ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠB/ΤΥ/2/2016

Transcript

1 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή Βέροιας Ελ. Βενιζέλου 87, , Βέροια ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠB/ΤΥ/2/2016 Ενημέρωση Σχεδίων, Φύλλων Πασσάλωσης Κατασκευών, Λειτουργικών Διαγραμμάτων και Αρχείων στην Περιοχή Βέροιας (Έδρα και Π/Κ) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ infodeddie@deddie.gr Αθήνα F

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του Συμφωνητικού ΑΡΘΡΟ 2 Διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας ΑΡΘΡΟ 3 Συμβατικό Τίμημα ΑΡΘΡΟ 4 Τρόπος Πληρωμής ΑΡΘΡΟ 5 Προσωπικό Αναδόχου Υποχρεώσεις Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 6 Εκπροσώπηση της Επιχείρησης ΑΡΘΡΟ 7 Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης ΑΡΘΡΟ 8 Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά ΑΡΘΡΟ 9 Ευθύνες του Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 10 Ποινικές Ρήτρες ΑΡΘΡΟ 11 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΑΡΘΡΟ 12 Απαιτήσεις διαφωνίες ΑΡΘΡΟ 13 Παράβαση Σύμβασης Καταγγελία ΑΡΘΡΟ 14 Συνημμένα έγγραφα 2/12

3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Ενημέρωση Σχεδίων, Φύλλων Πασσάλωσης Κατασκευών, Λειτουργικών Διαγραμμάτων και Αρχείων στην Περιοχή Βέροιας (Έδρα και Π/Κ). ΔΠΜ-Θ/ΠB/ΤΥ/2/2016 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στη Βέροια σήμερα.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), που θα καλείται στη συνέχεια για συντομία Επιχείρηση ή ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή ΔΕΔΔΗΕ ή Εργοδότης, με έδρα την Αθήνα, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρόης 5, Τ.Κ , και εκπροσωπείται νόμιμα σε αυτή τη περίπτωση από τον κ. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ ΠΑΥΛΟ Διευθυντή της Περιοχής Βέροιας και αφ ετέρου η εταιρεία.με έδρα, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον..που θα καλείται στη συνέχεια Ανάδοχος, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα, η ισχύς των οποίων σε καμία άλλη συμφωνία, που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Σύμβαση, δύναται να αναιρεθεί. ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του Συμφωνητικού 1. Με το συμφωνητικό αυτό η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του αντικειμένου της παρεχόμενης υπηρεσίας όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στη συνημμένη τεχνική περιγραφή. 2. Η Συνημμένη Τεχνική περιγραφή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Συμφωνητικού. 3. Οι υπηρεσίες, την εκτέλεση των οποίων αναθέτει η επιχείρηση στον ανάδοχο και ο τελευταίος αναλαμβάνει να εκτελέσει αφού προηγούμενα πληροφορήθηκε κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις δυσκολίες και τις εν γένει συνθήκες των εν λόγω υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 1.1 ανατίθενται, εφόσον απαιτείται, και σε καθημερινή βάση και το ίδιο μπορεί να ζητηθεί και για την παράδοση των εκτελεσμένων, εφόσον πρόκειται για επείγουσες περιπτώσεις, κατά την απόλυτη κρίση της επιχείρησης. 4. Στον ανάδοχο παραδίδονται οι προς σχεδίαση μελέτες από την επιβλέπουσα υπηρεσία, γραφείο μελετών, και τα προς ενημέρωση κατασκευασμένα έργα και αυτός φροντίζει για την έντεχνη και έγκαιρη σχεδίαση τους στα κατάλληλα διαφανή και πινακίδες ( εργασίας ή διαφανή) και τα λειτουργικά σχέδια και την συμπλήρωση φύλλων πασσάλωσης, φύλλων κατασκευών ή την ενημέρωση του αρχείου τους. 5. Η μηνιαία συμβατική απόδοση του αναδόχου ορίζεται από το συμβατικό τίμημα διαιρεμένο με τους μήνες διάρκειας της σύμβασης. Η Επιχείρηση μπορεί να επιδίδει μικρότερο αντικείμενο από αυτό χωρίς να υπάρχει από τον Ανάδοχο οποιαδήποτε απαίτηση. Επίσης μπορεί να επιδίδει μεγαλύτερο μηνιαίο αντικείμενο, με την σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου, με μείωση της διάρκειας της σύμβασης αν χρειασθεί. 3/12

