ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 530/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Tηλέφωνο : Telefax : prom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 530/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Tηλέφωνο : Telefax : prom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 40Π/2011 Tην επανάληψη του Πρόχειρου ηµοσίου Ανοικτού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟ», για τις ανάγκες του ΠΑΓΝΗ. Προϋπολογισµού µε ΦΠΑ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (9) σελίδες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓENIKO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 11.00π.µ. Οι Ανάδοχοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟ σύµφωνα µε τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. 1

2 Σύµφωνα µε: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 2. Π.. 118/07 Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου 3. Ν. 2955/01 «οι ρυθµίσεις Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων Υγείας των.υ.πε. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 256 Α )» 4. Ν. 3580/07 περί προµηθειών φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις. 5. Ν. 3867/10 άρθρ.27 «Εξόφληση προµηθειών νοσοκοµείων και ρυθµίσεις θεµάτων σχετικών διαγωνισµών» (ΦΕΚ 128/3-8-10) 6. Την Απόφαση 668/28// του.σ έγκρισης πίστωσης και διενέργειας 7. Την µε αρ. 441/10/ απόφαση.σ διαδικασίας διενέργειας πρόχειρων. 8. Την µε αρ. 741/32/ απόφαση επανάληψης του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ www. pagni.gr και στο Πρόγραµµα ιαύγειας στις ΑΡΘΡΟ 2. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις , ηµέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 (επί ποινή απόρριψης) στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΠΑΓΝΗ Κτίριο ιοίκησης. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλθει νόµιµα στην αρµόδια Υπηρεσία, µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού επί ποινή απόρριψης. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΑΡΜΟ ΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προµηθειών από την επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που ορίζεται µε την πράξη ιοικητή Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών: α) Τα µέλη της επιτροπής β) Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που θα συµµετέχουν στον διαγωνισµό (εφόσον συµµετέχουν µε εκπρόσωπο τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης). ΑΡΘΡΟ 4 ο ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ: α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εξειδικευµένα για το σκοπό αυτό. β) Συνεταιρισµοί γ) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 2

3 ΑΡΘΡΟ 5 ο ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συµµετοχής: Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν. Επίσης θα πρέπει να κατέχουν 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 2. Βεβαιώσεις Τραπεζών καλής συνεργασίας. 3. Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 4. Άδειες καταλληλότητας του φορτηγού µεταφοράς και θα πληρούν τους όρους όπως αναφέρονται στην ισχύουσα νοµοθεσία και τις προδιαγραφές και όρους της ιακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης δεν λαµβάνονται υπόψη. 2. Η προσφορά υποβάλλεται απαραιτήτως στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη, µε αντίγραφο. Όλα τα έγγραφα της προσφοράς πρέπει να είναι οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα είτε επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική, επικυρωµένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρµόδιο κατά το νόµο πρόσωπο επί ποινή απόρριψης. 3. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 4. Εάν υπάρχει διόρθωση στην προσφορά αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 5. Τα στοιχεία των προσφορών, τόσο της κύριας προσφοράς, όσο και του αντιγράφου της θα είναι τοποθετηµένα στον ίδιο φάκελο, µε τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. 6. Θα φέρουν υπογραφές, σφραγίδα κλπ. Του ανάδοχου, θα συνοδεύονται µε τα στοιχεία που ορίζει η διακήρυξη και θα είναι οπωσδήποτε τοποθετηµένα-συνδεδεµένα σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, σε χωριστά κλασέρ, µε τις ενδείξεις «κύρια προσφορά» και 3

