ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

Transcript

1 Αθήνα Αριθ.Πρωτ.: 5709 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ Για την συντήρηση του κεντρικού φωτοτυπικού μηχανήματος του Πανεπιστημίου (RICO INFOTEC PR1357) για τα οικονομικά έτη 2014 και 2015 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ [1]

2 Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ.Πρωτ.: 5709 Τμήμα Προμηθειών Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ , Καλλιθέα, Αθήνα Πληρ.: Bαρβάρα Παπαθανασοπούλου Τατιάνα Σαϊτελμαν Τηλ.: Φάξ: Ώρες Υποδοχής: Καθημερινά Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, έχοντας υπόψη: 1) Το Π.Δ. 377/1989 (ΦΕΚ 166/τ.Α'/1989): «Μετονομασία ΑΣΟΕΕ, ΠΑΣΠΕ, ΑΒΣΠ και ΑΓΣΑ), όπως ισχύει σήμερα. 2) Τις διατάξεις του Ν. 2083/1992 για τον «εκσυγχρονισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 159/τ.Α'/ ) 3) Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 "Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων" (ΦΕΚ 195/τ.Α'/ ). 4) Το Ν. 2286/1995: «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/τ.Α'/ ). 5) Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α'/ ): «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 6) Το Π.Δ. 496/1974: «Περί του τρόπου Αναλήψεως των Δαπανών υπό των Κυρίων ή Δευτερευόντων Διατακτών των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει σήμερα.(φεκ 204/τ.Α'/1974) 7) Τις διατάξεις της με αριθμ. Πρωτ. 2/45564/0026 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών: «Αύξηση και ορισμός σε Ευρώ των Χρηματικών Ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995». 8) Την υπ'αριθ /739 (ΦΕΚ 1291/τ.Β'/ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 9) Το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/τ.Α'/ ) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 10) Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ.3 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α'/ ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2β του άρθρου 238 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α'/ ) και στη συνέχεια όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 61 του 4146/2013 (ΦΕΚ 90/τ.Α'/ ) περί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ.. 11) Τις διατάξεις του Π..118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α / ): «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» συμπληρωματικώς προς τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, όπως ισχύει σήμερα. 12) Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α / ) «Διοικητικές απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 13) Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α'/2010): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». [2]

3 14) Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α'/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 15) Τις διατάξεις του Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις», Μέρος Β άρθρα 157 και 201 περί των «Εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης». Και τις κατωτέρω αποφάσεις : 1) Την υπ'αριθ. 8/ (θέμα 11α) Απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου περί της Ματαίωσης (ΑΔΑ: Ω8ΣΛ469Β7Α-ΩΘΩ) η οποία υποβλήθηκε στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 2) Την υπ'αριθ. 8/ (θέμα 11β) Απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου περί της Επαναπροκήρυξης (ΑΔΑ: ΩΩΘ8469Β7Α-ΠΛΗ και ΑΔΑΜ: 14REQ ) 3) Την με αριθ.πρωτ. 558/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7ΓΒ6469Β7Α-ΕΨΦ και ΑΔΑΜ: 14REQ ) Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την συντήρηση του κεντρικού φωτοτυπικού μηχανήματος του Πανεπιστημίου (RICO INFOTEC PR1357) για τα οικονομικά έτη 2014 και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.777,30 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την αναπαραγωγή περίπου αντιγράφων, ήτοι 1.426,80 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το οικονομικό έτος 2014 και 5.350,50 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το οικονομικό έτος 2015 και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, των οικονομικών ετών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το αντικείμενο της παρούσης διακήρυξης αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την «συντήρηση του κεντρικού φωτοτυπικού μηχανήματος του Πανεπιστημίου (RICO INFOTEC PR1357)». Η συντήρηση περιλαμβάνει την παροχή όλων των τεχνικών υπηρεσιών, ανταλλακτικών και τη χορήγηση όλων των αναλωσίμων υλικών (εκτός των συρραπτικών και του χαρτιού αντιγραφής) ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι η πλήρης, εύρυθμη και άρτια λειτουργία του φωτοτυπικού μηχανήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, για την άρτια παραγωγή ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων χιλιάδων ( ) τεμαχίων αντιτύπων. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η περίοδος συντήρησης του φωτοτυπικού μηχανήματος, περιλαμβανομένου του συνόλου των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα ο Ανάδοχος, άρχεται με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με την συμπλήρωση παραγωγής ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων χιλιάδων ( ) τεμαχίων αντιτύπων, σύμφωνα με την αντίστοιχη ένδειξη του ενσωματωμένου ηλεκτρονικού μετρητή του μηχανήματος ή έως 31/12/2015, (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο). ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Η παροχή της Τεχνικής Εξυπηρέτησης θα γίνεται κατά τη διάρκεια του επίσημου ωραρίου (08.00 π.μ μ.μ.) και κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα Παρασκευή, εξαιρούμενων φυσικά των επισήμων εορτών και αργιών και περιλαμβάνει: [3]

