ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθμ. 22 και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κα Γεωργία ΚΩΤΙΔΟΥ, δυνάμει της με αριθμό Φ10035/31064/2000/ Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και με την πράξη Νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 276/ , αφετέρου δε της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΦΜ ΔΟΥ Α Αθηνών), που εδρεύει στην Αθήνα οδός Νικηφόρου 1 και εκπροσωπείται από τον ΘΕΟΔΩΡΟ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ, συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), ύστερα από τη με αριθμό 8/2014 προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για το έργο της τοποθέτησης-συσκευασίας σε χαρτοκιβώτια και της μεταφοράς του έντυπου υλικού του ΟΑΕΕ σε Περ/κες Δ/νσεις και Τμήματα της Ηπειρωτικής Ελλάδος (εκτός του Νομού Αττικής) και της Νησιωτικής Ελλάδας από την αποθήκη του ΟΑΕΕ για δύο (2) έτη και με προϋπολογισθείσα δαπάνη ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και μετά τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού την , κατά τον οποίο μειοδότρια αναδείχθηκε η Εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε., σύμφωνα με το με αριθμό 4 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, με τη με αριθμό 7/71/ απόφαση του, το Δ.Σ. αυτού κατακύρωσε τα αποτελέσματα του στην ανωτέρω μειοδότρια εταιρεία, σύμφωνα με την από προσφορά της στο συνολικό ποσό των ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ήδη σήμερα ο ΟΑΕΕ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, αναθέτει, σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. αυτού, το έργο αυτό στην εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία και αναλαμβάνει να εκτελέσει, με τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, σε συνδυασμό και με τη με αριθμό 252/ απόφαση για την έγκριση ανάληψης της εν λόγω δαπάνης: ΟΑΕΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αρ. Διακ 8/

2 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η τοποθέτηση και συσκευασία σε κιβώτια του έντυπου υλικού του ΟΑΕΕ, που βρίσκεται στην αποθήκη του επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως αριθμ. 47 και Αλμυρίδος στα Καμίνια (Πειραιάς) και η μεταφορά τους από τον/την Μεταφορέα σε όλες τις επαρχιακές πόλεις της Ηπειρωτικής (εκτός Νομού Αττικής) και Νησιωτικής Ελλάδας, όπου υπάρχουν Περιφερειακές Διευθύνσεις και Τμήματα του ΟΑΕΕ. ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια δύο (2) ετών, αρχής γενομένης από την υπογραφή της. ΑΡΘΡΟ 3 ΤΙΜΗΜΑ Το συνολικό τίμημα της παρούσας σύμβασης ανέρχεται του ποσού των ,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την από προσφορά της Αναδόχου, η οποία έγινε αποδεκτή με τη με αριθμό 7/71/ απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ και συγκεκριμένα αναλύεται ως εξής: α. Για τη συσκευασία, ανά δέμα, το κόστος ανέρχεται στο ποσό των #0,47# ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. ποσού 0,11, ήτοι σύνολο #0,58# ευρώ, ανά δέμα. β. Για την αποστολή, ανά δέμα, στις Διευθύνσεις και στα Τμήματα του ΟΑΕΕ της Ηπειρωτικής Ελλάδας (εκτός Νομού Αττικής), το κόστος ανέρχεται στο ποσό #5,74# ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. ποσού 1,32 ευρώ, ήτοι σύνολο #7,06# ευρώ, ανά δέμα. γ. Για την αποστολή, ανά δέμα, στις Διευθύνσεις και Τμήματα του ΟΑΕΕ της Νησιωτικής Ελλάδας, το κόστος ανέρχεται στο ποσό των #1,49# ευρώ, πλέον ΦΠΑ ποσού 0,34 ευρώ, ήτοι σύνολο #1,83# ευρώ, ανά δέμα. Ο/Η Μεταφορέας αναλαμβάνει την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, θεωρώντας το ως άνω τίμημα εύλογο, δίκαιο, αληθές και επαρκές για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων, καθώς και οι κάθε είδους δαπάνες του Μεταφορέα για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση για τον ΟΑΕΕ, αλλά και οι νόμιμες κρατήσεις. ΟΑΕΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αρ. Διακ 8/