4 «αντίγραφα προσφοράς» Ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξη εκτός και αν αναφέρει ρητά στην προσφορά του, τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση ή απόκρυψη όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1.H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 2.Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την ανάθεση 3.Ο αριθµός της διακήρυξης 4.Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 5.Στοιχεία του αποστολέα 8. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δυο αντίγραφα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. 9. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία, ως εξής: Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται: α) σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, τα τεχνικά στοιχεία, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς. β) Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η τεχνική και οικονοµική προσφορά, υποβάλλονται επί ποινή απόρριψης µέσα σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή δισκέτα). Το CD ή η δισκέτα της οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς να είναι σε δύο αντίτυπα σε περίπτωση µη λειτουργίας του ενός να µπορεί να αντικατασταθεί άµεσα 10. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 11. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις, του κυρίως φακέλου. 12. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα οι προσφέροντες οφείλουν να έχουν σηµειώσει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 13. Επισηµαίνεται ότι: Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 14. Για την ευχερέστερη αναζήτηση των δικαιολογητικών και γενικά όλων των στοιχείων της προσφοράς, η προσφορά θα συνοδεύεται από το ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση. 4

5 ΑΡΘΡΟ 7 ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ηµερολογιακές µέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εγγράφως για ίσο χρονικό διάστηµα εφόσον ζητηθεί από την αρµόδια υπηρεσία. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρετείναν τις προσφορές τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη, ενώπιον της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και των εκπροσώπων των εταιρειών. Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 3. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος µονογράφεται επίσης και παραδίδεται στην υπηρεσία για να αποσφραγιστεί µετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από την επιτροπή. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, κατά διαγωνισµό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Μετά την κατάθεση της προσφοράς επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία είτε κατόπιν εγγράφου της υπηρεσίας µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 4. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς µόνο των τεχνικά αποδεκτών θα αποσφραγιστεί µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής, θα αξιολογηθούν οι οικονοµικές προσφορές. Το πρακτικό τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης θα υποβληθεί στο.σ για έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 5

6 5. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού. 6. Οι συµµετέχουσες εταιρείες θα ενηµερώνονται για το αποτέλεσµα και θα υπογράφονται οι συµβάσεις µε τους µειοδότες. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 1. Οι τιµές θα εκφράζονται σε Ευρώ και σύµφωνα µε το 2842/ (ΦΕΚ 207/Α) θα αναγράφονται, δε, ολογράφως και αριθµητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). ΑΡΘΡΟ 10 ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το κριτήριο για την κατακύρωση και την τελική επιλογή του Αναδόχου, είναι η χαµηλότερη τιµή. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: α) Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της γνωστοποίησης. β) Ο ανταγωνισµός που θα αναπτυχθεί. γ) Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και µε την τρέχουσα τιµή στην αγορά για ίδια υπηρεσία. Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υπόψη και η προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό γνωστοποιείται η κατακυρωτική απόφαση του.σ. και αποστέλλεται η σχετική σύµβαση στον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η ανάθεση <<ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟ>> 6

7 ΑΡΘΡΟ 12 ο ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση παροχής υπηρεσιών, αποστέλλεται σχετική σύµβαση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : Α Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης Β. Τα συµβαλλόµενα µέρη Γ. Τις προς παροχή υπηρεσίες. Την τιµή Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παροχής υπηρεσιών ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές Ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις Η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών Ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής Κ. Τη συµφωνία της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. Λ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 3.Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 4. Εάν η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό ανάδοχο. 1. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π. 118/ Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. ΑΡΘΡΟ 13. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η τιµολόγηση θα γίνεται ανά µήνα, µε βάση το βάρος των αποβλήτων όπως προκύπτει από τα πιστοποιητικά ζύγισης, και τα συνοδευτικά Έντυπα Αναγνώρισης ΕΙΑ σύµφωνα µε τον πίνακα 1 του παραρτήµατος 4 της ΚΥΑ µε αρ.η.π.37591/2031 για κάθε παραλαβή και µεταφορά. Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Από κάθε τιµολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά Νόµους και σχετικές Εγκυκλίους των αρµόδιων Υπουργείων. 7

8 ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΟΡΩΝ Με τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική µνεία στη προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της ιακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο. Για τυχόν θέµατα που δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.. 118/07 µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην πόλη του Ηρακλείου. εν αποκλείεται όµως για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ικαστήρια και τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ 8

