άρθρα καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κλπ, περιλαμβάνει εργασίες καθαιρέσεων και αποξηλώσεων διαφόρων στοιχείων του έργου, που περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά, σε ιδιαίτερα άρθρα και θα εκτελεσθούν με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο της επιλογής του Αναδόχου, (δια χειρός κοπής, λάξευσης, κλπ ή με μηχανικά μέσα), χωρίς να προκληθούν φθορές στο υπόλοιπο διατηρητέο τμήμα της κατασκευής και οι οποίες εργασίες πρέπει να προηγηθούν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια τοπική γενική διασκευή ενός χώρου, κτιρίου, κλπ. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα προστατευτικά μέτρα με τις υπόψη εργασίες κατεδαφίσεων, καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κλπ, τα οποία προβλέπονται από τους αντίστοιχους νόμους, διατάγματα και τις αστυνομικές και λοιπές διοικητικές διατάξεις και να ενημερώσει τον Εντεταλμένο Μηχ/κό, πριν την έναρξη των ανωτέρω εργασιών, σχετικά με τον τρόπο εργασίας που πρόκειται να ακολουθήσει. 3. Στις υπόψη εργασίες καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κλπ, περιλαμβάνεται οπωσδήποτε και η εργασία αποκατάστασης του υπολοίπου διατηρητέου στοιχείου, στην έκταση που επιβάλλεται από τη ζημιά που προκλήθηκε λόγω καθαίρεσης καθώς και η απαραίτητη προεργασία για την έντεχνη καθαίρεση τμήματος του έργου και την αποφυγή καταστροφής του υπολοίπου διατηρητέου στοιχείου. 4. Εάν στα παρακάτω επιμέρους άρθρα δεν καθορίζεται διαφορετικά, στις εργασίες αποκατάστασης των διατηρητέων τμημάτων της κατασκευής περιλαμβάνονται ενδεικτικά και οι εξής εργασίες, ανεξαρτήτως του εάν αναφέρονται ή όχι στις επιμέρους περιγραφές: (1) O πλήρης καθαρισμός του αποκαλυπτόμενου υποστρώματος, (δαπέδου, τοίχου, οροφής), σε περιπτώσεις καθαίρεσης ή αποξήλωσης υπάρχουσας επένδυσης από οποιοδήποτε υλικό, από τα υλικά συγκόλλησης (κονιάματα στρώσεων, κόλλες, κλπ), ώστε η επιφάνεια αυτή να είναι έτοιμη και κατάλληλη να δεχθεί τη νέα επένδυση ή επικάλυψη. Ειδικά στην περίπτωση αποκαλυπτόμενου υποστρώματος δαπέδου από μωσαϊκό να γίνεται και λειότριψη. (2) Η αφαίρεση των υλικών στερέωσης, συγκράτησης και ανάρτησης μιας καθαιρούμενης ή αποξηλούμενης υπάρχουσας κατασκευής, (ήλοι, ενσωματωμένα στοιχεία και εξαρτήματα κλπ) και η πλήρωση των δημιουργούμενων οπών, αυλάκων κλπ, οποιωνδήποτε διαστάσεων και βάθους, με τσιμεντοκονίαμα των 450 Kgr τσιμέντου. (3) Σε περίπτωση δημιουργίας ανοιγμάτων, είτε με καθαίρεση τοιχοδομών από οποιοδήποτε υλικό, είτε με αποξήλωση υπαρχόντων κουφωμάτων (με ή χωρίς τις κάσες τους), η περίμετρος (παρειές) του ανοίγματος θα αποκαθίσταται πλήρως με τη μόρφωση των λαμπάδων του ανοίγματος με επίχρισμα, την αποκατάσταση του επιχρίσματος οροφής ή πρεκιού και την πλήρωση του δημιουργούμενου στο δάπεδο κενού (αύλακος), οποιωνδήποτε διαστάσεων και βάθους, με τσιμεντοκονίαμα των 450 Kgr τσιμέντου.

Σελ. 124 από 367 5. Στον Ανάδοχο ουδεμία ιδιαίτερη αποζημίωση θα καταβληθεί για την καθαίρεση ή αποξήλωση οικοδομικών στοιχείων τα οποία είναι εντοιχισμένα ή ενσωματωμένα στο καθαιρούμενο ή αποξηλούμενο στοιχείο, όπως σωληνώσεων και αγωγών κάθε είδους, (υδραυλικών, ηλεκτρικών, τηλεφωνικών κλπ), στηριγμάτων, εξαρτημάτων και συσκευών κάθε είδους, σιδηροδεσιών και ξυλοδεσιών κλπ, έστω κι αν προβλέπεται, στο παρόν Τιμολόγιο, ιδιαίτερο άρθρο για την καθαίρεση ή αποξήλωση αυτών, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται η επαναχρησιμοποίηση ορισμένων υλικών καθαίρεσης ή αποξήλωσης. Διευκρινίζεται ότι εάν κατά ή από την καθαίρεση ή αποξήλωση ενός δομικού στοιχείου, λόγω παλαιότητας ή σαθρότητάς του ο Ανάδοχος θα αποζημιωθεί μόνο για την καθαίρεση του φέροντος δομικού στοιχείου και όχι και για την καθαίρεση ή αποξήλωση του επ αυτού, με οποιονδήποτε τρόπο, δομημένου δομικού στοιχείου. 6. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στα επόμενα άρθρα, όλα τα προϊόντα κατεδαφίσεων, καθαιρέσεων και αποξηλώσεων περιέχονται στην κυριότητα του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται, με δικές του δαπάνες να τα αποκομίσει από το έργο και τα άχρηστα από αυτά να τα απορρίψει σε μέρη επιτρεπόμενα από τις Αρχές. Σε περίπτωση όμως που προβλέπεται η επαναχρησιμοποίηση διαφόρων υλικών από κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις ή αποξηλώσεις, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την φροντίδα και τις δαπάνες φύλαξης των υλικών αυτών μέχρι να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει δε, κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, να φροντίσει ώστε το ποσοστό φθοράς των ανωτέρω υλικών να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν, (χρησιμοποίηση ειδικευμένων τεχνιτών, ειδικών κοπτικών μηχανημάτων, κλπ). 7. Ο τρόπος επιμέτρησης των εργασιών καθαίρεσης και αποξήλωσης καθορίζεται στα επόμενα αντίστοιχα άρθρα των Τεχνικών Προδιαγραφών. Στην αντίστοιχη τιμή μονάδας κάθε μιας από τις εργασίες, καθαίρεσης ή αποξήλωσης οικοδομικού στοιχείου, οι οποίες περιγράφονται στα επόμενα άρθρα των Τεχνικών Προδιαγραφών, περιλαμβάνονται πέραν των τυχόν αναγραφομένων στα επιμέρους άρθρα, όλες οι εργασίες και δαπάνες: (1) Για την εκτέλεση της καθαίρεσης ή αποξήλωσης, σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και τα προδιαγραφόμενα στα παρακάτω επί μέρους άρθρα, σε οποιοδήποτε σημείο του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από το εκάστοτε δάπεδο εργασίας (βοηθητικό ή πρόχειρο ή μόνιμο), συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους ικριωμάτων, των προχείρων ή βοηθητικών δαπέδων εργασίας και των κάθε είδους απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων. (2) Για την μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαίρεσης ή αποξήλωσης, σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρχές, με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο απαιτείται.

Σελ. 125 από 367 1.2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 1. Το παρόν άρθρο είναι γενικό και ισχύει παράλληλα με όλα τα άλλα ειδικά άρθρα αποκαταστάσεων, καθαρισμών και επισκευών. Περιλαμβάνει εργασίες και απαιτούμενα υλικά για αποκαταστάσεις, καθαρισμούς και επισκευές υπαρχόντων φθαρμένων μερικά ή ολικά στοιχείων του έργου και για την πραγματοποίηση των οποίων απαιτείται έγγραφη εντολή του Εντεταλμένου Μηχανικού. 2. Ρητά διευκρινίζεται ότι για τις τυχόν απαιτούμενες αποκαταστάσεις, καθαρισμούς και επισκευές στοιχείων, των οποίων η φθορά, ο τραυματισμός και η μερική ή ολική καταστροφή προήλθε από ή κατά την καθαίρεση ή αποξήλωση άλλου στοιχείου, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκτός εάν ρητά καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της καθαίρεσης ή αποξήλωσης ότι οι αποκαταστάσεις αυτές πληρώνονται ιδιαιτέρως. Οι δαπάνες εργασιών και υλικών, για την αποκατάσταση των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας των καθαιρέσεων ή αποξηλώσεων του παρόντος Τιμολογίου. 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα προστατευτικά μέτρα σχετικά με τις υπόψη εργασίες, τα οποία προβλέπονται από τους αντίστοιχους νόμους, διατάγματα και τις αστυνομικές και λοιπές διοικητικές διατάξεις και να ενημερώσει τον Εντεταλμένο Μηχανικό, πριν την έναρξη των ανωτέρω εργασιών, σχετικά με τον τρόπο εργασίας που πρόκειται να ακολουθήσει. 4. Οι υπόψη εργασίες αποκαταστάσεων, καθαρισμών και επισκευών, οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στα ειδικά άρθρα, θα εκτελεσθούν με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο της επιλογής του Αναδόχου (δια χειρών ή μηχανικών μέσων) χωρίς να προκληθούν φθορές στα υπόλοιπα στοιχεία της κατασκευής. Αν παρά ταύτα προκληθούν, ο Ανάδοχος οφείλει να τις αποκαταστήσει πλήρως χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 5. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στα ειδικά άρθρα, όλα τα προκύπτοντα άχρηστα για το έργο προϊόντα αποκαταστάσεων, καθαρισμών και επισκευών περιέρχονται στην κυριότητα του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται με δικές του δαπάνες να τα αποκομίσει από την Παροχή Υπηρεσιών και να τα απορρίψει σε μέρη επιτρεπόμενα από τις Αρχές. Σε περίπτωση όμως που προβλέπεται η επαναχρησιμοποίηση διαφόρων υλικών από αποκαταστάσεις ή επισκευές, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την φροντίδα και τις δαπάνες φύλαξης των υλικών αυτών, μέχρι να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει δε, κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, να φροντίσει ώστε το ποσοστό φθοράς των ανωτέρω υλικών να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν (χρησιμοποίηση ειδικευμένων τεχνιτών, ειδικών κοπτικών μηχανημάτων κλπ. Ο τρόπος επιμέτρησης των εργασιών καθαίρεσης και αποξήλωσης καθορίζεται στα αντίστοιχα ειδικά επιμέρους άρθρα των Τ.Π. 6. Στην αντίστοιχη τιμή μονάδας κάθε μιας από τις εργασίες αποκατάστασης, καθαρισμού και επισκευής στοιχείου, οι οποίες περιγράφονται στα ειδικά άρθρα των Τ.Π. περιλαμβάνονται πέραν των τυχόν αναγραφομένων στα επιμέρους άρθρα, όλες οι εργασίες και δαπάνες.

Σελ. 126 από 367 6.1. Για την εκτέλεση της αποκατάστασης, του καθαρισμού ή της επισκευής, σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και τα προδιαγραφόμενα στα επιμέρους άρθρα, σε οποιοδήποτε σημείο του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από το εκάστοτε δάπεδο εργασίας (βοηθητικό ή πρόχειρο ή μόνιμο), συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους ικριωμάτων, των προχείρων ή βοηθητικών δαπέδων εργασίας και των κάθε είδους απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων. 6.2. Για την μεταφορά των άχρηστων προϊόντων ( 5 του παρόντος) σε χώρους αποκομιδής με τα χέρια ή με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, την ενδεχόμενη συσκευασία τους για την μεταφορά τους (σε σάκους, ζεμπίλια κλπ), την συσσώρευσή τους σε θέσεις φόρτωσής τους, με τα χέρια ή με οποιοδήποτε μηχανικό μέσο, σε αυτοκίνητο (περιλαμβάνεται και η σταλία του αυτοκινήτου) και για την μεταφορά και απόρριψή τους σε μέρη επιτρεπόμενα από τις Αρχές. 6.3. Για την μεταφορά και φύλαξη διαφόρων υλικών που πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν. ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 2.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ Καθαίρεση σκυροδέματος, οπλισμένου ή μη, πλήρωσης δαπέδου ή κατακόρυφης επιφάνειας, οποιουδήποτε πάχους, σε επιφάνεια εργασίας έως 2 μέτρα ύψους από το επίπεδο του δαπέδου στήριξης. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η απομάκρυνση των καθαιρεμένων προϊόντων. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) πραγματικής επιφανείας. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 2.2. ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Το παρόν άρθρο αφορά την αποκατάσταση επιφάνειας επικάλυψης οπλισμού, πάχους έως 20mm, με επισκευαστικά κονιάματα δύο συστατικών, τύπου MuCis Microbeton BS-38 Intogrip της SINTECNO ή ισοδύναμο, εφαρμοσμένων επί αποκαλυμμένων οπλισμών και επιφάνειας σκυροδέματος, ελευθέρων από οποιαδήποτε σαθρά-χαλαρά στοιχεία. Η εργασία θα εκτελεσθεί ακολουθώντας τα κάτωθι στάδια: Α) Επιμελής καθαρισμός και αφαίρεση τυχόν σαθρών τμημάτων ενανθρακωμένου σκυροδέματος δια χειρός και απελευθέρωση οπλισμών. Τρίψιμο επιφανείας οπλισμών και εξυγίανση υποστρώματος έναντι φαινομένων οξειδώσεων (διάβρωσης οπλισμών), δηλαδή απομάκρυνση της επιφανειακής οξείδωσης (σκουριά), δια χειρός ( συρματόβουρτσα ) σε όλα τα σημεία όπου η διάβρωση των οπλισμών είναι εμφανής. Β) Προεπάλειψη της επιφάνειας των οπλισμών καθώς και της γειτνιάζουσας επιφάνειας σκυροδέματος, σε μία στρώση, συνολικού πάχους 2mm, με τσιμεντοειδές κονίαμα τύπου MuCis Steel Protection της SINTECNO ή ισοδύναμο, δύο συστατικών, που εμπεριέχει μόρια MCI (2ης γενιάς αναστολέα διάβρωσης επαφής και διάχυσης), εργασίας εφαρμοσμένης επί της καθαρής επιφάνειας ως

Σελ. 127 από 367 στρώση προστασίας. Η αναμονή για την ωρίμανση του υλικού πριν την επικάλυψη του οπλισμού θα είναι τουλάχιστον 4 ώρες. Το προϊόν θα πρέπει να καλύπτει τις εξής απαιτήσεις: - Συντελεστής αντίστασης στη διαπερατότητα των υδρατμών μ=90 - Βαθμός αλλοίωσης λόγω ενανθράκωσης στο χρόνο: Μετά 8 έτη 0,6mm Μετά 10 έτη 1,0mm - Πρόσφυση στο σίδερο στις 28 ημέρες: 10 Mpa - Πρόσφυση στο σκυρόδεμα: > 2,5 Mpa Γ) Εφαρμογή επιφάνειας επικάλυψης οπλισμού και αποκατάστασης αρχικής διατομής, ενδεικτικού πάχους έως 20mm, με έτοιμο, επισκευαστικό, ινοπλισμένο θιξοτροπικό κονίαμα, δύο συστατικών, τύπου MuCis Microbeton BS-38 Intogrip της SINTECNO ή ισοδύναμο, ενισχυμένο επίσης με μόρια MCI (αναστολέα διάβρωσης επαφής και διάχυσης), υψηλών αντοχών, εκτελεσμένης δια μύστρου ή σπάτουλας απ ευθείας επί της επιφάνειας σκυροδέματος, χωρίς την απαίτηση διαβροχής του υποστρώματος. Το προϊόν θα πρέπει να καλύπτει τις εξής απαιτήσεις: - Καμπτική αντοχή 7 ημερών: 5,5 Mpa 28 ημερών: 7,9 Mpa - Θλιπτική αντοχή 7 ημερών: 26,1 Mpa 28 ημερών: 30,1 Mpa - Πρόσφυση 7 ημερών: 5,3 Mpa 28 ημερών: 6,0 Mpa Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) οποιασδήποτε επιφάνειας. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά επί τοίχων ή οροφών σε οποιοδήποτε ύψος και θέση από το εκάστοτε δάπεδο εργασίας, επιφάνειας καθοριζόμενης καλώς, εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Εντεταλμένου Μηχανικού, για την εφαρμογή, συμπίεση και μόρφωση και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, καθώς επίσης την προσκόμιση, οιουδήποτε εξοπλισμού απαιτείται, καθώς και την απομάκρυνση των καθαιρεμένων προϊόντων. 2.3. ΣΕ ΛΩΡΙΔΕΣ. Το παρόν άρθρο αφορά την αποκατάσταση λωρίδων και ακμών πλάτους μέχρι 20cm επικάλυψης οπλισμού, πάχους έως 20mm οπλισμένου σκυροδέματος που παρουσιάζει διάβρωση και οξείδωση οπλισμού κατά τα ανωτέρω στάδια εργασίας. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τρέχοντα μέτρα (1Μ). Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 2.4. ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΥΛΙΚΟ Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις σιλικόνες, τύπου PS-21 της ISOMAT ή παρομοίου, εκτελούμενη επί οποιαδήποτε επιφάνειας με ψήκτρα ή ρολό. Το σιλικονούχο υλικό χρησιμοποιείται για την αδιαβροχοποίηση ανόργανων υποστρωμάτων. Οι επιφάνειας στις οποίες πρόκειται να εφαρμοστεί το σιλικονούχο υλικό πρέπει να έχουν ανοικτούς πόρους και να είναι καθαρές, άρα πρέπει να προηγηθεί καλός καθαρισμός από προηγούμενες επιστρώσεις. Τα σιλικονούχα υλικά παρομοίου τύπου είναι κατάλληλα για την αδιαβροχοποίηση φυσικών λίθων, σοβά, εμφανών τοιχοποιιών, κεραμιδιών, εμφανούς σκυροδέματος κλπ. Η εφαρμογή τους γίνεται με ψεκασμό ή με επάλειψη με βούρτσα ή ρολό. Συνήθως απαιτούνται 2 στρώσεις. Η δεύτερη

Σελ. 128 από 367 στρώση ακολουθεί όσο η πρώτη είναι ακόμη υγρή. Καλύτερος εμποτισμός επιτυγχάνεται σε στεγνές έως ελαφρά υγρές, απορροφητικές επιφάνειες. Κατά τα λοιπά σύμφωνα πάντοτε με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες εφαρμογής του προμηθευτή. Η επιμέτρηση θα γίνει σε m 2. 2.5. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Γενικώς θα λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες κανονισμοί: α. Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος, ΕΚΩΣ 2000, ΦΕΚ1329/ Β/6.11.2000, ΦΕΚ1153/Β/2003, ΦΕΚ447/Β/2004 και ΦΕΚ576/Β/2005 ή EC2. β. Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) ΦΕΚ 315/Β/17-4-97 και 479/Β/11-6-97 και οι κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Τεχνικών Προδιαγραφών σε συνδυασμό με τις ακόλουθες προδιαγραφόμενες απαιτήσεις. Α. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Θα επιτρέπεται η παραγωγή του σκυροδέματος στο εργοτάξιο, εφόσον ο Ανάδοχος διαθέτει τον απαραίτητο μηχανικό εξοπλισμό και τα μέσα για την παρασκευή της επιθυμητής κατηγορίας σκυροδέματος. 1. Προέλευση υλικών Τα αδρανή υλικά για τα άοπλα ή τα οπλισμένα σκυροδέματα θα είναι θραυστά ή ποταμού. Οι τοποθεσίες των λατομείων από τα οποία θα ορυχθούν τα θραυστά αδρανή, καθώς και οι τοποθεσίες των εναποθέσεων ποταμού ή χειμάρρου από όπου θα ορυχθούν τα ποτάμια αδρανή θα εξευρεθούν και θα καθορισθούν από τον Ανάδοχο που θα έχει και την ευθύνη για τις συνθήκες εκμεταλλεύσεώς τους. Οι δαπάνες αποκαλύψεως, ενοικίου, χρήσεως κλπ των λατομείων και των χώρων εναποθέσεων, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι ανωτέρω τοποθεσίες λατομείου ή ποταμού, χειμάρρου κλπ, πριν χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να εγκριθούν από τον Εντεταλμένο Μηχ/κό, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να τις εγκαταλείψει και να εξεύρει νέες θέσεις χωρίς καμία αποζημίωση, εφόσον τα εξορυσσόμενα υλικά δεν είναι αναλόγως ικανοποιητικά. Ο Εντεταλμένος Μηχ/κός θα πρέπει να εγκρίνει ή να απορρίψει τις ανωτέρω τοποθεσίες λατομείων ή εναποθέσεων σε προθεσμία ενός μηνός από της σχετικής αιτήσεως του Αναδόχου, η οποία όμως λαμβάνεται υπόψη μόνον εφόσον πριν από αυτήν ο Ανάδοχος έχει εκτελέσει αριθμό τάφρων εις την υπό εκμετάλλευση επιφάνεια, ώστε να μπορέσει ο Εντεταλμένος Μηχ/κός να αντιληφθεί ακριβώς την αξία της προτεινόμενης τοποθεσίας. Οποιαδήποτε αλλαγή λατομείου, θα γνωστοποιηθεί στον Εντεταλμένο Μηχανικό εγκαίρως. 2. Ποιότητα και προπαρασκευή των υλικών Τα προοριζόμενα για τα σκυροδέματα αδρανή υλικά πρέπει να είναι σκληρά, καθαρά απαλλαγμένα οποιωνδήποτε οργανικών ή γαιωδών ουσιών και διαστάσεων καθοριζόμενων εκ της κοκκομετρικής συνθέσεως και δεν θα χρησιμοποιηθούν πριν εγκριθούν από τον Εντεταλμένο Μηχ/κό. Τα αδρανή υλικά θα καταταγούν αναλόγως της διαστάσεως κόκκου σε διάφορες κατηγορίες σε ξεχωριστούς σωρούς. Επίσης θα γίνεται τακτικά έλεγχος της υγρασίας των υλικών

Σελ. 129 από 367 για να καθορίζεται κάθε φορά η ποσότητα του νερού του μίγματος. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να προβλεφθούν τέσσερις τέτοιοι "σωροί" από του οποίους οι τρεις για τις κατηγορίες σκύρων. Πρέπει να εξασφαλισθούν όλα τα μέτρα σταθερότητας και ομογένειας των αδρανών υλικών κάθε "σωρού". Αυτό θα διαπιστώνεται με κοκκομετρικές αναλύσεις των δειγμάτων που θα λαμβάνονται από τους ανωτέρω "σωρούς" και οι οποίες θα γίνονται με έξοδα του Αναδόχου και θα ελέγχονται από τον Εντεταλμένο Μηχ/κό. Οι "σωροί" που θα περιέχουν λεπτό υλικό θα πρέπει να προστατεύονται πλήρως από την βροχή. Γενικώς η σύνθεση των αδρανών υλικών πρέπει να δίνει καμπύλη ευρισκόμενη εντός των ορίων της "εξαιρετικώς καλής", όπως καθορίζεται στους ισχύοντες κανονισμούς. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απορρίψεως της σύνθεσης των υλικών σκυροδέματος που παρουσίασε ο Ανάδοχος, ο Εντεταλμένος Μηχανικός έχει το δικαίωμα να καθορίσει διαφορετικές συνθέσεις και ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να συμμορφωθεί με αυτές. Εάν το ποσοστό της αργίλου και των ομοίων προσμίξεων είναι μεγαλύτερο από επιτρεπόμενο, θα απαιτηθεί πλύση αδρανών. 3. Νερό Το νερό που προορίζεται για την παρασκευή σκυροδεμάτων πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο οργανικών ουσιών ή αργίλου και να μην έχει δυσμενή επίδραση στην πήξη, στην αντοχή και στην διατήρηση των σκυροδεμάτων και να μην παραβλάπτει την προστασία του οπλισμού έναντι διάβρωσης. 4. Τσιμέντο Το τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι γενικά του τύπου PORTLAND τύπου I ή II, σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τις προδιαγραφές DIN 1164, παραγωγής των Ελληνικών εργοστασίων, θα μεταφέρεται δε στο εργοτάξιο σε σάκους σφραγισμένους με το σήμα του εργοστασίου, εκτός αν οι Ελληνικοί κανονισμοί απαιτούν για την κατηγορία του σκυροδέματος που θα παρασκευασθεί άλλο τύπο τσιμέντου, θα φυλάσσεται δε επιμελώς και πριν χρησιμοποιηθεί δεν θα πρέπει να έχει υποστεί φθορά από υγρασία, χρόνο, κλπ. ώστε οι ιδιότητές του να διατηρούνται άριστες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, η δε Επιχείρηση έχει το δικαίωμα, να προβαίνει σε έλεγχο της ποιότητας του τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθεί, με δοκιμές του εργαστηρίου Ε.Μ.Π. ή άλλου της εγκρίσεως της Επιχειρήσεως, ιδίως σε ότι αφορά την αντοχή σε θλίψη αυτού, τον χρόνο πήξεως, την σταθερότητα όγκου (LE CHATELIER) και την λεπτότητα αλέσεως. Οι δαπάνες των δοκιμών αυτών βαρύνουν τον Ανάδοχο. Τσιμέντο που δεν θα ανταποκρίνεται στις ισχύουσες προδιαγραφές, καθώς και τσιμέντο σε σάκους που θα περιέχει σβώλους, θα απορρίπτεται. Η εναποθήκευση του τσιμέντου, θα γίνεται σε κατάλληλες αποθήκες εφοδιασμένες με ξύλινα δάπεδα σε ύψος τουλάχιστον 20cm από το έδαφος με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου. 5. Σύνθεση σκυροδεμάτων Η σύνθεση των σκυροδεμάτων θα υποβάλλεται για έγκριση από τον Ανάδοχο στην Επιχείρηση, αφού προηγουμένως εκτελεσθούν όλες οι δοκιμές που η Επιχείρηση θα κρίνει ότι είναι αναγκαίες σε κάθε περίπτωση.

Σελ. 130 από 367 Η έγκριση αυτής της συνθέσεως του σκυροδέματος από την Επιχείρηση, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για την τελική ποιότητα του έτοιμου σκυροδέματος. Η σύνθεση του σκυροδέματος θα καθορίζεται με την γενική κοκκομετρική καμπύλη των αδρανών στοιχείων του τσιμέντου και την σε βάρος αναλογία των στοιχείων αυτών καθώς και με την εκάστοτε αναλογία βάρους νερού. Η κατηγορία σκυροδέματος και η αναλογία βάρους τσιμέντου θα καθορίζεται κάθε φορά στα σχέδια ξυλότυπων και θα πρέπει να τηρούνται απόλυτα. Σε περιπτώσεις που θα ενσωματωθεί στο σκυρόδεμα, μετά από εντολή του Εντεταλμένου Μηχανικού, βελτιωτικό υλικό (αερακτικό, στεγανωτικό, κλπ) ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το ενσωματώσει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. Η προμήθεια του υλικού αυτού θα πληρωθεί ξεχωριστά. 6. Παρασκευή, μεταφορά και διάστρωση Η εγκατάσταση παρασκευής του σκυροδέματος πρέπει να επιτρέπει ακριβέστατη ρύθμιση της αναλογίας των στοιχείων συνθέσεώς του σε βάρος, συμπεριλαμβανομένου και του νερού, καθώς και κάθε ενδεχόμενη αλλαγή των σχετικών ποσοτήτων των στοιχείων αυτών. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε τσιμέντο θα είναι 270kgr/m 3, εφόσον με την κατάλληλη κοκκομετρική διαβάθμιση επιτυγχάνεται η επιθυμητή χαρακτηριστική αντοχή του σκυροδέματος. Όταν το σκυρόδεμα είναι ανεπίχριστο τότε η ελάχιστη περιεκτικότητα είναι 300kgr/m3 και όταν το σκυρόδεμα απέχει έως ένα (1) χιλιόμετρο από τη θάλασσα ή εκτίθεται σε συνθήκες παγετού τότε η ελάχιστη περιεκτικότητα θα είναι 330kgr/m3. Η ανάμιξη του σκυροδέματος θα γίνεται με μηχανικό μαλακτήρα και η διάρκεια αναμίξεως θα τυγχάνει της εγκρίσεως της Επιχειρήσεως. Επίσης στην έγκριση της Επιχειρήσεως υπόκεινται τα μέσα μεταφοράς και η μέθοδος διαστρώσεως του σκυροδέματος. Εν πάση περιπτώσει κατά την μεταφορά του σκυροδέματος και την έγχυσή του, δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός των στοιχείων του, η πήξη ή η μεταβολή της σύνθεσής του. Πριν από την διάστρωση του σκυροδέματος το τυχόν προηγούμενο στρώμα πρέπει να "αγριευθεί", να καθαρισθεί και να πλυθεί με επιμέλεια, ώστε η επιφάνεια να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σαθρά λιπαρά ή ακάθαρτα τμήματα. Στην καθαρισμένη επιφάνεια θα εγχυθεί διάλυμα τσιμέντου, άμμου, νερού (αριάνι). Σχετικά με τον χρόνο παρελεύσεως από την παρασκευή μέχρι την διάστρωση του σκυροδέματος, ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες κανονισμούς που αφορούν τα έργα σκυροδέματος. Ο εξοπλισμός για τις πιο πάνω εργασίες, δηλαδή συγκρότημα αναμίξεως, μεταφορικά μέσα, ανυψωτικά μέσα, δονητές κλπ θα εγκριθεί από τον Εντεταλμένο Μηχανικό και θα είναι σε άριστη κατάσταση και δυναμικότητα τέτοια, ώστε η διάστρωση του σκυροδέματος να είναι συνεχής όταν χρειάζεται. Η ελάχιστη απαιτούμενη παραγωγή για τα συγκροτήματα αναμίξεως, μεταφοράς και ανυψωτικών μέσων θα καθορίζεται από την ποσότητα των σκυροδεμάτων που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της Παροχής Υπηρεσιών. Δεν θα γίνεται διάστρωση σκυροδέματος χωρίς να υπάρχει διαθέσιμος επί τόπου όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός (παραγωγής μεταφοράς διάστρωσης κλπ) και το απαιτούμενο και κατάλληλο προσωπικό. Σε καμία περίπτωση δεν θα διαστρώνεται το σκυρόδεμα, εάν δεν έχει τοποθετηθεί και ελεγχθεί ο προβλεπόμενος από τα σχέδια οπλισμός και δεν υπάρχει επάρκεια δονητών σε σχέση με τον όγκο του σκυροδέματος που πρόκειται να διαστρωθεί

Σελ. 131 από 367 καθώς και σε σχέση με τις δυσκολίες μετακινήσεως των δονητών διαμέσου των εσχάρων οπλισμού κλπ. Το σκυρόδεμα θα διαστρώνεται με επιμέλεια και θα δονείται με μηχανικούς δονητές, μέχρις ότου ο τυχόν αέρας που περιέχεται στο σκυρόδεμα εκδιωχθεί και το κονίαμα αναβλύζει ελαφρά στην επιφάνεια. Το είδος των δονητών που θα χρησιμοποιηθούν (επιφανειακοί ή εμβαπτιζόμενοι) θα καθορίζεται κάθε φορά από τον Εντεταλμένο Μηχ/κό. Πάντως προκειμένου περί εμβαπτιζομένων δονητών, η διάστρωση και δόνηση του σκυροδέματος θα εκτελείται σε στρώσεις πάχους όχι μεγαλύτερου από το μήκος του δονητή. Δεν θα επιτραπεί να διαστρωθεί σκυρόδεμα εάν δεν ευρίσκεται επί τόπου του έργου ένας (1) τουλάχιστον εφεδρικός δονητής σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. Η διάστρωση σκυροδέματος απαγορεύεται εφόσον κατά την προηγούμενη νύχτα η θερμοκρασία πέσει κάτω των 5 C. Μπορεί και στην περίπτωση αυτή να διαστρωθεί κατ' εξαίρεση σκυρόδεμα, υπό την προϋπόθεση εγκρίσεως από τον Εντεταλμένο Μηχ/κό και αφού ληφθούν εγκεκριμένα προστατευτικά μέτρα. Εν πάση περιπτώσει, όταν αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες, οι νεοδιαστρωθείσες επιφάνειες σκυροδέματος πρέπει να καλύπτονται κάθε βράδυ ώστε να προστατεύονται από ψύξη, όπως με σάκους, αδιάβροχα, ψάθες, κλπ. Μετά από την περίοδο ψύξεως ή έστω όταν (μετά την διάστρωση του σκυροδέματος) την νύχτα η θερμοκρασία κατέλθει κάτω των 0 C, η εργασία δεν θα επαναρχίσει παρά μόνον εφόσον διαπιστωθεί από τον Εντεταλμένο Μηχ/κό ότι το διαστρωθέν σκυρόδεμα δεν υπέφερε από την χαμηλή θερμοκρασία ή εφ' όσον αποκοπούν και απομακρυνθούν όλα τα προσβληθέντα τμήματα. Για την τήρηση των ανωτέρω προδιαγραφών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σε διάφορα σημεία του εργοταξίου θερμόμετρα "μεγίστου - ελαχίστου". Σε όλες τις περιπτώσεις μετά την αφαίρεση των ξυλότυπων η επιφάνεια του σκυροδέματος θα πρέπει να παρουσιάζει πλήρη ομοιομορφία και να είναι χωρίς φωλιές ή φανερό σιδηρό οπλισμό. 7. Διατήρηση των σκυροδεμάτων Απαγορεύεται κάθε φόρτιση των σκυροδεμάτων πριν το σκυρόδεμα αποκτήσει επαρκή αντοχή. Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα ώστε να διατηρείται το σκυρόδεμα υγρό και να μην εκτίθεται σε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Ο ανωτέρω όρος μπορεί να επιτευχθεί με κάλυψη του σκυροδέματος με σάκους, αδιάβροχα, ψάθες κλπ, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εντεταλμένου Μηχανικού, που θα καταβρέχονται συχνά, ώστε να διατηρούνται πάντοτε υγρές. Αυτό θα τηρείται τουλάχιστον για οκτώ συνεχείς ημέρες. 8. Έλεγχος και δοκιμές των σκυροδεμάτων Όσον αφορά τον έλεγχο της ποιότητας του σκυροδέματος θα γίνεται με τη λήψη δοκιμίων, όπως περιγράφεται στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος Κ.Τ.Σ. 97 (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97 και ΦΕΚ 479/Β/11-6-97). Ο αριθμός των δοκιμίων και το κριτήριο ελέγχου θα καθορίζονται σύμφωνα με τον παραπάνω αναφερόμενο Κανονισμό. Ο Ανάδοχος οφείλει με δικά του έξοδα πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης να υποβάλει στον Εντεταλμένο Μηχανικό προς έγκριση όλες τις λεπτομερείς συνθέσεις για κάθε είδος σκυροδέματος (κοκκομετρική ανάλυση, περιεχόμενο σε νερό κλπ.) που προβλέπονται στην Σύμβαση. Οι συνθέσεις αυτές

Σελ. 132 από 367 θα είναι από εργαστήριο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή από άλλο αναγνωρισμένο εργαστήριο που θα εγκρίνει ο Εντεταλμένος Μηχανικός. Ο Ανάδοχος θα συμβουλεύεται τον Εντεταλμένο Μηχανικό για την προετοιμασία των δοκιμίων. Όλη η προετοιμασία των δοκιμίων θα γίνεται με φροντίδα του Αναδόχου. Όταν διαστρώνεται το σκυρόδεμα θα λαμβάνονται τόσα δείγματα όσα θα ζητηθούν από τον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο. Ο τρόπος λήψεως θα γίνει σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Όλες οι δαπάνες για λήψη των δοκιμίων (γέμισμα, μεταφορά, καθαρισμός τύπων, συντήρηση των δοκιμίων, αποθήκευση κλπ.) και τον έλεγχό τους, θα βαρύνουν τον Εργολάβο. Οι κύβοι θα ελέγχονται την 7η και 28η ημέρα, από την ημέρα της διαστρώσεως. Σε περίπτωση που οι αντοχές των δοκιμίων βρεθούν χαμηλότερες των απαιτουμένων από τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς, τότε ο Εντεταλμένος Μηχανικός μπορεί, είτε να διατάξει την ενίσχυση με συμπληρωματικά μέτρα είτε την κατεδάφιση του ελαττωματικού μέρους της κατασκευής και την επανακατασκευή αυτού με δαπάνες του Εργολάβου, είτε εφ όσον κρίνει αλλιώς ανεκτό ως προς την αντοχή να επιβάλει περικοπή στις τιμές μονάδας του σκυροδέματος για το μέρος αυτό. Εάν μια κατασκευή λόγω ελαττωματικού σκυροδέματος πρέπει να ενισχυθεί, ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει με δικές του δαπάνες και χωρίς παράταση των επιτρεπόμενων από το πρόγραμμα κατασκευής προθεσμιών, τις απαραίτητες εργασίες που θα εγκριθούν προηγουμένως από τον Εντεταλμένο Μηχανικό. Η επιθυμητή πλαστικότητα θα ελέγχεται με την δοκιμή κάθισης. Β. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί "έτοιμο σκυρόδεμα", ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει έγκαιρα στον Εντεταλμένο Μηχανικό το εργοστάσιο από το οποίο θα προμηθευτεί το σκυρόδεμα καθώς και την απόστασή του από το έργο. Το εργοστάσιο θα πρέπει να έχει μελέτη συνθέσεως για την επιθυμητή κατηγορία σκυροδέματος μαζί με όλα τα πρόσμικτα που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και αποτελέσματα ελέγχου. Στο δελτίο παραγγελίας θα αναγράφονται απαραίτητα τα εξής : α. Η κατηγορία σκυροδέματος β. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο γ. Η απαιτούμενη κάθιση δ. Η ποσότητα και αντίστοιχο κριτήριο ελέγχου Κατά τα λοιπά και όσον αφορά την διάστρωση, συντήρηση, ελέγχους και επιμέτρηση ισχύουν τα παραπάνω αναφερόμενα για το εργοταξιακό σκυρόδεμα. Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ H επιμέτρηση όλων των σκυροδεμάτων κάθε κατηγορίας, θα γίνει σε κυβικά μέτρα (m 3 ) έτοιμου σκυροδέματος, βάσει των διαστάσεων των εγκεκριμένων σχεδίων. Σκυρόδεμα που θα διαστρώνεται πέραν των διαστάσεων των προβλεπομένων από τα σχέδια κατασκευής ή τις έγγραφες εντολές του Εντεταλμένου Μηχ/κού, δεν θα επιμετρείται για πληρωμή.

Σελ. 133 από 367 Στην τιμή μονάδος των σκυροδεμάτων, περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες προμήθειας, δοκιμής και προσκομίσεως υλικών, μηχανικής αναμίξεως, μεταφοράς, ανυψώσεως ή καταβιβάσεως σε οποιαδήποτε θέση προβλέπουν τα σχέδια, διαστρώσεως, δόνησης, επισκευής και συντηρήσεως κατά την πήξη, σε πρανή οιουδήποτε ύψους και κλίσεως, καθώς και κάθε δαπάνη απαιτούμενη για την εκπλήρωση των γενικών και ειδικών όρων του παρόντος άρθρου. 2.6 ΞΥΛΟΤΥΠΟΠΟΙ ΚΟΙΝΟΙ 1. Το παρόν άρθρο αφορά τους ξυλότυπους κάθε κατασκευής από σκυρόδεμα, οπλισμένο ή άοπλο, όπως πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, τοιχείων, πεδίλων, κλιμάκων, στηθαίων οποιασδήποτε μορφής, επίπεδης ή καμπύλης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος και για οποιοδήποτε ύψος πυθμένα ξυλότυπου από το υποκείμενο δάπεδο εργασίας, ανεξαρτήτως της παρουσίας ή όχι ύδατος. 2. Για την κατασκευή των ξυλότυπων θα εφαρμοστούν οι αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Οι ξυλότυποι και τα ικριώματα των σκυροδεμάτων πρέπει να παρουσιάζουν τέτοια ακαμψία ώστε να αντέχουν, χωρίς να παραμορφώνονται, στις φορτίσεις που θα υποστούν κατά την εκτέλεση των έργων και μέχρι να αποξηλωθούν. Απαιτείται επίσης οι επιφάνειες που θα προκύψουν μετά από την αφαίρεση των ξυλότυπων να μην παρουσιάζουν εγχύματα αρμών και γενικά να είναι ομαλές και λείες, οι δε διαστάσεις των διαφόρων κατασκευών να είναι ακριβώς αυτές που προβλέπουν τα σχέδια. Μετά την αφαίρεση των ξυλότυπων το σκυρόδεμα γενικά θα έχει την ίδια υφή σε όλη την έκταση των επιφανειών. Κατά συνέπεια δεν θα φαίνονται γυμνά σκύρα και πολύ περισσότερο γυμνά σίδερα. Απαγορεύεται η άρση της κακοτεχνίας αυτής με σποραδική επεξεργασία των επιφανειών (μερεμέτια) χωρίς την προηγούμενη έγκριση και τις οδηγίες του Εντεταλμένου Μηχανικού. Αποκλείεται ρητά η παραλαβή ξυλότυπων με αρμούς από τους οποίους υπάρχει κίνδυνος διαρροής του υλικού. Ο Εντεταλμένος εκπρόσωπος μπορεί να απαγορεύσει την χρήση ξυλείας κακής ποιότητας π.χ. με φανερές ενδείξεις ελαττωμένης αντοχής λόγω πολλών χρήσεων. 3. Η στήριξη των ξυλότυπων για τις κατακόρυφες επιφάνειες θα γίνεται με ειδικούς μεταλλικούς συνδέσμους (φουρκέτες) μέσα σε ειδικά πλαστικά σωληνάκια. Οι σύνδεσμοι θα τοποθετούνται σε ορισμένες θέσεις που θα είναι ισοϋψείς και σε ίδιες κατακόρυφες περασιές και μετά την αφαίρεσή τους οι τρύπες θα σφραγίζονται επιμελώς με ταχύπηκτο διογκούμενο σφραγιστικό υδραυλικό τσιμέντο τύπου WATER PLUG ή παρόμοιου. Η σύνδεση και στήριξη γενικά των ξυλότυπων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι εξωτερικές πλευρές τους να μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να παρουσιασθεί στην επιφάνεια που θα προκύψει κανένα μεταλλικό στοιχείο. Η αφαίρεση των ξυλότυπων και των πήχεων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή για να μην τραυματίζονται οι επιφάνειες σκυροδέματος. Απαγορεύεται γενικά, η τοποθέτηση μικρών εγκάρσιων σανίδων (τσιλίκια), τεμαχίων πεπιεσμένου χάρτου (χαρτμπορντ), λαμαρινών κλπ.

Σελ. 134 από 367 4. Οι ξυλότυποι πριν από την σκυροδέτηση θα διαβρέχονται μέχρι κορεσμού και θα επαλείφονται χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή με ειδικό δόκιμο προϊόν διευκολύνσεως του ξεκαλουπώματος, το οποίο δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τον οπλισμό. 5. Ο Ανάδοχος χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή, υποχρεούται να προβλέψει για την κατασκευή οπών, εγκοπών και για την ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα μεταλλικών στοιχείων αγκυρώσεως, σιδηρογωνιών προστασίας ακμών, σιφωνίων, δαπέδων, σωλήνων, καλωδίων, κλπ. Το γέμισμα με σκυρόδεμα των οπών που τυχόν απέμειναν βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος χωρίς πρόσθετη αποζημίωση υποχρεούται να τοποθετήσει τριγωνικούς πήχεις (φαλτσογωνίες) στις γωνίες των στύλων και των δοκών ή και σε άλλα στοιχεία της Παροχής Υπηρεσιών. 6. Σε όσα σημεία προβλέπεται από την μελέτη να παραμείνουν οι επιφάνειες του σκυροδέματος ανεπίχριστες, θα χρησιμοποιηθούν σανίδες καινούργιες, χρησιμοποιούμενες για πρώτη φορά, απλάνιστες και ισόφαρδες πλάτους 10-12cm και πάχους πάνω από 2,5cm, ή ειδικοί τυποποιημένοι ξυλότυποι τύπου Betoform ή άλλου παρόμοιου. Οι σανίδες (ή τα τυποποιημένα τεμάχια) θα είναι σε όλο το μήκος των επιφανειών του σκυροδέματος συνεχείς, παράλληλοι και τα σημεία επαφής των θα είναι στο ίδιο επίπεδο (για να μην πετσικάρουν). Για το σκοπό αυτό, πρέπει να τοποθετούνται σύνδεσμοι του ξυλότυπου (πατάκια, καδρόνια) ανά αποστάσεις μέχρι 30cm που να εξασφαλίζουν το απαραμόρφωτο των σανίδων. Απαγορεύεται γενικά η τοποθέτηση μικρών εγκάρσιων σανίδων (τσιλίκια), τεμαχίων χάρντμπορτ, τενεκέδων κλπ. Επίσης πρέπει οι ενώσεις των σανίδων ή των τεμαχίων να μην ευρίσκονται στην ίδια κατακόρυφο. Σε όλες τις ακμές θα τοποθετηθούν φαλτσογωνίες. Στους ξυλότυπους θα τοποθετηθούν ειδικοί πήχεις διατομής, όπως φαίνεται στα σχέδια λεπτομερειών, ώστε να δημιουργηθούν σκοτίες και εδράσεις (πατούρα) των κουφωμάτων. Τέλος η διεύθυνση τοποθετήσεως των σανίδων των ξυλότυπων πρέπει να είναι η ίδια που σημειώνεται στα σχέδια. Για να μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα οι ξυλότυποι και για να μην υπάρξει κίνδυνος να τραυματισθεί η επιφάνεια του σκυροδέματος, πρέπει να επαλείφονται οι ξυλότυποι, πριν να χρησιμοποιηθούν, με ένα ειδικό υλικό, όπως το LANCO - DECOFRAGE ή άλλο παρόμοιο, της εγκρίσεως του Εντεταλμένου Μηχ/κού. 7. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) πραγματικής επιφάνειας ξυλότυπου ερχομένου σε επαφή με το σκυρόδεμα χωρίς καμία προσαύξηση λόγω ύψους κατασκευής. Στην τιμή μονάδος των ξυλότυπων, περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς της αναγκαίας και κάθε είδους και διαστάσεων πελεκητής και πριστής ξυλείας, η δαπάνη κατασκευής του ξυλότυπου σε οποιοδήποτε σχήμα, επίπεδο ή καμπύλο, βάθος ή ύψος και για οποιοδήποτε τμήμα του έργου, περιλαμβανομένης και της δαπάνης των κάθε είδους ικριωμάτων (μεταλλικών ή ξύλινων), των διαφόρων συνδέσεων, της καρφικής ύλης, των σιδηρών συνδέσεων, των ξύλινων πηχίσκων προστασίας των ακμών στύλων και δοκών (φαλτσογωνιών), της ειδικής μορφώσεως για την ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα οποιουδήποτε αντικειμένου (σωλήνων, αγωγών κλπ), της ειδικής μορφώσεως για την κατασκευή οπών, φωλεών, εγκοπών οποιωνδήποτε διαστάσεων κλπ.

Σελ. 135 από 367 Εκτός από τα ανωτέρω περιλαμβάνεται η δαπάνη και η φθορά από τυχόν άνοιγμα οπών ή εγκοπών στους ξυλότυπους για την τοποθέτηση εξέχοντος σιδηρού οπλισμού αναμονής ή άλλου υλικού, η δαπάνη της απομειώσεως, φθοράς, αποσυνθέσεως, καθαρισμού, διαλογής και αποκομίσεως της ξυλείας και γενικά κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου έτοιμου ξυλότυπου, σύμφωνα προς τις ανωτέρω προδιαγραφές, τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας και τις οδηγίες του Εντεταλμένου Μηχ/κού. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιήσει μεταλλικούς σιδηρότυπους, σωληνωτά ικριώματα και τηλεσκοπικούς μεταλλικούς δοκούς, η αποζημίωση του θα ανάγεται πάντοτε σε τετραγωνικά μέτρα ξυλότυπου ως ανωτέρω, αποκλειόμενης οποιασδήποτε πρόσθετης αποζημιώσεως λόγω της χρησιμοποιήσεως των μεταλλικών τύπων. Σε όσα σημεία προβλέπεται από την μελέτη να παραμείνουν οι επιφάνειες του σκυροδέματος ανεπίχριστες ή προβλέπονται καμπύλα στοιχεία, η τιμή μονάδος θα είναι προσαυξημένη και θα αναφέρεται στο Τιμολόγιο. 2.7 ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ Γενικώς θα λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες κανονισμοί: Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος, ΚΤΧ 2008, (ΦΕΚ1416/Β/17.07.2008 και ΦΕΚ2113/Β/13.10.2008) Θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδους κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τα σχέδια. Οι οπλισμοί πρέπει να προσκομίζονται και τοποθετούνται σε άριστη κατάσταση, πριν δε να χρησιμοποιηθούν θα καθαρίζονται από ακαθαρσίες, λίπη και χαλαρές σκωρίες. Επισημαίνεται ότι στο σιδηρό οπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί θα υπάρχει έντυπο χαρακτηριστικό της εταιρείας παραγωγής του χάλυβα ώστε να μην αμφισβητείται η εταιρεία προέλευσής του. Ο Εντεταλμένος Μηχανικός δύναται να ζητήσει τουλάχιστον μία δοκιμή καταλληλότητας του οπλισμού για κάθε 10 τόνους που προσκομίζονται από τον Εργολάβο στο εργοτάξιο και να απορρίπτει κάθε ποσότητα για την οποία τα συμπεράσματα του ελέγχου είναι αντίθετα προς τα οριζόμενα από τον αναφερθέντα κανονισμό. Τα έξοδα των δοκιμών βαρύνουν τον Εργολάβο. Οι κατασκευαστικές διατάξεις για τη διαμόρφωση, το κόψιμο, την κάμψη, την τοποθέτηση, την συγκράτηση, τις ενώσεις, τη διάταξη και την επικάλυψη του σιδηρού οπλισμού εφαρμόζονται όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί παλαιός οπλισμός ή οπλισμός που θα έχει υποστεί ανεπανόρθωτες παραμορφώσεις. Οι οπλισμοί πρέπει να κόπτονται και κάμπτονται στις ακριβείς διαστάσεις βάσει των κανονισμών και να τοποθετούνται στις θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια με κάθε επιμέλεια και σε άριστη κατάσταση, τόσο από άποψη ευθυγραμμίας ράβδων και ορθογωνισμού διακένων, όσο και καθαριότητας. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται καλά η σύνδεση με σύρμα των εφελκυομένων και θλιβομένων ράβδων με τον οπλισμό διανομής και τους συνδετήρες, κατά την διάστρωση δε του σκυροδέματος να συγκρατούνται στην ακριβή θέση τους και να περιβάλλονται πυκνά από τη μάζα του σκυροδέματος, ώστε να τηρούνται οι επικαλύψεις που προβλέπονται από τους Κανονισμούς. Για την εξασφάλιση της ελάχιστης επικάλυψης θα τοποθετηθούν στηρίγματα οπλισμού (αποστάτες) οι οποίοι θα είναι τύπου SPIRAL-FIX SECURI ή παρόμοιου.

Σελ. 136 από 367 Ο άνω οπλισμός των πλακών και των δοκών πρέπει να εξασφαλίζεται από βύθιση εντός του σκυροδέματος με ειδικά στηρίγματα (καβαλέτα - πλακίδια από σκυροδέματα με ή χωρίς προεξοχές, σύρματα κλπ). Ο αριθμός των ενώσεων των εφελκυομένων οπλισμών για αύξηση του μήκους των πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο, είτε πρόκειται για σιδηρές ράβδους, είτε για ηλεκτροσυγκεκολλημένα (τυποποιημένα ή όχι) πλέγματα. Οι ενώσεις αυτές πρέπει να διατάσσονται στις περιοχές των ασθενέστερων οπών (π.χ. θέση μηδενισμού ροπών). Για τις ενώσεις των ηλεκτροσυγκεκολλημένων πλεγμάτων με παράθεση καθώς και ότι αφορά την χρησιμοποίησή του ως οπλισμού αντοχής, ισχύουν οι Ελληνικοί Κανονισμοί, τα DIN 1045, DIN 4225 και επιπλέον οι ειδικοί Γερμανικοί Κανονισμοί. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να επιβάλλει ειδικές προδιαγραφές σχετικές με τον τρόπο στηρίξεως και ενώσεως των ράβδων (συγκόλληση κλπ) χωρίς πρόσθετη πληρωμή του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν τοποθετηθεί ο οπλισμός και πριν από την διάστρωση του σκυροδέματος, να υποβάλλει για έγκριση στην Επιχείρηση καταλόγους οπλισμού, σχέδια τοποθετήσεως πλεγμάτων, καθώς και σκαριφήματα κοπής αυτών. Η δε παραλαβή του σιδηρού οπλισμού θα γίνεται πριν την διάστρωση του σκυροδέματος και βάσει των εγκεκριμένων καταλόγων οπλισμού, σχεδίων τοποθετήσεως πλεγμάτων και σκαριφημάτων κοπής αυτών, τα οποία θα υπογράφονται από τους αντιπροσώπους της Επιχειρήσεως και του Αναδόχου. Δεν επιτρέπονται αλλαγές των διατομών των ράβδων, του αριθμού αυτών, των μεταξύ των αποστάσεων που αναγράφονται στα εγκεκριμένα σχέδια και τις αναθεωρήσεις τους. Ειδικά για τα ηλεκτροσυγκεκολλημένα πλέγματα, επιτρέπεται αλλαγή στον τύπο του πλέγματος μόνον μετά από έγκριση της Επιχειρήσεως και μόνον όταν με την αλλαγή αυτή επιτυγχάνεται τεχνικότερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη χρησιμοποίηση του υλικού. Ο οπλισμός θα επιμετρηθεί σε χιλιόγραμμα (Kgr) τοποθετημένου σιδήρου, βάσει αφ' ενός μεν των διαστάσεων που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια και στις αναθεωρήσεις τους, των εγκεκριμένων καταλόγων οπλισμού και των εγκεκριμένων σχεδίων τοποθετήσεως και σκαριφημάτων κοπής των πλεγμάτων, αφ' ετέρου δε, των θεωρητικών βαρών τους. Τα τυχόν εναπομείναντα αποκόμματα από τα χρησιμοποιηθέντα τυποποιημένα πλέγματα ή τις σιδηρές ράβδους, δεν θα επιμετρηθούν. Στην περίπτωση που μετά από έγκριση του Εντεταλμένου Μηχ/κού, ενωθούν με παράθεση δύο τεμάχια σιδηράς ράβδου για να πραγματοποιηθεί το απαιτούμενο από τα σχέδια σχήμα και μήκος της ράβδου, το μήκος παραθέσεως δεν θα επιμετρηθεί, εφόσον, το μήκος αυτό είναι μικρότερο από το υπάρχον στο εμπόριο τυποποιημένο μήκος ράβδων. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες προμήθειας, προσκομίσεως, καθαρισμού, κοπής, κάμψεως, απομειώσεως, τοποθετήσεως εντός των τύπων, προσδέσεως, εδράσεως και συγκρατήσεως κατά την τοποθέτηση του σκυροδέματος του σιδηρού οπλισμού, οι αποστάτες, τα ειδικά στηρίγματα και σύρματα προσδέσεως, η κοπή των πάσης φύσης τεμαχίων σιδηρών οπλισμών που προεξέχουν και πρέπει να καθαιρεθούν, όπως επίσης και των πάσης φύσης βοηθητικών (σύρματα κλπ) σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες σε οποιοδήποτε ύψος, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη σχετικά με την ανωτέρω περιγραφόμενη εργασία.

Σελ. 137 από 367 ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ 3.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΤΟΠΛΙΘΟΔΟΜΩΝ Ή ΓΥΨΟΤΟΙΧΩΝ ΜΕΤΑ Ή ΑΝΕΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Καθαίρεση οπτοπλινθοδομής ή γυψότοιχου, οποιουδήποτε πάχους, συνήθους ή ισχυρού κονιάματος, μετά ή άνευ επιχρίσματος, από σύνηθες ή ισχυρό κονίαμα, για τη δημιουργία ανοιγμάτων, οπών και την πλήρη απομάκρυνση διαχωριστικού τοιχίου κ.λ.π για τη δημιουργία μεγαλύτερου χώρου, οποιοδήποτε διαστάσεων και μορφής, μετά της διαμόρφωσης των παρειών του ανοίγματος ή της οπής, σύμφωνα με το άρθρο Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) οπτοπλινθοδομής ή γυψότοιχου πραγματικής επιφανείας. 3.2. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ( ΚΙΝΗΤΩΝ ) ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ Αποξήλωση κινητών χωρισμάτων, οποιουδήποτε τύπου, (πλήρων ή και με υαλοπίνακες) και από οποιοδήποτε υλικό, μετά των επ αυτών θυρών και μετά της πλήρους διαμόρφωσης των παρειών του δημιουργούμενου (και ενδεχομένως παραμένοντος) ανοίγματος. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) πραγματικής επιφάνειας. 3.3. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ Ή ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ Αποξήλωση επενδύσεων από γυψοσανίδα ή μοριοσανίδα ή άλλο παρεμφερές υλικό, με σκελετό (ξύλινο ή μεταλλικό), μετά του καθαρισμού του αποκαλυπτόμενου υποστρώματος από τα υλικά στερέωσης ή συγκόλλησης (κονίαμα, κόλλα, ήλοι κλπ), προς υποδοχή της νέας επικάλυψης ή επένδυσης. Αποκατάσταση των τραυματισθέντων επιφανειών και πλήρωση των δημιουργούμενων οπών με τσιμεντοκονίαμα των 450kgr τσιμέντου ή με γύψο. 3.4. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟΥΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ 1. Οι οπτοπλινθοδομές θα κατασκευάζονται με οπτόπλινθους διάτρητους (με οριζόντιες ή κατακόρυφες οπές), αργιλικούς, διαστάσεων 9Χ12Χ19cm, μηχανοποίητους, προερχόμενους από τα καλύτερα πλινθοποιεία της περιφέρειας ή άλλης περιοχής, άριστης ποιότητας και τέλειας οπτήσεως, ακέραιους (απαγορεύεται παντελώς η χρησιμοποίηση σπασμένων οπτοπλίνθων ή προερχομένων από κατεδαφίσεις). σκληρούς, ηχηρούς, σχήματος κανονικού, με πλήρεις ευθείες και με καλά διαμορφωμένες τις ακμές τους και όχι υαλοποιημένους. Είναι δυνατή και η χρησιμοποίηση οπτοπλίνθων άλλων διαστάσεων όπως 6x9x19, 10x15x35, 18x15x35cm κλπ, κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 2. Η δόμηση θα γίνεται με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα, αναλογίας 1:2 1/2 των 150kgr τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο έτοιμου κονιάματος, το οποίο θα παρασκευάζεται με μηχανικό μέσο, (άμμος λατομείου - τσιμέντο PORTLAND καθαρό). Ξηραμένο κονίαμα που να μην μπορεί με απλή κατεργασία και χωρίς την προσθήκη νερού να επανέλθει στην πρότερη κατάστασή του θα απορρίπτεται και δεν θα επιτρέπεται η ανάμιξή του με άλλο κονίαμα.

Σελ. 138 από 367 3. Οι οπτόπλινθοι πριν να χρησιμοποιηθούν θα βυθίζονται σε νερό και θα παραμένουν εντός αυτού μέχρι κορεσμού. Πλινθοδομές εφαπτόμενες ή περιβάλλουσες κατασκευές από σκυρόδεμα, πρέπει κατά τις επαφές αυτές και επί μήκους τουλάχιστον 0,50m, να κτίζονται με τσιμεντοκονίαμα (αναλογίας 1:3 τσιμέντου και άμμου), αφού προηγουμένως όλες οι επιφάνειες θα έχουν επιχρισθεί με πεταχτή τσιμεντοκονία περιεκτικότητας 400kgr τσιμέντου, χωρίς καμία αποζημίωση προς τούτο του Αναδόχου. Οι οπτοπλινθοδομές θα αποπερατώνονται 30cm κάτω από την ανώτατη στάθμη αυτών, η δε πλήρης αποπεράτωση (σφήνωμα με κεκλιμένους πλίνθους στην οροφή) θα γίνεται μετά από παρέλευση δύο τουλάχιστον ημερών. Για την καλύτερη πρόσφυση των οπτοπλινθοδομών σε κατακόρυφα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, πρέπει να προβλέπεται η τοποθέτηση στον ξυλότυπο πριν τη σκυροδέτηση (στους αρμούς των σανίδων) τεμάχια τσερκιών Φ8, μήκους έως 5cm (πάκτωση στο σκυρόδεμα 15cm) και σε ποσότητα 3 τεμαχίων ανά μέτρο μήκους, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση του Αναδόχου προς τούτο. Στην κατ' αποκοπή τιμή του εργολαβικού ανταλλάγματος, όσον αφορά τις οπτοπλινθοδομές από διάτρητους οπτόπλινθους, περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια και μεταφορά των απαιτούμενων υλικών (οπτοπλίνθων και υλικών κονιάματος) σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, η διαλογή, η αναβίβαση (αδιάφορης στάθμης), η διαβροχή, η δόμηση των οπτοπλινθοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, η κατασκευή και αποξήλωση των απαιτουμένων ικριωμάτων, καθώς και η εργασία έντεχνης και άρτιας κατασκευής σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, τα σχέδια και τις οδηγίες του Εντεταλμένου Μηχ/κού. 3.5. ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ: 1. Γενικά Χαρακτηριστικά Τα Ελαφρά Διαχωριστικά χωρίσματα (τοίχοι) αποτελούνται από συστήματα γυψοσανίδας και αλουμινίου όπως περιγράφονται κατωτέρω, ή ισοδύναμα με τα προδιαγραφόμενα. Είναι σταθερά, ρυθμιζόμενα από δαπέδου σε οροφή και προσαρμόζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις στους εκάστοτε χώρους. Είναι ενός βασικού τύπου: διπλής πλήρωσης του οργανισμού στήριξης, ώστε να εξασφαλίζεται η ηχομόνωση και θερμομόνωση των χώρων. Καλύπτουν την σύγχρονη αισθητική όψη των νέων γραφείων (διατομές, χρωματισμοί κ.λ.π.) 2. Τύπος Διαχωριστικού Ι. Τοίχος από διπλή γυψοσανίδα με παράθυρο ενδιάμεσα από διπλό υαλοστάσιο και το υπόλοιπο μέχρι οροφή πάλι γυψοσανίδα. Σε πολλές περιπτώσεις το χώρισμα θα είναι μέχρι σε ύψος που θα καθοριστεί από τον Εντεταλμένο Μηχανικό. Η κατασκευή θα εκτελεστεί σύμφωνα με το άρθρο 3.6 των Τεχνικών Προδιαγραφών και σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα περί του τύπου Ι. Στο χώρισμα συνήθως τοποθετείται και θύρα σύμφωνα με το άρθρο 5o των Τεχνικών Προδιαγραφών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Σελ. 139 από 367 ΙΙ. Πινακίδες αμφίπλευρες από διπλή μοριοσανίδα επενδυμένη εκατέρωθεν με μελαμίνη και τοποθέτηση μονωτικού υλικού ενδιάμεσα, με παράθυρο και φεγγίτη από διπλό υαλοστάσιο τυποποιημένο. ΙΙΙ. Πινακίδες αμφίπλευρες από διπλή μοριοσανίδα επενδυμένη εκατέρωθεν με μελαμίνη και τοποθέτηση μονωτικού υλικού ενδιάμεσα, με παράθυρο από διπλό υαλοστάσιο τυποποιημένο και φεγγίτη χωρίς πλήρωση. Στους ανωτέρω τύπους μπορεί να ενσωματωθεί θύρα. Οι παραπάνω τύποι χωρισμάτων φαίνονται στο συνημμένο σκαρίφημα (ΣΚ 1). 3. Περιγραφή κατασκευής τμημάτων των Διαχωριστικών τύπου ΙΙ και ΙΙΙ. Τα τμήματα που απαρτίζουν τα Ελαφρά Διαχωριστικά Χωρίσματα, είναι ο οργανισμός στήριξης (σκελετός), τα στοιχεία πλήρωσης και τα εξαρτήματα. Τεχνική περιγραφή οργανισμού στήριξης (σκελετός) Όλα τα στοιχεία του οργανισμού στήριξης είναι τυποποιημένα, από αλουμίνιο, διατομής κοινής. Το αλουμίνιο πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, αντοχής και εμφάνισης. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του σκελετού πρέπει να γίνεται εύκολα και να προσαρμόζεται επακριβώς στους χώρους του έργου. Αυτό διευκολύνει την μεταφορά και τον επανασχεδιασμό των χώρων μελλοντικά εύκολα και χωρίς φθορές των αλουμινίων. Ο οργανισμός στήριξης αποτελείται από τα κατακόρυφα στοιχεία, τα εγκάρσια συνδετικά στοιχεία και τα στοιχεία στήριξης των υλικών πλήρωσης. Κατακόρυφα στοιχεία (ορθοστάτες ). Αυτά είναι δοκοί αλουμινίου από δαπέδου στην οροφή ή ψευδοροφή, ορθογωνικής διατομής από 60-75x40x1,4 χιλ. και 60-75x20x1,4 χιλ. για τα περιμετρικά στοιχεία. Τα πλαίσια των θυρών με τους ορθοστάτες θα είναι διπλής διατομής συνολικά για μεγαλύτερη σταθερότητα. Τα κατακόρυφα στοιχεία θα στερεώνονται στο δάπεδο μέσω ειδικής φορετής βάσης, και αντιστοίχως στην οροφή ή ψευδοροφή. Εγκάρσια συνδετικά στοιχεία (τραβέρσες). Αυτές συνδέουν τους ορθοστάτες, διακοπτόμενες από αυτούς με ειδικές συνδέσεις στο δάπεδο και στην οροφή, και στα σημεία των γωνιών, ανάλογα με τον τύπο των υλικών πλήρωσης. Είναι της αυτής διατομής με τους ορθοστάτες. Στην περίπτωση, κατά την οποία το διαχωριστικό είναι κάθετο στην όψη του κτιρίου και εφάπτεται με εξωτερικό κούφωμα, θα πρέπει να παρεμβληθεί ειδικό ελαστικό παρέμβυσμα, για την καλύτερη εφαρμογή και την ηχομόνωση του χώρου. Το πάχος των βασικών στοιχείων της διατομής ( όχι δηλαδή των νευρώσεων, ενισχύσεων κ.λ.π) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,4 χιλ, ενώ οι γωνίες σύνδεσης τουλάχιστον 6χιλ. Η στερέωση των υλικών πλήρωσης στον κυρίως οργανισμό, θα γίνεται με συνδέσμους (εφαρμοστά αρμοκάλυπτρα πηχάκια), κομμένους στην κατάλληλη γωνία, ισχυρής κατασκευής συνδεόμενους μεταξύ τους με αφανείς ενισχύσεις αλουμινίου ή με το σύστημα SCHUCO (τη βοήθεια σφηνών), για καλύτερη σύνδεση και άρτια εμφάνιση (μικρότερος δυνατόν αρμός). Ο τύπος των στοιχείων στήριξης εξαρτάται από το είδος και το πάχος του χρησιμοποιούμενου υλικού κατά περίπτωση. Το πάχος αυτό ποικίλει από 3 έως 20 χιλ.

