Η πρώτη των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της 18 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και έχοντας υπ όψιν :

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 18η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. : Αράχθου και Μανωλιάσσης : 47100,Άρτα Τηλέφωνο : 26810/24636,24637 Fax : 26810/79821 Ε-mail : 18eba@culture.gr Πληροφορίες : Φ.Βάσσης Άρτα,12 Φεβρουαρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: 306 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ-ΙΤΣ ΚΑΛΕ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ, Ν.ΑΡΤΑΣ.» κωδ.έργου 2011ΣΕ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ,00 ευρώ, δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ με Φ.Π.Α) Στην Άρτα σήμερα 12 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτ οι υπογεγραμμένοι αφενός Παπαδοπούλου Βαρβάρα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 18 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, εκπροσωπώντας με την ιδιότητα αυτή το Ελληνικό Δημόσιο, και αφ ετέρου, ο Τσάπαλης Σπυρίδων του Αλεξάνδρου νόμιμος εκπρόσωπος Τσάπαλης Σπυρίδων με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ Άρτας, συμφώνησαν και συναπoδέχθηκαν τα εξής : Η πρώτη των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της 18 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και έχοντας υπ όψιν : α. Τις διατάξεις: 1. Του Ν. 1958/ (ΦΕΚ 122/Α/ ) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 2. Του Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων». 3. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ/Α/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 4. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ/Α/247/ ) «Περί του Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 5. Του Ν. 2947/2001 (άρθρο 19, παρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/ ) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας». 6. Του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρθρο 40, παρ. 2 και 3). 7. Της υπ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ180/Β/ ) Υπουργικής Απόφασης για «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Δ/νσης 1

2 Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.». 8. Του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ/150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 9. Το Π.. 118/ (ΦΕΚ Α 152) Ίδρυση Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.» 10. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ )«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 11. Τον οδηγό εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων, με αυτεπιστασία (έκδοση 19/3/2009 και την νέα έκδοση αυτού Απρίλιος 2012). 12. Την υπ αρίθ /739/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 13. Την υπ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ51-46/17504/653/ Υπουργική Απόφαση έγκρισης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Συντήρηση και Ανάδειξη μεσαιωνικού κάστρου Άρτας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 18η ΕΒΑ. 14. Τη Σ.Α.Ε ΣΕ με την οποία εγγράφεται το έργο στο Π.Δ.Ε. του Άξονα Προτεραιότητητας06-Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής του Ε.Π. «Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου /ΠΕΠ Ηπείρου» με τον κωδικό MIS Την εγκριθείσα μελέτη δια της με αρ.πρωτ.υππο /ΓΔΑΠΚ /ΑΡΧ /Β1 /Φ51 /99014 /4170, , 16. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Πράξης με κωδικό ΣΑΕ 2011ΣΕ Την υπ αριθ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/26250/4920/4166/2195/ ΥΑ, δυνάμει της οποίας η υπογράφουσα ορίστηκε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στην 18η Ε.Β.Α. 18. Τη με αρ.πρωτ.υπποα/γδαμτε/δαβμμ/79268/11927/1890/ απόφαση της Δ/νσης Αναστήλωσης Βυζ/νων και Μεταβυζ/νων Μνημείων. 19. Τη με αρ. πρωτ. 2996/ έγκριση της διευθύντριας της 18ης ΕΒΑ για τη διενέργεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. 20. Την με αρ. πρωτ. 3774/ (ΑΔΑ: Β4ΜΥΓ -ΨΡΦ) απόφαση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών της 18ης Ε.Β.Α. για το 2013, και την με αρ.πρωτ. 3212/ (ΒΛΓΛΓ -ΦΔΕ ) απόφαση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών της 18ης Ε.Β.Α. για το Τον Ν.4013/ (άρθρο 4, παρ.3), το Ν. 4072/ (άρθρο 238, παρ. 2, εδ. Β ) 22. Τις εισηγήσεις της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών, όπως αποτυπώνονται στα πρακτικά με αρ.πρωτ. 3241/ , 3293/ , 165/ και τις αντίστοιχες αποφάσεις εγκρίσεων αυτών. 23. Την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, 3215/

