«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

Transcript

1 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ: 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/Τμ.Προμ. 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φ.831/ΑΔ.956/7724 ΚΟΙΝ: 251ΓΝΑ/ΣΜΗΝΟΣ Τ-Η Σ.1711 Τηλεφ Αθήνα, 07 Μαΐου 2015 ΘΕΜΑ: Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθμ. 18/2015 για την Επισκευή (Προμήθεια Ανταλλακτικών Εργασίες) της Χειρουργικής Τράπεζας TRUMPF JUPITER των Χειρουργείων του 251ΓΝΑ με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών. ΣΧΕΤ.: α. Φ.831/ΑΔ.287/3559/Σ.620/19 Φεβ. 2015/251ΓΝΑ/ΔΟΥ/Τμ. Προμ. β. Φ.831/ΑΔ /Σ.131/11 Μαρ. 2015/ΓΕΑ/ΔΥΓ/2 γ. Φ.831/ΑΔ.650/5967/Σ.1232/02 Απρ. 2015/251ΓΝΑ/ΔΟΥ/Τμ. Προμ. δ. Φ.831/ΑΔ.909/7380/Σ.1618/29 Απρ. 2015/251ΓΝΑ/ΔΟΥ/Τμ. Προμ. 1. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : (1). Του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α 251/1970) «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.». (2). Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (3). Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α 247/ ) άρθρα «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». (4). Toυ N.2690/99 (ΦΕΚ Α 45/ ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (5). Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α 150/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». (6). Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». (7). Του Ν.3867/10 (ΦΕΚ Α 128/ ) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». (8). Του Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α 141/ ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 1

2 (9). Του ΠΔ 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194Α / ). (10). Τις διατάξεις του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (11). Του Ν.4038/12 (ΦΕΚ Α 14/ ) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». (12). Του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α 107/ ) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί της παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16 ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές». (13). Του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/ ), άρθρο 64 παρ. 2 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). (14). Του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α 74/ ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». β. Τις κάτωθι αποφάσεις: (1). Την υπ αριθμ. Φ.800/133/134893/ Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300Β / ) «Περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοικήσεως των Ε.Δ. και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές». (2). Την υπ αριθμ /739/2010 Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζεται ότι τα όρια για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) είναι για δαπάνες από ,01 (χωρίς ΦΠΑ) μέχρι ,00 (χωρίς ΦΠΑ). (3). Την υπ αρίθμ. Φ.831/876729/Σ.451/ /ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή, με την οποία επιβάλλεται επιπρόσθετη κράτηση ποσοστού 0,10%, στις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4013/11, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν.4072/12, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). (4). Την υπ αρίθμ. Φ.831/875620/Σ.122/ /ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή, σύμφωνα με την οποία η κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3 %, πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, δίχως ο υπολογισμός αυτών να γίνεται με εσωτερική αφαίρεση. Ειδικότερα με βάση τα αναφερόμενα η κράτηση ανέρχεται σε ποσοστό 0,1036 % (ήτοι 0,10 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, 0,003% υπέρ χαρτοσήμου και 0,0006 % υπέρ ΟΓΑ). 2