9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΡΗΤΗ α/α Μέγεθος Βάρος δέµατος Τεµάχια Μέγιστο Συνολικό βάρος 1. Μικρό 1gr- 1kgr Mεσαίο >1kgr 3 Kgr Μεγάλο >3 kgr- 10 kgr Τιµή χωρίς ΦΠΑ σε Αξία (ΤεµχΧ τιµή) ΓΙΑ ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ Α α/α Μέγεθος Βάρος δέµατος Τεµάχια Μέγιστο Συνολικό βάρος 1. Μικρό 1gr- 1kgr Mεσαίο >1kgr 3 Kgr Μεγάλο >3 kgr- 10 kgr Τιµή χωρίς ΦΠΑ σε Αξία (Τεµχ Χ τιµή) Σηµείωση : Οι ποσότητες και τα βάρη είναι ενδεικτικά. Η συνολική αξία επιβαρύνεται µε ΦΠΑ 23%. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Η παραλαβή των δεµάτων και των φακέλων θα γίνεται κατά τις εργάσιµες ηµέρες έως τις 14:30, από το Γραφείο του Πρωτοκόλλου του Νοσοκοµείου, µε καταχώρηση της αλληλογραφίας και των δεµάτων σε τετράδιο µε στοιχεία του τόπου προορισµού και του παραλήπτη, υπογεγραµµένο από παραλαµβάνοντα. Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις απογευµατινές ώρες η παραλαβή των δεµάτων ή των φακέλων θα γίνεται από το Τηλεφωνικό Κέντρο του Νοσοκοµείου ή από το Φαρµακείο ή από τις κλινικές Αιµατολογική και Μαιευτική- Γυναικολογική. Η εταιρεία µπορεί να κληθεί οποιαδήποτε ώρα και ηµέρα, σε περίπτωση επείγουσας µεταφοράς, από το γραφείο Πρωτοκόλλου τις εργάσιµες ηµέρες ή από το Τηλεφωνικό Κέντρο του Νοσοκοµείου τα Σαββατοκύριακα και Αργίες ή από το Φαρµακείο ή από τις Κλινικές Αιµατολογική, Μαιευτική Γυναικολογική, µε υπογραφή πάντα του αποδεικτικού παραλαβής. Τυχόν απώλειες ή καταστροφές θα βαρύνουν την εταιρεία. Για φάκελο ή δέµα που στέλνοµε θα µας φέρετε αποδεικτικό υπογεγραµµένο ολογράφως µε το όνοµα του παραλήπτη. Η εταιρεία να διαθέτει επίσηµα δηλωµένο δίκτυο αντιπροσώπων και συνεργατών στην Ελλάδα. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Η εταιρεία θα παραδίδει µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του επόµενου µήνα, κατάσταση του προηγούµενου µήνα µε τις διακινήσεις - παραδόσεις που έχει πραγµατοποιήσει κατά το µήνα αυτό, από την οποία θα προκύπτει και το κόστος της διακίνησης αυτών µε συνηµµένο το πρωτότυπο voucher από αρµόδιο υπάλληλο για έλεγχο. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΕΜΑΤΩΝ 1. Στην πόλη του Ηρακλείου αυθηµερόν. 9

10 2. Στον νοµό Ηρακλείου, στην υπόλοιπη Κρήτη και στον νοµό Αττικής την επόµενη ηµέρα. 3. Στην υπόλοιπη Ελλάδα µέσα σε δυο (2) ηµέρες. 4. Να µας υποβάλλει εγγράφως δήλωση για παράδοση σύµφωνα µε τους όρους των προδιαγραφών και υπεύθυνη δήλωση ότι θα µας προσκοµίζει το αποδεικτικό παράδοσης µε το όνοµα του παραλήπτη. Όλα τα παραπάνω υπό φυσιολογικές καιρικές συνθήκες. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΒΑΡΟΥΣ Σε κάθε δέµα µεγάλου βάρους (άνω των 3 kgr 10 kgr) το δέµα θα ζυγίζεται παρουσία του παραδίδοντος υπαλλήλου και θα αναγράφεται η ποσότητα ολογράφως και θα υπογράφεται το voucher από τον παραδίδοντα υπάλληλο. ΕΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτείται η µεταφορά δέµατος άνω των 10 κιλών, κατόπιν συµφωνίας µε τον µειοδότη, δύναται να διενεργείται η µεταφορά, µε επιπλέον κόστος 3 ανά δεκάκιλο, πέραν των 10, στις αντίστοιχες τιµές του µειοδότη. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα (1) έτος και παράταση πέραν του έτους µέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύµβασης. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαµηλότερη τιµή (αξία) για το σύνολο του έργου, που προκύπτει από το γινόµενο τεµάχια Χ τιµή. 10