Σελ. 140 από 367 Τα υαλοστάσια (και οι υαλόθυρες) από αλουμίνιο θα είναι ανοιγόμενα ή συρόμενα ή παλινδρομικά (Aller - Retour) ή σταθερά ή περσιδωτά κλπ, με ή χωρίς φεγγίτη (σταθερό ή ανοιγόμενο), ανάλογα με τον προορισμό τους, διακρινόμενα έτσι στους διάφορους τύπους που αναφέρονται στα τεύχη του Τιμολογίου και της Προμέτρησης - Προϋπολογισμού και τα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης, σύμφωνα με τα οποία και θα κατασκευασθούν. Σχετικά με τις διατομές (Profile) ή και το σύστημα αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες αλουμινοκατασκευές εξωτερικού χώρου (κουφώματα) καθορίζονται τα παρακάτω: Οι αναγραφόμενες στα σχέδια της μελέτης "ενδεικτικές διατομές" είναι μιας συγκεκριμένης εταιρείας (π.χ. EUROPA 100 και EUROPA 500 κλπ) και στο εξής θα αναφέρονται με τον όρο "προδιαγραφόμενες". Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες διατομές ή και σύστημα αλουμινίου (ισοδύναμα με τα προδιαγραφόμενα) μετά από σχετική έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. Οι διατομές ή το σύστημα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις (προδιαγραφές) που χαρακτηρίζουν και τον όρο "ισοδύναμο". 3.1. Ως προς την διέλαση θα πρέπει να διαθέτουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου ή να πληρούν: α) Ελάχιστο πάχος 1,5mm. β) Κράμα 6060Τ5 ή 6061Τ5 ή 6063Τ5 (ΕΛΟΤ 403). γ) Σκληρότητα τουλάχιστον 11 βαθμούς της κλίμακας Webster (70 Brinell). 3.2. Εάν πρόκειται για ανοδιωμένο αλουμίνιο θα πρέπει να διαθέτουν το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας (EYRAS/E.A.A) ή το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητος της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, στο οποίο θα αναγράφεται η διάρκεια ισχύος του. Η απαιτούμενη κατηγορία ανοδίωσης θα πρέπει να είναι: α) Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους: 15 (μέσο ελάχιστο πάχος ανοδίωσης 15 μικρόν). β) Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους: 20 (μέσο ελάχιστο πάχος ανοδίωσης 20 μικρόν). 3.3. Εάν πρόκειται για αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή θα πρέπει να διαθέτει το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητος EUROCOAT/E.A.A. ή τουλάχιστον κατάλληλο πιστοποιητικό ότι πληροί τις Προδιαγραφές που καθορίζονται στο DIN 50939 και αφορούν την προεργασία (χρωμίωση), και στο πρότυπο Ε.Λ.Ο.Τ. 394 και εν πάση περιπτώσει το πάχος βαφής (πολυεστερικής) αποδεδειγμένα να είναι μεγαλύτερο από 60 μικρόν και μικρότερο από 120 μικρόν και γενικά να ανταποκρίνεται στις ποιοτικές απαιτήσεις που καθορίζει η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου. 3.4. Η μορφή των διατομών (δηλ. τετραγωνικές, ορθογωνικές, καμπύλες κλπ) θα πρέπει να είναι ίδια με εκείνη των προδιαγραφόμενων. Η υπόψη απαίτηση αποβλέπει στη μη αλλοίωση της όψης (εμφάνισης) μιας κατασκευής και αφορά τα εμφανή τμήματά της.

Σελ. 141 από 367 3.5. Οι εξωτερικές διαστάσεις των διατομών θα πρέπει να είναι περίπου ίσες με αυτές των "προδιαγραφόμενων" (επιτρεπόμενη απόκλιση ±10%). 3.6. Το βάρος των διατομών θα πρέπει να είναι ίσο με το βάρος των "προδιαγραφόμενων" (επιτρεπόμενη απόκλιση-5%). 3.7. Εφόσον στα σχέδια της μελέτης οι προδιαγραφόμενες διατομές προβλέπονται ολόσωμες, πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνουν ολόσωμες και να μη κατασκευασθούν σύνθετες (από 2 ή περισσότερα προφίλ). Η υπόψη απαίτηση αποβλέπει τόσο στη διατήρηση της επιθυμητής εμφάνισης όσο και στη στερεότητα της κατασκευής. 3.8. Όλα τα άλλα στοιχεία της κατασκευής (εκτός των διατομών του αλουμινίου) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω: 3.8.1. Οι ψευτόκασες θα είναι σιδηρές, επιψευδαργυρωμένες με στρώμα ψευδαργύρου τουλάχιστον 250 gr/m² ή θα είναι προστατευμένες, μετά από κατάλληλη προεργασία, με δύο στρώσεις ασφαλτοεποξειδικού αντισκωριακού, (είναι δυνατόν ή προστασία να γίνει και με αντιδιαβρωτικό ελαστικής μορφής). Όλα τα υλικά θα πρέπει να τύχουν της εγκρίσεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι η προστασία που παρέχεται από επικάλυψη με χρώμα μίνιου δεν θεωρείται επαρκής και ότι η αντισκωριακή προστασία πρέπει να γίνει πριν από την τοποθέτηση των ψευτοκασών. Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως σιδηρών τμημάτων, τζινετιών, βιδών κλπ, αυτά πρέπει να είναι επικαδμιωμένα ή τουλάχιστον επιψευδαργυρωμένα. 3.8.2. Τα διάφορα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι από το ίδιο κράμα αλουμινίου με τα προφίλ ή άλλου υλικού που αποδεδειγμένα δεν θα αντιδράσει ηλεκτρολυτικά με το αλουμίνιο. 3.8.3. Tα τεμάχια συναρμολόγησης θα πρέπει να είναι αμετάβλητα και αόρατα και εν πάση περιπτώσει ανοδιωμένα ή βαμμένα στο ίδιο χρώμα και με τις ίδιες προδιαγραφές των προφίλ. 3.8.4. Τα κλείθρα, οι μηχανισμοί κλεισίματος, οι χειρολαβές κλπ. πρέπει να είναι βαρέως τύπου από χρωμονικελιούχο χάλυβα. Όλα θα πρέπει να εγκριθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει, έγκαιρα, δείγματα προς έγκριση). 3.8.5. Οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι ανοξείδωτες. 3.8.6. Τα πάσης φύσης λάστιχα θα είναι E.P.D.M. ή Νεοπρένια (αποκλείονται τα λάστιχα P.V.C.) με αντοχή σε αλλαγές θερμοκρασίας +100 C έως -40 C και εγγυημένα για 10 χρόνια σε βιομηχανικές και θαλασσινές περιοχές, θα έχουν οπωσδήποτε σχήμα U (εκτός από τις περιπτώσεις διπλών υαλοπινάκων), που να αγκαλιάζουν τα τζάμια. Τα λάστιχα επίσης στα άκρα τους (γωνίες) να είναι κομμένα κατά γωνία 45 και κολλημένα μεταξύ τους. 3.9. Κατά την συναρμολόγηση οι γωνίες των πλαισίων πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής. Τα προφίλ θα είναι κομμένα στην κατάλληλη γωνία και θα συνδέονται μεταξύ τους με αφανείς ενισχύσεις αλουμινίου ή χρωμονικελιούχου χάλυβα με την βοήθεια πρέσας ή με αφανείς ενισχύσεις τοποθετούμενες με την βοήθεια σφηνών (σύστημα SCHUCO) ή με άλλο κατάλληλο σύστημα που θα

Σελ. 142 από 367 εξασφαλίζει κατά την αντίληψη της υπηρεσίας, ισχυρή σύνδεση και άρτια εμφάνιση (όσο το δυνατό μικρότερος αρμός). Σε εξαιρετικές μεμονωμένες περιπτώσεις και πάντα τα σταθερά πλαίσια (κάσες), όταν λόγω μεγέθους, είναι επικίνδυνη η μεταφορά τους (κίνδυνος παραμορφώσεων), για τα σημεία συναρμογής επιτρέπεται κατ' εξαίρεση να συναρμολογηθούν επί τόπου (η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα κρίνει αν συντρέχει τέτοιος λόγος) με την βοήθεια αφανούς ενίσχυσης σε συνδυασμό με λαμαρινόβιδα από χρωμονικελιούχο χάλυβα ή πριτσίνια αλουμινίου αντί πρέσας και υπό την προϋπόθεση ότι θα παρουσιασθεί αρμός αποδεκτός (όσο το δυνατό μικρότερος) από την Υπηρεσία. Οι γωνίες των κινητών πλαισίων πρέπει να είναι επιπρόσθετα ενισχυμένες με συγκόλληση των αφανών ενισχύσεων με τα προφίλ αλουμινίου με τη βοήθεια με θυλμετακρυλικής κόλλας (π.χ.agometr της Decussa ή εποξειδικών ρητινών π.χ. LEGAVAL της BAYER ή παρομοίων άριστης ποιότητος που θα εγκρίνει η Υπηρεσία). 3.10. Τα κουφώματα που θα κατασκευασθούν με τις παραπάνω διατομές ή σύστημα αλουμινίου θα πρέπει: 3.10.1. Να ανταποκρίνονται στα ελάχιστα των ποιοτικών απαιτήσεων του τεχνικού δοκιμίου της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, που αφορούν στην διαπερατότητα σε αέρα, στην στεγανότητα στο νερό, στην ανθεκτικότητα στον άνεμο και στις μηχανικές αντοχές, δηλ. την παραμόρφωση των στελεχών που ανοίγουν, την ανθεκτικότητα των οργάνων κίνησης, της ασφάλειας και λειτουργίας και αδρανοποίησης, την χειρονακτική δύναμη για το άνοιγμα και την διάρκεια αντοχής. 3.10.2. Να κυμαίνονται μέσα στα όρια ανοχών κατασκευής που καθορίζει η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου και εν πάση περιπτώσει οι δύο διαγώνιες αποστάσεις των κινητών πλαισίων επιτρέπεται να διαφέρουν μεταξύ τους το πολύ 1 χιλιοστό (παραγώνιασμα). 3.10.3. Η στεγάνωση μεταξύ σταθερού αλουμινίου και οικοδομικών στοιχείων θα γίνεται με αυτοπολυμεριζόμενη μαστίχη ενός συστατικού, αρίστης ποιότητος που θα εγκρίνει η Υπηρεσία (το πλαίσιο θα μπαίνει κολυμβητό ώστε να εξασφαλίζεται και ο απαραίτητος αρμός διαστολής). Στεγανοποιητικά δύο συστατικών αναδευόμενα επί τόπου δεν γίνονται δεκτά. Κατά την εφαρμογή πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες των κατασκευαστών π.χ. χρήση των καταλλήλων PRIMER στις επιφάνειες τσιμέντου, πάχος αρμού ανάλογα με την επιτρεπτή σύνθλιψη ή τάνυση της μαστίχης που θα χρησιμοποιηθεί κλπ. 3.10.4. Η στεγάνωση μεταξύ σταθερού και κινητού πλαισίου αλουμινίου θα επιτυγχάνεται με αλλεπάλληλα ελαστικά προφίλ (βλ. & παρ.3.8.6.) που θα είναι τοποθετημένα αφανώς και δεν θα διακόπτονται από τους μεντεσέδες, κλείθρα κλπ. 4. Εφόσον ο Ανάδοχος προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο έργο διαφορετικές διατομές αλουμινίου (ή και σύστημα) από τις προδιαγραφόμενες, Θα πρέπει να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία σχετική πρόταση, προσκομίζοντας απαραίτητα πλήρη στοιχεία για τις διατομές ή και το σύστημα (Prospectus, κατασκευαστικά σχέδια, πιστοποιητικά, δείγματα ολοκληρωμένων κουφωμάτων

Σελ. 143 από 367 κλπ), από τα οποία θα αποδεικνύεται η "ισοδυναμία" των προτεινομένων διατομών με τις προδιαγραφόμενες, σύμφωνα με τα ανωτέρω καθοριζόμενα. 5. Η ανωτέρω πρόταση του Αναδόχου θα πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, για έργα συνολικής προθεσμίας πέρατος μεγαλύτερης των 12 μηνών, εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη των εργασιών. Σημειώνεται ότι εάν ο Ανάδοχος προβεί σε παραγγελία των διατομών αλουμινίου από πριν την σχετική έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σε καμιά περίπτωση δεν θα αποτελέσει δέσμευση για την Εταιρεία για την αποδοχή των παραγγελθέντων διατομών ή για αποζημίωση του Αναδόχου. 6. Η αξιολόγηση της πρότασης του Αναδόχου και η γνωστοποίηση σ' αυτόν της έγκρισής της ή της απόρριψής της από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, θα γίνει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από της υποβολής της. 7. Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης του Αναδόχου, η πληρωμή θα γίνει με τις αντίστοιχες τιμές του Τιμολογίου, οι οποίες ρητά συμφωνείται, ότι αφορούν κατασκευές με τις "προδιαγραφόμενες" διατομές ή με ισοδύναμες προς αυτές που θα πληρούν όλους τους όρους του παρόντος άρθρου. 8. Σε περίπτωση μη έγκρισης της πρότασης του Αναδόχου ή σε περίπτωση μη υποβολής πρότασης από τον Ανάδοχο στην προθεσμία της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τις "προδιαγραφόμενες" διατομές αποζημιωνόμενος με τις αντίστοιχες τιμές του Τιμολογίου, χωρίς καμιά προσαύξηση, προσκομίζοντας δείγματα ολοκληρωμένων κουφωμάτων για έγκριση. 9. Μετά τον καθορισμό των διατομών ή του συστήματος Αλουμινίου θα τηρηθούν όλα τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο, οι δε απαιτούμενοι έλεγχοι και δοκιμές θα γίνονται με μέριμνα του Εντεταλμένου Μηχανικού της Εταιρείας και θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, στην περίπτωση που θα πρέπει να αποδειχθεί η αξιοπιστία της κατασκευής για οποιοδήποτε σημείο της για το οποίο θα υπάρχει αμφισβήτηση. 10. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) πλήρως τοποθετουμένων υαλοστασίων κλπ, από αλουμίνιο ανοδιωμένο ή βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή (μετά των αντίστοιχων ψευτοκασών), μετρουμένων των εξωτερικών διαστάσεων πλαισίου. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων γενικά των υλικών, απλών ή σύνθετων ή έτοιμων στοιχείων κουφωμάτων των μικροϋλικών και των βοηθητικών υλικών, των εξαρτημάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων μηχανισμών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης των υαλοπινάκων (οι υαλοπίνακες δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου) και σφραγίσεως των μεταξύ των στοιχείων αρμών των κουφωμάτων καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό μη ρητά κατονομαζόμενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση και ανάρτηση των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. Επίσης στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και ανάρτησης των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας καθώς και τα τυχόν απαιτούμενα ικριώματα, μέτρα προστασίας κλπ.

Σελ. 144 από 367 Τεχνικές περιγραφές Στοιχείων Πλήρωσης Τα στοιχεία που πληρούν τον οργανισμό στήριξης (ανοίγματα), είναι οι επιφάνειες των πινακίδων, τα υαλοστάσια και οι επιφάνειες των θυρών. Επιφάνειες Πινακίδων. Διπλή πινακίδα από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη μπεζ ιδιαιτέρας αντοχής στην πυρά και τα χημικά προϊόντα καθαρισμού, πάχους 10χιλ. με ενδιάμεση τοποθέτηση πετροβάμβακα, ελαχίστου πάχους 40χιλ., και συνολικού πάχους 60χιλ. Επιφάνειες υαλοπινάκων. Διπλό κρύσταλλο τυποποιημένο πάχους 5 χιλ. έκαστο με 12 χιλιοστά αέρα μεταξύ τους, στερεωμένο στα υαλοστάσια με ειδικά λάστιχα από νεοπρένιο σκληρότητας 70-80 SHORES και κομμένα και επικολλημένα στα άκρα σε γωνία 45 ο, με ενδιάμεσο κενό 20 χιλ. για καλύτερη ηχομόνωση, με σωληνωτό περιφερειακό πλαίσιο, με ειδικά αποξηραντικά υλικά στο κενό της διατομής (π.χ. πυριτικά άλατα) ώστε ο χώρος να αφυγραίνεται και να μην θολώνουν τα κρύσταλλα. Επίσης να εξασφαλίζεται η διαρκής στεγανοποίηση από διπλό αεροστεγές σφράγισμα με χρήση βουτυλικών υλικών συμπιεσμένων «εν θερμώ». Επιφάνειες θυρών για τους Τύπους ΙΙ και ΙΙΙ. Θύρες με επικάλυψη των δύο όψεων από φορμάικα και πυρήνα από MDF, διαστάσεων (2,15x0,90) μ και συνολικού πάχους 4 εκατοστών. Θα φέρουν κλειδαριά με πόμολο MERONI. Τεχνική περιγραφή Εξαρτημάτων Ρύθμιση επιφάνειας. Αυτή επιτυγχάνεται με τις γωνίες ευθυγράμμισης, ειδικά εξαρτήματα τοποθετούμενα σε τουλάχιστον τρία σημεία, επί της διατομής και τα οποία λειτουργούν σαν οδηγοί για την σωστή και σταθερή εφαρμογή των υπολοίπων διατομών μεταξύ τους. Ρύθμιση συνοχής. Ειδικά εξαρτήματα, που αποτελούνται από δυο μέρη, και τοποθετούνται στις ειδικές υποδοχές. Λειτουργούν με ειδικό κοχλία (βίδα), σαν εξαρτήματα σύνδεσης και σύσφιξης. Ρύθμιση πλαισίου θύρας. Ειδική γωνία για τις περιπτώσεις που τοποθετείται το πλαίσιο της θύρας μετά την τοποθέτηση του οργανισμού πλήρωσης και λειτουργεί σαν οδηγός για την καλύτερη εφαρμογή του. Εξαρτήματα που απαιτούνται κατά τις τοποθετήσεις των θυρών: εργαλεία στήριξης (μεντεσέδες), χειρολαβές μεταλλικές με κλείθρα και ενσωματωμένος μηχανισμό ασφάλισης, επαναφορείς και "βουρτσάκια". Χρωματισμοί εν γένει Χρωματισμοί πλαισίων αλουμινίου. Όλα χρωματίζονται με ηλεκτροστατικές βαφές πούδρας (φούρνου) χρώματος λευκού (γενικά χρώματα RAL), ελάχιστου πάχους βαφής 110 μικρών του μέτρου.

Σελ. 145 από 367 Χρωματισμοί επιφανειών πινακίδων. Όλες οι επιφάνειες οι καλύπτουσες τις μοριοσανίδες, δηλαδή οι μελαμίνες, θα είναι χρώματος μπεζ περιλαμβανομένων και των επιφανειών των θυρών. 3.6. ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1. Τα υπόψη χωρίσματα, με σκελετό από γαλβανισμένη λαμαρίνα, θα είναι τύπου W111 της KNAUF ή παρόμοιου και θα τοποθετηθούν όπου προβλέπεται από τη μελέτη. 2. Σκελετός χωρίσματος Το φέρον σύστημα αποτελείται από ορθοστάτες πλάτους 75mm που θα τοποθετούνται σε αξονικές αποστάσεις 600mm ή 450mm και 4 οριζόντιες τραβέρσες ίδιας διατομής στο ύψος της οροφής, της ποδιάς, του πρεκιού και του δαπέδου. Η σύνδεση των καθέτων στοιχείων με τα οριζόντια γωνιακά θα γίνει με ειδικές βίδες. Το χώρισμα στηρίζεται στην οροφή και στο δάπεδο μέσω των οριζοντίων τραβερσών, που στην οροφή καρφώνονται με Hilti ή βιδώνονται με ειδικές βίδες όταν υπάρχει ψευδοροφή, ενώ στο δάπεδο βιδώνονται με upat. Στους τοίχους στηρίζονται μέσω των κατακόρυφων ορθοστατών που στερεώνονται με Hilti ή upat. Μεταξύ σκελετού και οικοδομικών στοιχείων παρεμβάλλονται ελαστικά παρεμβύσματα για την εξασφάλιση ηχομόνωσης. Στην περίπτωση που το σύστημα του τοιχείου με υαλοπίνακα δεν τελειώνει στην οροφή, τότε θα σταματάει στην πάνω πλευρά της θύρας και θα τοποθετείται στράντζα καλυμμένη από γυψοσανίδα. 3. Κάσες και ειδικά τεμάχια Στο σκελετό προσαρμόζονται οι κατάλληλες κάσες από προφίλ αλουμινίου πάχους 1,5mm ανάλογα αν θα υπάρχει θύρα ή υαλοστάσιο ή πλήρες "πανώ". Στην περίπτωση που τα χωρίσματα συνδέονται κατά γωνία ή τελειώνουν ελεύθερα τοποθετούνται ειδικά τεμάχια. Το συνολικό πάχος του χωρίσματος είναι 100mm (παροχή ηχομόνωσης 40dB). 4. Στοιχεία πληρώσεως 4.1. Υαλοστάσια Τα υαλοστάσια θα αποτελούνται από 2 υαλοπίνακες, πάχους 5mm, τοποθετημένους σε προφίλ αλουμινίου με ενδιάμεσο κενό μεταξύ τους περίπου 5cm. Στο κενό θα τοποθετηθούν οριζόντιες περσίδες αλουμινίου, ρυθμιζόμενες με κατάλληλο μηχανισμό ντίζα. Τα υαλοστάσια θα έχουν ποδιά στο 0,90m περίπου από τελειωμένο δάπεδο και πρέκι στο ύψος του πρεκιού των θυρών. Τα ίδια υαλοστάσια χωρίς τις περσίδες, θα τοποθετηθούν από το ύψος του πρεκιού και μέχρι την ψευδοροφή, (φεγγίτης), σε όλα τα χωρίσματα. 4.2. Θύρες Οι θύρες θα είναι MDF και θα χρωματισθούν σύμφωνα με το άρθρο 11 των Τεχνικών Προδιαγραφών (κατασκευή σύμφωνα το άρθρο 5 των Τεχνικών Προδιαγραφών).

Σελ. 146 από 367 Επ' αυτών τοποθετούνται χειρολαβή μεταλλική πλαστικοποιημένη με ροζέτα κατάλληλη για την κλειδαριά και κλειδαριά ασφαλείας τύπου YALE. 4.3. Στοιχεία επένδυσης του σκελετού ("πανώ") Ο σκελετός θα επενδυθεί με φύλλα από γυψοσανίδα πάχους 12,5mm της KNAUF ή παρόμοια. Τα φύλλα των γυψοσανίδων αφού σπατουλαριστούν θα βαφούν με πλαστικό σύμφωνα με το άρθρο 11 των Τεχνικών Προδιαγραφών Μεταξύ των υλικών επένδυσης τοποθετείται πετροβάμβακας πάχους 50mm και βάρους 100 kgr/m 3. 5. Συναρμολόγηση Η επένδυση γίνεται με φύλλα γυψοσανίδας, τα οποία στερεώνονται με κατάλληλες βίδες πάνω στο σκελετό και οι συνδέσεις τους αρμολογούνται με υαλοταινία και υλικό αρμού έτσι ώστε να επιτυγχάνεται λεία και επίπεδη επιφάνεια και να μην διακρίνονται οι αρμοί μετά το σπατουλάρισμα και το τελικό βάψιμο της επιφάνειας. 6. Ηλεκτρικές παροχές Ηλεκτρολογικά καλώδια μπορούν να τρέξουν κατά μήκος των χωρισμάτων σε οποιοδήποτε ύψος. Διακόπτες ή πρίζες στερεώνονται πάνω στα φύλλα της επένδυσης. Στην κατ' αποκοπή τιμή του εργολαβικού ανταλλάγματος, όσον αφορά τα χωρίσματα γυψοσανίδας με σκελετό από γαλβανισμένη λαμαρίνα, περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών που απαιτούνται για την κατασκευή καθώς και η εργασία για την, κατά τα ως άνω, πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία των χωρισμάτων, εκτός από τον χρωματισμό των γυψοσανίδων και την προμήθεια και τοποθέτηση των θυρόφυλλων μετά των χειρολαβών και κλειδαριών που πληρώνονται ιδιαίτερα. ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΕΡΜΑΡΙΑ 4.1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ Το άρθρο αυτό αφορά την αποξήλωση επίτοιχων ερμαρίων ξύλινων ή μεταλλικών, σε οποιοδήποτε ύψος, και την μεταφορά τους σε χώρους που επιτρέπει η κείμενη Νομοθεσία. Κατά την αποξήλωση των ερμαρίων θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας από τους εργαζόμενους και για την προσωπική τους ασφάλεια αλλά και για την ασφάλεια Τρίτων κατά την αποκομιδή και μεταφορά. Σημειώνεται ότι είναι προτιμότερο τα προς αποξήλωση ερμάρια να τεμαχίζονται σε μικρά κομμάτια και κατόπιν να μεταφέρονται. Ο χώρος της αποξήλωσης πρέπει να παραδίδεται καθαρός. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα μήκους (m 2 ) όψεως αποξηλούμενης κατασκευής ανεξαρτήτους βάθους της κατασκευής.

Σελ. 147 από 367 4.2. ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ Το άρθρο αυτό αφορά την προσεκτική αποσυναρμολόγηση επίτοιχων ερμαρίων ξύλινων ή μεταλλικών, σε οποιοδήποτε ύψος, και την επανασυναρμολόγηση τους σε χώρο που θα υποδεικνύεται από τον Επιβλέπον Μηχ/κο. Κατά την αποξήλωση των ερμαρίων θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας από τους εργαζόμενους και για την προσωπική τους ασφάλεια αλλά και για την ασφάλεια Τρίτων κατά την αποκομιδή και μεταφορά. Ο χώρος της αποξήλωσης πρέπει να παραδίδεται καθαρός. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα μήκους (m 2 ) όψεως κατασκευής ανεξαρτήτους βάθους της κατασκευής. Στην τιμή μονάδας, περιλαμβάνονται: το κόστος προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, η μεταφορά τους στο χώρο που θα τοποθετηθούν, η τοποθέτηση, η στήριξη τους επί τοίχου ή επί μεταλλικών τελάρων, η λειτουργία, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εργασία. 4.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΜΑΡΙΩΝ (ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ) ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Για την κατασκευή των ερμαρίων (ντουλαπιών) θα χρησιμοποιηθεί μελαμίνη χρώματος μπεζ (έγχρωμη), 2 όψεων, πάχους 25 χιλιοστών Α ποιότητας των εργοστασίων( SHELMAN ή ΑΚΡΙΤΑΣ ) Αναλυτικά: Τα κύρια κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία (πλαϊνά, καπάκια και βάση) κάθε κουτιού, θα κατασκευαστούν από μελαμίνη (μοριοσανίδα πυκνής περιεκτικότητας), των παραπάνω προδιαγραφών, πάχους 25 χιλιοστών. Στα σόκορά τους θα επικολληθεί με θερμοσυγκόλληση, ειδική ταινία PVC, πάχους 2 χιλιοστών όμοιας απόχρωσης με την μελαμίνη. Οι πλάτες των κουτιών θα κατασκευαστούν από μελαμίνη των παραπάνω προδιαγραφών αλλά πάχους 8 χιλιοστών. Η εξωτερική διάσταση (βάθος) των κουτιών θα είναι 35 εκατοστά. Στο εσωτερικό των κουτιών, στα κατακόρυφα στοιχεία (πλαϊνά), θα υπάρχει σειρά από οπές, στις οποίες θα εφαρμόζονται τυποποιημένα μεταλλικά βύσματα (πατήματα) στήριξης ραφιών. Τα ράφια θα γίνουν από τον ίδιο τύπο μελαμίνης, πάχους 25 χιλιοστών, όπως τα κύρια στοιχεία και η μία εμφανής ακμή τους (σόκορο) θα είναι επενδεδυμένη με ταινία περιθωρίου, πάχους 1 χιλιοστού, όμοιας απόχρωσης με την μελαμίνη. Η συναρμολόγηση θα γίνεται με νοβοπανόβιδες κατάλληλης διαμέτρου και σε θέσεις και αριθμό ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα της κατασκευής. Η έδραση των κουτιών επί του εδάφους θα γίνεται με ρυθμιζόμενα ποδαρικά (4 ανά τεμάχιο), ανάλογης με την μελλοντική χρήση (αρχειοθέτηση φακέλων) αντοχής, και θα καλύπτονται από «μπάζα» μελαμίνης ίδιου χρωματισμού και προδιαγραφών με το υπόλοιπο κουτί, ώστε να εξασφαλίζεται η ρύθμιση της οριζοντιότητας της κατασκευής. Ελάχιστο εξωτερικό πλάτος στοιχείου (κουτιού) λαμβάνονται τα 0,80 μέτρα. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία θα συνδέονται και μεταξύ τους, με υπόδειξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ώστε η όλη κατασκευή να στερεώνεται πλήρως. Το ύψος κατασκευής κυμαίνεται από 0,80 έως 2.50 μέτρα μήκους.

Σελ. 148 από 367 Στην τιμή μονάδας, περιλαμβάνονται: το κόστος προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, το κόστος εργασίας κοπής και συναρμολόγησης των στοιχείων, η μεταφορά τους στο χώρο που θα τοποθετηθούν, η τοποθέτηση, η στήριξη τους επί τοίχου ή επί μεταλλικών τελάρων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εργασία και σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα (ΣΚ. 2). Κατασκευή θυρών (πορτάκια) από μελαμίνη ή τζάμι 5 mm των ερμαρίων. Για την κατασκευή θυρών θα χρησιμοποιείται μελαμίνη χρώματος μπεζ (έγχρωμη), 2 όψεων, πάχους 18 χιλιοστών Α ποιότητας, των εργοστασίων SHELMAN ή ΑΚΡΙΤΑΣ ή τζάμι 5 mm αναλόγως με τον τύπο του ερμαρίου. Στο σόκορο κάθε φύλλου, θα θερμοσυγκολληθεί περιμετρικά ειδική ταινία PVC, πάχους 2 χιλιοστών. Η στήριξη κάθε φύλλου, θα γίνεται με ανοξείδωτους ενισχυμένους κρυφούς μεντεσέδες ρυθμιζόμενους, Ευρωπαϊκής κατασκευής και προδιαγραφών. Τα πόμολα θα είναι πλαστικά, μαύρου χρώματος, ανάλογου μεγέθους με το φύλλο και θα τοποθετούνται σε εργονομικά κατάλληλο σημείο. Μετά την τοποθέτηση των θυρών σε κάθε στοιχείο, οι πόρτες θα ρυθμίζονται ώστε να μην παρουσιάζουν (σε κλειστή θέση), διαφορά ύψους από ακμή σε ακμή (αντικρίσματα) και γενικά, να λειτουργούν χωρίς θόρυβο ή άλλα προβλήματα. Κάθε ζεύγος θυρών θα κλειδώνει με κουτιαστές κλειδαριές ασφαλείας, Ευρωπαϊκής κατασκευής και προδιαγραφών, κατάλληλες για ντουλάπες, ενώ το ένα από τα δύο φύλλα κάθε ζεύγους θα φέρει συνεχή καλαίσθητη πατούρα από σκληρό πλαστικό ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερο πάτημα του αντικρινού φύλλου και να προστατεύεται το εσωτερικό του ντουλαπιού από την σκόνη. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: το κόστος προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, το κόστος εργασίας κοπής και συναρμολόγησης η μεταφορά τους στο χώρο που θα τοποθετηθούν, η τοποθέτηση-στήριξη-ρύθμιση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εργασία. Κατασκευή ανά 1m 2 (ένα τετραγωνικό μέτρο) πρόσοψης κατασκευασμένου και τοποθετημένου στοιχείου- ερμαρίου (ντουλαπιού). 4.4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Το άρθρο αυτό αφορά ερμάρια κυλικείου χαμηλά ή κρεμαστά (επίτοιχα) σύμφωνα με τις εντολές του Εντεταλμένου Μηχανικού. Ο σκελετός θα είναι από μοριοσανίδα. Τα χαμηλά θα έχουν ύψος 90 εκατοστά και τα κρεμαστά από 60 έως 65 εκατοστά. Ο σκελετός είναι από μοριοσανίδα 3 στρώσεων, με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης, πάχους 18mm, ενώ η πλάτη από μοριοσανίδα 3 στρώσεων με μελαμίνη, πάχους 12mm. Ο πάγκος των ερμαρίων είναι τύπου DUROPAL ή παρόμοιος, με ειδικό καμπύλο τελείωμα στο σόκορο, πάχους 40mm. Η ενδεχόμενη σύνδεση δυο τιμημάτων DUROPAL, γίνεται με γκινησόπηχυ και κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα. Τα πορτάκια θα είναι κουρμπαριστά δίχρωμα μελαμινικά, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εντεταλμένου Μηχανικού και ανοιγόμενα. Τα σόκορα αυτών θα έχουν επικάλυψη PVC. Οι μεντεσέδες είναι χωνευτοί και πρέπει να εξασφαλίζουν το λειτουργικό άνοιγμα κλείσιμο των ερμαρίων τύπου FERRARI ή BLOOM. Κάθε ερμάριο φέρει 1 ράφι από μοριοσανίδα με μελαμίνη πάχους 18mm, το οποίο έχει δυνατότητα να αφαιρεθεί.

Σελ. 149 από 367 Ο νεροχύτης μονός ή διπλός τοποθετείται χωνευτός στον πάγκο DUROPAL και στον αρμό τοποθετείται σιλικόνη. Τα συρτάρια κατασκευάζονται περιμετρικά από μοριοσανίδα με μελαμίνη πάχους 12mm, ενώ τα κούτελα από μοριοσανίδα με μελαμίνη πάχους 18mm. Ο πάτος θα είναι από κόντρα πλακέ πάχους 5mm. Σε κάθε φύλλο ερμαρίου και σε κάθε συρτάρι τοποθετείται χειρολαβή μεταλλική βαμμένη τύπου HEWI ή παρόμοια. Θα προσκομισθεί δείγμα για έγκριση. Τρόπος επιμέτρησης: Η επιμέτρηση των ερμαρίων κυλικείου (χαμηλών ή κρεμαστών) θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) προσόψεως πλήρως κατασκευασμένων και συμπεριλαμβανομένου και του πάγκου πλήρως τοποθετημένου. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια μεταφορά και προσκόμιση όλων των απαιτούμενων υλικών (ξυλεία, επενδύσεις από οποιοδήποτε υλικό μελαμίνη, ειδικά προφίλ κλειδαριές κλπ) μετά της φθοράς και απομειώσεώς τους και των υλικών και μικροϋλικών κατασκευής, σύνδεσης, τοποθέτησης, στερέωσης και λειτουργίας καθώς και η εργασία κατασκευής, τοποθετήσεως και στερεώσεως για την παράδοση των υπόψη κατασκευών σε πλήρη τάξη λειτουργίας και σύμφωνα με τους Κανόνες Καλής Τέχνης. Κατασκευή ανά 1m 2 (ένα τετραγωνικό μέτρο) κατασκευασμένων Ξύλινων Ερμαρίων Κυλικείου μετά του πάγκου πλήρως κατασκευασμένων και τοποθετημένων. 4.5. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Το άρθρο αυτό αφορά τις συρταριέρες των χαμηλών ερμαρίων του κυλικείου. Οι προδιαγραφές είναι ίδιες με αυτές που αναφέρονται στο ΑΡΘΡΟ 4.3 του παρόντος περί ερμαρίων κυλικείου. Τα κούτελα θα είναι κουρμπαριστά, δίχρωμα, μελαμινικά, με σόκορα PVC και οι αποχρώσεις θα δοθούν από τον Εντεταλμένο Μηχανικό της Υπηρεσίας. Οι συρταριέρες θα φέρουν μηχανισμούς κατάλληλους για την έντεχνη λειτουργία αυτών και κατόπιν εγκρίσεων του Εντεταλμένου Μηχανικού. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια μεταφορά και προσκόμιση όλων των απαιτούμενων υλικών (ξυλεία, επενδύσεις από οποιοδήποτε υλικό μελαμίνη, ειδικά προφίλ κλειδαριές κλπ) μετά της φθοράς και απομειώσεώς τους και των υλικών και μικροϋλικών κατασκευής, συνδέσεως, τοποθετήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας καθώς και η εργασία κατασκευής, τοποθετήσεως και στερεώσεως για την παράδοση των υπόψη κατασκευών σε πλήρη τάξη λειτουργίας και σύμφωνα με τους Κανόνες Καλής Τέχνης. Κατασκευή ανά ένα (1) τεμάχιο (ένα τεμάχιο) κατασκευασμένων συρταριέρων κυλικείου πλήρως κατασκευασμένων και τοποθετημένων. 4.6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Το άρθρο αυτό αφορά πάγκο κυλικείου που θα κατασκευαστεί, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις εντολές του Εντεταλμένου Μηχανικού Ο πάγκος θα είναι τύπου DUROPAL ή παρόμοιος, με ειδικό καμπύλο τελείωμα στο σόκορο, πάχους 40mm. Η ενδεχόμενη σύνδεση δυο τιμημάτων DUROPAL, γίνεται με γκινησόπηχυ και κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα. Τα πόδια στήριξης θα είναι ρυθμιζόμενα, σωληνωτά από ανοξείδωτο ατσάλι.

Σελ. 150 από 367 Ο πάγκος θα συνδέεται με τον τοίχο ή τα επενδυμένα πλακάκια τοίχου με διακοσμητικό αρμοκάλυπτρο INOX τριγωνικής ή άλλης διατομής επιλογής του Εντεταλμένου Μηχανικού. Ο νεροχύτης μονός ή διπλός (εάν προβλέπεται από το σχέδιο) τοποθετείται χωνευτός στον πάγκο DUROPAL και στον αρμό τοποθετείται σιλικόνη. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τεμάχια (ΤΕΜ). Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών (βίδες, ροδέλες, διακοσμητικό αρμοκάλυπτρο, κλπ), για την παράδοση της όλης κατασκευής σε πλήρη τάξη λειτουργίας και σύμφωνα με τους Κανόνες Καλής Τέχνης. ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΘΥΡΕΣ 5.1. ΘΥΡΟΦΥΛΛΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ Το άρθρο αυτό αφορά την κατασκευή ξύλινων πρεσαριστών θυρών σε δρομικό τοίχο για εσωτερικούς χώρους μετά των κασσών τους. Η κάθε ξύλινη θύρα θα τοποθετείται σε δρομικό τοίχο με την κάσσα της και θα αναρτάται από αυτήν σε τρία σημεία (τρείς μεντεσέδες). Επίσης θα περιλαμβάνονται η κλειδαριά, το πόμολο, τα αρμοκάλυπτρα της κάσσας και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για έντεχνη κατασκευή της θύρας στην οπτοπλινθοδομή για την άρτια λειτουργία της. Οι δύο όψεις του θυρόφυλλου θα επενδυθούν με κόντρα πλακέ οκουμέ πάχους 5mm, που θα κολληθεί με πρέσα στο σκελετό και θα βαφούν. Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, λευκή, τύπου Ρουμανίας και τελείως ξηρή, ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε παραμόρφωση. Θύρα της οποίας στοιχεία θα εμφανίσουν στρέβλωση (πετσικάρισμα) θα αφαιρεθεί και θα αντικατασταθεί με νέα, αποκλειόμενης της με οποιοδήποτε τρόπο επιδιόρθωσης των παραμορφωμένων στοιχείων. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, η κατασκευή των θυρόφυλλων, ή το βάψιμο σύμφωνα με το άρθρο 11 των Τεχνικών Προδιαγραφών ή η στίλβωση, η δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης μεντεσέδων, κλείθρων (τύπου DOMUS απλών και ασφαλείας για τα Γραφεία του Διευθυντή και Προϊσταμένων) και χειρολαβών, τύπου HEWI (μεταλλικών πλαστικοποιημένων χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας μετά των αντιστοίχων ροζετών πόμολου και κλείθρου), πλαστικού στοπ δαπέδου κλπ και γενικά κάθε δαπάνη υλικών και εργατικών για την έντεχνη κατασκευή και άριστη λειτουργία των θυρόφυλλων. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση των τυχών απαιτούμενων περσίδων εξαερισμού από αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας ή περσίδων ξύλινων και βαμμένων όπως το φύλλο της θύρας. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχιο θύρας - κάσσας πλήρους τοποθετημένης. 5.2. ΘΥΡΟΦΥΛΛΑ MDF για χωρίσματα Τύπου Ι Κατασκευή και τοποθέτηση θύρας MDF επεξεργασμένης, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου (κάσα αλουμινίου) της θύρας και των απαραιτήτων εξαρτημάτων (χειρολαβές, κλείθρα, μεντεσέδες κλπ.) βαμμένη. Το άρθρο αυτό αφορά την κατασκευή ξύλινων πρεσαριστών θυρών σε δρομικό τοίχο για εσωτερικούς χώρους μετά των κασσών τους. Η κάθε ξύλινη θύρα θα

Σελ. 151 από 367 τοποθετείται σε δρομικό τοίχο με την κάσσα της και θα αναρτάται από αυτήν σε τρία σημεία (τρείς μεντεσέδες). Επίσης θα περιλαμβάνονται η κλειδαριά, το πόμολο, τα αρμοκάλυπτρα της κάσσας και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για έντεχνη κατασκευή της θύρας στην οπτοπλινθοδομή για την άρτια λειτουργία της. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχιο θύρας - κάσσας πλήρους τοποθετημένης. 5.3. ΘΥΡΟΦΥΛΛΑ από φορμάικα για χωρίσματα Τύπου ΙΙ και ΙΙΙ Κατασκευή και τοποθέτηση θύρας επεξεργασμένης με επικάλυψη από φορμάικα και πυρήνα MDF, διαστάσεων 0,90x2,15,συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου (κάσα αλουμινίου) της θύρας και των απαραιτήτων εξαρτημάτων (χειρολαβές, κλείθρα, μεντεσέδες κλπ.) Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχιο θύρας- κάσσας πλήρους τοποθετημένης 5.4. ΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Το άρθρο αυτό αφορά την κατασκευή θύρας αλουμινίου μετά της αλουμινένιας κάσσας της πλήρως τοποθετημένη της εταιρείας EUROPA, σειράς 500 ή ισοδύναμου τύπου, λευκού χρώματος με ενδιάμεση εσωτερική μόνωση. Θα περιλαμβάνονται η κλειδαριά, το πόμολο, ψευτόκασες, τα αρμοκάλυπτρα της κάσσας και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για έντεχνη κατασκευή της θύρας στην οπτοπλινθοδομή για την άρτια λειτουργία της. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχιο θύρας- κάσσας πλήρους τοποθετημένης. 5.5. ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΣΑΣ 1. Οι θύρες είναι μεταλλικές, μονόφυλλες ή δίφυλλες, με δείκτη πυραντίστασης 60 λεπτά, σύμφωνα με την μελέτη Πυροπροστασίας του κτιρίου, τύπου ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ή παρόμοιες. Το θυρόφυλλο είναι τύπου Sandwich συνολικού πάχους 53mm με επένδυση από λαμαρίνα ποιότητας St 12 κατά DIN 1623, πάχους 1,5 χιλ. χωρίς εμφανή ραφή κατά DIN 18082 και με εσωτερική πλήρωση από ειδικό πυράντοχο υλικό. Η κλειδαριά είναι πυρασφαλείας βάσει DIN 18250 και οι μεντεσέδες είναι γαλβανισμένοι πυρασφαλείας με ελατήριο DIN 18272 και θερμοδιογκούμενη ταινία PALUSOL. Η λειτουργία των θυρών θα γίνεται με τρεις μεντεσέδες και θα φέρουν ειδικά πόμολα (SPRING LEVERS) και μηχανισμό επαναφοράς, η δε όλη κατασκευή θα χρωματισθεί με πυράντοχο χρώμα. Οι θύρες θα διαθέτουν: Κάσα από στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 2mm εφοδιασμένη με διάταξη καπνοστεγανότητος από θερμοδιογκούμενες ταινίες PALUSOL. Πιστοποιητικό σύμφωνα με το Κρατικό Ινστιτούτο Γερμανίας (MPA NRW). Φύλλα με καβαλίκι, από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με πυρήνα από ειδική μόνωση ορυκτών ινών, συνολικού πάχους 53 χιλ. Κλειδαριά πυρασφαλείας Γερμανική βάση DIN 18250. Γαλβανισμένους μεντεσέδες πυρασφαλείας βάση DIN 18272, με ελατήριο για την επαναφορά του φύλλου.

Σελ. 152 από 367 Θερμοδιογκούμενη ταινία που τοποθετείται σε ειδική θέση στο προφίλ της κάσσας και στο κάτω μέρος του φύλλου. Μπάρα πανικού CORBIN (ασημί) σε κάθε φύλλο από την κατεύθυνση της εξόδου και πόμολα στην αντίθετη πλευρά. Οι δίφυλλες θύρες θα διαθέτουν σύστημα πανικού με μπάρα πανικού στο κινούμενο φύλλο, μπάρα στο σταθερό φύλλο εξωτερικής λειτουργίας με σύστημα προτεραιότητας. 2. Για όλους τους τύπους κουφωμάτων, θα πρέπει να προσκομισθούν τα πιστοποιητικά καταλληλότητας για την απαιτούμενη πυραντίσταση, από επίσημα υπεύθυνα εργαστήρια. 3. Τα πλαίσια είναι βιομηχανοποιημένες κάσες από λαμαρίνα στραντζαριστή ψυχρής εξελάσεως, DKP πάχους 1,5mm και σε μορφή, διατομή και στήριξη, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης για θύρες ξύλινες ή μεταλλικές. Τα πλαίσια αυτά τοποθετούνται σε τοιχοποιίες, οποιουδήποτε πάχους. 4. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχιο θύρας- κάσας πλήρους τοποθετημένης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των κουφωμάτων και η εργασία τοποθετήσεώς των καθώς και κάθε υλικού και μικροϋλικού απαραίτητου για την έντεχνη κατασκευή και τοποθέτηση των κουφωμάτων. Επίσης περιλαμβάνεται η βαφή των κουφωμάτων σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων των απαιτουμένων υλικών, σιδηρικών και μικροϋλικών, η εργασία κατασκευής και τοποθετήσεως των κασών, τα υλικά παρασκευής αριανίου, η εργασία παρασκευής αυτού και η εργασία διαστρώσεώς του, καθώς και ο χρωματισμός των κασών σύμφωνα με το άρθρο 11.4. ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 6.1 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε κατασκευές κιγκλιδωμάτων ασφαλείας σε παράθυρα από μασίφ ράβδους σίδηρου 10x10 χιλιοστών πλήρως τοποθετημένο επί οπτοπλινθοδομών ή οιουδήποτε άλλης κατασκευής από σίδηρο (σκάλες, θύρες κλπ) τοποθετημένης και ελαιοχρωματισμένης με μίνιο απόχρωσης γκρι, μέχρι ύψους από σταθερό δάπεδο 3,00 μέτρων. Το σχέδιο θα δίνεται επί τόπου του Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και κατόπιν εγκρίσεως από τον Εντεταλμένο Μηχανικό του Έργου. Από τα 3,00 μέτρα και άνω η τιμή θα αυξάνεται κατά 20 % για την χρήση σκαλωσιάς. Όλες οι σιδηρές επιφάνειες θα παραδοθούν πλήρως μινιαρισμένες, σύμφωνα με το Άρθρο 11.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών Η επιμέτρηση θα γίνει σε κιλά (kgr) πλήρους κατασκευασμένης επιφανείας.

Σελ. 153 από 367 6.2. ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΥΠΟΥ DEXION Το άρθρο αυτό αφορά την προσεκτική αποσυναρμολόγηση σιδηροκατασκευών τύπου DEXION, σε οποιοδήποτε ύψος, και την επανασυναρμολόγηση τους σε χώρο που θα υποδεικνύεται από τον Επιβλέπον Μηχ/κο. Κατά την αποξήλωση σιδηροκατασκευών τύπου DEXION θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας από τους εργαζόμενους και για την προσωπική τους ασφάλεια αλλά και για την ασφάλεια Τρίτων κατά την αποκομιδή και μεταφορά. Ο χώρος της αποξήλωσης πρέπει να παραδίδεται καθαρός. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα μήκους (m 2 ) όψεως κατασκευής ανεξαρτήτους βάθους της κατασκευής. Στην τιμή μονάδας, περιλαμβάνονται: το κόστος προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, η μεταφορά τους στο χώρο που θα τοποθετηθούν, η τοποθέτηση, η στήριξη τους επί τοίχου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εργασία. 6.3. ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΡΑΦΙΑ) ΤΥΠΟΥ DEXION Το παρόν άρθρο αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών τύπου DEXION. Ράφια τύπου Dexion, διαφόρων διαστάσεων (π.χ. 30,38,61 x 92 εκ. 30,38 x 122 εκ.) θα είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα τύπου DCP, σκληρότητα χάλυβα ST37 και ποιότητα DC01. Αντοχή ανά ράφι τουλάχιστον 140kg. Οι κάθετες μεταλλικές ράβδοι (ορθοστάτες) στις οποίες θα είναι βιδωμένα τα οριζόντια ράφια, θα είναι από ισοσκελές γωνιακό διάτρητο έλασμα (κολώνα) 36 x 36 mm, πάχους 1,8 mm με σκληρότητα STK 50 και ποιότητα DC01. Τα ύψη των ελασμάτων θα είναι από 2,00m έως το ύψος του έκαστε ορόφου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές του Εντεταλμένου Μηχανικού. Όλα τα μεταλλικά (ράφια & ορθοστάτες) θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή (πούδρα), χρώματος γκρι σε RAL 7015 ή RAL 7024 και θα έχουν ψηθεί στους 200 o C. Τα κομβοελάσματα θα είναι Μ8xΒ8 cm, πάχους 0,8 mm περίπου, κατασκευασμένα από χάλυβα ψυχρής έλασης DC 01, βαμμένο ηλεκτροστατικά με χρώμα πούδρας. Οι βίδες συναρμολόγησης (κοχλίες & περικόχλια) θα είναι γαλβανιζέ Μ 8x15 ή Μ 8x16, σκληρότητας 4.6. Στα πέλματα των μεταλλικών ορθοστατών θα τοποθετούνται ειδικά πλαστικά πέλματα από ενισχυμένο PVC. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα μήκους (m 2 ) όψεως κατασκευής ανεξαρτήτους βάθους της κατασκευής. Στην τιμή μονάδας, περιλαμβάνονται: το κόστος προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, η μεταφορά τους στο χώρο που θα τοποθετηθούν, η τοποθέτηση, η στήριξή τους επί τοίχου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εργασία.

Σελ. 154 από 367 6.4 ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Το παρόν άρθρο αφορά την τοποθέτηση μεταλλικού σύρματος τύπου κονσετίνα διαμέτρου 0,50 m, σε αντικατάσταση υπάρχοντος ή τοποθέτηση νέου, που θα τοποθετηθεί στην στέψη υπάρχοντος τοίχου περίφραξης από τσιμεντόλιθους ή άλλου υλικού. Το σύρμα θα στερεωθεί σε ορθοστάτες ανά 2,50 m. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται κάθε είδος εργασίας, υλικά ακόμα και ικριώματα που μπορεί να χρειασθούν, για την έντεχνη αποπεράτωση της τοποθέτησης του σύρματος καθώς και των ορθοστατών οποιουδήποτε είδους. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τρέχον μέτρα μήκους περίφραξης (1m). ΑΡΘΡΟ 7 Ο ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 7.1 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 1. Οι υαλοπίνακες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κρύσταλλα αρίστης ποιότητας και πρώτης διαλογής, πάχους 5mm για τους μονούς, 4mm και 6mm για τους διπλούς με το μεταξύ τους κενό 9mm. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφοροποιηθούν εφόσον το απαιτεί η μελέτη. 2. Τοποθετούνται δια βελονών, πήχεων, ειδικών προφίλ (σιδήρου, αλουμινίου ξύλου), ειδικών παρεμβυσμάτων, πλαστικού στόκου κλπ. ανάλογα με το είδος του υαλοστασίου. Διευκρινίζεται ότι τα ειδικά προφίλ περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας των υαλοστασίων. Ο χρησιμοποιούμενος στόκος εφόσον απαιτηθεί, θα παρασκευάζεται με γνήσιο λινέλαιο και θα έχει την απαιτούμενη πλαστικότητα για την φυσική του σκλήρυνση. 3. Ουσιώδης όρος που πρέπει να πληρούν είναι να παραμείνουν διαφανή και να μη θολώνουν. Αυτό επιτυγχάνεται με την τήρηση των πιο κάτω βασικών στοιχείων σύνθεσης. 3.1. Το ενδιάμεσο περιφερειακό πλαίσιο να είναι σωληνωτό προφίλ από αλουμίνιο ή γαλβανισμένο χάλυβα με επιμήκη διαδοχικά ανοίγματα ή τρύπες. Στο κενό του προφίλ θα υπάρχουν τα ειδικά αποξηραντικά υλικά (π.χ. πυριτικά άλατα) για την αφύγρανση του ενδιάμεσου χώρου. 3.2. Η διαρκής στεγανοποίηση θα εξασφαλίζεται με διπλό αεροστεγές σφράγισμα (χρήση βουτυλικών υλικών τοποθετημένων "εν θερμώ" μηχανικά συμπιεσμένων). 3.3. Για την τελική προστασία των ακμών πρέπει να υπάρχει εξωτερικό πλαίσιο προστασίας. 4. Η στερέωση των "πανώ" καθώς και των υαλοπινάκων στα προφίλ του σκελετού θα γίνει με κατάλληλα πηχάκια αλουμινίου και τα αντίστοιχα ειδικά λάστιχα από νεοπρένιο σκληρότητας 70-80 SHORES. Τα άκρα τους (γωνιές) πρέπει να είναι κομμένα σε γωνία 45 και κολλημένα μεταξύ τους. 5. Οι κρυστάλλινες πόρτες ασφαλείας (Security) χωρίς πλαίσιο επιμετρούνται χωριστά και στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλοι οι μηχανισμοί (κλειδαριές, μηχανισμοί επαναφοράς, στηρίξεις κλπ), που απαιτούνται για τη λειτουργία τους. 6. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα m 2 τοποθετημένων υαλοπινάκων όπως καθορίζονται στα σχέδια.

Σελ. 155 από 367 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση όλων των υλικών και μικροϋλικών και η τοποθέτησή τους (εκτός εάν ορίζεται αλλιώς σε άλλα άρθρα του Τιμολογίου π.χ. ελαφρά μεταθετά χωρίσματα, όπου η αξία των υαλοπινάκων - προμήθεια, τοποθέτηση - περιλαμβάνεται στην τιμή των χωρισμάτων). ΑΡΘΡΟ 8 Ο ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 8.1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ Σποραδική αποκατάσταση επιχρισμάτων, (η καθαίρεσή τους πληρώνεται ιδιαίτερα), τριπτών με μαρμαροκονία, κατασκευαζόμενων σύμφωνα με τα παρακάτω, εσωτερικών ή εξωτερικών, σε οποιαδήποτε θέση και ύψος από το εκάστοτε δάπεδο εργασίας, μετά των απαιτουμένων ικριωμάτων, των προχείρων και βοηθητικών δαπέδων εργασίας και των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας και προστασίας της υπολοίπου κατασκευής. Τα επιχρίσματα (εσωτερικά ή εξωτερικά) θα κατασκευασθούν σε τρεις (3) στρώσεις μετά από απόξεση των αρμών, καθαρισμό και πλύση των επιφανειών που πρόκειται να επιχρισθούν. Η πρώτη στρώση (πεταχτό) θα κατασκευασθεί με ασβεστοκονίαμα αναλογίας ενός μέρους πολτού ασβέστου τελείως εσβεσμένης και δύο μερών άμμου, με την προσθήκη 200kgr τσιμέντου ανά Μ 3 κονιάματος, η δεύτερη (λάσπωμα) με την πιο λεπτόκοκκη άμμο, της ιδίας συνθέσεως ως προς την άσβεστον, με την προσθήκη 250kgr τσιμέντου ανά m 3 κονιάματος και με οδηγούς 1,5cm έωs 2cm καλά κατασκευασμένους. Η επιφάνεια της δεύτερης στρώσης θα χαράζεται πριν να σκληρυνθεί το κονίαμα, κατά οριζόντιες γραμμές περίπου, για πιο καλή πρόσφυση της επόμενης στρώσης. Αφού ξηρανθούν οι δύο στρώσεις, γίνεται τρίτη στρώση (τριπτό), με ελάχιστο πάχος 6mm, με ασβεστοκονίαμα σε αναλογία : 1 μέρος εσβεσμένη άσβεστος (0,34 m 3 ) προς 2 μέρη μαρμαρόσκονη (1500kgr) και με προσθήκη 150kgr λευκού τσιμέντου, εγχώριου τύπου, ανά,m 3 κονιάματος. Το συνολικό πάχος του επιχρίσματος θα είναι περίπου 2cm, αλλά όχι λιγότερο από το πάχος που απαιτείται για την εξομάλυνση των ανωμαλιών της τοιχοποιίας και την επίτευξη επιφανειών απόλυτα ομαλών και επίπεδων. Η άμμος που θα χρησιμοποιηθεί για το κονίαμα θα είναι ποταμία, καθαρή και δεν θα περιέχει προσμίξεις επιβλαβείς για το κονίαμα, ούτε κόκκους μεγαλύτερους από 2mm. Επίσης μπορεί να είναι θραυστή, από υγιή πετρώματα κανονικής κοκκομετρικής συνθέσεως, της εγκρίσεως του Εντεταλμένου Μηχ/κού. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη μόρφωση των περιθωρίων που τυχόν προβλέπει η μελέτη. Μετά την δεύτερη στρώση θα επακολουθήσει για τη μόρφωση του περιθωρίου τρίτη στρώση ίδια με τη δεύτερη με τη βοήθεια εργαλείου (κατάλληλη σανίδα κλπ.) πάχους της τάξεως των 2cm και εν συνεχεία θα γίνει το τριπτό. Η εργασία γενικά, πρέπει να εκτελεσθεί από πεπειραμένους τεχνίτες ώστε να κατασκευασθούν επιχρίσματα άριστης ποιότητας και εμφανίσεως. Επιχρίσματα που θα παρουσιάζουν ανομοιόμορφη και αδρή επιφάνεια, ανωμαλίες επιπεδότητας, τεμάχια ασβέστου, ρωγμές και γενικά κακοτεχνίες, θα απορρίπτονται. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) πραγματικά επιχρισμένης επιφάνειας.