4 Την κατόπιν κλήσης προληπτική συντήρηση για την καλή λειτουργία του φωτοτυπικού μηχανήματος. Κλήσεις προς την Τεχνική Υπηρεσία για την αποκατάσταση κάθε Τεχνικής ανωμαλίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται σε ανταπόκριση εντός έξι (6) εργασίμων ωρών. Εφόσον η κλήση αναγγελθεί μετά τις 13:30, ο Τεχνικός ενδέχεται να επισκεφθεί την Αναθέτουσα Αρχή την επομένη. Ο χρόνος που κάθε φορά θα απαιτείται για την παροχή τεχνικής εξυπηρέτησης ορίζεται από τον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Αναδόχου, οφείλει να θέτει στη διάθεσή του το φωτοτυπικό μηχάνημα για εύλογο χρονικό διάστημα. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται κατά την παράδοση να προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες ώστε η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Πανεπιστημίου να πιστοποιήσει την παραλαβή και παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την παραγγελία και την παρούσα σύμβαση. Η «Αναθέτουσα Αρχή» δε φέρει καμία ευθύνη εάν συμβεί ατύχημα στο προσωπικό του «Αναδόχου» ή σε τρίτους κατά την εκτέλεση της σχετικής εργασίας ή κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για καθυστέρηση ή μη παροχή υπηρεσιών που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή άλλα γεγονότα εκτός ελέγχου του. Συμφωνείται ρητά ότι ο Ανάδοχος δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνος για απώλεια εργασίας, κερδών ή να κληθεί να αποκαταστήσει οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία της Αναθέτουσας Αρχής, εάν αυτή στερηθεί για οποιοδήποτε λόγο τη χρήση του εξοπλισμού. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τεχνική εξυπηρέτηση η οποία έγινε αναγκαία εξ αιτίας αντικανονικής χρήσης του εξοπλισμού από την Αναθέτουσα Αρχή ή τους προστιθέντες αυτής ή από προσθήκες ή τροποποιήσεις που έγιναν στον εξοπλισμό χωρίς την έγγραφη έγκριση του Αναδόχου ή από μή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού. Στις περιπτώσεις αυτές η παρούσα σύμβαση αδρανεί, μέχρις ο εξοπλισμός να επανέλθει με φροντίδα και έξοδα της Αναθέτουσας Αρχής στην προηγούμενη κατάσταση. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να χρησιμοποιεί για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος, τα εγκεκριμένα από τον Ανάδοχο αναλώσιμα υλικά, που την προμηθεύει ο Ανάδοχος. Βλάβες που θα προέλθουν από την χρησιμοποίηση μή εγκεκριμένων από τον Ανάδοχο αναλωσίμων υλικών θα αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης χρέωσης. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται το κατάλληλο για την λειτουργία του εξοπλισμού χαρτί, από προμηθευτή της επιλογής της. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον τριμελούς Επιτροπής, την 11 η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα ΑΘΗΝΑ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λ. Συγγρού 136 στην Καλλιθέα, ΤΚ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν: Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με το υπό προκήρυξη αντικειμένου Β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία Γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. [4]