3 (5). Την ανωτέρω (β) σχετική με την οποία εγκρίθηκε ο καταλογισμός της δαπάνης επισκευής Χειρουργικής Τράπεζας TRUMPF JUPITER με S/N των Χειρουργείων του 251ΓΝΑ σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Έσοδα εκσυγχρονισμού 251ΓΝΑ», κατόπιν του ανωτέρω (α) όμοιου αιτήματος του Νοσοκομείου. γ. Την Φ.076/ΑΔ.19222/Σ.4048/13 Νοε. 2014/251ΓΝΑ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ απόφαση της Μόνιμης Επιτροπής Αξιολόγησης και Ιεράρχησης των Επιχειρησιακών Απαιτήσεων (ΜΕΑΙΕΑΠ) του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα σκοπιμότητα επισκευής της Χειρουργικής Τράπεζας TRUMPF JUPITER με S/N των Χειρουργείων του 251ΓΝΑ. δ. Την υπ' αριθμ. 260/ 02 Φεβ Εντολή Αγοράς/Εργασίας της Μοίρας Εφοδιασμού, με την οποία προβλήθηκε η απαίτηση του Σμήνους Τ-Η/ΓΒΕ για την επισκευή (προμήθειας ανταλλακτικών εργασίες) της Χειρουργικής Τράπεζας TRUMPF JUPITER με S/N των Χειρουργείων του 251ΓΝΑ (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος: 15REQ και ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος: 15REQ ). ε. Το από 27 Μαρ Υπηρεσιακό Σημείωμα του Σμήνους Τ-Η του 251ΓΝΑ που περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους τεχνικές περιγραφές που αφορούν στην επισκευή της Χειρουργικής Τράπεζας TRUMPF JUPITER με S/N των Χειρουργείων του 251ΓΝΑ. στ. Την ανωτέρω (γ) σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ' αριθμ. 11/2015 για την επισκευή (προμήθειας ανταλλακτικών εργασίες) της Χειρουργικής Τράπεζας TRUMPF JUPITER με S/N των Χειρουργείων του 251ΓΝΑ (ΑΔΑ:ΩNΒΓ6-ΥΝΥ και ΑΔΑΜ: 15PROC ). ζ. Την ανωτέρω (δ) σχετική απόφαση ματαίωσης και επανάληψης της υπ' αριθμ. 11/2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή (προμήθειας ανταλλακτικών εργασίες) της Χειρουργικής Τράπεζας TRUMPF JUPITER με S/N των Χειρουργείων του 251ΓΝΑ (ΑΔΑ: ΠΣ1). 2. Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την Επισκευή (Προμήθεια Ανταλλακτικών Εργασίες) της Xειρουργικής Τράπεζας TRUMPF JUPITER με S/N των Χειρουργείων του 251ΓΝΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (14.200,00 ), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση με τους εξής τρόπους: α. Την αποστολή τους στην Διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 3 Αθήνα ΤΚ (Κεντρική Γραμματεία του 251ΓΝΑ) ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courier ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την 22 Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 3

4 β. Την κατάθεση τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή Αγορών του Νοσοκομείου την ημερομηνία και ώρα διενέργειάς του διαγωνισμού. 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 25 Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του 251ΓΝΑ. 4. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 5. Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν γνώση της κατάστασης της προς επισκευή Χειρουργικής Τράπεζας, δύναται να προσέλθουν στο 251ΓΝΑ με σκοπό την πραγματοποίηση επιτόπιου ελέγχου αυτής, κατόπιν συνεννόησης με το Σμήνος Τ-Η στο τηλ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή Αγορών του Νοσοκομείου και δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον διαθέτουν το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 7. Οι τιμές των οικονομικών προσφορών που θα κατατεθούν είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε μειοδότη, ενώ σε αυτές δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται σχόλια, ούτε αυτές να τελούν υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς. 8. Αντίγραφα του πλήρους σώματος της παρούσας πρόσκλησης διατίθενται ως ακολούθως: α. Σε έντυπη μορφή από την Υπηρεσία μας (251ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ), στη διεύθυνση Π. Κανελλόπουλου 3, Αθήνα, στις ώρες διαθέσιμες για το κοινό, ήτοι Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 πμ 14:00μμ. β. Σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας ( 9. Διευκρινίσεις/επεξηγήσεις σε ερωτήματα επί των τεχνικών περιγραφών, δύναται να παρασχεθούν κατόπιν συνεννόησης των υποψηφίων με το Σμήνος Τ-Η του Νοσοκομείου στα τηλέφωνα Για πληροφορίες που αφορούν στους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 251ΓΝΑ, τηλ Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συντονίστηκε με το Σμήνος Τ-Η. Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος (ΥΙ) Δημήτριος Χατζηγεωργίου Δκτης 251ΓΝΑ M.Y με Β Βαθμό Νικ. Βούλγαρης Γραμματέας 251ΓΝΑ 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» : ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «Β» : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Γ» : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ «Δ» : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.956/7724/Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 07 Μαΐου 2015 ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο 1. Η παρούσα επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στην Επισκευή (Προμήθεια Ανταλλακτικών Εργασίες) της Xειρουργικής Τράπεζας TRUMPF JUPITER με S/N των Χειρουργείων του 251ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (14.200,00 ), συμπεριλαμβανομένου των κρατήσεων, ποσοστού 6,2476 % και πλέον ΦΠΑ, ως ο ακόλουθος πίνακας: Α/Α Περιγραφή Π/Υ Αξία σε πλέον ΦΠΑ 1 Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής της 7.000,00 Xειρουργικής Τράπεζας TRUMPF JUPITER 2 Εργασίες Επισκευής της Xειρουργικής Τράπεζας 7.200,00 TRUMPF JUPITER Συνολική Προϋπολογισθείσα αξία πλέον ΦΠΑ ,00 2. Τυχόν έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των ανταλλακτικών ή έξοδα μεταφοράς του προς επισκευή Ιατρικού Εξοπλισμού εκτός του 251 ΓΝΑ (εφόσον απαιτηθεί), βαραίνουν τον προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 2 ο Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών 1. Οι προσφορές πρέπει: α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. β. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο οικονομικός φορέας κατά τη διάρκεια της σύμβασης. γ. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 2. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισμού. 6