Σελ. 156 από 367 8.2. Για την αποκατάσταση επιχρισμάτων σχήματος λωρίδας πλάτους μέχρι 15 cm η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα μήκους (m). Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση των απαιτούμενων υλικών, η παρασκευή του κονιάματος, η εργασία όπως περιγράφεται πιο πάνω, η προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και καθαίρεση των απαιτούμενων ικριωμάτων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη σχετική με την έντεχνη κατασκευή της εργασίας αυτής, ανεξαρτήτως ύψους και στάθμης δαπέδου εργασίας. Στην τιμή επίσης περιλαμβάνεται η αποζημίωση (υλικά και εργασία) για όλες τις ακμές εισέχουσες και εξέχουσες των πάσης φύσης προεξοχών, των περιθωρίων των ανοιγμάτων, των κούτελων και γενικά όλων των επιχρισμάτων των αρχιτεκτονικών στοιχείων, τα οποία ρητά αναφέρεται ότι δεν αποζημιώνονται ιδιαιτέρως. Σημειώνεται ότι εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο Τιμολόγιο, η τιμή μονάδας ισχύει για εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα, ανεξαρτήτως ύψους κατασκευής από το υποκείμενο δάπεδο εργασίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα παρακάτω περί αποκαταστάσεων καθαρισμών επισκευών : 1. Ρητά διευκρινίζεται ότι για τις τυχόν απαιτούμενες αποκαταστάσεις, καθαρισμούς και επισκευές στοιχείων, των οποίων η φθορά, ο τραυματισμός και η μερική ή ολική καταστροφή προήλθε από ή κατά την καθαίρεση ή αποξήλωση άλλου στοιχείου, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκτός εάν ρητά καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της καθαίρεσης ή αποξήλωσης ότι οι αποκαταστάσεις αυτές πληρώνονται ιδιαιτέρως. Οι δαπάνες εργασιών και υλικών, για την αποκατάσταση των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας των καθαιρέσεων ή αποξηλώσεων του παρόντος Τιμολογίου. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα προστατευτικά μέτρα σχετικά με τις υπόψη εργασίες, τα οποία προβλέπονται από τους αντίστοιχους νόμους, διατάγματα και τις αστυνομικές και λοιπές διοικητικές διατάξεις και να ενημερώσει τον Εντεταλμένο Μηχανικό, πριν την έναρξη των ανωτέρω εργασιών, σχετικά με τον τρόπο εργασίας που πρόκειται να ακολουθήσει. 3. Οι υπόψη εργασίες αποκαταστάσεων, καθαρισμών και επισκευών, οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στα ειδικά άρθρα, θα εκτελεσθούν με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο της επιλογής του Αναδόχου (δια χειρών ή μηχανικών μέσων) χωρίς να προκληθούν φθορές στα υπόλοιπα στοιχεία της κατασκευής. Αν παρά ταύτα προκληθούν, ο Ανάδοχος οφείλει να τις αποκαταστήσει πλήρως χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 4. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στα ειδικά άρθρα, όλα τα προκύπτοντα άχρηστα για τις εργασίες προϊόντα αποκαταστάσεων, καθαρισμών και επισκευών περιέρχονται στην κυριότητα του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται με δικές του δαπάνες να τα αποκομίσει από το έργο και να τα απορρίψει σε μέρη επιτρεπόμενα από τις Αρχές. Σε περίπτωση όμως που προβλέπεται η επαναχρησιμοποίηση διαφόρων υλικών από αποκαταστάσεις ή επισκευές, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την φροντίδα και τις δαπάνες φύλαξης των υλικών αυτών, μέχρι να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει δε, κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, να φροντίσει ώστε το ποσοστό φθοράς των ανωτέρω υλικών να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν (χρησιμοποίηση ειδικευμένων τεχνιτών, ειδικών κοπτικών μηχανημάτων κλπ.

Σελ. 157 από 367 Ο τρόπος επιμέτρησης των εργασιών καθαίρεσης και αποξήλωσης καθορίζεται στα αντίστοιχα ειδικά επιμέρους άρθρα των Τεχνικών Προδιαγραφών. Στην αντίστοιχη τιμή μονάδας κάθε μιας από τις εργασίες αποκατάστασης, καθαρισμού και επισκευής στοιχείου, οι οποίες περιγράφονται στα εδικά άρθρα των Τεχνικών Προδιαγραφών περιλαμβάνονται πέραν των τυχόν αναγραφομένων στα επιμέρους άρθρα, όλες οι εργασίες και δαπάνες. Για την εκτέλεση της αποκατάστασης, του καθαρισμού ή της επισκευής, σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και τα προδιαγραφόμενα στα επιμέρους άρθρα, σε οποιοδήποτε σημείο του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από το εκάστοτε δάπεδο εργασίας (βοηθητικό ή πρόχειρο ή μόνιμο), συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους ικριωμάτων, των προχείρων ή βοηθητικών δαπέδων εργασίας και των κάθε είδους απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων. Για την μεταφορά των άχρηστων προϊόντων ( 1 του παρόντος) σε χώρους αποκομιδής με τα χέρια ή με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, την ενδεχόμενη συσκευασία τους για την μεταφορά τους (σε σάκους, ζεμπίλια κλπ), την συσσώρευσή τους σε θέσεις φόρτωσής τους, με τα χέρια ή με οποιοδήποτε μηχανικό μέσο, σε αυτοκίνητο (περιλαμβάνεται και η σταλία του αυτοκινήτου) και για την μεταφορά και απόρριψή τους σε μέρη επιτρεπόμενα από τις Αρχές. Για την μεταφορά και φύλαξη διαφόρων υλικών που πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν. ΑΡΘΡΟ 9 o ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9.1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ Ή ΜΑΡΜΑΡΑ Αποξήλωση πλακιδίων τοίχου, κάθε είδους, (πορσελάνης, κεραμικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου, χωρίς επαναχρησιμοποίησή τους, με κόλλα ή κονίαμα συνήθους ή ισχυρού, μετά του καθαρισμού του αποκαλυπτόμενου υποστρώματος (τοίχου), από τα υλικά συγκόλλησης, (κονίαμα, κόλλα κλπ), προς υποδοχή της νέας επικάλυψης. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) επιφάνειας αποξηλούμενης επένδυσης. 9.2. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ Αποξήλωση κάθε είδους επίστρωσης δαπέδων, από πλακίδια πορσελάνης, ή κεραμικά ή πλαστικά, από πλάκες τσιμεντένιες ή μαρμάρινες, μωσαϊκά κλπ, χωρίς επαναχρησιμοποίηση τους, με κονίαμα στρώσης σύνηθες ή ισχυρό, μετά του καθαρισμού του αποκαλυπτόμενου υποστρώματος, (δαπέδου), από τα υλικά συγκόλλησης, (κονίαμα, κόλλα, κλπ. ), για υποδοχή της νέας επίστρωσης. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) αποξηλούμενης επιφάνειας δαπέδου. 9.3. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 1. Το άρθρο αυτό αφορά την επένδυση τοίχων (εσωτερικά ή εξωτερικά), σε οποιοδήποτε ύψος με πλακίδια κεραμικά. Τα πλακίδια, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, θα είναι Α' διαλογής, με βαθμό σκληρότητας επιφάνειας 3 (της κλίμακας MOHS), κατηγορίας Group 2, μονόπυρα κόκκινης μάζης, με μηχανική

Σελ. 158 από 367 αντοχή 23N/mm², με υγροαπορροφητικότητα περίπου 15%, με αντοχή σε παγετό και με αποκλίσεις διαστάσεων και ποιότητας επιφανείας σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ/ΕΝ 98. 2. Η τοποθέτηση και στερέωση των πλακιδίων πρέπει να γίνει από άριστους και πεπειραμένους τεχνίτες, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προμηθευτή με ειδική κόλλα πάνω σε επιχρισμένους τοίχους πλήρως λειασμένους και καθαρισμένους από σκόνες, μπογιές κλπ. Οι αρμοί πάχους 2mm, κατασκευάζονται με ειδικούς πλαστικούς σταυρούς. Η πλήρωση των αρμών γίνεται με ειδικό στόκο χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας και ακολουθεί προσεκτικός καθαρισμός της επιφάνειας. Ειδικά τεμάχια θα τοποθετούνται στις γωνίες, στις ακμές και εκεί που τελειώνει η επένδυση. Η επιφάνεια που επενδυθεί με τον τρόπο αυτό, πρέπει να είναι τελείως επίπεδη και οι αρμοί (κατακόρυφοι και οριζόντιοι) να συμπίπτουν απόλυτα, να αποτελούν ευθεία γραμμή. 3. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) πραγματικά επενδυθείσης επιφάνειας. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο των έργων όλων των υλικών που απαιτούνται (πλακιδίων, ειδικών τεμαχίων, σταυρών, ειδικής κόλλας που επιβάλλει ο κατασκευαστής των πλακιδίων, υλικού γεμίσματος αρμών, στόκου κλπ), η πλήρης εργασία κατασκευής της επενδύσεως, καθώς και κάθε δαπάνη σχετική με την έντεχνη κατασκευή της εργασίας. 9.4. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 1. Το παρόν άρθρο αφορά την επίστρωση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια. Τα πλακίδια χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας είναι Α' διαλογής, μονόπυρα, με υψηλό βαθμό σκληρότητας επιφανείας 7-8 (της κλίμακας MOHS), κατηγορίας Group 4+, με υδατοαπορροφητικότητα <0,1%,μηχανική αντοχή 40N/mm², ανυάλωτα (unglazed), μετά των απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων, (σκαλοπάτι, τέρματα κλπ.), με αντοχή σε παγετό (ΕΛΟΤ/ΕΝ 202) και αποκλίσεις διαστάσεων, (ορθογωνιότητα, ευθύτητα πλευρών και επιφανείας), σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ/ΕΝ 98. 2. Η τοποθέτηση γίνεται από άριστους και πεπειραμένους τεχνίτες, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προμηθευτή με ειδική κόλλα πάνω σε καλά οριζοντιωμένο υπόστρωμα (γαρμπιλόδεμα ή περλιτόδεμα) πλήρως λειασμένο και καθαρισμένο από σκόνες, μπογιές κλπ. Οι αρμοί, πάχους 4-10mm, κατασκευάζονται με ειδικούς πλαστικούς σταυρούς. Η πλήρωση των αρμών γίνεται με ειδικό στόκο, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Στην κατασκευή θα υπάρχουν αρμοί διαστολής ανά 25m² επιφάνειας περίπου που θα γεμίσουν με κατάλληλο υλικό ελαστικό που θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Θα υπάρχουν επίσης αρμοί "αλληλεγγυότητας", που απομονώνουν την επιφάνεια των πλακιδίων και τη στρώση τοποθέτησης από τα σταθερά στοιχεία (τοιχεία, κολώνες κλπ), οι οποίοι θα γεμίσουν επίσης με το ίδιο ελαστικό υλικό.

Σελ. 159 από 367 Το δάπεδο να καθαρισθεί καλά, αμέσως μετά τη κάλυψη των αρμών με το ειδικό αρμοκαλυπτικό. 3. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) πραγματικά επιστρωθείσης επιφάνειας. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο των έργων όλων των υλικών που απαιτούνται (πλακιδίων, ειδικών τεμαχίων, σταυρών, ειδικής κόλλας που επιβάλλει ο κατασκευαστής των πλακιδίων, υλικού γεμίσματος αρμών, ειδικού στόκου κλπ), η πλήρης εργασία κατασκευής της επιστρώσεως, καθώς και κάθε δαπάνη σχετική με την έντεχνη κατασκευή της εργασίας. 9.5. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙ) ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 1. Το παρόν άρθρο αφορά την κατασκευή περιθωρίων από κεραμικά πλακίδια. Θα κατασκευασθούν από ειδικά τεμάχια ίδιου τύπου και προδιαγραφών με τα πλακίδια του δαπέδου. Εφόσον δεν υπάρχουν ειδικά τεμάχια, θα κόβονται στο αντίστοιχο ύψος τα πλακίδια του δαπέδου. Οι αρμοί τους θα συμπίπτουν απόλυτα με τους αντίστοιχους αρμούς των πλακιδίων του δαπέδου. 2. Η τοποθέτηση γίνεται από άριστους και πεπειραμένους τεχνίτες, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προμηθευτή με ειδική κόλλα ή με τσιμεντοκονία. Οι αρμοί, πάχους αντίστοιχου με τους αρμούς του δαπέδου, κατασκευάζονται με ειδικούς πλαστικούς σταυρούς. Η πλήρωση των αρμών γίνεται με ειδικό στόκο, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. 3. Η επιμέτρηση θα γίνει σε μέτρα μήκους (m) πραγματικά τοποθετημένων περιθωρίων. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται προμήθεια, η μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο των έργων όλων των υλικών που απαιτούνται (πλακιδίων, ειδικών τεμαχίων, σταυρών, ειδικής κόλλας που επιβάλλει ο κατασκευαστής των πλακιδίων, υλικού γεμίσματος αρμών, ειδικού στόκου κλπ), η πλήρης εργασία κατασκευής των περιθωρίων καθώς και κάθε δαπάνη σχετική με την έντεχνη κατασκευή της εργασίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα περιγραφόμενα στο άρθρο 9.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών. 9.6. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ 1. Τα πλακίδια θα είναι σκληρά, ασβεστοβινυλικά, διαστάσεων 0,20Χ0,20m έως 0,61Χ0,61m, πάχους έως 2,0mm και θα επικολληθούν με επιμέλεια με κόλλα τύπου Neopren ή παρόμοια, έτσι ώστε οι αρμοί να είναι ευθύγραμμοι και ισόπαχοι. Πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων απομακρύνεται από την επιφάνεια του υποστρώματος κάθε ξένο υλικό και καθαρίζεται αυτό από σκόνη, λιπαρές ουσίες κλπ. Επίσης πριν από την έναρξη της διαστρώσεως η επιφάνεια του υποστρώματος πρέπει να είναι τελείως στεγνή. 2. Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να κολληθούν τα άκρα των πλακιδίων ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος αποκολλήσεώς τους. Στην περίπτωση που μετά την επικόλληση των πλακιδίων, παρουσιασθούν κυματώσεις, ο Ανάδοχος είναι

Σελ. 160 από 367 υποχρεωμένος με δικά του έξοδα να αποξηλώσει και να επανορθώσει την ατέλεια με επανασυγκόλληση. Τα πλαστικά πλακίδια μετά το πέρας των εργασιών θα λουστραριστούν με κερί και νέφτι. Στην κατασκευή θα υπάρχουν αρμοί διαστολής ανά 25m² επιφάνειας περίπου που θα γεμίσουν με κατάλληλο υλικό ελαστικό που θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Θα υπάρχουν επίσης αρμοί "αλληλεγγυότητας", που απομονώνουν την επιφάνεια των πλακιδίων και τη στρώση τοποθέτησης από τα σταθερά στοιχεία (τοιχεία, κολώνες κλπ), οι οποίοι θα γεμίσουν επίσης με το ίδιο ελαστικό υλικό. Το δάπεδο να καθαρισθεί καλά, αμέσως μετά τη κάλυψη των αρμών με το ειδικό αρμοκαλυπτικό. 3. Το χρώμα των πλακιδίων θα επιλεγεί από την Υπηρεσία, ο δε Ανάδοχος θα προσκομίσει δείγματα για έγκριση. Όλα τα πλακίδια θα έχουν το ίδιο απολύτως χρώμα και την ίδια απόχρωση. Πλακίδια με το ίδιο χρώμα αλλά διαφορετική απόχρωση, δεν θα γίνουν δεκτά. Επίσης τα πλακίδια πρέπει να είναι ισομεγέθη, με γωνίες τελείως ορθές και πλευρές τελείως ευθύγραμμες. 4. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) πραγματικά επιστρωμένης επιφάνειας. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθεια και μεταφοράς στο έργο όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, η εργασία τοποθετήσεως και λουστραρίσματος των πλακιδίων, καθώς και κάθε δαπάνη σχετική με την έντεχνη κατασκευή της εργασίας. 9.7. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΥΠΟΥ LAMINATE Το ξύλινο δάπεδο τύπου LAMINATE συνολικού πάχους 8mm, αποτελείται από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης υψηλής αντοχής. Έχει μεγάλη αντοχή στη φθορά, είναι ανθεκτικό κατά των γρατζουνισμάτων και διατηρεί το χρώμα του απέναντι στις ακτινοβολίες. Έχει υψηλή ανθεκτικότητα στα καψίματα από τσιγάρο και αντίσταση κατά της υγρασίας. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: - Τεχνολογία σύνδεσης χωρίς κόλλα. - Ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση, στρώμα για την προστασία από την υπεριώδη (ΑΙ203). - Ιχνόπλακα υψηλής πυκνότητας (HDF-E21). - Γλωττίδα και αυλάκωση με αδιάβροχη προστατευτική ταινία. - Αδιάβροχος ζυγός προστασίας από την υγρασία. - Κατηγορία AC24 23/32: AC 23 Για βαριά οικιακή χρήση. AC 32 Για μεσαία επαγγελματική χρήση (γραφεία, γυμναστήρια, δωμάτια κλπ). Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) πραγματικά επιστρωμένης επιφάνειας. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στο έργο όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικά καθώς και η εργασία τοποθέτησης του ξύλινου δαπέδου.

Σελ. 161 από 367 9.8. ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ Αρμοκάλυπτρα αλουμινίου, κολλητά ή βιδωτά ως ενωτικά αρμών μεταξύ επικαλύψεων δαπέδων. Τα αρμοκάλυπτρα θα είναι διατομής ράμπας ή ταφ με ή χωρίς βάση απλή. Από αλουμίνιο με ανοδείωση. Χρώματος ασημί (ματ) ή χρυσό (ματ) ή αποχρώσεις ξύλου επιλογής της Υπηρεσίας ανά περίπτωση. Ως προς την τοποθέτηση θα είναι κολλητό ή βιδωτό ή βιδωτό σε απλή βάση. Η επιμέτρηση θα γίνει ανά τρέχον μέτρο μήκους (m). Στην τιμή μονάδας, περιλαμβάνονται: το κόστος προμήθειας και τοποθέτηση του ειδικού μεταλλικού τεμαχίου καθώς και όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, το κόστος στερέωσης (κόλλα, βίδες κ.λ.π.), η προμήθεια και τοποθέτηση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση τους. 9.9. ΑΚΜΗ ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟ LAMINATE Για την κατασκευή ακμής στο επενδυόμενο από LAMINATE δάπεδο. Για τα τελειώματα του ξύλινου δαπέδου τύπου LAMINATE είτε αντιολισθητική γωνία σκαλοπατιού είτε αντιολισθητικό τελείωμα δαπέδου διατομής «Πι», σύμφωνα με τις οδηγίες του Εντεταλμένου Μηχ/κού, ο δε Ανάδοχος θα προσκομίσει δείγματα για έγκριση. Η επιμέτρηση θα γίνει ανά τρέχον μέτρο μήκους (όψης) (m). Στην τιμή περιλαμβάνονται η κατασκευή της ακμής του δαπέδου ήτοι η εργασία για την προσαρμογή του LAMINATE στην ακμή, η προμήθεια και τοποθέτηση του ειδικού μεταλλικού τεμαχίου καθώς και τα απαιτούμενα μικροϋλικά. 9.10. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙ) ΑΠΟ LAMINATE Περιθώρια (σοβατεπί) από Laminate, ύψους έως 7,5cm, πάχους έως 22mm. Το χρώμα των περιθωρίων θα επιλεγεί από την Υπηρεσία, ο δε Ανάδοχος θα προσκομίσει δείγματα για έγκριση. Η επιμέτρηση θα γίνει σε μέτρα μήκους (m) πραγματικής επιφάνειας. Στην τιμή μονάδας, περιλαμβάνονται: το κόστος προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, το κόστος στερέωσης (κόλλα, βίδες κ.λ.π.), η προμήθεια και τοποθέτηση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση τους. 9.11. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙ) ΑΠΟ MDF Περιθώρια (σοβατεπί) από MDF, ύψους έως 7cm, πάχους 12mm και μήκους τουλάχιστον 1,80m, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εντεταλμένου Μηχ/κού, ο δε Ανάδοχος θα προσκομίσει δείγματα για έγκριση. Η επιμέτρηση θα γίνει σε μέτρα μήκους (m) πραγματικής επιφάνειας. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στο έργο όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, η εργασία τοποθέτησής του και ο χρωματισμός του, καθώς και κάθε δαπάνη σχετική με την έντεχνη κατασκευή της εργασίας.

Σελ. 162 από 367 9.12. ΠΕΡΛΙΤΟΔΕΜΑ (ΠΕΡΛΟΜΠΕΤΟΝ) Περλιτόδεμα των 250 kgr τσιμέντου, με διογκωμένο περλίτη για στρώσεις πάχους 8-10 εκ., σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, χρησιμοποιούμενο κυρίως στις μονώσεις κτιρίων, αλλά και όπου αλλού απαιτηθεί για την εξομάλυνση ανώμαλων επιφανειών δαπέδων, σύμφωνα τις εντολές του Εντεταλμένου Μηχ/κού. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ). 9.13. ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ 1. Το παρόν άρθρο αφορά την επίχριση κατακόρυφων, ή κεκλιμένων, ή οριζόντιων επιφανειών, ανεξάρτητα από τη θέση και το ύψος της επιφάνειας που θα επιχρισθεί από το υποκείμενο δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφους, πεζοδρομίου, ορόφου, εξωστών κλπ). 1.1. Τσιμεντοκονία πάχους 2,5 έως 3cm. Αποτελείται από 2 διαστρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450kgr τσιμέντου ανά m 3 κονιάματος και χονδρόκοκκη άμμο (πεταχτή και στρωτή στρώση) και από τρίτη πατητή στρώση τσιμεντοκονιάματος των 600kgr τσιμέντου και λεπτόκοκκη άμμο. 1.2. Τσιμεντοκονία πάχους 2cm. Αποτελείται από μία στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450kgr τσιμέντου και μία δεύτερη πατητή στρώση των 600kgr τσιμέντου. 1.3. Τσιμεντοκονία πάχους 1,5cm. Αποτελείται από μία διάστρωση τσιμεντοκονιάματος των 450kgr τσιμέντου με επίπαση δια τσιμέντου της τελικής πατητής επιφάνειας. 2. Η άμμος του κονιάματος θα είναι ποταμία, καθαρή, απαλλαγμένη από ξένες επιβλαβείς για το κονίαμα προσμίξεις, πριν δε να χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να τύχει της εγκρίσεως του Εντεταλμένου Μηχανικού. Το τσιμέντο θα είναι portland κοινό, παραγωγής των Ελληνικών εργοστασίων, θα μεταφέρεται δε στο εργοτάξιο σε σάκους σφραγισμένους με το σήμα του εργοστασίου. Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από οργανικές ουσίες, άργιλο ή βλαβερές για το κονίαμα προσμίξεις. 3. Οι επιστρώσεις με τσιμεντοκονίαμα πρέπει να είναι επίπεδες. Αν τοποθετηθεί πήχης μήκους 2m σε οποιοδήποτε τμήμα της επιφάνειας, δεν πρέπει να παρουσιάζονται κοιλότητες βάθους μεγαλυτέρου των 2mm. Μετά την επεξεργασία, οι επιφάνειες πρέπει να είναι ομοιόμορφες στην υφή, συμπαγείς και συνεχείς (χωρίς πόρους και ρωγμές), αρκετά σκληρές και λείες (χωρίς να διακρίνεται ούτε ίχνος ανωμαλίας, μυστριάς κλπ). Επιστρώσεις που δεν παρουσιάζουν τις ανωτέρω ιδιότητες θα επανακατασκευάζονται. 4. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) πραγματικά επιχρισμένης επιφάνειας. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας και προσκομίσεως των απαιτούμενων υλικών, καθαρισμού των προς επίχριση επιφανειών, παρασκευής του κονιάματος, κατασκευής της τσιμεντοκονίας διαστρώσεως καθώς και κάθε άλλη δαπάνη σχετική με την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.

Σελ. 163 από 367 9.14 ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 10 mm. Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο με αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης υπερταχείας σκλήρυνσης, τύπου MAPEI ULTRAPLAN ECO ή άλλου παρομοίου, για στρώσεις πάχους έως 10 mm. Το παραπάνω υλικό χρησιμοποιείται για επιπέδωση σε υπάρχοντα ή καινούργια υποστρώματα εσωτερικών χώρων, έτοιμα να υποδεχτούν οποιαδήποτε επένδυση υψηλής ανθεκτικότητας στα φορτία και την κυκλοφορία. Εφαρμόζεται σε στρώσεις πάχους έως 10 mm με μυστρί ή αντλία. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τις εντολές του Εντεταλμένου Μηχ/κού. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ). ΑΡΘΡΟ 10 Ο ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 10.1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ Αποξήλωση πλήρης υπαρχουσών ψευδοροφών, (κάλυψη F.C., αεραγωγών κλιματισμού και οροφής), κάθε είδους και μορφής, δηλαδή σκελετού, πλακών και υλικών στερέωσης συγκράτησης και ανάρτησης, χωρίς επαναχρησιμοποίηση, μετά της αποσύνδεσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης των τυχόν φωτιστικών. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) αποξηλούμενης ψευδοροφής. 10.2. ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ 60x60 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ Η ψευδοροφή θα αποτελείται από πλάκες ορυκτών ινών, ή πεπιεσμένου ορυκτοβάμβακα, που δεν περιέχουν αμίαντο, διαστάσεων 0,60x0,60m. Οι πλάκες θα εδράζονται πάνω σε σκελετό από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. Η διατομή του σκελετού θα είναι της μορφής Τ του οποίου τα εμφανή σημεία θα είναι βαμμένα με βαφή φούρνου. Το σύστημα της υπόψη ψευδοροφής θα είναι με εμφανή σκελετό (όχι κρυφός). Κάθε κόμβος του σκελετού θα αναρτάται από την οροφή με ντίζες Φ3 mm και πεταλούδες (μηχανισμός ρύθμισης ύψους). Η ορατή επιφάνεια των πλακών θα είναι τύπου OLYMPIA II R SLT της USG ή παρόμοιου, χρώματος λευκού, διαστάσεων 60Χ60Χ15mm και βάρους >3,95kgr/m² με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: θερμική αντίσταση R=0,33m2 C/W αντανάκλαση φωτός: >89% ηχοαπορρόφηση: από 0,10-0,12AS για συχνότητες από 500-2000Hz συμπεριφορά υλικού κατά της φωτιάς: κατηγορία Β1 κατά DIN 4102 Οι πλάκες πριν χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να αποθηκευτούν στον προς τοποθέτηση χώρο, για τουλάχιστον 24 ώρες. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί στα τέρματα (περάτωμα) της ψευδοροφής με ειδικές γωνίες διατομής 19Χ19mm ή παρεμφερείς. Σε ορισμένες θέσεις όπου προβλέπεται από την ηλεκτρολογική μελέτη θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα. Αποκλείεται οποιαδήποτε επιβάρυνση του συστήματος ανάρτησης των ψευδοροφών από άλλα στοιχεία του κτιρίου, τα οποία πρέπει να έχουν την δική τους ανάρτηση.

Σελ. 164 από 367 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, καθώς και η εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και τοποθέτηση (ανάρτηση & στερέωση) της ψευδοροφής, μετά των καταλλήλων διατάξεων για την τοποθέτηση των προβλεπομένων από τη μελέτη φωτιστικών σωμάτων και στομίων κλιματισμού. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής 10.3. ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ Οι ψευδοροφή θα αποτελείται: 1. Από αναρτήσεις που στερεώνονται στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου με λάμες τύπου I 2. Από μεταλλικούς γαλβανισμένους οδηγούς που συνδέονται μεταξύ τους με συνδετήρες σε ένα ενιαίο σκελετό στερεωμένο στις αναρτήσεις. Τα μεταλλικά προφίλ και εξαρτήματα των παραγράφων (1) & (2) του παρόντος άρθρου είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 18182 από γαλβανισμένα ελάσματα. Οι βίδες στερέωσης είναι ειδικά επικαδμιωμένες για αντισκωριακή προστασία. 3. Γυψοσανίδες. Αυτές είναι ορθογώνια επίπεδα δομικά στοιχεία που αποτελούνται από πυρήνα γύψου επενδεδυμένο από τις δύο πλευρές με ειδικό χαρτί. Για να διευκολύνεται ο τεχνίτης στη σωστή τοποθέτησή τους πρέπει να υπάρχει στάμπα ένδειξης της θέσης των αναρτήσεων και να είναι σημειωμένα τα σημεία στερέωσης τους με βίδες. Οι γυψοσανίδες βιδώνονται με βίδες που πρέπει να τις διαπερνούν κάθετα και να εισχωρούν στους οδηγούς του σκελετού κατά τουλάχιστο 10mm. Οι κεφαλές τους πρέπει να βυθίζονται κατά 1mm στην επιφάνεια της γυψοσανίδας ώστε να μπορούν να στοκάρονται. Κατά την αρμολόγηση η θερμοκρασία του δωματίου πρέπει να είναι >10 C και να διατηρείται σταθερή για 2 μέρες πριν και 2 μέρες μετά. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, καθώς και η εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και τοποθέτηση (ανάρτηση & στερέωση) της ψευδοροφής, μετά των καταλλήλων διατάξεων για την τοποθέτηση των προβλεπομένων από τη μελέτη φωτιστικών σωμάτων και στομίων κλιματισμού. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής 10.4. ΚΟΥΤΕΛΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ Στις περιπτώσεις που η ψευδοροφή από ορυκτές ίνες ή από γυψοσανίδα αλλάζει επίπεδο μικρότερο ή ίσο με πενήντα εκατοστά (0,50μ), τότε η αποζημίωση θα γίνεται σε μέτρα μήκους πλήρους κατασκευασμένης και βαμμένης κατασκευής. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα μήκους (ΜΜ) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής.

Σελ. 165 από 367 ΑΡΘΡΟ 11 Ο ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΓΕΝΙΚΑ) Αφορά τον επαναχρωματισμό (φρεσκάρισμα - συντήρηση - αλλαγή χρώματος) των υπαρχόντων επιφανειών της κατασκευής. Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες προετοιμασίας των επιφανειών που πρόκειται να επαναχρωματισθούν, καθώς και ο τελικός χρωματισμός τους. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Α. Επιφάνειες τοίχων (εξωτερικών - εσωτερικών) - Επιφάνειες οροφών: Οι εργασίες προετοιμασίας αυτών των επιφανειών είναι τα ξυσίματα, τα μερεμετίσματα, τα ψιλοστοκαρίσματα με σέρτικο αντουί, τα τριψίματα, τα καθαρίσματα και καλό αστάρωμα ανάλογα με το τύπο χρωματισμού και όπως αυτά περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα. Ειδικά σε επιφάνειες υδροχρωματισμένες, αν υπάρχουν κιτρινίλες από παλαιά υγρασία, θα περασθούν με βελατούρα ή αστάρι μετάλλων αραιωμένο έως και 40ο/ο. Ο τελικός χρωματισμός θα είναι σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο του παρόντος άρθρου όπως περιγράφονται παρακάτω. Β. Επιφάνειες ξύλινες: Αφού γίνει η αποχρωμάτωση των παλαιών χρωμάτων με φλογοβόλο (καμινέτο) και με στοκαδόρο ή με κοινό διαβρωτικό εμπορίου, οι εργασίες προετοιμασίας αυτών των επιφανειών, θα εξαρτηθούν από την κατάσταση που βρίσκονται τα ξύλα, από τις φθορές που έχουν υποστεί, διαβρώσεις κλπ. Οι εργασίες προετοιμασίας είναι : α) Αστάρωμα με λάδι για ξύλα ή με το ειδικό αστάρι ή συντηρητικό ξύλων. β) Ξεροζιάρισμα με σκαρπέλο, κόπανο και καμινέτο και όχι με σφυρί, με μεγάλη προσοχή στις γωνιές των ξύλων (ρόζοι σε απόσταση 2-3mm από τις γωνίες, δεν αφαιρούνται). γ) Χοντροστοκάρισμα με στόκο 700gr, τσίγκο σκόνη 100gr, νερό 10gr, στεγνωτικό 10gr, νέφτι 30gr και λινέλαιο 150gr. Για να ακολουθήσει η επόμενη εργασία πρέπει να στεγνώσει καλά η επιφάνεια (10-15 ημέρες). δ) Σπατουλάρισμα με σέρτικο (στόκο) των φύλλων και των κασωμάτων σε δύο επιστρώσεις. Για να ακολουθήσει η επόμενη εργασία πρέπει να στεγνώσει καλά ο στόκος (3-10 ημέρες), και να μην μαδάει. ε) Τρίψιμο με γυαλόχαρτο Νο2 σε όλες τις επιφάνειες και μικροεπιφάνειες (πηχάκια, πατούρες κλπ.) στ) Βελατούρα με ψεκαστήρα, στην ίδια απόχρωση με τη ριπολίνη που θα χρωματιστεί, και το τρίψιμο της με γυαλόχαρτο Νο 1. ζ) Ψιλοστοκάρισμα με ατσαλίνα (στόκος κοντραρίσματος), ξύσιμο, καθάρισμα και ξεσκόνισμα των επιφανειών, έτσι ώστε να είναι έτοιμες για το πέρασμα της ριπολίνης. Ο τελικός χρωματισμός θα γίνει με ριπολίνη, σύμφωνα με την παράγραφο 05 του παρόντος άρθρου περί ελαιοχρωματισμών σε ξύλινες επιφάνειες και σε επιχρίσματα. Γ. Επιφάνειες σιδηρές Αν οι επιφάνειες είναι πολύ σκουριασμένες ή παρουσιάζουν φθορές όπως σκασίματα, ξεφλουδίσματα κλπ. πρέπει να αφαιρεθούν ριζικά τα χρώματα και οι

Σελ. 166 από 367 σκουριές με φλογοβόλο και με στοκαδόρο ή με διαβρωτικό τύπου REMOVER, DECAPANT, κτλ. και ξύσιμο με σπάτουλα και γυαλόχαρτο. Οι εργασίες για τον χρωματισμό τους μετά την ριζική αφαίρεση του χρώματος είναι οι ίδιες που χρειάζονται για το χρωματισμό των νέων μεταλλικών στοιχείων όπως περιγράφονται στην παράγραφο 06 του παρόντος άρθρου περί ελαιοχρωματισμών σε μεταλλικές επιφάνειες με μίνιο και ντούκο. Αν από τις επιφάνειες πρέπει να αφαιρεθούν μόνον λίγες σκουριές η αφαίρεση γίνεται με το τρίψιμο τους με γυαλόχαρτο, σμυριδόχαρτο ή συρματόβουρτσα και με σκούπισμα με στεγνό πανί ή με τη χρησιμοποίηση χημικών ουσιών τύπου PHOSPHATE με πινέλο και ξέβγαλμα με νερό μόλις στεγνώσει. Ο τελικός χρωματισμός θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 06 του παρόντος άρθρου περί ελαιοχρωματισμών σε μεταλλικές επιφάνειες με μίνιο και ντούκο. 11.1. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ Οι χώροι στους οποίους χρήζει επαναχρωματισμός θα βαφούν με πλαστικό χρώμα χωρίς σπατουλάρισμα. Πριν από οποιαδήποτε άλλη εργασία, τρίβονται οι ανωμαλίες του τοίχου με χοντρό υαλόχαρτο και κατόπιν γίνεται μερεμέτισμα των τριχοειδών ρωγμών και των ανωμαλιών με ακρυλικό στόκο ώστε να προκύψει λεία επιφάνεια. Ακολουθεί καλός καθαρισμός για την απομάκρυνση της σκόνης. Τα τμήματα του επιχρίσματος που έχουν αποκατασταθεί ασταρώνονται με αστάρι νερού. Στην συνέχεια οι επιφάνειες βάφονται με δύο τουλάχιστον στρώσεις πλαστικού οικολογικού χρώματος κανονικής αραίωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή του υλικού, αποχρώσεως της επιλογής της επίβλεψης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση των απαιτούμενων υλικών, η εργασία και η κατασκευή των χρωματισμών, οι δοκιμαστικές βαφές για την έγκριση των χρωμάτων από την Εταιρεία, τα απαιτούμενα ικριώματα, εργαλεία, καθώς και κάθε δαπάνη σχετική και απαραίτητη με την έντεχνη κατασκευή των χρωματισμών. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στο Τιμολόγιο, η τιμή μονάδας ισχύει για πλαστικούς χρωματισμούς τοίχων ή οροφών, εσωτερικών ή εξωτερικών σε οποιοδήποτε ύψος. Θα εκτελεσθούν ως εξής : 1. Καταρχήν και πριν από κάθε άλλη εργασία οι τοίχοι ή οι γυψοσανίδες θα πρέπει να τριφτούν με χοντρό γυαλόχαρτο (πατόχαρτο) με ηλεκτρικό παλινδρομικό τριβείο και μέχρι να προκύψει λεία επιφάνεια, σαφώς διαφοροποιημένη από την αρχική επιχρισμένη. 2. Στη συνέχεια θα μερεμετιστούν οι τριμμένες επιφάνειες με γυψόστοκο, θα ακολουθήσει καλό ξεσκόνισμα και αστάρωμα με αστάρι τύπου VIVEDUR της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή παρόμοιο. 3. Μετά το αστάρωμα οι επιφάνειες θα βαφούν με μια (1) στρώση πλαστικού χρώματος άριστης ποιότητας της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, τύπου NEOPAL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή παρομοίου. 4. Θα ακολουθήσει ψιλοστοκάρισμα των επιφανειών, όπου χρειάζεται, με ακρυλικό στόκο. 5. Στη συνέχεια οι επιφάνειες θα τριφτούν και θα ξεσκονιστούν καλά.

Σελ. 167 από 367 6. Θα ακολουθήσει η τελική στρώση με το παραπάνω πλαστικό χρώμα μέχρι να επιτευχθεί ενιαία χρωματική επιφάνεια. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) πραγματικά χρωματισθείσης επιφάνειας (αφαιρουμένων δηλαδή των πάσης φύσης ανοιγμάτων, κουφωμάτων κλπ), σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια μεταφορά, προσκόμιση των απαιτουμένων υλικών, η εργασία και η κατασκευή των χρωματισμών, οι δοκιμαστικές βαφές για την έγκριση των χρωμάτων από την Εταιρεία, τα απαιτούμενα ικριώματα, εργαλεία, μηχανήματα, καθώς και οι εργασίες που αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω και αφορούν στην προετοιμασία της επιφάνειας για τον τελικό χρωματισμό. 11.2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΙ Οι σπατουλαριστοί πλαστικοί χρωματισμοί επί επιχρισμάτων ή γυψότοιχων, θα εκτελεσθούν ως εξής: Οι επιφάνειες θα ξυστούν καλά με σπάτουλα, θα υδροχρωματισθούν (1 στρώση) και θα τριφτούν καλά με χονδρό γυαλόχαρτο για να προκύψει επίπεδη και ελαφρά τραχεία επιφάνεια. Μετά θα σπατουλαρισθεί σε μία στρώση με λαδερόστοκο και θα ασταρωθεί με λινέλαιο βρασμένο και μετά την σκλήρυνσή του ένα αντουϊ σέρτικο. Η αναλογία του λαδερού στόκου θα είναι : 5kgr λινέλαιο, 0,7kgr στεγνωτικό, 1/2kgr νερό, και στόκος σκόνη 100%. Στο αντουϊ σέρτικο η αναλογία είναι 2 μέρη νέφτι, 1 μέρος λάδι, ανάλογο στεγνωτικό, 75% τσίγκος (σκόνη) και 25% στόκος (σκόνη). Το στρώμα αυτό θα συμπληρώνει κάθε ανωμαλία και θα επεξεργαστεί με σπάτουλα ώστε να προκύψει τελείως επίπεδη επιφάνεια. Η επεξεργασία θα συμπληρωθεί με γυαλόχαρτο. Κατόπιν θα διαστρωθεί με πινέλο μία στρώση υποστρώματος έτοιμου σε κουτιά βελατούρας. Η τελική επεξεργασία του υποστρώματος θα γίνει με λεπτό γυαλόχαρτο και πρέπει να είναι τέλεια. Στο υπόστρωμα αυτό διαστρώνονται προσεκτικά με ρολό οι τελικές στρώσεις του πλαστικού άριστης ποιότητας της εγκρίσεως της Υπηρεσίας οικολογικό τύπου Neopal της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή παρόμοιου. Οι στρώσεις αυτές θα είναι τουλάχιστον δύο και με παρέλευση χρόνου εφαρμογής μεταξύ τους 24 ώρες. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) πραγματικά χρωματισθείσης επιφάνειας (αφαιρουμένων δηλαδή των πάσης φύσης ανοιγμάτων, κουφωμάτων κλπ.) σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση των απαιτούμενων υλικών, η εργασία και η κατασκευή των χρωματισμών, οι δοκιμαστικές βαφές για την έγκριση των χρωμάτων από την Εταιρεία, τα απαιτούμενα ικριώματα, εργαλεία, καθώς και κάθε δαπάνη σχετική και απαραίτητη με την έντεχνη κατασκευή των χρωματισμών. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στο Τιμολόγιο, η τιμή μονάδας ισχύει για πλαστικούς χρωματισμούς τοίχων ή οροφών, εσωτερικών ή εξωτερικών σε οποιοδήποτε ύψος.

Σελ. 168 από 367 11.3. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Αφορά τον χρωματισμό, στιλπνό ή ματ ή σατινέ, ξύλινων επιφανειών (κουφώματα, ερμάρια κλπ), με ελαιόχρωμα τύπου ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή παρόμοιο, η δε εργασία περιλαμβάνει αστάρωμα, ξεροζιάρισμα, επικάλυψη των ρόζων με γομαλάκα, στοκάρισμα, διπλό σπατουλάρισμα, βελατούρα και 2 στρώσεις ελαιοχρώματος ριπολίνης με πινέλο, με όλες τις αναγκαίες επιτρίψεις με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα σε κάθε στρώση. Ανάλογη εργασία θα γίνει για τον ελαιοχρωματισμό με ριπολίνη ξύλινων επιφανειών και για τον ελαιοχρωματισμό τοίχων και με την ίδια τιμή. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ), η δε επιμετρούμενη επιφάνεια χρωματισμών θα υπολογισθεί ως το γινόμενο της απλής επιφανείας του κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετραξύλου), επί τους ακόλουθους συμβατικούς συντελεστές: Α. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΣΕΣ 1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές, πλήρεις ή με υαλοπίνακες που να καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους της κάσας: 1.1 Με κάσα σε δρομικό τοίχο: 2,70 1.2 Με κάσα σε μπατικό ή μεγαλύτερου πάχους τοίχο: 3,00 2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές με υαλοπίνακες που να καλύπτουν περισσότερο από 50% του ύψους της κάσας: 2.1 Με κάσα σε δρομικό τοίχο: 2,30 2.2 Με κάσα σε μπατικό ή μεγαλυτέρου πάχους τοίχο: 2,60 3. Υαλοστάσια: 3.1 Με κάσα σε δρομικό τοίχο (κάσα δρομική): 1,40 3.2 Με κάσα μπατική ή και μεγαλύτερη σε μπατικό ή μεγαλυτέρου πάχους τοίχο: 1,80 4. Ρολά ξύλινα πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του σιδηρού πλαισίου: 2,60 Β. ΞΥΛΙΝΕΣ ΘΥΡΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΑ (εφόσον η βαφή της κάσας πληρώνεται ιδιαίτερα) 1. Θύρες πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες που να καλύπτουν λιγότερο από το 50% της επιφάνειας. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: 2,20 2. Θύρες πρεσσαριστές με υαλοπίνακες που να καλύπτουν περισσότερο από το 50% της επιφάνειας. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: 2,00

Σελ. 169 από 367 3. Θύρες ταμπλαδωτές πλήρεις ή με υαλοπίνακες που να καλύπτουν λιγότερο από το 50% της επιφάνειας. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: 2,50 4. Θύρες ταμπλαδωτές με υαλοπίνακες που να καλύπτουν περισσότερο από το 50% της επιφάνειας. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: 2,20 Γ. Για τις λοιπές ξύλινες επιφάνειες ή τοίχους, η πραγματικά ελαιοχρωματισμένη επιφάνεια. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για υλικά, εργασία, ικριώματα κλπ, για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, καθώς και οι εργασίες που αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω και αφορούν στην προετοιμασία της επιφάνειας για τον τελικό χρωματισμό. 11.4. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΝΤΟΥΚΟ Οι εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες, αφού προηγουμένως καθαρισθούν και στοκαρισθούν όπου χρειάζεται με ειδικό στόκο (σιδερόστοκο) θα βαφούν με 2 στρώσεις μίνιου και στη συνέχεια (τελική βαφή) με 2 στρώσεις ντούκο MOBILAC ή παρόμοιου τύπου με πιστολέτο. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, (λινέλαιο, χρώματα κλπ), να είναι εξαιρετικής ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως της Εταιρείας. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ). Για τα κουφώματα θα μετράται η επιφάνεια του κενού που καταλαμβάνουν στα τοιχώματα και θα πολλαπλασιάζεται για μεν τις θύρες γενικά επί 2.20, για τα υαλοστάσια επί 1.00, για τα μεταλλικά ρολά επί 2.00 και για τις λοιπές σιδηρές κατασκευές η πραγματική ελαιοχρωματισμένη επιφάνεια. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα εξής: 1. Η προμήθεια, προσκόμιση και ανάμιξη των υλικών που θα απαιτηθούν. 2. Ο καθαρισμός και η τριβή της επιφάνειας με συρμάτινη σκληρή ψήκτρα ή σμυριδόπανο προκειμένου να απαλλαγεί η επιφάνεια από τις σκουριές. 3. Ο χρωματισμός της επιφάνειας με 2 στρώσεις μίνιο και εφόσον πρόκειται για εσωτερικές επιφάνειες, το σπατουλάρισμα με 2 στρώσεις σέρτικου αντουί και ψιλοστοκάρισμα. 4. Ο ελαιοχρωματισμός της επιφάνειας θα γίνει με 2 στρώσεις ελαιοχρώματος τύπου MOBILAC ή παρόμοιου, μετά των μεσολαβούντων τριβών της επιφάνειας με υαλόχαρτο, μετά την ξήρανση και σε κάθε στρώση εκτός της τελευταίας, καθώς και οι εργασίες που αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω και αφορούν στην προετοιμασία της επιφάνειας για τον τελικό χρωματισμό. Η τελευταία στρώση ελαιοχρώματος θα κατεργασθεί με πινέλο ή πιστόλι για να γίνει στιλπνή και απόλυτα λεία και ομοιόμορφη επιφάνεια.

Σελ. 170 από 367 ΑΡΘΡΟ 12 Ο ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 12.1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΩΝ Το παρόν άρθρο αφορά την αποξήλωση παλαιών μονώσεων και τον καθαρισμό των επιφανειών του δώματος έτσι ώστε να είναι δυνατή η επανατοποθέτηση νέας μόνωσης όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν άρθρο 12 περί μονώσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στις περιμετρικές επιφάνειες και στις αποξηλώσεις στα σημεία όπου βρίσκονται λάμες αγκύρωσης της παλαιάς μόνωσης. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) αποξηλούμενης επιφάνειας. 12.2 ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ Το παρόν αφορά τις εργασίες στεγάνωσης δώματος με ασφαλτικές μεμβράνες. Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι : Σχολαστικός καθαρισμός της επιφάνειας και απομάκρυνση κάθε χαλαρού σημείου. Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες για τις εργασίες καθαρισμού ή αποκατάστασης των επιφανειών που θα δεχθούν τις διάφορες στρώσεις, περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας αυτών των διαφόρων στρώσεων. Επάλειψη της επιφάνειας με υγρό ελαστομερές ασφαλτικό βερνίκι τύπου ΕSHΑ ROOFCOAT Νο 10 ή παρόμοιου (κατανάλωση 0,500kg/m 2 ). Το υλικό βάσει πιστοποιητικού θα πρέπει να παρουσιάζει : - Ανηγμένη επιμήκυνση ελάχ. : 1200% (ASTM D 146) - Υδατοαπορροφοτικότητα μέγ.: 0,05% (DIN 1048) - Μάλθωση ελάχ.: 120ο (ASTM D 36) Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, τα οποία πρέπει απαραίτητα να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφόμενες ιδιότητες και χαρακτηριστικά καθώς και οι εργασίες πλήρους κατασκευής των στρώσεων όπως ανωτέρω καθορίζεται. Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες για τις εργασίες καθαρισμού ή αποκατάστασης των επιφανειών που θα δεχθούν τις διάφορες στρώσεις, περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας αυτών των διαφόρων στρώσεων. 12.3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Διάστρωση και επικόλληση εν ψυχρώ δι απλής συμπιέσεως της εξαεριστικής ασφαλτικής μεμβράνης τύπου ΕSHΑVEΝT ή παρομοίου με άνω επικάλυψη χαλαζιακή άμμο, και κάτω επικάλυψη πλήρως επικολλημένο διάτρητο φύλλο αλουμινίου με διάμετρο οπών 60mm η οποία βάσει σχετικών πιστοποιητικών αναγνωρισμένου κρατικού εργαστηρίου θα παρουσιάζει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: - Σημείο μαλθώσεως του ασφαλτικού συνδετικού : 120ο min (ASTM D 36) - Διείσδυση του ασφαλτικού συνδετικού : 3,0 mm min (ASTM D 5) - Βάρος στεγανωτικής μεμβράνης : 1,9kg/m2 0,1 kg/m2 (ASTM D 146)

Σελ. 171 από 367 - Πάχος στεγανωτικής μεμβράνης : 1,6 mm min (ASTM D 1460) - Βάρος εσωτερικού οπλισμού : 50 gr/m2 min (ASTM D 146) - Φορτίο θραύσης και αντίστοιχη ανηγμένη επιμήκυνση θραύσης κατά μήκος του φύλλου: 40 Ν/cm πλάτους, 2% min (ASTM D 146) - Ποσοστό καλυμμένης κάτω επιφάνειας από το πλήρως συγκολλημένο διάτρητο φύλλο αλουμινίου : 70% min Τα εξαεριστικά στεγανωτικά φύλλα αλληλεπικαλύπτονται κατά 10cm. Τα εξαεριστικά φύλλα καλύπτουν μόνο την οριζόντια επιφάνεια και μέχρι απόσταση περίπου 25cm από τις κατακόρυφες επιφάνειες. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, τα οποία πρέπει απαραίτητα να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφόμενες ιδιότητες και χαρακτηριστικά καθώς και οι εργασίες πλήρους κατασκευής των στρώσεων όπως ανωτέρω καθορίζεται. 12.4 ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Διάστρωση και επικόλληση στεγανωτικής μεμβράνης τύπου ΕSHADΙΕΝ ή παρόμοιας. Η μεμβράνη θα είναι ελαστομερούς βάσεως (SBS), θα φέρει πολυεστερικό εσωτερικό οπλισμό και θα είναι επικαλυμμένη από την άνω πλευρά με ψηφίδα, ενώ από την κάτω με φύλλο πολυαιθυλενίου. Η ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη βάσει σχετικών πιστοποιητικών αναγνωρισμένου Κρατικού εργαστηρίου, θα παρουσιάζει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : - Πάχος : 5,0 mm min - Βάρος : 5,0 kg/m2 min - Φορτίο θραύσης (DIN 53455) : 200 N/cm min - Επιμήκυνση θραύσης (DIN 53455) : 40 min - Αντοχή σε διάτρηση (βάρος 1100 gr, ύψος 1,52 m) : καμία - Ευκαμψία (-18 C, 3 sec, Φ20mm, 180ο ) : καμία ρωγμή Η αλληλοεπικάλυψη των στεγανωτικών φύλλων της ελαστομερούς μεμβράνης θα γίνεται κατά 10cm και η επικόλληση επιτυγχάνεται στο σημείο αυτό με θερμοσυγκόλληση σύντηξη του ιδίου υλικού με χρήση θερμού αέρα, αφού έχει προηγηθεί η συγκόλληση του υπολοίπου σώματος της μεμβράνης με το υπόστρωμα με χρήση φλόγιστρου προπανίου. Οι κατά πλάτος του ρολού επικαλύψεις (πλάτος περίπου 15cm), δεν πρέπει να συμπίπτουν έτσι ώστε να εμφανίζονται τέσσερις γωνίες στο ίδιο σημείο. Για τον λόγο αυτό η κάθε σειρά ξεκινά με εναλλαγή διαφορετικού μήκους μεμβράνης (π.χ. μισό, ολόκληρο, μισό κλπ). Είναι επιθυμητή αυτοκινούμενη μηχανή συγκολλήσεως θερμού αέρα για την επίτευξη σταθερής ταχύτητας και θερμοκρασίας συγκολλήσεως. Η θερμοκρασία συγκολλήσεως είναι τέτοια, ώστε στο άκρο της αλληλοεπικάλυψης της μεμβράνης να εμφανίζεται συντηγμένο υλικό. Περιμετρική στερέωση στεγανωτικής μεμβράνης σε στηθαία, τοιχοδομές πάνω στο δώμα. Το ύψος των μεμβρανών στα στηθαία θα δοθεί επί τόπου του έργου από τον Εντεταλμένο

Σελ. 172 από 367 Μηχανικό και θα επικολληθούν πλήρως αφού οι επιφάνειες επικόλλησης καθαριστούν σχολαστικά και αποκατασταθούν τα τυχόν σαθρά τμήματα. Οι μεμβράνες θα στερεωθούν περιμετρικά με γαλβανισμένη λάμα κατάλληλης μορφής, συνολικού πλάτους 11cm και πάχους 1,2mm, η οποία θα αγκυρώνεται στο στηθαίο ή την τοιχοποιία ανά 50cm περίπου, με ανοξείδωτα εκτονωτικά βύσματα και ροδέλες με παρέμβυσμα από νεοπρένιο. Η επάνω επιφάνεια του αρμού τοίχου και λάμας θα πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς σκόνες, λάδια και ξένα υλικά θα περασθεί με PRIMER τύπου EΣΧΑPRIMER 21 ή παρόμοιο και ο αρμός θα σφραγισθεί με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό δύο συστατικών (Α+Β) τύπου ΕΣΧΑ THIOSEAL ή παρόμοιο για την εξασφάλιση πλήρους στεγάνωσης. Η χρήση των υλικών θα γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας κατασκευής των. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, τα οποία πρέπει απαραίτητα να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφόμενες ιδιότητες και χαρακτηριστικά καθώς και οι εργασίες πλήρους κατασκευής των στρώσεων όπως ανωτέρω καθορίζεται. 12.5 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ Τοποθέτηση των ειδικών πλαστικών εξαεριστήρων από DUTRAL τύπου ITALPROFILI ή παρόμοιου (1 τεμ ανά 50m 2 επιφάνειας). Οι εξαεριστήρες θα είναι με τετράγωνο πέλμα και κουμπωτό σκέπαστρο με διαστάσεις πέλματος 32x32cm διάμετρο εξαεριστικού σωλήνα 7,5cm, ύψος συνολικό 27cm και διάμετρο σκεπάστρου 11cm. Για την τοποθέτηση χαράσσονται οι μεμβράνες σε σχήμα σταυρού, ανασηκώνονται τα φύλλα τους, και τοποθετείται ο εξαεριστήρας με το πλατύ πέλμα του. Στη συνέχεια επικολλώνται τα κομμένα φύλλα ενώ ιδιαίτερο τμήμα της δεύτερης στεγανωτικής μεμβράνης τύπου ΕΣΧΑΝΤΙΕΝ ή παρομοίου επιφανείας 1m2 με στρογγυλή οπή λίγο μικρότερη του σωλήνα του εξαεριστήρα, εφαρμόζεται σφηνωτά και επικολλάται. Στην τιμή μονάδας της κάθε στρώσης περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, τα οποία πρέπει απαραίτητα να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφόμενες ιδιότητες και χαρακτηριστικά καθώς και οι εργασίες πλήρους κατασκευής των στρώσεων όπως ανωτέρω καθορίζεται. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τεμάχια (τεμ) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής.

Σελ. 173 από 367 Β. 3 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΓΕΝΙΚΑ 1. Αντικείμενο (1) Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή Προδιαγραφές Η/Μ εργασιών (ΤΠΠ-Η/Μ) αφορά σε επεμβάσεις ανακαίνισης, αναδιαμόρφωσης και αντικατάστασης στις ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εγκαταστάσεις κτηρίων του ΔΕΔΔΗΕ στην Αττική, για την στέγαση υπηρεσιών του. (2) Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των εν λόγω κτηρίων είναι οι εξής: Ύδρευση Αποχέτευση - Υδραυλικοί Υποδοχείς (Είδη Υγιεινής) Ενεργητική Πυροπροστασία (Πυρανίχνευση, Πυρόσβεση) Κλιματισμός (ψύξη θέρμανση αερισμός) Ισχυρά ρεύματα (Ρευματοδότες, Φωτισμός, Κίνηση) Ασθενή ρεύματα (Τηλέφωνα - Δεδομένα) 2. Περιεχόμενο - έκταση των εργασιών (1) Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται η εκπόνηση όλων των τυχών απαραίτητων Η/Μ μελετών σχετικών με την αδειοδότηση και υλοποίηση των εργασιών, η έγκρισή τους από την Υπηρεσία και τους αρμόδιους φορείς, η λήψη των απαιτούμενων αδειών από τους αρμόδιους φορείς, όπως και η υλοποίηση των προβλεπομένων από την παρούσα εγκαταστάσεων, οι οποίες θα εξυπηρετήσουν τους εργαζόμενους, καθώς και τις γενικότερες κτηριακές ανάγκες. (2) Όλες οι εν λόγω εγκαταστάσεις νοούνται ολοκληρωμένες, σε πλήρη λειτουργική κατάσταση και θα συμπεριλαμβάνουν κάθε κύριο ή βοηθητικό μηχάνημα, όργανο, εξάρτημα, παρελκόμενο, μικροϋλικό κλπ που απαιτείται για την ασφαλή, απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία τους, έστω και αν αυτό δεν κατονομάζεται συγκεκριμένως στην παρούσα. (3) Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την έρευνα, αναγνώριση και τις διαδικασίες σύνδεσης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου με τα «δίκτυα πόλης» (ύδρευσης, ηλεκτρισμού, τηλεφώνων δεδομένων κλπ). Η δαπάνη της διαδικασίας σύνδεσης με τα δίκτυα αυτά βαρύνει τον Ανάδοχο. (4) Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου εντάσσεται η έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας, η λήψη των απαραίτητων αδειών λειτουργίας και βεβαιώσεων συμμόρφωσης προς τους Κανονισμούς από τους αρμόδιους φορείς, καθώς και η διατήρηση της ισχύος τους έως τουλάχιστον την οριστική παραλαβή της Παροχής Υπηρεσιών. (5) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τυχόν φθορές που έγιναν σε δομικά στοιχεία του μίσθιου ή του κτηρίου, εξαιτίας και κατά την διάρκεια πραγματοποίησης των Η/Μ εργασιών.

Σελ. 174 από 367 3. Κανονισμοί (1) Οι Η/Μ εγκαταστάσεις θα είναι πλήρως εναρμονισμένες με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς, τις τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ, τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα και ελλείψει αυτών με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά, διεθνή, Γερμανικά ή Αμερικανικά. (2) Για τα πρότυπα, κανονισμούς, τεχνικές οδηγίες ισχύει η νεότερη έκδοσή τους. (3) Οι απαιτήσεις της παρούσης υπερισχύουν των απαιτήσεων των προτύπων, προδιαγραφών και τεχνικών οδηγιών στις οποίες αναφέρεται. (4) Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη για κάθε λάθος ή παράλειψη σε σχέση με τους ισχύοντες κανονισμούς, είτε αυτοί αναφέρονται στην παρούσα είτε όχι. 4. Τεχνική Ενημέρωση Τεκμηρίωση - Εκπαίδευση (1) Για τις προς εγκατάσταση συσκευές (και για οποιαδήποτε εξαρτήματα ζητηθεί), θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία τα απαραίτητα (για λόγους έγκρισης αλλά και τήρησης αρχείου συντήρησης) τεχνικά στοιχεία, όπως: α. Πλήρης κατασκευαστικός τύπος β. Τεχνικά σχέδια γ. Τεχνικά χαρακτηριστικά (πχ διαστάσεις, βάρος, αντοχές, όρια λειτουργίας, ικανότητες, αποδόσεις, καταναλώσεις, θόρυβος κλπ) δ. Τεύχος υπολογισμών επιλογής, εάν απαιτηθεί ή δεν καλύπτεται από τη μελέτη ε. Πρόσθετος συνοδευτικός εξοπλισμός που έχει επιλεγεί στ. Κατάλογος μερών και ανταλλακτικών (για τις απαρτίες) ζ. Εγχειρίδια εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης (2) Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η πλήρης τεκμηρίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων και παραδοχών που αφορούν στη μελέτη, στην επιλογή των Η/Μ στοιχείων και στην υλοποίηση των εγκαταστάσεων και η οποία (τεκμηρίωση) θα επιτυγχάνεται με: Αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης προς ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά μετρήσεων δοκιμών, που εκδίδονται από διαπιστευμένους ανεξάρτητους φορείς ή εργαστήρια Υπολογιστικές (αναλυτικές) αποδεικτικές μέθοδοι και συμπληρωματικά, στις περιπτώσεις που ορίζονται συγκεκριμένα στην παρούσα, με: Τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου, αρμοδίως υπογεγραμμένα Ειδικές μετρήσεις που θα διεξάγονται με τις οδηγίες της Επίβλεψης, με μέριμνα και δαπάνες του Ανάδοχου. (3) Με ευθύνη του Ανάδοχου θα εξασφαλιστεί στην Επίβλεψη, ή σε ειδικό προσωπικό της Εταιρείας που θα οριστεί για τον σκοπό αυτό, πλήρης

Σελ. 175 από 367 προσβασιμότητα (υλική και λογισμική) σε όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις για επεμβάσεις ρύθμισης προγραμματισμού λειτουργίας καθώς και προληπτικής διορθωτικής βελτιωτικής συντήρησης. Προς τούτο θα δοθούν στην Επίβλεψη όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ενημερωτικά ή εξοπλισμού (πχ όργανα, εργαλεία, τεχνικά φυλλάδια, κωδικοί πρόσβασης, προγράμματα ή συσκευές εξαρτήματα Η/Υ, κλπ) και θα γίνει η απαιτούμενη εκπαίδευση του προσωπικού της Εταιρείας το αργότερο έως την έναρξη των δοκιμών της κάθε εγκατάστασης. 5. Δοκιμές - Έναρξη λειτουργίας - Συντήρηση (1) Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου εντάσσεται και η διενέργεια, με αρμόδιο προσωπικό του κατάλληλο εξοπλισμό και δαπάνες του, παρουσία της Επίβλεψης, των δοκιμών και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας κάθε εγκατάστασης (με όλες τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις, ρυθμίσεις, ελέγχους), καθώς και η σύνταξη και υποβολή των αντίστοιχων τεχνικών εκθέσεων. Οι εργασίες αυτές θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τα αναφερόμενα στα επιμέρους τμήματα της παρούσας, τις τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ), τα σχετικά Ελληνικά, Ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, τις συστάσεις των κατασκευαστών και τις οδηγίες της Επίβλεψης. (2) Σημειώνεται ότι η προσωρινή παραλαβή των εγκαταστάσεων κλιματισμού με αντλίες θερμότητας ψύξης-θέρμανσης θα ολοκληρωθεί μετά το πέρας των δοκιμών τόσο στην ψύξη όσο και στη θέρμανση. (3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μέχρι την οριστική παραλαβή του Έργου, να συντηρεί με δαπάνες του (πλην των αναλώσιμων υλικών) τον Η/Μ εξοπλισμό που εγκατέστησε στο Έργο, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς, τις τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ και τις οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή, ελλείψει δε αυτών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης. (4) Από της θέσεως σε λειτουργία και έως την οριστική παραλαβή, οι εγκαταστάσεις θα επιθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα καθορίζονται από την Εταιρεία (και δεν θα υπολείπονται του διμήνου), από αρμόδιο τεχνικό προσωπικό του Αναδόχου, παρουσία της Επίβλεψης και θα γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και εργασίες συντήρησης με τις αντίστοιχες εγγραφές στο ημερολόγιο συντήρησης.