5 Δεν γίνονται δεκτοί: Α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. Β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. Γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών (Λ. Συγγρού 136, Κτίριο Διοίκησης 2 ος όροφος) μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. και οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι την αποσφράγισή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Λ. Συγγρού 136, Κτίριο Διοίκησης Καλλιθέα, Αθήνα, με οποιανδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνεται υπόψη, και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. Οι προφορές θα κατατίθενται σε φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «συντήρηση του κεντρικού φωτοτυπικού μηχανήματος του Πανεπιστημίου (RICO INFOTEC PR1357) για τα οικονομικά έτη » ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αριθ.Πρωτ.: 5709/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 11/12/2014 και ώρα 13:00μ.μ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής στο διαγωνισμό, Η οποία θα τοποθετείται ΕΚΤΟΣ του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, στην οποία θα αναφέρονται η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις (σύμπραξη) που απαρτίζουν το διαγωνιζόμενο και που υποβάλλουν την προσφορά, Η αίτηση θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου (ή σε περίπτωση σύμπραξης από τους νόμιμους εκπροσώπους). Όποιος από τους προσφέροντες επιθυμεί να παραστεί στο άνοιγμα των προσφορών, πρέπει να το δηλώσει με την αίτηση συμμετοχής του. Εντός του φακέλου της κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται, σε δύο (2) αντίτυπα {πρωτότυπο και αντίγραφο}: [5]

6 1. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η Οικονομική προσφορά θα αναγράφει την τιμή για κάθε άρτια παραγόμενο αντίγραφο, χωρίς και με ΦΠΑ. Στην τιμή χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπερ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η συνολική δαπάνη για την παραγωγή τεμαχίων αντιτύπων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 6.777,30 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., ήτοι 1.426,80 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το οικονομικό έτος 2014 και 5.350,50 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το οικονομικό έτος Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 2. ΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: - Το κωδικοποιημένο καταστατικό εφόσον υπάρχει, το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλ οιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. - Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δήλωσης έναρξης επαγγέλματος εφ όσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα. - Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α ), όπως εκάστοτε ισχύει, του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και θα δηλώνεται: 1. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, τα οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 2. Ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας και αναλαμβάνει την υποχρέωση για την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού κατά την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση περί μη-καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, υποβάλλουν: (α)οι διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. (β)ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. (γ)σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός, η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται απο τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Κοινοπραξία, η υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 3. ότι ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιονδήποτε λόγο. [6]

7 4. ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση (κοινή ή ειδική), παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και αναλαμβάνει την υποχρέωση για την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού κατά την υπογραφή της σύμβασης. 5. ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του και αναλαμβάνει την υποχρέωση για την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού κατά την υπογραφή της σύμβασης. 6. ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αναλαμβάνει την υποχρέωση για την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού κατά την υπογραφή της σύμβασης. 7. ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται μετά την γνωστοποίηση της κατακύρωσης του διαγωνισμού. 8. ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο αποφασίσει ματαίωση ή αναβολή του διαγωνισμού. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, παρουσία αυτών που δήλωσαν με την αίτησή τους ότι επιθυμούν να παραστούν. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Όλες οι σελίδες των προσφορών μονογράφονται από την Επιτροπή. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η οικονομική αξιολόγηση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά παραγόμενο αντίγραφο. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια είναι υποχρεωμένος εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του εγγράφου ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το σχέδιο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α στην οριζόμενη προθεσμία. Για την καλύτερη εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει την απαραίτητη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, η οποία καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή έως την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997(ΦΕΚ 139/τΑ ) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί επίσης, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό το αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. [7]

