Αριθµός Πρωτοκόλλου - ιακήρυξης: 6371/

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου - ιακήρυξης: 6371/ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισµό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στα πλαίσια του έργου µε τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΙΚΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΨΑΡΙΟΥ CARASSIUS GIBELIO ΜΕΣΩ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» (Κωδ. Ε.Ε ), του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ε.Π Αλιείας , το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας και από εθνικούς πόρους, ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ: 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΟΡΙΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Στοιχεία ιαγωνισµού Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Έδρα/ Στοιχεία Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής: ηµοσιότητα - απάνες ηµοσίευσης: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Εφαρµοστέα Νοµοθεσία Τρόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ Παραλαβή τευχών ιαγωνισµού Παροχή Συµπληρωµατικών Πληροφοριών/ ιευκρινίσεων: ΓΛΩΣΣΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Περιεχόµενο Προσφορών Περιεχόµενα (υπό)φάκελου «ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» - Τεχνική προσφορά Περιεχόµενα (υπό) φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Κατακύρωσης» Ισχύς Προσφορών Εναλλακτικές Προσφορές

3 14.7. Τιµές Προσφορών Νόµισµα ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α ΣΤΑ ΙΟ Αποσφράγιση φακέλου ικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς Β ΣΤΑ ΙΟ Αποσφράγιση φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς Γ ΣΤΑ ΙΟ Αποσφράγιση φακέλου ικαιολογητικών Κατακύρωσης Ανάδειξη Μειοδότη Απόρριψη Προσφορών Προσφυγές-Ενστάσεις Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα Ματαίωση ιαγωνισµού ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης Εγγυήσεις Αµοιβή Αναδόχου-Τρόπος Πληρωµής Κρατήσεις Εκχώρηση της Σύµβασης Τροποποίηση των όρων της σύµβασης Παράταση Λόγοι ανωτέρας βίας Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

4 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΟΡΙΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1.1. Στοιχεία ιαγωνισµού Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τίτλος Προµήθειας: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κωδικός Έργου στην Επιτροπή Ερευνών: Συνολικός Προϋπολογισµός συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ: Συνολικός Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: Χρηµατοδότηση των έργων: Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών , ,15 Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ε.Π Αλιείας και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας και από εθνικούς πόρους, ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ Ώρα υποβολής προσφορών 17:00 Ηµεροµηνία διενέργειας ιαγωνισµού: Ώρα διενέργειας ιαγωνισµού: 11:00 Τόπος διενέργειας ιαγωνισµού: Κριτήριο κατακύρωσης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Β ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1 ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 9 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 1.2. Έδρα/ Στοιχεία Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ιεύθυνση: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β' ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 4

5 1 ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 9 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: , , Fax: Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: eediagon@cc.uoi.gr 1.3. ηµοσιότητα - απάνες ηµοσίευσης: Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση και δηµοσιεύθηκε: Στο «Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στις 03/04/2015. Στον ελληνικό τύπο στις 03/04/2015 και ειδικότερα: o Σε δύο (2) ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες, ευρείας κυκλοφορίας, δηλαδή στις α) «ΓΕΝΙΚΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», και β) «ΗΜΕΡΗΣΙΑ». o Σε δύο (2) τοπικές εφηµερίδες ηµερήσιας κυκλοφορίας στις α) «ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ», και β) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». Η περιληπτική ιακήρυξη του ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση στο επόµενο φύλλο, στις 02/04/2015:: o Σε µία (1) Εβδοµαδιαίας κυκλοφορίας Νοµαρχιακή εφηµερίδα: «ΕΚ ΟΣΗ», Στα Επιµελητήρια: Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Βιοµηχανικό Εµπορικό Επιµελητήριο, Βιοτεχνικό Επαγγελµατικό Επιµελητήριο, Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών, Επιµελητήριο Ηπείρου Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: στις 03/04/2015. Στο διαδίκτυο στη διεύθυνση του Προγράµµατος ιαύγεια: στις 03/04/2015. Στο διαδίκτυο στη διεύθυνση του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ) promitheus.gov.gr. Τα έξοδα δηµοσιεύσεως της Περίληψης της παρούσας ιακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Το αντικείµενο του διαγωνισµού επιµερίζεται σε έξι (6) ΟΜΑ ΕΣ. Προσφορές µπορούν να κατατεθούν για το σύνολο των ειδών µίας ή περισσοτέρων οµάδων. Η αναλυτική περιγραφή των υπό προµήθεια ειδών παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ». Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα πραγµατοποιηθεί εντός διαστήµατος δύο (2) µηνών, στο Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών & Τεχνολογιών, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, όπως ακριβώς θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 5

6 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού είναι ,00 συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ (74.634,15 χωρίς ΦΠΑ), ή ανά οµάδα : Α/Α CPV Προϋπολογισµός Προϋπολογισµός Οµάδας χωρίς ΦΠΑ µε ΦΠΑ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Η δαπάνη για την παραπάνω προµήθεια θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΙΚΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΨΑΡΙΟΥ CARASSIUS GIBELIO ΜΕΣΩ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» (Κωδ. Ε.Ε ), του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ε.Π Αλιείας , το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας και από εθνικούς πόρους, ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 4.1. Εφαρµοστέα Νοµοθεσία Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης: Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου», όπως εφαρµόζεται αναλογικά για Υπηρεσίες. Το Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α / ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005». Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 6

7 Ο Ν. 4013/2011, άρθρο 2, παρ. 2 (δ), (ΦΕΚ 204 Α), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», σε συνδυασµό µε το άρθρο 238, παρ. 2β. του Ν. 4072/2012 περί «Τροποποίησης διατάξεων για την Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων ν4013/2011», (ΦΕΚ 86Α/ ). Ο Ν 4111/2013, άρθρα 21 και 28 (ΦΕΚ 18 Α ). Ο Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α 45) «Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας», όπως ισχύει. Ο Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α' 226/ )-Αρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». Ο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α 120) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις». Ο Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/1995) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Ο Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. Η µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ)». Την Υ.Α. Π1/2390 (ΦΕΚ Β 2677) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ.). Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». Ο Ν. 4250/2014, άρθρο 3, (ΦΕΚ A ). Ο Ν. 2198/94, άρθρο 24, Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος (ΦΕΚ 43/Α/ ) σε συνδυασµό µε το Ν. 2842/00. Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νοµοθεσίας, κατά το µέρος που αφορά τον παρόντα ιαγωνισµό. Η µε αρ. πρωτ / Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων περί της Εγκρίσεως ιενέργειας του παρόντος ιαγωνισµού (Α Α: ΩΨΓΘ469Β7Η- ΖΣΙ). Η ΚΥΑ 679/ΦΕΚ Β 826/ , η οποία τροποποιήθηκε µε το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010 και κυρώθηκε αναδροµικά από την έκδοσή της µε το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156). Ο Οδηγός ιαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, όπως ισχύει Τρόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 7

8 Η ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/05/2015 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ηµέρα 11/05/2015 και ώρα 17:00 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». 5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 5.1. Παραλαβή τευχών ιαγωνισµού Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για το περιεχόµενο της ιακήρυξης από την ιαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) στον οποίο δηµοσιεύεται το κείµενό της. Η ιακήρυξη διατίθεται επίσης ηλεκτρονικά µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Οι παραλήπτες της ιακήρυξης µέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συµπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την αντίστοιχη φόρµα δεδοµένων) µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελµα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). Για τυχόν ελλείψεις στη συµπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος Παροχή Συµπληρωµατικών Πληροφοριών/ ιευκρινίσεων: Τυχόν διευκρινίσεις - τροποποιήσεις που θα προκύψουν αναφορικά µε τη προκήρυξη θα διατίθενται: α) σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ιαδικτύου στη διεύθυνση και β) σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώνουν τα στοιχεία της εταιρείας τους στο αντίστοιχο έντυπο (Επωνυµία, ιεύθυνση, τηλέφωνο, fax, , ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου εταιρείας), προκειµένου να τους αποσταλεί ενηµέρωση σχετικά µε τυχόν διευκρινίσεις - τροποποιήσεις. Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί ευθύνη κάθε ενδιαφεροµένου να λάβει γνώση για τις τυχόν διευκρινίσεις - τροποποιήσεις. Η αναζήτηση των διευκρινίσεων τροποποιήσεων θα γίνεται µε βάση τον αριθµό της ιακήρυξης. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του ιαγωνισµού ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του συστήµατος Ε.Σ.Η. Η.Σ. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α' του Π.. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε 8

9 κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πρίν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.. 118/07. Το πλήρες κείµενο των συµπληρωµατικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. Σηµειώνεται επίσης ότι οι συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Από την παραλαβή των τευχών του ιαγωνισµού και από την παροχή, κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, των τυχόν συµπληρωµατικών πληροφοριών/διευκρινίσεων συνάγεται, κατά αµάχητο τεκµήριο, ότι ο ενδιαφερόµενος έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης του έργου. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, και αποκρούσεις όρων της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. ΓΛΩΣΣΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε έγγραφο ή απόφαση τα οποία θα εκδίδονται από την αναθέτουσα αρχή θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. Κάθε συνεννόηση µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των ενδιαφεροµένων, των διαγωνιζοµένων και του προσωρινού ή οριστικού αναδόχου, καθώς και κάθε ένσταση ή υπόµνηµα των εν λόγω προσώπων που απευθύνονται στην αναθέτουσα αρχή θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι ενδιαφερόµενοι, οι διαγωνιζόµενοι και ο προσωρινός ή οριστικός ανάδοχος είναι υποχρεωµένοι να διευκολύνουν την επικοινωνία των τυχόν αλλοδαπών υπαλλήλων τους µε την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την παρουσία κατάλληλων διερµηνέων. 7. ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η συµµετοχή στη διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά αµάχητο τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος, αλλά και κάθε µέλος του -σε περίπτωση διαγωνιζόµενης σύµπραξης, κοινοπραξίας ή ένωσης-έχει λάβει πλήρη γνώση α) της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, β) της εφαρµοστέας νοµοθεσίας. 9