Σελ. 176 από 367 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΥΔΡΕΥΣΗ 2.1. Γενικά (1) Η εγκατάσταση θα μελετηθεί, κατασκευαστεί, δοκιμαστεί σύμφωνα με : τις ΤΟΤΕΕ 2411/86 και 2421/86, τον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, τον ισχύοντα Κτιριοδομικό Κανονισμό. τις απαιτήσεις του παρόντος τεύχους τις οδηγίες του κατασκευαστή των συσκευών-διατάξεων που θα χρησιμοποιηθούν (2) Η υδροδότηση του κτηρίου θα γίνει από το δίκτυο πόλης, μέσω των υφιστάμενων υδρομετρητών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες κεντρικές παροχές ύδρευσης αφού ελεγχθούν προηγουμένως. (3) Η εγκατάσταση θα καλύπτει τις ανάγκες σε κρύο και ζεστό νερό (ΚΝ-ΖΝ) χρήσης του κτηρίου: Χώροι υγιεινής (νιπτήρες, λεκάνες αποχωρητηρίων) Γραφείο ιατρού εργασίας Κυλικείο- κουζίνα (νεροχύτης, θερμοδοχείο) Ψύκτες πόσιμου νερού Γούρνα καθαρίστριας Πυροσβεστικές φωλιές απλού τύπου (3/4 ) Λήψεις μηχανοστασίων-ψυχροστασίων (γενικής χρήσης, αυτόματων διατάξεων πλήρωσης σωληνώσεων, συσκευές ύγρανσης αέρα των μονάδων κλιματισμού, κλπ) Βρύσες εξωστών ή/και δωμάτων και θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για τον σκοπό αυτό στοιχεία (αγωγοί, ειδικά τεμάχια, όργανα, εξαρτήματα, δεξαμενές, συσκευές και τα παρελκόμενά τους). (4) Ως ονομαστική πίεση της εγκατάστασης θα ληφθεί η ΡΝ10 τουλάχιστον. (5) Το εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων θα είναι επαρκές για την κάλυψη των αναγκών και ικανοποίηση των απαιτήσεων του παρόντος κεφαλαίου, με την ελάχιστη διαθέσιμη πίεση παροχέτευσης του δικτύου πόλης. (6) Η παρασκευή ΖΝ χρήσης για το κυλικείο και τους χώρους υγιεινής θα γίνεται με ηλεκτρικούς θερμαντήρες αποθήκευσης τουλάχιστον 40 lt, με ηλεκτρικές αντιστάσεις τουλάχιστον 2 kw ανά 20 lt χωρητικότητας, πλήρους αυτοματοποιημένης λειτουργίας και που θα φέρουν όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό για την απρόσκοπτη, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία τους. 2.2. Ειδικές απαιτήσεις (1) Χειροκίνητοι διακόπτες (σφαιρικού τύπου, ολικής διατομής) απομόνωσης (και ρύθμισης, όπου απαιτούνται) θα προβλεφθούν σε κάθε:

Σελ. 177 από 367 είσοδο σωλήνωσης διανομής σε συγκροτήματα καταναλώσεων (π.χ. κυλικείο, WC) σημείο σύνδεσης υδραυλικού υποδοχέα μη εμφανές ή δυσπρόσιτο τμήμα του δικτύου (π.χ. υπεδάφιο, εντός ψευδοροφής ή ψευδοδαπέδου, ενσωματωμένο σε δομικό στοιχείο) αφετηρία κλάδου διανομής από την κεντρική σωληνογραμμή ή τον διανομέα. (2) Θα ληφθεί μέριμνα για την προστασία των εκτός του κτηρίου και των εντός των Η/Μ φρεατίων σωληνώσεων έναντι παγετού και θερμικών συστολοδιαστολών. Επιπρόσθετα, οι υπεδάφιες σωληνώσεις θα προστατεύονται έναντι των επιβαλλόμενων εξωτερικών μηχανικών φορτίσεων. (3) Οι σωληνώσεις θα είναι κατά κανόνα από χαλκό (Cu-DHP / ISO R1337), διατομών και αντοχών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1057, με σήμανση (κατασκευαστή, διατομής και προτύπων κατασκευής). (4) Στα μη εμφανή ή στα δυσπρόσιτα τμήματα της εσωτερικής σωλήνωσης (πχ τμήματα ενσωματωμένα σε δομικά στοιχεία) θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά μονοκόμματοι μαλακοί χαλκοσωλήνες (R-220), διατομών Φ15/16/18/22 (mm) με ελάχιστα πάχη τοιχώματος 1,0/1,0/1,0/1,0 (mm) αντίστοιχα και με στεγανή αντιδιαβρωτική επικάλυψη (πχ εργοστασιακή επένδυση U-PVC) για γραμμές ΚΝ ή αεροστεγανό θερμομονωτικό μανδύα για γραμμές ΖΝ. (5) Το δίκτυο σωληνώσεων θα διαστασιολογηθεί σύμφωνα και με τις ακόλουθες απαιτήσεις: Μέγιστη ταχύτητα ροής σε συνθήκες σχεδιασμού (χαλκοσωλήνες): 2,0 m/s Ελάχιστη ταχύτητα ροής σε συνθήκες σχεδιασμού: 0,6 m/s (σωληνώσεις υδροδότησης και διανομής) Μέγιστη ανηγμένη απώλεια πίεσης λόγω τριβών (συνθήκες σχεδιασμού): 1600 Ρa/m Μέγιστη ταχύτητα ροής σε σωλήνωση αναρρόφησης αντλίας: 1,2 m/s Ελάχιστη πίεση εκροής για κρουνούς με ελαστικούς σωλήνες: 1,5 bar-g (6) Γενικά, οι σωληνώσεις ΖΝ θα έχουν μόνωση σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς, θερμομονωτικού κελύφους, με αεροστεγανούς μανδύες μέγιστης αγωγιμότητας 0,04 W/mK στους 20 o C και ελάχιστου πάχους 9 mm. Η όδευση των επίτοιχων σωληνογραμμών εκτός ψευδοροφών θα γίνεται εντός πλαστικών καναλιών. Στις περιπτώσεις αλλαγής όδευσης πλαστικών καναλιών, θα χρησιμοποιηθούν ειδικά εξαρτήματα. (7) Όσον αφορά τις δοκιμές, θα ακολουθηθεί πλήρως η διαδικασία της ΤΟΤΕΕ 2411/86 για πίεση λειτουργίας 10 bar-g και η δοκιμή στεγανότητας θα εκτελεστεί σε πίεση 15 bar-g για 10 min (ελάχιστες τιμές).

Σελ. 178 από 367 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ (ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) 3.1. Γενικά (1) Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και οι δοκιμές της εγκατάστασης θα γίνουν σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2412/86 και συμπληρωματικά με : τους ισχύοντες κανονισμούς Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και τις σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις τον Κτιριοδομικό Κανονισμό τις απαιτήσεις του παρόντος τεύχους τα πρότυπα ΕΝ 12050 και 12056. (2) Η εγκατάσταση αφορά στην αποχέτευση, με το πλήρως χωριστικό σύστημα των ακαθάρτων και ελαφρών λυμάτων του κτηρίου καθώς και του περιβάλλοντος χώρου και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για τον σκοπό αυτό στοιχεία (αγωγοί, ειδικά τεμάχια, όργανα, εξαρτήματα, δεξαμενές, συσκευές, είδη υγιεινής και τα παρελκόμενά τους). (3) Τόσο το δίκτυο ελαφρών λυμάτων εντός του περιγράμματος του κτηρίου όσο και το δίκτυο ακαθάρτων γενικώς θα είναι κλειστού τύπου (κλειστής ροής). (4) Η ροή των λυμάτων εντός του κτηρίου αλλά και όπου αλλού τούτο είναι εφικτό, θα είναι βαρυτική. (5) Τα ακάθαρτα λύματα μέσω της κατακόρυφης (ή περισσοτέρων) στήλης θα συνδεθούν στο υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του κτηρίου χωρίς να προκληθεί όχληση της λειτουργίας των υπόλοιπων χώρων του κτηρίου. (6) Ο αερισμός του δικτύου ακαθάρτων λυμάτων θα είναι, κατά κανόνα, κύριου τύπου. 3.2. Ειδικές απαιτήσεις και συνθήκες σχεδιασμού (1) Οι σωληνώσεις λυμάτων με μερική πλήρωση, εντός ή εκτός κτηρίου, χωρίς ιδιαίτερες μηχανικές καταπονήσεις από εξωτερικά φορτία (π.χ. επιφανειακές οδεύσεις), πλην υδρορροών, θα είναι από U-PVC, ελαχίστου πάχους τοιχώματος κατά DIN 8062-σειρά 3 (ΡΝ6 για Φ > 75 mm), συνδεόμενες, κατά κανόνα, με κόλληση. Οι εμφανείς υδρορροές του κτηρίου, σε περίπτωση που θα απαιτηθεί αντικατάσταση, θα αντικατασταθούν με άλλες όμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών και ίσων διατομών. (2) Οι υπεδάφιες διαδρομές σωληνώσεων λυμάτων μερικής πλήρωσης θα είναι από U-PVC, θα οδεύουν σε βάθος τουλάχιστον 60cm, θα συνδέονται με κόλληση και θα έχουν το απαιτούμενο πάχος τοιχώματος βάσει των επιβαλλόμενων εξωτερικών μηχανικών φορτίσεων και πάντως τουλάχιστον αντίστοιχο της σειράς PN6.

Σελ. 179 από 367 (3) Οι υπεδάφιες σωληνογραμμές λυμάτων με ολική πλήρωση θα είναι από πολυμερές υλικό, θα οδεύουν σε βάθος τουλάχιστον 60cm, θα συνδέονται με συγκόλληση ή φλάντζες και θα έχουν το απαιτούμενο πάχος τοιχώματος που προκύπτει από τις επιβαλλόμενες εξωτερικές μηχανικές φορτίσεις και τις εσωτερικές υπερπιέσεις (μόνιμης λειτουργίας και υδραυλικού πλήγματος) και πάντως τουλάχιστον αντίστοιχο της σειράς PN12,5. (4) Η διαστασιολόγηση των σωληνώσεων θα γίνει σύμφωνα και με τις ακόλουθες απαιτήσεις, για λειτουργία σε συνθήκες σχεδιασμού : Ελάχιστη ταχύτητα ροής 0,7 m/s για οριζόντιες ή με μικρή κλίση σωληνώσεις μερικής ή ολικής πλήρωσης Ελάχιστη ταχύτητα ροής 1,0 m/s για κατακόρυφα τμήματα σωληνώσεων ολικής πλήρωσης με ανοδική ροή (σε καταθλίψεις αντλητικών συγκροτημάτων). Μέγιστη ταχύτητα ροής σε καταθλίψεις αντλιών 1,5 m/s ή 2,3 m/s, για πλαστικές και μεταλλικές σωληνώσεις αντίστοιχα. Μέγιστη ταχύτητα σωληνώσεων αναρρόφησης αντλιών: 1,2 m/s Υδραυλική τραχύτητα σωληνώσεων: τουλάχιστον 1 mm. (5) Δεν επιτρέπεται, χωρίς λήψη ειδικών μέτρων, η διέλευση σωληνώσεων αποχέτευσης από τους χώρους των ηλεκτροστασίων. (6) Διέλευση ακάλυπτων (χωρίς πρόσθετη μηχανική προστασία και στεγάνωση) κεντρικών σωληνώσεων (σωλήνες, εξαρτήματα) της εγκατάστασης αποχέτευσης του κτηρίου, μέσα στους χώρους του κτηρίου, δεν γίνεται αποδεκτή. (7) Τα σιφώνια των νιπτήρων και νεροχυτών, θα είναι είτε μεταλλικά επιχρωμιωμένα είτε από άκαμπτο πλαστικό, φιαλοειδούς ή σωληνωτού τύπου και θα φέρουν πώμα καθαρισμού. Το ελάχιστο ύψος απομόνωσης (βύθισμα υδατοπαγίδας) δεν θα υπολείπεται των 7 cm για οσμοπαγίδες ονομαστικής διατομής έως DN50 και υποδοχείς άμεσης σύνδεσης. (8) Τα συμπυκνώματα των κλιματιστικών μονάδων θα συλλέγονται κατά το δυνατόν και θα συνδέονται είτε στις στήλες απορροής όμβριων, είτε στο πλησιέστερο σιφώνι δαπέδου. Στις περιπτώσεις μη δυνατής βαρυτικής απορροής, θα προβλεφθούν διατάξεις αποχέτευσης ελαφρών λυμάτων με τις απαραίτητες σωληνώσεις, εξαρτήματα, συσκευές και παρελκόμενα, για την απορροή συμπυκνωμάτων των εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων. 3.3. Υδραυλικοί Υποδοχείς (Είδη υγιεινής) (1) Οι χώροι υγιεινής και τα κυλικεία-κουζίνες θα εξοπλιστούν με τους κατάλληλους Υδραυλικούς Υποδοχείς (ΥΥ), πλήρεις με τα εξαρτήματα και τα παρελκόμενά τους. (2) Η επιλογή και η εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτού θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες ελληνικές διατάξεις, τις υποδείξεις των κατασκευαστών και της Επίβλεψης, τους κανόνες της τεχνικής και της εμπειρίας, με τις

Σελ. 180 από 367 μικρότερες δυνατές φθορές στα δομικά στοιχεία του κτηρίου και με επιμελημένη εφαρμογή. (3) Οι νιπτήρες θα είναι από υαλώδη πορσελάνη με εσωτερικές διαστάσεις λεκάνης τουλάχιστον 46 x 29 (cm) και κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση. Θα έχουν επίσης διάταξη υπερχείλισης και τρύπες για την προσαρμογή του αναμικτήρα. Επίσης οι νιπτήρες θα έχουν ροζέτες στις οπές του αναμικτήρα και στον τοίχο. Όλα τα εμφανή μεταλλικά μέρη θα είναι επιχρωμιωμένα. Κάθε νιπτήρας θα συνοδεύεται από: το ελαστικό πώμα με αλυσίδα ή ρυθμιζόμενη βαλβίδα εκκένωσης, διαμέτρου 1 ¼ τα στηρίγματα την οσμοπαγίδα (σιφώνι). Το σιφώνι, κατά την σύνδεση του με την αποχέτευση και πριν από την επιφάνεια του τοίχου, θα είναι εφοδιασμένο με επιχρωμιωμένη ροζέτα ρυθμιζόμενης θέσης. (4) Οι λεκάνες αποχωρητηρίου θα είναι κατάλληλες για επιδαπέδια τοποθέτηση, ελάχιστων διαστάσεων 450x360 (mm), κατασκευασμένες από υαλώδη λευκή πορσελάνη, ευρωπαϊκού τύπου και θα διαθέτουν δοχεία έκπλυσης χαμηλής πίεσης με κομβία επιλογής πλήρους ή μειωμένης κατανάλωσης. Κάθε λεκάνη αποχωρητηρίου θα συνοδεύεται από πλαστικό κάθισμα βαρέως τύπου, λευκό, εγχώριας προέλευσης, με όμοιο καπάκι. Μεταξύ κάθε ομάδας λεκανών αποχωρητηρίου και του σημείου σύνδεσής τους με την στήλη της κεντρική αποχέτευσης, θα τοποθετηθεί τουλάχιστον μία τάπα καθαρισμού. (5) Οι νεροχύτες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 304, μιας λεκάνης ελάχιστων διαστάσεων 37x34x16 (cm) και με στραγγιστήρα, με το αντίστοιχο πώμα εκκένωσης και σιφώνι. (6) Οι εταζέρες θα είναι από λευκή πορσελάνη ή ματ γυαλί, μήκους ανάλογου με τις διαστάσεις των νιπτήρων στους οποίους θα τοποθετηθούν. (7) Οι καθρέπτες θα είναι τύπου μπιζουτέ, με στρογγυλεμένες γωνίες, πάχους 4 mm, κατάλληλοι για στήριξη με κοχλίες, ορθογώνιου σχήματος, πλάτους ανάλογου του νιπτήρα πάνω από τον οποίο θα τοποθετηθούν. (8) Η χαρτοθήκη χαρτιού υγείας θα είναι μεταλλική επιχρωμιωμένη, επίτοιχη, διαστάσεων 15 x 15 εκ. περίπου, με σταθερό άξονα ενός ελευθέρου άκρου ή αφαιρετό περιστροφικό άξονα από PVC, στον οποίο τοποθετείται εύκολα ο κύλινδρος (ρολό) του χαρτιού υγείας. (9) Η χαρτοθήκη χειροπετσετών για παραλληλόγραμμο χαρτί θα είναι μεταλλική, ανοξείδωτη ή ορειχάλκινη χρωμιωμένη, με θήκη για χαρτιά χειρός, άνοιγμα στο κάτω μέρος και άνοιγμα στο πάνω για τροφοδοσία χαρτιού, διαστάσεων 25 x 10 (cm) περίπου. (10) Η σαπουνοθήκη υγρού σαπουνιού θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη τοποθέτηση, ανοξείδωτη ή ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, με πλήρωση από το πάνω μέρος του δοχείου και ενδεικτικό «μάτι» περιεχομένου. Το δοχείο κάθε σαπουνοθήκης θα διαθέτει επίσης μηχανισμό ελατηρίου μπίλιας για την

Σελ. 181 από 367 παροχή του καθαριστικού ρευστού με μια απλή πίεση του στελέχους του. Ενδεικτικός τύπος ΙΟΜ της Ideal Standard. (11) Η γούρνα καθαρίστριας θα είναι ελάχιστων διαστάσεων λεκάνης 45 x 40 x 40 (cm) και θα φέρει στραγγιστήρα. (12) Οι νιπτήρες, οι νεροχύτες και οι γούρνες θα εξοπλιστούν με αναμικτήρες ΚΝ- ΖΝ χρήσης. (13) Όλα τα είδη κρουνοποιίας των ΥΥ από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο, θα είναι άριστης ποιότητας. (14) Όλοι οι ΥΥ θα συνδέονται στα δίκτυα ΚΝ-ΖΝ με την παρεμβολή σφαιρικών διακοπτών απομόνωσης. (15) Οι οσμοπαγίδες δαπέδου ( πατοσίφωνα ) των χώρων υγιεινής θα είναι από πλαστικό, συντηρήσιμες, με ανοξείδωτη σχάρα διαστάσεων 15x15 (cm) και με ύψος απομόνωσης (βύθισμα υδατοπαγίδας), κατά κανόνα, 5 cm ή μεγαλύτερο. (16) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη (π.χ. λόγω στενότητας χώρου) διαφοροποίησης των διαστάσεων των παραπάνω αναφερόμενων, αυτή θα γίνει μόνο κατόπιν έγκρισης από την Επίβλεψη. (17) Τα εξαρτήματα στερέωσης και στήριξης των διαφόρων υδραυλικών υποδοχέων πρέπει να είναι καλαίσθητα και κατάλληλα για τον σκοπό αυτό. Η στήριξη θα πρέπει να εξασφαλίζει αντοχή σε πρόσθεση επιφόρτιση τουλάχιστον 75 kg. Ορατές βίδες, μπουλόνια, ροδέλες, περικόχλια κ.λ.π., θα είναι επιχρωμιωμένα ή ανοξείδωτα.

Σελ. 182 από 367 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4.1. Αντικείμενο (1) Το κεφάλαιο αυτό αφορά στη μελέτη και κατασκευή των εγκαταστάσεων έγκαιρης διαπίστωσης της έναρξης πυρκαγιάς, της αναγγελίας της και της κατάσβεσής της με αυτόματα και χειροκίνητα πυροσβεστικά μέσα. (2) Οι εγκαταστάσεις θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Π.Δ 71/88, ΦΕΚ Α32/17.2.1988), τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους, τους ισχύοντες κανονισμούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα: α. την Πυροσβεστική Διάταξη Νο 2 (ΦΕΚ Β 100) 3.2.1979 β. την Πυροσβεστική Διάταξη Νο 3 (ΦΕΚ Β 20) 19.1.1981 και συμπληρωματικά την Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας 2451/86 «Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα» καθώς και με τις απαιτήσεις της παρούσας. (3) Η μελέτη της πυροπροστασίας θα εφαρμοσθεί όπως αυτή θα εγκριθεί από τις αρμόδιες Πολεοδομικές και Πυροσβεστικές Αρχές. (4) Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των εγκαταστάσεων πυροπροστασίας θα συνοδεύονται απαραίτητα από πιστοποιητικά έγκρισης καταλληλότητας από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς. 4.2. Εγκατάσταση Πυρανίχνευσης (1) Οι εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαγιάς καλύπτουν όλο το υπόψη τμήμα του κτηρίου. Το σύστημα αυτό πυρανίχνευσης είναι ενιαίου τύπου για όλο το κτήριο με συμβατικούς πίνακες Πυρανίχνευσης Κατάσβεσης ανά όροφο και περιλαμβάνει τουλάχιστον: a. Τους πίνακες Πυρανίχνευσης Κατάσβεσης b. Τους ανιχνευτές c. Τα χειροκίνητα κομβία σήμανσης συναγερμού d. Τις συσκευές αναγγελίας πυρκαγιάς e. Τους φωτεινούς επαναλήπτες f. Τις φαροσειρήνες g. Τις καλωδιώσεις. (2) Ανιχνευτές πυρκαγιάς a. Γενικά Όλοι οι τύποι των χρησιμοποιούμενων πυρανιχνευτών θα έχουν την ίδια βάση και θα στερεώνονται σ αυτή με σύστημα BAYONET. Ο οποιοσδήποτε τύπος ανιχνευτή θα μπορεί να προσαρμοσθεί στην τυχούσα βάση. Οι βάσεις θα είναι κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό υλικό και θα φέρουν ακροδέκτες ικανού αριθμού για την σύνδεση του πυρανιχνευτή, για την σύνδεση διάταξης τερματικού πυρανιχνευτή, για την σύνδεση φωτεινού επαναλήπτη μακριά από το σημείο τοποθέτησής του και για την μέτρηση ευαισθησίας.

Σελ. 183 από 367 Οι βάσεις θα έχουν τέτοια μορφή ώστε μετά την προσαρμογή των πυρανιχνευτών να μην υπάρχει η δυνατότητα εισχώρησης νερού ή σκόνης ή εντόμων από την περιοχή προσαρμογής βάσης πυρανιχνευτή. Η στήριξη των βάσεων επί των οικοδομικών στοιχείων ή των ειδικών κατασκευών θα είναι σταθερή, έτσι ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί με ασφάλεια ο πυρανιχνευτής, έστω και με χρήση ειδικού εργαλείου με προέκταση από απόσταση. b. Ανιχνευτές τύπου ορατού καπνού Οι ανιχνευτές διεγείρονται με την παρουσία ορατού καπνού στον προστατευόμενο χώρο. Η λειτουργία τους βασίζεται στην διάθλαση φωτεινής δέσμης, λόγω της εμφάνισης καπνού, και πρόσπτωσή της επί ευαίσθητου φωτοκύτταρου. Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα υπολογίζει τις μεταβολές της τάσης στο φωτοηλεκτρικό κύτταρο, και σε περίπτωση υπέρβασης μιας ορισμένης τιμής, στέλνει σήμα συναγερμού στον κεντρικό πίνακα. Οι ανιχνευτές θα αποτελούνται από μία δίοδο σαν πηγή φωτός, ένα φωτοηλεκτρικό κύτταρο σαν δέκτη του φωτός και τον θάλαμο λαβυρίνθου, όπου με την παρουσία καπνού το φως διαθλάται και προσπίπτει στον δέκτη. Επίσης θα φέρουν κατάλληλη βάση στερέωσης που θα είναι συμβατή και με τα υπόλοιπα είδη ανιχνευτών (ώστε να μπορούν να αντικατασταθούν οι συγκεκριμένοι ανιχνευτές με ανιχνευτές άλλου είδους) και ο θάλαμος τους θα φέρει ειδικό προστατευτικό κάλυμμα (ειδικό πλέγμα, 30 MESH) κατάλληλο να συγκρατεί τη σκόνη και τα έντομα. Τα ηλεκτρονικά μέρη των ανιχνευτών θα φέρουν ειδική προστασία η οποία θα εξασφαλίζει την καλή λειτουργία τους, χωρίς ψευδοσυναγερμούς οφειλόμενους σε ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα (ΕΜΙ) ή σε παρουσία ραδιοσυχνοτήτων (RFI). Τέλος, οι ανιχνευτές θα έχουν τις παρακάτω δυνατότητες χαρακτηριστικά: - Θα μπορούν να απομακρύνονται εύκολα από τη βάση τους για λόγους καθαρισμού και κατά τον καθορισμό ο θάλαμος λαβυρίνθου θα μπορεί να αφαιρεθεί, θα έχουν δηλ. οι ανιχνευτές κινητά μέρη. - Θα είναι κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από ολοκληρωμένα κυκλώματα και θα έχουν τη δυνατότητα απόκρισης τόσο σε υποβόσκουσα φωτιά όσο και σε φωτιές ταχείας καύσης με φλόγα. - Θα κλειδώνουν επάνω στη βάση τους, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στον κεντρικό πίνακα σε περίπτωση παρέμβασης από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. - Θα φέρουν ένα κόκκινο επαναλήπτη LED, ο οποίος θα αναγγέλλει με ειδικά σήματα τόσο την καλή τους λειτουργία, όσο και τον συναγερμό, και θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν και με εξωτερικό φωτεινό επαναλήπτη. - Θα έχουν περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας 20 C +60 C. - Θα φέρουν πιστοποιητικό από το οποίο θα προκύπτει σαφώς ότι είναι απόλυτα συμβατοί με το πίνακα πυρανίχνευσης που θα εγκατασταθεί. - Θα υπάρχει επίσης ένας διακόπτης δοκιμής (μαγνητικού τύπου), με τον οποίο θα ελέγχονται τα ηλεκτρονικά μέρη των ανιχνευτών και θα τίθενται οι ανιχνευτές σε κατάσταση συναγερμού. Γενικώς οι ανιχνευτές και οι βάσεις τους θα συμφωνούν με τον κανονισμό UL 268 ή με αντίστοιχο κανονισμό της χώρας προέλευσής τους (με έγκριση της Επίβλεψης).

Σελ. 184 από 367 c. Ανιχνευτές θερμοδιαφορικού τύπου Ο θερμοδιαφορικός ανιχνευτής θα ενεργοποιείται είτε όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου αυξάνει 10 C ανά πρώτο λεπτό, είτε όταν με μικρό ρυθμό αύξησης φθάσει στους 60 C περίπου, και θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε υγρούς ή κονιοβριθείς χώρους. Θα είναι ηλεκτρονικός σύγκρισης με τυπωμένα κυκλώματα και 2 Thermoresistors (1 εσωτερικό και 1 που δέχεται την επίδραση του περιβάλλοντος) και θα διαρρέεται μόνιμα από ρεύμα ηρεμίας μικρής έντασης για τον έλεγχο του κυκλώματος σύνδεσής του. Ο ανιχνευτής θα έχει στο σώμα του ή στη βάση του ενδεικτική διοδική λυχνία συναγερμού, κόκκινου χρώματος (LED), που θα ανάβει σε περίπτωση διέγερσης. Ύστερα από τυχόν ενεργοποίηση και εφ όσον εκλείψει το αίτιο της διέγερσης, ο ανιχνευτής θα επανέρχεται στην κατάσταση ηρεμίας, έτοιμος για νέα ενεργοποίηση, χωρίς να απαιτείται εξωτερικός χειρισμός (Reset). Η ευαισθησία ανταπόκρισης του θα αντιστοιχεί σε κλάση 1 κατά DIN EN 54. Το σώμα του ανιχνευτή θα είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό ανθεκτικό στη φωτιά. Ο τερματικός ανιχνευτής κάθε γραμμής αναγγελίας (συναγερμού) θα έχει εσωτερικά ή στη βάση του κατάλληλη διάταξη, που θα εξασφαλίζει τη συνεχή ροή του ρεύματος ηρεμίας του ανιχνευτή. Οι θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: - Εύρος τάσεων λειτουργίας : 10 30 VDC - Ρεύμα ηρεμίας : 100 μα, max - Ρεύμα διέγερσης : 100 ma, max, περίπου - Αντοχή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος : +85 C - Υγρασία περιβάλλοντος : 0 90% RH - Προστασία κατά DIN 40050 : ΙΡ 43 τουλάχιστον (3) Υαλόθραυστα κομβία συναγερμού Τα κομβία συναγερμού προβλέπονται τετράγωνα, με κόκκινο περίβλημα, από αλουμίνιο με πλαστική επικάλυψη, με γυάλινο παράθυρο στο εμπρόσθιο τμήμα του που κλειδώνει, με κομβίο που διαθέτει βοηθητική επαφή και με φωτεινό δείκτη. Όταν σπάσει το παράθυρο και πιεσθεί το κομβίο, ενεργοποιούνται οι επαφές του και ανάβει ο φωτεινός δείκτης. Όταν το παράθυρο ξεκλειδωθεί και ανοίξει, το κομβίο επανέρχεται στην κανονική του κατάσταση, αν έχει ήδη διεγερθεί. Η κατάσταση συναγερμού θα μπορεί να απομονωθεί και από τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης. Το κομβίο συναγερμού θα μπορεί να επαναλειτουργεί μετά την τοποθέτηση νέου γυάλινου παράθυρου. Όταν το παράθυρο ξεκλειδωθεί και ανοίξει και στη συνέχεια πιεσθεί το κομβίο (για εκτέλεση δοκιμής), τότε η επαναφορά του κομβίου στην κανονική του κατάσταση επιτυγχάνεται με το κλείσιμο του παραθύρου. Στο εμπρόσθιο τμήμα του κομβίου συναγερμού θα αναγράφονται οδηγίες χρήσης στα Αγγλικά και Ελληνικά. Τα κομβία συναγερμού θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: - Εύρος τάσης λειτουργίας : 10 30 VDC

Σελ. 185 από 367 - Βοηθητική επαφή : 50W, 2 A - Θερμοκρασία περιβάλλοντος : -30 C μέχρι +70 C - Προστασία κατά DIN 40050 : ΙΡ 54 - Εγκατάσταση : Ορατή ή ημιχωνευτή ή χωνευτή (4) Φωτεινοί επαναλήπτες Οι φωτεινοί επαναλήπτες που τοποθετούνται για τον εντοπισμό κρυφού ανιχνευτή που διεγέρθηκε, θα είναι τέτοιου μεγέθους και φωτεινότητας έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίζονται από απόσταση. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται κοινός φωτεινός επαναλήπτης για την παράλληλη φωτεινή ένδειξη ενεργοποίησης περισσοτέρων του ενός ανιχνευτή, οι επαναλήπτες θα είναι κατάλληλοι για παράλληλη σύνδεση του αντίστοιχου αριθμού ανιχνευτών. Οι φωτεινοί επαναλήπτες θα είναι με πλαστικό ή μεταλλικό κάλυμμα, ορθογώνιου ή τριγωνικού σχήματος, και η εμφάνιση τους θα εναρμονίζεται με τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του χώρου στον οποίο εγκαθίστανται. Θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: - Εύρος τάσης λειτουργίας : 10 30 VDC - Λυχνία πυράκτωσης : 6V, 30 ma - Θερμοκρασία περιβάλλοντος : -30 C μέχρι +60 C - Εγκατάσταση : Ορατή ή χωνευτή (5) Συνδυασμένες μονάδες μεγαφώνου συναγερμού οπτικής σηματοδότησης Κάθε τέτοια μονάδα θα έχει τρεις ρόλους. Θα δίνει φωτεινή σήμανση συναγερμού (με τον φάρο που θα αναβοσβήνει σε μία τέτοια περίσταση), θα δίνει ηχητική σήμανση συναγερμού (με την σειρήνα που διαθέτει) και εναλλακτικά, θα είναι δυνατόν να διακόπτεται η λειτουργία της σειρήνας από τον πίνακα πυρανίχνευσης για να λειτουργήσει η μονάδα σαν μεγάφωνο και να μεταδοθούν πληροφορίες και οδηγίες προς το προσωπικό και τους άλλους ευρισκομένους εντός του κτιρίου, μέσω του μικροφώνου που θα διαθέτει ο κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης. Η μονάδα θα είναι ηλεκτρονική και κατάλληλη για σύνδεση με τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης που θα εγκατασταθεί άμεσα ή μέσω μετασχηματιστή γραμμής και θα περιλαμβάνει ακουστικό ταλαντωτή, ενισχυτή και μεγάφωνο, όλα τοποθετημένα σε περίβλημα από ελαφρό μέταλλο με πλαστικοποιημένη επικάλυψη. Το σχήμα και το χρώμα της θα εναρμονίζεται με τα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Η ένταση του ήχου θα είναι ρυθμιζόμενη με ποτενσιόμετρο, ενώ θα έχουν την δυνατότητα για συνεχές ηχητικό σήμα προειδοποίησης ή διακοπτόμενο σήμα εγκατάλειψης του χώρου. Θα παράγει ήχο έντασης 80 db σε απόσταση 30 μέτρων, θα έχει απόκριση συχνότητας 200 Hz έως 500 Hz και θερμοκρασία λειτουργίας 20 C έως +80 C, θα παρουσιάζει προστασία σε υγρασία (τουλάχιστον ΙΡ 54 κατά DIN 40050), φωτιά θέρμανση, ψύχος, διαβρωτικά υλικά, κραδασμούς, βανδαλισμούς και θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές NFPA 72 A, B, C, D Emergency Communications και UL 464, 864. Το φωτεινό σήμα του φάρου της μονάδας θα είναι διακοπτόμενο, ιδιαιτέρως ισχυρής έντασης, ώστε να είναι εύκολα αντιληπτό από όλες τις κατευθύνσεις και σε μεγάλη απόσταση. Οι μονάδες θα συνδεθούν με μπλενταρισμένα

Σελ. 186 από 367 καλώδια 2x1mm 2 ή 2x1,5mm 2 με τον πίνακα πυρανίχνευσης και μεταξύ τους. (6) Καλωδίωση Η καλωδίωση της εγκατάστασης πυρανίχνευσης, θα κατασκευασθεί με θωρακισμένα καλώδια τύπου LiYCY 2 x 1,0 mm 2 και καλώδια NYM (H05VV) 2 x 1,5 mm 2 μέσα σε κατάλληλους φορείς καλωδιώσεων. Η όδευση των καλωδιώσεων θα γίνει μέσα στην ψευδοροφή του κτηρίου (όπου υπάρχει) και μέσα σε πλαστικό κανάλι καλωδίων όπου δεν υπάρχει ψευδοροφή, μετά από συνεννόηση και με την Επίβλεψη. Στην παραπάνω εγκατάσταση θα πρέπει να προσεχθεί ότι: Η ηλεκτρική τροφοδότηση των ανιχνευτών, κομβίων συναγερμού και ηχητικών οργάνων δεν θα γίνεται από κουτιά διακλάδωσης. Οι σωληνώσεις της εγκατάστασης αναγγελίας πυρκαγιάς θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για χρήση της εγκατάστασης αυτής. Όδευση καλωδιώσεων κυκλωμάτων ανιχνευτών, ηχητικών μέσων και κομβίων συναγερμού μέσα στον ίδιο σωλήνα ή σχάρα γενικά επιτρέπεται εφ όσον υπάρχει η κατάλληλη σήμανση των καλωδιώσεων αυτών. Σε περίπτωση ορατών οδεύσεων καλωδιώσεων, επιτρέπεται η σήμανση πάνω στα ίδια τα καλώδια. 4.3. Εγκατάσταση Πυρόσβεσης με νερό (1) Η εγκατάσταση Πυρόσβεσης με νερό για την πυροπροστασία του κτηρίου ως κύριο στοιχείο τις πυροσβεστικές φωλιές απλού τύπου (ΠΦΑΤ). (2) Το σύστημα των πυροσβεστικών φωλιών θα είναι κατάλληλο για χρήση από το κοινό, μέχρι την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Θα καλύπτει όλο το κτήριο και οι πυροσβεστικές φωλιές θα τοποθετηθούν κοντά σε εξόδους και κλιμακοστάσια, σε εμφανείς θέσεις. Θα προβλεφθεί τουλάχιστον μια ΠΦΑΤ ανά επίπεδο. (3) Τα δίκτυα σωληνώσεων θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.1.(1) της παρούσης ΤΠΠ-Η/Μ. Η ονομαστική πίεση της εγκατάστασης θα είναι η επόμενη τυποποιημένη της μέγιστης πιεστικής ικανότητας αυτής του δικτύου πόλης και όχι μικρότερη από ΡΝ10. (4) Οι ΠΦΑΤ θα είναι επαρκών διαστάσεων, από χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστον 1,0 mm (DCP βαμμένο για εσωτερική τοποθέτηση, ανοξείδωτο για υπαίθρια) και θα φέρουν πόρτα με άκαμπτο πλαίσιο και αρθρώσεις βαρέως τύπου. Οι ΠΦΑΤ θα φέρουν: τυλικτήρα ισχυρής κατασκευής από δυσδιάβρωτο μέταλλο εύκαμπτο πλαστικό σωλήνα, με ινώδη ενίσχυση, ονομαστικής διατομής Φ 3/4, μήκους 20 m, κατάλληλο για ΡΝ10 κατ ελάχιστο. Ο εν λόγω πλαστικός σωλήνας θα φέρει στο άκρο του ορειχάλκινο ακροφύσιο, το οποίο θα είναι στερεωμένο σε αυτόν με μεταλλικό σφικτήρα ( κολάρο ).

Σελ. 187 από 367 Τέλος, κάθε ΠΦΑΤ θα συνδεθεί με τη σωλήνωση του δικτύου ύδρευσης του μίσθιου με σφαιρικό διακόπτη ολικής διατομής και ονομαστικού μεγέθους 3/4. Ο εν λόγω σφαιρικός διακόπτης θα βρίσκεται μέσα σε κάθε ΠΦΑΤ. 4.4. Φωτισμός ασφάλειας (1) Ο φωτισμός ασφάλειας/ανάγκης αποσκοπεί στην παροχή ενός στοιχειώδους φωτισμού σε στάθμη 10 lx (σύμφωνα με τις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις), σε όλους τους διαδρόμους και εξόδους διαφυγής του κτηρίου. Θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάστασή του φωτιστικά σώματα μη συνεχούς φωτισμού (NON MAINTAINED), κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση, θα συνδεθούν σε ξεχωριστές γραμμές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ορόφου και από διαφορετική φάση, με λαμπτήρα/ες φθορισμού (ενεργειακής κλάσης Α κατά ΕΝ 50285) ισχύος τουλάχιστον 8W G5, με μπαταρία Ni-Cd HT/6 V, 1,5 Ah, κλειστού τύπου (αυτονομία λειτουργίας τουλάχιστον 3 ωρών και χρόνο επαναφόρτισης το πολύ 10 ωρών), τα οποία θα ανάβουν μόνο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (φωτεινότητα τουλάχιστον 180 Lm) και θα φέρουν διακόπτες ΟΝ-ΟFF-TEST και πινακίδα (ετικέτα αυτοκόλλητη) με την ένδειξη «ΕΞΟΔΟΣ» ή απλό/ά βέλος/η (αυτό θα καθορισθεί επιτόπου στο Έργο από την Επίβλεψη) για να είναι αμέσως ορατή η πορεία προς την έξοδο του κτηρίου. (2) Αυτόματα φωτιστικά ασφάλειας για σήμανση (έξοδοι διαφυγής, βέλη κατεύθυνσης κλπ) θα εγκατασταθούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις. Τα φωτιστικά αυτά θα τροφοδοτούνται μόνιμα από το ηλεκτρικό δίκτυο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής θα τροφοδοτούνται αυτόματα από μπαταρίες Ni Cd με αυτονομία τουλάχιστον μισής ώρας.

Σελ. 188 από 367 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο : ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΣ) 5.1 Γενικά (1) Το παρόν τμήμα της Τεχνικής Περιγραφής αφορά στις απαιτήσεις για την κτηριακή εγκατάσταση κλιματισμού (λειτουργίες ψύξης, θέρμανσης, αερισμού καθώς και ελέγχου υγρασίας - ποιότητας αέρα χώρων). (2) Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και οι δοκιμές της εγκατάστασης κλιματισμού του κτηρίου θα είναι σύμφωνες με: τις οδηγίες ΤΟΤΕΕ 2423/86, 2425/86 τις οδηγίες ASHRAE Handbooks τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό θερμομόνωσης, τον Κ.Εν.Α.Κ. και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής. (3) Σωληνώσεις αποχέτευσης συμπυκνωμάτων α) Το δίκτυο αποχέτευσης θα είναι, όπου τούτο είναι εφικτό, βαρυτικής ροής με ελάχιστη κλίση 1% και βεβιασμένης ροής (με ειδική διάταξη) στις λοιπές περιπτώσεις. Οι σωληνώσεις συμπυκνωμάτων εν γένει θα είναι άκαμπτες, εσωτερικά λείες, πλαστικές ή χάλκινες (για υπαίθριες διαδρομές μόνο χάλκινες). Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι σωληνώσεις που βρίσκονται στους εξώστες των ορόφων αφού προηγουμένως ελεγχθούν ή/και επισκευαστούν. β) Μεταξύ σωλήνωσης αποχέτευσης βαρυτικής ροής και λεκάνης συμπυκνωμάτων σε τμήμα κλιματιστικής μονάδας με διαφορετική πίεση της ατμοσφαιρικής θα παρεμβάλλεται κατάλληλη ανισοσκελής υδατοπαγίδα ( σιφώνι ), λυτή ή με πώμα καθαρισμού, με ανισοσταθμία σκελών και ωφέλιμο βύθισμα (ύψος απομόνωσης) τουλάχιστον ίσα προς τη μέγιστη πιεστική ικανότητα (μηδενικής παροχής) του αντίστοιχου ανεμιστήρα. (4) Η υδραυλική σωλήνωση θερμού-ψυχρού νερού θα: είναι ονομαστικής πίεσης τουλάχιστον PN10 και θερμοκρασίας λειτουργίας τουλάχιστον 60 o C κατασκευαστεί με χαλυβδοσωλήνες (κατά ΕΛΟΤ 269, 281 ή αντίστοιχα) ή/και χαλκοσωλήνες (κατά ΕΝ 1057) φέρει επαρκή θερμομόνωση (μέγιστη απώλεια θερμικής ισχύος 5%) και, για τις εξωτερικές των κτηριακών χώρων οδεύσεις, επικάλυψη με φύλλο αλουμινίου ή γαλβανισμένου χάλυβα σχεδιαστεί για ταχύτητες ροής νερού άνω του 0,55 m/s, με υδραυλική τραχύτητα 0,2 mm (0,015 mm για χαλκοσωλήνες) και για γραμμική απώλεια (στατικής) πίεσης στην περιοχή 100 έως 450 Pa ανά μέτρο μήκους σωλήνωσης. Για τις εξωτερικές οδεύσεις υδραυλικών σωληνώσεων θα ληφθεί μέριμνα για την αποφυγή σχηματισμού πάγου (πρόσθετη θερμομόνωση ή/και βεβιασμένη κυκλοφορία νερού).

Σελ. 189 από 367 (5) Ο σχεδιασμός δικτύων αεραγωγών θα γίνεται με τη μέθοδο ανάκτησης πίεσης και, κατά κανόνα, για τις κατηγορίες χαμηλής ταχύτητας χαμηλής πίεσης. Στους υπολογισμούς τμημάτων εύκαμπτων αεραγωγών θα λαμβάνονται προσαυξήσεις τουλάχιστον 300% στις γραμμικές απώλειες πίεσης. Τα ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα του δικτύου αεραγωγών θα κατασκευάζονται σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2423/86 και συμπληρωματικά με τις οδηγίες ASHRAE και SMACNA, ο δε σχεδιασμός τους θα στηρίζεται σε ευρέως αποδεκτά αρχεία δεδομένων για συντελεστές τοπικών αντιστάσεων (ASHRAE, SMACNA ή αντίστοιχο). Η θερμομόνωση των δικτύων αεραγωγών θα γίνει σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. με μέγιστη επιτρεπτή απώλεια θερμικής ικανότητας 5% και η στεγάνωσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις συστάσεις της ASΗRAE (Fund. 2005) και του Κ.Εν.Α.Κ. Οι κλιματιζόμενοι χώροι θα διατηρούνται, κατά κανόνα, σε υπερπίεση ως προς το περιβάλλον (20±5 Pa). Η μέγιστη επιτρεπόμενη υπερπίεση μεταξύ συγκοινωνούντων χώρων του κτηρίου είναι 10 Pa. Τα δίκτυα αεραγωγών προσαγωγής, επιστροφής και λήψης νωπού θα φέρουν, ανά 10 m περίπου, προσθαφαιρετές ή ανοιγόμενες στεγανές προσβάσιμες θυρίδες επιθεώρησης καθαρισμού. Επίσης προσβάσιμα (πχ μέσω ειδικών θυρίδων) θα είναι όλα τα σημεία του δικτύου αεραγωγών όπου θα τοποθετηθούν πυροδιαφράγματα ή διαφράγματα ρύθμισης. Οι οριζόντιες άνω έδρες του εξωτερικού δικτύου αεραγωγών θα επικαλυφθούν ή διαμορφωθούν με τρόπο που να μην συγκρατούνται νερά βροχής. Οι εξωτερικές οδεύσεις των θερμομονωμένων αεραγωγών θα φέρουν προστατευτική επικάλυψη από κατάλληλα διαμορφωμένο φύλλο αλουμινίου ή γαλβανισμένου χαλυβδόφυλλου και των αμόνωτων, επίστρωση φελλοπολτού. (6) Το σύστημα διανομής επεξεργασμένου αέρα στους κλιματιζόμενους χώρους θα είναι 100% νωπού και τα χρησιμοποιούμενα στόμια προσαγωγής θα είναι κατάλληλα επιλεγμένα, σύμφωνα με τις συστάσεις της ASHRAE και τα στοιχεία του κατασκευαστή τους, αναφορικώς με το ύψος και τον τρόπο τοποθέτησης, το επιθυμητό βεληνεκές, την ειδική φόρτιση αέρα στον χώρο καθώς και τις επιτρεπτές θερμοκρασιακές διαφορές αέρα προσαγωγής αέρα χώρου, τόσο σε ψύξη όσο και σε θέρμανση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ομοιομορφία συνθηκών στους εξυπηρετούμενους χώρους, χωρίς ανεπιθύμητα ρεύματα. Η μέγιστη επιτρεπόμενη (χωρική) διαφορά θερμοκρασίας εντός του ωφέλιμου κλιματιζόμενου χώρου θα είναι 3 Κ. Τα στόμια προσαγωγής των δικτύων αεραγωγών θα είναι κατά κανόνα: τύπου ψευδοροφής ή οροφής ρυθμίσιμης εκροής (χειροκίνητα σε οριζόντια και καθοδική ή πλάγια δέσμη) και θα φέρουν διαφράγματα ρύθμισης της παροχής καθώς και σχάρες ισοκατανομής. Τα στόμια απαγωγής αέρα χώρων, του δικτύου αεραγωγών, θα τοποθετηθούν χαμηλά σε πλευρά εσωτερικού τοίχου (είτε απ ευθείας σε χώρισμα ή θύρα είτε, όπου υπάρχουν απαιτήσεις ηχομόνωσης του χώρου, σε καταλήξεις κατακόρυφων αεραγωγών σύνδεσης).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Σελ. 190 από 367 5.2 Κατασκευή αεραγωγών (1) Η κατασκευή των αεραγωγών θα γίνει από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο και το πάχος θα καθορίζεται από τη μεγαλύτερη διάσταση της διατομής κάθε τμήματος ως εξής: Μεγαλύτερη διάσταση (mm) Πάχος ελάσματος (mm) έως 250. 0,50 από 260 " 500. 0,60 510 " 990. 0,80 " 1000 " 1490. 0,90 " 1500 " 1990. 1,00 " 2000 " 2490... 1,10 " 2500 και πάνω. 1,25 Οι κατά μήκος συνδέσεις των ελασμάτων των αεραγωγών θα κατασκευασθούν με γωνιακή διπλή αναδίπλωση και επικάλυψη (διπλό θηλύκωμα), ενώ οι εγκάρσιες ραφές και οι ενισχύσεις ακαμψίας των επίπεδων τοιχωμάτων, με βάση τη μεγαλύτερη διάσταση της διατομής, θα είναι ως εξής: Από 0,40 m έως 0,60 m, σύνδεση με "συρτάρι", ενίσχυση καμία, χιαστί νεύρωση («στραντζάρισμα») πλευρών. Από 0,61 m έως 1,00 m, σύνδεση με "συρτάρι", εγκάρσια ενίσχυση με πλαίσιο από σιδερογωνιές 25x25x3 mm σε απόσταση 2 m από τη σύνδεση, χιαστί "στραντζάρισμα" πλευρών. Από 1,01 m έως 1,50 m, σύνδεση με φλάντζες από σιδερογωνιές 30x30x3 ανά 2m, εγκάρσια ενίσχυση με πλαίσιο από σιδερογωνιές 30x30x3 mm σε απόσταση 1m από την σύνδεση, χιαστί "στραντζάρισμα" πλευρών. Από 1,51 m έως 2,00 m, σύνδεση με φλάντζες από σιδερογωνιές 40x40x4 ανά 2 m, εγκάρσια ενίσχυση με πλαίσιο από σιδερογωνιές 40x40x4 mm σε απόσταση 1m από τη σύνδεση, χιαστί "στραντζάρισμα" πλευρών. Για να υπάρχει δυνατότητα αποσυναρμολόγησης των αεραγωγών - όπου συντρέχουν ειδικοί λόγοι - οι αεραγωγοί μικρής διατομής μπορούν να συνδέονται με φλάντζες από σιδερογωνιές 25x25x3 mm. Τα παρεμβύσματα στεγανότητας των φλαντζών θα έχουν αντιδιαβρωτικές ιδιότητες. Τα τοιχώματα των αεραγωγών πλάτους μεγαλύτερου των 40 cm θα ενισχυθούν με χιαστί νευρώσεις του ελάσματος που θα γίνουν με ελαφρά κάμψη. Οι κατά μήκος ραφές των κυκλικών αεραγωγών θα είναι τύπων Κ1, Κ2 ή Κ3 σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2423/86. Τα από μορφοσίδηρο τμήματα κατασκευής των αεραγωγών και οι σιδηρές διατάξεις ανάρτησης αυτών θα προστατευθούν από διαβρώσεις με δύο στρώσεις μίνιου. Η επίστρωση αυτή θα εκτελείται αφού γίνει πλήρης και επιμελημένος καθαρισμός των επιφανειών και πριν από την τελική συναρμολόγησή τους και περιλαμβάνεται στην τιμή κατασκευής των αεραγωγών.

Σελ. 191 από 367 (2) Ειδικά τεμάχια εξαρτήματα από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο Τα εξαρτήματα αλλαγής διεύθυνσης των αεραγωγών διαμορφώνονται είτε με εσωτερική ακτίνα καμπυλότητας ίση τουλάχιστον με τα 3/4 της κατά το επίπεδο κάμψης διάστασης της διατομής, είτε με μηδενική ακτίνα οπότε και θα τοποθετηθούν περσίδες στροφής διπλής ακτίνας καμπυλότητας (με μεταβαλλόμενο πάχος) της αντίστοιχης απώλειας πίεσης λαμβανομένης φυσικά υπόψη στον υπολογισμό της εξωτερικής στατικής του ανεμιστήρα. Στις θέσεις διακλάδωσης των αεραγωγών, όπου σημειώνεται στα σχέδια ή όπου θα καθορισθεί από την Επίβλεψη στον τόπο του Έργου, τοποθετούνται είτε πολύφυλλα διαφράγματα ρύθμισης της ποσότητας του αέρα με τα πτερύγια κινούμενα αντίστροφα μεταξύ τους με ενιαίο μηχανισμό, είτε διαχωριστές ροής (SPLITTERS). Τόσο τα διαφράγματα όσο και οι διαχωριστές ροής κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα, φέρουν μηχανισμό για εξωτερικό χειρισμό και περιλαμβάνονται στη τιμή κατασκευής των αεραγωγών. Στην περίπτωση της απευθείας σύνδεσης στομίων σε άκαμπτο αεραγωγό, παρεμβάλλεται ειδικό τεμάχιο ("λαιμός"), που εξασφαλίζει πρώτον ότι κανένα τμήμα του στομίου δεν εισέρχεται στον αεραγωγό και δεύτερον την ομοιόμορφη κατανομή αέρα στην διατομή του στομίου (με επαρκές μήκος λαιμού ή σχάρα / πλέγμα ισοκατανομής). Στις εξόδους των ανεμιστήρων θα τοποθετούνται ειδικά ευθύγραμμα τεμάχια εξομάλυνσης της ροής ανάκτησης πίεσης, που θα έχουν αρχική διατομή σύνδεσης όχι μεγαλύτερη από το 105 % της διατομής εξόδου, μήκος τουλάχιστον ίσο προς το διπλάσιο της ισοδύναμης διαμέτρου της διατομής εξόδου και δεν θα φέρουν εξαρτήματα διακλαδώσεις, λαιμούς στομίων, καμπύλες), με μόνες επιτρεπόμενες εξαιρέσεις τεμάχια συστολής υπό ολική γωνία μικρότερη των 14 και τεμάχια διαστολής υπό ολική γωνία μικρότερη των 8. Εναλλακτικά, ο τρόπος γενικά διαμόρφωσης, κατασκευής κλπ των αεραγωγών δύναται να ακολουθεί πιστά τις προβλέψεις της Τεχνικής Οδηγίας του ΤΕΕ υπ αριθμ. 2423/86. (3) Προκατασκευασμένοι αεραγωγοί Οι προκατασκευασμένοι αεραγωγοί κυκλικής διατομής των εξής τύπων: Για περιπτώσεις που απαιτείται θερμομόνωση σε αγωγούς κλιματισμού, εύκαμπτοι αεραγωγοί διπλού τοιχώματος (από αλουμίνιο, πολυεστέρα ή PVC) με ενδιάμεση μόνωση (πάχους 25 mm υαλοβάμβακα ή αντίστοιχη). Ενδεικτικός τύπος: ISODEC 25. Για περιπτώσεις που δεν απαιτείται θερμομόνωση, εύκαμπτοι αεραγωγοί μονού τοιχώματος από αλουμίνιο, πολυεστέρα ή PVC. Ενδεικτικός τύπος: SPIRALOUMIN. Όταν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις αντοχής σε διάβρωση ή θερμοκρασία (π.χ. καπναγωγοί, καπνοδόχοι) θα χρησιμοποιηθούν προκατασκευασμένοι αεραγωγοί κυκλικής διατομής, εύκαμπτοι ή άκαμπτοι, από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 (ΑISI 304, 316) με πάχος τα 3/4 του οριζόμενου από την αντίστοιχη παράγραφο περί κατασκευής αεραγωγών του παρόντος άρθρου. Ενδεικτικός τύπος: SPIRALOUMIN INOX.

Σελ. 192 από 367 Στην τιμή εγκατάστασης των έτοιμων αεραγωγών περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα συναρμολόγησης (μούφες, σφιγκτήρες κλπ). 5.3 Στόμια Αέρα (1) Γενικά Τα στόμια θα έχουν άψογη εμφάνιση χωρίς κατασκευαστικές ατέλειες, σχήμα ορθογωνικό, θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο, θα φέρουν ελαστικό παρέμβυσμα στεγανότητας και θα έχουν βαφεί ηλεκτροστατικά σε απόχρωση επιλογής της Επίβλεψης. Όπου απαιτείται διάφραγμα ελέγχου παροχής αυτό θα έχει αντιθέτως κινούμενα φύλλα και θα ρυθμίζεται με μοχλό. Τα στόμια θα προσαρμόζονται με κοχλιωτές και όχι ηλωτές συνδέσεις. (2) Στόμιο προσαγωγής γραμμικό Το γραμμικό στόμιο προσαγωγής θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ανοδιωμένο, βαρέως τύπου, και θα συνίσταται από τις μετωπικές φλάντζες, τον κατάλληλα διαμορφούμενο λαιμό, που έχει αφετηρία αυτές, και τα διαφράγματα ρύθμισης της ποσότητας και της κατεύθυνσης του αέρα (Ενδ. Τύπος Φυρογένης σειρά Π 100 3R). (3) Στόμια προσαγωγής ορθογώνια κατάλληλα για τοποθέτηση επί τοίχου Τα στόμια θα είναι σχήματος ορθογώνιου, με δύο σειρές ρυθμιζόμενων περσίδων, από τις οποίες η μία (η εμπρόσθια) θα αποτελείται από κατακόρυφες περσίδες, η δε άλλη (οπίσθια) από οριζόντιες και θα φέρουν ρυθμιστικό διάφραγμα πίσω από τις περσίδες με φύλλα κινούμενα ανά δύο αντιθέτως. Τόσο η κλίση των περσίδων, όσο και το άνοιγμα του διαφράγματος θα μπορούν να ρυθμίζονται από εμπρός με ειδικούς μοχλούς, οι οποίοι θα συνοδεύουν τα στόμια. Κάθε στόμιο θα φέρει τις αναγκαίες για τη στερέωση του οπές σε κανονικές θέσεις, θα συνοδεύεται δε και από τους αναγκαίους κοχλίες καταλλήλου μήκους, με επιχρωμιωμένη κεφαλή. Επίσης κάθε στόμιο θα φέρει παρέμβυσμα από αφρώδες ελαστικό, για τη στεγανή προσαρμογή του επί του αεραγωγού (Ενδ. τύπος Φυρογένης Τ30 2Δ). Όλα τα στόμια θα είναι από αλουμίνιο, ηλεκτροστατικά βαμμένο, σε απόχρωση επιλογής της Επίβλεψης. (4) Στόμια προσαγωγής ορθογώνια πολλών κατευθύνσεων Τα στόμια θα είναι σχήματος ορθογώνιου κατάλληλα για τοποθέτηση στην ψευδοροφή και θα συνίστανται από ένα πλαίσιο που θα περιβάλλει σειρές από καμπύλα πτερύγια, μέσω των οποίων υφίσταται η δυνατότητα κατεύθυνσης του αέρα παράλληλα ή όχι προς την επιφάνεια πάνω στην οποία τοποθετείται το στόμιο σε μία έως τέσσερις διευθύνσεις. Πίσω από τα πτερύγια θα τοποθετηθεί διάφραγμα από αλουμίνιο με φύλλα κινούμενα αντιθέτως ανά δύο (Ενδ. τύπος Φυρογένης Τ50 Δ και Κ 100 Δ).

