15PROC

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 15PROC ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/ FAX: 2610/ Πάτρα, 03/11/2015 Αρ. Πρωτ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» Προϋπολογισμός: (ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών Κριτήριο Αξιολόγησης Τόπος υποβολής προσφορών Διαγωνισμού Πέμπτη, 26/11/2015, ώρα μ.μ. Η χαμηλότερη τιμή ανά είδος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Γεν. Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα. Υπόψιν κας Ζωής Λυγερού Τηλ ,Fax lygerou@med.upatras.gr Χρόνος Προμήθειας Σταδιακά έως και ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της Σύμβασης..1

2 ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Προκήρυξης 15PROC Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η «Προμήθεια αντιδραστηρίων, αντισωμάτων, χημικών ειδών» στα πλαίσια του έργου με τίτλο «From Genome Integrity to Genome Plasticity: Dynamic Complexes Controlling Once per Cell Cycle Replication» (ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡ: D.423), χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι η Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών κα Ζωή Λυγερού. 1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 2. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για κάθε ένα από τα ακόλουθα είδη : α/α 1 2 περιγραφή ειδών συσκευασία προδιαγραφές 99.0%, impurities < meq/g Titr. Acid, density: 1,2-dichloroethane, ACS reagent, 500ML 1.256g/ml 3,3'-dimethoxybenzidine 25g technical grade 3 5-Bromo-4-Chloro-3-Imdolyl β-d 100MG 98%, powder για χρηση IN VIVO 4 5-Iodo-2 -deoxyuridine, 99% (HPLC) για χρηση IN VIVO, IdUrd 5G radiosensitivity 5 Adenine 100G 99% 6 Ammnium Chloride, 1KG ACS reagent, 99.5% 7 Ammnium persulfate 25g for molecular biology, for electrophoresis, 98% 8 Anti-acetylated tubulin monoclonal mouse clone ML clone 6-11B-1, ascites fluid 9 ANTI-FOXJ1 100UL Εφαρμογές:Ανοσοφθορισμός 10 Anti-mouse IgG produced in rabbit 2ML IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution Anti-p57 antibody produced in rabbit IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution anti-vinculin 200UG 200UL IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution Αντιδραστικότητα: Human, Mouse, Rat, Εφαρμογές:Ανοσοφθορισμός, WB, ανοσοκατακρήμνιση 13 anti-α-smooth muscle actin antibody clone 1A4 14 Anti-γ-Catenin antibody produced in rabbit 200UL 0.2ML Μονοκλωνικό.Αντιδραστικότητα: Human, Mouse, Rat, Εφαρμογές: WB, ανοσοκατακρήμνιση affinity isolated antibody, buffered aqueous solution.2

3 15 powder, BioReagent, suitable for cell culture, 98% (agarose gel apo-transferrin human,bioreagent 100MG electrophoresis) 16 bisbenzimide H MG for fluorescence, 98.0% (HPLC) 15PROC Pituitary Extract bovine lyophilized powder, 5MG bovine lyophilized powder, cell culture Tested 18 BrdU 1G 5-Bromo-2 -deoxyuridine BioUltra, 99%, για χρηση IN VIVO less than 0.005% phophorus impurities, thymidine analogue 19 kit sufficient BRDU LABEL for 1,000 tests BrdU Labeling and Detection Kit 20 caffeine powder 5g powder, ReagentPlus 21 CAPS 1KG 98.0% 22 Chlorobenzene puriss. p.a., ACS reagent, 23 Chromatograph paper 1L puriss. p.a., ACS reagent, 99.5% (GC) PACK OF sheets (46x57)cm whatman 24 pack of 20 Complete EDTA-FREE tablets protease inhibitors cocktail 25 D- Sorbitol 1kg BioXtra, 98% 26 Deoxyribonuclease I from bovine pancreas 100MG lyophilized powder, Protein 85 %, 400 Kunitz units/mg protein 27 Deoxyribonucleic acid from herring sperm 1ML single-stranded for hybridization 28 Di(N-succinimidyl) glutarate; homobifunctional cross-linking reagent 5MG-F 97.0%(CHN)use only for ChIP 29 DIG RNA LABELING MIXTURE, 10X pkg of 40 μl sufficient for 20 reactions DMSO DMEM F12 500ML 500ML Dimethyl sulfoxide ACS reagent, 99% cell culture use, impurities less than 0.001meq/g Titr. Acid With L-glutamine, 15 mm HEPES, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture 32 EDTA, Purity %, 1kg 1KG reagent grade, % (titration) 33 EGTA(Ethylene glycol-bis(2- aminoethylether)-n,n,n',n'- tetraacetic acis 10g for molecular biology, 97.0%.3