10 Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνιστά επίσης αµάχητο τεκµήριο, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Π.. 118/07, ότι ο διαγωνιζόµενος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νοµιµότητα των όρων όλων των τευχών. 8. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Υποψήφιοι Ανάδοχοι) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ. - ιαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: α) Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούµενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας Φ.Π.Α. (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: o o είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση, κατά νόµο, στην ελληνική. είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε επίσηµη µετάφραση, κατά νόµο, στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του Π.. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. Τα ως άνω έγγραφα θα πρέπει να εκδίδονται ενώπιον ισότιµης αρχής της τρίτης χώρας η οποία θα πιστοποιείται από γνωµοδότηση της αρµόδιας αρχής της χώρας αυτής. β) Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. γ) Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 10

11 9. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, που ασχολούνται σε τοµείς ή άλλες συναφείς δραστηριότητες µε το περιεχόµενο του παρόντος διαγωνισµού. (β) Ενώσεις των πιο πάνω φυσικών ή/και νοµικών προσώπων εφόσον καθένας από τους συµµετέχοντες στην ένωση πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση (α) και υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται µε το περιεχόµενο του παρόντος διαγωνισµού. Οι ενώσεις αυτές δεν υποχρεώνονται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δικαιούται να συµµετέχει µόνο µε µία προσφορά. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν αυτόνοµα στο διαγωνισµό, δεν µπορούν να συµµετέχουν στον ίδιο διαγωνισµό και ως µέλη κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων, οι υποβληθείσες προσφορές τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες και οι ανωτέρω συµµετέχοντες αποκλείονται από το διαγωνισµό. Ο αποκλεισµός τους επιφέρει και τον αποκλεισµό της κάθε προσφοράς στην οποία συµµετέχουν. Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος υποψήφιος ανάδοχος ή προµηθευτής αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) και (β) κατηγορίες. Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα οικεία επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και να προσκοµίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο του κράτους εγκατάστασής τους µε ανάλογο πιστοποιητικό ή, εφόσον τέτοιο πιστοποιητικό δεν εκδίδεται στο οικείο κράτος, να προσκοµίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 44 του Π.. 60/2007. Τα ως άνω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.. 60/2007). 10. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (α) Όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου. (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. (γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού που συµµετέχουν στο διαγωνισµό έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. (δ) Όσοι προµηθευτές υποβάλουν προσφορά κατά την οποία προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα την υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση έργου. (ε) Όσες επιχειρήσεις υπόκεινται σε νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. (στ) Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα. (ζ) Όσοι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσας. 11

12 11. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά που αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/ ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Επίσης, θα πρέπει να συµπεριλάβουν στον (υπό)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική προσφορά», σε µορφή αρχείου pdf, όλα τα κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), δικαιολογητικά λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: Α. Έλληνες πολίτες 1. Αίτηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 2. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 15 της παρούσας και σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β της παρούσας. (άρθρο 157 παρ. 1 (α) του ν.4281/2014). Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ιεξαγωγής του ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 3. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.. 118/2007). 4. Υπεύθυνες ηλώσεις 4.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του Π.. 118/2007, όπως ισχύει, στην οποία: o o Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι προσφέροντες. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση: 1. για κάποιο τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 και του άρθρου 45 της Οδηγίας 18/2004, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α 305). 2. για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας, απάτης. 12

13 o o o o 3. για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας (άρθρου 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και άρθρου 35 παρ. 1) Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν: Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. ή ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι: ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π..118/ Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται: Ότι οι υποψήφιοι δεν υποβάλουν προσφορά κατά την οποία προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα την υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση έργου. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται στο σύνολό τους. Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που σχετίζεται µε την αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού ή υπαναχώρησή της ή την κρίση της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης καλούµενης εφεξής ως «Επιτροπή». Β. Αλλοδαποί Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου Α: Έλληνες πολίτες. Γ. Νοµικά πρόσωπα, Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου Α: Έλληνες πολίτες. Επιπλέον, ειδικότερα για τα νοµικά πρόσωπα: Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 13

14 H υπεύθυνη δήλωση για µη καταδίκη για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007 και της περ.1 του εδ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 αφορά στο πρόσωπο των διαχειριστών, οµορρύθµων εταίρων στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και του προέδρου του.σ. και του ιευθύνοντος Συµβούλου, στις περιπτώσεις Α.Ε. ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, από τους οµόρρυθµους εταίρους, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον πρόεδρο του.σ. και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. ή από οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο έχει την εντολή και την εξουσία εκπροσώπησης και δέσµευσης των ως άνω νοµικών προσώπων έναντι τρίτων και της Αναθέτουσας Αρχής βάσει νόµιµων παραστατικών εκπροσώπησης. Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριµένα: Γ1. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων. ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας. Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή. Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. Πρακτικό απόφασης.σ. περί εγκρίσεως συµµετοχής στο ιαγωνισµό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριµένο πρόσωπο που θα παραστεί στο άνοιγµα των προσφορών. Γ2. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): Φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού το οποίο έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ή και ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή. Γ3. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα: Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους Γ1 ή Γ2, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νοµιµοποιητικό όρο.. Συνεταιρισµοί Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχείο Γ1, Γ2, και Γ3. ιευκρινίζεται ότι: η υπεύθυνη δήλωση για το προσκοµιζόµενο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του.σ. του συνεταιρισµού και οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ αυτόν. 14

15 Ε. Ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε ανάδοχο, που συµµετέχει στην ένωση. Κάθε ανάδοχος που συµµετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των ανωτέρω περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου. Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. Η ένωση αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους υποψηφίους που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το µέρος των ειδών ή του έργου που αναλαµβάνει ο καθένας στο σύνολο της προσφοράς. Στην αίτηση συµµετοχής επισυνάπτεται ιδιωτικό συµφωνητικό στο οποίο να ορίζονται: o o o Η έκταση και το είδος συµµετοχής στο έργο και του ποσοστού αµοιβής, καθενός από τα µέλη της ένωσης σε περίπτωση ανάληψης του έργου. Το µέλος της ένωσης (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) που θα είναι επικεφαλής της ένωσης (leader). Τυχόν εξουσιοδότηση για κατάθεση της κοινής προσφοράς και εκπροσώπησης της ένωσης στη φάση του διαγωνισµού. Επισηµαίνεται ότι: Οι Υπεύθυνες ηλώσεις των ικαιολογητικών Συµµετοχής, πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1β του Π.. 118/2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4250/2014). Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωσή του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόµενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής». Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή (µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά), πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 15

16 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Η µη προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών στο φάκελο των δικαιολογητικών κατά την υποβολή της προσφοράς συνιστά λόγο αποκλεισµού από τον διαγωνισµό. 12. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ιαγωνισµός οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «ικαιολογητικά Κατακύρωσης», εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα Ε.Σ.Η..Η.Σ. εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παρακάτω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά του υποψήφιου Ανάδοχου στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ιαγωνισµός που υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf, προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «ικαιολογητικά Κατακύρωσης», που έχουν υποβληθεί από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία είναι εκείνα που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Σε περίπτωση µη έγκαιρης και προσήκουσας υποβολής των ακόλουθων δικαιολογητικών, η υποψηφιότητα θα απορριφθεί. Τα απαιτούµενα ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σε κάθε µια από τις παρακάτω περιπτώσεις είναι: Α. Οι Έλληνες Πολίτες 1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για : συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (E.E. L 351 της ,σελ. 1). 16

17 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (E.E. C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (E.E. L 358 της , σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (E.E C 316 της , σελ. 48). νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το N. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α 305). υπεξαίρεση εκβίαση πλαστογραφία ψευδορκία δωροδοκία δόλια χρεοκοπία απάτη Παράβαση του Αγορανοµικού Κώδικα για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας (άρθ. 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και 35 παρ. 1) Σε περίπτωση αδυναµίας έκδοσης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από σχετική ένορκη βεβαίωση του τελευταίου στην οποία θα δηλώνεται η αδυναµία έκδοσης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου από αρµόδια αρχή καθώς και ότι δεν έχουν εκδοθεί αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήµατα εις βάρος του υποψηφίου. 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριµένο πιστοποιητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ιαγωνισµού. 17

18 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριµένο πιστοποιητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριµένο πιστοποιητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, το ειδικό επάγγελµα τους και ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι και κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισµού. 6. Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην οποία θα δηλώνεται: Ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου. Ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ότι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού που συµµετέχουν στο διαγωνισµό δεν έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. Ότι οι επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα. Β. Οι Αλλοδαποί Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου A - Έλληνες πολίτες. Σε περίπτωση αδυναµίας έκδοσης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από σχετική ένορκη βεβαίωση του τελευταίου στην οποία θα δηλώνεται η αδυναµία έκδοσης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου από αρµόδια αρχή καθώς και ότι δεν έχουν εκδοθεί αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήµατα εις βάρος του υποψηφίου. Η µη συµµόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Γ. Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου Α - Έλληνες πολίτες και Β - Αλλοδαποί Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι: φυσικά πρόσωπα. οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. διαχειριστές Ε.Π.Ε. 18

19 Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος για Α.Ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι. εκπρόσωποί του. και επιπλέον Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ. ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ. 2, εδ. γ, περ. 2, του Π.. 118/2007). Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A. E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ περ. 4 του Π.. 118/2007). Η µη συµµόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.. Οι Συνεταιρισµοί Κατά περίπτωση, τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου Α - Έλληνες πολίτες και Β Αλλοδαποί. και επιπλέον Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Η µη συµµόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ε του Π.. 118/2007). Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 19

20 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Λοιπές Υποχρεώσεις / ιευκρινήσεις ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα µε τοποθέτηση της επισηµείωσης της Χάγης (Apostille) ως απαραίτητο στοιχείο τους κύρους για τα εν λόγω έγγραφα. Εάν σε κάποια χώρα, βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις πιο πάνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης του προµηθευτή στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η Υπεύθυνη ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ικαιολογητικών Κατακύρωσης». Για τα δικαιολογητικά συµµετοχής/κατακύρωσης υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αντί πρωτοτύπων, επικυρωµένων αντιγράφων, ή ευκρινών φωτοαντιγράφων σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α ). Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «ικαιολογητικά κατακύρωσης» που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινοπραξία Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα µέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα 20