Σελ. 193 από 367 (5) Στόμια απαγωγής αέρα ορθογώνια Τα στόμια απαγωγής αέρα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση στην ψευδοροφή ή στον τοίχο ή πάνω σε αεραγωγό και θα φέρουν μια σειρά από κινητές περσίδες. Τα στόμια θα φέρουν ελαστικό αφρώδες παρέμβυσμα για την στεγανή προσαρμογή των. Πίσω από τα πτερύγια θα τοποθετηθεί διάφραγμα από αλουμίνιο με φύλλα κινούμενα αντιθέτως ανά δύο (Ενδ. τύπος Φυρογένης ΕΟ 40 Δ). Εάν απαιτηθεί από την Επίβλεψη τα στόμια θα είναι ανοιγόμενα (με κλείστρο και μεντεσέ) και θα φέρουν πλενόμενο αερόφιλτρο, εύκολα αφαιρετό. (6) Στόμια θυρών Τα στόμια των θυρών θα κατασκευαστούν εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο. Θα έχουν διπλό πλαίσιο και σταθερά πτερύγια σε διάταξη V (Ενδεικτικός τύπος Φυρογένης Θ 60). Εναλλακτικά και κατόπιν υπόδειξης από την Επίβλεψη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στόμια διπλού πλαισίου με κινητά πτερύγια (Ενδεικτικός τύπος ΠΑΒΙΚ ΟΤ 30-1/ΔΠ). (7) Στόμια λήψης εξωτερικού αέρα ή απόρριψης εσωτερικού αέρα. Θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο και θα φέρουν μια σειρά από σταθερά πτερύγια, κατάλληλης κλίσης, που θα εξασφαλίζουν στεγανότητα έναντι βροχής, και γαλβανισμένο πλέγμα σήτα ( Ενδ. τύπος Φυρογένης ΤΞΙ 30), για αποφυγή εισόδου εντόμων και απορριμμάτων, αφαιρούμενη για εύκολο καθαρισμό. (8) Στόμια βαρύτητας Θα είναι κατασκευασμένα από ανοδιωμένο αλουμίνιο και κατάλληλα για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους για απόρριψη, κατόπιν πίεσης, αέρα εσωτερικών χώρων. Στον άξονα του πτερυγίου υπάρχει ελαστική φλάντζα για την εξάλειψη του θορύβου. Κατά τα λοιπά όπως τα προηγούμενα στόμια. 5.4 Τοπικές Μονάδες Κλιματισμού (Fan Coil Units) Οι τοπικές μονάδες κλιματισμού είναι δύο τύπων δαπέδου, ήτοι κατακόρυφοι εμφανείς και κατακόρυφοι μη εμφανείς (μέσα σε ντουλάπια) με έξοδο αέρα από πάνω και οριζόντιοι υψηλής στατικής (Ducted FCU) με έξοδο αέρα οριζόντια και έχουν όλες τα παρακάτω μέρη και χαρακτηριστικά: (1) Τμήμα ανεμιστήρων Θα φέρουν τουλάχιστον δύο φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες, με πτερωτές από αλουμίνιο ή πλαστικό, διπλού πλάτους πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης, επάνω σε κοινό άξονα, απ' ευθείας συζευγμένους με τον ηλεκτροκινητήρα. Οι ανεμιστήρες με τον άξονα θα είναι καλά ζυγοσταθμισμένοι μετά την κατασκευή τους, ώστε να εξασφαλίζεται λειτουργία τελείως απαλλαγμένη από κραδασμούς και θορύβους. Ο ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να είναι κατάλληλος για παρεμβολή σε δίκτυο 230V, 50Hz, με πυκνωτή λειτουργίας, κλειστού τύπου, ελεγχόμενος από διακόπτη τριών ταχυτήτων και θα φέρει ενσωματωμένη θερμική προστασία έναντι υπερθέρμανσης. Η μονάδα θα φέρει τριπολική σειρίδα (εύκαμπτο καλώδιο) για την τροφοδότησή της, μήκους τουλάχιστον 2m, με

Σελ. 194 από 367 ρευματολήπτη σούκο. (2) Φίλτρο Το φίλτρο θα είναι ανθεκτικό, μεταλλικό, καθαριζόμενου τύπου, πάχους τουλάχιστον 1" και θα ευρίσκεται σε θέση τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η δίοδος από αυτό ολόκληρης της ποσότητας του αέρα. Το φίλτρο θα πρέπει να αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό και θα έχει πλέγμα συγκράτησης με απόδοση τουλάχιστον 70% κατά ASHRAE 52/76. (3) Τμήμα στοιχείου Το τμήμα αυτό θα φέρει το στοιχείο, το οποίο κατά μεν το καλοκαίρι θα λειτουργεί σαν ψυκτικό με ψυχρό νερό, κατά δε τον χειμώνα σαν θερμαντικό με θερμό νερό. Το στοιχείο θα είναι κατασκευασμένο από χάλκινους σωλήνες χωρίς ραφή, πίεσης λειτουργίας πάνω από 15 bar στους 120 C, με πτερύγια από αλουμίνιο. Τα πτερύγια θα είναι συνεχή καθ' όλο το μήκος του στοιχείου και θα έχουν προσαρμοσθεί στους σωλήνες με μηχανική εκτόνωση για εξασφάλιση άριστου συντελεστή μετάδοσης θερμότητας. Το στοιχείο θα είναι εφοδιασμένο με διάταξη αυτομάτου αερισμού. Κατάλληλη μόνωση θα προφυλάσσει τις εξωτερικές επιφάνειες του τμήματος έναντι εφίδρωσης (συμπύκνωσης υδρατμών). (4) Λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων υδρατμών Η μονάδα θα φέρει κάτω από το στοιχείο και καθ' όλη την έκτασή του λεκάνη στην οποία θα συγκεντρώνονται οι τυχόν επάνω στο στοιχείο συμπυκνούμενοι υδρατμοί. Η λεκάνη θα είναι κατασκευασμένη από ισχυρό γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, πάχους τουλάχιστον 1,2mm, που θα προστατεύεται έναντι διαβρώσεων από ισχυρή αντιοξειδωτική βαφή ή πλαστικό βαρέως τύπου. Επίσης θα είναι ισχυρά μονωμένη για αποφυγή εφιδρώσεων κατά την εξωτερική επιφάνειά της. Στην ίδια λεκάνη κατάλληλα διαμορφωμένη ή σ' άλλη μικρότερη θα συγκεντρώνονται οι επί των δικλείδων, ακαλύπτων τεμαχίων σωληνώσεων σύνδεσης κλπ συμπυκνούμενοι υδρατμοί. Η λεκάνη (ή οι λεκάνες) θα είναι κατάλληλα διατεταγμένη, ώστε με φυσική ροή οι συμπυκνούμενοι υδρατμοί να ρέουν σε οπή επαρκών διαστάσεων, που θα φέρει στόμιο για τη σύνδεση με την αποχέτευση. Κάθε συσκευή θα συνοδεύεται από κατάλληλης διαμέτρου εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης μήκους τουλάχιστον 1m που συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προμήθειας της μονάδας. (5) Όργανα διεύθυνσης και ελέγχου της λειτουργίας της μονάδας Για την διεύθυνση και τον αυτόματο έλεγχο της λειτουργίας της, η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη μεταξύ των άλλων και με τα παρακάτω, καθώς και με όλες τις απαραίτητες ηλεκτρικές συνδέσεις, άλλους θερμοστάτες, ενδεχομένως λογικά κυκλώματα κλπ, με τα οποία η μονάδα θα λειτουργεί απολύτως αυτόματα κάθε εποχή του έτους και τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προμήθειας της μονάδας: - Διακόπτη τριών ταχυτήτων (και θέσης ΕΚΤΟΣ) του ηλεκτροκινητήρα του ανεμιστήρα. - Θερμοστάτη δύο θέσεων, τύπου βολβού, που θα τοποθετηθεί στο ρεύμα του αέρα ανακυκλοφορίας και κομβίο ρύθμισης της επιθυμητής

Σελ. 195 από 367 θερμοκρασίας. - Δύο αποφρακτικές χειροκίνητες βαλβίδες (BALL-VALVE) στις συνδέσεις των σωλήνων προσαγωγής και επιστροφής του νερού και δύο εύκαμπτους σωλήνες 1/2", πίεσης λειτουργίας 16 bar στους 120 C, κατάλληλου μήκους για τη σύνδεση της μονάδας με το δίκτυο σωληνώσεων. Οι χειροκίνητες βαλβίδες και οι σωλήνες σύνδεσης περιλαμβάνονται επίσης στη τιμή της μονάδας. - Χειροκίνητο μεταγωγέα χειμώνα καλοκαιριού. (6) Κέλυφος Μόνο οι κατακόρυφες εμφανείς μονάδες φέρουν πρόσθετο κέλυφος. Το κέλυφος θα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χαλυβδοέλασμα, πάχους τουλάχιστον 1,2mm, με κατάλληλες ενισχύσεις, καλαίσθητη εμφάνιση και βαφή φούρνου εξωτερικά, ή πλαστικό κατάλληλου πάχους και αντοχής, πάντοτε με κατάλληλη θερμική και ηχοαπορροφητική μόνωση, με στρογγυλεμένες ακμές, χωρίς προεξοχές και εύκολα αφαιρετό (ολόκληρο ή σε τμήμα που να επιτρέπει επαρκή επιθεώρηση του εσωτερικού της συσκευής ). Το περίβλημα θα είναι διαμορφωμένο ως εξής: Στις πλευρές του χώρου που θα καταλαμβάνεται από τους ανεμιστήρες και το στοιχείο θα διαμορφώνονται στο εσωτερικό του κελύφους δύο χώροι, που θα μπορούν να περιλάβουν ο μεν ένας τις δύο αποφρακτικές δικλείδες και τις σωληνώσεις διασύνδεσης με τα δίκτυα προσαγωγής και επιστροφής του κρύου και ζεστού νερού και αποχέτευσης, ο δε άλλος τον διακόπτη τριών ταχυτήτων, τον θερμοστάτη και τον χειροκίνητο μεταγωγέα χειμώνα καλοκαιριού. Στην παραπάνω αναφερόμενη επιφάνεια του περιβλήματος, στην επάνω πλευρά, θα διαμορφώνεται το στόμιο προσαγωγής, το οποίο θα αποτελείται από πλαστικές ή μεταλλικές (ηλεκτροστατικής βαφής, σε απόχρωση επιλογής της Επιχείρησης) περσίδες, με δυνατότητα αλλαγής της κατεύθυνσης της δέσμης προς τέσσερις διευθύνσεις. Οι συσκευές θα διαθέτουν δύο θυρίδες επίσκεψης για το χειρισμό της συσκευής και την εξαέρωση του στοιχείου. Στο κατώτατο μέρος του μπροστινού καλύμματος θα διαμορφώνεται άνοιγμα αναρρόφησης του αέρα ανακυκλοφορίας, από το οποίο και θα μπορεί να αφαιρεθεί και το φίλτρο. Η μονάδα θα εδράζεται με ποδαρικά / βάση που θα εξασφαλίζουν ύψος του φίλτρου από το δάπεδο τουλάχιστον 75 mm. Οι μη εμφανείς κατακόρυφες μονάδες, επειδή δεν φέρουν κέλυφος, θα πρέπει να καλύπτουν με ελασμάτινες επιφάνειες όσα ανοίγματα κάλυπτε το κέλυφος. Στην τιμή της κατακόρυφης μη εμφανούς μονάδας περιλαμβάνεται το στόμιο (plenum) προσαγωγής αέρα, η τοποθέτησή του και η σύνδεσή του με τη μονάδα (με τρόπο που εξασφαλίζει στερεότητα και στεγανότητα) με κατάλληλο "κολάρο", καθώς και το φίλτρο. Για τις κατακόρυφες μη εμφανείς μονάδες, το στόμιο προσαγωγής αέρα θα περιλαμβάνει διπλή σειρά ρυθμιζόμενων πτερυγίων από ανοδιωμένο αλουμίνιο τύπου (ΟΤ-30) χωρίς ρυθμιζόμενο διάφραγμα. Το στόμιο θα στερεώνεται με βίδες στην οριζόντια επιφάνεια του πάγκου και θα φέρει πρόσθετο πλαίσιο αλουμινίου στην θέση

Σελ. 196 από 367 του διαφράγματος, τέτοιου ύψους ώστε, όταν τοποθετείται, να πατάει μέσω αφρώδους παρεμβύσματος στην πάνω οριζόντια επιφάνεια της συσκευής. (7) Μέγεθος και αποδόσεις των μονάδων Οι τοπικές κλιματιστικές μονάδες θα είναι κατασκευής ευφήμως γνωστού εργοστασίου και αθόρυβης λειτουργίας, με πιστοποίηση ISO 9001. Προβλέπονται πέντε μεγέθη μονάδων. Κάθε μέγεθος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τις ψυκτικές και θερμαντικές αποδόσεις που αναφέρονται στο πίνακα στη συνέχεια και που θα προκύπτουν από αναγνωρισμένο πιστοποιητικό αποδόσεων / επιδόσεων, για τις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας: Λειτουργία σε δίκτυο 230/50/I Χειμερινή λειτουργία: (α) Θερμοκρασία εισόδου αέρα: 20 C (β) Θερμοκρασία εισόδου νερού: 55 C Καλοκαιρινή λειτουργία.: (α) Θερμοκρασία εισόδου αέρα DB: 26 C (β) Θερμοκρασία εισόδου αέρα WB: 18.5 C (γ) Θερμοκρασία εισόδου νερού: 7 C Μεγαλύτερη επιτρεπόμενη πτώση πίεσης στη μονάδα : 2,5 mυ.σ. Αποδόσεις των τοπικών κλιματιστικών μονάδων στην υψηλή ταχύτητα (σε Kcal/h) Μέγεθος (παροχή αέρα cfm) 200 300 400 600 800 Αισθητή ψυκτική απόδοση 1.400 2.000 2.800 3.900 5.000 Ολική ψυκτική απόδοση 1.800 2.700 3.700 5.400 6.500 Θερμαντική απόδοση 2.800 4.000 5.500 7.400 10.000 Στάθμη θορύβου (db) 30 30 35 40 40 5.5 Εγκατάσταση των μονάδων ανεμιστήρα - στοιχείου Οι μονάδες θα εγκατασταθούν στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια και η εγκατάστασή τους περιλαμβάνει και τα παρακάτω.: (1) Τη σύνδεση της μονάδας με τις σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής θερμού/ψυχρού νερού με τεμάχια εύκαμπτων σωλήνων και τα εξαρτήματά τους (συμπεριλαμβανομένων). (2) Την σύνδεση της μονάδας με τις σωληνώσεις αποχέτευσης με εύκαμπτο σωλήνα.

Σελ. 197 από 367 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο : ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 6.1 Γενικά (1) Η εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων θα μελετηθεί και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς και πρότυπα στην Ελλάδα (ΕΛΟΤ HD 384, τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τους κανονισμούς της ΔΕΗ σχετικά με την παροχή μέσης τάσης, τις Υπουργικές Αποφάσεις κλπ), τις οδηγίες/πρότυπα IEC και CENELEC, για θέματα που δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς κανονισμούς, καθώς και τις πρόσθετες απαιτήσεις της παρούσας. (2) Η εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων θα περιλαμβάνει: τον φωτισμό το δίκτυο ρευματοδοτών (κανονικής και αδιάλειπτης τροφοδοσίας) τα πεδία και τους πίνακες διανομής το σύστημα αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας κρίσιμων φορτίων τις διατάξεις κεντρικής αντιστάθμισης τα τερματικά κυκλώματα των λοιπών φορτίων του κτηρίου και τις αντίστοιχες καλωδιώσεις, τροφοδοσίας (διανομής ή τερματικές) ή σύνδεσης προς ζυγούς γείωσης, με τα απαραίτητα όργανα, εξαρτήματα και παρεκλόμενά τους. (3) Τα ηλεκτρικά κυκλώματα τροφοδοσίας: συστημάτων πυρανίχνευσης και ενδεχομένως πυρόσβεσης, ανίχνευσης CO 2, αναγγελιών φωτισμού ασφάλειας ανάγκης μηχανικού αερισμού ή ψύξης κρίσιμου Η/Μ εξοπλισμού (π.χ.: κεντρικού ηλεκτροστασίου, χώρου Ups) καθώς και οι αντίστοιχοι ηλεκτροκινητήρες θα υπολογίζονται με περιθώριο σε ηλεκτρική ισχύ τουλάχιστον 50%. (4) Για τον έλεγχο της εγκατάστασης (επιθεώρηση, δοκιμές, μετρήσεις) θα τηρηθούν τα οριζόμενα στον κανονισμό ΕΗΕ (πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384). (5) Η μορφή του εσωτερικού δικτύου θα είναι ΤΝ-S κατά ΕΛΟΤ HD 384 (χωριστοί αγωγοί προστασίας και ουδετέρωσης). (6) Η μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση τάσης (από την αρχή του δικτύου ΧΤ μέχρι σημείου σύνδεσης οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, σε συνθήκες πλήρους φορτίου), όπου δεν περιορίζεται περαιτέρω από ειδικές απαιτήσεις, θα ληφθεί ως 3,0%. (7) Οι εισαγόμενες στην εγκατάσταση αρμονικές ρεύματος από τις προβλεπόμενες ηλεκτρικές συσκευές θα είναι εντός των ορίων που τίθενται από την σειρά προτύπων IEC 61000-3 και θα ληφθούν υπ όψιν στην διαστασιολόγηση των αγωγών (υπολογισμός φορτίσεων και καταναλώσεων βάσει του ολικού συντελεστή ηλεκτρικής ισχύος αντί του cosφ, αύξηση της διατομής του ουδετέρου αγωγού) καθώς και στην επιλογή του

Σελ. 198 από 367 ηλεκτρολογικού υλικού (π.χ., διακόπτες διαφορικού ρεύματος, διάταξη αντιστάθμισης). Οι αγώγιμες διατομές ουδετέρων δεν θα υπολείπονται σε μέγεθος από των αντιστοίχων φάσεων, εκτός εάν αυτό τεκμηριώνεται από σχετικό υπολογισμό επάρκειας και ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, κατά ΕΛΟΤ HD 384 524.3. (8) Οι ονομαστικές ικανότητες φόρτισης των κυκλωμάτων και οι συντελεστές διόρθωσής τους θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και συμπληρωματικά διευκρινιστικά το IEC 60364-5-52/2001. Επισημαίνονται τα ακόλουθα: Οι συντελεστές υποβάθμισης της ικανότητας φόρτισης λόγω ομαδοποίησης γραμμών με άνισες διατομές θα λαμβάνονται σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο IEC. Φορέας καλωδιώσεων με ποσοστό διάτρησης κάτω του 30% θεωρείται, για τους εν λόγω υπολογισμούς, ως αδιάτρητος με επιτρεπόμενες φορτίσεις που προκύπτουν για οδεύσεις καλωδιώσεων περιορισμένου αερισμού (π.χ., πίνακες 52-Κ1 και 52-Ε1 του ΕΛΟΤ ΗD 384). (9) Οι διατάξεις προστασίας έναντι υπερεντάσεων (ασφάλειες τήξης, μικροαυτόματοι και αυτόματοι διακόπτες ισχύος περιλαμβανομένων και των θερμικών ή θερμομαγνητικών διακοπτών) θα ελεγχθούν στη μελέτη έτσι ώστε να: ασφαλίζουν την κάθε γραμμή σε όλο το εύρος αναμενόμενων υπερεντάσεων (από υπερφορτίσεις έως το μέγιστο δυνατό ρεύμα σφάλματος του κυκλώματος) ενώ παράλληλα θα επιτρέπουν τη διέλευση των ρευμάτων ζεύξης των συνδεδεμένων συσκευών διακόπτουν βραχυκύκλωμα (φάσης γης) στην πλέον απομακρυσμένη θέση κάθε γραμμής εντός των μέγιστων επιτρεπόμενων χρόνων, οι οποίοι θα ληφθούν ως 5s για κυκλώματα διανομής (τροφοδότηση πινάκων) και ως 0,4s για τερματικά κυκλώματα (τροφοδότηση συσκευών κατανάλωσης) διασφαλίζεται επιλεκτικότητα λειτουργίας μεταξύ των διαδοχικών διατάξεων προστασίας σε όλη την περιοχή των υπερεντάσεων (υπερφόρτισης, ζεύξης και βραχυκύκλωσης έως το μέγιστο αναμενόμενο ρεύμα σφάλματος). Κατ εξαίρεση είναι δυνατό να επιτραπεί σε επίπεδο υποπινάκων ρευματοδοτών κανονικών φορτίων η διακοπή ισχυρού βραχυκυκλώματος από τις δύο το πολύ πλησιέστερες στο σημείο σφάλματος διαδοχικές διατάξεις (δηλαδή εκείνων του τερματικού κυκλώματος και του υποπίνακα). (10) Στα ηλεκτρολογικά διαγράμματα των πινάκων θα αναγράφονται για κάθε διακόπτη ισχύος εκτός της ονομαστικής του έντασης και η ικανότητα διακοπής σφάλματος καθώς και η κατηγορία της χαρακτηριστικής καμπύλης αφόπλισης (μικροαυτόματοι) ή οι ρυθμίσεις θερμικού και μαγνητικού στοιχείου (αυτόματοι). (11) Οι συνδεόμενες συσκευές που δεν τροφοδοτούνται από παρακείμενο ηλεκτρικό πίνακα διανομής θα φέρουν γενικό διακόπτη απομόνωσης επί του κελύφους τους.

Σελ. 199 από 367 6.2 Φωτισμός 6.2.1 Γενικά (1) Η εγκατάσταση θα αποτελείται από τον εσωτερικό φωτισμό, τον τυχόν εξωτερικό φωτισμό, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων φωτισμών ανάγκης - ασφάλειας, καθώς και τον ενδεχόμενο εξωτερικό φωτισμό πινακίδων και ανάδειξης του κτηρίου. (2) Αυτοματοποίηση της λειτουργίας θα προβλεφθεί κατά κατηγορία στο τμήμα του εξωτερικού φωτισμού (ημερήσιος, εβδομαδιαίος προγραμματισμός). (3) Σε όλες τις περιπτώσεις αυτοματοποιημένης λειτουργίας θα υπάρχει εναλλακτικά και χειροκίνητος έλεγχος. (4) Κατά κανόνα, ο τεχνητός φωτισμός θα είναι άμεσου τύπου με λαμπτήρες φθορισμού ή εκκένωσης και φωτιστικά σώματα (Φ.Σ.) οροφής ή ψευδοροφής. (5) Τα φωτιστικά σώματα (Φ.Σ.) των χώρων με ψευδοροφή θα είναι ανοιχτά κάτω, με οπτικά στοιχεία ανάκλασης - διάχυσης, με σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού (κατά κανόνα, τύπου TL-D 18W ή Τ5, 14 W) και κατάλληλα για προσαρμογή στην ψευδοροφή. Τα Φ.Σ. μηχανοστασίων, ηλεκτροστασίων και γενικότερα ρυπογόνων ή υγρών χώρων θα είναι κλειστού (ή/και στεγανού) τύπου, κατάλληλα για σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού, με συμβατικά όργανα έναυσηςλειτουργίας χαμηλών απωλειών ισχύος. (6) Τα όργανα έναυσης λειτουργίας Φ.Σ. του εσωτερικού κύριου φωτισμού θα είναι ηλεκτρονικού τύπου με δείκτη ενεργειακού βαθμού απόδοσης (ΕΕΙ) κλάσης Α. (7) Οι χρησιμοποιούμενοι λαμπτήρες φθορισμού θα είναι ενεργειακής κλάσης Α κατά ΕΝ 50285. (8) Τα Φ.Σ. θα είναι σύμφωνα με το ΕΝ 60598 και ηλεκτρικής κλάσης μόνωσης Ι ή ΙΙ και κατάλληλα για χρήση σε δίκτυο Χ.Τ. 230V/400V με διακύμανση τουλάχιστον ±10%. (9) Θα προβλεφθούν τουλάχιστον ένας διακόπτης και κύκλωμα φωτισμού ανά 15 m2 δαπέδου χώρου κύριας χρήσης. (10) Στους χώρους με φυσικό φωτισμό θα υπάρχουν διατάξεις σβέσης του 50% των εγκατεστημένων λαμπτήρων, ή μείωσης της γενικής στάθμης φωτισμού τουλάχιστον έως αυτό το επίπεδο με αντίστοιχη μείωση της κατανάλωσης. (11) Θα ληφθούν μέτρα ή θα προβλεφθούν διατάξεις για την ελαχιστοποίηση της εκπομπής υπεριώδους ακτινοβολίας UV-B, UV-C καθώς και της εμφάνισης του στροβοσκοπικού φαινομένου.

Σελ. 200 από 367 (12) Κατά τις δοκιμές θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετρήσεις για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος (τουλάχιστον σε μέση στάθμη και ομοιομορφία φωτισμού καθώς και κατανάλωση). 6.2.2 Ειδικές απαιτήσεις και συνθήκες σχεδιασμού φωτοτεχνικής μελέτης (1) Οι ελάχιστες τιμές της μέσης στάθμης φωτισμού στο οριζόντιο επίπεδο αναφοράς θα ληφθούν κατά περίπτωση ως εξής : Γραφειακοί χώροι 500 lx Κυλικείο-Κουζίνα 250 lx Μηχανοστάσια, ηλεκτροστάσια 250 lx Διάδρομοι, κλιμακοστάσια, γενικοί αποθηκευτικοί χώροι, χώροι υγιεινής 200 lx Φωτισμός ασφάλειας, Η/Μ φρεάτων 10 lx. (2) Οι τιμές του λόγου ομοιομορφίας (ελάχιστη προς μέση στάθμη) στην περιοχή εργασίας ή κάλυψης του επιπέδου αναφοράς δεν θα υπολείπονται κατά περίπτωση των παρακάτω τιμών: Κύριοι χώροι του κτηρίου 0,70 Δευτερεύοντες κτηριακοί χώροι 0,60 Εξωτερικός φωτισμός 0,30. (3) Τα Φ.Σ. των εσωτερικών χώρων κύριας χρήσης θα εγκατασταθούν σε κανονική διάταξη (ορθογωνική) με βήμα τοποθέτησης περίπου ίσο ή μικρότερο του ύψους των από το οριζόντιο επίπεδο αναφοράς και μέγιστες αποστάσεις από τους τοίχους το 50% του αντίστοιχου βήματος. (4) Η απόχρωση / χρωματική απόδοση του τεχνητού φωτός θα είναι ως ακολούθως : Εσωτερικοί χώροι του κτηρίου 830 ή 840 Εξωτερικός φωτισμός CRI (Ra) > 25%. (5) Οι απαιτήσεις αναφορικά με την θάμβωση και σύμφωνα με το ΕΝ 12464 έχουν ως εξής: Γραφειακοί χώροι UGR-R < 19 600 cd/m 2 65 o Λοιποί εσωτερικοί χώροι του κτηρίου UGR-R < 25 1000 cd/m 2 65 o.

Σελ. 201 από 367 (6) Η ειδική απόδοση των Φ.Σ. σε ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας δεν θα υπολείπεται των ακόλουθων τιμών ωφέλιμης φωτεινής ροής ανά μονάδα συνολικής ηλεκτρικής κατανάλωσης (λαμπτήρες και όργανα αφήςλειτουργίας): Εσωτερικά κλειστά Φ.Σ. 36 lm/w Εσωτερικά ανοιχτά Φ.Σ. χρωματικής απόδοσης CRI (Ra) > 90% 36 lm/w Εσωτερικά ανοιχτά Φ.Σ. χρωματικής απόδοσης CRI (Ra) < 90% 45 lm/w Εξωτερικός φωτισμός 45 lm/w. (7) Ο ολικός συντελεστής ηλεκτρικής ισχύος των χρησιμοποιούμενων Φ.Σ. (φασική απόκλιση και παραμόρφωση από αρμονικές) δεν θα υπολείπεται της τιμής 0,90, οι δε παραγόμενες αρμονικές ρεύματος θα είναι σύμφωνες με το ΕΝ 61000-3-2. (8) Οι μέγιστες επιτρεπτές τιμές σχεδιασμού για τον συντελεστή συντήρησης Φ.Σ. θα είναι 0,80 για τον εσωτερικό φωτισμό και 0,65 για τον εξωτερικό. (9) Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής (80% service life) και η μέση διάρκεια ζωής (50% average life) των χρησιμοποιούμενων λαμπτήρων θα είναι τουλάχιστον 13.000 h και 15.000 h, αντίστοιχα. 6.3 Ρευματοδότες ισχύος (1) Προβλέπεται η εγκατάσταση ρευματοδοτών (Ρ/Δ) κανονικής ηλεκτρικής τροφοδοσίας (κανονικών φορτίων, ΚΦ), στεγανών ή μη (ανάλογα με τις συνθήκες του χώρου τοποθέτησης), με επαφές προστασίας (τύπου SCHUKO), 1 Φ - 16 A 250 V, για όλες τις χρήσεις. Οι ρευματοδότες αδιάλειπτης τροφοδοσίας (αδιάλειπτων φορτίων, ΑΦ) θα είναι του ίδιου τύπου, με διαφορά μόνο στον χρωματισμό. (2) Σε κάθε χώρο θα εγκατασταθούν ιδιαίτερες γραμμές τόσο για Ρ/Δ ΚΦ γενικής χρήσης όσο και για Ρ/Δ ΑΦ (τουλάχιστον από μία γραμμή). Σε κάθε κατανεμητή φωνής δεδομένων θα προβλεφθεί μία γραμμή και ένας ρευματοδότης ισχύος (τύπου SCHUKO) τροφοδοτούμενος από το σύστημα αδιάλειπτης παροχής. (3) Ο καθορισμός του ελάχιστου πλήθους Ρ/Δ ισχύος σε γραφειακούς χώρους θα γίνει σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις: δύο Ρ/Δ ΚΦ, γενικής χρήσης, ανά θέση εργασίας και ένας επιπλέον για τον χώρο, ή, ένας Ρ/Δ (ΚΦ, γενικής χρήσης) ανά 2,5 m μήκους περιμέτρου της αίθουσας ένας Ρ/Δ ΑΦ ανά θέση εργασίας.

Σελ. 202 από 367 Σημειώνεται ότι το πλήθος των θέσεων εργασίας κάθε γραφειακού χώρου θα υπολογίζεται με βάση τα 10 m 2 μικτής δομημένης επιφάνειας για κάθε μία και στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, λαμβάνοντας υπόψη και την, τυχόν, αρχιτεκτονική διάταξη-μελέτη του χώρου. 6.4 Πίνακες Διακοπτικό υλικό Χαμηλής Τάσης (1) Ο/οι Γενικός/οί Πίνακας/ες Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) και ο/οι πίνακας/ες αντιστάθμισης θα τοποθετηθούν σε ιδιαίτερο χώρο του κτηρίου (Ηλεκτροστάσιο). (2) Θα προβλεφθούν απαραιτήτως οι ακόλουθοι επί μέρους πίνακες διανομής: Πίνακες φωτισμού ρευματοδοτών κανονικής τροφοδοσίας (για όλα τα επίπεδα του κτηρίου) Πίνακες αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας (UPS), στους ορόφους Πίνακας κίνησης εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού (Ηλεκτροστάσιο) καθώς και πίνακας αυτοματισμού της εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού. (3) Όλοι οι πίνακες θα: διαθέτουν μία ή τρεις ενδεικτικές λυχνίες, ανάλογα εάν είναι μονοφασικοί ή τριφασικοί αντίστοιχα φέρουν ειδικές ετικέτες με έντυπη σήμανση των οργάνων τους καθώς και θήκη με πλήρες ηλεκτρολογικό διάγραμμα στην εσωτερική πλευρά της θύρας διαθέτουν εφεδρεία χώρου τουλάχιστον 20% φέρουν τις απαραίτητες διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύματος (ΔΠΔΡ, ή διακόπτες διαρροής ρεύματος, ΔΔΡ), ως συμπληρωματικά μέσα ασφάλειας (30 ma) και ως κύρια μέσα προστασίας για πυρκαγιά από ηλεκτρικά αίτια (300 ma, 500 ma) έχουν κατασκευαστεί έτσι ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι εύκολα προσιτά μετά την αφαίρεση των καλυμμάτων και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς να μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. (4) Ο ΓΠΧΤ θα είναι τυποποιημένης κατασκευής και θα διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου (IEC 60439, 61641). Ο ΓΠΧΤ θα εξοπλιστεί με όργανο/όργανα μέτρησης ένδειξης τουλάχιστον των εξής παραμέτρων: φασικές και πολικές τάσεις εντάσεις ρεύματος φάσεων και ουδετέρου (και σε περίπτωση εγκατάστασης ενός μόνο ΓΠΧΤ, επιπλέον) ενεργή και φαινόμενη ισχύς, ανά φάση αρμονική παραμόρφωση ρεύματος και τάσης αρμονικές συνιστώσες ρεύματος ενεργειακή κατανάλωση (kwh και kvarh).

Σελ. 203 από 367 (5) Όλοι οι επί μέρους πίνακες θα: είναι μεταλλικοί, χωνευτοί ή επίτοιχοι είναι εσωτερικά προκαλωδιωμένοι από το εργοστάσιο κατασκευής τους και οι εξωτερικές συνδέσεις θα γίνουν σε ακροδέκτες οριοσειράς. Επίσης θα είναι, όπως και ο ΓΠΧΤ, κλάσης ηλεκτρικής μόνωσης ΙΙ, βαθμού μηχανικής αντοχής τουλάχιστον ΙΚ08 και βαθμού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ31 ή ΙΡ43 και ΙΡ66 για εσωτερικούς εντοιχισμένους ή επίτοιχους και εξωτερικούς, αντίστοιχα. (6) Οι μικροαυτόματοι διακόπτες ισχύος γραμμών τροφοδοσίας κανονικών φορτίων θα διακόπτουν (αυτόματα) και τον ουδέτερο πόλο σε περίπτωση αφόπλισής τους (τύπου: προστασίας φάσης/φάσεων διακοπής ουδετέρου). (7) Οι αναχωρήσεις των τερματικών κυκλωμάτων τροφοδοσίας αδιάλειπτων φορτίων θα φέρουν συνδυασμένες διατάξεις προστασίας, τύπου μικροαυτόματου διακόπτη ισχύος διακόπτη διαφορικού ρεύματος. (8) Συσκευές που συνδέονται μόνιμα στην εγκατάσταση και δε διαθέτουν ενσωματωμένη διάταξη προστασίας έναντι υπερφόρτισης, θα εφοδιάζονται, στις αφετηρίες των γραμμών τροφοδοσίας τους στον πίνακα, με αυτόματους διακόπτες ισχύος (ή θερμομαγνητικούς διακόπτες) που διαθέτουν ρυθμίσιμο τουλάχιστον το θερμικό τους στοιχείο και κατάλληλη περιοχή ρύθμισης. Τα μαγνητικά τους στοιχεία θα επιλεγούν λαμβάνοντας υπ όψιν και το ρεύμα ζεύξης της συσκευής. (9) Τερματικά κυκλώματα τριφασικών συσκευών οι οποίες πρέπει να προστατεύονται έναντι έλλειψης φάσης ή διακύμανσης ασυμμετρίας τάσεων ή αλλαγής της διαδοχής φάσεων (π.χ. κινητήρες) και που δε φέρουν εσωτερικά σχετικά όργανα προστασίας, θα εξοπλιστούν, στις αναχωρήσεις των γραμμών από τον πίνακα διανομής, με κατάλληλες αντίστοιχες διατάξεις. (10) Οι μικροαυτόματοι διακόπτες ισχύος προστασίας ηλεκτρικών γραμμών θα: χρησιμοποιούνται σε ονομαστικά μεγέθη έως 63 Α και κατάλληλα επιλεγμένοι για την προοριζόμενη εφαρμογή ανήκουν στις κατηγορίες (χαρακτηριστικής καμπύλης πτώσης) B,C,D, κατά ΕΝ 60898 και, σε ειδικές περιπτώσεις, Κ,Ζ κατά ΕΝ 60947 ή Ε κατά DIN VDE 60947-2 φέρουν πλήκτρο ζεύξης - απόζευξης (ενιαίο για τους πολυπολικούς) με ενδείξεις των αντίστοιχων θέσεων καθώς και διάταξη μανδάλωσης σε ράγα πίνακα. Οι ικανότητες διακοπής σφάλματος (κατά ΕΝ 60947) των μικροαυτόματων διακοπτών (σε περίπτωση μη υποβολής αναλυτικής μελέτης υπολογισμού ρευμάτων βραχυκύκλωσης για τεκμηρίωση της επιλογής τους) θα είναι κατ ελάχιστον ως εξής: - 4,5 kα για ονομαστικές εντάσεις έως και 10 Α - 6 kα για εντάσεις 16 έως και 32 Α - 10 kα για εντάσεις 40 και 50 Α

Σελ. 204 από 367-16 kα για ένταση 63 Α. (11) Οι ΔΠΔΡ θα είναι διπολικοί ή τετραπολικοί (για μονοφασικά ή τριφασικά κυκλώματα αντίστοιχα), θα φέρουν κομβίο δοκιμής λειτουργίας και θα καλύπτουν απαιτήσεις συμπληρωματικών μέσων ασφαλείας (διακοπή διαφορικού ρεύματος 30 mα εντός 30 ms) καθώς και κύριων μέσων προστασίας για πυρκαγιά από ηλεκτρικά αίτια (300 mα, 500 mα). Θα επιλεγούν κατάλληλα για το είδος της κυματομορφής του ρεύματος που διαχειρίζονται (κατηγορίες AC για γραμμικά φορτία και Α ή παντός ρεύματος για μη γραμμικά) και ως προς τους χρόνους αντίδρασης (επιλεκτικότητα διαδοχικών διακοπτών διαρροής ρεύματος). (12) Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα είναι τάσης λειτουργίας τουλάχιστον 500 V και ονομαστικής ικανότητας διακοπής κατ ελάχιστον, ανά περίπτωση: 25 kα για τις διάφορες ονομαστικές εντάσεις μέχρι και 125 Α, 35 kα για εντάσεις 160 250 Α, 45 kα για εντάσεις 400 630 Α, 50 kα για εντάσεις 800 1250 Α 70 kα για εντάσεις 1600 Α και πάνω. Οι αυτόματοι διακόπτες θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC 947 ή με άλλους ισοδύναμους. (13) Οι κοχλιωτές ασφάλειες τήξης θα είναι ονομαστικής τάσης 500 V ΑC σύμφωνα με το IEC ΕΝ 269, ικανότητας διακοπής βραχυκυκλώματος τουλάχιστον 40 kα και θα φέρουν ενδεικτικό κατάστασης. Κοχλιωτές συντηκτικές ασφάλειες δε θα χρησιμοποιούνται για ονομαστικές εντάσεις μεγαλύτερες από 63 Α. (14) Οι βάσεις και τα βιδωτά πώματα των ασφαλειών θα είναι από πορσελάνη, τάσης 500 V κατά DIN 49630 και 49514, θα πληρούν τους κανονισμούς VDE 0635 και 0636, θα είναι με κοχλίωση Ε 27 για ονομαστικές εντάσεις μέχρι 25 Α και Ε 33 για ονομαστικές εντάσεις από 35 έως 63 Α. Οι βάσεις για ασφάλειες μέχρι 63 Α θα είναι κατάλληλες για ενσφήνωση (κούμπωμα) σε ράγα πλάτους 35 mm. (15) Οι μαχαιρωτές συντηκτικές ασφάλειες (ΝΗ, HRC) θα είναι ονομαστικής τάσης 500 V ΑC, ικανότητας διακοπής βραχυκυκλώματος 80 kα, σύμφωνες με το πρότυπο IEC ΕΝ 269 και θα διαθέτουν μετωπική ένδειξη κατάστασης. (16) Οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι τύπου λαμπτήρων αίγλης (όπου τούτο είναι δυνατό), βάσης Ε10 με κρυστάλλινο διαφανές κάλυμμα, κατάλληλου χρωματισμού, με επιχρωμιωμένο πλαίσιο δακτύλιο. Η αντικατάσταση των φθαρμένων λαμπτήρων πρέπει να είναι δυνατή χωρίς αποσυναρμολόγηση της μετωπικής πλάκας του αντίστοιχου πίνακα. Ειδικά οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων τύπου ερμαρίου μπορεί να είναι μορφής και διαστάσεων όπως οι τυποποιημένοι μικροαυτόματοι, πλάτους 18 mm και κατάλληλες για ενσφήνωση σε ράγα 35 mm.

Σελ. 205 από 367 6.5 Καλωδιώσεις Φωτισμού Ρευματοδοτών Κίνησης (1) Στα κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών εσωτερικά του κτηρίου θα χρησιμοποιηθούν καλώδια ΝΥΑ (H07V) ή ΝΥΜ (H05VV). (2) Οι αγώγιμες διατομές των κυκλωμάτων εσωτερικού φωτισμού θα είναι κατά κανόνα 1,5 mm 2 και σε ειδικές περιπτώσεις 2,5 mm 2 (Cu). Εάν δεν υποβληθούν αναλυτικά τεχνικά στοιχεία για τα φωτιστικά σώματα (π.χ. ρεύματα έναυσης και λειτουργίας) και σχετικοί υπολογισμοί επάρκειας, κάθε μονοφασική γραμμή φωτισμού, διατομής 1,5 mm 2, προστατευόμενη με μικροαυτόματο διακόπτη 10 Α καμπύλης C, θα έχει μέγιστο μήκος 60 m και θα τροφοδοτεί λαμπτήρες φθορισμού συνολικής φωτιστικής ισχύος έως 600 W (όρια για άλλους συνδυασμούς διατομής μικροαυτόματου κατ αντιστοιχία). (3) Οι γραμμές τροφοδότησης Φ.Σ. ή άλλων λήψεων σε εξωτερικό χώρο θα κατασκευαστούν με καλώδια θερμοπλαστικής μόνωσης τύπου ΝΥΥ (J1VV). (4) Οι αγωγοί των κυκλωμάτων των ρευματοδοτών και των κυκλωμάτων κίνησης θα είναι διατομής 2,5 mm 2 τουλάχιστον. Οι μονοφασικές γραμμές ρευματοδοτών, αγώγιμης διατομής 2,5 mm 2 (Cu), προστατευμένες με μικροαυτόματο διακόπτη 16 Α καμπύλης C, θα έχουν μέγιστα μήκη 60 m και θα τροφοδοτούν έως 7 Ρ/Δ έκαστη (όρια για άλλους συνδυασμούς κατ αντιστοιχία). (5) Οι ηλεκτρικές γραμμές κίνησης και τροφοδότησης ηλεκτρικών πινάκων θα κατασκευασθούν με καλώδια βαρέως τύπου, θερμοπλαστικής μόνωσης, θωρακισμένα (για πρόσθετη μηχανική προστασία, π.χ. XLPE/PVC/WA/PVC) ή μη (NYY-J1VV). (6) Τα καλώδια τύπου ΝΥΑ θα χρησιμοποιηθούν μόνο στο εσωτερικό του κτηρίου, εντός σωλήνων, πλαστικών ή μεταλλικών. Οι οδεύσεις καλωδίων τύπου ΝΥΑ εκτός ψευδοροφής θα είναι εντοιχισμένες. (7) Τα καλώδια τύπου ΝΥΜ και ΝΥΥ, που οδεύουν εντός ψευδοροφής θα είναι σε μεταλλικούς διάτρητους φορείς για ομαδικές διελεύσεις και σε σωλήνες στερεωμένους στην οροφή για μεμονωμένες διελεύσεις. (8) Καλωδιώσεις τύπου ΝΥΜ ή ΝΥΥ εκτός ψευδοροφών θα είναι είτε σε εντοιχισμένους σωλήνες είτε σε πλαστικά κανάλια (με όλα τα ειδικά τεμάχια, όπως γωνίες/ταυ/διαχωριστικά μεταξύ καλωδιώσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων εάν οδεύουν στο ίδιο κανάλι, κλπ) τα οποία θα τοποθετηθούν σε ύψος περίπου 1 m από το δάπεδο (σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης). (9) Καλωδιώσεις που οδεύουν στα Η/Μ φρέατα του κτηρίου θα είναι: είτε θωρακισμένα καλώδια σε μεταλλικούς φορείς καλωδίων είτε σε μεταλλικούς φορείς καλωδίων που περιβάλλουν πλήρως τα καλώδια (π.χ. διάτρητοι με ειδικό κάλυμμα) είτε σε μεταλλικούς σωλήνες.

Σελ. 206 από 367 (10) Οδεύσεις καλωδίων εξωτερικά του κτηρίου θα είναι: σε μεταλλικούς σωλήνες για υπεδάφιες ή επιφανειακές διαδρομές σε μεταλλικούς φορείς καλωδίων κλειστών (π.χ. διάτρητοι με ειδικό κάλυμμα), για επιφανειακές διαδρομές. (11) Οι αλλαγές διεύθυνσης των εντοιχισμένων καλωδιώσεων και οι διακλαδώσεις των καλωδιώσεων γενικά θα γίνονται με κουτιά διακλάδωσης. 6.6 Φορείς καλωδιώσεων (1) Οι σωληνώσεις που επιτρέπεται κατά κανόνα να χρησιμοποιηθούν στην εν λόγω εγκατάσταση θα είναι των παρακάτω κατηγοριών: πλαστικοί βαρέως τύπου από σκληρό PVC, τυποποιημένων διαμέτρων, ευθείς ή εύκαμπτοι πλαστικοί σωλήνες ονομαστικής πίεσης 6 atm από σκληρό PVC γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες. (2) Επισημαίνεται ότι δεν είναι αποδεκτή η χρησιμοποίηση φορέων καλωδιώσεων από πολυμερή υλικά σε εξωτερικές διαδρομές εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία. (3) Οι μεταλλικοί φορείς που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατά κύριο λόγο από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα με επιμήκεις διατρήσεις, ώστε να μπορούν να δεθούν πάνω στο διάτρητο φορέα τα καλώδια με ειδικές πλαστικές ταινίες, σε περίπτωση που η σχάρα δεν είναι οριζόντια. Επιπροσθέτως σημειώνονται τα ακόλουθα: στις υπαίθριες οδεύσεις οι διάτρητοι μεταλλικοί φορείς θα είναι καλυμμένοι με ειδικό κάλυμμα στις εσωτερικές οδεύσεις από χώρους υπογείων, μηχανοστασίων, ηλεκτροστασίων, Η/Μ φρεατίων, χώρους αποθηκών υπογείου και εφ όσον οι καλωδιώσεις δεν είναι θωρακισμένες, οι διάτρητοι μεταλλικοί φορείς θα είναι επίσης καλυμμένοι. (4) Τα πλαστικά κανάλια διανομής θα είναι κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση, κατασκευασμένα από σκληρό PVC, θα αποτελούνται από δύο κύρια μέρη (το κάτω τμήμα και το καπάκι) και θα συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια (διαμόρφωση γωνιών, ταυ, τάπες για το τελείωμά τους, κλπ). Το κάτω τμήμα θα φέρει στο εσωτερικό του οριζόντια διαχωριστική λωρίδα ώστε όλο το κανάλι να χωρίζεται σε δύο ανεξάρτητα κανάλια και το καπάκι θα κουμπώνει στο κάτω τμήμα του. Ρευματοδότες, τηλεφωνικές πρίζες κτλ. θα τοποθετούνται στη μετωπική πλευρά του καναλιού, ημιχωνευτές στο καπάκι. Τα κανάλια θα είναι χρώματος της αρεσκείας της Επίβλεψης. (5) Όλοι οι φορείς καλωδίων θα έχουν εφεδρική χωρητικότητα σε τουλάχιστον 20%. (6) Οι αλλαγές διεύθυνσης και οι διακλαδώσεις των φορέων καλωδίων θα γίνουν με ειδικά τυποποιημένα τεμάχια.

Σελ. 207 από 367 (7) Επισημαίνονται τα εξής: για τους υπολογισμούς της ικανότητας φόρτισης καλωδίων ως διάτρητοι φορείς, θα λαμβάνονται οι έχοντες ποσοστό διάτρησης τουλάχιστον 30%. οι ομαδικές οδεύσεις καλωδίων εντός φορέων θα αποτυπώνονται στα σχέδια της Μελέτης με αναγραφή ένδειξης του τρόπου τοποθέτησης των παράλληλων αυτών γραμμών.

Σελ. 208 από 367 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο : ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 8.1 Δίκτυο τηλεφώνων - δεδομένων (1) Το άρθρο αυτό αφορά στην ενσύρματη εγκατάσταση που παρέχει τηλεπικοινωνιακές και τηλεπληροφορικές υπηρεσίες στους εργαζόμενους στο κτήριο. Σημειώνεται ότι στο παραπάνω δίκτυο δομημένης καλωδίωσης δεν περιλαμβάνεται περαιτέρω ενεργός ηλεκτρονικός εξοπλισμός πληροφορικής (πχ. τηλεφωνικό κέντρο, τηλεφωνικές συσκευές, κλπ), η προμήθεια και εγκατάσταση των οποίων θα γίνει από την Υπηρεσία. (2) Θα εγκατασταθεί πλήρες εσωτερικό δίκτυο δομημένης καλωδίωσης τηλεφώνων δεδομένων (Τ/Φ-Δ), κατηγορίας 6 (σύμφωνα με τα ΕΝ 50288 και ΙΕC 61156), κατάλληλο για μετάδοση αναλογικών ή ψηφιακών σημάτων, φωνής δεδομένων εικόνας σε εφαρμογές κλάσης Ε κατά ΕΝ 50173 και IEC 11801. Σημειώνεται ότι η κατηγορία της εγκατάστασης (Cat. 6) αφορά όλα τα υλικά (όπως καλώδια, patch panel, πρίζες, κλπ). (3) Η εγκατάσταση θα ικανοποιεί τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους περί «μελέτης, κατασκευής, ελέγχου και συντήρησης τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών καθώς και δευτερευουσών εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 269/Β/8.4.71), το νέο κανονισμό εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών (ΦΕΚ 767/Β/31.12.92), τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50174 και το Standard EIA/TIA-568, με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη που ισχύει στην Ελλάδα. (4) Η καλωδίωση Τ/Φ Δεδομένων από τον κεντρικό κατανεμητή έως τις λήψεις θα είναι ακτινωτής μορφής, πλήρους ανάπτυξης. Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν μανδύες από υλικά χαμηλής έκλυσης καπνού, μη αλογονούχα (LSOH) και θα φέρουν επισήμανση τύπου, προδιαγραφής και χρονολογίας κατασκευής. (5) Επισημαίνεται η απαίτηση να ληφθεί μέριμνα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς καθώς και τα σχετικά Ευρωπαϊκά πρότυπα ή τεχνικές οδηγίες, έναντι παρεμβολών στο δίκτυο Τ/Φ Δ και γενικότερα στις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, από καλωδιώσεις ή συσκευές της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ισχύος (πχ διαχωρισμός, τήρηση ελάχιστων αποστάσεων, θωράκιση). Επιπροσθέτως, θα ληφθεί μέριμνα για την κατά το δυνατόν αποφυγή διαμόρφωσης βρόχων ηλεκτρομαγνητικής ζεύξης σε καλωδιώσεις ισχύος και Τ/Φ Δ με κοινή όδευση (στο ίδιο κανάλι με παράλληλη όδευση των καλωδιώσεων αυτών). (6) Για κάθε θέση εργασίας και όπου αλλού ορίζεται από την ΤΠΠ-Η/Μ, θα προβλεφθεί μια διπλή πρίζα δύο ανεξαρτήτων, πλήρως εναλλάξιμων λήψεων RJ45 για φωνή και δεδομένα. Θα είναι κατάλληλες για χωνευτή τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι διανομής και θα εγκατασταθούν σε ύψος περίπου 1,0 m

Σελ. 209 από 367 από το τελειωμένο δάπεδο σε πλαστικό κανάλι (σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης). Κάθε λήψη θα συνδέεται με το επίτοιχο ή επιδαπέδιο τηλεπικοινωνιακό ερμάριο του ορόφου ή της ζώνης (κατανεμητής τύπου Rack 19 με μετώπες μικτονόμησης Patch panel), μέσω καλωδίου UTP ή FTP 4 ζευγών Cat 6 και σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11801 και ΕΝ 50173-1. Θα τηρηθεί όριο 90 m για το μέγιστο μήκος καλωδίωσης σύνδεσης ρευματοδότη RJ 45 στον κατανεμητή. (7) Το σύστημα θα δέχεται σύνδεση μεγάλης ποικιλίας τερματικών συσκευών και τηλεφώνων, θα παρέχει μεγάλη ευελιξία στην επέκταση και αλλαγή χρήσης, στη μετάθεση των θέσεων εργασίας και μεγάλη ευκολία σύνδεσης καινούργιων μηχανημάτων. Όλες οι αλλαγές θα γίνονται από τους κατανεμητές με καλώδια μικτονόμησης (τύπου Patch Cords RJ45-RJ45). (8) Ο κεντρικός κατανεμητής θα είναι επίτοιχος ή επιδαπέδιος (τύπου Rack 19 ), με ωφέλιμο βάθος τουλάχιστον 400 mm, γυάλινη μπροστινή θυρίδα ασφάλειας με κλειδαριά, ανοιγόμενες πλευρικές επιφάνειες, μεταλλικό σκελετό, οροφή και πυθμένα, διάταξη γείωσης καθώς και ανεμιστήρα οροφής με ρυθμίσιμο θερμοστάτη λειτουργίας. Επίσης, θα φέρει μετώπες μικτονόμησης τύπου Patch Panel, cat 6 και θα μικτονομηθεί με ειδικά τεμάχια διασύνδεσης τύπου Patch Cord cat 6. Οι διασυνδέσεις μεταξύ κεντρικού κατανεμητή, κατανεμητή εισαγωγής γραμμών ΟΤΕ, τηλεφωνικού κέντρου, τοπικών κατανεμητών και ηλεκτρονικών πινάκων των λοιπών συστημάτων ασθενών ρευμάτων θα γίνει με καλώδια UTP ή FTP, Cat 6 επαρκούς πλήθους ζευγών και εφεδρείας. Ο κατανεμητής εισαγωγής γραμμών ΟΤΕ θα τοποθετηθεί σε χώρο που θα υποδειχθεί στο μίσθιο, θα έχει κλειδαριά και θα φέρει διπλή (κατοπτρική) οριολωρίδα (πλευρά ΟΤΕ πλευρά ΔΕΔΔΗΕ εσωτερικού δικτύου) για τη μικτονόμηση. Η τηλεφωνική εγκατάσταση θα εκτελεστεί έτσι ώστε να είναι σε απόλυτη συμφωνία με τους κανονισμούς του ΟΤΕ. Θα προβλεφθεί τηλεπικοινωνιακό καλώδιο (από κατανεμητή κτηρίου σε κατανεμητή μισθίου), με όδευση εντός μεταλλικής σωλήνωσης κατάλληλης χωρητικότητας. (9) Στους ορόφους του κτηρίου θα υπάρχει τουλάχιστον ένας τοπικός κατανεμητής. Για την εγκατάσταση του εξοπλισμού της δομημένης καλωδίωσης στον τοπικό (τοπικούς) κατανεμητή (κατανεμητές), θα χρησιμοποιηθούν επίτοιχα ερμάρια (τύπου Rack 19 ) με ωφέλιμο βάθος τουλάχιστον 400 mm, γυάλινη μπροστινή θυρίδα ασφάλειας με κλειδαριά, ατσάλινη οροφή και βάση, διάταξη γείωσης, εξαρτήματα για την στήριξη και διαχείριση των καλωδίων, καθώς και κεντρικό ανεμιστήρα οροφής με ρυθμιζόμενο αισθητήρα θερμοκρασίας για τη λειτουργία του. (10) Οι καλωδιώσεις και οι φορείς τους θα οδεύουν και θα εγκαθίστανται σύμφωνα (κατ αντιστοιχία) με τα ισχύοντα στο κεφάλαιο των ισχυρών ρευμάτων. (11) Επίσης, θα προβλεφθεί επαρκές περιθώριο στα άκρα κάθε γραμμής για τη σύνδεση στις απολήξεις χωρίς να απαιτηθούν προεκτάσεις.

Σελ. 210 από 367 Γ. Π Ι Ν Α Κ Α Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ω Ν 1. ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 1 2. ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 2

Σελ. 211 από 367

Σελ. 212 από 367

Σελ. 213 από 367 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 Α. Νομιμοποιητικά έγγραφα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Τα νομιμοποιητικά στοιχεία των νομικών προσώπων που υποβάλλουν προσφορά και συγκεκριμένα: 1.1. Επί ανωνύμων εταιριών: α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. γ. Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά περίπτωση στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δημοσίευση του καταστατικού καθώς και τυχόν τροποποιήσεών του καθώς και η απόφαση εκλογής του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και η πράξη συγκρότησής του σε σώμα. Εάν η δημοσίευση των πράξεων αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής τους για δημοσίευση. δ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Διοικητικού Συμβουλίου ή κατά περίπτωση του Διευθύνοντος Συμβούλου), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση, στην οποία θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος του Δήμου/ευρύτερης περιοχής, όπου έχει την έδρα της η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, και ο οποίος εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 1.2. Επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης: α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. γ. Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά περίπτωση στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δημοσίευση του Καταστατικού καθώς τυχόν τροποποιήσεών του. Εάν η δημοσίευση των πράξεων αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής τους για δημοσίευση δ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή του/των Διαχειριστών κατά περίπτωση), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Δήμου της Αττικής που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο).

Σελ. 214 από 367 1.3. Επί ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών: α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του και τα αποδεικτικά δημοσίευσης. β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. γ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή των Διαχειριστών), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Δήμου της Αττικής που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 1.4. Επί προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. γ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Δήμου της Αττικής, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικός από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 1.5. Επί των λοιπών νομικών προσώπων (ημεδαπών ή αλλοδαπών): Αντίστοιχα προς τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα βάσει των ισχυουσών διατάξεων για έκαστο εξ αυτών. 2. Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/προσωρινών συμπράξεων φυσικών ή νομικών προσώπων, οπότε η προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που την αποτελούν είτε από εκπρόσωπό τους ειδικά εξουσιοδοτημένο, επιπλέον: α. Συμφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Στο συμφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας/Ένωσης/Προσωρινής σύμπραξης προσώπων θα αναγράφεται και θα οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος και το είδος της υπό ανάθεση προμήθειας (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο σε ποσοστό, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής της αμοιβής μεταξύ τους) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Κοινοπραξίας/Ένωσης/Προσωρινής Σύμπραξης στο σύνολο της προσφοράς, θα δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης (leader), θα δηλώνεται από τα μέλη ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκτέλεση της σύμβασης και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας/Ένωσης/Προσωρινής σύμπραξης και των μελών της έναντι του ΔΕΔΔΗΕ.

Σελ. 215 από 367 β. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εταιρειών/φορέων που την αποτελούν, ανάλογα με τη νομική μορφή τους και σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, και γ. Δήλωση υπογεγραμμένη από τα μέλη της ή, κατά περίπτωση, τους νόμιμους εκπροσώπους των μελών της, ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας/ Ένωσης/Προσωρινής Σύμπραξης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης (Σύμφωνα με το Παράρτημα 7). Β. Δικαιολογητικά περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε περίπτωση που στο προσκομιζόμενο απόσπασμα αναφέρονται καταδίκες, πρέπει να υποβληθούν και αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων, ώστε να κριθεί, αν στοιχειοθετούν λόγο αποκλεισμού. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από νομικό πρόσωπο το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αφορά τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνους που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως: α) Για τις ανώνυμες εταιρίες το διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, β) Για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ι.Κ.Ε.) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) τους διαχειριστές γ) Για τους συνεταιρισμούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν: i. Σε πτώχευση. ii. Σε διαδικασία εξυγίανσης. iii. Σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης iv. Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο. v. Σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού. vi. Σε αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή vii. Σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (μόνο για αλλοδαπούς). 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή φόρων. 4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έναντι όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, προς τους οποίους έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, το

Σελ. 216 από 367 πιστοποιητικό πρέπει να καλύπτει τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 5. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 6. Όταν η προσφορά υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, οι λόγοι αποκλεισμού εξετάζονται στο ίδιο το νομικό πρόσωπο, εκτός από εκείνους της παρ. 1 ανωτέρω, που εξετάζονται στο πρόσωπο των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Γ. Επαγγελματική/Τεχνική ικανότητα 1. Οι Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες να είναι γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην 1η ή ανώτερη τάξη για Οικοδομικές Εργασίες και 1η ή ανώτερη τάξη για Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες. Οι κατασκευαστικές Επιχειρήσεις χωρών της ΕΕ (ή και άλλων χωρών) να είναι γραμμένες στο αντίστοιχο Επαγγελματικό Μητρώο, για κατηγορίες Εργασιών ανάλογες με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και που σύμφωνα με τη Νομοθεσία που ισχύει στη χώρα τους, μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση τέτοιων εργασιών. 2. Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση συναφών Συμβάσεων, η αξία των οποίων να ανέρχεται συνολικά σε 800.000,00 Ευρώ κατά την τελευταία τριετία. 3. Αντίγραφα αποδεικτικών καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που τεκμηριώνουν την εμπειρία του προσφέροντος στην εκτέλεση συμβάσεων όμοιων προς την προκείμενη, όπως αυτές δηλώθηκαν στο Τ.Ε.Υ.Δ. που υποβλήθηκε με την προσφορά. Τα αποδεικτικά αυτά είναι: α) Αν ο πελάτης είναι δημόσιος φορέας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, σύμφωνα με τις διαδικαστικές διατάξεις που διέπουν τον φορέα, β) Αν ο πελάτης είναι ιδιώτης, δήλωση του πελάτη. Από τα αποδεικτικά αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του πελάτη, το αντικείμενο της συμβάσεως, η συμβατική αξία και ο χρόνος εκτέλεσής της. Κατ εξαίρεση, αν για κάποιο πολύ σοβαρό λόγο, που ανάγεται στον πελάτη και αναφέρεται συγκεκριμένα από τον προσφέροντα, είναι αδύνατη η υποβολή των ανωτέρω αποδεικτικών καλής εκτέλεσης, τότε ο ΔΕΔΔΗΕ κατά την κρίση του μπορεί να αποδεχθεί δήλωση του ίδιου του προσφέροντος. 4. Nα διαθέτει Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ΙSO 9001:2008 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και ΙSO 14001:2004 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), που να είναι σε ισχύ. 5. Αναφορά του τεχνικού προσωπικού

Σελ. 217 από 367 6. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού 7. Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων και αδειών του προσωπικού καθώς και του Επιβλέποντα καθώς και του αναπληρωτή αυτού. Δ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 1. Δεσμευτική δήλωση του τρίτου/τρίτων ή/και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντος και του τρίτου/τρίτων στα οποία θα κατονομάζονται οι αναγκαίοι πόροι και θα αποδεικνύεται ότι ο προσφέρων θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης. 3. Δικαιολογητικά του τρίτου/τρίτων, αντίστοιχα με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσφέροντος, σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα. E. Υπεργολαβία Σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει σε τρίτο υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης, πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση στην οποία θα αναφέρεται το τμήμα της σύμβασης που πρόκειται να αναθέσει καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που το τμήμα της σύμβασης που δηλώνεται ότι θα ανατεθεί σε υπεργολάβο υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας της σύμβασης που θα ανατεθεί θα υποβάλλονται από τον υπεργολάβο δικαιολογητικά αντίστοιχα με τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα.

Σελ. 218 από 367 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Αν στη χώρα του προσφέροντος δεν εκδίδονται όλα ή ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά, μπορούν να αντικαθίστανται με ένορκη βεβαίωση του προσφέροντος ή, κατά περίπτωση, του νόμιμου εκπροσώπου του και, αν δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής του υποχρέου. Στην ένορκη βεβαίωση ή, κατά περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση, θα βεβαιώνεται και η αδυναμία έκδοσης του συγκεκριμένου δικαιολογητικού. 2. Έγγραφα, λοιπά δικαιολογητικά και εγγυήσεις, που τυχόν έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πλην της ελληνικής, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961 που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984. 3. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων, η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Σελ. 219 από 367 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Σελ. 220 από 367 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 5178011 Αντικείμενο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ» Στην Αθήνα σήμερα, την -.-20..., οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: Αφενός η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» και το διακριτικό τίτλο ή «ΔΕΔΔΗΕ» (εφεξής καλούμενη ο «ΔΕΔΔΗΕ») που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τ και Αφετέρου «..» (εφεξής καλούμενης «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που εδρεύει στ, οδός αριθμός, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ., Αφού έλαβαν υπόψη: 1. Τον ν. 4412/2016 (Α 147), όπως ισχύει, 2. Την απόφαση του. ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία προκηρύχθηκε Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, 3. Την απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία η προσφορά του Αναδόχου αναδείχθηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει της τιμής, 4. Την. απόφαση του. ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία έγιναν αποδεκτά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο, 5. Το γεγονός ότι κατά των ανωτέρω αποφάσεων δεν ασκήθηκαν προσφυγές/ ασκήθηκαν προσφυγές, οι οποίες απορρίφθηκαν με την/τις.. απόφαση/ αποφάσεις της ΑΕΠΠ. συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Σελ. 221 από 367 Άρθρο 1ο - Τεύχη της Σύμβασης 221 Άρθρο 2ο - Αντικείμενο της Σύμβασης 223 Άρθρο 3ο - Τεχνική Περιγραφή 223 Άρθρο 4ο - Συμβατικές ποσότητες 223 Άρθρο 5ο - Διάρκεια Σύμβασης / Προθεσμία εκτέλεσης 224 Άρθρο 6ο Αμοιβή 225 Άρθρο 7ο - Τρόπος Πληρωμής 225 Άρθρο 8ο - Εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ 229 Άρθρο 9ο - Εκπροσώπηση Αναδόχου - Επιβλέπων 230 Άρθρο 10ο - Προσωπικό του Αναδόχου 232 Άρθρο 11ο - Ευθύνες του Αναδόχου 234 Αρθρο 12ο - Κοινοπραξία και σύμπραξη επιχειρήσεων 229 Άρθρο 13ο - Διασφάλιση τήρησης εργατικής & ασφαλιστικής Νομοθεσίας - Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου - Εμπιστευτικότητα 236 Άρθρο 14ο - Ποινικές Ρήτρες 244 Άρθρο 15ο - Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 245 Άρθρο 16ο Υπεργολάβοι 245 Άρθρο 17ο - Φορολογικές υποχρεώσεις 247 Άρθρο 18ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 247 Άρθρο 19ο - Ασφαλίσεις 248 Άρθρο 20ο - Ειδικοί όροι 248 Αρθρο 21ο - Ανωτέρα βία 241 Άρθρο 22ο - Καταγγελία της Σύμβασης 250 Άρθρο 23ο - Απαιτήσεις 253 Άρθρο 24ο Ρήτρα ακεραιότητας 254 Αρθρο 25ο Τροποποίηση Σύμβασης Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.4 Αρθρο 26ο Ισχύς Όρων Σύμβασης- Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.5 Αρθρο 27ο Δωσιδικία Δίκαιο της Σύμβασης Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.5

Σελ. 222 από 367 Άρθρο 1 ο Τεύχη της Σύμβασης 1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο : Α. Συμφωνητικό Β. Τιμολόγιο Προσφοράς Γ. Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Προσφοράς Δ. Τεχνική Περιγραφή /. Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Ε. Πίνακας προτεινομένων υλικών ΣΤ. Γενικοί Όροι Σύμβασης Ζ. Ασφαλίσεις Η. Τεύχος Yποδειγμάτων 2. H σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σκαριφήματα κ.λ.π. και εν γένει το περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δεν δεσμεύουν το ΔΕΔΔΗΕ αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από το ΔΕΔΔΗΕ. 4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για την Παροχή Υπηρεσιών με αντικείμενο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ» και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι δεν παράγουν οποιοδήποτε νομικό αποτέλεσμα, ότι δεν θα

Σελ. 223 από 367 δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δεν θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 2 ο Αντικείμενο της Σύμβασης Με την παρούσα ο ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που συμφωνείται στην παρούσα την Παροχή Υπηρεσιών με αντικείμενο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» όπως περιγράφεται διεξοδικά στο επόμενο άρθρο. Άρθρο 3 ο Τεχνική Περιγραφή Οι εργασίες συντήρησης και εσωτερικών διαρρυθμίσεων θα πραγματοποιούνται σε κτήρια του ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκονται στο νομό Αττικής, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή της Σύμβασης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (Παράρτημα 4) σε πλήρη συμφωνία με τους όρους της Σύμβασης. Οι ενδεικτικές ποσότητες των εργασιών καθορίζονται στο συνημμένο Παράρτημα (Προμέτρηση Προϋπολογισμός Προσφοράς). Άρθρο 4 ο Συμβατικές Ποσότητες Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφασή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σ ύμβασης: α) Να επαυξήσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί της αξίας, με τιμή μονάδας ίση προς τη συμβατική ή β) Να μειώσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί της αξίας, χωρίς μεταβολή στη συμβατική τιμή μονάδας.