8 Τονίζεται ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομιστούν: (1)ποινικό μητρώο α)φυσικού προσώπου, β)διαχειριστή σε περίπτωση Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών και γ)προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου για περίπτωση Α.Ε.), (2)πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,εκκαθάριση (κοινή ή ειδική),παύση εργασιών,αναγκαστική διαχείριση,πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, (3)φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση) και (4)πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο. ΠΛΗΡΩΜΗ Για την καταβολή του τιμήματος της παρούσας στον ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω εξουσιοδοτημένων προσώπων της, θα αποδίδει στον Ανάδοχο την ανά μήνα τρέχουσα ένδειξη του ενσωματωμένου ηλεκτρονικού μετρητή του μηχανήματος. Η τιμολόγηση της χρέωσης αυτής θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα και θα αφορά στα αντίγραφα που παρήχθησαν τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό μετρητή του μηχανήματος. Η πληρωμή θα γίνει μετά το Πρωτόκολλο Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Πανεπιστημίου, την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής, Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου κατά την πληρωμή,ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα) και την έκδοση από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου της απόφασης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα του δικαιούχου, με βάση τα τιμολόγιά του, αφού γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε κάθε πληρωμή θα παρακρατείται κράτηση 0,10% προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφο 3 του Ν.4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2β του άρθρου 238 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α'/ ) και στη συνέχεια όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 61 του 4146/2013 (ΦΕΚ 90/τ.Α'/ ) περί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ.. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Προμηθευτή. Για το 2014 θα γίνουν κρατήσεις επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3%, χαρτόσημο επί αρχικών κρατήσεων 2% και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20% (συνολικά 3,072%). (Από 1/1/2015 καταργείται η κράτηση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ) Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου.(το ποσοστό του φόρου ορίζεται σε 4% για τιμολόγια πώλησης και 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών). Ο ΦΠΑ βαρύνει το Πανεπιστήμιο. Η δε δαπάνη βαραίνει τον ΚΑΕ του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, των οικονομικών ετών , σύμφωνα με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 214 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής και αριθ.πρωτ.558/ (ΑΔΑ: 7ΓΒ6469Β7Α-ΕΨΦ και ΑΔΑΜ: 14REQ ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, το οποίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Λ. Συγγρού 136, Κτίριο Διοίκησης, Κτίριο Διοίκησης 3ος όροφος. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ( [8]

9 2. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 3. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε: Τηλ.: και Φαξ: Το κείμενο της προκήρυξης αυτής να αναρτηθεί στο οικείο Επιμελητήριο, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στην Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ( και περίληψη αυτής σε εμφανές σημείο στους χώρους του Πανεπιστημίου. Ο Πρύτανης Καθηγητής Γρηγόριος I. Τσάλτας [9]

10 Ανήκει στην υπ' αριθμ. Πρωτ. 5709/ Προκήρυξη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Καλλιθέα σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ αφενός: α) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 136, με Α.Φ.Μ: , Δ.Ο.Υ: Α Καλλιθέας, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από... και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «το Πανεπιστήμιο» και αφετέρου: β)του...κατοίκου/που εδρεύει στην..., στην..., κάτοχο του με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,... Δ.Ο.Υ...., εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο... του...και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής», αφού έλαβαν υπ' όψιν τους: 1. Την υπ'αριθ. 8/ (θέμα 11α) Απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου περί της Ματαίωσης (ΑΔΑ: Ω8ΣΛ469Β7Α-ΩΘΩ) η οποία υποβλήθηκε στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 2. Την υπ'αριθ. 8/ (θέμα 11β) Απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου περί της Επαναπροκήρυξης (ΑΔΑ: ΩΩΘ8469Β7Α-ΠΛΗ και ΑΔΑΜ: 14REQ ) 3. Την με αριθ.πρωτ. 558/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7ΓΒ6469Β7Α-ΕΨΦ και ΑΔΑΜ: 14REQ ) 4. Την με αριθ. Πρωτ Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του Πανεπιστημίου. 5. Την από... προσφορά του Αναδόχου και να παρέχει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες και εγγυήσεις που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και της υπ αριθμ. Πρωτ. 5709/ Επαναπροκήρυξης. Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε συνέχεια του Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την υπ'αριθ. 8/ (θέμα 11β) απόφαση της Συγκλήτου και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την από. απόφαση του ιδίου οργάνου, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει σήμερα με την παρούσα στον Ανάδοχο, ο οποίος αποδέχεται την συντήρηση του κεντρικού φωτοτυπικού μηχανήματος του Πανεπιστημίου (RICO INFOTEC PR1357). Η συντήρηση του εξοπλισμού βρίσκεται εγκατεστημένος στο τμήμα Αναπαραγωγής αντιγράφων, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο του Κτιρίου Στασινοπούλου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, εις στην λεωφ. Συγγρού 136, και περιλαμβάνει την παροχή όλων των τεχνικών υπηρεσιών, ανταλλακτικών και τη χορήγηση όλων των αναλωσίμων υλικών (εκτός των συρραπτικών και του χαρτιού αντιγραφής) ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι η πλήρης, εύρυθμη και άρτια λειτουργία του φωτοτυπικού μηχανήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, για την άρτια παραγωγή ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων χιλιάδων ( ) τεμαχίων αντιτύπων. [10]