4 6. Η απόδοση ελέγχεται στο τέλος κάθε μήνα με βάση τις καταστάσεις που υποβάλλει ο ανάδοχος. Σε περίπτωση αδυναμίας επίτευξης της απόδοσης αυτής η Επιχείρηση μπορεί να επιβάλλει ποινική ρήτρα ( άρθρο 10) ή να καταγγείλει την σύμβαση χωρίς άλλη προειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επίδοσης μικρότερου μηνιαίου όγκου εργασιών, οπότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει το σύνολο του αντικειμένου. 7. Η Επιβλέπουσα υπηρεσία επιδίδει κατά την απόλυτη κρίση της το σχεδιαστικό αντικείμενο, εκτελώντας σχεδιαστικό αντικείμενο και με προσωπικό της ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ορίζει κατά την απόλυτη κρίση της την προτεραιότητα στην σχεδίαση ή την ενημέρωση των πινακίδων, χαρτών και αρχείων. Αν αυτό δεν γίνει ακολουθείται η χρονολογική σειρά επίδοσης εργασίας. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω η Επιχείρηση μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση χωρίς άλλη προειδοποίηση. 8. Ο Ανάδοχος επιλέγει ελεύθερα το χρόνο εκτέλεσης του Έργου, με την προϋπόθεση τήρησης των ημερομηνιών πέρατος των μέρους εργασιών που καθορίζονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ο οποίος χρόνος δεν συνδέεται με το ωράριο εργασίας των υπηρεσιών του Εργοδότη, επισκεπτόμενος τα γραφεία των υπηρεσιών της Επιχείρησης που έχουν σχέση με τη φύση και την εκτέλεση του Έργου κατά τις ώρες λειτουργίας τους και παραμένοντας σε αυτά όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες εκτελέσεως του Έργου. 9. Από τον Ανάδοχο συμπληρώνονται με σαφήνεια όλα τα απαραίτητα πεδία στα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση των έργων σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 10. Επί του σχεδίου κάθε μελέτης και των φύλλων κατασκευών και πασσάλωσης μετά την κατασκευή των έργων ο ανάδοχος υπογράφει για την πραγματοποίησης της ενημέρωσης του αρχείου διαφανών πινακίδων και του αρχείου φύλλων κατασκευών και πασσάλωσης σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής παρακρατείται η αντίστοιχη αμοιβή. ΑΡΘΡΟ 2 ο Διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας 1. Η ισχύς του παρόντος Συμφωνητικού αρχίζει την και λήγει την., εκτός εάν παύσουν πρωτύτερα να υφίστανται οι ανάγκες της Μονάδας της Επιχείρησης. 2. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δικαιούται να καταγγείλει αζημίως γι αυτόν, το παρόν Συμφωνητικό σε περίπτωση αποδεδειγμένης υπαιτιότητας του αναδόχου και προ της παρέλευσης του συμφωνηθέντος χρόνου διάρκειας του. ΑΡΘΡΟ 3 ο Συμβατικό τίμημα Το συμβατικό τίμημα της παρεχόμενης υπηρεσίας ανέρχεται σε το ποσό είναι χωρίς ΦΠΑ και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Η πληρωμή του αναδόχου υπολογίζεται με έκπτωση.. επί των παρακάτω αναγραφόμενων τιμών : 1. Σχεδίαση εναέριων δικτύων 1%Χ προυπ. Εργολαβικών προς επίδοση έργου 2. Σχεδίαση υπογείων δικτύων 0,5%Χ προυπ. Εργολαβικών προς επίδοση έργου 3. Σχεδίαση μικτών δικτύων 0,7%Χ προυπ. Εργολαβικών προς επίδοση έργου 4. Ενημέρωση τοπογραφικών υποβαλλομένων υπό τρίτων εις διπλούν 6 ανά περίπτωση 4/12