Σελ. 224 από 367 Οι επαυξήσεις και οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβ ολή της συμβατικής αμοιβής και είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει άλλες απαιτήσεις. Στην περίπτωση της επαύξησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Συμπλήρωμα της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. 1. Οι ποσότητες των συμβατικών υπηρεσιών δύνανται να τροποποιούνται κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ ανάλογα με τις ανάγκες του μέσα στα όρια της συμβατικής αμοιβής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης. 2. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί κατά την κρίση του το δικαίωμα αναστολής της εκτέλεσης τμήματος ή του συνόλου των υπηρεσιών κατά περιόδους εορτών, θεομηνιών, εκλογών, ακραίων καιρικών φαινόμενων ή άλλων εκτάκτων γεγονότων και χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο Ανάδοχος. 3. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης τμήματος του συμβατικού Αντικειμένου κατά την κρίση του με δικό του προσωπικό, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο Ανάδοχος. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα άρτιας εκτέλεσης της Σύμβασης. 5. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο μέρος των υπηρεσιών που κρίνονται απαραίτητες ή επείγουσες, αφαιρώντας τη σχετική δαπάνη που προβλέπεται από την παρούσα Σύμβαση. Άρθρο 5 ο Διάρκεια Σύμβασης / Προθεσμία εκτέλεσης 1. Η ισχύς της παρ ούσας Σύμβασης είναι διάρκειας δύο (2) ετών. Αρχίζει από..-.- και λήγει την - -. Η εξάντληση της Συμβατικής Αμοιβής (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης επαύξησης +50%) ακόμα και πριν την ανωτέρω ημερομηνία λήξης, οδηγεί σε λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση που στη διάρκεια της Σύμβασης [κατ ανώτατο δύο (2) έτη] δεν εξαντληθεί το συμβατικό της αντικείμενο, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο.

Σελ. 225 από 367 Άρθρο 6 ο Αμοιβή 1. Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης συμφωνείται σε. ευρώ, πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα και με το συνημμένο Παράρτημα «Προμέτρηση Προϋπολογισμός Προσφοράς». 2. Η αμοιβή αυτή αντιστοιχεί στην προσφορά του Αναδόχου (όπως οριστικοποιήθηκε στο στάδιο κατακύρωσης). 3. Συμφωνείται ρητά, ότι η συμφωνηθείσα α μοιβή είναι σταθερή και ο Ανάδοχος παραιτείται του δικαιώματος να ζητήσει αύξηση ή αναπροσαρμογή αυτής, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και ιδιαίτερ α για τους λόγους του άρθρου 388 του Α.Κ.. Ο Ανάδοχος θεωρεί ως ενδεχόμενο και αποδέχεται τον κίνδυνο της μεταβολής των οικονομικών συνθηκών. Ο Ανάδοχος, εκτός από το ως άνω συμφωνούμενο αντάλλαγμα, καμία άλλη αμοιβή δεν δικαιούται. 4. Η παραπάνω Αμοιβή σ υμφωνείται ότι καλύπτει το κόστος των υπηρεσιών που ανατίθενται, τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού του, το διοικητικό του κόστος, τα τέλη και γενικότερα όλα τα έξοδα που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και το εργολαβικό του κέρδος. Άρθρο 7 ο Τρόπος Πληρωμής 1. Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται βάσει μηνιαίας Πιστοποίησης Εργασιών (συνημμέν ο Παράρτημα 8) Θα συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο και θα εγκρίν ονται από το ΔΕΔΔΗΕ οι συνημμένοι Πίνακες που έχουν περατωθεί τον αντίστοιχο μήνα, προκειμένου να πληρωθεί ο Ανάδοχος.

Σελ. 226 από 367 2. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται την εικοστή τέταρτη (24 η ) ημέρα του τρίτου μήνα, από την ημερομηνία υποβολής στο ΔΕΔΔΗΕ ( Λ.Συγγρού 98-100, Τ.Κ 117 41, Αθήνα) όλων των σχετικών δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου (με απόδειξη κατάθεσης). Στην αξία του τιμολογίου θα προστίθεται ο εκάστοτε ισχύων Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ. Μέσα στην προθεσμία αυτή και προ της καταβολής της αμοιβής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και οι έλεγχοι εξακρίβωσης της ποιότητας των εργα σιών του Αναδόχου. Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Όλες οι πληρωμές, οι σχετικές με τη Σύμβαση, θα γίνονται από το ΔΕΔΔΗΕ προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυ νος έναντι οποιονδήποτε τρίτων για τις πληρωμές προς αυτούς. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σε ευρώ μέσω λογαριασμού Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 3. Ο Ανάδοχος, για την πληρωμή, υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά: Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ (ΔΟΑΕΣΜ/ΤΕΣΑ). Τιμολόγιο του Αναδόχου προς το ΔΕΔΔΗΕ. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Ανάδοχου με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο προσωπικό από αυτόν/ ή και τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) του προσωπικού του Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού του Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.

Σελ. 227 από 367 Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων, που απασχολούνται στην εκτέλεση της Σύμβασης, στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ. 3.1. Προϋπόθεση της πληρωμής του Αναδόχου είναι η προσκόμιση: - Φορολογικής Ενημερότητας του Αναδόχου. - Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ασφαλιστική ενημερότητα απαιτείται: α) για τον ίδιο τον Ανάδοχο, είτε αυτός είναι ατομική επιχείρηση είτε εταιρεία, β) για τους διαχειριστές ή τα μέλη του Δ.Σ. κατά περίπτωση, αν ο Ανάδοχος είναι εταιρεία, γ) για το προσωπικό του Αναδόχου. Εφόσον δεν προσκομίζεται ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ για το προσωπικό του Αναδόχου, ο Ανάδοχος θα προσκομίζει βεβαίωση του ΙΚΑ περί μη απασχόλησης και ασφάλισης προσωπικού). Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν καθίσταται υπερήμερος, αν δεν προσκ ομιστούν τα δικαιολογητικά της παραγράφου αυτής. 4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της Σύμβασης ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή και καθυστέρηση πληρωμής των συμβατικών ποσών του ΔΕΔΔΗΕ, μετά την καθορισμένη ημέρα πληρωμής. 5. Καμιά πληρωμή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή του προς τους κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της πληρωμής.

Σελ. 228 από 367 6. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όπως επίσης θα είναι υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα υποστεί ο ΔΕΔΔΗΕ, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεών του. 7. Ο ΔΕΔΔΗΕ κατά την εξόφληση των τιμολογίων θα προβαίνει στις προβλεπόμενες παρακρατήσεις φόρων ή οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, εφόσον τούτο προβλέπεται στο νόμο. 8. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεων του, που απορρέουν από τη Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει επιδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς τ ην απαίτηση αυτή. Επίσης, το δικαίωμα συμψηφισμού ασκείται σε περίπτωση που η απαίτηση του τιμήματος έχει εν όλω ή εν μέρει εκχωρηθεί σε οποιονδήποτε τρίτο, περιλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων. 9. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών και των τυχόν ληξιπρόθεσμων πληρωμών κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί με τον όρο απόλυτης συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις της Σύμβασης. 10. Θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 διατάξεις περί κρατήσεων.

Σελ. 229 από 367 Άρθρο 8 ο Εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επίβλεψη της καλής εκτέλεσης της παρούσας ασκείται από τα κατωτέρω όργανα. 1. Επιβλέποντες, βοηθοί του Εντεταλμένου εκπροσώπου : Εκδίδουν τις υπογεγραμμένες από τον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο (ή τον αναπληρωτή του), καταστάσεις, δέχονται τα τηλεφωνήματα των συνεργείων του Αναδόχου και μεταφέρουν προς αυτά τις εντολές του Εντεταλμένου Εκπροσώπου, προετοιμάζουν τις ημερήσιες καταστάσεις εργασιών βάσει των οποίων θα γίνεται η μηνιαία πιστοποίηση, εκτελούν δειγματοληπτικούς ελέγχους, με εντολή του Εντεταλμένου Εκπροσώπου. 2. Εντεταλμένος Εκπρόσωπος (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) (Ε.Υ.) : Ο Εντεταλμένος Εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του ορίζονται και γνωστοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχ ο από την Προϊσταμένη Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών της Σύμβασης. Είναι ο υπεύθυνος για τον έλεγχο της προόδου του εκτέλεσης της παρούσας, για την καλή εκτέλεσή της καθώς και για την τήρηση των όρων της Σύμβασης γενικώς, υπογράφει τα έντυπα των εκδ ιδομένων παραγγελιών/εντολών προς τον Ανάδοχο και την μηνιαία πιστοποίηση. Εισηγείται στην Προϊσταμένη Υπηρεσία την επιβολή ποινικών ρητρών, την απομάκρυνση ακατάλληλου προσωπικού του Αναδόχου ή και την έκπτωση του Αναδόχου, δικαιοδοσίες που έχει πάντως η Προϊσταμένη Υπηρεσία και άνευ της εισηγήσεως του Εντεταλμένου Εκπροσώπου. Είναι υπεύθυνος για τον ημερήσιο δειγματοληπτικό έλεγχο των εργασιών των συνεργείων του Αναδόχου και ιδίως τυχόν ψευδών δηλώσεων των συνεργείων (η ανταπόκριση δε στο καθήκον αυτό είν αι κρίσιμη για την Υπηρεσιακή του επάρκεια). Στα καθήκοντα της Ε.Υ. περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, ποσότητας γενικά και η προσήκουσα εκτέλεση των όρων της Σύμβασης.

Σελ. 230 από 367 3. Προϊσταμένη Υπηρεσία (Π.Υ.) : Καθήκοντα Προϊσταμένης Υπηρεσίας ασκεί η Διεύθυνση Οργάνωσης, Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας (ΔΟΑΕΣΜ). Είναι υπεύθυνη για την ορθή πιστοποίηση των μηνιαίων εργασιών, την οποία και υπογράφει καθώς και για την τήρηση του προϋπολογισμού της Σύμβασης. 4. Ο Ανάδοχος είναι υποχ ρεωμένος να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο της τήρησης των όρων της Σύμβασης σε οποιοδήποτε άλλο υπηρεσιακό όργανο ορισθεί από την Προϊσταμένη ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Άρθρο 9 ο Εκπροσώπηση Αναδόχου Επιβλέπων 1. Των συνεργείων του Αναδόχου θα προΐσταται. με επαρκή πείρα σε υπηρεσίες παρόμοιες με αυτή της Σύμβασης, ο οποίος θα ονομάζεται «Επιβλέπων». Ο Επιβλέπων «...» του Αναδόχου πρέπει να διαθέτει άδεια διπλωματούχου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικ ού-και άδεια διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Ο Επιβλέπων είναι συνυπεύθυνος με τον Ανάδοχο για την άρτια από τεχνικής άποψης εκτέλεση των υπηρεσιών, για την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων, υλικών, πάσης φύσεως εξοπλισμού, εφοδίων, καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και όσων αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και περί αποφυγής ατυχημάτων. Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του Αναδόχου, του ΔΕΔΔΗΕ ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, την ευθύνη θα φέρουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων. Ο Επιβλέπων θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να ενεργεί ως τεχνικός εκπρόσωπος του Αναδόχου στις σχέσεις του με το ΔΕΔΔΗΕ και να υπογράφει εκ μέρους του Αναδόχου όλα τα σχετικά με την εκτέλεση των υπηρεσιών έγγραφα. Ο Ανάδοχος είναι

Σελ. 231 από 367 υποχρεωμένος να ανακοινώνει στις κατά νόμο Αστυνομικές και λοιπές Αρχές το ονοματεπώνυμο και λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του παραπάνω Επιβλέποντα. 2. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του Επιβλέποντα αναφέροντας και τους λόγους της αιτούμενης αντικατάστασης, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς την απαίτηση α υτή του ΔΕΔΔΗΕ μέσα σε εύλογο χρόνο από την έγγραφη ειδοποίησή του. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αντικατάστασης του Επιβλέποντ ά του με άλλο πρόσωπο οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτή θα γίνεται πριν την αποχώρηση του προηγούμενου Επιβλ έποντα. 3. Η αμοιβή του Επιβλέποντα, καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του για την επίβλεψη των Υπηρεσιών, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Ρητά ορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις πράξεις και παραλείψεις του Επιβλέποντα και είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά αμέσως κάθε θετική ζημιά που προκαλείται εξαιτίας του σε βάρος του ΔΕΔΔΗΕ ή παντός τρίτου. 4. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να γίνει ο ορισμός του Επιβλέποντα με κατάθεση στη Προϊ στάμενη Υπηρεσία κοινής υπεύθυνης δήλωσης, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα «8» της παρούσης Σύμβασης, με την οποία θα δηλώνεται, ότι ο μεν Ανάδοχος αναθέτει ο δε Επιβλέπων αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των υπηρεσιών που απορρέουν από το Άρθρο αυτό και γενικά από τα τεύχη της Σύμβασης αυτής. Συγχρόνως θα υποβάλλεται και πρόσφατο (ημερομηνία έκδοσης το πολύ πριν τρεις (3) μήνες) πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του Επιβλέποντα. 5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Επιβλέ ποντα τις αρμοδιότητες, ευθύνες και υποχρεώσεις του αναλαμβάνει «Αναπληρωτής Επιβλέπων» ο οποίος ορίζεται κατά την υπογραφή της Σύμβασης με κοινή δήλωση του Αναδόχου και του «Επιβλέποντα» και ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής του ίδιου. Συγχρόνως θα

Σελ. 232 από 367 υποβάλλονται και για τον αναπληρωτή τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον ορισμό του «Επιβλέποντα». Ο «Αναπληρωτής Επιβλέπων» πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα και θα υπόκειται επίσης στην έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ όπως και ο Επιβλέπων. Ο "Αναπληρωτής" αναλαμ βάνει μόνο στο χρονικό διάστημα που κωλύεται ή απουσιάζει ο "Επιβλέπων" υπό την προϋπόθεση, ότι θα ειδοποιείται έγκαιρα ο ΔΕΔΔΗΕ με ευθύνη του Αναδόχου ή και του Επιβλέποντα. Η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από Δήλωση του "Αναπληρωτή", ότι αναλαμβάνει τις ευθύ νες του "Επιβλέποντα" όπως προβλέπονται στη Σύμβαση. 6. Αν ο Ανάδοχος είναι Ατομική Επιχείρηση, μπορεί «Επιβλέπων» ή «Αναπληρωτής» του να είναι ο ίδιος, εφόσον έχει τα προσόντα που περιγράφηκαν παραπάνω, διαφορετικά είναι δυνατός ο ορισμός τρίτου προσώπου κατά τα ανωτέρω, με τα απαιτούμενα προσόντα. Άρθρο 10 ο Προσωπικό του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τη Σύμβαση με κατάλληλο προσωπικό που απασχολεί ή θα απασχολήσει με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου για το σκοπό αυτό. Το προσωπικό πρέπει να είναι αριθμητικά επαρκές. Τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος υποχρεωτικά θα πρέπει να διαθέτουν σχετική εμπειρία και να χειρίζονται ικανοποιητικά την ελληνική γλώσσα γραπτά και προφορικά. Η επάρκεια και η καταλληλότητα του προσωπικού θα εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα, που εκπροσωπούν το ΔΕΔΔΗΕ. 2. Το προσωπικό του Αναδόχου κατά τις ώρες Υπηρεσίας του υποχρεούται να επιμελείται την εμφάνισή του και να είναι καθαρό. Επίσης οφείλει να εκτελεί προσηκόντως τα καθήκοντά του με βάση το περιεχόμενο των συμβατικών του υποχρεώσεων, την απαιτούμενη εντιμότητα, καλή πίστη κ αι τα συναλλακτικά ήθη, ανεξαρτήτως πελάτη και των συμβατικών του σχέσεων με προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σελ. 233 από 367 Το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να φέρεται ευγενικά προς τους χρήστες του ΔΕΔΔΗΕ, να αποφεύγει οποιαδήποτε προστριβή με αυτούς, να μην προβαίνει σε συστάσεις προς τους χρήστες για προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και να μην συζητεί για παράπονα, αλλά να υποδεικνύει σε αυτούς να απευθύνονται στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ προφορικώς ή εγγράφως, οφείλει δε να αναφέρει στην αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ τα ανα κύπτοντα ζητήματα ή παράπονα. Σε περιπτώσεις προστριβών πρέπει να ειδοποιείται τηλεφωνικά η αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. 3. Ρητά συμφωνείται ότι το προσωπικό που θα διατίθεται κάθε φορά θα εργάζεται υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου και του Επιβλέποντα του τελευταίου. 4. Ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει, ότι για τις εργασίες που θα πραγματοποιήσει, δε θα χρησιμοποιήσει εν ενεργεία υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή άτομα που έχουν οποιασδήποτε μορφής κωλύματα ή απαγορεύσεις. 5. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στο ΔΕΔΔΗΕ τον κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτούμενος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και να προβαίνει, εξ ονόματός του, στην τακτοποί ηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται. Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αναδόχου θα είναι και ο Αντίκλητός του, εφόσον είναι εγκατεστημένος στην Αθήνα, άλλως θα πρέπει ο Ανάδοχος να διορίσει Αντίκλητο που διαμένει στην Αθήνα. 6. Συμφωνείται ρητά ότι η παρούσα Σύμβαση έχει χαρακτήρα μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, δεδομένου ότι η ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται στην προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων υπηρεσιών όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω. Κατά συνέπεια, ο Ανάδ οχος και το προσωπικό που θα απασχολεί, σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρούνται προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, με οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος εκτέλεσης, με την παρούσα Σύμβαση, των συμφωνημένων υπηρεσιών, σε καμία

Σελ. 234 από 367 περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασ φάλισης στο ΔΕΔΔΗΕ. Άρθρο 11 ο Ευθύνες του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται: α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση της Σύμβασης β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν. γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού, για ζημίες γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημίες σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται α πό τα συνήθη Ασφαλιστήρια Συμβόλαια. 2. Ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων του κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας Σύμβασης είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την πρόληψη και αποφυγή ζημιών σε ιδιοκτησίες τρίτων καθώς και σε εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, που δημιουργούνται από τον ίδιο, τους συνεργάτες και υπαλλήλους του καθώς και εξαιτίας των χρησιμοποιούμενων μέσων, οχημάτων κ.λ.π. 3. Σε περίπτωση δημιουργίας ζημιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις δηλώσει εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών στην Ε.Υ. και να προχωρήσει στην άμεση τακτοποίησή τους, προσκομίζοντας στην τελευταία τη σχετική απαλλακτική απόδειξη. Περιπτώσεις ζημιών που δεν δηλώθηκαν, διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο και αυτός υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να τις τακτοποιήσει και να προσκομίσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τις σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις. 4. Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος αρνηθεί την τακτοποίηση των ζημιών ή ο ζημιωθείς εγείρει αγωγή κατά του ΔΕΔΔΗΕ ή του Αναδόχου, τότε η Ε.Υ. θα παρακρατεί από τ ην αμοιβή του ή την εγγυητική επιστολή το σχετικό ποσό της αποζημίωσης επαυξημένο με

Σελ. 235 από 367 τα δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με την εκτίμηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ, επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός της. 5. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, δε φέρουν καμία ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, όπως και κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση της σύμβασης από τον Ανάδοχο. 6. Ρητά συμφωνείται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη που διαπράττεται κατά την εκτέλεση της σύμβασης είτε από τον Ανάδοχο είτε από το προσωπικό που χρησιμοποιεί και ότι κάθε ευθύνη για τυχόν ατύχημα που θα συμβεί κατά την εκτέλεση του είτε στον ίδιο, είτε σε τρίτο ή στο προσωπικό που θα απασχολεί, συμπεριλαμβανομένης και της λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης χρηματικής ικανοποίησης, βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου μόν ον τον Ανάδοχο. 7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα δικά του μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά του προσωπικού του στον τόπο παραλαβής και εκτέλεσης της εργασίας του. Ο εφοδιασμός των συνεργείων του Αναδόχου με απαραίτητα εργαλεία, με τον κατάλληλο εξοπ λισμό και εφόδια ασφαλούς εργασίας, βαρύνει τον Ανάδοχο. 8. Κανείς από τους όρους της παρούσας σύμβασης, όλων θεωρουμένων ως ουσιωδών, δεν θεμελιώνει σχέση προστήσαντος και προστηθέντος μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και Αναδόχου. 9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει με δαπάνες του το προσωπικό της Εταιρείας στη χρήση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που εγκαθιστά.

Σελ. 236 από 367 Άρθρο 12 ο Κοινοπραξία και σύμπραξη επιχειρήσεων 1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης ή Κ/Ξ Επιχειρήσεων ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Σύμπραξη ή Κ/Ξ με την παρούσα Σύμβαση. 2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από το ΔΕΔΔΗΕ η ουσιαστική συμμετοχή στη Σύμπραξη ή Κ/Ξ όλων των μελών αυτής. 3. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στο ΔΕΔΔΗΕ σήμερα, Δήλωση ή το Κοινοπρακτικό σύμφωνα με το οποίο, η Εταιρεία... συμμετέχει με ποσοστό..και η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό στη Σύμπραξη ή Κοινοπραξία. Άρθρο 13 ο Διασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας- Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου - Εμπιστευτικότητα 1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 2. Ο Ανάδοχος και κάθε Υπεργολάβος υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν

Σελ. 237 από 367 μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως: α. να καταβάλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ και β. να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολ ούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της, Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του προσω πικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κλπ. Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΔΕΔΔΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν Υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρηση τους και εκ μέρους των τυχόν Υπεργολάβων. 3. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας. Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ' όλη την παραμονή του

Σελ. 238 από 367 εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων του ΔΕΔΔΗΕ ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση ταυτότητα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του (Παράρτημα 8 Υπόδειγμα Ταυτότητας). Η ταυτότητα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου του ΔΕΔΔΗΕ. Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο ταυτότητα για προσωπικό του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο Ανάδοχος να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ αντίγραφο της Συμβάσεως Εργασίας που τον συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο του Άρθρου 3 του π.δ. 156/1994, όπως ισχύει από το οποίο να αποδεικνύεται η σχέση εργασίας του προσωπικού με τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη ταυτοτήτων και για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους α πόντες εργαζόμενους. Ουδείς εκ του προσωπικού του Αναδόχου -Υπεργολάβου θα απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη ταυτότητα. 4. Σε τυχόν εργασίες των συνεργείων του Αναδόχου εντός ακινήτου, το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να διευκρινίζει με σαφήνεια την ταυτότητά του και το σκοπό της επίσκεψης και να γνωστοποιεί στον πελάτη τόσο την επιβλέπουσα υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, όσο και την επωνυμία και τα εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας της Αναδόχου εταιρείας. 5. Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλό μενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη

Σελ. 239 από 367 επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κλπ. 6. Ο Ανάδοχος και ο επιβλέπων οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη ισχύουσα Νομοθεσία και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη ώστε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας καθώς και την πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού τους ώστε η εκτελούμενη εργασία να είναι ορθή κα ι ασφαλής. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με τα οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 1. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με Ειδικό Σήμα (Παράρτημα 8 Υπόδειγμα Ειδικού Σήματος Οχήματος) που θα διατίθεται από το αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο Σήμα. 7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές διατάξεις καθώς και προς τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ. 8. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντιμετωπίζει ως αυστηρά απόρρητη και μυστική κάθε πληροφορία που παρέχεται σε αυτόν ή στην οποία αποκτά πρόσβαση λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με το ΔΕΔΔΗΕ. Όλες οι πληροφορίες που θα γνωστοποιηθούν στον Ανάδοχο στο πλαίσιο της

Σελ. 240 από 367 παρούσας χαρακτηρίζονται ως «Εμπιστευτικ ές», υπό οποιαδήποτε μορφή και αν παρασχεθούν (έγγραφη, προφορική, ηλεκτρονική). 8.1. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: - Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από τη συνεργασία και τ ις δραστηριότητές του με το ΔΕΔΔΗΕ. - Να μην αποκαλύπτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες του ή σε τρίτους, παρά μόνο εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας και μόνο μετά από σχετικές γραπτές οδηγίες και τη συ γκατάθεση του ΔΕΔΔΗΕ. - Να μην κατασκευάζει αντίγραφα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών ούτε να τις αποθηκεύει σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο παρά μόνο για το σκοπό της εκτέλεσης της παρούσας. Σε περίπτωση παραγωγής μερικών ή ολικών αντιγράφων για τον παραπάν ω λόγο, τα αντίτυπα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και να τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων. - Να φυλάσσει σε ασφαλές μέρος κάθε Εμπιστευτική πληροφορία καθώς και κάθε θέμα που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες. - Να επιστρέφει ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήσεως του ΔΕΔΔΗΕ όλες ή μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που έχει στην κατοχή του. - Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για τον προσπορισμό ιδίου οικονομικού οφέλους. 8.2. Ο Ανάδοχος αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν θα διανέμει, αποκαλύπτει ή άλλως πως διαδίδει Εμπιστευτικές Πληροφορίες εκτός: α) των περιπτώσεων που εγγράφως θα συμφωνηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ, β) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες είναι ή γίνονται δημόσια διαθέσιμες στο κοινό, όπως τούτο αποδεικνύεται από έγγραφα τα οποία έχουν δημοσιευθεί ευρέως στο κοινό, χωρίς το γεγονός αυτό να είναι αποτέλεσμα παραβίασης της παρούσας υποχρέωσης εμπιστευτικότητας,

Σελ. 241 από 367 γ) αν πριν την αποκάλυψη των Εμπιστευτικών Πληροφοριών στο πλαίσιο της παρούσας, αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες βρίσκονταν ήδη στην κατοχή του Αναδόχου, όπως αυτό αποδεικνύεται από αρχεία του Αναδόχου, τα οποία υπήρχαν πριν την αποκάλυψη, δ) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποκαλύφθηκαν νόμιμα στον Ανάδοχο από τρίτο μέρος, που δεν είναι εργαζόμενος ή συνεργάτης του ΔΕΔΔΗΕ ούτε κατά οπο ιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με το ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο είναι ελεύθερο νόμιμα να τις αποκαλύπτει, ε) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ζητείται να αποκαλυφθούν υποχρεωτικά από διάταξη νόμου, εκτελεστή απόφαση ή εκτελεστή πράξη δικαστικής ή διοικητικής αρχής. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος που έχει την υποχρέωση να ανακοινώσει εμπιστευτικά στοιχεία τα οποία α φορούν, άμεσα ή έμμεσα, ή σχετίζονται καθ οιοδήποτε τρόπο με το ΔΕΔΔΗΕ, ή των οποίων η αποκάλυψη δύναται να επηρεάσει το ΔΕΔΔΗΕ καθ οιονδήποτε τρόπο, οφείλει να ενημερώσει προηγουμένως και εγκαίρως το ΔΕΔΔΗΕ κοινοποιώντας του ταυτόχρονα, εφόσον επιτρέπετ αι από το Νόμο, τις αποφάσεις, πράξεις ή/και διατάξεις που του επιβάλλουν την εν λόγω υποχρέωση ανακοίνωσης στοιχείων και να λάβει, σε συνεργασία με αυτή, όλα τα αναγκαία νόμιμα μέτρα για τον κατά το δυνατό περιορισμό της υποχρέωσης ανακοίνωσης. 8.3. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή/και στοιχεία στα οποία ο Ανάδοχος θα έχει πρόσβαση, θα περιέχουν και προσωπικά δεδομένα των πελατών/καταναλωτών του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται όπως προβλέπεται σχετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. Για το λόγο α υτό ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των παρεχόμενων από το ΔΕΔΔΗΕ στοιχείων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των στοιχείων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας. Απαγορεύεται δε αυστηρώς η διαβίβαση, κοινο ποίηση ή γνωστοποίησή τους από τον Ανάδοχο σε τρίτους. Κατ εξαίρεση

Σελ. 242 από 367 επιτρέπεται, για τις ανάγκες εκτέλεσης της παρούσας, να έχει πρόσβαση στα ανωτέρω δεδομένα μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο: - Θα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. - Θα τελεί υπό την άμεση εποπτεία του νομίμου εκπροσώπου του Αναδόχου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν. - Θα έχει ενημερωθεί και δεσμευθεί προηγούμενα ως προς την εμπιστευτικότητα των εν λόγω δεδομένων και για την υποχρέωσή του να εφαρμόζει τις διατάξεις των Ν. 2472/97 και 3471/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν. O Ανάδοχος -συμπεριλαμβάνοντας το προσωπικό του και τυχόν συνεργάτες ή υπεργολάβους του- θα ευθύνεται αστικά και ποινικά για την παράβαση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις των Ν. 2472/97 και 3471/2006 ή οποιωνδήποτε άλλων νόμων αντικαταστήσουν ή τροποποιήσουν αυτούς και που θα αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 8.4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενημερώνει το άλλο αμέσως, μόλις διαπιστώσει οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών και θα συνεργάζεται με το μέρος αυτό με κάθε εύλογο τρόπο, προκειμένου να το βοηθήσει να επανακτήσει τα εμπιστευτικά στοιχεία και να παρεμποδίσει παράνομη χρήση ή αποκάλυψή τους. 8.5. Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις ανωτέρω υποχρεώσεις συνιστά σπουδαίο λόγο επαγόμενο την καταγγελία της Σύμβασης και την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Σε αυτή την περίπτωση το ΔΕΔΔΗΕ επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα δικαιώματά του που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση και το νόμο και ειδικά το δικαίωμα αποζημίωσης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως το ΔΕΔΔΗΕ για οποιεσδήποτε ένδικες πράξεις, αξιώσεις, αιτή ματα, κόστη, βάρη, διαδικασίες και έξοδα που προκύπτουν από ή σε σχέση με ή συνέπεια οποιασδήποτε παράβασης σχετικής με τις υποχρεώσεις Εχεμύθειας - Εμπιστευτικότητας που εδώ περιγράφονται.

Σελ. 243 από 367 8.6. Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του ΔΕΔΔΗΕ για οποιονδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος υποχρεούται: α) να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, β) να παραδώσει αμέσως στο ΔΕΔΔΗΕ τυχόν στοιχεία ή έγγραφα που περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων, γ) να κοινοποιήσει εγγράφως το όνομα και τη διεύθυνση των τρίτων στους οποίους τυχόν αποκάλυψε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή κατά παράβαση αυτών, και δ) Να επιστρέψει τις Υπηρεσιακές Ταυτότητες στην αρμόδια Υπηρεσία που τις εξέδωσε, σε περίπτωση απώλειας ή μη επιστροφής της ταυτότητας, θα επιβάλλεται η ποινική ρήτρα του άρθρου 1 4 και θα γίνεται η σχετική καταγγελία στην Αστυνο μία προς αποφυγή τυχόν παράνομης χρήσης της ταυτότητας. 8.7. Συνομολογείται ρητά ότι, σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του ΔΕΔΔΗΕ οι υποχρεώσεις του πρώτου που περιγράφονται στο παρόν Άρθρο εξακολουθούν να ισχύουν και μετά το τέλος της Συνεργασίας. 8.8. Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας του ΔΕΔΔΗΕ. 8.9. Σε περίπτωση απουσίας μελών του προσωπικού του λόγω ανωτέρας βίας (ασθένεια, τροχαίο ατύχημα, σοβαρό προσωπικό πρόβλημα κ.α.), ο Ανάδοχος πρέπει εντός δύο (2) εργασίμων ημερών να αντικαταστήσει το προσωπικό του, άλλω ς επιβάλλονται οι προβλεπόμενες Ποινικές Ρήτρες μειωμένης απόδοσης, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται κατά την κρίση του, να προβεί σε έκπτωση του Αναδόχου.

Σελ. 244 από 367 Άρθρο 14 ο - Ποινικές Ρήτρες 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τη σύμβαση έγκαιρα και στο χρονικό διάστημα, που καθορίζε ται από την Ε.Υ. με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή. 2. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου από την παρούσα επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, που υπολογίζονται ως εξής: Για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρηση ς στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα 50. Η Ποινική ρήτρα της προηγούμενης παραγράφου δεν μπορεί να υπερβεί το πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού τιμήματος κάθε εντολής εκτέλεσης αυτοτελούς τμήματος της Παροχής Υπηρεσιών. Η ανωτέρω ποινική ρήτρα είναι δίκαιη και εύλογη. 3. Ρητά συμφωνείται ότι οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται από το ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα αν ο ΔΕΔΔΗΕ έχει υποστεί ζημία. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. Σε περίπτωση υπέρβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 4. Οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την ίδια ή την αμέσως επόμενη μηνιαία πιστοποίηση εργασιών του Αναδόχου, ανάλογα με τον χρόνο διαπίστωσης της αιτίας που επέσυρε την επιβολή τους. Αν το ποσό της πιστοποίησης δεν επαρκεί, οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 5. Όλες οι Ποινικές Ρήτρες είναι ανέκκλητες. Οι ρήτρες που επιβλήθηκαν για παράβαση τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται, αν τηρηθεί η επόμενη τμηματική προθεσμία/η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης.

Σελ. 245 από 367 Άρθρο 15 ο Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τρίτο πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νομικό, μερικώς ή ολικώς, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης Σύμβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία παρέχεται κατά την απόλυτη κρίση του. 2. Εξαιρείται η περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού Αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών από άλλον οικονομικό φ ορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά υπό τον όρο ότι η νέα εταιρία θα αναλάβει όλα τα από τη Σύμβαση δικαιώματα και όλες τις από αυτή υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς το ΔΕΔ ΔΗΕ και απόδειξη του γεγονότος (ολική υποκατάσταση). 3. Αν διαπιστωθεί ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του Αναδόχου χωρίς έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 4. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για το ΔΕΔΔΗΕ, η μεταβίβαση, εκχώρηση ή παραχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. 5. Κατ εξαίρεση, ο Ανά δοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει τις πληρωμές που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, μόνο σε Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. Η εκχώρηση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι θα συνταχθούν και θα εγκριθούν οι σχετικές Πιστοποιήσεις. Η καταβολή των εκχωρηθέντων ποσών, θα γίνεται μετά την αφαίρεση:

Σελ. 246 από 367 α. κάθε απαίτησης του ΔΕΔΔΗΕ εξ οιουδήποτε λόγου και αν αυτή προέρχεται, β. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς οιονδήποτε τρίτο ο οποίος θα είχε δικαίωμα να εισπράξει από το ΔΕΔΔΗΕ, γ. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς το Δημόσιο που θα προκύπτει από το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, η προσκόμιση του οποίου είναι απαραίτητη σύμφωνα με το Νόμο και τη Σύμβαση για την πληρωμή οιουδήποτε ποσού και δ. κάθε οφειλής προς εργατοτεχνίτες της εκχωρήτριας εταιρείας οι οποίοι είχαν απασχοληθεί στο αντικείμενο της Σύμβασης και η οποία έχει αναγγελθε ί στο ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 702 Α.Κ. Οι ανωτέρω όροι πρέπει να τίθενται και στο κείμενο της εκχώρησης ούτως ώστε να λαμβάνει γνώση και η εκδοχέας τράπεζα. Άρθρο 16 ο Υπεργολάβοι 1. Ο Ανάδοχος μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση τμήματος της σύμβασης υπεργολαβικά σε τρίτον για τον οποίο το έχει δηλώσει και έχει προσκομίσει με τα δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου σχετική δήλωση του υπεργολάβου. Η υπεργολαβική ανάθεση δεν αναιρεί την ευθύν η του Αναδόχου για την καλή εκτέλεση ολόκληρης της συμβάσεως. 2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης υπεργολάβο πέραν του δηλωθέντος με την προσφορά του, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 15, περί απαγόρευσης χωρίς προηγούμενη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ, που χορηγείται κατά την ελεύθερη κρίση του τελευταίου και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις της Διακήρυξης.

Σελ. 247 από 367 Άρθρο 17 ο Φορολογικές υποχρεώσεις Όλοι οι φόροι σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση (πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ) παράβολα, κρατήσεις, εισφορές κ.τ.λ. για οποιαδήποτε αιτία σχετική με την εκτέλεση της παρούσας υπέρ του Δημοσίου, Δήμων, ΝΠΔΔ και παντός τρίτου, τα τυχόν πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που ενδέχεται να επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Άρθρο 18 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης 1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης έκδοσης.., ποσού.. (5% επί της αξίας της Σύμβασης χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας ),..., με αριθ.../ -.- για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών, της παρούσας Σύμβασης που θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις. 2. Η Εγγύηση επιστρέφεται στον εγγυητή που τη χορήγησε και όχι στον Ανάδοχο που δηλώνει ότι παρα ιτείται ρητώς χωρίς αντίρρηση και επιφύλαξη από δικαίωμα να αμφισβητήσει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του ΔΕΔΔΗΕ που αναφέρονται στην πιο πάνω εγγύηση και αφορούν την είσπραξη αυτής (της εγγύησης) από τον εγγυητή και επιπλέον παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα να προσφύγει κατά του ΔΕΔΔΗΕ στο δικαστήριο για την μη κατάπτωση της πιο πάνω εγγύησης ή να την θέσει σε δικαστική μεσεγγύηση. 3. Τέλος συμφωνείται ότι η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί μετά από την πλήρη εμπρόθεσμη και προσήκουσα σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση της Σύμβασης και μετά την πλήρη εκκαθάρισή της, εκτός εάν υπάρξει εν τω μεταξύ περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει ή ανάλογα με την πε ρίπτωση να την αντικαθιστά αμέσως με άλλη. Σε

Σελ. 248 από 367 περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει, ενώ καταπίπτει υπέρ του η παραπάνω Εγγύηση καλής εκτέλεσης και επιπλέον ο Ανάδο χος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που υπέστη ο ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση. Άρθρο 19 ο Ασφαλίσεις 1. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών σε οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί καθώς επίσης και για την τήρηση και πιστή εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας που ισχύει για την ασφάλεια του προσωπικού. 2. Ο Ανάδοχος πέραν από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να συνομολογεί, διατηρεί και παρακολουθεί την ασφάλιση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» που περιγράφεται στο Παράρτημα «7» της παρούσης Σύμβασης «Περί Ασφαλίσεων». 3. Το αντικείμενο και η διάρκεια ασφάλισης, τα όρια αποζημίωσης και οι ειδικοί και γενικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, καθορίζονται στο Παράρτημα «7» της παρούσης Σύμβασης «Περί Ασφαλίσεων». Άρθρο 20 ο Ειδικοί όροι 1. Ρητά συνομολογείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει τη δυνατότητα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Γι αυτό δηλώνει ρητά και χωρίς επιφύλαξη ότι παραιτείται απ όλα τα πιθανά δικαιώματά του από τα Άρθρα 325 329 και 1106 του Α.Κ. 2. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβάλλοντος, κοινωνικο -

Σελ. 249 από 367 ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος Β του ν. 4412/2016. Άρθρο 21 ο Ανωτέρα βία Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Αναδόχου και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τις εργασίες, είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ω ς λόγος αποζημίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εγείρει κατά του ΔΕΔΔΗΕ απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονομική επιβάρυνσή του, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. Περιστατικά ανωτέρας βίας υπεργολάβου του Αναδό χου δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Ανάδοχο. Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί από το ΔΕΔΔΗΕ ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει εγγράφως και με επίσημα αποδεικτικά έγγραφα το περιστατικό καθώς επίσης ότι το γεγονός έχει κατευθείαν σχέση με την καθυστέρηση στην εκτέλεση ή στη συνέχιση των εργασιών και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των καθοριζομένων από τη Σύμβαση προθεσμιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στο ΔΕΔΔΗΕ αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτήν τη Σύμβαση, αλλιώς δε θα έχει δικαίωμα να την επικαλεστεί. Ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο εάν αποδέχεται ότι το περιστατικό αυτό εμπίπτει στις διατάξεις του

Σελ. 250 από 367 παρόντος Άρθρου, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή των στοιχείων του Αναδόχου. Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου, για ο ποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής στοιχείων κλπ., εντός των πιο πάνω καθοριζομένων ανατρεπτικών προθεσμιών, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας. Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να παραταθούν οι συμβατικές προθεσμίες θα καθορισθεί, με βάση τον πραγματικά απολεσθέντα χρόνο Άρθρο 22 ο Καταγγελία της Σύμβασης 1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του ΔΕΔΔΗΕ, που προκύπτουν από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση εφόσον συντρέξουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: α. Ο Ανάδοχος καθυστερήσει χωρίς εύλ ογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών, β. Ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις προβλέψεις της Σύμβασης και καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης γ. Ο Ανάδοχος παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια και διαγράμματα, δ. Ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις εντολές του ΔΕΔΔΗΕ, ε. Ο Ανάδοχος συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομέν ων ή προστασίας του περιβάλλοντος, στ. Ο Ανάδοχος υποκαταστήσει ή εκχωρήσει μερικώς ή ολικώς τη σύμβαση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ.

Σελ. 251 από 367 ζ. η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται υπερβεί τη μέγιστη προβλεπόμενη. η. Σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων του Αναδόχου ή του προσωπικού του, κατά την εκτέλεση της εργασίας. Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο άρθρο 1 3 της Σύμβασης (Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων) συνιστά λόγο καταγγ ελίας της Σύμβασης. 2. Η χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο εν ενεργεία υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ ή ατόμων που έχουν οποιασδήποτε μορφής κωλύματα, για εκτέλεση «εργασιών», συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 3. Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, εάν ο Ανάδοχος πτωχε ύσει. Η Σύμβαση καταγγέλλεται, κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 1 5 της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο. 4. Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της παρούσας Σύμβασης, ρητά συνομολογούμενων όλων ως εξ ίσου ουσιωδών, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, με έγγραφη ανακοίνωσή του προς τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η αναφερόμενη στο Άρθρο 18 της παρούσας Σύμβασης Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και επιπλέον Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία του ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση. 5. Με την καταγγελία της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται είτε να συνεχίσει ο ίδιος την εκτέλεση των Υπηρεσιών, είτε να τις αναθέσει σε άλλο Ανάδοχο. Ο ΔΕΔΔΗΕ και ο νέος Ανάδοχος δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσο ν το κρίνουν

Σελ. 252 από 367 απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και τα λοιπά μέσα του έκπτωτου Αναδόχου τα οποία έχουν προσκομιστεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο της Παροχής Υπηρεσιών. 6. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του ΔΕΔΔΗΕ για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες: α. Καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσιών. β. Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιε σδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας. γ. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δικαίωμα αποζημίωσης για κάθε θετική ζημία που απορρέει από τη μη εκτέλεση της σύμβασης, ανεξαρτήτως επιβολής ποινικών ρητρών και καταπτώσεως της εγγύησης καλής εκτέ λεσης. 7. Για την εκκαθάριση της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ θα διενεργήσει προσκαλώντας προς τούτο τον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατό, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με το οποίο τιμολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία των τυχόν υπαρχόντων αχρησιμοποίητων ή μερικώς χρησιμοποιημένων υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να προβεί ο ίδιος στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο. 8. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, για όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας, αφού παρακρατηθούν οι τυχόν ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν μέχρι αυτήν την ημερομηνία. 9. O ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 338 του ν. 4412/2016 δικαιούται, πέραν των ανωτέρω περιπτώσε ων, να καταγγείλει τη

Σελ. 253 από 367 Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις, εφόσον: Α. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 337 του ν. 4412/2016, Β. Εάν ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 και ως τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του δεύτερ ου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 305 του ν. 4412/2016, Γ. Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ. 10. Επιπλέον ο ΔΕΔΔΗΕ, κατά την κρίση του και χωρίς ακόμα παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να την καταγγείλει ολικά ή μερικά. Η καταγγελία κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο και φέρει τα αποτελέσματά της μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της καταγγελίας. Άρθρο 23 ο Απαιτήσεις 1. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην Ε.Υ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση.

Σελ. 254 από 367 Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησής του. 2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Ε.Υ. οικονομική ανάλυση της απαίτησης του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της. 3. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον τ ο αίτημα του γίνει δεκτό από το ΔΕΔΔΗΕ περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Ε.Υ. μπορεί να επαληθεύσει από τα τηρηθέντα στοιχεία. Άρθρο 24 ο Ρήτρα ακεραιότητας Με την παρούσα ο ανάδοχος δηλώνει και δεσμεύεται, ότι ο ίδιος και οι νόμιμοι εκπρόσωποί του (επί κοινοπραξιών: και καθένα από τα μέλη της κοινοπραξίας), σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσ ης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής εκ μέρους του αναδόχου, ο τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος. Άρθρο 25 ο Τροποποίηση Σύμβασης Τροποποίηση της παρούσας Σ ύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη συμφωνία των μερών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς η σύμβαση κατά το άρθρο 337 του ν. 4412/2016.

Σελ. 255 από 367 Άρθρο 26 ο Ισχύς Όρων Σύμβασης Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Η παρούσα Σύμβαση παραμένει ισχυρή ακόμη και αν ένας ή περισσότεροι όροι της θεωρηθούν ή αναγνωριστούν ως άκυροι. Άρθρο 27 ο Δωσιδικία Δίκαιο της Σύμβασης 1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της Σύμβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της, συμφωνείται ρητά ότι αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 2. Η Σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Σαν επιβεβαίωση για τα πιο πάνω τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση σε δύο (2) πρωτότυπα την ημερομηνία και στον τόπο που αναφέρονται στην αρχή τους και πήραν ο καθένας από ένα (1) αντίγραφο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΔΗΕ ------------------------ ---------------

Σελ. 256 από 367 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Επισυνάπτονται τα ακόλουθα Παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «1» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «2» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «3» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «4» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «5» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «6» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «7» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «8» Συνοπτική Περιγραφή Υπηρεσιών Τιμολόγιο Προσφοράς Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Προσφοράς Τεχνική Περιγραφή / Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδομικών & Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Πίνακας Προτεινόμενων Υλικών Αναδόχου Γενικοί Όροι Σύμβασης Ασφαλίσεις Υποδείγματα

Σελ. 257 από 367 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «1» Συνοπτική Περιγραφή Υπηρεσιών (Σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού)

Σελ. 258 από 367 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «2» Τιμολόγιο Προσφοράς (Σύμφωνα με το Παράρτημα 5 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και την Προσφορά του Αναδόχου)

Σελ. 259 από 367 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «3» Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Προσφοράς (Σύμφωνα με το Παράρτημα 5 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και την Προσφορά του Αναδόχου)

Σελ. 260 από 367 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «4» Τεχνική Περιγραφή / Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδομικών & Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (Σύμφωνα με το Παράρτημα 8 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και την Προσφορά του Αναδόχου)

Σελ. 261 από 367 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «5» Πίνακας Προτεινόμενων Υλικών Αναδόχου (Σύμφωνα με το Παράρτημα 4 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και την Προσφορά του Αναδόχου)

Σελ. 262 από 367 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «6» Γενικοί Όροι Σύμβασης (Όπου στο ακόλουθο κείμενο του εν λόγω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ γίνεται αναφορά σε «ΕΡΓΟ» αντικαθίσταται από «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ») Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Γ Ε Ν Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Ω Ν Σελίδα ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Ορολογία - Ορισμοί 3 Άρθρο 2 : Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα - Μέτρα και Σταθμά 3 Άρθρο 3 : Σχέδια και οδηγίες 4 Άρθρο 4 : Μελέτες 5 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Άρθρο 5 : Εκπροσώπηση της Εταιρείας 5 Άρθρο 6 : Εκπροσώπηση του Αναδόχου 6 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ Άρθρο 7 : Σχέσεις με άλλους Αναδόχους 7 Άρθρο 8 : Υποκατάσταση, υποπρομήθειες και υπεργολαβίες 8 Άρθρο 9 : Εκχώρηση 9 ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Άρθρο 10 : Γνώση των τοπικών συνθηκών 9 Άρθρο 11 : Εξασφάλιση χώρων 10 Άρθρο 12 : Αρχαιότητες και αντικείμενα αξίας 10 Άρθρο 13 : Βοηθητικά έργα - Προστασία δρόμων, γεφυρών 11 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Άρθρο 14 : Προσωπικό του Αναδόχου 12 Άρθρο 15 : Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία - Εργασία τις αργίες και εορτές 13

Σελ. 263 από 367 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Άρθρο 16 : Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 13 Άρθρο 17 : Καθαριότητα Εργοταξίου - Καθαρισμός της περιοχής του Έργου 14 Άρθρο 18 : Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά 15 ΕΥΘΥΝΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Άρθρο 19 : Ευθύνες του Αναδόχου 16 Άρθρο 20 : Παραιτήσεις και Εγκρίσεις 17 Άρθρο 21 : Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 18 Άρθρο 22 : Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές 19 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ Σελίδα Άρθρο 23 : Πρόγραμμα Εκτέλεσης του Έργου 20 Άρθρο 24 : Προθεσμίες 21 Άρθρο 25 : Μεταβολές κατά την εκτέλεση του Έργου 22 Άρθρο 26 : Έλεγχος του Έργου 23 Άρθρο 27 : Επιθεώρηση στα Εργοστάσια κατασκευής και δοκιμές 24 Άρθρο 28 : Συσκευασία-Διακριτικές ενδείξεις-αποστολή και αποθήκευση Εξοπλισμού 26 Άρθρο 29 : Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου Ημερολόγιο 28 Άρθρο 30 : Ελαττώματα του Έργου 28 ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Άρθρο 31 : Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου 29 Άρθρο 32 : Κυριότητα του Έργου 31 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Άρθρο 33 : Συμβατικό τίμημα - Αναθεώρηση 32 Άρθρο 34 : Τρόπος πληρωμής- συμψηφισμός απαιτήσεων-εκκαθάριση Λογαριασμών 33 Άρθρο 35 : Επιμέρους αναλυτικοί λογαριασμοί 34 Άρθρο 36 : Αυξομειώσεις Προϋπολογισμού 36 Άρθρο 37 : Φόροι, δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου 36 Άρθρο 38 : Ασφαλίσεις 38

Σελ. 264 από 367 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ Άρθρο 39 : Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο 38 Άρθρο 40 : Ανωτέρα Βία 40 Άρθρο 41 : Ποινικές Ρήτρες 41 Άρθρο 42 : Απαιτήσεις - Διαφωνίες 41 Άρθρο 43 : Καταγγελία της Σύμβασης 43 Άρθρο 44 : Δωσιδικία - Δίκαιο της Σύμβασης 45

Σελ. 265 από 367 Άρθρο 1 Ορολογία - Ορισμοί Κατά την ερμηνεία της Σύμβασης ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε σχετικής προς τη Σύμβαση αλληλογραφίας, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω έννοια: - Εταιρεία : ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε (). - Ανάδοχος : είναι το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκε με Σύμβαση η εκτέλεση του Έργου. - Σύμβαση : είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου. Στον όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν συμπληρώματα της Σύμβασης. - Συμβαλλόμενοι : είναι η Εταιρεία και ο Ανάδοχος. - Επιβλέπουσα Υπηρεσία : είναι η Τεχνική Υπηρεσία της που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση της κατασκευής του Έργου. - Προϊσταμένη Υπηρεσία : είναι Υπηρεσία της που προΐσταται της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. - Έργο : είναι το αντικείμενο της Σύμβασης, όπως αυτό προσδιορίζεται στο Συμφωνητικό. - Εξοπλισμός : είναι όλα τα μηχανήματα, συσκευές, εξαρτήματα, ανταλλακτικά κ.λ.π., που θα ενσωματωθούν στο Έργο ή θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στην Εταιρεία για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Έργου. - Μηχάνημα Έργου : είναι μηχάνημα σταθερό ή μετακινούμενο (π.χ. αναμικτήρες σκυροδέματος, γερανοί, ελκυστήρες, προωθητήρες γαιών κ.λ.π.), που χρησιμοποιείται από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου. - Ελαττώματα : είναι όλες ανεξαιρέτως οι επιζήμιες παρεκκλίσεις του Αναδόχου από τα οριζόμενα στη Σύμβαση ή η έλλειψη προβλεπομένων από τη Σύμβαση ιδιοτήτων του Έργου ή μέρους αυτού από όσα έχουν συμφωνηθεί με τη Σύμβαση, τα σφάλματα ή και οι εσφαλμένοι υπολογισμοί, οποιοδήποτε σφάλμα ή οποιαδήποτε ατέλεια του Έργου όπως αυτά νοούνται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τεχνικής, καθώς και οποιαδήποτε παράλειψη του Αναδόχου ως προς το Έργο και οποιαδήποτε νομικά ελαττώματα. Η συνήθης φθορά δε θεωρείται Ελάττωμα. Άρθρο 2 Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα - Μέτρα και Σταθμά. 1. Η επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική. Τεχνικές Προδιαγραφές και διάφορα άλλα τεχνικά στοιχεία της Σύμβασης μπορεί, κατά την κρίση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, να είναι συνταγμένα στην Αγγλική γλώσσα.

Σελ. 266 από 367 2. Η μεταξύ της Εταιρείας και του Αναδόχου αλληλογραφία θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα μέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε όσες περιπτώσεις τούτο κρίνεται αναγκαίο, για λόγους ταχύτητας ή εύρυθμης λειτουργίας της Σύμβασης, μπορεί η αλληλογραφία να γίνεται απευθείας μεταξύ Αναδόχου και των αρμοδίων Υπηρεσιών της Εταιρείας, με την προϋπόθεση όμως της υποχρεωτικής κοινοποίησής της στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Σε επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, η αλληλογραφία μπορεί να διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα ακολουθεί και το επίσημο ελληνικό κείμενο. 3. Λέξεις ή φράσεις που σημειώνονται στα συντασσόμενα από τον Ανάδοχο σχέδια, πίνακες, πινακίδες ή διαγράμματα καθώς και υποβαλλόμενα τεχνικά έντυπα μπορεί να είναι συνταγμένα στην Αγγλική γλώσσα. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφράζει στην Ελληνική γλώσσα οποιαδήποτε κείμενα ή λέξεις σε σχέδια, πίνακες, πινακίδες, έγγραφα και οδηγίες λειτουργίας ή συντήρησης Εξοπλισμού του Έργου που θα ζητήσει, κατά εύλογη κρίση, η Εταιρεία. 5. Σε όλες τις μελέτες, μετρήσεις, υπολογισμούς κ.λ.π., θα χρησιμοποιείται το Διεθνές Δεκαδικό Σύστημα, όπως αυτό ισχύει εκάστοτε. 6. Οι εγκρίσεις της Εταιρείας που δίνονται στον Ανάδοχο, καθώς και η αλληλογραφία, μπορεί να γίνουν με τηλετύπημα ή fax. Η ημερομηνία του τηλετυπήματος ή του fax θα θεωρείται ως η ημερομηνία της έγκρισης ή της αλληλογραφίας. Άρθρο 3 Σχέδια και Οδηγίες 1. Οι εργασίες που αναφέρονται στη Σύμβαση θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαμβάνονται σ' αυτή. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί ακριβώς και από κάθε άποψη με τα σχέδια και τις προδιαγραφές. 2. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα εφοδιάζει έγκαιρα τον Ανάδοχο με όλα τα σχέδια κατασκευής του Έργου. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιμοποιεί σχέδια κατασκευής εάν δεν είναι υπογεγραμμένα από αρμόδιο όργανο της Εταιρείας και δεν είναι σφραγισμένα με τη σφραγίδα "ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ". Η έλλειψη σχεδίων κατασκευής δεν μπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία για καθυστερήσεις στην εκτέλεση του Έργου, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία το σχέδιο που λείπει είναι αποδεδειγμένα απαραίτητο για την εκτέλεση του Έργου και ο Ανάδοχος το έχει ζητήσει έγκαιρα, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, πριν από την ημέρα κατά την οποία αυτό θα είναι απαραίτητο σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου και δεν του παραδόθηκε εγκαίρως.

Σελ. 267 από 367 3. Η Εταιρεία δικαιούται, κατά την κρίση της, να τροποποιεί οποτεδήποτε τα εγκεκριμένα και σφραγισμένα με την ένδειξη "ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" σχέδια ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα και ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τα τροποποιημένα ή νέα σχέδια χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση, εκτός από τη πληρωμή του για τις εργασίες που ήδη έχει εκτελέσει με βάση τα εγκεκριμένα ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ σχέδια που του είχαν δοθεί. 4. Κατά την πρόοδο του Έργου, η Εταιρεία δικαιούται να παρέχει στον Ανάδοχο όσα τυχόν συμπληρωματικά ή νέα σχέδια ή οδηγίες κρίνει αναγκαία με σκοπό την πλήρη και αρμόζουσα εκτέλεση και συντήρηση του Έργου και ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται επακριβώς με τα πρόσθετα αυτά σχέδια και οδηγίες. 5. Οποιαδήποτε λεπτομέρεια που αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και δε φαίνεται στα σχέδια ή φαίνεται σε αυτά αλλά δεν αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές έχει την ίδια ισχύ σαν να φαίνεται ή αναφέρεται και στα δύο. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια, επικρατέστερες είναι οι Τεχνικές Προδιαγραφές. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των αριθμών που υπάρχουν στα σχέδια ή στις Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Ανάδοχος οφείλει να το αναφέρει αμέσως στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αυτή είναι υποχρεωμένη να αποφαίνεται εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση. 6. Για κάθε λεπτομέρεια που δεν αναφέρεται ευκρινώς στα σχέδια, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή τα Συμβατικά Τεύχη γενικά, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητά έγκαιρα, και οπωσδήποτε πριν από την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, τις έγγραφες οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να συμμορφώνεται απόλυτα με αυτές. 7. Εάν ο Ανάδοχος διαφωνεί με οποιαδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα σχέδια, προδιαγραφές, οδηγίες, κατευθύνσεις ή εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, οφείλει να γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγγράφως, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, τη διαφωνία του αυτή και να εκθέτει ταυτόχρονα τους λόγους της διαφωνίας, άλλως θεωρείται ότι τα αποδέχεται πλήρως. Εάν παρά τις αντιρρήσεις του Αναδόχου, η Εταιρεία επιμένει εγγράφως στην εφαρμογή των σχεδίων και προδιαγραφών και την εκτέλεση των οδηγιών, κατευθύνσεων ή εντολών της, ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης σε σχέση με την απόφαση της Εταιρείας, αλλά δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του να συμμορφωθεί με αυτή και να την εφαρμόσει επακριβώς και επιμελώς. 8. Ο Ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη και θα επιβαρύνεται με όλες τις σχετικές δαπάνες σε περίπτωση που εφαρμόσει οποιαδήποτε λύση που δεν θα έχει την έγκριση της Εταιρείας. 9. Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στην Εταιρεία μελέτες και σχέδια αφορώντα στα αναγκαία βοηθητικά έργα και στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 13 και 16 των Γενικών Όρων.

Σελ. 268 από 367 Άρθρο 4 Μελέτες. Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει με βάση τη μελέτη η οποία δίδεται ολοκληρωμένη από την Εταιρεία στον Ανάδοχο, εκτός αν άλλως προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους. Άρθρο 5 Εκπροσώπηση της Εταιρείας 1. Η διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την Εταιρεία, μέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας επί τόπου των Έργων και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. Στα καθήκοντα της Προϊσταμένης Υπηρεσίας περιλαμβάνεται η άμεση εποπτεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και η επίλυση ή η προώθηση για επίλυση θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και δε μπορούν να ρυθμιστούν άμεσα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 2. Τα όργανα της Εταιρείας που θα ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Επιβλέπουσας και της Προϊσταμένης Υπηρεσίας καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους ή θα ορισθούν από την Εταιρεία, με έγγραφό της προς τον Ανάδοχο, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 3. Ο Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με έγγραφό του προς τον Ανάδοχο, δύναται να ορίσει το Μηχανικό ή τους Μηχανικούς που θα αποτελούν τους άμεσους βοηθούς του και οι οποίοι θα αποκαλούνται στο εξής "Εντεταλμένοι Μηχανικοί" της Εταιρείας. Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Εντεταλμένων Μηχανικών, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παραπάνω έγγραφο, θα είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. Για την αντικατάσταση ή αναπλήρωση των Εντεταλμένων Μηχανικών, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη ανακοίνωση προς τον Ανάδοχο. 4. Η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί, με έγγραφη ανακοίνωσή της, να γνωστοποιεί προς τον Ανάδοχο ότι και άλλα όργανα της Εταιρείας, καθώς και τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία, θα μπορούν να διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους σε σχέση με το εκτελούμενο Έργο. 5. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του Έργου από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα της Εταιρείας μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο των Έργων και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται τμήματα του Έργου και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των οργάνων αυτών, στα εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τμήματα του Έργου και γενικά σε όλους του χώρους που κρίνει απαραίτητο η Εταιρεία.