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Tηλέφωνο : Telefax : prompagnh@in.gr site ΠαΓΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Xωρίς Φ.Π.Α.) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΙ ΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Στο Ηράκλειο σήµερα την., οι υπογράφοντες: α) ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ, ιοικητής του Πα.Γ.Ν.Η. «Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου» Αποκεντρωµένης Μονάδας της Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο και β) του κάτοικος κάτοχος του Αρ. ελτ. Ταυτ..που υπογράφει ως της εταιρείας σύµφωνα µε... συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 11

12 Την... διενεργήθηκε πρόχειρος Ανοικτός ηµόσιος διαγωνισµός µε βάση την διακήρυξη... του Πα.Γ.Ν.Η., για την ανάδειξη αναδόχου.., για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΑΤΩΝ» Με κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. Με την αριθµ.. απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου, εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισµού. Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την προαναφερόµενη ιδιότητα του, αναθέτει την µεταφορά φακέλων και δεµάτων για ένα έτος, στο δεύτερο, ονοµαζόµενο στο εξής «ΑΝΑ ΟΧΟΣ», ο οποίος και αναλαµβάνει την προµήθεια µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η σύµβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις των Νόµων: 1. Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3414/ Ν. 2286/65 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειας του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 3. Το Π.. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΚΠ ). 4. Ν. 2955/01 Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών Μονάδων Υγείας των ΠΕΣΥ και άλλες διατάξεις, N2889/ Ν. 3329/05, Ν. 3867/10 κ.λ.π. ισχυουσών διατάξεων περί προµηθειών ηµοσίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΕΣ Ακολουθεί ο πίνακας των ειδών, για τα οποία η εταιρεία αναδείχθηκε ανάδοχος, µε τις ποσότητες, και τους προορισµούς ανά την Ελλάδα τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και την τιµή µονάδας, σύµφωνα µε την διακήρυξη και την προσφορά του προµηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Κατάσταση κατακυρωθέντων ειδών ακολουθεί στο τέλος της σύµβασης. 12

13 Άρθρο 2 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μέχρι την τελική ποιοτική και ποσοτική παράδοση των ειδών της παρούσας σύµβασης. Η σύµβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προµηθευτή, στην περίπτωση που συναφθεί σύµβαση προµήθειας των ειδών από την Υγειονοµική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νοµοθετικές ρυθµίσεις. Άρθρο 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η έγγραφη τεχνική και οικονοµική προσφορά του προµηθευτή είναι αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης και ισχύει σαν όρος αυτής. Ο προµηθευτής εγγυάται την καλή απόδοση του υλικού, η οποία θα αποδεικνύεται κατά τη χρήση του. Σε περίπτωση που κατά τη χρησιµοποίηση των υλικών παρατηρηθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις λειτουργικές προδιαγραφές του, το Νοσοκοµείο επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω νόµιµη ενέργεια. Επίσης τα είδη που θα παραδίδονται κάθε φορά, σύµφωνα µε τις παραγγελίες του Νοσοκοµείου, θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού καθώς και στους όρους προσφοράς του. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο Π.. 118/07, άρθρο 27. Άρθρο 4 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Τα υλικά θα παραδίδονται από τον προµηθευτή, στις αποθήκες του Νοσοκοµείου, εντός. Η προµήθεια θα γίνει άπαξ. Οι παράδοση θα γίνει εργάσιµες ηµέρες από 8:00 13:00 µ.µ. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης ή αρνήσεως του προµηθευτή να αντικαταστήσει, τυχόν, απορριφθέν είδος, θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π..118/07. Άρθρο 5 13