4 34 15PROC expand high fidelity pcr system units(suficient for <+ reactions) 100U high fidelity PCR enzyme blend 35 Dye content 85 % use in in utero Fast Green FCF Dye content 5G electroporation 36 FORMALDEHYDE 25ML for ChIP 37 Glycine Molecular biology grade 1KG for electrophoresis, 99% 38 Glycogen 1ML from mussels 39 Hemin 1G from bovine, 90% 40 Grade I-A, 180 USP units/mg, powder, BioReagent, suitable for Heparin 100KU cell culture 99,5% (titration), cell culture 41 tested, stem cell only, HEPES BioPerformance Certified, 1KG ENDOTOXIN TESTED 42 histidine 25G ReagentPlus, 99% (TLC) 43 Hyaluronidase from bovine testes 100MG Type IV-S, lyophilized powder (essentially salt-free), units/mg solid 44 Kodak processing chemicals for autoradiography films 1GA photography reagent 45 Leishman's stain 25G used as histology stain 46 leucine 25G reagent grade, 98% (HPLC) 47 L-histidine monohydrochloride, monohydrate 25g 98% (TLC), histaminergic 48 lithium acetate dihydrate 250G reagent grade 49 L-leucine 100g reagent grade, 98% (HPLC) 50 L-lysine HCL 25G from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, %, cell culture tested, stem cell non-toxic from non-animal source, meets 51 EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, L-Lysine monohydrochloride 100g 101%, cell culture tested, stem cell non-toxic 52 L-lysine 10MG 98% (TLC) 53 Lysing enzymes 5G from Trichoderma harzianum lyophilized powder.4

5 15PROC Για μοριακή βιολογία, from chicken egg white lyophilized powder, protein 90 %, 40,000 units/mg protein, Quality Level: PREMIUM Lysozyme 1G 55 MAbTrap Kit 1KT MAbTrap Kit 56 powder, BioReagent, suitable for Methotrexate 100mg cell culture, 98% (HPLC) 57 L-Mimosine 100mg from Koa hoale seeds 98% 58 MONOCLONAL ANTI-B-TUBULIN ISOTYPE III, C LONE SDL. 3D 200UL ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΜΒΡΥΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ, mitotic cell staining Monoclonal Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) antibody produced in mouse clone G-A-5 Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody produced in mouse 200UL 100ul ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΜΒΡΥΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ clone DM1A, ascites fluid, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΜΒΡΥΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ, mitotic cell staining 61 Monoclonal Anti-γ-Tubulin antibody produced in mouse 100ul affinity isolated antibody, buffered aqueous solution, clone GTU-88, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΜΒΡΥΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ, mitotic cell staining 62 MOPS sodium salt 25g bioperformance certified suitable for cell culture >+99.5% 63 N,N,N',N'- Tetramethylethylenediamine(TEMED) 25ML 64 Phenol:chloroform:isoamyl alcohol 25:24:1 400ML 65 Phloxine b 25G BioReagent, suitable for electrophoresis, ~99% saturated with 10mM Tris, ph 8.0, 1mM EDTA for molecular biology Dye content 80%, certified by the Biological Stain Commission 66 Phorbol 12-myristate 13-acetate (TPA) 5MG 99% (TLC), film or powder 67 Pipes 25g 99% (titration) 68 Poly-D-lysine hydrobromide mol wt ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΜΒΡΥΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΑ 70, ,000, 100MG ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 69 Polyethylene glycol 250g BioUltra, 8, Polyethylene glycol sorbitan monolaurate cell culture tested 500ML viscous liquid, cell culture tested, Quality Level: PREMIUM Polyoxyethylenesorbitan monolaurate 500ML BioXtra, viscous liquid Potassium phthalate monobasic 500g puriss. p.a., 99.5%.5