Σελ. 269 από 367 6. H άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας ως προς την εκτέλεση της Σύμβασης δε μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη Σύμβαση. Ειδικότερα η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι Μηχανικοί της που ορίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω, δε φέρουν καμιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στις εργασίες που εκτελούνται στο Εργοτάξιο από τον Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Εταιρείας του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση της Έργου από τον Ανάδοχο. Άρθρο 6 Εκπροσώπηση του Αναδόχου 1. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Εταιρεία τον κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και να προβαίνει, εξ ονόματός του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται. Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αναδόχου θα είναι και ο Αντίκλητός του, εφόσον είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, άλλως θα πρέπει ο Ανάδοχος να διορίσει Αντίκλητο που διαμένει στην Ελλάδα. 2. Ο Ανάδοχος, πριν από την έναρξη των εργασιών της Σύμβασης, είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο κατάλληλα επανδρωμένο Γραφείο, το οποίο θα διατηρήσει καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου και τουλάχιστον μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του. Επίσης είναι δυνατόν να ζητηθεί η εγκατάσταση Γραφείου από τον Ανάδοχο και σε άλλες θέσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Ειδικούς Όρους. 3. Στο Γραφείο του στο Εργοτάξιο, θα προΐσταται μηχανικός με επαρκή πείρα σε έργα παρόμοια με αυτό της Σύμβασης, ο οποίος θα ονομάζεται "Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου" και θα είναι ο μόνος και αποκλειστικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπεύθυνος των οποιωνδήποτε εργασιών που θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια της Σύμβασης. Ο Επιβλέπων Μηχανικός έχει όλες τις κατά Νόμων ποινικές ή άλλες ευθύνες και είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως με τη Νομοθεσία, να βρίσκεται στο Εργοτάξιο και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Ο Επιβλέπων Μηχανικός θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να ενεργεί ως τεχνικός εκπρόσωπος του Αναδόχου στις σχέσεις του με την Εταιρεία και να υπογράφει εκ μέρους του Αναδόχου όλα τα σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών έγγραφα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στις κατά νόμο Αστυνομικές και λοιπές Αρχές το ονοματεπώνυμο και λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του παραπάνω Επιβλέποντα Μηχανικού του. 4. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του Επιβλέποντα Μηχανικού αναφέροντας και τους λόγους της αιτουμένης αντικατάστασης, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς την απαίτηση αυτή της Εταιρείας μέσα σε εύλογο χρόνο από την έγγραφη ειδοποίησή του. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αντικατάστασης του Επιβλέποντα Μηχανικού

Σελ. 270 από 367 του με άλλο μηχανικό οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτή θα γίνεται πριν την αποχώρηση του προηγούμενου Επιβλέποντα Μηχανικού. 5. Η αμοιβή του Επιβλέποντα Μηχανικού, καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του για την επίβλεψη του Έργου, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Εταιρείας απεριόριστα και σε ολόκληρο για τις πράξεις και παραλείψεις του Επιβλέποντα Μηχανικού του και είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά αμέσως κάθε θετική ζημιά που προκαλείται εξαιτίας του σε βάρος της Εταιρείας ή παντός τρίτου. 6. Με την εγκατάσταση του Γραφείου του στο Εργοτάξιο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει εγγράφως στην Εταιρεία τα ονόματα των μελών του προσωπικού του εργοταξίου του, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να παραλαμβάνουν αντ' αυτού τις οδηγίες και εντολές της Εταιρείας. 7. Οποιοιδήποτε άλλοι συνεργαζόμενοι με τον Ανάδοχο, όπως Υπεργολάβοι, Υποπρομηθευτές, κλπ., σε όλες τις κατά τη Σύμβαση τυχόν σχέσεις τους με την Εταιρεία θα εκπροσωπούνται αποκλειστικά και μόνο από τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να περιλάβει σε όλες τις Συμβάσεις Υπεργολαβίας τον όρο αυτό. Κατά συνέπεια οι εντολές, οδηγίες, και γνωστοποιήσεις, όλα τα έγγραφα και όλη η αλληλογραφία θα περιορίζονται μεταξύ της Εταιρείας και του Ανάδοχου. Άρθρο 7 Σχέσεις με άλλους Αναδόχους 1. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει πάντα υπ' όψη του ότι, στην περιοχή του Έργου ή σε γειτονικούς με αυτό χώρους, μπορεί να εκτελούνται από την Εταιρεία ή άλλους Αναδόχους της, εργασίες που έχουν σχέση με τις εργασίες που εκτελεί ο ίδιος. 2. Ο Ανάδοχος οφείλει να ρυθμίζει την εκτέλεση των εργασιών του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζονται από την εκτέλεσή τους οι άλλες εργασίες, να συνεργάζεται αρμονικά με την Εταιρεία, τους εντολοδόχους της ή τους Aναδόχους της, να τους παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και συνδρομή και να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές οδηγίες ή κατευθύνσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 3. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, ενδεχόμενες συμφωνίες του Αναδόχου με τους άλλους Aναδόχους πρέπει προηγουμένως να τυγχάνουν της εγκρίσεως της Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τις συμφωνίες αυτές, στην περίπτωση που αντίκεινται στη Σύμβαση ή εμποδίζουν την έγκαιρη και άρτια κατασκευή του Έργου. 4. Κάθε διαφωνία ή κάθε διαφορά μεταξύ του Αναδόχου και των άλλων Aναδόχων θα διευθετείται, με τη μεσολάβηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και, σε περίπτωση που διαφωνεί, μπορεί να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του, χωρίς η άσκηση αυτή να αναστείλει την εκτέλεση του Έργου.

Σελ. 271 από 367 5. Ο Ανάδοχος ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο έναντι της Εταιρείας, σε περίπτωση ζημιών σε τρίτους που θα προκληθούν από αυτόν χωριστά ή μαζί με άλλους Αναδόχους και Υπεργολάβους. Άρθρο 8 Υποκατάσταση, υποπρομήθειες και υπεργολαβίες. 1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νομικό, στην εκτέλεση της Σύμβασης, ή οποιουδήποτε μέρους της, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας. Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος θα συγχωνευθεί με άλλη εταιρεία ή θα απορροφηθεί από αυτή, υπό τον όρο ότι η νέα εταιρεία θα αναλάβει όλα τα από τη Σύμβαση δικαιώματα και όλες τις από αυτή υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι της Εταιρείας, μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία και απόδειξη του γεγονότος. Στην περίπτωση υποκαταστάσεως θα υπογραφεί από μέρους όλων των ενδιαφερομένων μερών Συμπλήρωμα της Σύμβασης και θα αντικατασταθούν οι Εγγυητικές Επιστολές της Σύμβασης. Σε περίπτωση που πτωχεύσουν ή τεθούν υπό αναγκαστική διαχείριση μέλη Κοινοπραξίας, τα εναπομείναντα μέλη υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την εκτέλεση Σύμβασης και να αναλάβουν όλες τις υποχρεώσεις των πτωχευσάντων ή των τεθέντων υπό αναγκαστική διαχείριση μελών, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση. 2. Ως Υπεργολάβοι ή Υποπρομηθευτές του Αναδόχου νοούνται αυτοί οι οποίοι έχουν αναλάβει από τον Ανάδοχο τη βιομηχανοποίηση ή κατασκευή ή εγκατάσταση τμήματος του Έργου, με έγγραφη Σύμβαση προμήθειας ή Έργου. 3. Σε περίπτωση εγκρίσεως από την Εταιρεία της υποκατάστασης, ολικά ή μερικά, του Αναδόχου ή της εκτέλεσης μέρους του Έργου με Υπεργολάβους, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμένει απευθείας και εξολοκλήρου υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις του Υποκαταστάτη, των Υπεργολάβων ή του προσωπικού τους, ωσάν αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις να οφείλοντο στον ίδιο τον Ανάδοχο, ο οποίος και παραιτείται ανεπιφύλακτα του δικαιώματος της διζήσεως. Η παραίτηση αυτή, αναφορικά, με τους Υπεργολάβους ή Υποκαταστάτες, πρέπει επίσης να αναφέρεται σε όλες τις Συμβάσεις υπεργολαβίας ή υποκατάστασης που συνάπτει ο Ανάδοχος, ο οποίος θα παρέχει επίσης τη διαβεβαίωση ότι οι όροι και οι διατάξεις των εν λόγω υπεργολαβικών Συμβάσεων είναι απολύτως σύμφωνοι με τους όρους και τις διατάξεις της Σύμβασης που έχει συνάψει με την Εταιρεία για την εκτέλεση του Έργου. Επίσης στις εν λόγω Συμβάσεις των Υπεργολάβων και Υποπρομηθευτών με τον Ανάδοχο, πρέπει να αναφέρεται ότι οι Υποκαταστάτες και Υπεργολάβοι, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, θα ευθύνονται καθένας πλήρως και από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο μαζί με τον Ανάδοχο, έναντι της Εταιρείας για το αντικείμενο της αντίστοιχης υπεργολαβίας ή υποκατάστασης. 4. Ο Ανάδοχος είναι ελεύθερος να διαλέξει τους Υποπρομηθευτές και Υπεργολάβους του με δική του ευθύνη και με τις εξής προϋποθέσεις :

Σελ. 272 από 367 α. Οι υποψήφιοι Υποπρομηθευτές και Υπεργολάβοι θα είναι έμπειροι και αξιόπιστοι Οίκοι. β. Η επιλογή κάποιου Υποπρομηθευτή ή Υπεργολάβου για κύρια τμήματα του Έργου θα υπόκειται στην έγκριση της Εταιρείας. Η έγκριση αυτή θα αφορά μόνο στην από τεχνικής πλευράς εμπειρία και αξιοπιστία τους. Τα κύρια τμήματα του Έργου, για τα οποία η Εταιρεία θα ζητήσει την έγκριση των Υποπρομηθευτών ή Υπεργολάβων, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της εμπειρίας και αξιοπιστίας των, αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους. γ. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυμεί να αντικαταστήσει κάποιον εγκεκριμένο Υποπρομηθευτή ή Υπεργολάβο του, θα μπορεί να το κάνει μόνο με τη συγκατάθεση της Εταιρείας. 5. Η παραπάνω διαδικασία δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που οι Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές αναφέρονται στη Σύμβαση, οπότε τα παραπάνω στοιχεία έχουν ήδη υποβληθεί και εγκριθεί από την Εταιρεία. Σε περίπτωση πάντως που ο Ανάδοχος θέλει να αντικαταστήσει κάποιον από τους Υπεργολάβους και τους Υποπρομηθευτές αυτούς, θα πρέπει να ζητήσει την έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, σύμφωνα με την παραπάνω παράγρ. 4γ. 6. Κάθε παραγγελία που τυχόν θα δοθεί από τον Ανάδοχο στους εγκεκριμένους από την Εταιρεία Υπεργολάβους ή Υποπρομηθευτές και που αφορά σε κύρια τμήματα που απαιτούνται για την κατασκευή ή εγκατάσταση του Εξοπλισμού, πρέπει να αποστέλλεται και στην Εταιρεία, ταυτόχρονα με την έκδοσή της, σε ένα (1) αντίγραφο στη γλώσσα έκδοσής της και σε δύο (2) αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα. Στα αντίγραφα κάθε τέτοιας παραγγελίας πρέπει να φαίνονται : α. Η ημερομηνία της παραγγελίας β. Ο αριθμός της παραγγελίας γ. Το όνομα του κατασκευαστή δ. Πλήρης περιγραφή του υλικού ε. Η χώρα προέλευσης στ. Η κατ' εκτίμηση ημερομηνία αποστολής Με αίτημα της Εταιρείας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει παρόμοια αντίτυπα παραγγελιών και για μη κύρια τμήματα του Εξοπλισμού. Επίσης ο Ανάδοχος, κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας, θα μεταφράζει, με δαπάνες του, στην Ελληνική γλώσσα οποιαδήποτε τμήματα παραγγελιών που θα κρίνει αναγκαία η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 7. Ο Ανάδοχος, ή οι Υπεργολάβοι του, υπογράφουν όλες τις παραγγελίες που αφορούν στον Εξοπλισμό και απευθύνονται προς τους Υποπρομηθευτές οι οποίοι και τις εκτελούν στο όνομα και για λογαριασμό του Αναδόχου ή του Υπεργολάβου. Σε όλες αυτές τις παραγγελίες πρέπει να αναφέρεται ότι το αντικείμενό τους αφορά στο υπό εκτέλεση Έργο της Εταιρείας.

Σελ. 273 από 367 Άρθρο 9 Εκχώρηση 1. Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Εταιρεία, η μεταβίβαση ή η εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της Εταιρείας και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της. 2. Με την έγκρισή της, η Εταιρεία μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. Άρθρο 10 Γνώση των τοπικών συνθηκών 1. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει επισκεφθεί την περιοχή του Έργου και έχει προβεί σε επιτόπια εξέταση της τοποθεσίας του, των γειτονικών χώρων, της ύπαρξης τυχόν δουλείας διέλευσης και ότι ενημερώθηκε για τις απαιτούμενες βοηθητικές εγκαταστάσεις, τον τύπο εξοπλισμού, τη θέση και καταλληλότητα των υλικών κατασκευής, τα μέσα προσπέλασης στην τοποθεσία του Έργου, τις τοπικές εργασιακές συνθήκες και όλες τις άλλες τοπικές συνθήκες που μπορούν να επιδράσουν με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους. 2. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει επίσης ότι οι συμβατικές τιμές είναι αποτέλεσμα δικών του υπολογισμών και βασίζονται στη δική του γνώση και εκτίμηση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν και όχι σ' οποιαδήποτε περιγραφή ή δήλωση της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η μελέτη του Έργου εκπονείται από τον Ανάδοχο, αυτός εγγυάται επιπλέον για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Έργου. 3. Στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες υπεδάφους, υδρολογικά στοιχεία ή άλλες παρατηρήσεις, που ενδεχομένως έχει η Εταιρεία, θα βρίσκονται στη διάθεση του Αναδόχου για ενημέρωσή του και μόνο, πλην όμως δεν υπάρχει καμία ρητή ή υπονοούμενη εγγύηση της Εταιρείας για οποιαδήποτε ερμηνεία τους. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται τα παραπάνω και ότι σχημάτισε δική του γνώμη, με επιτόπια επιθεώρηση της περιοχής και με άλλες έρευνες που θεώρησε αναγκαίες και ότι έδωσε δική του ερμηνεία στα στοιχεία που τέθηκαν υπ' όψη του και αναλαμβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα τη σχετική ευθύνη και τον κίνδυνο. 4. Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δε δικαιούται αποζημίωσης ή πρόσθετης αμοιβής για λόγους που αφορούν στις συνθήκες εκτέλεσης του Έργου, πλην των ρητά αναφερομένων στη Σύμβαση.

Σελ. 274 από 367 Άρθρο 11 Εξασφάλιση χώρων 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, επιπλέον των χώρων και γηπέδων που τυχόν διέθεσε η Εταιρεία, να εξασφαλίσει με δαπάνες του τους χώρους και τα γήπεδα που θα χρειαστεί για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 2. Η Εταιρεία δε θα επιβαρυνθεί σε καμία περίπτωση με οποιαδήποτε δαπάνη, ούτε θα θεωρηθεί υπεύθυνη σχετικά με τις ενέργειες του Ανάδοχου για την εξασφάλιση χώρων ή γηπέδων, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. Άρθρο 12 Αρχαιότητες και αντικείμενα αξίας 1. Όλα τα απολιθώματα, λείψανα, νομίσματα, αντικείμενα αξίας ή αρχαιότητες, κτίσματα και λοιπά κάθε φύσεως πολύτιμα αντικείμενα, γεωλογικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, που τυχόν θα ανεβρεθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών στο Εργοτάξιο, θεωρούνται ως ανήκοντα αποκλειστικά στην Εταιρεία ή στο Ελληνικό Δημόσιο. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως τις αρμόδιες Αρχές και την Εταιρεία για την αποκάλυψη ή ανεύρεση τέτοιων αντικειμένων και μέχρι τη λήψη σχετικών οδηγιών της Εταιρείας ή των αρμοδίων Αρχών, πρέπει να μεριμνά για τη διαφύλαξη των ανωτέρω αντικειμένων και να προβαίνει, εφ' όσον παρίσταται ανάγκη, στην αναστολή των εργασιών για την πρόληψη ζημιών στα εν λόγω αντικείμενα. 3. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται καμιάς άλλης αποζημίωσης ή αμοιβής για την αποκάλυψη και διατήρηση των εν λόγω αντικειμένων, πέραν αυτής που προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. 4. Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών λόγω αποκάλυψης τέτοιων αντικειμένων, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 40 των Γενικών Όρων περί Ανωτέρας Βίας. Άρθρο 13 Βοηθητικά έργα - Προστασία δρόμων, γεφυρών. 1. Όλα τα βοηθητικά έργα (όπως δρόμοι προσπέλασης στο εργοτάξιο, βοηθητικές διευρύνσεις σηράγγων, βοηθητικές σήραγγες ή φρεάτια προσπέλασης, οδηγοί σήραγγες ή φρεάτια για τη διευκόλυνση του Αναδόχου, περιλαμβανομένων όλων των μέτρων υποστήριξης ή οποιασδήποτε άλλης παρεμφερούς εργασίας,

Σελ. 275 από 367 εργοταξιακές εγκαταστάσεις, τάφροι αποστράγγισης, εγκαταστάσεις για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών κλπ) θα γίνονται με δαπάνες του Αναδόχου, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι σχετικές μελέτες, τα σχέδια και οι μέθοδοι κατασκευής τους να εγκρίνονται από την Eπιβλέπουσα Υπηρεσία. Η έγκριση αυτή δε μειώνει καθόλου την πλήρη ευθύνη του Αναδόχου για τις εν λόγω εργασίες. 2. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί με δική του ευθύνη τους δρόμους προσπέλασης που ήδη υπάρχουν, ενώ οποιοιδήποτε πρόσθετοι δρόμοι που τυχόν θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του Έργου, θα κατασκευαστούν με φροντίδα και με δαπάνες του Αναδόχου. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι υφιστάμενοι δρόμοι ή για τη συντήρησή τους ή ακόμη για τυχόν κατασκευές που υπάρχουν πάνω σ 'αυτούς και που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου ή για τη μετακίνησή του προς και από το εργοτάξιο. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται καμία πληρωμή για την κατασκευή των οποιωνδήποτε προσωρινών δρόμων που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση του Έργου, καθώς και για τη βελτίωση, επισκευή ή συντήρηση των δρόμων που ήδη υπάρχουν, καθώς και των κατασκευών που βρίσκονται πάνω σ' αυτούς. Δρόμοι που επηρεάζονται από την εκτέλεση του Έργου θα διατηρούνται ανοικτοί στην κυκλοφορία με δαπάνη του Ανάδοχου, διαφορετικά ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει την προσπέλαση προς το εργοτάξιο με κατάλληλους παρακαμπτηρίους δρόμους. Οποιεσδήποτε ζημίες, σε δρόμους προσπέλασης που υπάρχουν ή στις κατασκευές τους, θα επιδιορθώνονται κατά τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου. 3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, σε συνεργασία πάντοτε με τις αρμόδιες Αρχές, Οργανισμούς ή τρίτους ή τους ιδιοκτήτες και σύμφωνα με τις οδηγίες τους, να παίρνει με δικές του δαπάνες όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπορεί το κοινό να χρησιμοποιεί ελεύθερα και ανενόχλητα τους δρόμους, τις γέφυρες, τις σιδηροδρομικές γραμμές, τις γραμμές ηλεκτρισμού, τις τηλεγραφικές ή τηλεφωνικές γραμμές κ.λ.π. Ακόμη, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προσλαμβάνει και διατηρεί όλους τους απαραίτητους φύλακες, να προμηθεύεται και να συντηρεί όλα τα απαιτούμενα σήματα, πινακίδες και προσωρινές κατασκευές και γενικά να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη επισκευή, αντικατάσταση ή άλλη ενέργεια για να εξασφαλιστεί η παραπάνω ελεύθερη χρήση και προστασία, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων Αρχών ή Οργανισμών. 4. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω εγκαταστάσεις πάθουν ζημία λόγω της εκτέλεσης του Έργου, η ευθύνη για αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Η τυχόν συνυπαιτιότητα τρίτων στην πρόκληση ζημιάς στις εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται παραπάνω δεν έχει νομικό αποτέλεσμα ή επίπτωση για την Εταιρεία, δεδομένου ότι ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτής. 5. Σε Έργα που εκτελούνται μέσα ή έξω από πόλεις και ανεξάρτητα από το ύψος προϋπολογισμού, όταν αυτά προκαλούν σημαντική ενόχληση στην κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί, με δαπάνες του, πινακίδες σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 6. Σε περίπτωση που η μελέτη του Έργου εκπονείται από τον Ανάδοχο, θα πρέπει, κατά το σχεδιασμό του Εξοπλισμού, να έχει πάντοτε υπόψη του τις υπάρχουσες

Σελ. 276 από 367 δυνατότητες για τη μεταφορά του. Οι συνέπειες και κάθε είδους δυσκολίες, που θα προκύψουν κατά τη μεταφορά, αναλαμβάνονται από τον Ανάδοχο. Άρθρο 14 Προσωπικό του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες, όλο το προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που προκύπτουν από τη Σύμβαση και είναι υπεύθυνος, δυνάμει του Αστικού και Ποινικού Ελληνικού Δικαίου, για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού, που σχετίζoνται με το Έργο. 2. Το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου ασχέτως ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, αριθμητικά επαρκές, ειδικευμένο και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια αποπεράτωση του Έργου. 3. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Εταιρεία, με την εγκατάστασή του στο εργοτάξιο, κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολεί (αριθμός, ειδικότητα) καθώς και κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη η Εταιρεία για το προσωπικό αυτό. Οφείλει δε να πληροφορεί την Εταιρεία προκαταβολικά για οποιαδήποτε ουσιαστική αυξομείωση του αριθμού του προσωπικού του καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή. 4. O Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Εταιρεία, 45 ημέρες πριν από την άφιξη αλλοδαπού προσωπικού του στη Ελλάδα, έγγραφα στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται η καταλληλότητα (εκπαίδευση, προσόντα) του προσωπικού αυτού που αποστέλλεται στην Ελλάδα για τις ανάγκες της Σύμβασης, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρείται αναγκαίο για να υποστηριχθεί από την Εταιρεία η έκδοση από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές των αναγκαίων αδειών εργασίας, θεωρήσεων διαβατηρίων κλπ. Τυχόν δαπάνες για τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο. 5. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητά, με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, την απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του (Έλληνα ή αλλοδαπού) που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως ακατάλληλο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς αντιρρήσεις να απομακρύνει το μέλος αυτό του προσωπικού του με δικές του δαπάνες και δεν μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει στο Έργο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Εταιρείας. 6. Στην περίπτωση που αποσύρεται ή απομακρύνεται από το εργοτάξιο ένα μέλος του προσωπικού του Αναδόχου που εκτελεί εξειδικευμένη εργασία, ο Ανάδοχος δε δύναται να επικαλεσθεί την απομάκρυνση αυτή ως λόγο καθυστέρησης για την εκτέλεση του Έργου ή οποιουδήποτε τμήματός του.

Σελ. 277 από 367 7. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη, σύμφωνα με τους όρους και τις προβλέψεις που καθορίζονται στο Άρθρο αυτό, για το δικό του προσωπικό και για το προσωπικό των υποπρομηθευτών και των υπεργολάβων του. Άρθρο 15 Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία- Εργασία τις αργίες και εορτές 1. Επιτρέπεται η εκτέλεση από τον Ανάδοχο νυχτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τους Νόμους του Κράτους, εκτός αν υπάρχει ρητή απαγορευτική εντολή της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος δε δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης, υποχρεούται όμως να τηρεί όλους τους Νόμους και Κανονισμούς που αφορούν σε τέτοιες εργασίες. 2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία γραπτά, πριν από 24 τουλάχιστον ώρες, την πρόθεσή του να εκτελέσει εργασία νυχτερινή, υπερωριακή ή κατά τις αργίες και εορτές. 3. Αν ο Ανάδοχος δε μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση από τις Αρμόδιες Αρχές για υπερωριακή εργασία, αυτό δε θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου. Ειδικά για την υπερωριακή εργασία, η Εταιρεία θα συνηγορεί, εφόσον κρίνεται απαραίτητο και δεν υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης περισσότερου προσωπικού, αλλά δε μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές. 4. Κατά την εκτέλεση της νυχτερινής εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και παντός τρίτου, καθώς και κατάλληλα μέσα που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση των υλικών και την από κάθε άποψη σωστή εκτέλεση των εργασιών. 5. Εάν για την ασφάλεια του Έργου ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Εταιρείας ή την τεχνική αρτιότητα του Έργου ή την τήρηση των συμβατικών προθεσμιών ή εξαιτίας άλλων περιορισμών στις ώρες εργασίας που επιβάλουν τρίτοι (Δημόσιες Υπηρεσίες, Δήμοι και Κοινότητες, σημαντικοί Καταναλωτές κλπ.) είναι αναγκαία, κατά την κρίση της Εταιρείας, η νυχτερινή ή υπερωριακή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μετά από σχετική εντολή, να την πραγματοποιεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. Άρθρο 16 Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να κατασκευάζει, συντηρεί και διατηρεί σε λειτουργία Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις, που

Σελ. 278 από 367 απαιτούνται για την κατασκευή του Έργου και που θα χρησιμοποιούνται τόσο για γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, κτίριο πρώτων βοηθειών κλπ., όσο και για διαμονή του προσωπικού του. Οι εγκαταστάσεις αυτές, έστω και αν είναι προσωρινές, πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής, να παρέχουν λογικές ανέσεις και να έχουν νερό πόσιμο, πυροσβεστικές συσκευές και αποχετευτικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 2. Όλα τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις, που θα απαιτηθούν για τους προηγούμενους σκοπούς, θα κατασκευάζονται με βάση σχέδια, που θα εκπονεί ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σε κατάλληλες τοποθεσίες που εγκρίνει επίσης η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οι εγκρίσεις αυτές της Εταιρείας δε μειώνουν την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου σχετικά με την κατασκευή όλων των κτισμάτων και τη χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων αυτών. 3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το απαιτήσουν οι αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, να μεριμνά, με δαπάνες του, για την έκδοση των αναγκαίων οικοδομικών και άλλων αδειών για την κατασκευή των εργοταξιακών του εγκαταστάσεων και κτιρίων. 4. Η διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και φύλαξη των προαναφερομένων εγκαταστάσεων ανήκει στον Ανάδοχο και πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τους Νόμους και Κανονισμούς ασφάλειας, υγιεινής και δημόσιας τάξης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει κανονισμούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή τους. 5. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει και να διατηρεί κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής για όλο το προσωπικό που απασχολείται στο Έργο. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθούν επαρκείς και κατάλληλες εγκαταστάσεις στα γραφεία του Αναδόχου, τους καταυλισμούς και σ' άλλες τέτοιες θέσεις μέσα στην περιοχή του Έργου ή κοντά σ' αυτή, σύμφωνα με τις οδηγίες και εγκρίσεις που θα δοθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή λειτουργία πυροσβεστικές συσκευές, μέσα ή κοντά σ' όλα τα κτίρια. Επίσης, θα εξασφαλίσει χημικούς πυροσβεστήρες που θα τοποθετηθούν κατάλληλα στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις. Τα μέτρα που προβλέπονται για την προστασία από φωτιά και την κατάσβεσή της, πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας και τις λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς αυτό να μειώνει κατά οποιοδήποτε τρόπο την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 7. Ο Ανάδοχος είναι ακόμη υποχρεωμένος να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή κατάσταση λειτουργίας τηλεφωνικό σύστημα που θα εξυπηρετεί τους κυριότερους χώρους του Έργου. Ειδικότερα, θα γίνει πρόβλεψη για εγκατάσταση και συντήρηση τηλεφώνου μέσα στα γραφεία του Αναδόχου, στο κέντρο Πρώτων Βοηθειών και σ' οποιοδήποτε άλλο σημείο του Εργοταξίου θα απαιτηθεί. Το τηλεφωνικό σύστημα του Αναδόχου θα συνδέεται με το τηλεφωνικό σύστημα της Εταιρείας είτε μέσω των υπηρεσιακών γραμμών που υπάρχουν, είτε μέσω ραδιοτηλεφωνικών εγκαταστάσεων. Η χρήση τηλεφώνων του Αναδόχου θα

Σελ. 279 από 367 επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή και στους υπαλλήλους της Εταιρείας για τις ανάγκες του Έργου. 8. Ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση του Έργου είναι δυνατό με τους Ειδικούς Όρους να αυξηθούν ή μειωθούν οι απαιτήσεις της Εταιρείας για τις Εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου. Άρθρο 17 Καθαριότητα Εργοταξίου - Καθαρισμός της περιοχής του Έργου 1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και μετά την αποπεράτωσή τους και μέχρι τη διάλυση του Εργοταξίου, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους εργασίας, καθώς και για την έγκαιρη και με κατάλληλο τρόπο απομάκρυνση ή καταστροφή άχρηστων υλικών και άλλων απορριμμάτων σε τοποθεσίες που επιτρέπουν η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι Δημόσιες Αρχές. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί μόνιμο και ιδιαίτερο προσωπικό που θα φροντίζει για την καθαριότητα. 2. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος με δαπάνες του θα μεριμνά για την απαιτούμενη διακίνηση των μηχανημάτων, των ανταλλακτικών, χρησίμων υλικών ή υλικών περισυλλογής, εφοδίων, κλπ., καθώς επίσης και για τη μεταφορά, ταξινόμηση και αποθήκευσή τους σε χώρους που θα καθορισθούν από την Εταιρεία. Επίσης θα προβαίνει στη διάθεσή τους ακολουθώντας τις οδηγίες της Εταιρείας. 3. Aμέσως μετά την αποπεράτωση του Έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατεδαφίσει τις άχρηστες εγκαταστάσεις, τα κτίρια και τα υπόλοιπα βοηθητικά έργα, να απομακρύνει τα υλικά κατεδάφισης και να φροντίσει για τον καθαρισμό του Εργοταξίου. Είναι υποχρεωμένος επίσης, να αποκομίσει από το Εργοτάξιο τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εφόδια ιδιοκτησίας του, καθώς και όλα τα κατάλοιπα ή απορρίμματα, που προέρχονται από την εκτέλεση του Έργου. 4. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει κάθε κατεδάφιση, αποκομιδή και εκκαθάριση με ευθύνη, φροντίδες και δαπάνες του, ύστερα από γραπτή οδηγία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Αν ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του, που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, αφού περάσει άπρακτη η λογική προθεσμία που θα δοθεί στον Ανάδοχο για το σκοπό αυτό, να εκτελέσει για λογαριασμό του, με δαπάνες και ευθύνη του, τις εργασίες κατεδάφισης, αποκομιδής και εκκαθάρισης που προβλέπονται στο Άρθρο αυτό. 5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει γραπτά από τον Ανάδοχο να περιέλθουν, ολικά ή μερικά, στην κυριότητά της μετά την αποπεράτωση του Έργου τα βοηθητικά έργα και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 13 και 16 των Γενικών Όρων, οπότε στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για κατεδάφιση και αποκομιδή δε θα ισχύουν. Ο Ανάδοχος σε τέτοιες περιπτώσεις δε θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, εκτός από την πληρωμή της αξίας εκποίησης των υλικών, του

Σελ. 280 από 367 εξοπλισμού και των εξαρτημάτων, αφαιρουμένων των δαπανών περισυλλογής, που έχουν ενσωματωθεί στα βοηθητικά αυτά έργα και στις εγκαταστάσεις και τα οποία, σε διαφορετική περίπτωση, θα αποκόμιζε ο Ανάδοχος. Το ύψος της αποζημίωσης θα καθοριστεί μεταξύ Εταιρείας και Αναδόχου. Άρθρο 18 Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών και εφοδίων, αναγκαίων ή χρήσιμων για την εκτέλεση του Έργου. Τα υπόψη μηχανήματα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, καθώς και όλα τα ικριώματα, εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτίρια, που χρησιμοποιούνται προσωρινά ή οριστικά στο Έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το Έργο και το προσωπικό. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κάνει οποτεδήποτε, σύμφωνα με τις διατάξεις των Τεχνικών Προδιαγραφών ή τις απαιτήσεις των Κανονισμών που ισχύουν, δειγματοληψίες ή/ και δοκιμές στα υλικά και στις εργασίες που εκτελούνται. Οι δαπάνες των δοκιμών αυτών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 2. Η Εταιρεία δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση ή/ και την εγκατάσταση οποιουδήποτε μηχανήματος, εργαλείου, βοηθητικής εγκατάστασης κ.λ.π., εφόσον θεωρεί τη χρήση ή την εγκατάστασή τους ως μη ασφαλή. 3. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να απομακρύνει από τον τόπο του Εργοταξίου οποιοδήποτε μηχάνημα, εργαλείο, υλικό ή εφόδιο ή οποιαδήποτε εγκατάσταση που έχει προσκομιστεί στο Εργοτάξιο ή που έχει κατασκευαστεί σ' αυτό, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 4. Ανεξάρτητα από τη γενική υποχρέωση που έχει ο Ανάδοχος να συντηρεί διαρκώς τα μηχανήματά του και να τα διατηρεί σε κατάσταση που να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το Έργο και το προσωπικό, έχει επί πλέον την υποχρέωση να προσκομίζει για κάθε ανυψωτικό μηχάνημα (γερανό, αναβατόριο κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου, πριν την άφιξή του στο Εργοτάξιο, πρόσφατο πιστοποιητικό που να έχει εκδοθεί από ειδικό επίσημο Οργανισμό Ασφάλειας και με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι το μηχάνημα έχει υποβληθεί σε δοκιμές ασφαλείας που προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισμούς. Τα πιστοποιητικά αυτά θα ανανεώνει κάθε χρόνο. Η προσκόμιση αυτή δεν αναιρεί την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου για την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων αυτών.

Σελ. 281 από 367 Άρθρο 19 Ευθύνες του Αναδόχου 1. O Ανάδοχος ευθύνεται για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση οποιουδήποτε τμήματος καθώς και του συνόλου του Έργου. O Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι του υποχρεούνται να συμμορφώνονται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές διατάξεις (περιλαμβανομένων και των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεων), έγγραφες διαταγές από Δημόσιες, Δημοτικές ή άλλες Αρχές, που θα αναφέρονται σε νόμιμες απαιτήσεις τους για την εκτέλεση εργασιών από τον Ανάδοχο, καθώς και προς τους Κανονισμούς και τις έγγραφες εντολές και οδηγίες της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Ασφαλείας της Εταιρείας). Επίσης πρέπει να : α. εκτελούν το Έργο υπό ασφαλείς συνθήκες όσον αφορά τις εργασίες και όλο το απασχολούμενο σ' αυτές προσωπικό, καθώς επίσης και τους τρίτους. β. εκδίδουν με μέριμνά τους και δαπάνες τους κάθε άδεια που προβλέπεται από τους παραπάνω Νόμους και Διατάγματα, εκτός αν άλλως ορίζεται στους Ειδικούς Όρους. γ. αναφέρουν αμέσως στην Εταιρεία και τις Αρμόδιες Αρχές και παίρνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, σε περίπτωση ατυχήματος σε οποιοδήποτε άτομο ή ζημίας σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένων αυτών της Εταιρείας). δ. αναφέρουν στην Εταιρεία οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια του Εξοπλισμού και του Έργου. ε. ανακοινώνουν στην Εταιρεία τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτούς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και τα διάφορα έγγραφα των Αρχών, σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κ.λ.π. 2. Ειδικότερα και μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου: 2. 1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται και φέρει τον κίνδυνο οποιασδήποτε ζημίας ή απώλειας ή καταστροφής του Εξοπλισμού και του Έργου, καθώς και των κάθε είδους εγκαταστάσεών του στο Εργοτάξιο, από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, περιλαμβανομένων των περιστατικών Ανωτέρας Βίας, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 40 των Γενικών Όρων, είναι δε υποχρεωμένος να επισκευάζει ή να αντικαθιστά κάθε τμήμα του Έργου ή του Εξοπλισμού, που έχει υποστεί βλάβη, κατά τρόπο που να ικανοποιεί πλήρως την Εταιρεία. 2. 2. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος του Έργου, όπως καθορίζεται στο Άρθρο 30 των Γενικών Όρων.

Σελ. 282 από 367 2. 3. Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται : α. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού και των Υπεργολάβων του, για ζημίες γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημίες σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια. β. έναντι της Εταιρείας, για κάθε είδους ζημίες ή άμεσες θετικές δαπάνες που θα υποστεί λόγω μη εκπληρώσεως από τον Ανάδοχο των συμβατικών του υποχρεώσεων ή που απορρέουν από ελαττώματα του Έργου ή ακόμη και από την εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τη Σύμβαση, καθώς και από περιστατικά που συμβαίνουν κατά την εκτέλεση. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για τις έμμεσες δαπάνες, διαφυγόντα κέρδη και απώλειες ενέργειας. 3. Aπό την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής του Έργου και μέχρι την Οριστική Παραλαβή του, ο Ανάδοχος ευθύνεται για όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου 2, αλλά μόνο για λόγους που οφείλονται σε αυτόν τον ίδιο ή στους εκπροσώπους του και Υποκαταστάτες του ή/ και σε ελαττώματα του Έργου. 4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, με την απαιτούμενη επέκταση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου του, να μην εγείρει οποιαδήποτε αγωγή, σε καμία περίπτωση, κατά της Εταιρείας ή να μη θεωρήσει την Εταιρεία ή τους συμβούλους της ή τη Διοίκηση και το προσωπικό της υπεύθυνους για οποιαδήποτε ζημία ή/ και απώλεια ή/ και καταστροφή του Εξοπλισμού ή του Έργου, καθώς επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εγείρει αγωγή στην περίπτωση ζημιών ιδίου ή τρίτων, καθώς και για σωματική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου, που θα συμβούν σε οποιοδήποτε χρόνο. 5. Τέλος για κάθε μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου ή των Υπεργολάβων του, ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος και αναλαμβάνει κάθε σχετική ευθύνη που προκύπτει από τη Σύμβαση, είτε αστική είτε ποινική, έναντι της Εταιρείας και κάθε τρίτου. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει με δαπάνες του την υπεράσπιση της Εταιρείας σε κάθε τυχόν σχετική αγωγή και μήνυση, που θα εγείρει οποιοσδήποτε κατά της Εταιρείας ή/ και του προσωπικού της, για λόγους που έχουν σχέση με τη Σύμβαση. 6. Οι ευθύνες του Αναδόχου για αποζημίωση της Εταιρείας, που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνουν το 100% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένο με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης καθώς και με τις αναθεωρήσεις τους.

Σελ. 283 από 367 Άρθρο 20 Παραιτήσεις και Εγκρίσεις 1. Σε περίπτωση που η Εταιρεία επιλέξει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε δικαιώματά της, που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε σχέση με τον έλεγχο του Έργου ή τμήματός του, ή στην περίπτωση που η Εταιρεία εγκρίνει οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο ή ενέργεια του Αναδόχου, η παραίτηση αυτή από δικαίωμα ή η παροχή έγκρισης κατ' ουδένα τρόπο απαλλάσσει τον Ανάδοχο των ευθυνών του, που απορρέουν από τη Σύμβαση. 2. Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα όλων των κατά τα Άρθρα 325-329, 695 και 1106 του Αστικού Κώδικα δικαιωμάτων του. Επίσης παραιτείται εκτός των ανωτέρω διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα ή/ και των δικαιωμάτων του που απορρέουν από οποιοδήποτε άλλο Νόμο, διάταξη κλπ που είναι σε ισχύ ή θα ισχύσει στο μέλλον και αφορούν σε αναθεώρηση ή/ και αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος, έναντι του οποίου αυτός ανέλαβε την εκτέλεση του Έργου και τούτο ανεξάρτητα οποιωνδήποτε τυχόν μεταβολών συνθηκών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση, δοθέντος ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών τον θεωρεί ο Ανάδοχος ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Άρθρο 21 Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 1. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι τόσο αυτός, όσο και οι Υπεργολάβοι ή Υποπρομηθευτές του, έχουν στην κατοχή τους όλα τα απαιτούμενα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την κυριότητα, που τους επιτρέπουν και τους παρέχουν το δικαίωμα χρησιμοποίησης του Εξοπλισμού ή μέρους αυτού, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Σύμβαση. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δαπάνες του, να αναλαμβάνει την υπεράσπιση της Εταιρείας εναντίον κάθε αγωγής κατ' αυτής, που βασίζεται σε ισχυρισμό ότι ο Εξοπλισμός που πουλήθηκε στην Εταιρεία ή το Έργο που εκτελέσθηκε για λογαριασμό της, με βάση τη Σύμβαση, ή οποιοδήποτε τμήμα ή είδος ή χρήση αυτών, συνιστούν προσβολή δικαιώματος που πηγάζει από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σχεδίου ή πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου. Η Εταιρεία οφείλει να ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως τον Ανάδοχο για κάθε τέτοια αγωγή και να παρέχει σ' αυτόν την απαιτούμενη εξουσιοδότηση και τις αναγκαίες πληροφορίες και συνδρομή για την, με δαπάνες του, υπεράσπιση της Εταιρείας. 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως την Εταιρεία για κάθε αποζημίωση ή δαπάνη, τις οποίες τυχόν θα υποχρεούται να καταβάλει η Εταιρεία ως συνέπεια των ανωτέρω αγωγών. 4. Σε περίπτωση που, ως συνέπεια των αξιώσεων που προαναφέρθηκαν, θα κριθεί τελεσίδικα ότι ο πωληθείς Εξοπλισμός ή αυτός που πρόκειται να πωληθεί ή το Έργο που πρόκειται να εκτελεσθεί ή οποιοδήποτε τμήμα ή είδος τους ή

Σελ. 284 από 367 οποιαδήποτε χρήση τους, συνιστούν προσβολή δικαιώματος που πηγάζει από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τρίτου και απαγορευθεί η χρήση τους, ο Ανάδοχος πρέπει αμέσως και με δαπάνες του : α. να εξασφαλίσει για την Εταιρεία το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τέτοιο Εξοπλισμό και Έργο, ή β. να αντικαταστήσει ή τροποποιήσει τα είδη που συνιστούν την προσβολή τέτοιου δικαιώματος, κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Εταιρεία, είτε με άλλα είδη που δε συνιστούν προσβολή, είτε τροποποιώντας αυτά έτσι ώστε να μη συνιστούν τέτοια προσβολή. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η Εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα για αποζημίωση και για απαίτηση καταβολής ποινικών ρητρών, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Συμφωνητικού, καθώς και για καταγγελία της Σύμβασης με βάση το Άρθρο 43 των Γενικών Όρων. 5. Απαιτήσεις εξ αιτίας προσβολής δικαιωμάτων που πηγάζουν από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, οι οποίες επηρεάζουν την εκτέλεση του Έργου, θεωρούνται ως ελαττώματα με όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από το Άρθρο 30 των Γενικών Όρων. Άρθρο 22 Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές 1. Ο Ανάδοχος εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεών του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, εκτέλεση και λειτουργία του Εξοπλισμού και όλου του Έργου, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για τον σκοπό για το οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται. Επίσης ο Aνάδοχος εγγυάται την εκτέλεση του Έργου, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στη Σύμβαση. Επίσης ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το Έργο θα είναι απαλλαγμένο κάθε ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη, δε γνωστοποιήθηκαν στον Ανάδοχο. 2. Σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των εγγυηθέντων από αυτόν, η Εταιρεία δικαιούται να ασκήσει όλα τα σχετικά δικαιώματα που της παρέχονται από τη Σύμβαση. Η μη άσκηση όμως από την Εταιρεία οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δε θα ερμηνεύεται ως παραίτηση της Εταιρείας από τα δικαιώματα αυτά. 3. Για την ακριβή, εμπρόθεσμη και πιστή εκπλήρωση των από τη Σύμβαση υποχρεώσεών του, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεών του προς τρίτους έναντι των οποίων η Εταιρεία τυχόν θα ευθύνεται σύμφωνα με τους Ελληνικούς Νόμους για καταβολή προστίμων και ποινικών ρητρών λόγω της μη εκπλήρωσης

Σελ. 285 από 367 των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση, ο Ανάδοχος παρέχει εγγυήσεις που αποτελούνται: α. Από την εγγύηση με μορφή κρατήσεων που γίνονται σε κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. β. Από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που κατατίθεται από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύμβασης. γ. Από την Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής που κατατίθεται για την ανάληψη από τον Ανάδοχο σχετικής προκαταβολής, αν προβλέπεται από τη Σύμβαση. 4. Κράτηση για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. Στον Ανάδοχο Θα γίνεται κράτηση για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ίση με το ποσοστό που καθορίζεται στο Συμφωνητικό επί του συνολικού ποσού κάθε πληρωμής. Οι κρατήσεις αυτές θα επιστρέφονται άτοκα, όπως καθορίζεται στο Συμφωνητικό. 5. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 5. 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει στην Εταιρεία, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με υπόδειγμα της, που εκδίδεται με δαπάνες του από Τράπεζα πρώτης τάξεως, της αποδοχής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, Ελληνική ή Αλλοδαπή, το ποσό της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό που βρίσκεται στα χέρια της Εταιρείας. 5. 2. Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος στην οποία περιλαμβάνεται και η τυχόν αναθεώρηση τιμών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικές Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης. 5. 3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνείται να καταθέσει τις ως άνω συμπληρωματικές Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, τότε η Εταιρεία δικαιούται να παρακρατεί τα αντίστοιχα ποσά από οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο, μέχρι την κατάθεση των Εγγυητικών Επιστολών. 5. 4. Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Αναδόχου, που απορρέει από τη Σύμβαση. 5. 5. Με την προϋπόθεση ότι στο μεταξύ δε θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στην Τράπεζα μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου, εκτός εάν θα πρέπει να καλύψει αναλογικά τμήμα του Έργου που πρόκειται να παραληφθεί οριστικά αργότερα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 31 των Γενικών Όρων. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δε θα επιστραφεί, εφόσον υπάρχουν απαιτήσεις της Εταιρείας κατά του Αναδόχου, οπότε μπορεί να αντικατασταθεί από τον Ανάδοχο με άλλη που να καλύπτει τις εν λόγω απαιτήσεις. Επίσης στο Συμφωνητικό προβλέπονται οι τυχόν περιπτώσεις στις οποίες μέρος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής.

Σελ. 286 από 367 5. 6. Για την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην Εταιρεία. 6. Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 6. 1. Η Προκαταβολή, που τυχόν χορηγείται στον Ανάδοχο με βάση όσα ορίζονται στο Συμφωνητικό, θα καλύπτεται από ισόποσο Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής, σύμφωνα με υπόδειγμα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, που θα εκδίδεται με δαπάνες του από Τράπεζα πρώτης τάξεως, της αποδοχής της Εταιρείας, Ελληνική ή Αλλοδαπή και η οποία θα παραδοθεί στην Εταιρεία πριν από τη λήψη της Προκαταβολής. 6. 2. Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής αποδεσμεύεται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της Προκαταβολής. 6. 3. Η Εταιρεία με έγγραφη πρόσκληση προς τον Ανάδοχο δικαιούται να αναλάβει από την παραπάνω Εγγυητική Επιστολή το αντίστοιχο ποσό προκαταβολής, σε όποια έκταση δεν έχει συμψηφισθεί το ποσό αυτό με ποσά που οφείλονται στον Ανάδοχο, σε περίπτωση έκπτωσης του ή καταγγελίας της Σύμβασης, όπως επίσης και σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης της Σύμβασης συνέπεια της οποίας επιβραδύνεται η απόσβεση της προκαταβολής. Άρθρο 23 Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 1. Ο Ανάδοχος, με βάση τη συνολική και τις τμηματικές προθεσμίες συντάσσει και υποβάλλει, μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης εκτός αν στο Συμφωνητικό προβλέπεται διαφορετικά, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου το οποίο πρέπει να εξασφαλίζει την κανονική εκτέλεσή του και να περιλαμβάνει τη χρονική διαδοχή των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών σε τέτοια μορφή και λεπτομέρεια όπως θα περιγράφεται στο Συμφωνητικό. Επίσης ο Ανάδοχος, αν του ζητηθεί από την Εταιρεία, υποχρεούται να υποβάλει γενική περιγραφή των ενεργειών και μεθόδων τις οποίες προτείνει να υιοθετηθούν για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και αναλυτικά διαγράμματα χρηματικών ροών όλων των πληρωμών του Έργου. 2. Η Εταιρεία, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή του χρονοδιαγράμματος, είναι υποχρεωμένη να το εγκρίνει ή να το επιστρέψει για τροποποιήσεις σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τα σχόλία της. Ο Ανάδοχος, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από της επιστροφής του χρονοδιαγράμματος, υποχρεούται να το επανυποβάλει τροποποιημένο σύμφωνα με τις υποδείξεις και η Εταιρεία υποχρεούται να το εγκρίνει εντός δέκα (10) ημερών, άλλως θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 3. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μαζί με τα λοιπά στοιχεία που τυχόν θα ζητηθούν (μέθοδοι εκτέλεσης, χρηματικές ροές κλπ.), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου.

Σελ. 287 από 367 4. Η υποβολή από τον Ανάδοχο και η έγκριση από την Εταιρεία του Προγράμματος Εκτέλεσης Έργου δεν απαλλάσσει τον Aνάδοχο από οποιεσδήποτε ευθύνες και υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις συμβατικές διατάξεις. 5. Αναπροσαρμογές του Προγράμματος Εκτέλεσης Έργου μπορεί να εγκρίνονται σε περιπτώσεις που κριθεί από την Εταιρεία ότι η πρόοδος των εργασιών υστερεί και δεν ανταποκρίνεται στο Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, οπότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιφέρει τις αναγκαίες τροποποιήσεις για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση και ολοκλήρωση των εργασιών μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στη Σύμβαση. Επίσης το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση παράτασης προθεσμίας ή σε περίπτωση μεταβολής του αντικειμένου του Έργου. Άρθρο 24 Προθεσμίες 1. Ο Aνάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπερατώσει κάθε τμήμα, καθώς και το σύνολο του Έργου, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στο Συμφωνητικό και να συμμορφώνεται με το Πρόγραμμα Εκτέλεσης του Έργου. 2. O Aνάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή κάθε καθυστέρησης. Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει οποιεσδήποτε από τις εγκεκριμένες προθεσμίες, τμηματικές ή συνολική, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 41 των Γενικών Όρων σε σχέση με τις Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις και θα επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται από το ίδιο Άρθρο. 3. Σε περίπτωση υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας (τμηματικής ή συνολικής), κατά χρονικό διάστημα τέτοιο που να εξαντλείται το αντίστοιχο ανώτατο όριο των Ποινικών Ρητρών που επιβάλλονται για καθυστερήσεις, ανεξάρτητα από την επιβολή των Ποινικών Ρητρών θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Άρθρου 43 των Γενικών Όρων περί καταγγελίας της Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία θα θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 4. Οι προθεσμίες θα παρατείνονται από την Εταιρεία για όσο χρόνο κρίνεται εύλογο, εφόσον οι καθυστερήσεις οφείλονται είτε σε λόγους που αφορούν τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, είτε σε Ανωτέρα Βία, όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 40 των Γενικών Όρων. 5. Ρητά καθορίζεται ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε καμία τροποποίηση των προθεσμιών, αν ο Ανάδοχος δεν προβεί στις ακόλουθες ενέργειες : α. Ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρεία ότι προτίθεται να ζητήσει παράταση προθεσμίας, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που εμφανίστηκε κάποιο γεγονός το οποίο δικαιολογεί την παράταση.

Σελ. 288 από 367 β. Αποστείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από τη λήξη του γεγονότος, έγγραφη έκθεση για την ακριβή φύση και έκταση του γεγονότος, όπως επίσης και για τις επιπτώσεις του στην εκτέλεση των εργασιών. Στην έκθεση θα περιλαμβάνεται και λεπτομερής αιτιολόγηση της παράτασης την οποία ζητά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η έκθεσή του να διερευνηθεί έγκαιρα. Άρθρο 25 Μεταβολές κατά την εκτέλεση του Έργου 1. Η Εταιρεία, εκτός από τα δικαιώματά της που απορρέουν από τα Άρθρα 3, 4 και 26 των Γεν. Όρων, έχει επίσης το δικαίωμα να επιφέρει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου οποιεσδήποτε μεταβολές στη μορφή, στην ποιότητα, στο είδος και στην ποσότητα οποιουδήποτε τμήματος του Έργου, που επιβάλλονται για την αρτιότητα ή τη λειτουργικότητα του Έργου. Για το σκοπό αυτό μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο οποιεσδήποτε από τις παρακάτω εντολές : α. να αυξήσει ή να μειώσει την ποσότητα οποιασδήποτε εργασίας ή τμήματος του Έργου που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση. β. να παραλείψει οποιαδήποτε εργασία ή τμήμα του Έργου. γ. να μεταβάλει τον χαρακτήρα ή την ποιότητα ή το είδος οποιασδήποτε εργασίας ή τμήματος του Έργου. δ. να εκτελέσει οποιεσδήποτε επιπλέον εργασίες, μελέτες, προμήθειες Εξοπλισμού κ.λ.π, που είναι απαραίτητες για την αποπεράτωση του Έργου. 2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβεί σε καμία τροποποίηση, από τις αναφερόμενες παραπάνω (1α-δ), χωρίς έγγραφη εντολή της Εταιρείας. Οι τροποποιήσεις που γίνονται με σχετική εντολή της Εταιρείας δεν εξασθενούν ούτε ακυρώνουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τη Σύμβαση. Οι συνέπειες, εάν υπάρχουν, θα αντιμετωπίζονται όπως προβλέπεται κατωτέρω. 3. Όλες οι μεταβολές, που γίνονται με Εντολή Τροποποίησης, θα αποτιμώνται με βάση τις τιμές που αναφέρονται στη Σύμβαση, εφόσον οι τιμές αυτές, κατά τη κρίση της Εταιρείας, είναι εφαρμόσιμες. Εάν στη Σύμβαση δεν περιλαμβάνονται τιμές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, καθορίζονται νέες τιμές, με βάση τιμές της Σύμβασης για παρεμφερείς εργασίες. Για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις οι τιμές μπορεί να καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους. Για την εξακρίβωση του κόστους μπορεί να διενεργούνται δοκιμαστικές εργασίες, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της Εταιρείας. 4. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των δύο μερών η Εταιρεία θα καθορίσει τις τιμές που κατά τη γνώμη της θεωρούνται κατάλληλες και εύλογες και θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 42 των Γενικών Όρων. 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις μεταβολές χωρίς καθυστέρηση και δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υποχρέωση αυτή.

Σελ. 289 από 367 6. Κατ' εξαίρεση, και αν δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί ένας από τους παραπάνω τρόπους καθορισμού νέας τιμής, η Εταιρεία μπορεί να δίνει εντολή στον Ανάδοχο να εκτελεσθεί μια εργασία με παρακολούθηση, Στην περίπτωση αυτή καθορίζεται η νέα τιμή (για το σύνολο της εργασίας) με βάση στοιχεία που προκύπτουν από επιτόπια καθημερινή παρακολούθηση και σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου. Πριν από την έναρξη της εργασίας η Εταιρεία εγκρίνει τα ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, τις εργοδοτικές επιβαρύνσεις και λοιπές κρατήσεις του προσωπικού του Αναδόχου, τα μισθώματα των μηχανημάτων και την αξία των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, καθώς επίσης καθορίζει τον αριθμό του απαιτούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα, τον αριθμό και το είδος των μηχανημάτων και των άλλων μέσων και ορίζει το είδος και την ποσότητα των απαιτουμένων υλικών. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών με καθημερινή παρακολούθηση, ο Ανάδοχος θα παρέχει κάθε ημέρα μια πλήρη κατάσταση σε δύο αντίγραφα, με τα ονόματα, την ασχολία και το χρόνο απασχόλησης όλων των εργαζομένων στην εν λόγω εργασία, την περιγραφή και την ποσότητα όλων των υλικών που ενσωματώθηκαν και την περιγραφή και το χρόνο λειτουργίας των μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν. Η κατάσταση θα ελέγχεται και θα υπογράφεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο, ο οποίος στο τέλος της εργασίας θα παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μια κατάσταση με πλήρη στοιχεία κόστους για όλα τα υλικά, μηχανήματα και προσωπικό που χρησιμοποιήθηκαν. Με τα στοιχεία της εν λόγω κατάστασης θα καθορίζεται το ποσό που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ως "τιμή μονάδας νέας εργασίας". Εάν για οποιαδήποτε αιτία ο Ανάδοχος δεν παραδίδει τις καταστάσεις αυτές, η Εταιρεία δύναται να καθορίσει την τιμή είτε με βάση στοιχεία παρακολούθησης που τηρεί η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, είτε σε τέτοιο ύψος ώστε κατά την άποψή της η τιμή να κρίνεται εύλογη και δίκαια. 7. Όταν οι σχετικές μεταβολές έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης ολικά ή μερικά, του Έργου, τότε συμφωνείται παράταση των σχετικών προθεσμιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 24 των Γενικών Όρων. 8. Η Εταιρεία της Προϊσταμένης Υπηρεσίας έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια κατασκευής του Έργου, να δεχθεί ή να απορρίψει προτάσεις του Αναδόχου για ήσσονος σημασίας μεταβολές στη μορφή, στην ποιότητα, στο είδος και στην ποσότητα οποιουδήποτε τμήματος του. Άρθρο 26 Έλεγχος του Έργου 1. Η εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο και επιθεώρηση της Εταιρείας ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό. Κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού η Εταιρεία θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέρη που εκτελούνται εργασίες σχετικές με το Έργο.

Σελ. 290 από 367 2. Η Εταιρεία, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύμφωνα με το Άρθρο αυτό, θεωρήσει ότι η μέθοδος εργασίας ή τα υλικά, το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σχέδια, Πρότυπα, Κανονισμούς, Τεχνικές Προδιαγραφές κλπ. οδηγίες ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη, και απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης εκτέλεση και αποπεράτωση του Έργου, έχει το δικαίωμα να δίδει εντολές προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση των τιμών ή παράταση προθεσμιών. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις παραπάνω εντολές μέσα στις καθοριζόμενες σ' αυτές προθεσμίες, η Εταιρεία θα δικαιούται κατά την κρίση της και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος της που απορρέει από τη Σύμβαση, να λάβει κάθε μέτρο και : α. Να εκτελέσει η ίδια με δικά της συνεργεία ή με άλλο εργολάβο οποιαδήποτε εργασία, προβαίνουσα, εκτός των άλλων, ακόμη και σε αγορές υλικών, πληρωμές ημερομισθίων ή άλλων δαπανών αναγκαίων για την εκτέλεση του Έργου με ευθύνη και σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου ή β. Να δώσει εντολή διακοπής των εργασιών. Οι εργασίες αυτές θα επαναρχίζουν μόνο μετά τη συμμόρφωση του Ανάδοχου με τα ανωτέρω δεδομένα και στοιχεία ή αφού ο Ανάδοχος προσκομίσει επαρκείς εξηγήσεις που να ικανοποιούν την Εταιρεία. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις δυσμενείς συνέπειες (καθυστερήσεις, οικονομικές επιβαρύνσεις κ.λ.π.) που τυχόν προκύπτουν από την αιτία αυτή. ή γ. Να προβεί σε έκπτωση του Ανάδοχου, σύμφωνα με το Άρθρο 43 των Γενικών Όρων. 3. Οι παρατηρήσεις της Εταιρείας σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών θα γίνονται πάντα στους αρμόδιους εκπροσώπους του Αναδόχου, δοθέντος ότι ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών και αυτός μόνο έχει το δικαίωμα να δίνει εντολές ή οδηγίες στο προσωπικό του και στους Υπεργολάβους του. Σε περίπτωση όμως που, κατά την κρίση της Εταιρείας, η εκτέλεση των εργασιών γίνεται με τρόπο που θέτει σε άμεσο κίνδυνο το Έργο ή την ιδιοκτησία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ή τρίτων ή την ασφάλεια των υπαλλήλων της ή άλλου τρίτου προσώπου, έχει το δικαίωμα η Εταιρεία να δώσει εντολές απευθείας στο προσωπικό του Αναδόχου να αναστείλει τις εργασίες. 4. Η άσκηση του ελέγχου από την Εταιρεία με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη του Αναδόχου.