3 ΑΡΘΡΟ 4 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του/της Μεταφορέα θα γίνεται στις αρχές του επόμενου μήνα και μετά την παραλαβή των δεμάτων από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις και Τμήματα του ΟΑΕΕ και αφού συνταχθεί το Οριστικό Πρωτόκολλο Παραλαβής από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή του Τμήματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ισχύουν για το Δημόσιο και αφού προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Τιμολόγιο/Φορτωτική μεταφοράς, που θα αναγράφει τα είδη και το ποσό. β.- Φορολογική ενημερότητα. γ.- Ασφαλιστική ενημερότητα. ε.- Κάθε άλλο δικαιολογητικό, που, τυχόν, ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε., που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τα τιμολόγια/φορτωτικές υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον Προμηθευτή, του ν. 4013/2011 (0,10% προ Φ.Π.Α.) κλπ Ο/Η Μεταφορέας επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου/φορτωτικής δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία έκδοσης του Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α. Ο/Η Μεταφορέας υποχρεούται να προσέρχεται την επομένη ημέρα από την ημέρα που, με οποιοδήποτε μέσον (FAX, ), ειδοποιήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΕ, στην αποθήκη του ΟΑΕΕ (επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 47-ΚΑΜΙΝΙΑ), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και αφού το προσωπικό του τοποθετήσει σε χαρτοκιβώτια (δέματα) και συσκευάσει το έντυπο υλικό του ΟΑΕΕ, να τα μεταφέρει στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ή τα Τμήματα του ΟΑΕΕ της Ηπειρωτικής (εκτός Νομού Αττικής) και της Νησιωτικής Ελλάδας με δική του ευθύνη, προσωπικό και μεταφορικά μέσα, τα οποία θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, που το αρμόδιο Υπουργείο ορίζει για τα αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης και για τα οποία ο ΟΑΕΕ ουδεμία ευθύνη φέρει και να τα παραδώσει στους κατά τόπους προορισμούς, τους οποίους ορίζει το Τμήμα Προμηθειών (αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΕ). Β. Ο/Η Μεταφορέας θα έχει την ευθύνη της καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ήτοι ο Μεταφορέας ευθύνεται αποκλειστικά και μάλιστα σε ολόκληρο με το νόμιμο εκπρόσωπο του για την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του ΟΑΕΕ, σε περίπτωση, κατά την οποία, κάποια αποστολή (δρομολόγιο) δεν πραγματοποιηθεί ή σε περίπτωση, κατά την οποία, κάποιο δέμα χαθεί, την οποία οφείλει να αποκαταστήσει άμεσα. ΟΑΕΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αρ. Διακ 8/

4 Γ. Ο Μεταφορέας, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, υποχρεούται να συνεργάζεται στενά με τον ΟΑΕΕ και να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκ μέρους του εκτέλεση του έργου. Δ. Ο Μεταφορέας είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης, σε περίπτωση δε οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί στον ΟΑΕΕ ή σε τρίτους από τη μη τήρηση της νομοθεσίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάστασή της. Ο Μεταφορέας υποχρεούται να ασφαλίζει το προσωπικό του καθ' όλη της διάρκεια της σύμβασης. Ε. Ο ΟΑΕΕ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου και δεν έχει υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή για οποιαδήποτε αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων. ΑΡΘΡΟ 6 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο χρόνος προσέλευσης του Μεταφορέα στην αποθήκη του ΟΑΕΕ στα Καμίνια Πειραιά και η συσκευασία του έντυπου υλικού και η παραλαβή των δεμάτων είναι η επόμενη ημέρα μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση από το Τμήμα Προμηθειών (αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΕ). Εάν, μετά πάροδο δύο (2) ημερών από την ειδοποίηση του Τμήματος Προμηθειών για τη συσκευασία και την παραλαβή των δεμάτων από την αποθήκη του ΟΑΕΕ στα Καμίνια και τη μεταφορά τους στις Δ/νσεις και Τμήματα του ΟΑΕΕ της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής Ελλάδας, δεν προσέλθει ο/η Μεταφορέας για συσκευασία σε δέματα-παραλαβή, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την κατάπτωση υπέρ του Οργανισμού ποινικής ρήτρας ίσης με ποσό #250# Ευρώ, για κάθε ημέρα καθυστέρησης, το οποίο ποσό θα εισπράττεται από το λαβείν του Μεταφορέα, χωρίς άλλη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια του ΟΑΕΕ, παρά μόνο με απλό έγγραφο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κοινοποιούμενο στον Μεταφορέα. Εάν μετά την παρέλευση πέντε (5) και οκτώ (8) ημερών αντίστοιχα από την ημέρα αποστολής δεν έχει γίνει η παραλαβή των δεμάτων από τις Δ/νσεις και Τμήματα του ΟΑΕΕ στην Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την κατάπτωση υπέρ του ΟΑΕΕ ποινικής ρήτρας ποσού #50#, για κάθε δέμα και για κάθε ημέρα καθυστέρησης, το οποίο ποσό θα εισπράττεται από το λαβείν του Μεταφορέα, χωρίς άλλη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια του ΟΑΕΕ, παρά μόνο με απλό έγγραφο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κοινοποιούμενο στον Μεταφορέα. ΟΑΕΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αρ. Διακ 8/