21 έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ µε προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ιαγωνισµού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 13. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ( ) ποσοστό 2% του προϋπολογισµού της οµάδας/των οµάδων για την/τις οποία/ες συµµετέχουν (µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε. και του ΕΟΧ, και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα. Οι εγγυήσεις µπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέρος διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας µε την Ε.Ε. ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συµφωνία για τις ηµόσιες Συµβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας προκήρυξης. Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το υπόδειγµα. Η Εγγύηση Συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του ιαγωνισµού µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής περιλαµβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας. 14. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Περιεχόµενο Προσφορών Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπό)φάκελος* µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής -Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπό)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». *(υπό)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα Α. Περιεχόµενα (υπό)φακέλου ««ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» Στον (υπό)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του προσφέροντα, τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους 11- ικαιολογητικά Συµµετοχής και 13-Εγγύηση Συµµετοχής καθώς και τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο

22 Β. Περιεχόµενα (υπό) φάκελου «Οικονοµική Προσφορά» Στον (υπό)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του προσφέροντα, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της. Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. εν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη», «συµφωνούµε και αποδεχόµεθα», κλπ. Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρµόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας αποσφράγισης. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού κλπ. και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο ιαγωνισµού. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρµόδια Επιτροπή Περιεχόµενα (υπό)φάκελου «ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» - Τεχνική προσφορά. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να συµπεριλάβουν στην τεχνική προσφορά τους τα κάτωθι: συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα ξεχωριστά για κάθε οµάδα. 22

23 Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΕΙ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑ Α. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Και όπου απαιτείται: Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την προσφορά τους όπως φυλλάδια πιστοποιητικά κ.λ.π. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή (µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπό)φακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Επισηµαίνεται ότι στη τεχνική προσφορά δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων όρων όπως «δωρεάν») συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς Περιεχόµενα (υπό) φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» Στον (υπό) φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του προσφέροντα. 23

24 Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει απαραίτητα να συµπεριλαµβάνουν στην οικονοµική προσφορά τους συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα σε µορφή αρχείου τύπου pdf ξεχωριστά για κάθε οµάδα για την οποία θα καταθέσουν προσφορά όπου θα αναγράφονται η καθαρή αξία ανά οµάδα µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, το πόσο του ΦΠΑ καθώς και η συνολική τιµή ανά οµάδα συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Τιµή σύγκρισης για την κατακύρωση κάθε οµάδας είναι η καθαρή αξία κάθε οµάδας χωρίς το ΦΠΑ. Εποµένως απαιτείται η συµπλήρωση του παρακάτω πίνακα ξεχωριστά για κάθε οµάδα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑ Α. Α/Α ΟΜΑ ΑΣ Είδος Μονάδα Μέτρησης ή Συσκευασία Τιµή ανά Μονάδα Μέτρησης ή συσκευασία Ποσότητα ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑ ΑΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑ ΑΣ Οι τιµές θα περιλαµβάνουν τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ. Το ποσοστό του ΦΠΑ πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Κατακύρωσης» Ο φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ιαγωνισµός, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 12 «ικαιολογητικά Κατακύρωσης». 24

25 14.5. Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) µήνες από την επόµενη µέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη έξι (6) µηνών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση του ιαγωνισµού εξυπηρετείτο δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί, πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι (Άρθρο 13, Π.. 118/2007). Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του ιαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις Προσφορές τους Εναλλακτικές Προσφορές Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών Τιµές Προσφορών Νόµισµα Οι τιµές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. Σε ιδιαίτερο σηµείο της οικονοµικής του προσφοράς, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό µε το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιµές αυτές µε τον ΦΠΑ. 15. ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας Ε.Σ.Η. Η.Σ θα πραγµατοποιηθεί στις , ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ, µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία διενέργειας του ιαγωνισµού και αποσφράγισης των προσφορών, η διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών και η διαδικασία κατακύρωσης του ιαγωνισµού. Α ΣΤΑ ΙΟ Αποσφράγιση φακέλου ικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες 25

26 στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Τα αρµόδια πιστοποιηµένα στο σύστηµα όργανα (Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης) µπορούν κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσουν διευκρινίσεις από τους διαγωνιζοµένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, κατά την παραπάνω συνεδρίασή της ή σε άλλη, κατά τον χρόνο που θα έχει ορίσει κατά τη λήξη της προηγούµενης συνεδρίασής της, ελέγχει, ανά διαγωνιζόµενο, εάν τα δικαιολογητικά συµµετοχής και η τεχνική προσφορά που υποβλήθηκαν, πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης και σε θετική περίπτωση, την κρίνει ως αποδεκτή, ενώ σε αρνητική περίπτωση, την απορρίπτει. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται από τα αρµόδια πιστοποιηµένα στο σύστηµα όργανα (Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης) Πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογηµένης απόρριψης των Προσφορών. Το πρακτικό αυτό ανακοινώνεται στην Επιτροπή Ερευνών, η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την εισήγηση της αξιολόγησης. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κοινοποιείται στους συµµετέχοντες. Β ΣΤΑ ΙΟ Αποσφράγιση φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων ή παρατηρήσεων κατά το προηγούµενο στάδιο, οι ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων (Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης), σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση της Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισµού, προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων των οικονοµικών προσφορών, εξετάζει αν πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης, αξιολογεί, ανά διαγωνιζόµενο και κατά οµάδα, τις οικονοµικές προσφορές. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών µπορεί να γίνει σε µία ή περισσότερες συνεδριάσεις της Επιτροπής. Σε περίπτωση πολλών συνεδριάσεων, η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισµού, κατά τη λήξη κάθε συνεδρίασης ορίζει τον χρόνο της επόµενης συνεδρίασής της. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. Εάν στο ιαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι ασυνήθιστα χαµηλές, µπορεί να ζητηθεί εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της Προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται µε την παροχή διευκρινίσεων εκ µέρους του υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση Προσφοράς). Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, τα αρµόδια πιστοποιηµένα στο σύστηµα όργανα (Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης) συντάσσουν πρακτικό µε το οποίο εισηγούνται στην Επιτροπή Ερευνών την αποδοχή ή την αιτιολογηµένη απόρριψη της Προσφοράς αυτής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 52 του Π.. 60/2007. Για να ολοκληρώσουν το έργο τους, τα αρµόδια πιστοποιηµένα στο σύστηµα όργανα (Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης) µπορούν να επικοινωνούν γραπτά µε τους υποψηφίους και να θέτουν διευκρινιστικές ερωτήσεις. ιευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συµµετέχοντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των Προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται από τα αρµόδια πιστοποιηµένα στο σύστηµα όργανα (Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης) Πρακτικό µε το οποίο εισηγούνται την αποδοχή ή την 26

27 αιτιολογηµένη απόρριψη των προσφορών της κάθε οµάδας και κατατάσσουν τους συµµετέχοντες ανά οµάδα προτείνοντας υποψήφιο Ανάδοχο µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή. Το πρακτικό αυτό ανακοινώνεται στην Επιτροπή Ερευνών, η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την εισήγηση της αξιολόγησης. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κοινοποιείται στους συµµετέχοντες. Γ ΣΤΑ ΙΟ Αποσφράγιση φακέλου ικαιολογητικών Κατακύρωσης Ανάδειξη Μειοδότη Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ανά οµάδα, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου.pdf και σε φάκελο µε σήµανση «ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του παρόντος, τις κείµενες περί δηµοσίων συµβάσεων διατάξεις και όσα ορίζονται στην περ. β της παρ. 2 και στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των «ικαιολογητικών Κατακύρωσης» που αποσφραγίσθηκε. Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών κατά το προηγούµενο στάδιο, τα αρµόδια πιστοποιηµένα στο σύστηµα όργανα συντάσσουν το τελικό πρακτικό µε το οποίο εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών την κατακύρωση του ιαγωνισµού. Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού του Έργου στον ανάδοχο γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς συµµετέχοντες Απόρριψη Προσφορών Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού. Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: Έλλειψη δικαιώµατος συµµετοχής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 9. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης των παραγράφων 10 και 11. Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο. 27

28 Χρόνος παράδοσης Έργου µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της ιακήρυξης. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της ιακήρυξης. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο ιαγωνισµός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισµού του Υποψηφίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα Προσφυγές-Ενστάσεις Ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπονται από το άρθρο 15 του Π.. 118/2007, µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς -χρήστες σε µορφή αρχείου pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/ ) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/ ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. Ενστάσεις που υποβάλλονται αναρµοδίως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πλην των αναφερόµενων παραπάνω, απορρίπτονται ως απαράδεκτες Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β 1317/ ) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/ Ματαίωση ιαγωνισµού Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται στη βάση του έννοµου συµφέροντός της κατά την ελεύθερη κρίση της και αζηµίως γι' αυτή, να απορρίπτει ή να αποδέχεται µερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Η Αναθέτουσα αρχή επίσης δικαιούται να ακυρώνει το διαγωνισµό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να προσφεύγει σε διαδικασία διαπραγµάτευσης. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, πριν από την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την υπογραφή της Σύµβασης και χωρίς να αναλαµβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιασδήποτε διαδικασίας, που οδηγεί στη σύναψη Σύµβασης, να αποφασίσει να µαταιώσει το διαγωνισµό για οποιοδήποτε λόγοι και ιδίως όταν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της Σύµβασης, είτε να διατάξει την επανάληψη της διαδικασίας µε τροποποίηση ή µη των όρων και των Τεχνικών προδιαγραφών ή να ορίσει και ακολουθήσει νέα διαδικασία είτε να προσφύγει στη διαδικασία 28