3 ΑΝΑΘΕΤΕΙ Η αφ ενός συμβαλλόμενη «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» α ν α θ έ τ ε ι στον αφ ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ- ΙΤΣ ΚΑΛΕ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΕΡΓΟΥ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ, Ν.ΑΡΤΑΣ.», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα (α) στη με αρ. 5/2013 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής, (β) οικονομική προσφορά του Αναδόχου, (γ) στη με αρ. 165/ απόφαση κατακύρωσης και ο «ανάδοχος» δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση του ως άνω συνολικού έργου αντί του συνολικού ποσού των ,00 ευρώ (δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α. και ,00 ευρώ (δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ) με Φ.Π.Α, Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της σύμβασης-τεχνικά χαρακτηριστικά Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση εργασιών ανακατασκευής Ανακατασκευής στεγών στην εσωτερική ακρόπολη Ιτς Καλέ του Κάστρου της Άρτας για τις ανάγκες του έργου, «Αποκατάσταση, Συντήρηση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Κάστρου Άρτας, Ν. Άρτας» κωδ. έργου 2011ΣΕ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου /ΠΕΠ Ηπείρου» (ΕΣΠΑ). Τα ζητούμενα θα είναι σύμφωνα με το πλήρες τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού (αρ.διακ.5/2013), την συννημένη τεχνική έκθεση - τεχνικές προδιαγραφές και του φακέλου της προσφοράς του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει και να παραδώσει το έργο απαλλαγμένο ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. Ενδε ικτικά θεωρείται ότι ο Ανάδοχος εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή του όταν οι εργασίες ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της Αναλυτικής Διακήρυξης και στις περιγραφές και τα λοιπά στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του. Τα αγαθά πρέπει να είναι κατάλληλα για τη σύμφωνη με το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης ειδική χρήση και να έχουν την ποιότητα και την απόδοση, που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται έντεχνα, άρτια και με άψογο αισθητικό αποτέλεσμα στους χώρους που έχουν προσδιοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Απόρροια αυτής της ευθύνης του αναδόχου είναι η άμεση υποχρέωση που έχει να επιδιορθώνει ή να αντικαθιστά, εντελώς δωρεάν για την Αναθέτουσα Αρχή τα αγαθά που τυχόν παρουσιάζουν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, ή έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων ή που έχουν εγκατασταθεί πλημμελώς, καθώς επίσης και ευθύνη του αναδόχου είναι η διόρθωση ή αποκατάσταση οποιασδήποτε αστοχίας κατά τη μη εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης αλλά και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας - Αναθέτουσας Αρχής. Κατά το χρόνο εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της εγγύησης για την καλή λειτουργία του. Εάν ο Ανάδοχος παραλείπει να εκπληρώνει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, η έλλειψη, το ελάττωμα, η βλάβη ή η αστοχία μπορεί να αποκατασταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Η σχετική δαπάνη παρακρατείται από το λαβείν του προμηθευτή ή από τις εις χείρας της Αναθέτουσας Αρχής εγγυήσεις (εγγύηση καλής εκτέλεσης, εγγύηση καλής λειτουργίας). Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις οδηγίες της ομάδας επίβλεψης καθόλη τη διάρκεια της εργασίας που του έχει ανατεθεί. 3

4 Κατά τα λοιπά θα ακολουθεί τις οδηγίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της Αναλυτικής Διακήρυξης (5/2013) όσον αφορά τεχνικές προδιαγραφές τεχνικές πληροφορίες και θα κάνει την εργασία σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέρχεται στο χώρο του έργου εντός 5 ημερολογιακών ημερών κατόπιν ειδοποίησης από την ομάδα επίβλεψης. Τα υλικά θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά τυχόν αστοχίες στον τρόπο παρασκευής, φθορά λόγω της μεταφοράς ή της φύλαξης αυτών σε καμία περίπτωση δεν βαρύνει την 18 η Ε.Β.Α. και το έργο. Είναι ευθύνη του αναδόχου η προσκόμιση και η φύλαξη των υλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας των εργαζομένων του, οι οποίοι υποχρεωτικά θα φέρουν Μέσα Ατομικής Προστασίας κατά τη διάρκεια εργασίας τους στο εν λόγω έργο. ΑΡΘΡΟ 2 Τόπος και χρόνος παράδοσης έργου/υποχρεώσεις-κυρώσεις Αναδόχου Η παρούσα έχει ισχύ από σήμερα έως και τρεις (-3-) μήνες με δυνατότητα παράτασης ενός ( -1-) μήνα. Οι εργασίες θα παραλαμβάνονται τμηματικά από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της 18 ης Ε.Β.Α. Συγκεκριμένα σε δύο στάδια, Α και Β στάδιο παραλαβής. Όπου Α το στάδιο παραλαβής της στέγης που εφάπτεται στην εσωτερική ακρόπολη και Β το στάδιο παραλαβής της στέγης που βρίσκεται εντός της εσωτερικής ακρόπολης. Κατά την παράδοση θα γίνεται έλεγχος από την Υπηρεσία και αν τα παραδοτέα δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής έκθεσης ή έχουν υποστεί φθορές ή παρουσιάζουν αστοχίες ή δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας δε θα παραλαμβάνονται. Ο Ανάδοχος υποχρεούται και δεσμεύεται ανεπιφύλακτα ότι θα προμηθεύσει τα αγαθά της προμήθειας απαλλαγμένα από οποιαδήποτε πραγματικά ή νομικά ελαττώματα και θα εφαρμόσει την εργασία σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Η μη συμμόρφωση του αναδόχου με τις κλήσεις, τις οδηγίες, παρατηρήσεις και εντολές των μηχανικών και αρχαιολόγων της 18 ης Ε.Β.Α. συνεπάγεται την κήρυξή του ως έκπτωτου, ύστερα από τρεις έγγραφες συστάσεις της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με την παρούσα σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 3 Εγγυήσεις Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ αριθμ / εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ 2.342,00 Ευρώ ( δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα δύο ευρώ) που αντιστοιχεί σε ποσό μεγαλύτερο του 10% της αξίας της προσφοράς του αναδόχου χωρίς τον Φ.Π.Α. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στο όργανο που την εξέδωσε μετά την ολοκλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης και εφόσον δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε αξίωση από την αναθέτουσα αρχή. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου και για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και συντήρησης του έργου, ποσού 5% επί του συνολικού συμβατικού αντικειμένου (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Η εγγυητική αυτή επιστολή έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος της την 4