6 Pronase from streptomyces grises 1gr non-specific protease 15PROC Propidium iodide solution 10ML solution (1.0 mg/ml in water) Retinoic acid 98% (HPLC), powder Ribonuclease A from bovine pancreas Type III-A, Rnase A 100MG 25MG 10MG Y27632, ROCK Inhibitor 1MG Sodium bicarbonate Sodium Chloride 500ML 1KG 98% (HPLC), powder, STEM CELL ONLY 85% Rnase A basis (SDS-PAGE) kunitz units/mg protein, CHIP ONLY Για μοριακή βιολογία, from bovine pancreas salt-free, lyophilized powder Exonuclease/ endonuclease/nickase/dnasefree Για μοριακή βιολογία, 98% (HPLC) solution (7.5%), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, endotoxin tested, ph tested puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.8% 81 Sodium l-lactate 10G 99% (NT) 82 Tamoxifen 1G 99% 83 Thiazolyl blue Tetrazolium Bromide 1g powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, 97.5% (HPLC) 84 Trypsin from bovine pancreas TPCK Treated, 250MG ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΜΒΡΥΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ, essentially salr-free, lyophilized pwder, 10,000 BAEE units/mg protein Trypsin from bovine pancreas TPCK Treated, Tyrode s Solution, Acidic 100MG 100ML ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΜΒΡΥΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ, essentially salr-free, lyophilized pwder, 10,000 BAEE units/mg protein liquid, sterile-filtered, suitable for mouse embryo 87 mouse anti-s100β 0.2ML clone SH-B1 88 Albumin form bovine serum 100G cold ethanol fraction, ph mtuj1(monoclonal anti-b-tubulin III produced in mouse 0.2ML Clone SDL-3D10 90 reagent grade, 95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized Rabbit IgG 10MG powde 91 (Z)-4-Hydroxytamoxifen 5mg powder >98% HPLC.6

7 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 15PROC Οι ποσότητες και τα είδη που τελικά θα αγοραστούν θα καθοριστούν από την πορεία των πειραμάτων. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να παραγγέλνει είδη και ποσότητες τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, με αντίστοιχη τμηματική εξόφληση τιμολογίων προϊόντων που έχουν παραληφθεί και μέχρι ένα συνολικό μέγιστο ύψος ανά προμηθευτή, που θα καθοριστεί κατά τη συμβασιοποίηση..7

8 ΑΡΘΡΟ 2. Δικαίωμα Συμμετοχής 15PROC Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση του υπό προμήθεια εξοπλισμού, καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. (β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 του παρόντος Κεφαλαίου. (γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος προμηθευτής αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 2. Δεν γίνονται δεκτοί: (α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. (γ) Όσοι εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα : - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΑΠΠΑ του Συμβουλίου, - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (δ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση..8

9 ΑΡΘΡΟ 3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 15PROC Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: - Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: α) δεν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. (β) δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. (γ) δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα : - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΑΠΠΑ του Συμβουλίου, - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (δ) δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ότι δεν τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. (ε) δεν τελούν σε κάποια κατάσταση από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (στ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ.α παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. - για Έλληνες πολίτες κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και ασκούν το ειδικό επάγγελμά τους όπως αυτό έχει δηλωθεί στο οικείο Επιμελητήριο, ενώ για αλλοδαπούς κατά την ημέρα διενέργειας του.9

10 διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. 15PROC iii. Να δηλώνει ότι: - η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση - γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας προκήρυξης - τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή - παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αναβολής ή ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες Προμηθευτών 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ή στην Κοινοπραξία. 2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο και αλληλέγγυα. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 4. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 5. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 4. Υποβολή Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Γεν. Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα, υπόψιν κας. Ζωής Λυγερού, Πανεπιστημιούπολη Ρίου, Πάτρα 26504, Τηλ , FAX , lygerou@med.upatras.gr μέχρι την 26/11/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.. Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) με την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια αντιδραστηρίων, αντισωμάτων, χημικών ειδών», για το Έργο.10

11 «From Genome Integrity to Genome Plasticity: Dynamic Complexes Controlling Once per Cell Cycle Replication» (ΚΩΔ.ΠΡΟΓΡ: D 423) 15PROC Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 2. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη. 3. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 4. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της διακήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. 5. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 5. Σχέδια Συμβάσεων 1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή που θα επιλεγεί θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στην Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 6. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς. 2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα καταγράφονται ως εξής : Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ, ανά προσφερόμενη συσκευασία και με αναγωγή στη ζητούμενη συσκευασία. Β) Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Γ) Σύνολο προσφερόμενης τιμής 6. Σε περίπτωση προσφοράς είδους προς επιλογή, η τιμή του θα αναφέρεται ξεχωριστά χωρίς ΦΠΑ, όπως και το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. ΑΡΘΡΟ 7. Η Ισχύς των Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι ημέρες (120) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα απευθύνει γραπτώς ερώτημα προς τους υποψήφιους, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν.11