29 της διαπραγµάτευσης όταν συντρέχει λόγος επείγοντος, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού οι προσφέροντες, ενηµερώνονται σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζηµίωση, δικαιούνται όµως την άµεση αποδέσµευση των εγγυήσεων συµµετοχής τους στον διαγωνισµό. 16. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων, συµπληρώνεται η σχετική Σύµβαση σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η Σύµβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στην ιακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε αποδεκτή κατά την Κατακύρωση. εν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας ιακήρυξης. Ο/Οι υποψήφιος/οι ανάδοχος/χοι καλείται/ουνται να υπογράψει/ουν τη σύµβαση το αργότερο µέσα σε δέκα (10) µέρες από την επίδοση της πρόσκλησης, προσκοµίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσης (άρθρο 157 παρ.1 περ. α του ν.4281/2014). Αν περάσει η προθεσµία των δέκα ηµερών (10) χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.. 118/2007. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό ανάδοχο η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό ανάδοχο. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον ανάδοχο προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Το κείµενο της Σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισµού είτε κατά την συνοµολόγηση της συµβάσεως που καταρτίζεται µετά τη διενέργεια του διαγωνισµού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύµβασης. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητά από τη Σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι/αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερµηνεία της λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα ιακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης και η Προσφορά του Αναδόχου. Η διάρκεια της Σύµβασης είναι το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής της και για τρεις (3) µήνες µε δυνατότητα παράτασης εκ µέρους των συµβαλλοµένων για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών, χωρίς αύξηση του προϋπολογισµού Εγγυήσεις Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, η οποία να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος που του κατακυρώθηκε, µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., ισχύος όση η χρονική διάρκεια της σύµβασης, πλέον δυο (2) µηνών. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα 29

30 συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται µε επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον αναδόχου. Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Έργου επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της σύµβασης και την οριστική παραλαβή του έργου. Ουδεµία άλλη συµφωνία όσον αφορά το αντικείµενο της σύµβασης, προγενέστερη και µη, αναφερόµενη σε αυτήν είναι ισχυρή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύµβαση µέσα στην ταχθείσα ηµεροµηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της Σύµβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύµβαση Αµοιβή Αναδόχου-Τρόπος Πληρωµής Κρατήσεις Η οικονοµική προσφορά του οριστικού Αναδόχου ανά οµάδα αποτελεί την συµβατική του αµοιβή. Όλες οι πληρωµές που θα διενεργούνται από την αναθέτουσα αρχή θα εκφράζονται σε ευρώ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται σύµφωνα µε την χρηµατορροή του Έργου από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Η εν λόγω πληρωµή θα πραγµατοποιείται µετά από έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος και εφόσον προσκοµιστούν, πλέον των καθορισµένων από τις Οδηγίες ιαχείρισης της Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων εντύπων εντολής και κατάστασης πραγµατοποιηθεισών δαπανών: ελτίο Αποστολής / Τιµολόγιο Πρακτικό παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν τα παραδοτέα που ζητήθηκαν. Ειδικότερα: Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά Νόµους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων στις συµβάσεις που υπάγονται στον ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Εκχώρηση της Σύµβασης Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς την έγγραφη άδεια της αναθέτουσας αρχής, το δικαίωµα είσπραξης της συµβατικής του αµοιβής. 30

31 16.5. Τροποποίηση των όρων της σύµβασης Παράταση Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου (Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης) µόνο σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις εφόσον και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη συµφωνήσουν προς τούτο και η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο. Σε περίπτωση τροποποίησης θα εξασφαλίζεται η υλοποίηση του έργου όπως προδιαγράφηκε. Ο Ανάδοχος µπορεί να ζητήσει µετάθεση ή παράταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης της Σύµβασης, εάν προκύψουν ή αναµένεται να προκύψουν καθυστερήσεις, για ένα από τους ακόλουθους λόγους: Εκπλήρωση εντολών της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες επηρεάζουν την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Μη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Κάθε άλλη αιτία καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Η µετάθεση χορηγείται µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του παρέχοντος Αναδόχου και πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Ο Συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.. 118/2007, ύστερα από σχετικό αίτηµα που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του Συµβατικού χρόνου, µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων της Αναθέτουσας Αρχής για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων (σχετικό άρθρο 32 του Π.. 118/2007). Μετά τη λήξη της παράτασης και εφόσον δεν έχει υποβληθεί νέο αίτηµα (µετάθεσης ή παράτασης) θα κινείται η διαδικασία κήρυξης έκπτωτου Λόγοι ανωτέρας βίας Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ορίζονται στη νοµοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούµενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται προσηκόντως. Ο ανάδοχος, επικαλούµενος αδυναµία εκπλήρωσης υποχρεώσεών του η οποία οφείλεται σε γεγονός που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά που δικαιολογούν την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, εντός αποσβεστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει, σχετικά, εντός δέκα (10) ηµερών, από την λήψη του σχετικού αιτήµατος του αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται η αποδοχή των ισχυρισµών του ανάδοχου. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Πανεπιστήµιο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης παράδοσης της προµήθειας Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση των υπό προµήθεια ειδών, θα επιβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Π.. 118/2007. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προµηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 31

32 Επίσης, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης. Σε περίπτωση που τα υπό προµήθεια είδη υλικό παραδοθούν µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται κατά περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Π.. 118/ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Ρητά συµφωνείται ότι αρµόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει κατά την ερµηνεία ή εκτέλεση της παρούσας είναι τα δικαστήρια των Ιωαννίνων. 18. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται ειδικότερα, µε την παρούσα διακήρυξη, υποβάλλονται ή αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο και αντίγραφο), στη διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Β ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 9 Πανεπιστηµιούπολη , Ιωάννινα Τηλέφωνα: , , , Φαξ: όπου και θα πρωτοκολλούνται. Ο φάκελος εξωτερικά µπορεί να έχει ενδεικτικά την εξής µορφή: Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου): Ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου ή Επωνυµία νοµικού προσώπου, Ταχυδροµική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθµός τηλεοµοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ιεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισµού ΠΡΟΣ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Β ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ 9, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, Τ.Θ. 1186, Τ.Κ , ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (ΓΙΑ ΤΗΝ/ΤΙΣ ΟΜΑ Α/ΕΣ..) ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 6371/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :15/05/2015 ΩΡΑ: 11:00πµ 32

33 ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδροµική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλµπάνης Αναπληρωτής Πρύτανη 33

34 19. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑ ΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΜΑ Α 1. Προϋπολογισµός: ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (24.390,24 χωρίς ΦΠΑ) Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΣ* Σύστηµα Ανάλυσης Εικόνας CPV: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* Λογισµικό ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας, µε δυνατότητα για αυτοµατοποιηµένες ή επιλεγόµενες πληθυσµιακές µετρήσεις, µε όλα τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικές τεχνικές (FastFourierTransform, CoLocalize, ExtendedDepthOfField, Caliper, TintChannels, Tracking, 3D-Plot, Composite κ.α.) για την ανίχνευση και µέτρηση αντικειµένων στην εικόνα, µε δυνατότητα εκτέλεσης εντολών και σε ζωντανή "Live - RealTime" εικόνα (Live Tiling & Live Measurements), µε δυνατότητα αυτοµατισµών (Machine Vision) και έλεγχο εξωτερικών συσκευών (Camera, Filter Wheel, XYZ Stage, I/O Port). ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) 1 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Το λογισµικό θα πρέπει µεταξύ άλλων να έχει οπωσδήποτε τα παρακάτω χαρακτηριστικά και δυνατότητες: 1. υνατότητα ελέγχου ηλεκτροκίνητων 34

35 Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* µικροσκοπίων (Stage XYZ, Filter Wheel, Shutter, Light), περιφερειακών συσκευών µικροσκοπίας (I/O Controller, Incubator, Temperature Control, LED & Laser Sources) και καµερών µικροσκοπίας (Analog, Digital, EMCCD), µε υποστήριξη σκανδαλισµού (External Trigger). ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 2. υνατότητα σάρωσης εικόνας από οποιοδήποτε σαρωτή και ψηφιακή κάµερα που υποστηρίζει πρωτόκολλο Twain. 3. υνατότητα λήψης - αποθήκευσης - ανάκτησης στατικής (image), κινούµενης (video) και ακολουθιακής (Time-Lapse) εικόνας, σε όλες τις τεχνικές µικροσκόπησης (Brightfield, Darkfield, Polarization, Fluorescence, Live Image Comparison). 4. υνατότητα προβολής "Live" εικόνας, µε εργαλεία αυτόµατης ρύθµισης του φωτισµού (Automatic Exposure, White Balance, Dynamic AutoRange). 5. υνατότητα αποσυσπειρωµένης παρατήρησης (Real-Time 2D Deconvolution) και επεξεργασία µετρήσεων σε πραγµατικό χρόνο (Live Measurements). 35

36 Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* 6. υνατότητα επεξεργασίας της εικόνας, µε εργαλεία ρύθµισης του φωτισµού (Contrast Enhancement, Color Correction, Background Correction, Extended Depth of Field), µε απλά (Basic, Morphological) και εξειδικευµένα φίλτρα (Large Spectral 4000x4000, 3D Filters). ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 7. υνατότητα εισαγωγής σχεδίων - κειµένου (Annotations) πάνω στην εικόνα και αριθµητικών - λογικών πράξεων µεταξύ των εικόνων (Image Math). 8. υνατότητα αυτόµατης σύνθεσης εικόνων σε µία (Tile Image), αυτόµατης ευθυγράµµισης ακολουθιακών εικόνων (Align Image), αυτόµατης ρύθµισης φωτισµού (Test Strips). 9. υνατότητα απλής αποσυσπειρωµένης παρατήρησης (2D Deconvolution). 10. υνατότητα αυτόµατης βαθµονόµησης της εικόνας (Spatial & Ιntensity, Scale Bar), του µικροσκοπίου (Lens List Management) και του φθορισµού (Dye List Management, Image Tinting). 11. υνατότητα ανάλυσης χρώµατος, µε εργαλεία όπως Area 36