11 Άρθρο 2 : ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη δύναται να ανέλθει στο ποσό των 6.777,30 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την αναπαραγωγή περίπου αντιγράφων, ήτοι στο ποσό των 1.426,80 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το οικονομικό έτος 2014 και στο ποσό των 5.350,50 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το οικονομικό έτος 2015 και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, των οικονομικών ετών Το τίμημα που θα καταβάλλει η αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο για την πλήρη, άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23%, για κάθε άρτια παραγόμενο αντίγραφο, έως την παραγωγή τεμαχίων αντιτύπων, περιλαμβάνει την συντήρηση του κεντρικού φωτοτυπικού μηχανήματος του Πανεπιστημίου (RICO INFOTEC PR1357), την παροχή όλων των τεχνικών υπηρεσιών, ανταλλακτικών και την χορήγηση όλων των αναλωσίμων υλικών (εκτός των συρραπτικών και του χαρτιού αντιγραφής), ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι η πλήρης, εύρυθμη και άρτια λειτουργία του προαναφερόμενου φωτοτυπικού μηχανήματος έναντι χρέωσης ανά παραγόμενο αντίγραφο, και θα βαρύνει τον ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος, των οικονομικών ετών Συνομολογείται ρητά ότι ο «Ανάδοχος» βαρύνεται με όλες τις από το Νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις, φόρους, τέλη, κλπ και σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του νόμου, που διέπουν την λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής, που συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερόμενο τίμημα. Άρθρο 3 : ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τόπος εγκατάστασης: Τμήμα Αναπαραγωγής αντιγράφων, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο του Κτιρίου Στασινοπούλου του Πανεπιστημίου, εις στην Λεωφόρο Συγγρού 136. Στην περίπτωση μεταφοράς του φωτοτυπικού μηχανήματος από την πιο πάνω διεύθυνση τα έξοδα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. Τυχόν αποσύνδεση, μεταφορά και επανεγκατάσταση θα γίνεται από τον Ανάδοχο, ύστερα από έγκαιρη προειδοποίηση και έναντι προσυμφωνημένης αμοιβής, εκτός εάν έγγραφα συμφωνηθεί διαφορετικά. Τυχόν μετακίνηση σε άλλη πόλη απαγορεύεται χωρίς τη συγκατάθεση του Αναδόχου. Αν στον τόπο της νέας εγκατάστασης υπάρχει εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Αναδόχου, δύναται να υπάρξει διαφορετική τιμολόγηση με νέα συμφωνία. Άρθρο 4 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η περίοδος συντήρησης του φωτοτυπικού μηχανήματος, περιλαμβανομένου του συνόλου των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα ο Ανάδοχος, άρχεται με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με την συμπλήρωση παραγωγής ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων χιλιάδων ( ) τεμαχίων αντιτύπων, σύμφωνα με την αντίστοιχη ένδειξη του ενσωματωμένου ηλεκτρονικού μετρητή του μηχανήματος ή έως 31/12/2015, (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο). Η τρέχουσα ένδειξη του ηλεκτρονικού μετρητή είναι. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του, αποτελούν σοβαρότατους λόγους που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης ή για λόγους ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, εντός 15 ημερών αφότου λάβει γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του. Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξετάσει το αίτημα του Αναδόχου και θα αποφασίσει τελικά, εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ. [11]