12 αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες. 15PROC ΑΡΘΡΟ 8. Πληρωμή - Κρατήσεις Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: Το συμβατικό τίμημα θα καταβάλλεται τμηματικά ανά παραγγελία, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών που παραδίδονται ανά παραγγελία στο πλαίσιο του Έργου. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός μόνο από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣ (Ν.4013/2011) επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ΑΡΘΡΟ 9. Παράδοση Εργαστηριακών Αναλωσίμων 1. Τα εργαστηριακά αναλώσιμα ασφαλίζονται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 2. Η παράδοση των εργαστηριακών αναλωσίμων θα γίνει στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Γεν. Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα, Υπεύθυνη: Ζωή Λυγερού, Τηλ , FAX , e- mail:lygerou@med.upatras.gr. ΑΡΘΡΟ 10. Παραλαβή Έργου Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή των αναλωσίμων από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των Εργαστηριακών Αναλωσίμων στους χώρους που ορίστηκαν στο Άρθρο Σε περίπτωση ζημίας μέρους των εργαστηριακών αναλωσίμων κατά τη μεταφορά, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα βλαβέντα μέρη. 2. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης των εργαστηριακών αναλωσίμων..12

13 ΑΡΘΡΟ 11. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 15PROC Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1. Οικονομική Προσφορά 1. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για τα ακόλουθα είδη εργαστηριακών αναλωσίμων συνολικά ή για μέρος αυτών. Για τα επιμέρους είδη και το σύνολο τους πρέπει να αναφερθεί τιμή. 2. Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπληρώσει τον «Πίνακα Ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς» (Παράρτημα ΙΙΙ). 3. Σε περίπτωση εκπτώσεων θα πρέπει το τελικό ποσό για κάθε αντικείμενο / υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά. 4. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται σε ξεχωριστή στήλη για κάθε είδος στην οικονομική προσφορά. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται σε περισσότερα του ενός μέρους που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. 5. Στη στήλη «Προϊόν» θα αναφέρεται το προσφερόμενο είδος όπως περιγράφεται στους πίνακες στο ΑΡΘΡΟ 1 του διαγωνισμού (περιγραφή και κατά Α/Α 1,2,3 κτλ.). 6. Επιπλέον οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων της προσφοράς τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση. 7. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή..13

14 15PROC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ.14

15 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τίτλος έργου: «From Genome Integrity to Genome Plasticity: Dynamic Complexes Controlling Once per Cell Cycle Replication» ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Συμβάλλονται: Αφενός μεν: Α. Ο καθ. κ. Δημοσθένη Πολύζο, Αναπληρωτή Πρυτάνεως, Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, ως νόμιμος εκπρόσωπος της του Πανεπιστημίου Πατρών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (η Αναθέτουσα Αρχή) Α1. Η Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, κα Ζωή Λυγερού, ως Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου Αφετέρου δε: Β. Η.. Δ/νση.,.,., ΑΦΜ, ΔΟΥ. (ο Ανάδοχος) ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σύμφωνα με: 1. την υπ αριθμόν. Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών 2. την από - - προσφορά της (,,,) εκ των συμβαλλόμενων. και 3. την από.. Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ ο Α. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στο Β. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, την προμήθεια αναλωσίμων από τα κάτωθι οριζόμενα (στο εξής θα καλείται το Έργο), στα πλαίσια του έργου «From Genome Integrity to Genome Plasticity: Dynamic Complexes Controlling Once per Cell Cycle Replication» (ΚΩΔ.ΠΡΟΓΡ: D 423), χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε..15