37 Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* (Region of Interest), Histogram, Line Profile, Display Range, Threshold - Segmentation. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 12. υνατότητα ανάλυσης φθορισµού, µε εργαλεία όπως Color Composite, Pseudo-Color, Co-localization, Bayer Interpolation. 13. υνατότητα χωροταξικής διαχείρισης της εικόνας, µε εργαλεία όπως Registration, Fast Fourier Transform (FFT), Surface Plot, Grid Mask. 14. υνατότητα επιλεγόµενων µετρήσεων από τον χρήστη, µε εργαλεία όπως Manual Tag, Manual Measurements, Distance & Thickness Measurements. 15. υνατότητα αυτόµατων πληθυσµιακών, µορφοµετρικών και µορφολογικών µετρήσεων, µε εργαλεία όπως Count/Size Objects, Sort Objects, Classify Objects, Data Collector, Caliper (Edge Detection) 16. υνατότητα αυτόµατων µετρήσεων κινητικότητας (Tracking Analysis), µε εργαλεία όπως Auto Trace, 2D Object Tracking, Sequence Processing, Count/Sizing Learning Classification, Parent/Child Analysis, 37

38 Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* Voronoi map. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 17. υνατότητα απλής παρουσίασης πολυδιάστατων εικόνων στο χώρο (Basic 3D Viewer). 18. υνατότητα δηµιουργίας - εκτύπωσης - αποθήκευσης - ανάκτησης αναφορών (Reports) συµπεριλαµβάνοντας εικόνες και αποτελέσµατα µετρήσεων. 19. υνατότητα δηµιουργίας - αποθήκευσης κινούµενης εικόνας (Animation, AVI Creation) 20. υνατότητα αποθήκευσης και αποστολής όλων των αποτελεσµάτων σε άλλα λογισµικά (Excel, StatGraphics). 21. υνατότητα πλήρους προγραµµατισµού (µέσω εντολών και µακροεντολών) των διαδικασιών λειτουργίας και µετρήσεων. 22. υνατότητα εξατοµίκευσης των ρυθµίσεων του λογισµικού για κάθε χρήστη ξεχωριστά (εργαλειοθήκες, συντοµεύσεις πλήκτρων κ.α.). 23. υνατότητα αυτόµατης καταγραφής - αποθήκευσης - ενεργοποίησης 38

39 Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* µακροεντολών (Macro Scripting, Macro Recording, SDK), για εφαρµογές αυτοµατισµού (Machine Vision). ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 24. υνατότητα υποστήριξης βάσης δεδοµένων (IQbase Database) για την αρχειοθέτηση εικόνων και µετρήσεων Στερεοσκόπιο CPV: Κορµός στερεοσκοπίου, µε σύστηµα οπτικής Greenough Zoom, µε διοφθάλµια κεφαλή και φωτογραφική έξοδο, µε εύρος οπτικού πεδίου 22mm, µε φακό µεγέθυνσης από 0.67x έως 4.5x, µε λόγο µεγέθυνσης ZR=6.7:1, µε απόσταση εργασίας WD110mm, µε κλίση φακών 45, µε ενσωµατωµένο προσαρµογέα 1 2. C-mount (0.5x), µε ρυθµιζόµενα όρια µεγέθυνσης (άνω και κάτω). 3. Ζεύγος προσοφθάλµιων φακών, µεγέθυνσης 10x, µε εύρος οπτικού πεδίου 22mm, µε ρυθµιζόµενη εστίαση, µε ρυθµιζόµενη διόπτρα -8 έως +5, µε υποδοχή για νηµατόσταυρο (διάµετρο 24mm και πάχος 1.5mm). 4. Κάλυµµα 39

40 Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* στερεοσκοπίου. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 5. Ορθοστάτης στερεοσκοπίου, µε αµφίπλευρους οµοαξονικούς κοχλίες αδρής εστίασης (αντιολισθητικής διάταξης), µε εύρος εστίασης 120mm, µε υποδοχή για κυκλική αντικειµενοφόρο τράπεζα, µε υποδοχέα φίλτρου (διαµέτρου 45mm). 6. Αντικειµενοφόρος τράπεζα, κυκλική, µε πλευρές άσπρου και µαύρου χρώµατος. 7. Επιτραπέζια βάση ορθοστάτη, για διερχόµενο πλάγιο φωτισµό, µε ρυθµιζόµενο ατέρµονο κάτοπτρο (έµµεσος φωτισµός), µε υποδοχέα για φωτιστική και οδηγό οπτικών ινών ψυχρού φωτισµού 8. Αντικειµενοφόρος τράπεζα, κυκλική, γυάλινη και διαφανής. 9. Προσαρµογέας οδηγού οπτικών ινών, για διερχόµενο φωτισµό, κατάλληλος για την επιτραπέζια βάση. 10. Συλλεκτικός φακός, για οδηγούς οπτικών ινών. 11. Φωτιστική πηγή, ψυχρού φωτισµού, τύπου LED, µε 1 στοιχείo LED, µε µέση διάρκεια ζωής ωρών, µε χρώµα λευκό (χρωµατική 40

41 Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* θερµοκρασία στους 5600K), µε συνεχόµενη ρυθµιζόµενη ένταση του φωτισµού από 0%-100%, µε εσωτερική διάµετρο οπτικής 6mm, µε τροφοδοτικό παροχής ρεύµατος. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 12. Βραχίονας οπτικών ινών, µονής απόληξης, εύκαµπτος τύπου Flexible, µε µήκος 600mm και αποδοτική διάµετρο 4.5mm. 13. ιερχόµενο φωτισµό, ψηφιακή κάµερα και λογισµικό Μικροσκόπιο φθορισµού CPV: Σταθερός κορµός µικροσκοπίου, για διερχόµενο και προσπίπτοντα φωτισµό, µε εύρος οπτικού πεδίου FN26.5, µε οµοαξονικούς κοχλίες εστίασης αδρής και λεπτής ρύθµισης (15mm/περιστροφή και 100µm/περιστροφή µε 1µm/διαβάθµιση) για την κίνηση της τράπεζας, µε εύρος κίνησης 25mm, µε ρυθµιζόµενη αντιολισθητική διάταξη, µε τερµατικό ανοδικού ορίου εστίασης, µε µηχανισµό κλειδώµατος του σηµείου εστίασης της τράπεζας, µε κοχλία εστίασης του συµπυκνωτή (φορέας µε ρυθµιστικά επικέντρωσης), µε ειδικό υποδοχέα για φωτιστική πηγή ψυχρού φωτισµού (τύπου LED) και λυχνίας 1 41

42 Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* αλογόνου ισχύος 6V/30W, µε δυνατότητα αυτόµατης ρύθµισης του φωτισµού (Light Manager) κατά την εναλλαγή των φακών, µε ρυθµιζόµενο διάφραγµα, µε ροοστάτη εντάσεως φωτισµού (στο εµπρόσθιο µέρος) και κουµπί προεπιλεγµένης ρύθµισης για φωτογράφηση, µε διακόπτη On/Off, µε εργαλεία ρυθµίσεων και συναρµολόγησης. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 2. Yποδοχέας αντικειµενικών φακών, επτά (7) θέσεων, µε φορέα για φίλτρο, αναλυτή ή πρίσµατος DIC. 3. Φωτιστική πηγή ψυχρού φωτισµού, τύπου LED, µε οµοιογενές χρωµατικό πεδίο στο διερχόµενο φωτισµό (Rendering Index >96), µε ισοδύναµη ισχύ µιας λυχνίας αλογόνου 30W, µε διάρκεια ζωής τουλάχιστον ωρών. 4. ιοφθάλµια κεφαλή µε φωτογραφική έξοδο, µε εύρος οπτικού πεδίου 22mm, µε κλίση 30, µε ρυθµιζόµενη διακορική απόσταση 50-76mm, µε ρυθµιζόµενη διόπτρα ±5 στον ένα σωλήνα, µε επιλογέα προβολής τριών (3) θέσεων 100/0, 20/80, 0/

43 Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* 5. Ζεύγος προσοφθαλµίων φακών, µεγέθυνσης 10x, µε εύρος οπτικού πεδίου 22mm, εκ των οποίων ο ένας µε ρυθµιζόµενη εστίαση. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 6. Εργονοµική µηχανική τράπεζα, ορθογώνια (xy), µε εύρος κίνησης 76x50mm, µε δυνατότητα περιστροφής 250, µε κεραµική επίστρωση (ανθεκτική στη τριβή), µε χειριστήρια στο δεξιό µέρος, µε προστασία µηχανικών ρυθµίσεων κίνησης, µε ενσωµατωµένες βαθµονοµηµένες κλίµακες κατά τους άξονες x-y. 7. Υποδοχέας δειγµάτων, δύο (2) θέσεων, µε ελατήριο συγκράτησης στο αριστερό µέρος. 8. Συµπυκνωτής φωτεινής δέσµης, τύπου Abbe, µε αριθµητικό άνοιγµα ΝΑ1.1, µε ρυθµιζόµενο διάφραγµα, µε λευκό κάλυµµα αντίθεσης, για φορέα µε ρυθµιστικά επικέντρωσης. 9. Αντικειµενικοί φακοί, εστιασµένοι στο άπειρο ( ), µε µεγάλο αριθµητικό άνοιγµα, απαλλαγµένοι χρωµατικών αποκλίσεων, µε µεγεθύνσεις: 4x/0.1 επίπεδος, µε απόσταση εργασίας WD18.5m 43

44 Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* 10x/0.30 επίπεδος, φθορισµού µε απόσταση εργασίας WD 10mm ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 40x/0.75 επίπεδος, φθορισµού µε απόσταση εργασίας WD0.51mm 60x/0.80 επίπεδος, απόσταση εργασίας WD0.17mm 10. Ενδιάµεσος σωλήνας οπτικής, για προσπίπτοντα φωτισµό, µε οκτώ (8) περιστρεφόµενες θέσεις για φίλτρα οπτικής, µε εύκολη εναλλαγή των φίλτρων χωρίς εργαλεία, µε ρυθµιστικά επικέντρωσης και διάφραγµα της φωτεινής δέσµης, µε φωτοφράχτη (Shutter) δίπλευρης θέσης, µε υποδοχείς (3) για φίλτρα φωτισµού (32x7.5mm), µε προστατευτικό κάλυµµα UV, κατάλληλος για φωτεινό/σκοτεινό πεδίο και φθορισµό (BF/DF/FL). 11. Φωτιστική πηγή, για λυχνία εκκένωσης Metal Halide, ισχύος 130W, µε ευκολία στη χρήση της, χωρίς ρυθµίσεις κεντραρίσµατος, µε 2000 εγγυηµένες ώρες διάρκεια ζωής, µε οθόνη ενδείξεων LCD, µε ρυθµιζόµενη ένταση φωτισµού 7 θέσεων (100%, 50%, 25%, 12%, 6%, 3%, 0%), συµπεριλαµβάνεται η λυχνία. 12. Φίλτρο φθορισµού 44