5 5. Αντικατάσταση πινακίδων : Κατηγορίας Α 1: ανά τεμάχιο (αφορά αποκλειστικά πινακίδες των πόλεων Βέροιας, Αλεξάνδρειας, Νάουσας, Μελίκης). Κατηγορίας Β 1:5000, 1: ανά τεμάχιο Κατηγορίας Γ 1:5000, 1: ανά τεμάχιο Ο καθορισμός της κατηγορίας μιας πινακίδας γίνεται αποκλειστικά από τον ΔΕΔΔΗΕ βάσει την πυκνότητα των δικτύων. με Τα εργολαβικά των έργων έχουν υπολογισθεί με τη χρήση του μηχανογραφικού προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ή του αντίστοιχου προγράμματος κοστολόγησης της μηχανογραφικής εφαρμογής «ΖΕΥΣ». Το συνολικό συμβατικό τίμημα του έργου δύναται να αυξηθεί σε ποσοστό έως 40%, ή να μειωθεί σε ποσοστό έως 25%, σύμφωνα με την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, εάν παραστούν ανάγκες, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για το λόγο αυτό. ΑΡΘΡΟ 4 ο Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με μηνιαία πιστοποίηση εργασιών που θα αφορά την εκτέλεση των εργασιών του μήνα. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης την 24 η ημέρα του τρίτου μήνα, από την ημερομηνία υποβολής στην Επιχείρηση όλων των παρακάτω δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη : 1. Πιστοποίηση εκτέλεσης των υπηρεσιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η πιστοποίηση θα ελέγχεται από το γραφείο Μελετών της Περιοχής Βέροιας και θα εγκρίνεται από τον Διευθυντή της Περιοχής. 2. Τιμολόγιο του Αναδόχου υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 3. Φορολογική ενημερότητα. 4. Ασφαλιστική ενημερότητα. 5. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 6. Θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του Αναδόχου ή /και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 7. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. 8. Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 2. Στην αξία του τιμολογίου θα προστίθεται ΦΠΑ 23% που θα βαρύνει την Επιχείρηση. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο σε ευρώ, θα γίνονται μέσω λογαριασμού μιας Ελληνικής Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Μέσα στην προθεσμία αυτή και προ της καταβολής της μηνιαίας αμοιβής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τα αρμόδια όργανα της Επιχείρησης και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της 5/12

6 ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι εξακρίβωσης της ποιότητας εργασιών του Αναδόχου. Όλες οι πληρωμές, οι σχετικές με τη Σύμβαση, θα γίνονται από την Επιχείρηση προς τον Ανάδοχο και αυτός θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιονδήποτε τρίτων για τις πληρωμές προς αυτούς. 3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της Σύμβασης ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή και καθυστέρηση πληρωμής των συμβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από υπαιτιότητα της Επιχείρησης, μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 4. Καμιά πληρωμή δε θα γίνεται στον ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή του προς τους κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της πληρωμής ( Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας κ.λ.π.). Πληρωμές σε μετρητά θα γίνονται μέχρι του ανώτατου ορίου που καθορίζεται κάθε φορά από την Ελληνική Νομοθεσία. 5. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την Ισχύουσα Νομοθεσία, όπως επίσης θα είναι υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημία που θα υποστεί η Επιχείρηση, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεων του. 6. Η Επιχείρηση θα παρακρατεί, από τα προσκομιζόμενα προς πληρωμή τιμολόγια του Αναδόχου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Ανάδοχος έναντι φόρου εισοδήματος ή οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της Πολιτείας ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 7. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεων της, που απορρέουν από την Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει εκδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. Ο συμψηφισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί σε τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που ικανοποιεί την Επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό η Επιχείρηση πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο ορίζοντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση της απαίτησης και μέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση, η Επιχείρηση δύναται να αναστείλει ισόποσες πληρωμές προς τον Ανάδοχο. 8. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών και των τυχόν ληξιπρόθεσμων πληρωμών κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί με τον όρο απόλυτης συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 5 ο Προσωπικό Αναδόχου- Υποχρεώσεις Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί το προσωπικό της απολύτου εγκρίσεως του ΔΕΔΔΗΕ. 2. Συμφωνείται ρητά ότι η προτεινόμενη Σύμβαση έχει χαρακτήρα μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, δεδομένου ότι η ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται στην προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων υπηρεσιών όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω. Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα απασχολεί, σε καμιά περίπτωση δε θα θεωρούνται προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, με οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος εκτέλεσης του με την παρούσα σύμβαση 6/12