12 Σε περίπτωση καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο, να καταγγείλει τη Σύμβαση και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Άρθρο 5 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή για το σύνολο των περιγραφομένων στην παρούσα, παρεχομένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, επιβαρύνεται με την ως άνω χρέωση ανά αντίγραφο και η οποία καλύπτει τις εκτυπώσεις που γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή (κάλυψη σελίδας, περιβαλλοντικές συνθήκες κλπ). Για την καταβολή του τιμήματος της παρούσας στον ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω εξουσιοδοτημένων προσώπων της, θα αποδίδει στον Ανάδοχο την ανά μήνα τρέχουσα ένδειξη του ενσωματωμένου ηλεκτρονικού μετρητή του μηχανήματος. Η τιμολόγηση της χρέωσης αυτής θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα και θα αφορά στα αντίγραφα που παρήχθησαν τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό μετρητή του μηχανήματος. Η πληρωμή θα γίνει μετά το Πρωτόκολλο Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Πανεπιστημίου, την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής, Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου κατά την πληρωμή, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα) και την έκδοση από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου της απόφασης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα του δικαιούχου, με βάση τα τιμολόγιά του, αφού γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε κάθε πληρωμή θα παρακρατείται κράτηση 0,10% προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφο 3 του Ν.4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2β του άρθρου 238 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α'/ ) και στη συνέχεια όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 61 του 4146/2013 (ΦΕΚ 90/τ.Α'/ ) περί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ.. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Προμηθευτή. Για το 2014 θα γίνουν κρατήσεις επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3%, χαρτόσημο επί αρχικών κρατήσεων 2% και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20% (συνολικά 3,072%). (Από 1/1/2015 καταργείται η κράτηση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ) Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου.(το ποσοστό του φόρου ορίζεται σε 4% για τιμολόγια πώλησης και 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών). Ο ΦΠΑ βαρύνει το Πανεπιστήμιο. Η δε δαπάνη βαραίνει τον ΚΑΕ του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, των οικονομικών ετών , σύμφωνα με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 214 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής και αριθ.πρωτ.558/ (ΑΔΑ: 7ΓΒ6469Β7Α-ΕΨΦ και ΑΔΑΜ: 14REQ ) Άρθρο 6 : ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Η παροχή της Τεχνικής Εξυπηρέτησης θα γίνεται κατά τη διάρκεια του επίσημου ωραρίου ( μ.μ.) και κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα Παρασκευή, εξαιρούμενων φυσικά των επισήμων εορτών και αργιών και περιλαμβάνει: Την κατόπιν κλήσης προληπτική συντήρηση για την καλή λειτουργία του φωτοτυπικού μηχανήματος. Κλήσεις προς την Τεχνική Υπηρεσία για την αποκατάσταση κάθε Τεχνικής ανωμαλίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται σε ανταπόκριση εντός έξι (6) εργασίμων ωρών. Εφόσον η κλήση αναγγελθεί μετά τις 13:30, ο Τεχνικός ενδέχεται να επισκεφθεί την Αναθέτουσα Αρχή την επομένη. Ο χρόνος που κάθε φορά θα απαιτείται για την παροχή τεχνικής εξυπηρέτησης ορίζεται από τον Ανάδοχο. [12]

13 Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Αναδόχου, οφείλει να θέτει στη διάθεσή του το φωτοτυπικό μηχάνημα για εύλογο χρονικό διάστημα. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται κατά την παράδοση να προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες ώστε η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Πανεπιστημίου να πιστοποιήσει την παραλαβή και παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την παραγγελία και την παρούσα σύμβαση. Η «Αναθέτουσα Αρχή» δε φέρει καμία ευθύνη εάν συμβεί ατύχημα στο προσωπικό του «Αναδόχου» ή σε τρίτους κατά την εκτέλεση της σχετικής εργασίας ή κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για καθυστέρηση ή μη παροχή υπηρεσιών που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή άλλα γεγονότα εκτός ελέγχου του. Συμφωνείται ρητά ότι ο Ανάδοχος δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνος για απώλεια εργασίας, κερδών ή να κληθεί να αποκαταστήσει οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία της Αναθέτουσας Αρχής, εάν αυτή στερηθεί για οποιοδήποτε λόγο τη χρήση του εξοπλισμού. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τεχνική εξυπηρέτηση η οποία έγινε αναγκαία εξ αιτίας αντικανονικής χρήσης του εξοπλισμού από την Αναθέτουσα Αρχή ή τους προστιθέντες αυτής ή από προσθήκες ή τροποποιήσεις που έγιναν στον εξοπλισμό χωρίς την έγγραφη έγκριση του Αναδόχου ή από μή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού. Στις περιπτώσεις αυτές η παρούσα σύμβαση αδρανεί, μέχρις ο εξοπλισμός να επανέλθει με φροντίδα και έξοδα της Αναθέτουσας Αρχής στην προηγούμενη κατάσταση. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να χρησιμοποιεί για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος, τα εγκεκριμένα από τον Ανάδοχο αναλώσιμα υλικά, που την προμηθεύει ο Ανάδοχος. Βλάβες που θα προέλθουν από την χρησιμοποίηση μή εγκεκριμένων από τον Ανάδοχο αναλωσίμων υλικών θα αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης χρέωσης. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται το κατάλληλο για την λειτουργία του εξοπλισμού χαρτί, από προμηθευτή της επιλογής της. Άρθρο 7 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την υπηρεσία συντήρησης με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση. Ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές. Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει την υπηρεσία συντήρησης ή μέρος αυτής υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. Και οι δύο συμβαλλόμενοι διατηρούν το δικαίωμα, χωρίς καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, να καταγγείλουν οποτεδήποτε την σύμβαση εάν το άλλο μέρος παρά την έγγραφη ειδοποίηση δεν προβαίνει στην εκπλήρωση των εκ του παρόντος Συμβολαίου Συντηρήσεως υποχρεώσεών του. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή πωλήσει το σύστημά του η παρούσα σύμβαση λύεται αυτομάτως, εκτός αν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Αναδόχου. Άρθρο 8 :ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν [13]