7 4. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα) β. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2015, για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ TRUMPF JUPITER ME S/N: ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 251ΓΝΑ. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/ΦΕΚΑ 75, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο συμμετέχων δηλώνει ότι συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα με τους όρους της υπ αριθμ. 18/2015 επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ότι τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που αναδειχθεί μειοδότης, είναι γνήσια και καινούρια του κατασκευαστικού οίκου TRUMPF. β. Την Τεχνική Προσφορά, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες επισκευής καθώς και τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για την επισκευή της Χειρουργικής Τράπεζας. Επιπρόσθετα επί της τεχνικής προσφοράς να περιλαμβάνονται τα κάτωθι: (1). Δήλωση που να αναφέρει το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την επισκευή της Χειρουργικής Τράπεζας, σύμφωνα με την παρ. 2 του Παραρτήματος <<Β>> της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (2). Δήλωση που να αναφέρει το Εργοστάσιο Κατασκευής και την Χώρα Προέλευσης των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την επισκευή της Χειρουργικής Τράπεζας. ισοδύναμο. ισοδύναμο. (3). Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή (4). Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 13485:2003 ή (5). Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω πιστοποιητικά (παραγράφου 4β (3), (4) και (5) του παρόντος άρθρου) να υποβληθούν, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. γ. Την Οικονομική Προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (1). Την προφερόμενη τιμή σε ευρώ, αναλυτικά για κάθε ανταλλακτικό και την προσφερόμενη τιμή εργασίας που θα απαιτηθεί για την επισκευή της Χειρουργικής Τράπεζας, αριθμητικώς και ολογράφως, χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 7

8 (2). Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/ΦΕΚΑ 75, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο συμμετέχων δηλώνει ότι στην προσφερθείσα τιμή έχουν συμπεριληφθεί οι νόμιμες κρατήσεις (6,2476%, το οποίο αναλύεται σε 4% υπέρ ΜΤΑ, 2% υπέρ ΕΛΟΑΑ και 0,1476% υπέρ Δημοσίου και 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), τα έξοδα παράδοσης και μεταφοράς του επισκευασμένου Ιατρικού Εξοπλισμού στο χώρο που θα του υποδείξει το 251ΓΝΑ. (3). Το ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα ανταλλακτικά και οι παρεχόμενες εργασίες. (4). Τον χρόνο ισχύος της προσφοράς ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. ΑΡΘΡΟ 3 ο Ισχύς Προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 4 ο Επιλογή Αναδόχου-Προμηθευτή, Κατάρτιση και Ισχύς Σύμβασης 1. Η επιλογή του αναδόχου-προμηθευτή και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Μονάδας με κριτήριο τη συνολική χαμηλότερη, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού, ήτοι την Επιτροπή Αγορών. 2. Η σύμβαση θα καταρτισθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος «Δ» της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 3. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε vα υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει από αυτήν, με όλες τις λοιπές προβλεπόμενες από το ΠΔ 118/07 συνέπειες, μετά από απόφαση της Μονάδας και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 4. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα εφαρμοσθούν κατ αναλογία οι διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) και του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07), σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων, επί θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 8

9 ΑΡΘΡΟ 5 ο Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή Ιατρικού Εξοπλισμού 1. Ως χρόνος ολοκλήρωσης της επισκευής και παράδοσης του Ιατρικού Εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία ορίζονται οι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 2. Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής του Ιατρικού Εξοπλισμού και την παράδοση του σε πλήρη λειτουργία ο ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στην Υπηρεσία τα υλικά (ανταλλακτικά) που αντικαταστάθηκαν στο πλαίσιο της επισκευής της χειρουργικής τράπεζας. ΑΡΘΡΟ 6 ο Πληρωμή-Δικαιολογητικά 1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από την Β Διαχείριση Χρηματικού του 251ΓΝΑ, το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Επισκευασμένης Χειρουργικής Τράπεζας, αφού προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά : α. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το αρμόδια ορισθείσα Επιτροπή, στο οποίο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις και δε θα διαπιστώνεται ελλιπής λειτουργία της Χειρουργικής Τράπεζας. β. Γραμμάτιο Εισαγωγής των Υλικών Ανταλλακτικών στις αποθήκες του 251 ΓΝΑ. γ. Τιμολόγιο-Δελτίο αποστολής των υλικών-ανταλλακτικών και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου (Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παράδοση της Χειρουργικής Τράπεζας υποχρεούται να εκδώσει στο όνομα του 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ένα (1) τιμολόγιο πώλησης, το οποίο θα περιλαμβάνει την αναλυτική τιμολόγηση των ανταλλακτικών που απαιτήθηκαν και ενός (1) τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα αφορά στις παρεχόμενες εργασίες επισκευής της Χειρουργικής Τράπεζας). δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του αρμόδιου Δημοσίου Ταμείου για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, δηλαδή βεβαίωση αυτού ότι δεν εκκρεμεί οφειλή εις βάρος του οικονομικού φορέα. ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 2. Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις : α. Στο πρωτόκολλο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση της Χειρουργικής Τράπεζας. β. Ο προμηθευτής θα έχει προσκομίσει και τα λοιπά προβλεπόμενα από τη σύμβαση δικαιολογητικά. 9

10 3. Η προθεσμία υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α 107/ ) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί της παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16 ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές». Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πλέον των τριάντα (30) ημερών, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να απαιτείται όχληση, με επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1 η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1 η Ιουλίου του εν λόγω έτους. 4. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: α. Για χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. β. Για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ.7 του Π.Δ 118/07. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, κλπ) 5. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 64 του Ν.4172/2013, κατά την εξόφληση του τιμολογίου πώλησης των υλικών-ανταλλακτικών θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ) 4% και κατά την εξόφληση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ) 8%. ΑΡΘΡΟ 7 ο Εγγυήσεις 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προμηθευτών ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ ( ). 2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει έως την υπογραφή αυτής, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας της επισκευής που κατακυρώθηκε σ αυτόν, χωρίς ΦΠΑ. 3. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης της επισκευασμένης χειρουργικής τράπεζας, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημέρες και δύο (2) μήνες τουλάχιστον. 4. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του επισκευασμένου είδους, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 10

11 5. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 6. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/ Η εγγύηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος «Γ» της παρούσας. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΑΡΘΡΟ 8 ο Λοιπές Διατάξεις 1. Η διενέργεια της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την συνολική χαμηλότερη τιμή. 2. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, των άρθρων του Ν. 2362/1995 και του Π.Δ. 118/ Όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης κηρύσσονται ουσιώδεις. Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος (ΥΙ) Δημήτριος Χατζηγεωργίου Δκτης 251ΓΝΑ Νικ. Βούλγαρης M.Y με Β Βαθμό Γραμματέας 251ΓΝΑ 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.956/7724/Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 07 Μαΐου 2015 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ που αφορούν στην επισκευή (ανταλλακτικά και εργασία) της χειρουργικής τράπεζας TRUMPF JUPITER με S/N: Ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής του ανωτέρω εξοπλισμού, υπολογίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. 2. Η εγγύηση των ανταλλακτικών θα είναι δέκα (10) μήνες για συνθήκες ορθής χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που θα αναλάβουν την επισκευή, απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά EN ISO 9001/2008, ISO 13485/03, συμμόρφωσης με την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/ Τα ανταλλακτικά να είναι γνήσια και καινούρια του κατασκευαστικού οίκου TRUMPF. Ακριβές Αντίγραφο Νικ. Βούλγαρης M.Y με Β Βαθμό Γραμματέας 251ΓΝΑ Σγος (ΤΤΗ) Παπακώστας Ευάγγελος Σμήνος Τ-Η 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 251ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.956/7724/Σ.1711 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 07 Μαΐου 2015 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα. (Δ/νση οδός αριθμός ΤΚ, Fax) Ημερομηνία έκδοσης Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας της πρόσκλησης προς την οποία απευθύνεται) Εγγύηση μας υπ αριθ.. για ποσό ΕΥΡΩ. Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία.) οδός.. αριθ.. ως προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει την..., συνολικής αξίας (εκτελούμενη δυνάμει της υπ αριθ.../15 πρόσκλησης του Τμήματος Προμηθειών του 251 ΓΝΑ) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας δηλαδή για ΕΥΡΩ... Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα.. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιρειών 1)... και 2). ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσημου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος (ΥΙ) Δημήτριος Χατζηγεωργίου Δκτης 251ΓΝΑ Νικ. Βούλγαρης M.Y με Β Βαθμό Γραμματέας 251ΓΝΑ 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.956/7724/Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 07 Μαΐου 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛ.: FAX.: ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : /15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ TRUMPF JUPITER ME S/N: ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ Στην Αθήνα σήμερα..στα Γραφεία του 251ΓΝΑ οι υπογεγραμμένοι : Ταξχος (ΥΙ) Δημήτριος Χατζηγεωργίου Δκτής του 251 ΓΝΑ, ως εκπρόσωπος της Π.Α, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Φ.831/ΑΔ.../.. /Σ. /../251ΓΝΑ/ΔΟΥ/Τμ. Προμ. (ΑΔΑ:...) Κατακυρωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 18/2015 επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 251ΓΝΑ για την Επισκευή (Προμήθεια Ανταλλακτικών - Εργασίες) της Χειρουργικής Τράπεζας TRUMPF JUPITER με S/N: των Χειρουργείων του 251ΓΝΑ και η εταιρεία «.» ΑΦΜ.., που εκπροσωπείται από τον.....με Α.Δ.Τ..., Οδός. Τ.Κ. Τηλ.. & FAX συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο εξής Ανάδοχο της Επισκευής (Προμήθεια Ανταλλακτικών -Εργασίες) της Χειρουργικής Τράπεζας TRUMPF JUPITER με S/N: των Χειρουργείων του 251ΓΝΑ, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης. Άρθρο 1 ο Γενικοί Όροι 1. Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και στην εκτέλεση σύμβασης ή παραγγελίας των προμηθευτών Π.Α λύεται, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας του διαγωνισμού, εφαρμοζομένου του Ελληνικού Δικαίου. 2. Τα κάθε είδους, δικαιώματα του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Ε.Δ των Οργανισμών και γενικά των εκμεταλλεύσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης του προμηθευτή με τους όρους συμφωνιών και τη σύμβαση εισπράττονται από όσα ο προμηθευτής έχει να λαμβάνει από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων. 14