5 Σε περίπτωση απώλειας δεμάτων του ΟΑΕΕ από το Μεταφορέα, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το πενταπλάσιο της αξίας των δεμάτων, που απωλέσθησαν, το οποίο ποσό θα εισπράττεται από την κατάπτωση της Εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, του Μεταφορέα υποχρεουμένου, αμέσως, μόλις, λάβει το σχετικό έγγραφο από το Τμήμα Προμηθειών να προσέλθει και να συμπληρώσει το ποσό της εγγύησης. Σε περίπτωση επιβολής ποινικής ρήτρας, κατ επανάληψη, για παράβαση των ανωτέρω όρων, ο ΟΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο το Μεταφορέα. Η ανωτέρω ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, ύστερα από γνωμοδότηση του Τμήματος Προμηθειών. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος παράδοσης των δεμάτων του Έντυπου Υλικού στην Ηπειρωτική Ελλάδα είναι πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους από την αποθήκη, ενώ για την Νησιωτική Ελλάδα ο χρόνος παράδοσης ανέρχεται σε οκτώ (8) ημέρες. ΑΡΘΡΟ 7 ΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Ο Μεταφορέας, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, ύστερα από γνωμοδότηση του Τμήματος Προμηθειών, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ αυτή, εφόσον δε φόρτωσε ή δε παρέδωσε τα δέματα στην Δ/νση και Τμήματα του ΟΑΕΕ, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης, που τυχόν του δόθηκε μετά από αίτησή του, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007 Στο Μεταφορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, αθροιστικώς ή διαζευκτικώς, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Κατάπτωση ολικώς ή μερικώς της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. β. Η εκτέλεση του έργου σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του ΟΑΕΕ ή τυχόν διαφέρον που ήθελε προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα διενέργεια διαγωνισμού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Ο ΟΑΕΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αρ. Διακ 8/

6 αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικώς καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του ΟΑΕΕ, που διενεργεί το διαγωνισμό. δ. Καταλογισμός στον ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας του έργου, για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να προβεί σε εκτέλεση του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξαρτήτως εάν τελικώς έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή αναλογικώς και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007. Σε περίπτωση που η διενέργεια διαγωνισμού σε βάρος του έκπτωτου ανάδοχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του π.δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 8 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ Σε περίπτωση, κατά την οποία, το Έντυπο Υλικό μεταφερθεί και παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης, που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται σε βάρος του Μεταφορέα, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 Π.Δ. 118/2007, κατά τη διαδικασία, που ορίζει το άρθρο αυτό, τα οποία υπολογίζονται ως εξής: α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου χρόνου παράτασης 1% επί της συμβατικής αξίας του μέρους των δεμάτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα. β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης 3% επί της συμβατικής αξίας του μέρους των δεμάτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, του χρόνου παράδοσης ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας του μέρους των δεμάτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα. ΟΑΕΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αρ. Διακ 8/

7 2. Τα παραπάνω, ποσά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας της εκπρόθεσμης παράδοσης των δεμάτων χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν το Έντυπο υλικό, που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, επηρεάζει και όσα παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας ολόκληρου του Έργου. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο/Η Μεταφορέας κατέθεσε σήμερα στον ΟΑΕΕ τις με αριθμό 129/ και εγγυητικές επιστολές της Εθνικής Τράπεζας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αντίστοιχα, συνολικού ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ #2.500,00# για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης και οι οποίες θα παραμείνουν στην Υπηρεσία καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση του έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. ΑΡΘΡΟ 10 Ο/Η Μεταφορέας υποχρεούται να συμμορφώνεται απόλυτα προς όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι ορίζονται με το παρόν ουσιώδεις οποιαδήποτε δε παράβαση από μέρους του όρου της παρούσας θα δίνει το δικαίωμα στον ΟΑΕΕ να καταγγείλει αζημίως την παρούσα σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 11 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ H σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε περίπτωση που ο Μεταφορέας: α. κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης β. καθυστερήσει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητά της την εκτέλεση του έργου. Ο ΟΑΕΕ έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως γι αυτόν, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας, με γραπτή ειδοποίηση και με αυτοδίκαιη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, σε περίπτωση κατά την οποία η Ανάδοχος παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και ΟΑΕΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αρ. Διακ 8/

8 δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή της από τον ΟΑΕΕ. Ο ΟΑΕΕ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως γι αυτόν, χωρίς την τήρηση προθεσμίας, με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς την ανάδοχο και με αυτοδίκαιη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης η ανάδοχος τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης η Ανάδοχος δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης παρά μόνο της αμοιβής της για τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί μόνο για το μέχρι τη λύση ή καταγγελία της σύμβασης χρονικό διάστημα. ΑΡΘΡΟ 12 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Απαγορεύεται στην Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του έργου, υπεργολαβικά σε τρίτο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του ΟΑΕΕ. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Απαγορεύεται η εκχώρηση, υπό οποιαδήποτε μορφή, από την ανάδοχο του έργου των εκ της παρούσας συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων, όπως και των δικαιωμάτων της σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και η ενεχυρίαση αυτών προς οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του ΟΑΕΕ. ΑΡΘΡΟ 14 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί, εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4 του Π.Δ. 118/07. ΑΡΘΡΟ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά, που θα ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της και υπό την προϋπόθεση ότι απορρέει από αυτήν) μεταξύ του ΟΑΕΕ και της Αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών κατά το Ελληνικό δίκαιο. ΟΑΕΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αρ. Διακ 8/

9 Αυτά, αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, έλαβε δε από ένα (1) έκαστο των μερών, υπογράφεται δε όπως ακολουθεί. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΕ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ ΟΑΕΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αρ. Διακ 8/