45 Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* Green (BandPass, WideBand Blue Excitation, Ion Coated), διάταξης κύβου, µε οπτικά στοιχεία EX=BP , BS=DM505, EM=BA ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 13. Ενδιάµεσος σωλήνας φωτογράφησης, τύπου C- mount, µε φακό µεγέθυνσης 0.5x, µε ρυθµιζόµενη εστίαση. 14. Ψηφιακή έγχρωµη κάµερα µικροσκοπίας, µε ανάλυση τουλάχιστον 1.4 MegaPixels, µε αισθητήρα CCD 1/2", µε ανάλυση εικόνας 1392x1040 Pixels, µε βάθος χρώµατος 14bit RGB, µε χρόνους έκθεσης από 54usec έως 500msec, µε προβολή σε πραγµατικό χρόνο 15fps, µε ενσωµατωµένο φίλτρο IR, µε ψηφιακή θύρα USB 2.0 και καλώδιο σύνδεσης, µε λογισµικό ελέγχου (TWAIN Driver). 15. Ηλεκτρονικός υπολογιστής επεξεργασίας εικόνας, µε επεξεργαστή Intel Multi- Core, µνήµη 4GB, χωρητικότητα 1TB, UXGA, DVD RW, µε λειτουργικό Microsoft Windows, οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή, µε διάσταση 27" (WIDE), µε ανάλυση 1920x Το µικροσκόπιο να είναι σύγχρονο και µελλοντικά να µπορεί να 45

46 Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* δεχθεί: Πόλωση /DIC. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 17. Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. 18. Η συσκευή να διαθέτει πιστοποιητικό CE mark. * οπουδήποτε στον παραπάνω πίνακα αναφέρεται είδος συγκεκριµένης εταιρείας, µπορεί να προσφερθεί και να γίνει αποδεκτό ισοδύναµο προϊόν οποιασδήποτε άλλης εταιρείας. Επιπλέον οπουδήποτε αναγράφονται συγκεκριµένες τιµές είναι οι ελάχιστα αποδεκτές και οποιαδήποτε µεγαλύτερη καλύτερη ή ίση δυνατότητα είναι επίσης αποδεκτή. 46

47 ΟΜΑ Α 2. Προϋπολογισµός: ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (29.268,29 χωρίς ΦΠΑ) Α/Α ΟΜΑ ΑΣ Μικροτόµος ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) CPV: Περιστροφικός µικροτόµος, να είναι νέας τεχνολογίας, σταθερός, βάρους περίπου 30 κιλών 1 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 2. Εργονοµικού σχεδιασµού. Με δυνατότητα να τοποθετήσει κανείς πάνω στο µικροτόµο διάφορα αντικείµενα (π.χ. αντικειµενοφόρες/µαχαιράκια χωρίς τον κίνδυνο να πέσουν). 3. Με ρύθµιση πάχους τοµών από 0,5 έως 60 µικρά. 4. Με οριζόντια προώθηση του δείγµατος 25 ΜΜ µε ακρίβεια και µήκος κάθετης κοπής: 59ΜΜ. 5. Με δυνατότητα ακριβώς προσανατολισµού του δείγµατος ±8ο. 6. Με εύκολη και γρήγορη αλλαγή του δείγµατος (κασέτα) και µε ένα χέρι. 7. Με υποδοχέα µαχαιριών µιας χρήσης, µε µηχανισµό που να εκµεταλλεύεται πλήρως όλο το µήκος του µαχαιριού χωρίς την απελευθέρωσή του από το σύστηµα συγκράτησης του µαχαιριού, µε αποτέλεσµα να µην χρειάζεται επαναρύθµιση της γωνίας του µαχαιριού. Με προστασία χειριστή και κόψης µαχαιριού. 8. Με ασφαλή ακινητοποίηση 47

48 Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) της ρόδας µε µοχλό. 9. Πλήρης κάλυψη του µικροτόµου, ώστε να µην µπορούν διάφορα απορρίµµατα (παραφίνη, κοµµάτια ιστών, κλπ.) να παρεισφρήσουν στο εσωτερικό του. 10. Με µηχανικό trimming 10 και 50 µικρών. 11. Με σύστηµα retraction ON/OFF. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 2.2. Ιστοκινέτα CPV: Ιστοκινέτα µε ενσωµατωµένο µικροϋπολογιστή. Με αυτόµατη και χειροκίνητη λειτουργία 2. Με 12 σταθµούς επεξεργασίας: 10 γυάλινα δοχεία αντιδραστηρίων 1,8 λίτρων και 2 δοχεία παραφίνης 1,8 λίτρων. Με δυνατότητα για σύνδεση µε τρίτο σταθµό παραφίνης. Με σηµειωτές µεγίστου/ελαχίστου στα δοχεία για αποφυγή υπερχείλισης ή έλλειψης αντιδραστηρίων. 3. Με κοντρόλ ελέγχου και ένδειξη LCD. Με κλειδί για προστασία των προγραµµατιζόµενων παραµέτρων. Με ενδειξη του σταθµού και των παραµέτρων (αριθµός καλαθιού ιστών, εναποµείνας χρόνος, πραγµατικός χρόνος, χρόνος καθυστέρησης της έναρξης, συνολικός χρόνος και τέλος χρόνου). 1 48

49 Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) 4. Να είναι µετακινούµενο, µε ροδάκια. 5. Με ακουστικό σήµα συναγερµών, µηνύµατα λαθών και προειδοποίηση σε περίπτωση στερεοποίησης της παραφίνης. 6. Με εννέα (9) προγράµµατα ρυθµιζόµενα από το χειριστή. Προγραµµατισµός του χρόνου διείσδυσης για κάθε σταθµό ξεχωριστά έως και περίπου 100 ώρες. 7. Με συνολική χωρητικότητα (µε ένα καλάθι): 100 κασέτες ή 200 κασέτες µε διπλή φόρτωση. 8. Με δυνατότητα καθυστέρησης της έναρξης έως και 9 ηµέρες. 9. Με συνεχή κίνηση του καλαθιού µε τους ιστούς σε διαστήµατα 3 δευτερολέπτων µε ΟΝ/OFF κουµπί. 10. Με χρόνο 1 λεπτού να µεσολαβεί µεταξύ των σταθµών για µείωση της επιµόλυνσης (drain time). 11. Με δυνατότητα χειροκίνητης µετακίνησης του όλου συστήµατος (carousel) για άµεση µετακίνηση του καλαθιού µε τα δείγµατα στον επόµενο σταθµό. 12. Με πλήρες σύστηµα ασφαλείας. Σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος, αυτόµατα να βυθίζεται το καλάθι µε τα δείγµατα στο ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 49

50 Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) σταθµό για προστασία των δειγµάτων από ξήρανση. Με ένδειξη του αριθµού του σταθµού και χρόνος διάρκειας της διακοπής. Με αυτόµατη επαναθέρµανση της παραφίνης πριν το καλάθι µεταφερθεί σε σταθµό παραφίνης. Με ειδοποίηση του χειριστή εάν το δοχείο παραφίνης είναι ελαττωµατικό ή δεν έχει λιώσει τελείως η παραφίνη. Με δυνατότητα να συνεχιστεί το πρόγραµµα µετά την επαναφορά του ρεύµατος. 13. Να λειτουργεί στα 220V/50Hz. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 2.3. Κρυοτόµος CPV: Να είναι επιτραπέζιος, τελευταίας τεχνολογίας, εργονοµικού σχεδιασµού, κατάλληλος για τοµές ταχείας βιοψίας 2. Με εσωτερικό θάλαµο από ανοξείδωτο χάλυβα που να καθαρίζεται εύκολα. 3. Με θερµοκρασία ρυθµιζόµενη από 0οC έως - 30 ο C. 4. Mε ράφι ταχείας ψύξης. 5. Με εύκολη και γρήγορη απολύµανση (όχι πάνω από µισή ώρα), χωρίς να βγαίνει ο µικροτόµος, χωρίς να γίνεται απόψυξη, σε χαµηλή θερµοκρασία µε ειδικό υγρό. 6. Με υποδοχέα µαχαιριών µιας χρήσης και µε κουτί µε 50 µαχαίρια µιας χρήσης. Το σύστηµα εναλλαγής των µαχαιριών µιας χρήσης να 1 50

51 Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) µην έχει ανάγκη επαναρύθµισης της γωνίας κοπής, όταν αλλάζει το µαχαίρι. 7. Με γυάλινο (και όχι πλαστικό) anti-roll guide, ώστε να αποφεύγεται δίπλωµα των τοµών. Να είναι εύκολη η λήψη των τοµών, χωρίς να χρειάζεται να σκύβει ο χειριστής. 8. Με ρύθµιση πάχους τοµών από 2 έως 20 µικρά σε βήµατα των 2 µικρών. 9. Η αδρή προώθηση του δείγµατος µε τη ρόδα περιστροφής να γίνεται απ έξω από το θάλαµο, για λόγους ευκολίας χειρισµού και ασφάλειας των χεριών του χειριστή. 10. Με διάµετρο δείγµατος: τουλάχιστον ΜΜ. 11. Με συνολική οριζόντια προώθηση δείγµατος: 15 ΜΜ. Με εύρος κάθετης κοπής: τουλάχιστον 40 ΜΜ. 12. Με αυτόµατη και χειροκίνητη απόψυξη. Η απόψυξη να µην διαρκεί πάνω από 1 ½ ώρα. 13. Να χησιµοποιεί ψυκτικό µέσο χωρίς CFC, σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ * οπουδήποτε στον παραπάνω πίνακα αναφέρεται είδος συγκεκριµένης εταιρείας, µπορεί να προσφερθεί και να γίνει αποδεκτό ισοδύναµο προϊόν οποιασδήποτε άλλης εταιρείας. Επιπλέον οπουδήποτε αναγράφονται συγκεκριµένες τιµές είναι οι ελάχιστα αποδεκτές και οποιαδήποτε µεγαλύτερη καλύτερη ή ίση δυνατότητα είναι επίσης αποδεκτή. 51