14 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις των εκάστοτε Υπουργείων. Η πληρωµή των προµηθευτών θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από τις αρµόδιες επιτροπές του Νοσοκοµείου και ύστερα από έλεγχο των τιµολογίων, ως προς τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Π.. 118/07 άρθρ.35 και στο Ν. 2955/01. Άρθρο 6 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ηµοσίου και τρίτων νόµιµες κρατήσεις. Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.2198/94. Άρθρο 7 ΕΙ ΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ Εκτός των νοµίµων και συµβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον Προµηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να µεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύµβαση. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90. Στις περιπτώσεις που ο προµηθευτής έχει συνάψει εκχώρησης των τιµολογίων του και εκδοθεί ένταλµα και επιταγή στο όνοµα του προµηθευτή, υποχρεούται ο ίδιος να αποδώσει τα ποσά των τιµολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρηµένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόµου, µε τους οποίους έχει συναφθεί η µεταξύ τους σύµβαση εκχώρησης. Άρθρο 8 ΑΛΛΑΓΗ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιεί στο Νοσοκοµείο κάθε αλλαγή της κατοικίας του και της έδρας της επιχείρησης που εκπροσωπεί. Άρθρο 9 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόµιµο λόγο, ο προµηθευτής υποχρεούται να τα παραλάβει µέσα σε 20 ηµέρες από το χώρο του Νοσοκοµείου µε δαπάνες του χωρίς να µπορεί να αξιώσει καµιά αποζηµίωση από το Νοσοκοµείο για την αιτία αυτή. Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται µετά την αντικατάστασή τους µε άλλα ίσης ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύµβασης. Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.. 118/07. 14

15 Άρθρο 10 ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Ή ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. 2. Ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης µπορεί µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου να παρατείνεται µέχρι το ½ αυτού. Με τη λήξη του συµβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, το υλικό δεν παραλαµβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, µέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά µε την αιτηθείσα παράταση. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό. 3. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 4. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρονται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποία προσκοµίστηκε. 5. Ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης-αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, µπορεί ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Τόπος παράδοσης των υλικών όπως θα ορίζει και η σύµβαση είναι το Φαρµακείο του Νοσοκοµείου µας. Άρθρο 12 ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΦΟΡΤΩΣΗ - ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1 Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του παρόντος, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπόµενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής : Α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ¼ του µέγιστου προβλεπόµενου από το άρθρο 12 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από το ¼ µέχρι το ½ του µέγιστου προβλεπόµενου από το άρθρο 12 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων Α και Β προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά παραδόθηκαν 15

16 εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 3. Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειάς του σε βάρος του προκηρυσσόµενου διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% επί της συµβατικής τιµής ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού µαταιώνονται, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση και του φορέα οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 4. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης. 5. Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του συµβατικού ή µετατεθέντος χρόνου παράδοσης, µέχρι την προσκόµιση του συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας. 6. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του προµηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 7. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης. Άρθρο 13 ο ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του παρόντος. 3. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν : α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του ηµοσίου. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 4. Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 16

17 5. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε την απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις : α. Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο των προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό. γ. Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού. δ. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση προµηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 6. Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προµηθευτή γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. Άρθρο 14 ο ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται ο κανονισµός προµηθειών δηµοσίου και κάθε άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη, που διαφυλάσσει τα συµφέροντα του Νοσοκοµείου. Κάθε διαφορά που θα προκύψει µεταξύ των συµβαλλόµενων θα επιλύεται από τα αρµόδια δικαστήρια του Ηρακλείου. Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της παρούσας σύµβασης, πρόσθετη συµφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράταση χρόνου εκτελέσεως κ.λ.π. γίνεται και θα αποδεικνύεται 17

18 µόνο έγγραφα αποκλεισµένου κάθε άλλου µέσου απόδειξης. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει, µε την παρούσα σύµβαση, κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από αυτή (σύµβαση) προς τους Οίκου του εξωτερικού που εκπροσωπεί. Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όµοια αντίγραφα, αφού διαβάστηκε, υπογράφτηκε από τους δύο συµβαλλόµενους. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ 18

19 19