Σελ. 291 από 367 Άρθρο 27 Επιθεώρηση στα Εργοστάσια κατασκευής και δοκιμές 1. Ο Εξοπλισμός και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μόνο καινούργια, σε άριστη κατάσταση και δε θα γίνονται δεκτά μεταποιημένα. Κανένα τμήμα του Εξοπλισμού, του οποίου η προμήθεια ή η χρησιμοποίηση θα γίνει σε σχέση με τη Σύμβαση, δεν θα στέλνεται στο Έργο πριν γίνει επιθεώρηση που να ικανοποιεί την Εταιρεία και πριν υπογραφεί και παραδοθεί, από τον εξουσιοδοτημένο ειδικό εκπρόσωπό της ή επιθεωρητή της Εταιρείας, η σχετική άδεια για την αποστολή. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της παραγράφου 10 για τις οποίες όμως δίνεται από την Εταιρεία γραπτή απαλλαγή από την επιθεώρηση, καθώς και οι περιπτώσεις τις παραγράφου 11 του Άρθρου αυτού. 2. Η επιθεώρηση του Εξοπλισμού στα εργοστάσια και η χορήγηση άδειας για την αποστολή του ή η παραίτηση της Εταιρείας από τα δικαιώματά της σχετικά με την επιθεώρηση οποιουδήποτε τμήματος του Εξοπλισμού, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την πλήρη ευθύνη του σχετικά με την παράδοση του Εξοπλισμού έτσι ώστε αυτός να είναι σύμφωνος με τους όρους της Σύμβασης, ούτε επηρεάζουν οποιαδήποτε απαίτηση ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή προνόμιο της Εταιρείας στην περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποίησε ή προμήθευσε ελαττωματικό ή ακατάλληλο Εξοπλισμό, καθώς επίσης δε μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Εξοπλισμός αυτός έχει παραληφθεί από την Εταιρεία. 3. Η Εταιρεία με δαπάνες της και με τον ειδικό εκπρόσωπο-επιθεωρητή της (υπάλληλο ή τρίτο) έχει το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου, ανά πάσα στιγμή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αλλά και μετά από αυτές, σε όλα τα τμήματα ή εργαστήρια των εργοστασίων όπου κατασκευάζονται τμήματα του Εξοπλισμού ή εκτελείται εργασία σχετική με το Έργο, ώστε να επιθεωρεί τον Εξοπλισμό ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού καθώς και κάθε υλικό που θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος. Επίσης μπορεί να παρακολουθεί κάθε μέθοδο παραγωγικής διαδικασίας και οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δραστηριότητα του Αναδόχου σχετική με την προμήθεια του Εξοπλισμού ή τμημάτων αυτού, σύμφωνα με τη Σύμβαση. 4. Η επιθεώρηση και οι δοκιμές γίνονται μέσα στα πλαίσια ενός λεπτομερούς προγράμματος δοκιμών, που θα προετοιμαστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα και θα εγκριθεί από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Σύμβασης. Το πρόγραμμα αυτό είναι δυνατόν να τροποποιηθεί κατά τη θεώρηση της μελέτης και των σχεδίων. Ο Ανάδοχος, αφού γίνει η θεώρηση της μελέτης και των σχεδίων, έχει υποχρέωση να ειδοποιεί τηλεγραφικά την Εταιρεία και τον επιθεωρητή της, είκοσι (20) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία που ο Εξοπλισμός θα είναι έτοιμος, για επιθεώρηση και δοκιμές ή για οριστική συναρμολόγηση στα εργοστάσιά του ή των Υποπρομηθευτών του. 5. Για τη διευκόλυνση του επιθεωρητή της Εταιρείας, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να του διαθέσει, χωρίς καμία επιπλέον δαπάνη για την Εταιρεία, τους χώρους και εγκαταστάσεις γραφείων και επιθεωρήσεως που αυτός θα ζητήσει, καθώς και να του παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης και των δοκιμών σύμφωνα με την κρίση της Εταιρείας. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον επιθεωρητή αντίγραφα όλης της

Σελ. 292 από 367 αλληλογραφίας, σχετικά με θέματα επιθεώρησης ή δοκιμών, που ανταλλάσσεται με τη 6. Μετά την επιθεώρηση και τις δοκιμές, θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο "Έκθεση Δοκιμών", σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Σύμβασης ή σύμφωνα με τους κανόνες της Τεχνικής και της Εταιρείας. Η "Έκθεση Δοκιμών" θα υπογράφεται από τον ειδικό εκπρόσωπο-επιθεωρητή της Εταιρείας και από τον αρμόδιο εκπρόσωπο του Αναδόχου και θα υποβάλλεται στην Εταιρεία σε επτά (7) αντίγραφα με όλα τα συνημμένα (φύλλα δοκιμών κ.λ.π.). Οι "Εκθέσεις Δοκιμών" θα είναι λεπτομερείς και πλήρεις και θα δίνουν ακριβή στοιχεία για τη διαδικασία, τα αποτελέσματα των δοκιμών και τις παρατηρήσεις. Δηλώσεις γενικού περιεχομένου θα γίνουν δεκτές μόνο ως συμπέρασμα των "Εκθέσεων Δοκιμών". 7. Η Εταιρεία μετά από επιθεώρηση μπορεί, κατά την κρίση της, να απορρίπτει οποιοδήποτε τμήμα του Εξοπλισμού, που είναι ελαττωματικό ή ακατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται ή γιατί δεν είναι σύμφωνο με τους όρους της Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή που τα αποτελέσματα των δοκιμών και της επιθεώρησης δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση με δικές του δαπάνες να αποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει τον Εξοπλισμό και να προσκαλέσει τον επιθεωρητή της Εταιρείας να παρευρεθεί στις νέες δοκιμές και επιθεώρηση, για τις οποίες και θα συνταχθεί νέα "Έκθεση Δοκιμών". 8. Στην περίπτωση που θα επαναληφθούν οι δοκιμές ή αναβληθούν χωρίς προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση, από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή επειδή αυτός δε συμμορφώθηκε με τους όρους της Σύμβασης, η μισθοδοσία, τα οδοιπορικά και λοιπά έξοδα του επιθεωρητή της Εταιρείας θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 9. Ο Ανάδοχος θα έχει δικαίωμα να εκτελέσει τις δοκιμές με απουσία του επιθεωρητή, εφόσον ο επιθεωρητής αυτός δεν προσέλθει για την παρακολούθηση των δοκιμών μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, από την καθορισμένη ημερομηνία των δοκιμών, όπως αυτή έχει καθοριστεί με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα συντάσσει τα σχετικά φύλλα δοκιμών με τα αποτελέσματα των μετρήσεων και στη συνέχεια λεπτομερή "Έκθεση Δοκιμών" που θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και θα στέλνεται στην Εταιρεία και στον επιθεωρητή της. Η Εταιρεία μετά από έλεγχο των σχετικών φύλλων δοκιμών και εφόσον κατά τη γνώμη της αυτά είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα χορηγεί άδεια αποστολής για τον Εξοπλισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της πιο πάνω "Έκθεσης". Οι τυχόν αντιρρήσεις της Εταιρείας, πάνω στο περιεχόμενο της παραπάνω "Έκθεσης" του Αναδόχου, θα γνωστοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχο ή στον εκπρόσωπό του, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που θα παραληφθεί η παραπάνω "Έκθεση". Αν αποδειχθούν δικαιολογημένες οι αντιρρήσεις της Εταιρείας, οι δαπάνες για την επανάληψη των δοκιμών, για τη μεταφορά στο εργοστάσιο ή στον τόπο δοκιμής και για την επιστροφή, αν υπάρξει ανάγκη, στο εργοστάσιο του Εξοπλισμού, καθώς και οι δαπάνες του επιθεωρητή της Εταιρείας, θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο που θα έχει ακόμη την υποχρέωση να αντικαταστήσει, να επισκευάσει ή να αποκαταστήσει όλα τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν κατά τις δοκιμές. Στις περιπτώσεις όμως που η Εταιρεία επιμένει να επαναληφθούν οι δοκιμές με την παρουσία εκπροσώπου της, τότε εφόσον οι νέες δοκιμές επιβεβαιώσουν την ακρίβεια εκείνων που έγιναν

Σελ. 293 από 367 αρχικά από τον Ανάδοχο, οι δαπάνες των τελευταίων δοκιμών θα καταβληθούν από την Εταιρεία και οι προθεσμίες παράδοσης θα παραταθούν για όσο χρονικό διάστημα αυτές επηρεάστηκαν πραγματικά από την αιτία αυτή. 10. Ο Ανάδοχος μπορεί επίσης να αποστείλει τον Εξοπλισμό ή τμήμα του χωρίς να προηγηθεί Επιθεώρηση, εφόσον η Εταιρεία εκδώσει γραπτή απαλλαγή από την υποχρέωση επιθεώρησης. 11. Στην περίπτωση που είτε στο Συμφωνητικό είτε στις τεχνικές προδιαγραφές έχει συμφωνηθεί ρητά ότι η Εταιρεία παραιτείται από το δικαίωμά της να πραγματοποιήσει ορισμένες δοκιμές στον Εξοπλισμό ή να επιθεωρήσει ορισμένα τμήματα, ο Ανάδοχος μπορεί να αποστείλει τον Εξοπλισμό ή τμήμα του, χωρίς η Εταιρεία να το δοκιμάσει ή να το επιθεωρήσει. 12. Εξοπλισμός για τον οποίο η Σύμβαση δεν καθορίζει ειδικές δοκιμές θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά αναγνωρισμένων Γραφείων Δοκιμών ή αρμοδίων Δημοσίων Υπηρεσιών. Οι "Εκθέσεις δοκιμών τύπου" ή τα πιστοποιητικά δοκιμών, που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές ως απαίτηση, θα εκδίδονται από Εργαστήρια εξουσιοδοτημένα να εκτελούν δοκιμές τύπου και όχι από τον κατασκευαστή του υλικού ή του Εξοπλισμού. Προκειμένου για τις "Εκθέσεις δοκιμών τύπου" θα αναφερθούν μία προς μία όλες οι δοκιμές που θα εκτελεσθούν με τα σχετικά αποτελέσματα, καθώς και οι προδιαγραφές ή τυποποιήσεις (standards) στις οποίες βασίσθηκε η εκτέλεση των δοκιμών. 13. Οι διατάξεις του Άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για τους Υποπρομηθευτές και τους Υπεργολάβους του Αναδόχου. Άρθρο 28 Συσκευασία και Διακριτικές ενδείξεις - Αποστολή και αποθήκευση του Εξοπλισμού 1. Συσκευασία και διακριτικές ενδείξεις 1. 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συσκευάζει τον Εξοπλισμό με προσοχή και ανάλογα προς τα εκάστοτε χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς, ώστε να είναι προφυλαγμένος σε κάθε περίπτωση από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες καθώς και από οποιονδήποτε κίνδυνο μεταφοράς. Κατά τη συσκευασία του Εξοπλισμού, ο Ανάδοχος θα ακολουθεί τις τυχόν οδηγίες της Εταιρείας. 1. 2. Ο Εξοπλισμός, με ή χωρίς συσκευασία, θα περιγράφεται στον "Πίνακα Συσκευασίας" του Αναδόχου, με τρόπο που να διευκολύνει την αναγνώρισή του κατά την άφιξη στον τόπο προορισμού του και κατά την αποσυσκευασία του. Στον "Πίνακα Συσκευασίας" θα αναφέρονται ο αριθμός της Σύμβασης, το είδος της συσκευασίας, ο αύξων αριθμός του κιβωτίου, εμπορευματοκιβωτίου ή δέματος, το καθαρό και μικτό βάρος, όπως και οι εξωτερικές διαστάσεις της συσκευασίας ή του Εξοπλισμού. Η περιγραφή του Εξοπλισμού στον "Πίνακα Συσκευασίας" πρέπει να ανταποκρίνεται προς την περιγραφή της Σύμβασης και

Σελ. 294 από 367 απέναντι από την περιγραφή κάθε είδους θα αναφέρεται ο αντίστοιχος αριθμός (εάν υπάρχει) στον Πίνακα Υλικών και Τιμών της Σύμβασης. Μετά τη συσκευασία, θα αποστέλλονται αμέσως αεροπορικώς στην Εταιρεία, πέντε (5) αντίγραφα του "Πίνακα Συσκευασίας" του Αναδόχου ή άλλου εγγράφου που χρησιμοποιείται σαν "Πίνακας Συσκευασίας". 1. 3. Τα υλικά συσκευασίας θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Εταιρείας, εκτός των εμπορευματοκιβωτίων (CONTAINERS). 1. 4. Κάθε κιβώτιο, εμπορευματοκιβώτιο ή δέμα θα φέρει επ' αυτού ενδείξεις του περιεχομένου ή των περιεχομένων σ' αυτό τμήματος ή τμημάτων του Εξοπλισμού, του βάρους, καθώς και κατάλληλες οδηγίες για τον τρόπο χειρισμού και ανάρτησης κατά τη φόρτωση - εκφόρτωση. Όλες οι διακριτικές ενδείξεις της συσκευασίας πρέπει να είναι ευανάγνωστα χαραγμένες ή γραμμένες με ανεξίτηλη γραφή και στις δύο πλευρές κάθε κιβωτίου, εμπορευματοκιβωτίου ή δέματος. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται αναγραφή των διακριτικών ενδείξεων με κιμωλία ή μαρκαδόρο. 1. 5. Η χώρα προέλεύσης πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς σε κάθε αποστελλόμενο τεμάχιο, συσκευασμένο ή μη. Η μη συμμόρφωση προς τον όρο αυτό μπορεί να επιφέρει την επιβολή βαρύτατων προστίμων από το Ελληνικό Δημόσιο, τα οποία θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 1. 6. Όλα τα τεμάχια, συσκευασμένα ή μη, πρέπει επίσης να φέρουν αύξοντα αριθμό που θα είναι αντίστοιχος με τον αύξοντα αριθμό του σχετικού "Πίνακα Συσκευασίας". 1. 7. Στην εξωτερική επιφάνεια όλων γενικά των κιβωτίων, εμπορευματοκιβωτίων ή δεμάτων πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία : α....ανάδοχος της ΔΕΔΔΗΕ - ΕΛΛΑΣ (Όνομα του Αναδόχου) β.... (σύντομη περιγραφή του Έργου) γ....(ενδεικτική περιγραφή περιεχομένου του δέματος) δ.... (αριθμός της Σύμβασης) (αύξων αριθμός τεμαχίου) ε. Μικτό βάρος, χλγρ.... στ. Καθαρό βάρος, χλγρ....... ζ. Εξωτερικές ολικές διαστάσεις, μέτρα... 1. 8. Σε όλα τα μη συσκευασμένα τεμάχια, έστω και εάν αυτά φορτώνονται σε δεσμίδες, πρέπει να είναι γραμμένες όλες οι διακριτικές ενδείξεις με βαφή ή σταμπαρισμένες. Σε περίπτωση που η αναγραφή των διακριτικών ενδείξεων στα μη συσκευασμένα τεμάχια δεν μπορεί να γίνει με βαφή ή σταμπάρισμα μπορούν να χρησιμοποιούνται μεταλλικά πλακίδια, ασφαλώς προσδεδεμένα στο προς αποστολή δέμα ή τεμάχιο, στα οποία θα αναγράφονται όλες οι απαιτούμενες διακριτικές ενδείξεις.

Σελ. 295 από 367 2. Αποστολή και αποθήκευση του Εξοπλισμού 2. 1. Ο Ανάδοχος δύναται να προβαίνει στη φόρτωση του Εξοπλισμού μόνο μετά την έκδοση της άδειας που προβλέπεται στο Άρθρο 27 των Γενικών Όρων. 2. 2. Ο Ανάδοχος, με δική του ευθύνη και δαπάνη, προβαίνει στη μεταφορά (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δαπανών της φορτώσεως, εκφορτώσεως, μεταφορτώσεως, κλπ.) του Εξοπλισμού, από τα εργοστάσια ή αποθήκες όπου αυτός κατασκευάζεται ή ευρίσκεται αποθηκευμένος, στο Εργοτάξιο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει τα δέοντα μέτρα για την άμεση εκφόρτωση, αποθήκευση και τοποθέτηση του Εξοπλισμού, όπως και κάθε άλλου υλικού απαραίτητου για το Έργο, στο Εργοτάξιο και μάλιστα κατά τρόπο ώστε αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως. Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων αυτών από τον Ανάδοχο, να προβεί με χρέωσή του στην εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δε θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές, απώλειες ή ελλείμματα του Εξοπλισμού, των υλικών κλπ. 2. 3. Ο Ανάδοχος υπέχει τις ίδιες παραπάνω υποχρεώσεις όσον αφορά τα μηχανήματα, τα εφόδια και το κάθε είδους υλικό, τα οποία είναι αναγκαία για την εγκατάσταση του Εξοπλισμού ή για την κανονική λειτουργία των Εργοταξίων και γενικά την αποπεράτωση του Έργου, ανεξάρτητα του εάν μέρος του Εξοπλισμού ή του Έργου διατεθεί ή εκτελεσθεί απολογιστικά ή όχι. Άρθρο 29 Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου - Ημερολόγιο 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όταν του ζητηθούν και κατά τα χρονικά διαστήματα που θα καθορίσει αυτή, εκθέσεις προόδου εργασιών, δελτία αγορών υλικών, καταστάσεις δαπανών, εκθέσεις για αποστολές και αγορές, εκθέσεις για φορτώσεις και οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις θα του ζητηθούν. 2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί με ακρίβεια και πλήρη ενημερότητα, σύμφωνα με τους εκάστοτε Νόμους, όλα τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και μητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί (σχετικά με τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τα επιδόματά τους, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κλπ.), τα βιβλία και τα μητρώα για τις απογραφές του εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και υλικών που προσκομίστηκαν στο Εργοτάξιο και χρησιμοποιούνται σ' αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία, καταστάσεις σχετικές με την πρόοδο των εργασιών. 3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί καθημερινά Ημερολόγιο του Έργου. Το Ημερολόγιο τηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας σε βιβλίο με αριθμημένα εις διπλούν φύλλα, το ένα εκ των οποίων είναι διάτρητο και μπορεί να αποκοπεί. Το Ημερολόγιο υπογράφεται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Αναδόχου και της Εταιρείας και μετά, την υπογραφή το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Σελ. 296 από 367 Άρθρο 30 Ελαττώματα του Έργου 1. Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι την Οριστική Παραλαβή του Έργου, οποιοδήποτε τμήμα του ή ποιότητα της εργασίας ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών είναι κατά την κρίση της Εταιρείας ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δε συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη Σύμβαση, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δικαιούται, με έγγραφη εντολή της, να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, αντικατάσταση ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την προσήκουσα επιμέλεια και ταχύτητα και με δικές του δαπάνες στις παραπάνω εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, εκτελώντας, σύμφωνα μ' αυτές, όλες τις συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες απαιτούνται για την απομάκρυνση και αντικατάσταση των ελαττωματικών, ατελών, ελλιπών ή ακαταλλήλων υλικών, καθώς και για την κατεδάφιση και αποκατάσταση της ατελούς ή κακότεχνης εργασίας. 3. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος διαφωνήσει, ολικά ή μερικά, στις εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, υποχρεούται, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από της λήψεως της εντολής, να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του, αναφέροντας και τους λόγους. Εάν η διαφωνία δεν καταστεί δυνατόν να επιλυθεί με συμφωνία των ενδιαφερομένων μερών, η επίλυση θα γίνεται κατά τη διαδικασία του Άρθρου 42 των Γενικών Όρων. Μέχρι να επιλυθεί η διαφωνία ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται, με δαπάνες του, με τις εντολές της Εταιρείας 4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας μέσα στην προθεσμία που του έχει ταχθεί, η Εταιρεία δικαιούται να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα ήθελε κρίνει αναγκαία, με δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου, για τη συνέχιση και αποπεράτωση του Έργου. 5. Ο Ανάδοχος σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επικαλούμενος την παρουσία ή την προηγούμενη επιθεώρηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε άλλου εκπροσώπου της Εταιρείας στον τόπο των εργασιών (εργοστάσιο, εργοτάξιο κλπ) εάν μεταγενέστερα διαπιστωθεί ελαττωματική εργασία, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε έγγραφες εντολές ή οδηγίες της Εταιρείας. 6. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, που προέρχεται από την εφαρμογή του παρόντος Άρθρου, στην πρόοδο και την αποπεράτωση του Έργου. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η λύση της διαφωνίας ήθελε αποβεί υπέρ του Αναδόχου.

Σελ. 297 από 367 7. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να αποδεχθεί κάθε Έργο με ελαττώματα ως μειωμένης ποιότητας και να καθορίσει μια εύλογα μειωμένη τιμή για πληρωμή προς τον Ανάδοχο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη της και τις τυχόν ποινικές ρήτρες που πρέπει να καταβληθούν. Άρθρο 31 Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου 1. Προσωρινή Παραλαβή 1.1. Μετά την περάτωση των εργασιών, όπως αυτή ορίζεται στους Ειδικούς Όρους και την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών που τυχόν προβλέπονται, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτηση, η οποία καταχωρείται στο Πρωτόκολλο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η αίτηση του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους. Η Εταιρεία υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στους Εδικούς Όρους, να κάνει αποδεκτή την αίτηση και να προχωρήσει στη διαδικασία της Προσωρινής Παραλαβής. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο τους λόγους της τυχόν απόρριψης της αίτησης. Η Προσωρινή Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής που αποτελείται από όργανα της Εταιρείας και έχει συσταθεί αρμοδίως. Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής προσκαλεί έγκαιρα τον Ανάδοχο να παρακολουθήσει, με δικές του δαπάνες, τις εργασίες της Επιτροπής. Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου, η Εταιρεία δύναται να προβεί στη σχετική διαδικασία, ειδοποιώντας εγγράφως τον Ανάδοχο για να παραστεί. 1.2. Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής παραλαμβάνει το Έργο από τεχνική άποψη ποσοτικά και ποιοτικά, με, κατά την κρίση της, γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις και ελέγχους. Η Επιτροπή καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις της, ιδίως για τα τυχόν ελαττώματα, καθώς και τις προτάσεις της για τη διευθέτηση όλων των τεχνικών εκκρεμοτήτων που προκύπτουν. 1.3. Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής μπορεί, παρά τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις της, να προχωρήσει στην Προσωρινή Παραλαβή του Έργου, αλλά στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας και οι απαιτήσεις της, σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα διατηρηθούν έως ότου τα ελαττώματα, τα οποία εξακριβώθηκαν από την Επιτροπή Παραλαβής, αποκατασταθούν πλήρως. Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσμα των διαπιστώσεών της, η Επιτροπή Παραλαβής θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την Προσωρινή Παραλαβή μέχρι τη διευθέτηση όλων των σχετικών εκκρεμοτήτων, θα το δηλώσει στον Ανάδοχο και η διαδικασία της Προσωρινής Παραλαβής θα επαναληφθεί, με φροντίδα και έξοδα

Σελ. 298 από 367 του Αναδόχου, μετά τη συμμόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και συστάσεις της Εταιρείας. 1.4. Για την παραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Εταιρείας που θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο. Το Πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον Ανάδοχο και συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία ο Ανάδοχος παίρνει το ένα. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρίσταται στην Παραλαβή, αν και έχει προσκληθεί, όπως και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί αποδείξει. Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίησή ή αποστολή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 1.5. Το Πρωτόκολλο υπόκειται στην έγκριση της Εταιρείας που γίνεται μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. Η προθεσμία αυτή υπολογίζεται από την ημερομηνία που ο Ανάδοχος θα υπογράψει χωρίς επιφύλαξη το Πρωτόκολλο ή από την ημερομηνία που θα υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, αν υπογράψει με επιφύλαξη. Ως ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής καθορίζεται η ημερομηνία που προσδιορίζεται στο Πρωτόκολλο. 1.6. Η ως άνω Προσωρινή Παραλαβή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιεσδήποτε ευθύνες και υποχρεώσεις του, που προκύπτουν από τη Σύμβαση, ούτε αποστερεί την Εταιρεία από κανένα από τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις της και ιδίως από το δικαίωμά της να αξιώσει την αποκατάσταση χωρίς πρόσθετη πληρωμή, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 30 των Γενικών Όρων, οποιασδήποτε ελαττωματικής, ατελούς, ή ελλιπούς εργασίας, που θα διαπιστωθεί ή θα προκύψει μετά την Προσωρινή Παραλαβή. 1.7. Οι διατάξεις του Άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις περιπτώσεις τμημάτων Έργων που έχουν αυτοτελή χρήση και που η παραλαβή τους προβλέπεται από τη Σύμβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις διακοπής της Σύμβασης, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης, έκπτωσης κλπ. 1.8. Η Εταιρεία δικαιούται ακόμη και πριν από την Προσωρινή Παραλαβή να λάβει στην κατοχή της ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τμήμα του Έργου που έχει αποπερατωθεί ολικά ή μερικά. Η κατοχή ή χρησιμοποίηση τμημάτων του Έργου δε θα θεωρείται παραλαβή κατά τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου. 2. Περίοδος Εγγύησης 2. 1. Η περίοδος εγγύησης είναι η περίοδος κατά την οποία ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του Έργου, τη μη ύπαρξη ελαττωμάτων και την ύπαρξη των ιδιοτήτων που συμφωνήθηκαν. Κατά την περίοδο εγγύησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά το Έργο και να αποκαθιστά, χωρίς

Σελ. 299 από 367 καθυστέρηση με έξοδα του και ευθύνη του, κάθε ελάττωμα ή βλάβη ή ζημία, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση. 2. 2. Η ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής, που ορίζεται από το εγκεκριμένο από την Εταιρεία Πρωτόκολλο, θα θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης της Περιόδου Εγγύησης για το Έργο. Η περίοδος εγγύησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. 3. Οριστική Παραλαβή 3. 1. Η Οριστική Παραλαβή του Έργου θα διενεργείται μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα έχει προβεί, κατά τρόπο που θα ικανοποιεί πλήρως την Εταιρεία, στην αποκατάσταση οποιασδήποτε ελαττωματικής, ατελούς ή ανεπαρκούς εργασίας, που είτε έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παραλαβής, είτε έχει παρουσιαστεί ή διαπιστωθεί κατά την περίοδο εγγύησης. 3. 2. Με τη λήξη της Περιόδου εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία ότι το Έργο είναι έτοιμο για την Οριστική Παραλαβή, υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Η Εταιρεία, εφόσον συμφωνεί, υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης να την κάνει αποδεκτή και να προχωρήσει στη διαδικασία της Οριστικής Παραλαβής. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο Ανάδοχο τους λόγους της τυχόν απόρριψης της αίτησης. Η Οριστική Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής που αποτελείται από όργανα της Εταιρείας και έχει συσταθεί αρμοδίως. Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής προσκαλεί έγκαιρα τον Ανάδοχο να παρακολουθήσει, με δικές του δαπάνες, τις εργασίες της Επιτροπής. 3. 3. Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής εξετάζει τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τα θέματα που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, με όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την ποιότητα του Έργου και με τα θέματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, καθώς και με κάθε άλλο θέμα σχετικό με την καλή εκτέλεση της Σύμβασης. 3. 4. Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, το αργότερο μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους, θα συντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρίσταται στην Παραλαβή, όπως και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται επί αποδείξει. Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του κοινοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίησή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 3. 5. Η Οριστική Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την έγκριση του Πρωτοκόλλου από την Εταιρεία, η οποία γίνεται μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. Η προθεσμία αυτή υπολογίζεται από την ημερομηνία που ο Ανάδοχος θα υπογράψει χωρίς επιφύλαξη το Πρωτόκολλο ή από την ημερομηνία που θα υποβάλει τις αντιρρήσεις του, αν το υπογράψει με επιφύλαξη.

Σελ. 300 από 367 Άρθρο 32 Κυριότητα του Έργου 1. Για τους σκοπούς και μόνο της Σύμβασης θεωρείται ότι η κυριότητα του Εξοπλισμού και του Έργου περιέρχεται στην Εταιρεία από την ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 31 των Γενικών Όρων. Μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, ο Ανάδοχος θα φέρει τον κίνδυνο της απώλειας, ζημιάς ή/ και καταστροφής του Εξοπλισμού και του Έργου, που θα οφείλονται σε οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων Ανωτέρας Βίας. Εν τούτοις, από της αποστολής στο εργοτάξιο του Εξοπλισμού που προορίζεται για το Έργο και μέχρι τη μεταβίβαση της κυριότητας στην Εταιρεία, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατασχέσεως του Εξοπλισμού και ο Ανάδοχος το αποδέχεται και συμφωνεί να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος από την Εταιρεία. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού από την Εταιρεία σε καμιά περίπτωση δε θα παρακωλύει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση. 2. Η μεταβίβαση κυριότητας, σε καμία περίπτωση και για οποιαδήποτε αιτία, δε μειώνει τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση και ειδικότερα αυτές που απορρέουν από τα Άρθρα 19, 22 και 31 των Γενικών Όρων, καθώς επίσης και τις ευθύνες του σχετικά με οποιαδήποτε ελαττώματα του Έργου ή/ και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας έναντι τρίτων, μετά την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής. Άρθρο 33 Συμβατικό Τίμημα - Αναθεώρηση 1. Το Συμβατικό Τίμημα αναφέρεται στο Άρθρο 3 του Συμφωνητικού και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση, σύμφωνα και σε όποια έκταση προβλέπεται στο Άρθρο 8 του Συμφωνητικού. 2. Η Εταιρεία θα καταβάλει και ο Ανάδοχος θα πληρωθεί το Συμβατικό Τίμημα, αποδεχόμενος ότι έλαβε υπόψη του όλους τους σχετικούς παράγοντες και όλες τις συνθήκες και μεταβολές, οι οποίες δύνανται κατ' οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν την εκτέλεση της Σύμβασης, την αξία του Εξοπλισμού που θα προμηθεύσει, τις εργασίες που θα εκτελέσει και τις υπηρεσίες που θα παράσχει. 3. Ο Ανάδοχος εγγυάται επίσης την ακρίβεια και την επάρκεια των τιμών του (κατά την έννοια του Άρθρου 696 ΑΚ) και αποδέχεται ότι το παραπάνω τίμημα θα αποτελεί πλήρη αποζημίωσή του και ότι αυτό καλύπτει, εκτός αν άλλως ορίζεται στο Συμφωνητικό, όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκτέλεση του Έργου και στις οποίες περιλαμβάνονται χωρίς περιορισμό και όλως ενδεικτικώς, οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, οι δαπάνες για μετακινήσεις του προσωπικού του, η αξία του Εξοπλισμού και οποιωνδήποτε και όλων των

Σελ. 301 από 367 υλικών και εφοδίων τα οποία θα ενσωματωθούν στο Έργο, οι δαπάνες χρησιμοποίησης μηχανημάτων, οι δαπάνες μεταφοράς, ασφάλισης, εναποθήκευσης, δοκιμών, οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων και εντολών, προσπέλασης στο Έργο και στις θέσεις λήψεως των υλικών, οι δαπάνες εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, τα γενικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, δασμών κλπ.), οι κάθε είδους επιβαρύνσεις σε σχέση με το κάθε κατηγορίας προσωπικό του στις οποίες περιλαμβάνονται ιδίως οι εισφορές του εργοδότη σε όλους του ασφαλιστικούς οργανισμούς, οι δασμοί που επιβάλλονται σε όλα τα εισαγόμενα από το εξωτερικό υλικά, εφόδια και Εξοπλισμούς, το κέρδος του Αναδόχου, οι δαπάνες συντήρησης σε ολόκληρη τη χρονική διάρκεια που καθορίζεται στη Σύμβαση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που συνεπάγεται η συμμόρφωσή του στις προβλέψεις της Σύμβασης για την αποπεράτωση και την Οριστική Παραλαβή του Έργου. 4. Το Συμβατικό Τίμημα δεν υπόκειται σε καμία άλλη αναθεώρηση εκτός απ' αυτή που προβλέπεται στην πιο πάνω παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου. Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμα του για αναπροσαρμογή του τιμήματος ή λύση της Σύμβασης, που απορρέει από το άρθρο 388 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, καθώς και για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 20 των Γενικών Όρων. Άρθρο 34 Τρόπος πληρωμής - Συμψηφισμός Απαιτήσεων - Εκκαθάριση Λογαριασμών 1. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης την 24 η ημέρα, του τρίτου μήνα, από την ημερομηνία υποβολής στην Εταιρεία όλων των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Εταιρεία και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 2. Για την πραγματοποίηση των πληρωμών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, όπως αυτά καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους. 3. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους, όλες οι πληρωμές, οι σχετικές με το Έργο, θα γίνονται από την Εταιρεία προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιωνδήποτε τρίτων για τις πληρωμές προς αυτούς. 4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση του Έργου, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε διακανονισμό ή / και καθυστέρηση πληρωμής των συμβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από υπαιτιότητα της Εταιρείας, μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου.

Σελ. 302 από 367 5. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται μέσω λογαριασμού μιας Ελληνικής Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 6. Καμιά πληρωμή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή του προς τους κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της πληρωμής (Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας κλπ.). Πληρωμές σε μετρητά θα γίνονται μέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται κάθε φορά από την Eλληνική Νομοθεσία. 7. Στο τέλος κάθε τριμήνου, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης, όπως επίσης και πριν από την οριστική εκκαθάριση των πληρωμών, ο Ανάδοχος θα αποδεικνύει με αντίστοιχα πιστοποιητικά ότι έχουν πλήρως εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του προς το ΙΚΑ ή και σε άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, σε σχέση με το προσωπικό του. Αν η έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών είναι φανερά αδύνατη για τον Ανάδοχο, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας να δεχθεί στη θέση των πιστοποιητικών αυτών, άλλα ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία ή/ και εγγυήσεις που θα καλύπτουν την Εταιρεία σχετικά με τα οποιαδήποτε ποσά που τυχόν θα απαιτήσουν το ΙΚΑ ή οι άλλοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί. 8. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όπως επίσης θα είναι πλήρως υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα υποστεί η Εταιρεία, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεών του. 9. Η Εταιρεία θα παρακρατεί, από τα προσκομιζόμενα προς πληρωμή τιμολόγια του Αναδόχου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Ανάδοχος έναντι φόρου εισοδήματος ή οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της Πολιτείας ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 10. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεών της, που απορρέουν από τη Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει επιδικασθεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. Ο συμψηφισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί σε τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Εταιρεία. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο ορίζοντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση της απαίτησης και μέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση, η Εταιρεία δύναται να αναστείλει ισόποσες πληρωμές προς τον Ανάδοχο. Πριν από την Οριστική Παραλαβή του Έργου ο Ανάδοχος θα καταθέσει στην Εταιρεία ανέκκλητη δήλωση ότι ο ίδιος ευθύνεται, σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε τυχόν απαίτηση των Υποπρομηθευτών και Υπεργολάβων του, έναντι της Εταιρείας. 11. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών και των τυχόν ληξιπρόθεσμων πληρωμών κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί με τον όρο απόλυτης συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις της Σύμβασης.

Σελ. 303 από 367 Άρθρο 35 Επιμέρους αναλυτικοί λογαριασμοί. 1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου θα καταγράφονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελουμένων εργασιών. 2. Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας της Εταιρείας και του Αναδόχου και καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα, σε δύο (2) τουλάχιστον αντίγραφα, που υπογράφονται από τα δύο μέρη και που καθένα τους παίρνει από ένα αντίγραφο. Οι καταχωρήσεις στα επιμετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται με κάθε δυνατή ακρίβεια και, εφόσον απαιτείται, να συμπληρώνονται με σκαριφήματα ή σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία. 3. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αρνείται την καταχώρηση στα επιμετρητικά φύλλα ελαττωματικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. Σε καμία περίπτωση η καταχώρηση στα επιμετρητικά φύλλα δεν αποτελεί απόδειξη ότι η εργασία είναι ικανοποιητική ή τα υλικά κατάλληλα. Τα οποιαδήποτε ελαττώματα, σφάλματα, παραλείψεις ή ατέλειες διέπονται από τις διατάξεις του Άρθρου 30 των Γενικών Όρων. 4. Με βάση τις καταχωρήσεις στα επιμετρητικά φύλλα ο Ανάδοχος συντάσσει σε τέσσερα (4) αντίγραφα επιμετρήσεις που θα καλύπτουν διαχωρίσιμα και αυτοτελώς επιμετρήσιμα, κατά την άποψη της Εταιρείας, μέρη του Έργου. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της κάθε εργασίας, με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του Τιμολογίου ή των "τιμών μονάδας νέων εργασιών", τους αναλυτικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της ποσότητας των εργασιών που εκτελέστηκαν και τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα που συντάχθηκαν με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια του Άρθρου 3 των Γενικών Όρων. 5. Στην περίπτωση που κατά τη λήψη των επιμετρητικών στοιχείων οι πραγματικές διαστάσεις ή/ και ποσότητες είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των εγκεκριμένων σχεδίων, οι επιμετρήσεις συντάσσονται πάντοτε με βάση τις διαστάσεις ή/ και ποσότητες που φαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια, εκτός αν οι μεγαλύτερες διαστάσεις ή/ και ποσότητες προέκυψαν από γραπτή εντολή της Εταιρείας. Αν οι πραγματικές διαστάσεις ή/ και ποσότητες είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες των εγκεκριμένων σχεδίων, οι επιμετρήσεις θα συντάσσονται με βάση τις διαστάσεις αυτές εφόσον η Εταιρεία κάνει δεκτό ότι οι μικρότερες διαστάσεις δε θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του Έργου και δε δημιουργούν κακοτεχνία, για την οποία ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 30 των Γενικών Όρων. 6. Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα επιμετρητικά φύλλα και τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, αφού υπογραφούν απ' αυτόν με την ένδειξη "όπως συντάχθηκε από τον Ανάδοχο".

Σελ. 304 από 367 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μετά από τον σχετικό έλεγχο και την τυχόν διόρθωση των υπολογισμών τις κοινοποιεί στον Ανάδοχο, ο οποίος αν δεν τις αποδέχεται μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία του Άρθρου 42 περί διαφωνιών. 7. Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δε θα είναι δυνατή, όπως είναι εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και να μην είναι τελικά εμφανείς ή όταν πρόκειται για χαρακτηρισμό της σκληρότητας των εδαφών ή όταν οι ποσότητες που παραλαμβάνονται επιβάλλεται να ζυγιστούν, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και από κοινού να προβούν στην καταμέτρηση, χαρακτηρισμό ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών, πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εκσκαφών ή πρωτόκολλο ζύγισης αντίστοιχα. Όλα τα παραπάνω πρωτόκολλα θα ληφθούν υπ' όψη για τη σύνταξη των σχετικών επιμετρήσεων για τις οποίες ισχύουν οι όροι των προηγούμενων παραγράφων. 8. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να καλύψει τα αφανή τμήματα του Έργου προτού να ληφθούν τα στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέχρι και την Οριστική Παραλαβή, εφόσον το ζητήσει η Εταιρεία, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τμήμα αφανούς εργασίας για έλεγχο τυχόν ελαττωμάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών. Σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων ελαττωμάτων κλπ. οι δαπάνες για την αποκάλυψη, τις επισκευές και την αποκατάσταση στην αρχική τους κατάσταση βαρύνουν τον Ανάδοχο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν την Εταιρεία. 9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την περάτωση του Έργου ή όπως άλλως ορίζεται στους Ειδικούς Όρους, τις τυχόν επιμετρήσεις που δεν έχουν ακόμα υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα από τoν Ανάδοχο όλες οι επιμετρήσεις, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική Ποινική Ρήτρα που ανέρχεται σε ποσοστό δύο χιλιοστών (2 ο/οο) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί μέχρι τότε στον Ανάδοχο. Ανεξάρτητα από την επιβολή της Ποινικής Ρήτρας, οι επιμετρήσεις είναι δυνατό να συντάσσονται από την Εταιρεία, που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι' αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του Αναδόχου. Οι επιμετρήσεις που συντάσσονται μ' αυτό τον τρόπο κοινοποιούνται στον Ανάδοχο. 10. Μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την επιστροφή προς τον Ανάδοχο της τελευταίας επιμέτρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία την Τελική Επιμέτρηση, δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των επιμέρους επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. Οι ποσότητες που εμφανίζονται στον εν λόγω πίνακα τίθενται όπως ελέγχθηκαν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ή όπως διορθώθηκαν κατά τη διαδικασία περί επιλύσεως διαφωνιών του Άρθρου 42 των Γενικών Όρων.

Σελ. 305 από 367 Η καταχώρηση αυτή στην Τελική Επιμέτρηση δε θα ερμηνεύεται ως παραίτηση του Αναδόχου από διαφωνίες που έχουν ασκηθεί εμπρόθεσμα και εκκρεμούν ούτε παρέχει το δικαίωμα σ' αυτόν να υποβάλει νέες. Η εν λόγω Τελική Επιμέτρηση τελεί υπό την έγκριση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. Άρθρο 36 Αυξομειώσεις Προϋπολογισμού 1. Εάν η αρτιότητα ή η λειτουργικότητα του Έργου επιβάλει αύξηση στις ποσότητες των εργασιών ή εκτέλεση εργασιών που δεν προβλέπονται από τη Σύμβαση, ο Aνάδοχoς είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις πρόσθετες αυτές εργασίες με τις συμβατικές τιμές ή με "τιμές μονάδας νέων εργασιών", όπως καθορίζεται στο Άρθρο 25 των Γενικών Όρων, μέχρι δαπάνης 50% πλέον του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου όπως αυτό καθορίζεται στο Συμφωνητικό. Αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου πάνω από 50% δεν επιτρέπεται. 2. Αν η αύξηση των απαραιτήτων εργασιών, για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα του Έργου, συνεπάγεται αύξηση μεγαλύτερη του 100% της συμβατικής δαπάνης κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών, όπως οι ομάδες αυτές προσδιορίζονται με τη Σύμβαση και με την προϋπόθεση ότι το συνολικό Συμβατικό Τίμημα δε θα υπερβαίνει το 50% που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επιπλέον ποσότητες, μπορεί όμως να ζητήσει νέες τιμές γι' αυτές. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ιδιαίτερη συμφωνία για τις τιμές και σε περίπτωση διαφωνίας εφαρμόζεται η διαδικασία του Άρθρου 42 των Γενικών Όρων. Η υποβολή τυχόν αντιρρήσεων του Αναδόχου ή η εκκρεμότητα των διαφορών που έχουν ανακύψει δε δίνει το δικαίωμα στον Ανάδοχο να αρνηθεί ή να καθυστερήσει την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. 3. Η Εταιρεία δικαιούται να μειώσει το αντικείμενο της Σύμβασης μέχρι και κατά 30% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση. 4. Όλα τα όρια ή ποσοστά του παρόντος Άρθρου αναφέρονται στις αρχικές ποσότητες και τιμές μονάδας της Σύμβασης μαζί με τα απρόβλεπτα και δεν περιλαμβάνεται σ' αυτά αναθεώρηση τιμών, μεταγενέστερη τροποποίησή τους, ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Άρθρο 37 Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου 1. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για εκτελωνισμούς, φόρους, τέλη, δασμούς, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.

Σελ. 306 από 367 2. Με βάση την υποχρέωσή του αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλες τις νόμιμες διατυπώσεις και τα φορολογικά και λοιπά στοιχεία, που απαιτούνται από την Ελληνική Νομοθεσία και να συμμορφώνεται αυστηρά προς όλες τις διαδικασίες που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Τον Ανάδοχο βαρύνουν επίσης πρόσθετοι φόροι, δασμοί ή/ και πρόστιμα για τη μη πιστή τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεών του και σε περίπτωση που από τις αρμόδιες Αρχές οι επιβαρύνσεις αυτές, εκ λάθους ή παραδρομής, χρεωθούν στην Εταιρεία, θα καταβληθούν από αυτήν αλλά θα παρακρατηθούν από την πρώτη πληρωμή του Αναδόχου. 3. Δασμοί, φόροι και άλλες σχετικές επιβαρύνσεις, που καταβλήθηκαν τυχόν από την Εταιρεία λόγω παράλειψης του Αναδόχου, των Υπεργολάβων του και Υποπρομηθευτών του να συμμορφωθούν προς τις κείμενες διατάξεις της φορολογικής Νομοθεσίας θα απαιτηθούν από την Εταιρεία και θα εισπραχθούν έντοκα από τον Ανάδοχο οποτεδήποτε και κατά οποιονδήποτε τρόπο ακόμη και με παρακράτηση πληρωμών κλπ. 4. Ειδικότερα και όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Ανάδοχος υποχρεούται για τα παρακάτω. 4. 1. Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός Ελλάδας Όλοι οι φόροι, δασμοί και λοιπές σχετικές επιβαρύνσεις που αναφέρονται ή που θα επιβληθούν εκτός Ελλάδας στον Ανάδοχο, στους Υποπρομηθευτές του, στους Υπεργολάβους του και στο Προσωπικό τους, καθώς επίσης και στα υλικά, στον Εξοπλισμό και στις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν εκτός Ελλάδας για την εκτέλεση του Έργου, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 4. 2. Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις στην Ελλάδα Δασμοί εισαγωγής, όλοι οι τελωνιακοί δασμοί και οι σχετικοί φόροι κάθε είδους, καθώς και όλες οι κάθε είδους λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται ή που θα επιβληθούν επί του Εξοπλισμού, πρώτων υλών, ημικατεργασμένων και έτοιμων προϊόντων, ανταλλακτικών κάθε είδους μηχανήματος, υλικών και προϊόντων που θα ενσωματωθούν στο Έργο, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 4. 3. Φόρος εισοδήματος και σχετικές δαπάνες του Αναδόχου, των Υπεργολάβων του, των Υποπρομηθευτών του κ.λ.π. Ο Ανάδοχος, οι Υπεργολάβοι και οι Υποπρομηθευτές του, και το Προσωπικό, (Έλληνες ή ξένοι), που απασχολείται απ' αυτούς, θα πληρώσουν το φόρο εισοδήματος και τις σχετικές επιβαρύνσεις που θα επιβληθούν στην Ελλάδα, αναφορικά με το Έργο και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τις Διμερείς Κυβερνητικές Συμφωνίες, εάν υπάρχουν τέτοιες. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία θα εφαρμόζει τις παρακρατήσεις οι οποίες προβλέπονται από τη φορολογική Νομοθεσία. Ο Ανάδοχος θα φέρει το βάρος και θα είναι υπεύθυνος για την πληρωμή στην Ελλάδα των λοιπών φόρων, των Δημοτικών φόρων και τελών, των εισφορών,

Σελ. 307 από 367 των εργατοτεχνικών εισφορών, των συνεισφορών και οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων, οι οποίες επιβάλλονται ή πρόκειται να επιβληθούν στην Ελλάδα, αναφορικά με το Έργο, υπέρ του Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων και άλλων τοπικών Αρχών, Ιδρυμάτων και Ταμείων Δημοσίου ενδιαφέροντος (όπως το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π) και οι οποίες δαπάνες αφορούν στον ίδιο και στο Προσωπικό Ελληνικής ή ξένης υπηκοότητας πάσης φύσεως και κατηγορίας που απασχολείται απ' τον Ανάδοχο, τους Υπεργολάβους του και τους Υποπρομηθευτές του. Η Εταιρεία δε φέρει καμιά ευθύνη στην περίπτωση αδυναμίας εξοφλήσεως χρέους εκ μέρους του Αναδόχου, του προσωπικού του Αναδόχου, των Υπεργολάβων και Υποπρομηθευτών του. Ο Ανάδοχος, οι Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του υποχρεούνται να συμμορφώνονται απόλυτα και με δικά τους έξοδα προς τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσία, η οποία αφορά στη φορολογία, ασφάλιση κ.λ.π. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εξαιτίας μείωσης ή αύξησης των συντελεστών του φόρου εισοδήματος, ο οποίος ισχύει στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία του Διαγωνισμού και έχει άμεση επίδραση επί του Αναδόχου ή/ και του προσωπικού του, θα είναι υπέρ ή σε βάρος του Αναδόχου ή/ και του προσωπικού του. 4. 4. Εισαγωγή μηχανημάτων, εργαλείων, εξαρτημάτων κλπ. με υποχρέωση επανεξαγωγής Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα είδη τα οποία εισάγονται για τις ανάγκες του Έργου με υποχρέωση επανεξαγωγής τους, συμμορφούμενος προς τις σχετικές διατάξεις των Νόμων. Επιπρόσθετος ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των Ελληνικών Νόμων περί λαθρεμπορίου. Τα εισαχθέντα είδη με υποχρέωση επανεξαγωγής, μπορεί να μεταβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση που θα απολεσθούν είδη εισαχθέντα επί επανεξαγωγή, η Εταιρεία και οι σχετικές Τελωνειακές Αρχές θα ειδοποιηθούν δεόντως και πάραυτα. 4. 5. Λογιστικά βιβλία και έγγραφα Ο Ανάδοχος θα τηρεί όλα τα στοιχεία, τα λογιστικά, φορολογικά και λοιπά βιβλία τα οποία απαιτούνται από την Ελληνική Νομοθεσία, θα συμμορφώνεται αυστηρά προς όλες τις διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις και θα δίνει όλα τα στοιχεία, τα έγγραφα και τις πληροφορίες τις οποίες η Εταιρεία, κατά την άποψή της, δύναται να ζητήσει σχετικά με οποιαδήποτε απαίτηση έναντι των Ελληνικών Αρχών. 5. Την Εταιρεία βαρύνει και δεν περιλαμβάνεται στο Συμβατικό Τίμημα, ο ΦΠΑ ή ισοδύναμος φόρος που επιβάλλεται ή θα επιβληθεί στην Ελλάδα επί των τιμολογίων του Εξοπλισμού και των άλλων τιμολογίων υπηρεσιών, που θα εκδώσει ο Ανάδοχος προς την Εταιρεία, στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης.

Σελ. 308 από 367 Άρθρο 38 Ασφαλίσεις 1. Ο Ανάδοχος πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες του που απορρέουν από τη Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους Eιδικούς Όρους της Σύμβασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα σ' αυτούς, να συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρείες (ελληνικές ή ξένες) και να διατηρεί και να παρακολουθεί με δικές του δαπάνες, τις παρακάτω ασφαλίσεις : α. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου β. Ασφάλιση έναντι κινδύνων από τυχαία περιστατικά και ανωτέρα βία (πυρκαγιά, σεισμός κ.λ.π.) γ. Ασφάλιση αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων δ. Ασφάλιση μεταφοράς ε. Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων έργου κλπ του Αναδόχου στ. Ασφάλιση του προσωπικού του Αναδόχου ζ. Ασφάλιση υλικών χορηγουμένων από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στον Ανάδοχο 2. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε μία από τις παραπάνω ασφαλίσεις θα πρέπει να περιέχουν και να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τα καθοριζόμενα στο Τεύχος "Ασφαλίσεις". Άρθρο 39 Aναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο 1. O Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από γραπτή εντολή της Εταιρείας, να αναστέλλει την εκτέλεση των εργασιών στο Εργοτάξιο σε οποιοδήποτε τμήμα του Έργου ή στο σύνολό του, για όσο χρονικό διάστημα και με όποιο τρόπο η Εταιρεία κρίνει αναγκαίο. 2. Για να θεωρηθεί μια διακοπή εργασιών ότι συνιστά αναστολή εκτέλεσης των εργασιών, κατά τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, θα πρέπει να έχει γίνει μετά από έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση τέτοιας έγγραφης εντολής διακοπής, ο Ανάδοχος θα δικαιούται να ζητήσει και η Εταιρεία υποχρεούται να καθορίσει, την απαιτούμενη παράταση προθεσμίας και τα πλήρως δικαιολογημένα και αποδεδειγμένα έξοδα του Αναδόχου που πραγματοποίησε μέσα στο Εργοτάξιο, εξαιτίας της διακοπής αυτής, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες η εν λόγω διακοπή : α. προκύπτει από εφαρμογή άλλων διατάξεων της Σύμβασης, ή β. προέρχεται από λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο Ανάδοχος ή γ. οφείλεται σε λόγους ασφαλείας του Έργου ή οποιουδήποτε τμήματος του. 3. Εφόσον η παραπάνω έγγραφη εντολή διακοπής αφορά το σύνολο των εργασιών στο Εργοτάξιο και διαρκέσει περισσότερο από ενενήντα (90) συνεχείς ημερολογιακές ημέρες ή αν οι τμηματικές διακοπές οι οποίες αφορούν σε τμήματα του Έργου ή αφορούν σε χρονικές περιόδους διακοπών είτε όλου του Έργου είτε

Σελ. 309 από 367 σε τμήματα αυτού, διαρκέσουν αθροιστικά περισσότερο από εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, τότε ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή ανακοίνωση προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, να ζητήσει την άδεια να επαναρχίσει τις εργασίες. Εάν η σχετική άδεια δεν του δοθεί μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της ανακοίνωσης ή εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ Εταιρείας και Αναδόχου για περαιτέρω παράταση της διακοπής των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος δύναται να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης. Η καταγγελία αυτή θα έχει τις ίδιες συνέπειες που προβλέπονται για την περίπτωση ανυπαίτιας καταγγελίας της Σύμβασης του Άρθρου 43 των Γενικών Όρων. 4. Σε περίπτωση που η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δεν έχει εκδώσει εντολή διακοπής και εφόσον ο Ανάδοχος θεωρεί ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί εξαιτίας της Εταιρείας, οφείλει να το γνωστοποιήσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγγράφως, μέσα σε μια προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημέρα που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι έχουν διακοπεί οι εργασίες, με πλήρη στοιχεία που να δικαιολογούν την άποψή του. 5. Τυχόν διακοπή εκτέλεσης του Έργου, από πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, για τριάντα (30) συνεχείς ημερολογιακές ημέρες ή σε σύνολο σαράντα (40) διακοπτόμενων ημερολογιακών ημερών για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός των περιπτώσεων Ανωτέρας Βίας όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 40 των παρόντων Γενικών Όρων, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα, κατά την κρίση της και υπό τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός της που απορρέει από τη Σύμβαση, να συνεχίσει η ίδια το Έργο ή να το αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία ή ο νέος Ανάδοχος θα δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τις βοηθητικές εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό, τα σχέδια, τα εργαλεία, τις αποθήκες, τα υλικά και εφόδια του Αναδόχου που βρίσκονται στο Εργοτάξιο, καθώς και γενικά τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του Ανάδοχου, χωρίς να αναλάβει η οποιαδήποτε υποχρέωση για ζημίες που θα προκληθούν σ' αυτά ή για τη φθορά αυτών από τη συνήθη χρήση. 6. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο διακοπής, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα, κατά την κρίση της Εταιρείας, μέτρα για τη συντήρηση και προστασία του Έργου, καθώς και για τα υλικά και τον Εξοπλισμό που βρίσκονται στο Εργοτάξιο. Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για όλες τις άμεσες δαπάνες στις οποίες ενδεχομένως θα υποβληθεί η Εταιρεία και για όλες τις πραγματικές ζημιές τις οποίες αυτή ενδεχομένως θα υποστεί λόγω της μη τήρησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η Εταιρεία μπορεί να συμψηφίζει τις απαιτήσεις αυτές με οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται σ' αυτόν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Σελ. 310 από 367 Άρθρο 40 Ανωτέρα Βία 1. Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση του Έργου και ξεφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο του Αναδόχου, και τα οποία ήταν αδύνατο να προβλεφθούν ή προληφθούν, παρ' όλη την επιμέλεια την οποία θα έδειχνε κάθε επιμελής και σωστά σκεπτόμενος Ανάδοχος, θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας. Οι Απεργίες από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, ανταπεργίες (Lockouts) ή μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών, κωλυσιπλοϊα, επιβολή στρατιωτικού νόμου και παρόμοιας φύσης περιστατικά, θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας. Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν το Έργο, είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εγείρει κατά της Εταιρείας απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονομική επιβάρυνσή του, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. 2. Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί από την Εταιρεία ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει με επίσημα έγγραφα το περιστατικό καθώς επίσης ότι το γεγονός έχει κατευθείαν σχέση με την καθυστέρηση στην εκτέλεση ή στη συνέχιση των εργασιών και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των καθοριζομένων από τη Σύμβαση προθεσμιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό. 3. Η μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση για εκπλήρωση από κάποιον Υπεργολάβο ή Υποπρομηθευτή των υποχρεώσεών του προς τον Ανάδοχο, καθώς επίσης και η τυχόν αποτυχία στην κατασκευή τμημάτων του Έργου ή πρώτης ύλης, (όπως αποτυχία κατά τη χύτευση, κ.λ.π.), δε θα θεωρείται ως περιστατικό Ανωτέρας Βίας. 4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό Ανωτέρας Βίας, λόγω του οποίου δεν μπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή μερικά, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό εγγράφως στην Εταιρεία, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την επέλευση του περιστατικού αυτού, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται, λόγω της φύσης του περιστατικού, να ειδοποιηθεί αμέσως η Εταιρεία 5. Οι συνέπειες που είχε το γεγονός γνωστοποιούνται από τον Ανάδοχο με την υποβολή όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από το πέρας του περιστατικού αυτού. Η Εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο εάν αποδέχεται ότι το περιστατικό αυτό εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή των στοιχείων του Αναδόχου.

Σελ. 311 από 367 6. Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής στοιχείων κλπ., εντός των πιο πάνω καθοριζομένων ανατρεπτικών προθεσμιών, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας. 7. Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να παραταθούν οι συμβατικές προθεσμίες θα καθορισθεί, με βάση τον πραγματικά απολεσθέντα χρόνο. 8. Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο προς περιορισμό των εκ του περιστατικού αυτού απορρεουσών ζημιών. Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να καταβάλει αποδεδειγμένα κάθε δυνατή προσπάθεια για εξουδετέρωση, χωρίς χρονοτριβής των συνεπειών οποιουδήποτε γεγονότος Ανωτέρας Βίας, (π.χ. ζημιές στον Εξοπλισμό, τυχόν καθυστερήσεις κλπ.). 9. Σε περίπτωση ολικής ή σημαντικής καταστροφής του Έργου, λόγω περιστατικού Ανωτέρας Βίας, πριν από την Προσωρινή Παραλαβή, η Εταιρεία δύναται εντός έξι (6) μηνών από της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί στην εκ νέου κατασκευή του Έργου και ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί αυτό με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως αυτοί αναφέρονται στη Σύμβαση με εξαίρεση τις προθεσμίες παραδόσεων, το συνολικό Συμβατικό Τίμημα και τους όρους πληρωμής, για τα οποία τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν σε νέα συμφωνία. Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από την Εταιρεία ποσά έναντι του Συμβατικού Τιμήματος, θα συμψηφισθούν έναντι του νέου αυτού τιμήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) μηνών περάσει άπρακτη, η Σύμβαση λύεται αυτομάτως χωρίς συνέπειες για τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτός του ότι η Εταιρεία δικαιούται επιστροφής από τον Ανάδοχο όλων των ποσών που του έχει καταβάλει και δεν υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές της. Άρθρο 41 Ποινικές Ρήτρες 1. Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώματα της Εταιρείας που προκύπτουν από τα Άρθρα 19 και 43 των Γενικών Όρων, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Εταιρεία Ποινικές Ρήτρες είτε για υπέρβαση συμβατικής προθεσμίας λόγω υπαιτιότητάς του, είτε για άλλους λόγους που τυχόν προβλέπονται στο Συμφωνητικό. 2. Οι Ποινικές Ρήτρες θα καταβάλλονται, λόγω αθετήσεως ή μη εκπληρώσεως από τoν Ανάδοχο των συμβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι προκληθεί απώλεια ή ζημία (θετική ή αποθετική) στην Εταιρεία.

Σελ. 312 από 367 3. Η καταβολή των Ποινικών Ρητρών θα γίνεται από τον Ανάδοχο σωρευτικά και επιπλέον από κάθε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας ή απώλειας που έχει υποστεί η Εταιρεία ως αποτέλεσμα αντισυμβατικής συμπεριφοράς του Αναδόχου. 4. Η Εταιρεία παρακρατεί τα ποσά των Ποινικών Ρητρών είτε από τις Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης του Έργου είτε από οποιοδήποτε ποσό οφείλεται και πρέπει να καταβληθεί από την Εταιρεία στον Ανάδοχο για οποιαδήποτε αιτία. 5. Οι όροι με βάση τους οποίους θα καταβάλλονται Ποινικές Ρήτρες, το ύψος των καταβαλλομένων ποσών, όπως και οποιοιδήποτε άλλοι όροι σε σχέση προς αυτές, καθορίζονται στο Συμφωνητικό. Άρθρο 42 Απαιτήσεις - Διαφωνίες 1. Aπαιτήσεις 1. 1. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε μια ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη του αιτήματος που προτίθεται να θέσει. 1. 2. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αμέσως με τη λήψη της παραπάνω γνωστοποίησης και χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε παραδοχή της ευθύνης της Εταιρείας, δικαιούται να επιθεωρεί τα τηρούμενα στοιχεία και να δίδει οδηγίες στον Ανάδοχο να τηρεί και περαιτέρω κατάλληλα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα και ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα τηρεί και να παρέχει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία αντίγραφα όλων των στοιχείων, μόλις του ζητηθούν. 1. 3. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία οικονομική ανάλυση της απαίτησης του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της. Στην περίπτωση κατά την οποία το γεγονός για το οποίο έχει τεθεί η απαίτηση συνεχίζεται, η οικονομική ανάλυση θα θεωρείται προσωρινή και ο Ανάδοχος, κατά εύλογα διαστήματα ή όταν το ζητά η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα δίδει νεώτερα συγκεντρωτικά στοιχεία. Σε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να δώσει την τελική οικονομική ανάλυση μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη λήξη του γεγονότος. 1. 4. Εάν ο Ανάδοχος δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από την Εταιρεία, περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Εταιρεία θεωρεί ότι μπορεί να επαληθευτεί από τα τηρηθέντα στοιχεία. 2. Διαφωνίες

Σελ. 313 από 367 2. 1. Κάθε διαφωνία, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που σχετίζεται με μη ικανοποιητική για τον Ανάδοχο ρύθμιση απαίτησής του σύμφωνα με τα παραπάνω, ή οποιουδήποτε είδους διένεξη, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, θα γνωστοποιείται γραπτώς στην Προϊσταμένη Υπηρεσία, από τον Ανάδοχο με "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας" όπου θα υπάρχει ρητή υπενθύμιση ότι η διαφωνία αυτή γίνεται με βάση το παρόν άρθρο. 2. 2. Στην "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας", ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέμα που αφορά στη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: α. σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας. β. έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία. γ. η αιτουμένη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό. δ. όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο. 2. 3. Η Προϊστάμενη Υπηρεσία υποχρεούται, το αργότερο σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την απόφαση της Εταιρείας. 2. 4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή της Εταιρείας ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα τακτικά Δικαστήρια των Αθηνών. Πριν από την προσφυγή στα Δικαστήρια ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει την επίλυση της διαφωνίας του με φιλικές διαπραγματεύσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον τούτο γίνει αποδεκτό από την Εταιρεία, συγκροτείται, από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού η οποία διαπραγματεύεται με τον Ανάδοχο την επίλυση της διαφωνίας. 2. 5. Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση του Έργου, ούτε αίρει την υποχρέωση του Ανάδοχου να ακολουθεί τις εντολές της Εταιρείας σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση του Έργου. Άρθρο 43 Καταγγελία της Σύμβασης 1. Καταγγελία της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου. 1.1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας που προκύπτουν από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών ή εάν παρά τις προηγούμενες έγγραφες επισημάνσεις δεν υποβάλει το χρονοδιάγραμμα του Έργου όπως προβλέπεται στο Άρθρο 23 των Γενικών Όρων ή εάν δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης και καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του Έργου ή

Σελ. 314 από 367 εάν οι εργασίες που εκτελεί είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ή αν επιμόνως και εξακολουθητικά παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια και δε συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και εντολές της Εταιρείας ή εάν συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος, η Εταιρεία δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει "Ειδική Πρόσκληση" προς τον Ανάδοχο στην οποία απαραίτητα μνημονεύονται οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου και στην οποία περιλαμβάνεται συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από την "Ειδική Πρόσκληση". Η προθεσμία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με βάση το συντομότερο δυνατό από τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης, και σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. Εάν ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη "Ειδική Πρόσκληση" μέσα στην προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Εταιρεία δικαιούται με εξώδικη δήλωση προς τον Ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης μερικά ή ολικά. 1.2. Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην παρ. 2.4 του παρόντος Άρθρου. Η Σύμβαση καταγγέλλεται, κατά την κρίση της Εταιρείας, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 8 των Γενικών Όρων ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο. 2. Οριστικοποίηση Καταγγελίας - Έκπτωση Αναδόχου. 2.1. Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύμβασης (Επικύρωση της Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών ένσταση του Αναδόχου ή αν απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση έκπτωσης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης. Για την ένσταση αποφασίζει η Εταιρεία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) μηνών από την κατάθεση της ένστασης. 2.2. Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από το Έργο και γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό. 2.3. Η Εταιρεία δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του Έργου, είτε να το αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο. Η Εταιρεία και ο νέος Ανάδοχος δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τα υλικά τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και λοιπά μέσα του έκπτωτου Αναδόχου, τα οποία έχουν προσκομισθεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο του Έργου. 2.4. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες:

Σελ. 315 από 367 α. γίνεται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής β. καταπίπτουν υπέρ της Εταιρείας οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης του Έργου γ. γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας. 2.5. Για την εκκαθάριση της Σύμβασης η Εταιρεία θα διενεργήσει παρουσία του Αναδόχου, το δυνατό συντομότερα, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με το οποίο τιμολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία των τυχόν υπαρχόντων αχρησιμοποίητων ή μερικώς χρησιμοποιημένων υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η Εταιρεία μπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο. 3. Ανυπαίτιος Καταγγελία. 3.1. Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να την καταγγείλει ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία καταγγελίας της. 3.2. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας της Σύμβασης, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης και να καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης για όλες τις εργασίες που εκτελέσθηκαν από αυτόν. Επίσης η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο την αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί και αποζημίωση για τις δαπάνες του Αναδόχου για υλικά που βρίσκονται στο στάδιο της παραγωγής ή της προμήθειας. Ειδικά για τον προσδιορισμό των τυχόν δαπανών παραγωγής ή προμήθειας υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν την αναγκαιότητα έναρξης παραγωγής ή ανάθεσης προμήθειας με βάση το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου καθώς και παραστατικά που να αιτιολογούν τα σχετικά έξοδα. 3.3. Σε περίπτωση που η Σύμβαση διαλυθεί με υπαιτιότητα της Εταιρεία και έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του Συμβατικού Τιμήματος, η Εταιρεία καταβάλει επιπλέον στον Ανάδοχο το αναπόσβεστο μέρος των εγκαταστάσεών του, καθώς και αποζημίωση για τεκμαιρόμενο όφελος, που δε μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5% του ποσού που απομένει από το Συμβατικό Τίμημα, αφού αυτό μειωθεί κατά το ένα τέταρτο (1/4) και μετά αφαιρεθούν το αναπόσβεστο μέρος των εγκαταστάσεών του, η αξία των εργασιών και των υλικών που έχουν τιμολογηθεί και τα υπόλοιπα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 3.2 του παρόντος Άρθρου, για τα οποία αποζημιώνεται ο Ανάδοχος. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης αυτής, λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του Έργου και ο χρόνος αποδέσμευσης του Αναδόχου.

Σελ. 316 από 367 Άρθρο 44 Δωσιδικία - Δίκαιο της Σύμβασης 1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της Σύμβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της, συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα τακτικά Δικαστήρια Αθηνών. 2. Η Σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη Νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους. Σημειώσεις: Όπου στο Παράρτημα 6 γίνεται αναφορά στην χορήγηση προκαταβολής δεν ισχύει.

Σελ. 317 από 367 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «7» Aσφαλίσεις ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ YΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 5 1 7 8 0 1 Για την ανάδειξη Αναδόχου στο αντικείμενο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ :... ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :... ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (Αφορά Διακηρύξεις για σύναψη Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών)