ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ /ΚΜΕ και της ΠΑ/ΤΤΕ (ΦΑΛΗΡΟ)» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY

Transcript

1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό 197 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ /ΚΜΕ και της ΠΑ/ΤΤΕ (ΦΑΛΗΡΟ)» ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 1/12

2 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Άρθρο 1 Τεύχη της Σύµβασης Άρθρο 2 Αντικείµενο της Σύµβασης Άρθρο 3 Συµβατικό Τίµηµα Άρθρο 4 Τρόπος πληρωµής - ικαιολογητικά Άρθρο 5 Προθεσµίες πέρατος Άρθρο 6 Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης Άρθρο 7 Προσωπικό του Αναδόχου Άρθρο 8 Εκπροσώπηση Επιχείρησης Άρθρο 9 Εκπροσώπηση του Αναδόχου Άρθρο 10 Γνώση συνθηκών Άρθρο 11 Καταγγελία της Σύµβασης Άρθρο 12 Επίλυση ιαφορών Άρθρο 13 Τέλη, Φόροι, κ.λπ Άρθρο 14 Ευθύνες του Αναδόχου - Εγγυήσεις Άρθρο 15 Ανωτέρα βία Άρθρο 16 Ποινικές Ρήτρες Άρθρο 17 ίκαιο της Σύµβασης Άρθρο 18 Ισχύς της Σύµβασης 2/12

3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό -197 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ /ΚΜΕ και της ΠΑ/ΤΤΕ (ΦΑΛΗΡΟ)» Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήµερα... τα συµβαλλόµενα µέρη, αφενός η ανώνυµη Εταιρεία µε την Επωνυµία ιαχειριστής Ελληνικού ικτύου ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας και το διακριτικό τίτλο «Ε ΗΕ ΑΕ», που θα αποκαλείται στο εξής Ε ΗΕ ή Επιχείρηση, η οποία έχει έδρα στην Αθήνα, οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα σ' αυτή την περίπτωση από τον κ.. της βάσει της µε αριθµό.έγκρισης του /ντή της ιεύθυνσης ικτύου και αφ' ετέρου η Εταιρεία µε την επωνυµία... και διακριτικό τίτλο..που θα αποκαλείται στο εξής Ανάδοχος και έχει έδρα στ.. οδό..αριθ.. και εκπροσωπείται νόµιµα σ' αυτή την περίπτωση από τον κ.. συνοµολόγησαν τη Σύµβαση αυτή και συµφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καµία επιφύλαξη. Άρθρο 1 Τεύχη της Σύµβασης 1. Η Σύµβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραµµένα από τα συµβαλλόµενα µέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο: α. Συµφωνητικό β. Τιµολόγιο γ. Ειδικοί Όροι. δ. Τεχνική Περιγραφή ε. Προµέτρηση - Προϋπολογισµός Προσφοράς στ. Τεύχος «Ασφαλίσεις ζ. Τεύχος «Υποδείγµατα», που περιλαµβάνει: - Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. - Κοινή Υπεύθυνη ήλωση "Αναδόχου - Επιβλέποντα εργασιών η. Τα στοιχεία Αναδόχου ήτοι : ήλωση για Έµπειρο προσωπικό. Οργανόγραµµα προσωπικού του Αναδόχου Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα εργασιών 3/12

4 2. Η σειρά µε την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούµενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείµενο ή στην ερµηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 3. Ρητά συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ότι η Σύµβαση αυτή αποτελεί τη µοναδική συµφωνία που υπάρχει µεταξύ τους για την υπόψη Παροχή Υπηρεσίας και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν µεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συµφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συµπεριλήφθηκαν στη Σύµβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νοµικού αποτελέσµατος, ότι δε θα δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερµηνεία των όρων της Σύµβασης αυτής. Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση της Παροχής Υπηρεσίας πρέπει να είναι σε απόλυτη συµφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύµβασης, ακόµη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύµβαση. 4. Επίσης συµφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύµβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε µελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύµβασης θα γίνεται µόνο εγγράφως (Συµπληρώµατα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ). Άρθρο 2 Αντικείµενο της Σύµβασης 1. Με τη Σύµβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προβεί στην «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ /ΚΜΕ και της ΠΑ/ΤΤΕ (ΦΑΛΗΡΟ)». 2. Στην έννοια της υπόψη παροχή εργασίας περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: η καθηµερινή παρασκευή των γευµάτων του προσωπικού µε τρόφιµα κλπ υλικά που θα διαθέτει στον Ανάδοχο η Μονάδα. η διανοµή των γευµάτων στο προσωπικό ( σύστηµα self service) η εκτέλεση βοηθητικών εργασιών τραπεζοκόµου (στρώσιµο τραπεζιών, κουβέρ κλπ) ο καθαρισµός των µηχανηµάτων, συσκευών, µαγειρικών σκευών, σκευών εστίασης και γενικά όλου του εξοπλισµού του µαγειρείου και εστιατορίου µε υλικά που θα δοθούν από τη Μονάδα. όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται σε συνεργασία µε το αντίστοιχο εξειδικευµένο προσωπικό της Επιχείρησης και υπό την επίβλεψη και οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 3. O Ανάδοχος εγγυάται ότι διατηρεί και διαθέτει για την υπόψη παροχή υπηρεσίας ειδικευµένο προσωπικό και δηλώνει ότι, επισκέφτηκε τους χώρους όπου θα εκτελείται η εργασία αυτή και έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία µπορεί ενδεχοµένως να παρουσιαστεί κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την Επιχείρηση και αναλαµβάνει τον συγκεκριµένο κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας χωρίς να έχει δικαίωµα να ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνσή του, πέραν του συµβατικού τιµήµατος. 4. Η Ε ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να µειώσει το αντικείµενο της Σύµβασης, µέχρι 20% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση. 4/12

5 5. Επίσης η Ε ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να αυξήσει τη χρονική διάρκεια της Σύµβασης κατά έξι (6) µήνες µε αντίστοιχη αύξηση του συµβατικού τιµήµατος. 6. Στα τεύχη της Σύµβασης περιλαµβάνονται αναλυτικά οι όροι µε τους οποίους θα εκτελεστεί η παροχή υπηρεσιών, προσδιορίζονται οι σχέσεις µεταξύ της Ε ΗΕ και του Αναδόχου και αναλύονται τα λεπτοµερή χαρακτηριστικά της παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 3 Συµβατικό Τίµηµα 1. Το Συµβατικό Τίµηµα (Συµβατικός Προϋπολογισµός) της Παροχής Υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συµφωνητικού, ανέρχεται σε... ΕΥΡΩ. 2. Το Συµβατικό Τίµηµα υπολογίστηκε ως άθροισµα των γινοµένων των τιµών µονάδας του «Τιµολογίου» επί τις αντίστοιχες ποσότητες που αναγράφονται στο τεύχος «Προµέτρηση-Προϋπολογισµός» και των κατ αποκοπή τιµών. 3. Οι αναφερόµενες ποσότητες στο Τεύχος Προµέτρηση-Προϋπολογισµός έχουν αναγραφεί κατά προσέγγιση και είναι ενδεικτικές και κατ' ουδένα τρόπο συνιστούν δέσµευση της Επιχείρησης. Συνεπώς θα υπόκεινται σε αυξοµειώσεις, οι οποίες µπορούν να προκύψουν είτε λόγω σφαλµάτων, είτε λόγω µεταβολών, τις οποίες η Επιχείρηση δικαιούται να επιφέρει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας Σύµβασης. Οι πληρωµές θα γίνονται µόνο για τις πραγµατικά εκτελεσθείσες ποσότητες εργασιών. Τα ποσά που ο Ανάδοχος δικαιούται να εισπράξει βάσει της παρούσας Σύµβασης υπολογίζονται ως άθροισµα: - Των ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινοµένων των ποσοτήτων των επί µέρους εργασιών, όπως αυτές τελικά θα καθοριστούν στις εγκεκριµένες τελικές επιµετρήσεις, επί τις αντίστοιχες τιµές µονάδας του Τιµολογίου ή τις τιµές µονάδας νέων εργασιών και - Των ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινοµένων των ποσοστών των επί µέρους εργασιών που εκτελέστηκαν, όπως τα ποσοστά αυτά καθορίζονται στις εγκεκριµένες τελικές επιµετρήσεις, επί τις αντίστοιχες κατ' αποκοπή τιµές. 4. Το Συµβατικό Τίµηµα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση, αποτελεί δε η πληρωµή του ολοσχερή και πλήρη εξόφληση του συνόλου των υποχρεώσεων της Ε ΗΕ σε σχέση µε το αντικείµενο της παρούσας. 5. Στο Συµβατικό Τίµηµα συµπεριλαµβάνονται όλοι οι αναλογούντες φόροι (πλην του ΦΠΑ) και λοιπές επιβαρύνσεις σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του παρόντος Συµφωνητικού. Άρθρο 4 Τρόπος πληρωµής - ικαιολογητικά 1. Η Επιχείρηση δεν χορηγεί προκαταβολή στον Ανάδοχο. 2. Οι πληρωµές των εργασιών, που εκτελεί ο Ανάδοχος, θα γίνονται κάθε µήνα, την 24 η ηµέρα του τρίτου µήνα από την ηµεροµηνία εκδόσεως του σχετικού Τιµολογίου και την υποβολή των παρακάτω απαιτούµενων δικαιολογητικών, αφού έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση των εργασιών : Βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών που θα υποβάλλεται κάθε µήνα εγκεκριµένη από την αρµόδια µονάδα της Ε ΗΕ (Εγκεκριµένη πιστοποίηση). Τιµολόγιο εργασιών 5/12

6 Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας Ασφαλιστική Ενηµερότητα Υπεύθυνη ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του Αναδόχου µε την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας για το απασχολούµενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιµολογίου. Θεωρηµένα από το ΙΚΑ αντίγραφα µισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιµολογίου. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή µέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζοµένων στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιµολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα της Ε ΗΕ. Αν όµως παρά τη σχετική ειδοποίηση ο Ανάδοχος καθυστερεί στην προσκόµιση των δικαιολογητικών αυτών, η υπόψη προθεσµία αρχίζει από την υποβολή των δικαιολογητικών αυτών. Μέσα στην προθεσµία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Επιχείρηση και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση αργίας, ως ηµεροµηνία εξόφλησης των τιµολογίων θα θεωρείται η αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Οι παραπάνω προθεσµίες πληρωµών δεν ισχύουν σε περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας (Άρθρο 15 του Συµφωνητικού). 3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση των εργασιών, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε διακανονισµό ή/και καθυστέρηση πληρωµής των συµβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωµών από υπαιτιότητα της Επιχείρησης, µετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου. 4. Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο σε ΕΥΡΩ θα γίνονται µέσω λογαριασµού µίας Ελληνικής Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 5. Καµιά πληρωµή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συµµόρφωσή του προς τους κανονισµούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της πληρωµής. Πληρωµές σε µετρητά θα γίνονται µέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται κάθε φορά από την ελληνική Νοµοθεσία. Άρθρο 5 Προθεσµίες Πέρατος Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τη συνολική προθεσµία πέρατος εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών, η οποία ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες, µε δυνατότητα παράτασης για έξι (6) ακόµη µήνες µε τους ίδιους όρους και τιµολόγιο εφόσον δεν καταγγελθεί εγγράφως από την Επιχείρηση τουλάχιστον ένα µήνα πριν την λήξη της. Προκειµένου να ενεργοποιηθεί η υπόψη παράταση θα υπογραφεί από τα συµβαλλόµενα µέρη Συµπλήρωµα Σύµβασης. Η προθεσµία πέρατος µετριέται από την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της Σύµβασης Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τις προθεσµίες που καθορίζονται πιο κάτω. Όλες οι προθεσµίες µετριούνται από την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της Σύµβασης. 1. Τµηµατικές προθεσµίες Λόγω της φύσης της Παροχής Υπηρεσίας, η τµηµατική προθεσµία για την εκτέλεση των εργασιών καθορίζεται σε µία (1) ηµερολογιακή ηµέρα. 6/12

7 2. Συνολική προθεσµία ώδεκα (12) µήνες. Άρθρο 6 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση σήµερα, την Εγγυητική Επιστολή µε αριθµό που εξέδωσε. για το ποσό των. EΥΡΩ, που αντιστοιχούν στο είκοσι τοις εκατό (20%) του Συµβατικού Τιµήµατος. 2. Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, µερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Αναδόχου που απορρέει από τη Σύµβαση. 3. Με την προϋπόθεση ότι, στο µεταξύ δε θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στην Τράπεζα µετά τη λήξη της Παροχής Υπηρεσίας και την πλήρη και εµπρόθεσµη εκτέλεση της Σύµβασης και την πλήρη εκκαθάριση της, µετά από αίτηση του Αναδόχου. Άρθρο 7 Προσωπικό του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος είναι ελεύθερος να διαλέξει το προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από τη Σύµβαση και είναι υπεύθυνος, δυνάµει του Αστικού και Ποινικού Ελληνικού ικαίου, για όλες τις πράξεις ή/και παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού, που σχετίζονται µε την παροχή της παρούσας υπηρεσίας. 2. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί από τον Ανάδοχο για την παροχή της παρούσας υπηρεσίας πρέπει να είναι ικανό, επαρκές, ειδικευµένο και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και τους σχετικούς κανονισµούς. 3. Ο Ανάδοχος συµφωνεί ότι δεν θα προσλάβει προσωπικό της Επιχείρησης για την παροχή της υπηρεσίας της παρούσας Σύµβασης. Συµφωνείται ρητά ότι το απασχολούµενο από τον Ανάδοχο προσωπικό δεν έχει καµία απολύτως σχέση µε τη Ε ΗΕ και ιδίως µισθώσεως ή προσαρτήσεως. Οι των ασφαλιστικών ταµείων του προσωπικού του Αναδόχου βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. 4. Συµφωνείται ρητά ότι η παρούσα Σύµβαση έχει χαρακτήρα µίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, δεδοµένου ότι η ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται στην προσήκουσα εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων - υπηρεσιών όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω. Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα απασχολεί, σε καµιά περίπτωση δε θα θεωρούνται προσωπικό της Ε ΗΕ ΑΕ, µε οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος εκτέλεσης του µε την παρούσα σύµβαση συµφωνηµένου έργου, σε καµία περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στη Ε ΗΕ ΑΕ. 7/12

8 5. O Ανάδοχος, δεν θα µπορεί να αντικαταστήσει το προσωπικό που θα έχει αναφερθεί στη Σύµβαση, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας της Επιχείρησης. 6. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ζητά, µε έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, την αποµάκρυνση οποιουδήποτε µέλους του προσωπικού του, που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιµο λόγο ως ακατάλληλο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς αντιρρήσεις να αποµακρύνει το µέλος αυτό του προσωπικού του µε δικές του δαπάνες και δε µπορεί να το ξαναχρησιµοποιήσει στην Παροχή Υπηρεσίας, χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση της Επιχείρησης. Άρθρο 8 Εκπροσώπηση Επιχείρησης 1. Οι προβλεπόµενες από τη Σύµβαση υπηρεσίες παρακολουθούνται και ελέγχονται από την Επιχείρηση, µέσω της Eπιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταµένης Υπηρεσίας. Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαµβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας επί τόπου και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύµβασης από τον Ανάδοχο. Στα καθήκοντα της Προϊσταµένης Υπηρεσίας περιλαµβάνεται η άµεση εποπτεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και η επίλυση ή η προώθηση για επίλυση θεµάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης και δε µπορούν να ρυθµιστούν άµεσα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 2. Τα όργανα της Επιχείρησης που θα ασκούν τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες της Επιβλέπουσας και της Προϊσταµένης Υπηρεσίας καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους ή θα ορισθούν από την Επιχείρηση, µε την υπογραφή της Σύµβασης. 3. Ο Προϊστάµενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, µε έγγραφό του προς τον Ανάδοχο, δύναται να ορίσει τον Επιβλέποντα. Τα καθήκοντα και αρµοδιότητες του Επιβλέποντα, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παραπάνω έγγραφο, θα είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύµβασης από τον Ανάδοχο. Για την αντικατάσταση ή αναπλήρωση του Επιβλέποντα, απαιτείται προηγούµενη έγγραφη ανακοίνωση προς τον Ανάδοχο. 4. Η Προϊσταµένη Υπηρεσία µπορεί µε έγγραφη ανακοίνωσή της, να γνωστοποιεί προς τον Ανάδοχο ότι και άλλα όργανα της Επιχείρησης, καθώς και τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτηµένα από την Επιχείρηση, θα µπορούν να διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους σε σχέση µε την εκτελούµενη Παροχή Υπηρεσίας. 5. H άσκηση των καθηκόντων των αρµοδίων οργάνων της Επιχείρησης ως προς την εκτέλεση της Σύµβασης δε µειώνει σε καµία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας και τη Σύµβαση. Ειδικότερα η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι Εκπρόσωποί της, που ορίζονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, δε φέρουν καµιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζηµιές που οφείλονται στις εργασίες που εκτελούνται από τον Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό της Επιχείρησης, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας από τον Ανάδοχο. 8/12

9 Άρθρο 9 Εκπροσώπηση του Αναδόχου Κατά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Επιχείρηση τον εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέµατα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύµβασης και θα προβαίνει, εξ ονόµατός του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχοµένως θα αναφύονται. Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αναδόχου θα είναι και ο Αντίκλητός του. Άρθρο 10 Γνώση συνθηκών Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει λάβει υπόψη του όλες τις συνθήκες που µπορεί να επιδράσουν µε οποιονδήποτε τρόπο στην παροχή της παρούσας υπηρεσίας ή στο κόστος της. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει επίσης ότι το Συµβατικό Τίµηµα για την παροχή της παρούσας υπηρεσίας είναι αποτέλεσµα δικών του υπολογισµών και βασίζεται στη δική του γνώση και εκτίµηση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν και όχι σε οποιαδήποτε δήλωση ή περιγραφή της Ε ΗΕ, παραιτείται δε ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωµά του να αξιώσει µεταγενέστερα αύξηση ή αναπροσαρµογή για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, περιλαµβανοµένων ενδεικτικώς και των περιπτώσεων των Άρθρων 178, 179, 388 του Αστικού Κώδικα, δεδοµένου ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών τον θεωρεί ενδεχόµενο και τον αποδέχεται. Άρθρο 11 Καταγγελία της Σύµβασης 1. Η Ε ΗΕ δικαιούται να καταγγείλει αζηµίως γι' αυτήν την παρούσα Σύµβαση πριν από τη λήξη της, σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης από τον Ανάδοχο οποιουδήποτε όρου της. 2. Η καταγγελία γίνεται µε έγγραφο που επιδίδεται από δικαστικό επιµελητή στον Ανάδοχο και οι συνέπειές της αρχίζουν την 31 η ηµέρα από την επίδοση. Αν µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την επίδοση αρθούν πλήρως οι λόγοι που προκάλεσαν την καταγγελία και εφόσον γνωστοποιηθεί η άρση αυτών γραπτά και διαπιστωθεί, η καταγγελία καθίσταται ανενεργός. 3. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύµβασης από τη Ε ΗΕ, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει το σύνολο των ποσών που έχει πληρωθεί στα πλαίσια της παρούσας Σύµβασης µέχρι την ηµέρα της καταγγελίας και αντιστοιχεί σε εργασία που δεν έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, επιφυλασσοµένων των δικαιωµάτων της Ε ΗΕ για αποκατάσταση κάθε ζηµίας που τυχόν αυτή υποστεί λόγω παράβασης από τον Ανάδοχο των όρων της παρούσας. Άρθρο 12 Επίλυση ιαφορών 1. Σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς µεταξύ των συµβαλλοµένων κατά την εκτέλεση αυτής της Σύµβασης, ο ιευθυντής της /νσης ικτύου και ο Εκπρόσωπος του Αναδόχου ή αντιπρόσωποι αυτών, οριζοµένων κατά περίπτωση θα προσπαθήσουν να την επιλύσουν φιλικά. 9/12

10 2. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα φιλικής επίλυσης, τότε οι συµβαλλόµενοι δύναται να διεκδικήσουν δικαστικώς την επίλυση της διαφοράς. Στην περίπτωση αυτή αρµόδια ορίζονται τα τακτικά δικαστήρια των Αθηνών. Άρθρο 13 Τέλη, Φόροι, κ.λπ. Όλοι οι φόροι (εκτός του ΦΠΑ επί του εκάστοτε συµβατικού τιµήµατος), δασµοί, παράβολα, τέλη χαρτοσήµου, κρατήσεις, εισφορές, κ.λπ., για οποιαδήποτε αιτία σχετική µε την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας υπέρ του ηµοσίου, ήµων και Κοινοτήτων, ΝΠ και παντός τρίτου, τα τυχόν πρόστιµα και οι προσαυξήσεις που ενδέχεται να επιβληθούν σε αυτά, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Επίσης σχετικά µε το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει βαρύνεται ο Ανάδοχος µε όλους τους φόρους, δασµούς, τέλη χαρτοσήµων, εργοδοτικές εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία, κ.λπ. επιβαρύνσεις που ισχύουν σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. Άρθρο 14 Ευθύνες του Αναδόχου - Εγγυήσεις 1. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται αυστηρά προς όλους τους όρους της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος εγγυάται την άρτια, πλήρη, ασφαλή, οικονοµική, εµπρόθεσµη, σύµφωνα µε τους τελευταίους σχετικούς Κανονισµούς και τους κανόνες της σύγχρονης Επιστήµης παροχή της παρούσας υπηρεσίας. 2. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να ολοκληρώσει την παροχή της υπηρεσίας µέσα στις προθεσµίες που καθορίζονται στο Άρθρο 5 της παρούσας Σύµβασης. 3. Συµφωνείται ρητώς ότι η ευθύνη για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, είτε στο προσωπικό αυτού, είτε στο προσωπικό της Ε ΗΕ, είτε σε κάθε τρίτο και τις τυχόν ζηµιές ή βλάβες που ενδεχοµένως θα προξενηθούν σε όλους αυτούς, βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο. Το ίδιο ισχύει όχι µόνο για τις σωµατικές βλάβες ή θανάτωση προσώπου και για την εξ αυτών χρηµατική ικανοποίηση του λόγω ηθικής ή ψυχικής οδύνης αλλά και για υλικές ζηµιές σε κάθε τρίτον σαν τέτοιου (τρίτου) νοούµενης και της Ε ΗΕ µετά του προσωπικού της. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά απροφάσιστα κάθε ζηµιά η οποία τυχόν θα προκληθεί σε βάρος της Ε ΗΕ, έστω και αν αυτό οφείλεται και σε ελαφρά ακόµη αµέλεια αυτού ή των προστηθέντων προσώπων. Σε περίπτωση µη αποκατάστασης από τον Ανάδοχο τέτοιας ζηµιάς εντός εύλόγου προθεσµίας, η Ε ΗΕ δικαιούται να αποκαταστήσει η ίδια µε δαπάνη του Αναδόχου. 5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει σύµφωνα µε τον νόµο υπεύθυνο πρόσωπο για την παρακολούθηση του προσωπικού του κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας, για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας και για την περίπτωση που συµβεί ατύχηµα. Το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο αυτού του υπεύθυνου προσώπου οφείλει να γνωρίσει στη Ε ΗΕ, µε σχετική επιστολή του. 10/12

11 Άρθρο 15 Ανωτέρα Βία Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την παροχή της παρούσας υπηρεσίας και ξεφεύγουν κατά εύλογο κρίση από τον έλεγχο του Αναδόχου και τα οποία ήταν αδύνατο να προβλεφθούν ή προληφθούν παρ' όλη την επιµέλεια την οποία θα έδειχνε κάθε επιµελής και σωστά σκεπτόµενος Ανάδοχος θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας. Οι απεργίες από αναγνωρισµένες ενώσεις εργαζοµένων, ανταπεργίες (Lockouts) ή µέτρα και απαγορεύσεις από µέρους των Αρχών, κωλυσιπλοϊας, επιβολή στρατιωτικού νόµου και παρόµοιας φύσης περιστατικά, θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας. Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας που επηρεάζουν την παροχή της παρούσας υπηρεσίας είναι αποδεκτά µόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζηµίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει κατά της Επιχείρησης απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονοµική επιβάρυνσή του, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό Ανωτέρας Βίας, εξαιτίας του οποίου δεν µπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή µερικά τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύµβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό εγγράφως στην Επιχείρηση το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε ηµερολογιακές (15) ηµέρες από την επέλευση του περιστατικού αυτού, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία. Η Επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο εάν αποδέχεται ότι το περιστατικό αυτό εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υποβολή των στοιχείων του Αναδόχου. Η µη συµµόρφωση του Αναδόχου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής στοιχείων κ.λπ., εντός της πιο πάνω καθοριζοµένης προθεσµίας, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσµίας. Άρθρο 16 Ποινικές Ρήτρες 1. Ρητά συµφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στη Ε ΗΕ ξεχωρισµένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Ε ΗΕ έχει υποστεί ζηµιές και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες. 2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις Ο Ανάδοχος για την εκτέλεση της παρούσας Παροχής Υπηρεσίας, είναι υποχρεωµένος να διαθέτει Προσωπικό (σε αριθµό και διάρκεια απασχόλησης) σύµφωνα µε τα κατά περίπτωση καθοριζόµενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή». Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα που εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου, δεν διατίθεται το απαιτούµενο προσωπικό για την εκτέλεση κάθε εργασίας, κατά τον τρόπο που καθορίζεται στην υπόψη Τεχνική Περιγραφή, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, να καταβάλει Ποινική Ρήτρα ίση µε το δέκα τοις εκατό (10%) επί της ηµερήσιας αποζηµίωσης Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν µπορεί να υπερβεί το 10% του Συµβατικού Τιµήµατος προσαυξηµένου µε τα τιµήµατα των τυχόν Συµπληρωµάτων της Σύµβασης Οι παραπάνω Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από την Αρµόδια Υπηρεσία και θα παρακρατούνται από την αµέσως εποµένη, µετά την επιβολή τους, πληρωµή προς τον 11/12

12 Ανάδοχο, ή από οποιοδήποτε ποσό οφειλόµενο από τη Ε ΗΕ προς τον Ανάδοχο, ή θα αναζητηθούν από τη Ε ΗΕ µε οποιαδήποτε άλλο τρόπο κρίνει αυτή σκόπιµο. Άρθρο 17 ίκαιο της Σύµβασης Η Σύµβαση αυτή θα ερµηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη Νοµοθεσία του Ελληνικού Κράτους. Άρθρο 18 Ισχύς της Σύµβασης Η ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας Σύµβασης είναι η. Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της παρούσας Σύµβασης τα συµβαλλόµενα µέρη υπέγραψαν την παρούσα Σύµβαση σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗ Ε ΗΕ Α.Ε. 12/12