52 ΟΜΑ Α 3. Προϋπολογισµός: 5.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (4.065,04 χωρίς ΦΠΑ) Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ίχτυα δειγµατοληψιών (βενθικά) ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) CPV: Μήκος 30,00 µέτρα και ύψος 1,5 µέτρα 1 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 2. Υλικό κατασκευής οµογενοποιηµένο άχρωµο νάιλον. 3. Σχοινί πλευστότητας είναι 6g*m Το πλαστικό σχοινί βύθισης είναι 9,9g*m Μήκος κάθε τµήµατος διχτυών 2,5m. 6. Το κάθε τµήµα είναι πλεγµένο µε το άλλο χωρίς κενά. 7. Άνοιγµα µατιών πάνελ: I. 43mm, thread diameter 0.20mm. II. 19.5mm, thread diameter 0.15mm. III. 6.25mm, thread diameter 0.10mm. IV. 10mm, thread diameter 0.12mm. V. 55mm, thread diameter 0.25mm. VI. 8mm, thread diameter 0.10mm. VII. 12.5mm, thread diameter 0.12mm. VIII. 24mm, thread diameter 0.17mm. IX. 15.5mm, thread diameter 0.15mm. 52

53 Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) X. 5mm, thread diameter 0.10mm. XI. 35mm, thread diameter 0.20mm. XII. 29mm, thread diameter 0.17mm. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3.2. ίχτυα δειγµατοληψιών (πελαγικά) CPV: Μήκος 27,50 µέτρα και ύψος 6 µέτρα. 2. Υλικό κατασκευής οµογενοποιηµένο άχρωµο νάιλον. 3. Σχοινί πλευστότητας είναι 6g*m Το πλαστικό σχοινί βύθισης είναι 9,9g*m Μήκος κάθε τµήµατος διχτυών 2,5m. 6. Το κάθε τµήµα είναι πλεγµένο µε το άλλο χωρίς κενά. 7. Άνοιγµα µατιών πάνελ: I. 43mm, thread diameter 0.20mm. II. 19.5mm, thread diameter 0.15mm. III. 6.25mm, thread diameter 0.10mm. IV. 10mm, thread diameter 0.12mm. V. 55mm, thread diameter 0.25mm. VI. 8mm, thread diameter 0.10mm. VII. 12.5mm, thread diameter 0.12mm. 1 53

54 Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) VIII. 24mm, thread diameter 0.17mm. IX. 15.5mm, thread diameter 0.15mm. X. 35mm, thread diameter 0.15mm. XI. 29mm, thread diameter 0.17mm. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ * οπουδήποτε στον παραπάνω πίνακα αναφέρεται είδος συγκεκριµένης εταιρείας, µπορεί να προσφερθεί και να γίνει αποδεκτό ισοδύναµο προϊόν οποιασδήποτε άλλης εταιρείας. Επιπλέον οπουδήποτε αναγράφονται συγκεκριµένες τιµές είναι οι ελάχιστα αποδεκτές και οποιαδήποτε µεγαλύτερη καλύτερη ή ίση δυνατότητα είναι επίσης αποδεκτή. 54

55 ΟΜΑ Α 4. Προϋπολογισµός: 7.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (5.691,06 χωρίς ΦΠΑ) Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ELISA reader ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) CPV: Με εύρος µέτρησης φάσµατος nm. 1 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 2. Με εύρος ένδειξης: από έως O.D. 3. Με ακρίβεια µήκους κύµατος: ± 2 nm. 4. Με ακρίβεια µέτρησης: ± 0.01 Αbs από 0-2 A. 5. Με επαναληψιµότητα < 1%. 6. Με σταθερότητα < Αbs / 10 min. 7. Με γραµµικότητα < 1% από 0 1,5 Α. 8. Να µετρά απορρόφηση φωτός από δείγµατα, σε όλα τα είδη πλακών 96 θέσεων, 48 θέσεων και strips. 9. Να περιλαµβάνει 4 φίλτρα : 405, 450, 492 και 630 nm: 10. Με δυνατότητα επιλογής φίλτρων κατά επιθυµία του χρήστη. 11. Να διαθέτει µέγιστη χωρητικότητα 8 φίλτρων. 12. Με µέτρηση απορρόφησης σε χρονικό διάστηµα 5 δευτερολέπτων για µονό µήκος κύµατος και 12 δευτερολέπτων για διπλό µήκος κύµατος. 13. Με εσωτερική ανακίνηση. 14. Να περιλαµβάνει µεγάλη έγχρωµη οθόνη αφής υγρών κρυστάλλων

56 Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) 15. Να φέρει ενσωµατωµένο θερµικό καταγραφικό και έξοδο για σύνδεση µε εκτυπωτή. 16. Με δυνατότητα για ταυτόχρονη διεξαγωγή έως 12 διαφορετικών τεστ στην ίδια πλάκα και αποθήκευσης έως αποτελεσµάτων. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ * οπουδήποτε στον παραπάνω πίνακα αναφέρεται είδος συγκεκριµένης εταιρείας, µπορεί να προσφερθεί και να γίνει αποδεκτό ισοδύναµο προϊόν οποιασδήποτε άλλης εταιρείας. Επιπλέον οπουδήποτε αναγράφονται συγκεκριµένες τιµές είναι οι ελάχιστα αποδεκτές και οποιαδήποτε µεγαλύτερη καλύτερη ή ίση δυνατότητα είναι επίσης αποδεκτή. 56

57 ΟΜΑ Α 5. Προϋπολογισµός: ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (9.756,10 χωρίς ΦΠΑ) Α/Α ΟΜΑ ΑΣ Ηλεκτραλιεία ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) CPV: Πλήρης ηλεκτραλιεία όχθης µε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές : 1 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Ηλεκτραλιεία τροφοδοτούµενη από κινητήρα µε συνεχές ρεύµα εξόδου. 2. Ενσωµατωµένος διακόπτης ελέγχου ετοιµóτητας 3. Ενσωµατωµένο πλαίσιο προστασίας. 4. Κινητήρα βενζίνης 4 κύκλων τύπου Honda GX160 ή αντίστοιχο UPM 6. Τριφασική γεννήτρια µόνιµου µαγνήτη ενέργειας 360Hz 3000 watts 7. Κλάση προστασίας II IP55 8. DC µέρος: SDC-έκδοση µε εξοµάλυνση 9. Τάξη εξόδου max 300 / 600V watts 10. Βάρος µικρότερο των 50 Kg Να περιλαµβάνει: 1. Κεντρικό διακόπτη 2. επιλογέα τάσης 3. Απεικόνιση "Ready" 4. Απεικόνιση "Υπερθέρµανση" 5. 2 υποδοχές ανόδου 57

58 Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) 6. 1 έξοδο καθόδου 7. ιακόπτη "νεκρού" 8. Βολτόµετρο 9. Αµπερόµετρο 10. Μετρητής ωρών λειτουργίας 11. Να συνοδεύεται από επέκταση φορητής λειτουργίας 1300 watts Γενικά στοιχεία: 1. Ο προµηθευτής θα πρέπει απαραιτήτως να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001: Eγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) έτη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ * οπουδήποτε στον παραπάνω πίνακα αναφέρεται είδος συγκεκριµένης εταιρείας, µπορεί να προσφερθεί και να γίνει αποδεκτό ισοδύναµο προϊόν οποιασδήποτε άλλης εταιρείας. Επιπλέον οπουδήποτε αναγράφονται συγκεκριµένες τιµές είναι οι ελάχιστα αποδεκτές και οποιαδήποτε µεγαλύτερη καλύτερη ή ίση δυνατότητα είναι επίσης αποδεκτή. 58

59 ΟΜΑ Α 6. Προϋπολογισµός: 1.800,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (1.463,42 χωρίς ΦΠΑ) Α/Α ΟΜΑ ΑΣ Ηλεκτρονικός υπολογιστής ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) CPV: ιάσταση οθόνης 15.6'' 1 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 2. Ανάλυση οθόνης 1920 x Λειτουργικό σύστηµα Windows 8.1 GR/EN 64-bit 4. Κατασκευαστής επεξεργαστή INTEL 5. Επεξεργαστής Core i7 4710HQ (2.50GHz) 6. Μνήµη συστήµατος DDR3-1600MHz 7. Χωρητικότητα µνήµης 16GB 8. Κάρτα γραφικών Nvidia Geforce GTX 860M 9. Μνήµη κάρτας γραφικών 4096MB 10. Σκληρός δίσκος (χωρητικότητα / στροφές λειτουργίας) 1TB, 5400rpm + 8GB Hybrid SSD 11. Οπτικά µέσα DVD-RW 12. ίκτυο Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth 13. Web camera 1.3 Megapixels 14. Μπαταρία 4 Cell Li-Ion 15. I/O Ports USB 3.0 x2, USB 2.0 x1, Audio/Mic Combo x1, HDMI port x1, 4- in-1 card reader x1, Ethernet port 16. Εγγύηση (µήνες) 24 59