15 3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαμβάνονται από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των ειδών. 4. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις των Ν.Δ 721/70, Ν.2286/95, Ν.2362/95 και Π.Δ 118/07, σε συνδυασμό με τις εκδοθείσες Κανονιστικές αυτών οδηγίες. 5. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη της ποιότητας της προμήθειας ή των προϊόντων που παρέδωσε. Άρθρο 2 ο Περιγραφή-Τιμή Αντικειμένου - Κρατήσεις 1. Η παρούσα σύμβαση αφορά στην Επισκευή (Προμήθεια Ανταλλακτικών -Εργασίες) της Χειρουργικής Τράπεζας TRUMPF JUPITER με S/N: των Χειρουργείων του 251ΓΝΑ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, ως το Παράρτημα «Α» της υπ αριθμ. 18/2015 επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αναλυτικά ως κατωτέρω: Α/Α Περιγραφή Τιμή σε πλέον ΦΠΑ 1 Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής της Xειρουργικής Τράπεζας TRUMPF JUPITER 2 Εργασίες Επισκευής της Xειρουργικής Τράπεζας TRUMPF JUPITER Συνολική Τιμή σε μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΦΠΑ % Συνολική Τιμή σε συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 2. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 64 παρ. 2 του Ν.4172/13, κατά την εξόφληση του τιμολογίου πώλησης των υλικών - ανταλλακτικών θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ) 4% και 8% για το τιμολόγιο εργασιών. 3. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται οι βαρύνουσες τον προμηθευτή κρατήσεις ποσοστού 6,2476%. 4. Επίσης, ο ανάδοχος βαρύνεται με : α. Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της επισκευασμένης χειρουργικής τράπεζας από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας. κλπ. β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων Άρθρο 3 ο Πληρωμή - Δικαιολογητικά 15

16 1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από την Β Διαχείριση Χρηματικού του 251ΓΝΑ, το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Επισκευασμένης Χειρουργικής Τράπεζας, αφού προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά : α. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το αρμόδια ορισθείσα Επιτροπή, στο οποίο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις και δε θα διαπιστώνεται ελλιπής λειτουργία της Χειρουργικής Τράπεζας. β. Γραμμάτιο Εισαγωγής των Υλικών Ανταλλακτικών στις αποθήκες του 251 ΓΝΑ. γ. Τιμολόγιο-Δελτίο αποστολής των υλικών-ανταλλακτικών και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου (Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παράδοση της Χειρουργικής Τράπεζας υποχρεούται να εκδώσει στο όνομα του 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ένα (1) τιμολόγιο πώλησης, το οποίο θα περιλαμβάνει την αναλυτική τιμολόγηση των ανταλλακτικών που απαιτήθηκαν και ενός (1) τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα αφορά στις παρεχόμενες εργασίες επισκευής της Χειρουργικής Τράπεζας). δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του αρμόδιου Δημοσίου Ταμείου για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, δηλαδή βεβαίωση αυτού ότι δεν εκκρεμεί οφειλή εις βάρος του οικονομικού φορέα. ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 2. Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις : α. Στο πρωτόκολλο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση της Χειρουργικής Τράπεζας. β. Ο προμηθευτής θα έχει προσκομίσει και τα λοιπά προβλεπόμενα από τη σύμβαση δικαιολογητικά. 3. Η προθεσμία υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α 107/ ) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί της παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16 ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές». Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πλέον των τριάντα (30) ημερών, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να απαιτείται όχληση, με επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1 η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1 η Ιουλίου του εν λόγω έτους. 4. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: α. Για χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 16

17 β. Για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ.7 του Π.Δ 118/07. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, κλπ) 5. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 64 του Ν.4172/2013, κατά την εξόφληση του τιμολογίου πώλησης των υλικών-ανταλλακτικών θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ) 4% και κατά την εξόφληση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ) 8%. Άρθρο 4 ο Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου 1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε το συμβατικό αντικείμενο μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Επισκευή του συμβατικού αντικειμένου σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου, είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στην πρόσκληση ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια πρόσκλησης, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ 118/07.Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα επισκευή του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των επισκευών των φορέων, που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. γ. Καταλογισμός στον ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας του συμβατικού αντικειμένου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να το παραδώσει μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας της πρόσκλησης, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.Δ 118/07. δ. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 17

18 Άρθρο 5 ο Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Φόρτωση Παράδοση 1. Σε περίπτωση που τα υλικά φορτωθούν παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ 118/07, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής : α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του Π.Δ 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστού 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το 1/4 μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπομένου από το άρθρο 26 του Π.Δ 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α. και β. προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου, παρέχεται σ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει το υλικό, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης παράδοσης ή αντικατάστασης των υλικών, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης. 5. Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης 18