16 15PROC Οι ποσότητες από τα ανωτέρω είδη και ο χρόνος προμήθειας αυτών θα καθορίζονται από την Αναθέτουσα αρχή τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, και μέχρι του μέγιστου ύψους που ορίζεται κατωτέρω. ΑΡΘΡΟ 2. Τίμημα Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση των ειδών της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καθοριστεί από το άθροισμα των ποσοτήτων των ειδών που θα αγορασθούν κατά την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με την τιμή μονάδας πλέον ΦΠΑ 23%, με βάση την οικονομική προσφορά του αναδόχου, που επισυνάπτεται στη σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και δέχονται ότι το συνολικό αυτό ποσό το οποίο ορίζεται ως «πλαφόν» παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και αποκλείεται απόλυτα κάθε μελλοντική αναπροσαρμογή, αναθεώρηση και γενικά μεταβολή αυτού για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ακόμη και για έκτακτους λόγους που δεν μπορεί να προβλεφθούν και ο Ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού που έκανε και με βάση τον οποίο καταρτίστηκε η παρούσα σύμβαση. Η παραγγελία θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και θα αφορά στα είδη, τα οποία θα του έχουν κατακυρωθεί. Το ποιο είδος και το πλήθος του, που θα παραγγελθεί θα καθορίζεται από την πορεία των πειραμάτων. Διευκρινίζεται ότι το πλήθος σε κάποια είδη μπορεί να είναι και μηδενικό. Το εν λόγω τίμημα θα διαμορφώνεται ανάλογα με την παραδιδόμενη ποσότητα των ειδών, που κατακυρώθηκαν. ΑΡΘΡΟ 3. Πληρωμή Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματορροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: Το συμβατικό τίμημα θα καταβάλλεται τμηματικά, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών που παραδίδονται ανά παραγγελία στο πλαίσιο του Έργου. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός μόνο από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣ (Ν.4013/2011) επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου.16

17 15PROC δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ΑΡΘΡΟ 4. Διάρκεια έργου Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται μέχρι μέγιστο ένα (1) χρόνο (./2016) από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης δύναται να τροποποιηθεί ως προς τη λήξη της (σε χρόνο προγενέστερο της../../2016) καθ υπόδειξη της Επιστημονικά Υπευθύνης (Α.1) και με κοινή έγγραφη συμφωνία των δύο αντισυμβαλλομένων μερών (Α και Β), εφόσον κριθεί ότι το αντικείμενό της ολοκληρώθηκε και δεν υφίσταται ανάγκη για πλέον παραγγελίες. ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή Οριστική Παραλαβή Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή των αναλωσίμων από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των Εργαστηριακών Αναλωσίμων στους χώρους που αναφέρονται παρακάτω. 1. Σε περίπτωση ζημίας μέρους των εργαστηριακών αναλωσίμων κατά τη μεταφορά, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα βλαβέντα μέρη. 2. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης των εργαστηριακών αναλωσίμων. 3. Οι προμηθευτές θα αναλάβουν τον εκτελωνισμό των ειδών (όπου απαιτείται), τα οποία θα παραδώσουν στους χώρους όπως αυτοί περιγράφονται στο Άρθρο 6. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τους προμηθευτές. 4. Τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν τον Προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 6. Παράδοση Αναλωσίμων 1. Τα εργαστηριακά αναλώσιμα ασφαλίζονται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 2. Η παράδοση των εργαστηριακών αναλωσίμων θα γίνει στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Γεν. Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα, υπόψιν κας. Ζωής Λυγερού, Πανεπιστημιούπολη Ρίου, Πάτρα 26504, Τηλ , FAX , ΑΡΘΡΟ 7. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις.17

18 15PROC Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης των εργαστηριακών αναλωσίμων χωρίς αυτά να έχουν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα 10% επί του συμβατικού τιμήματος. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης των εργαστηριακών αναλωσίμων και αυτά δεν παραδοθούν, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. ΑΡΘΡΟ 9. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία και των 2 συμβαλλόμενων. Αναπόσπαστα μέρη, κατά τα λοιπά, των όρων της παρούσας σύμβασης αποτελούν οι όροι της από.. προσφοράς του Αναδόχου και την από. Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη σε δύο νόμιμα, ισότιμα πρωτότυπα και κάθε μέρος πήρε από ένα. Πάτρα././201 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ.18

19 15PROC Για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Για την.(εταιρεία) κ. Δημοσθένης Πολύζος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών.. (Σφραγίδα-Υπογραφή) Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου Ζωή Λυγερού, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ : Είδος: Α/Α Προϊόν Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή Προσφερόμεν η συσκευασία Κόστος προσφερόμενης συσκευασίας ΦΠΑ Αναγωγή σε ζητούμενη συσκευασία (κόστος χωρίς ΦΠΑ) Συνολικό Κόστος ΦΠΑ Σύνολο (Πόλη), / / Για το Διαγωνιζόμενο (Ονομ/μο - Υπογραφή).20

21 15PROC