60 Α/Α ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ* ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 6.2. Εκτυπωτής CPV: Τεχνολογία Laser 1 2. Τύπος εκτύπωσης Monochrome 3. Μέγεθος χαρτιού Α4 4. Σύνδεση USB 2.0 / Ethernet / Parallel 5. Ανάλυση εκτύπωσης (DPI) 1200 x Ταχύτητα ασπρόµαυρης εκτύπωσης 38 ppm 7. Ενσωµατωµένη µνήµη 256MB 8. Μέγιστη χωρητικότητα µνήµης 256MB 9. Εκτύπωση διπλής όψης 10. Εγγύηση (µήνες) 24 * οπουδήποτε στον παραπάνω πίνακα αναφέρεται είδος συγκεκριµένης εταιρείας, µπορεί να προσφερθεί και να γίνει αποδεκτό ισοδύναµο προϊόν οποιασδήποτε άλλης εταιρείας. Επιπλέον οπουδήποτε αναγράφονται συγκεκριµένες τιµές είναι οι ελάχιστα αποδεκτές και οποιαδήποτε µεγαλύτερη καλύτερη ή ίση δυνατότητα είναι επίσης αποδεκτή. 60

61 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΠΟΛΙΣΜΟΥ (ΟΜΑ Α ) (Αρ. Πρωτ.: 0000/ ) Οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: Α) Αφενός η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, που εδρεύει στην Πανεπιστηµιούπολη Ιωαννίνων, Ιωάννινα, ΑΦΜ Α Β.Ο.Υ. Ιωαννίνων και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον Αναπληρωτή Πρύτανη και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Καθ. κ. Τριαντάφυλλο Αλµπάνη εφεξής καλουµένης «Αναθέτουσα Αρχή» και Β) Αφετέρου η εταιρία. που εδρεύει στ.., (οδός, αρ... ΤΚ ) και εκπροσωπείται νόµιµα από τ.., ΑΦΜ,.Ο.Υ. εφεξής καλουµένης «Ανάδοχος». Στο πλαίσιο του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΙΚΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΨΑΡΙΟΥ CARASSIUS GIBELIO ΜΕΣΩ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» (Κωδ. Ε.Ε ), του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ε.Π Αλιείας , το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας και από εθνικούς πόρους, ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ , η Αναθέτουσα Αρχή, προέβη στην προκήρυξη ηµόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού ιαγωνισµού για την προµήθεια Εξοπλισµού. Σύµφωνα µε: i) την υπ αριθµόν. Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (Συνεδρία..) µε την οποία κατακυρώθηκε η προµήθεια (Οµάδα ) στον Ανάδοχο. ii) την µε αρ. πρωτ.../../2015 προσφορά του Αναδόχου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και iii) την υπ αριθ. 6371/ Προκήρυξη της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο πρώτος των συµβαλλόµενων (Αναθέτουσα Αρχή), αναθέτει στο δεύτερο των συµβαλλόµενων (Ανάδοχο), την προµήθεια των ειδών της οµάδας ( )* του ιαγωνισµού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, η οποία περιλαµβάνει: (λίστα ή πίνακας) 61

62 *σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης και την προσφορά του αναδόχου. 2: ΤΙΜΗΜΑ Το Συµβατικό Τίµηµα της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των.. Ευρώ ( ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α (. χωρίς ΦΠΑ) και το οποίο αποτελεί τη συνολικά συµφωνηθείσα αµοιβή, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου της Επιτροπής Ερευνών µε κωδικό : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύµβαση υπογράφεται µε βάση τους όρους της υπ αριθ. 6371/ Προκήρυξης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων: 3.1 Ο Ανάδοχος καλείται να υπογράψει τη σύµβαση µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την επίδοση της πρόσκλησης. Αν περάσει η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. 3.2 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ. αριθµ. Εγγυητική Επιστολή της Τράπεζας.., ποσού... (ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ) µε ηµεροµηνία λήξης στις Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή αλλά νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη -µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών - µελών αυτό το δικαίωµα. 3.4 Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 3.5 Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται µε επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον προµηθευτή. Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της προµήθειας επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της σύµβασης και την οριστική παραλαβή της προµήθειας. 3.6 Ουδεµία άλλη συµφωνία όσον αφορά το αντικείµενο της σύµβασης, προγενέστερη και η αναφερόµενη σε αυτήν είναι ισχυρή. 3.7 Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, αποκλειόµενου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου, χωρίς να µεταβάλλεται η εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφεται στην προκήρυξη. 4: ΠΛΗΡΩΜΗ Το συµβατικό τίµηµα της προµήθειας θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου της. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Η πληρωµή της αξίας της υπό ανάθεση προµήθειας θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή (Π.. 118/2007, αρθρ. 35). Για προµήθεια από το εξωτερικό, η πληρωµή της αξίας των 62

63 υλικών στον ανάδοχο θα γίνει µέσω της Τράπεζας της Ελλάδος µε Έµβασµα, βάσει του Π.. 118/2007, αρθρ. 35(5). Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ρητά και συναποδέχονται ότι προϋπόθεση καταβολής του ως άνω συµφωνηθέντος τιµήµατος αποτελεί η ροή χρηµατοδότησης του έργου προς την Αναθέτουσα Αρχή ως Ανάδοχο του έργου, πριν από την οποία η Αναθέτουσα Αρχή δεν θεωρείται υπερήµερη ως προς την εξόφληση των ως άνω παραστατικών και εφόσον υπάρχει ταµειακή υπόλοιπο στο έργο µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προµήθειας. Στην περίπτωση που παρατηρηθεί µετά τη διενέργεια της παραλαβής των ειδών ή και αργότερα εντός της περιόδου εγγύησης, ότι τα προµηθευθέντα είδη/εξοπλισµός εµφανίζουν προβλήµατα ή ελλείψεις, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει άµεσα να αντικαταστήσει τα προβληµατικά είδη, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή. 5: ΙΑΡΚΕΙΑ Η παράδοση των ειδών θα γίνει όπως ακριβώς θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τις σχετικές υποδείξεις του Επιστηµονικά Υπεύθυνου του έργου, εντός διαστήµατος δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής και για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών. 6. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 6.1. Τα είδη ασφαλίζονται για τη µεταφορά έναντι όλων των κινδύνων µε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. 7: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η Παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής του διαγωνισµού. Η Οριστική Παραλαβή των ειδών θα περιλαµβάνει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόµενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, θα πρέπει δε να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσής τους. 8: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης των ειδών και τα είδη δεν παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα από 1% και µέχρι 10% επί του συµβατικού τιµήµατος των ειδών που καθυστερούν σύµφωνα µε το άρθ. 32 του Π.. 118/2007. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός µηνός από την συµφωνηθείσα ηµεροµηνία παράδοσης των ειδών και τα είδη δεν παραδοθούν, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.. 118/2007. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης. 63

64 ΑΡΘΡΟ 9: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Ρητά συµφωνείται ότι αρµόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει κατά την ερµηνεία ή εκτέλεση της παρούσας είναι τα δικαστήρια των Ιωαννίνων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 τα στοιχεία της παρούσας σύµβασης αναρτώνται υποχρεωτικά στο ιαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια». Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) αντίτυπα τα οποία διαβάσθηκαν βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν νόµιµα από τα συµβαλλόµενα µέρη και κάθε συµβαλλόµενο µέρος έλαβε από ένα. Ιωάννινα,../../2015 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλµπάνης Αναπληρωτής Πρύτανη Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Ο νόµιµος εκπρόσωπος (υπογραφή σφραγίδα) 64

65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Εκδότης : Ηµεροµηνία Έκδοσης : Προς το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας Εγγύησή µας υπ' αριθµόν για ΕΥΡΩ Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ υπέρ της Εταιρείας, οδός, αριθµός (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών (1), (2), κλπ. ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης εταιρειών), για την συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό της για την εκπόνηση του έργου σύµφωνα µε την µε αριθµό Προκήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συµµετοχής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. Η παρούσα ισχύει µέχρι την (πλέον ένα µήνα µετά τη λήξη της προσφοράς). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και τα ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 65

66 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Εκδότης : Ηµεροµηνία Έκδοσης : Προς το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας Εγγύησή µας υπ' αριθµόν για ΕΥΡΩ Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της Εταιρείας, οδός, αριθµός (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών (1), (2), κλπ. ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρων υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης εταιρειών), µέχρι το ποσόν των ΕΥΡΩ στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από τον παραπάνω ανάδοχο υπέρ του οποίου εγγυόµαστε και την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ' αυτού, που πηγάζει από την σύµβαση για το έργο Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίον έχουµε εγγυηθεί µετά την επιστροφή της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλλουµε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή µερικά, σε περίπτωση ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε βάρους αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και τα ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 66

67 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Αίτηση Συµµετοχής στον υπ αρ. πρωτ.: 6371/ ιαγωνισµό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Προµήθεια Εξοπλισµού ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Αριθµός προσφοράς: (Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία) Ηµεροµηνία Υποβολής:.(Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία) ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: Πλήρης ονοµασία:.. ιεύθυνση:.... ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ : Ονοµατεπώνυµο:.. Τηλέφωνο: Fax: ηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχοµαι τους όρους του παρόντος διαγωνισµού Ονοµατεπώνυµο Νόµιµου Εκπροσώπου του κύριου ανάδοχου φορέα (νοµικά δεσµευτική υπογραφή και σφραγίδα του φορέα) Επίσης, δηλώνω ότι η ισχύς της προσφοράς µου είναι µήνες, προθεσµία που αρχίζει από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Φορείς της ένωσης: A/A Ρόλος στην Ένωση: Ονοµασία Συντοµογραφία 1 Ανάδοχος φορέας 2 Φορέας 3 Φορέας # 67

68 Στοιχεία των φορέων που συµµετέχουν στην προσφορά Να συµπληρωθεί για κάθε φορέα της ένωσης - χρησιµοποιήστε όσα αντίγραφα είναι απαραίτητα. Επωνυµία: Ταχυδροµική ιεύθυνση: Ονοµατεπώνυµο Υπευθύνου του Φορέα στο Έργο:.... Τηλέφωνο:.. Fax:. .. Ρόλος του Φορέα στην Ένωση:. (κύριος ανάδοχος, απλός φορέας) Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση για τον οργανισµό µου είναι ακριβή και ότι ο οργανισµός/ εταιρεία που νοµίµως εκπροσωπώ έχει συµφωνήσει να συµµετάσχει. Ονοµατεπώνυµο Νόµιµου Εκπροσώπου. Ηµεροµηνία: Υπογραφή: Σφραγίδα 68