19 του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων υπερημερίας επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από όσα έχει να λαμβάνει ο ανάδοχος ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτών, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 7. Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. Άρθρο 6 ο Απόρριψη Συμβατικού Υλικού Αντικατάσταση 1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του ½ αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει το υλικό που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίησή της, για την παραλαβή του απορριφθέντος υλικού. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον ανάδοχο 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται, πριν την ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται τα απορριφθέντα υλικά πριν την παραλαβή των νέων υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα, σύμφωνα με τα ισχύοντα. 2. Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του αναδόχου, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο ανάδοχος δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα. 19

20 3. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον ανάδοχο των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο ανάδοχος να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. Άρθρο 7 ο Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 1. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν : α. Τα υλικά δεν φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του Δημοσίου. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω : (1) Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. (2) Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. (3) Πλημμύρα. (4) Σεισμός. (5) Πόλεμος. (6) Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο ή τον κατασκευαστή προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών. (7) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). (8) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 2. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Άρθρο 8 ο Εγγυοδοσία 1. Ο ανάδοχος κατέθεσε ως εγγυοδοσία, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, την υπ αριθμ επιστολή της Τράπεζας..., ισχύος μέχρι ποσού ευρώ...(...,.. ) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας της 20

21 επισκευής, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα επιστραφεί σ αυτόν με αίτησή του, μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης. 2. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης της επισκευασμένης χειρουργικής τράπεζας. 3. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 4. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 5. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. Άρθρο 9 ο Παράδοση-Παραλαβή 1. Ως χρόνος ολοκλήρωσης της επισκευής και παράδοσης της Χειρουργικής Τράπεζας σε πλήρη λειτουργία ορίζονται οι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως. 2. Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής της Χειρουργικής Τράπεζας και την παράδοση του σε πλήρη λειτουργία ο ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στην Υπηρεσία τα υλικά (ανταλλακτικά) που αντικαταστάθηκαν στο πλαίσιο της επισκευής. 3. Τόπος παράδοσης: 251ΓΝΑ/Χολαργός, με προσωπικό και μέσα του προμηθευτή, αδαπάνως για την Υπηρεσία. Άρθρο 10 ο Τεχνικές Περιγραφές Παροχή Εγγυήσεων κ.λ.π 1. Η επισκευή της Χειρουργικής Τράπεζας θα γίνει σύμφωνα με τους Ειδικού Όρους Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας, ως τα Παράρτημα της παρούσας σύμβασης. 2. Εργοστάσιο Κατασκευής των ανταλλακτικών:. 3. Χώρα Προέλευσης των ανταλλακτικών :.. 4. Ο ανάδοχος παρέχει όλες τις εγγυήσεις ως και κάθε άλλη υποχρέωση που αναλαμβάνει με την προσφορά του, ως το Παράρτημα της παρούσας σύμβασης. Επίσης αποδέχεται τους όρους συμφωνιών της υπ' αριθμ. 18/2015 επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως το παράρτημα της παρούσας σύμβασης. 5. Εγγύηση : Ο προμηθευτής παρέχει εγγύηση των ανταλλακτικών 21

22 για..., από την παραλαβή της χειρουργικής τράπεζας (σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής). Άρθρο 11 ο Τροποποίηση-Λύση Σύμβασης Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο, η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της Υπηρεσίας. Άρθρο 12 ο Ολοκλήρωση Σύμβασης Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) από τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου, η επισκευασμένη χειρουργική τράπεζα. β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. Γ Ε Ν Ι Κ Α 1. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 2. Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους. Υπογραφή Δκτη 251ΓΝΑ Υπογραφή Προμηθευτή [Στην προς υπογραφή σύμβαση, θα τεθούν ως Παραρτήματα, Τεχνικές Περιγραφές, οι Όροι Επισκευής και η προσφορά του αναδόχου (Τεχνική & Οικονομική)] Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος (ΥΙ) Δημήτριος Χατζηγεωργίου Δκτης 251ΓΝΑ Νικ. Βούλγαρης M.Y με Β Βαθμό Γραμματέας 251ΓΝΑ 22