14 επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. Οι όροι και οι συμφωνίες της παρούσης συμβάσεως υπερισχύουν όλων των προγενεστέρων συμφωνιών μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, οι δε παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες θα διέπονται στο εξής από τους όρους και συμφωνίες της παρούσης σύμβασης. Οποιαδήποτε τυχόν προφορική συνεννόηση δεν είναι ισχυρά. Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα, από τα οποία έλαβαν από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος και ένα επισυνάπτεται στο χρηματικό ένταλμα. Άρθρο 9 : Εγγυητική καλής εκτέλεσης Ο «Ανάδοχος» κατέθεσε, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου στο διαγωνισμό την με αριθμό εγγυητική επιστολή της Τράπεζας.. Η παροχή της Εγγύησης αυτής δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι περιορίζει καθ οιονδήποτε τρόπο την από το Νόμο και τη σύμβαση ευθύνη του Αναδόχου απέναντι του Πανεπιστημίου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου. Τα συμβαλλόμενα μέρη Η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» [14]

15 Ανήκει στην υπ' αριθμ. Πρωτ. 5709/ Προκήρυξη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας... Κατάστημα (Δ/νση, Οδός/Αριθμός, Τ.Κ., fax) Ημερ/νία έκδοσης... ΕΥΡΩ... Προς: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ...ΕΥΡΩ.. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των... ευρώ υπέρ της Επιχείρησης... Δ/νση... για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης συνολικής αξίας για ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος βαρέως τύπου του Παντείου Παντεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%), σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 5709/ Επαναπροκήρυξη. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Επιχείρησης, που απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την... Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. [15]

16 Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ.Πρωτ.: Τμήμα Προμηθειών Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ , Καλλιθέα, Αθήνα Πληρ.: Bαρβάρα Παπαθανασοπούλου Λιάμης Κλεάνθης Τηλ.: Φάξ: Φάξ: Ώρες Υποδοχής: Καθημερινά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι, κατά την συνεδρίαση της υπ'αριθ. 8/ (θέμα 11β) της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Συντήρηση του κεντρικού φωτοτυπικού μηχανήματος του Πανεπιστημίου (RICO INFOTEC PR1357», για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.777,30 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (5.510,00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της με αριθ.πρωτ επαναπροκήρυξης. Για την παραλαβή του τεύχους της προκήρυξης μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, Λεωφ. Συγγρού 136, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, αρμόδιοι υπάλληλοι: κα Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου,κ. Λιάμης Κλεάνθης τηλ ή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ( Παρακαλούμε να αποστείλετε σφραγισμένες προσφορές μέχρι και την 11η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στη διεύθυνση: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ , Καλλιθέα, Αθήνα Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών Με την ένδειξη στο φάκελο: [16]

17 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΊΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Συντήρηση του κεντρικού φωτοτυπικού μηχανήματος του Πανεπιστημίου (RICO INFOTEC PR1357 για τα οικονομικά έτη » ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 5709/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 11/12/2014 και ώρα 13:00μ.μ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.. ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, στην αίθουσα ΑΘΗΝΑ, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, Αθήνα. Ο Πρύτανης Καθηγητής Γρηγόριος Ι.Τσάλτας [17]