7 συμφωνημένης υπηρεσίας, σε καμία περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 4. Ο Ανάδοχος, όπως ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση θα είναι Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, όπως επίσης θα πρέπει, ο ίδιος ή συνεργάτης του με Σύμβαση Έργου, ή υπάλληλος του αν είναι Φυσικό πρόσωπο, ή συνεργάτης του με Σύμβαση Έργου, ή υπάλληλος του αν είναι Νομικό πρόσωπο, να έχει τα ακόλουθα προσόντα : 4.1. Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός, μέλος του ΤΕΕ, ο οποίος θα έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργασίες Ενημέρωσης Σχεδίων, Φύλλων Πασσάλωσης Κατασκευών, Λειτουργικών Διαγραμμάτων και Αρχείων ηλεκτρικών δικτύων τουλάχιστον για έξι (6) μήνες. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται από την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων Εναλλακτικά της παραπάνω παραγράφου μπορεί να είναι Πτυχιούχος Μηχανικός Τ.Ε. Ο εν λόγω Πτυχιούχος Μηχανικός Τ.Ε. θα πρέπει να έχει εμπειρία σε εργασίες.ενημέρωσης Σχεδίων, Φύλλων Πασσάλωσης Κατασκευών, Λειτουργικών Διαγραμμάτων και Αρχείων ηλεκτρικών δικτύων τουλάχιστον για δώδεκα (12) μήνες. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται από την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων Για λόγους διάχυσης της εμπειρίας, μπορούν να αναλάβουν «εργασίες» Διπλωματούχοι Μηχανικοί και Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε. χωρίς εμπειρία. Η προσφορά τους σε διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου Εργασιών Σχεδίασης Μελετών και ενημέρωσης αρχείων και πινακίδων ηλεκτρικών δικτύων δεν θα αξιολογηθεί εφόσον υπάρξουν συμμετέχοντες, με την εμπειρία που αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. 5. Ο Ανάδοχος και οι Υποανάδοχοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται, ιδίως : (α) να καταβάλλει μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. (β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ όλη τη διάρκεια ισχύς της, θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του ή/και του προσωπικού των Υπεργολάβων, θεωρημένα από το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κλπ. 7/12