5 ημερομηνία σύνταξης των πρωτοκόλλων παραλαβής του έργου μετά το στάδιο Β και διάρκεια ισχύος 15 μήνες και καλύπτει την εγγύηση για συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών κ.λ.π. ΑΡΘΡΟ 4 Αξία Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ( δεκαοκτώ χιλιάδων και τετρακοσίων πενήντα ευρώ) με Φ.Π.Α (23%) ΑΡΘΡΟ 5 Τρόπος και χρόνος πληρωμής Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά, σύμφωνα με τα στάδια παράδοσης του έργου ( Α και Β στάδιο) και ανάλογα με τη ροή χρηματοδότησης του έργου και τις ανάλογες πιστώσεις, με την ολοκλήρωση των συμφωνηθεισών εργασιών και μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών της 18 ης Ε.Β.Α, η οποία θα ελέγξει ότι η εργασία και τα υλικά ανταποκρίνονται στα αναφερόμενα στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που έχει θέσει η Υπηρεσία, στα πιστοποιητικά που τα συνοδεύουν καθώς και στους όρους της παρούσας σύμβασης. Εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Το τίμημα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβανομένων κρατήσεων, δασμών κ.λπ εξόδων μεταφοράς κ.α.) Πριν από την πληρωμή ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της Υπηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά: 1. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών επί του οποίου γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου επί του καθαρού ποσού, προ ΦΠΑ 23%. 2. Πιστοποιητικά ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 3. Επιμέτρηση εργασιών, καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου Αποκατάσταση, Συντήρηση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Κάστρου Άρτας Ν.Άρτας ενταγμένου στο ΕΣΠΑ με κωδικό MIS , ΚΩΔ. Πράξης Σ.Α.: 2011ΣΕ ΣΑ: Ε0148 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου /ΠΕΠ Ηπείρου» Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. Προκαταβολή δεν θα χορηγείται. Η παράδοσή των ειδών και η εργασίες ανακατασκευής των στεγών θα γίνονται στο εργοτάξιο του έργου: «Αποκατάσταση, Συντήρηση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Κάστρου Άρτας, Ν.Άρτας» και τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται και εντός πέντε εργάσιμων ημερών υποχρεούται να βρίσκεται στο χώρο του έργου για να εκτελέσει την εργασία που του ανατίθεται. ΑΡΘΡΟ 6 Χρόνος δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμές προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει τις τιμές της προσφοράς του έως και την

6 ΑΡΘΡΟ 7 Ποινικές Ρήτρες Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τους όρους της παρούσας η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καταπίπτει για ολόκληρο το ποσό, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 8 Επίλυση Διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσης Σύμβασης η επίλυσή της γίνεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Άρτας. ΑΡΘΡΟ 9 Διάρκεια Σύμβασης Η σύμβαση έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της έως και τρεις(-3-) μήνες με δυνατότητα παράτασης ενός(-1-) μήνα. Σε περίπτωση παράτασης, αυτομάτως παρατείνεται ισόχρονα και η ισχύς της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 10 Σύνταξη Σύμβασης Έκαστος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της σύμβασης αυτής τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα. Σύμφωνα με τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν έγγραφο, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και έγινε αποδεκτό από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) όμοια και ισόκυρα πρωτότυπα, ένα εκ των οποίων παρέλαβε ο προμηθευτής. Οι συμβαλλόμενοι Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας O ανάδοχος Βαρβάρα Ν.Παπαδοπούλου Τσάπαλης Σπυρίδων Δρ.Αρχαιολόγος Νόμιμος εκπρόσωπος Τσάπαλης Σ. 6