8 Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΔΕΔΔΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του. 6. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας. 7. Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό τυχόν Υποαναδόχου του, είναι υποχρεωμένο κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Επιχείρησης να φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του. Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου του ΔΕΔΔΗΕ. Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για προσωπικό του Αναδόχου ή/και Υποαναδόχου, απαιτείται ο Ανάδοχος να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας που τον συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υποαναδόχου ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του π.δ. 156/94, καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού του ΙΚΑ, από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υποαναδόχου που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόμενους. Ουδείς εκ του προσωπικού του Αναδόχου / Υποαναδόχου θα απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της Επιχείρησης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη κάρτα. 8. Οι ίδιες υποχρεώσεις, όσον αφορά στα στοιχεία της Αναθέτουσας Υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ και της εργοληπτικής επιχείρησης, που είναι ο ανάδοχος του έργου πρέπει να προβλέπονται και για τα οχήματα του εργολάβου που χρησιμοποιούνται στις εργασίες. Σε κάθε όχημα του αναδόχου που συμμετέχει στην παροχή υπηρεσίας θα τοποθετείται σε ευδιάκριτη θέση ειδικό σήμα οχήματος Αναδόχου (Υπόδειγμα Ειδικού Σήματος Οχήματος-επισυνάπτεται) με τα στοιχεία της αναθέτουσας υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ, τα στοιχεία επικοινωνίας της, ο τύπος, η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και η επωνυμία, η διεύθυνση, το τηλέφωνο της Αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας, ο αριθμός της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας, το χρονικό διάστημα ισχύος του ειδικού σήματος καθώς και η θεώρηση του από το ΔΕΔΔΗΕ. Για τη θεώρηση του ειδικού σήματος από το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης & εφαρμογής των όρων της σύμβασης ισχύουν τα προαναφερόμενα για την θεώρηση της ταυτότητας του προσωπικού του Αναδόχου. Ουδέν όχημα και Μηχάνημα Έργου του Αναδόχου/Υποαναδόχου θα χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με την προαναφερόμενη σήμανση. Σε τυχόν εργασίες των συνεργείων του Αναδόχου εντός ακινήτου πελάτη, το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να διευκρινίζει με σαφήνεια την ταυτότητα του και το σκοπό της επίσκεψης, να επιδεικνύει την προαναφερόμενη ταυτότητα και να 8/12

9 γνωστοποιεί στον πελάτη τόσο την αναθέτουσα Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, όσο και την επωνυμία και τα εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας της Αναδόχου εταιρείας. 9. Ο Ανάδοχος ή/και ο Υποανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελούμενων εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κλπ. 10. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με τα οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης από αυτόν ή/και τον Υποανάδοχο, αντίγραφο από τις νόμιμες άδειες κι τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαιο. Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Αναδόχου/Υποαναδόχου θα χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με την προαναφερόμενη σήμανση. ΑΡΘΡΟ 6 ο Εκπροσώπηση της Επιχείρησης 1. Η εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτής ασκούνται από την Επιχείρηση μέσω του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ που θα αποκαλείται στο εξής Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, της ποσότητας των υπηρεσιών και γενικά η τήρηση των όρων του Συμφωνητικού από τον Ανάδοχο. Την εποπτεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ασκεί ο Διευθυντής της Περιοχής Βέροιας που θα αποκαλείται στο εξής Προϊστάμενη Υπηρεσία. 2. Η άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης ως προς την εκτέλεση του Συμφωνητικού δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και του Συμφωνητικού. 3. Κατόπιν της υπογραφής του παρόντος Συμφωνητικού, η Προϊστάμενη Υπηρεσία θα ορίσει Επιτροπή ή αρμόδιο όργανο, το οποίο, προ της καταβολής της συμφωνηθείσας αμοιβής εν όλω ή εν μέρει, θα ελέγχει την πρόοδο, την καλή εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας, καθώς και την τήρηση των Γενικών και Ειδικών Όρων της Σύμβασης. 9/12

10 ΑΡΘΡΟ 7 ο Απαγόρευση υποκατάστασης και εκχώρησης 1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει άλλον, μερικώς ή ολικώς ή με υποανάθεση, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης σύμβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. 2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Επιχείρηση, η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. Με την έγκριση της, η Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. ΑΡΘΡΟ 8 ο Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας ο ίδιος, σε χώρο της επιλογής του με δικά του Τεχνικά μέσα και προσωπικό, τα οποία πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για την παρεχόμενη υπηρεσία και το προσωπικό. ΑΡΘΡΟ 9 ο Ευθύνες του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος : α. Για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση του αντικειμένου της παρεχόμενης υπηρεσίας. β. Για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος της. γ. Έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Επιχείρησης, καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού, για ζημίες γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημίες σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός εύλογου προθεσμίας τις ζημίες που προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων, άλλως θα γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις πληρωμές του. 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει την αξία κάθε πράγματος το οποίο ήθελε αποδειχθεί ότι αφαιρέθηκε από το προσωπικό του Αναδόχου της παρεχόμενης υπηρεσίας. 4. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό της Επιχείρησης δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών του Συμφωνητικού από τον Ανάδοχο όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Επιχείρησης του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο, κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρεχόμενης υπηρεσίας από τον Ανάδοχο. 5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει και να παραδίδει τα σχέδια και τους χάρτες στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία ή στην Προϊσταμένη Υπηρεσία με βεβαίωση παραλαβής και παράδοσης. 6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και αστυνομικές διατάξεις, καθώς και προς τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 10/12

11 ΑΡΘΡΟ 10 ο Ποινικές Ρήτρες 1. Για κάθε μη εκτελεσθείσα μελέτη ή εντολή έργου χωρίς επαρκή αιτιολογία θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 10% της αμοιβής του Αναδόχου για την συγκεκριμένη εντολή έργου. 2. Στην περίπτωση μειωμένης μηνιαίας απόδοσης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 10% επί των εργατικών της μη εκτελεσθείσας εργασίας του μήνα. 3. Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα της Επιχείρησης που προκύπτουν από τους Γενικούς Όρους, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Επιχείρηση Ποινικές Ρήτρες για λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς του. 4. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το 15% του Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 5. Οι Ποινικές Ρήτρες για τις ανωτέρω παραβάσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 11 ο Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Κατά την έναρξη της ανάθεσης παροχής Υπηρεσίας ο Ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή ίση με το 5% του συμβατικού τιμήματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία θα επιστραφεί με το πέρας αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εκπέσει και εφόσον δεν υπάρχουν τυχόν αξιώσεις της Επιχείρησης κατά του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ αριθμόν.ποσού. εγγυητική επιστολή, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 5% της αξίας της προφοράς του. ΑΡΘΡΟ 12 ο Απαιτήσεις Διαφωνίες 1. Απαιτήσεις Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στο Συμφωνητικό, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός, για το οποίο προτίθεται να προβάλλει την απαίτηση. Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεί, κατά τόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησης του. 2. Διαφωνίες 2.1 Κάθε διαφωνία, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος του Συμφωνητικού, θα αναφέρεται γραπτώς στην προϊσταμένη Υπηρεσία από τον Ανάδοχο με «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας». 2.2 Στην Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέμα που αφορά τη διαφωνία. Ειδικότερα στην αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα : α. Σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας. β. Έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία. γ. Η αιτούμενη αποκατάσταση. 11/12

12 δ. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο. 2.3 Η Προϊσταμένη Υπηρεσία υποχρεούται το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την απόφαση της Επιχείρησης. 2.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή της Επιχείρησης ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα τακτικά Δικαστήρια της Βέροιας. 2.5 Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση του αντικειμένου της παρεχόμενης υπηρεσίας, ούτε αίρει την υποχρέωση του Ανάδοχου να ακολουθεί τις εντολές της Επιχείρησης σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση του Έργου. ΑΡΘΡΟ 13 ο Παράβαση Σύμβασης Καταγγελία 1. Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της παρούσας σύμβασης, ρητά συνομολογουμένων όλων σαν εξ ίσου ουσιωδών, ο ΔΕΔΔΗΕ θα καταγγείλει τη σύμβαση σε δεκαπέντε (15) μέρες, με έγγραφη ανακοίνωση της προς τον Εργολάβο. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η αναφερόμενη στο άρθρο 11 της παρούσας σύμβασης εγγύηση και επιπλέον ο Εργολάβος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία του ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση. 2. Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο άρθρο 5 του παρόντος τεύχους της σύμβασης ( υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων ) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 14 ο Συνημμένα έγγραφα Συνημμένα ακολουθούν το Τεύχος Ειδικών Όρων, η Τεχνική Περιγραφή και η μεταξύ των δύο μερών υπογεγραμμένη Σύμβαση Εμπιστευτικότητας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος συμφωνητικού και κατά συνέπεια ισχύουν όλα όσα αναφέρονται σε αυτά. Το παρόν συμφωνητικό υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 12/12