ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ Τ...

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» ΚΑΙ Τ.... Για την Ανάθεση «Προμήθειας ειδών Σίτισης και διανομής δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) πακέτων τροφίμων εντός χρονικού διαστήματος 10 μηνών σε επωφελούμενους των ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» [1]

2 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα την /../2016 μεταξύ: Αφενός της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που εδρεύει στο Ν. Κόσμο, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. ΙΗ Αθήνας και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Γενικό Διευθυντή της, κ. Κωνσταντίνο Δήμτσα, δυνάμει του από.πρακτικού του Δ.Σ. Και αφετέρου της με την επωνυμία «.» και το διακριτικό τίτλο «...» με ΑΦΜ.. της Δ.Ο.Υ..(στο εξής καλούμενη «Ανάδοχος») που εδρεύει επί της οδού.αρ... Τ.Κ...και εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από Τ.., κάτοικο, οδός.. αρ.., με ΑΔΤ Και αφού έλαβαν υπόψη ότι: Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται κατόπιν: - Του υπ αριθ. / 2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διενέργειας του υπ αριθμ. 010/2016 Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Για την Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομής δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) πακέτων τροφίμων εντός χρονικού διαστήματος 10 μηνών σε επωφελούμενους των ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» κατά τον οποίο διαγωνισμό αναδείχθηκε προσωρινή μειοδότρια η Ανάδοχος, συνταχθέντος του ως άνω Πρακτικού, το αποτέλεσμα του οποίου εγκρίθηκε με το από../../.πρακτικό του Δ.Σ. της «Αποστολής». - Του υπ αριθ../ Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του υπ αριθ. 010/2016 Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού περί ελέγχου των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης περί οριστικής [2]

3 κατακύρωσης και υπογραφής της παρούσης, από.. απόφαση τ εγκριθέντος με την συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο Διάρκεια της Σύμβασης 1.1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η Προμήθεια, ειδών Σίτισης και διανομής δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) πακέτων τροφίμων σε επωφελούμενους των ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (110 ενορίες), όπως αυτές αναλυτικά επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ε Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες, άρχεται από την και λήγει την Οι ενορίες και οι ποσότητες μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες των επωφελούμενων Η προμήθεια του συνολικού αριθμού των διανομής δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) πακέτων θα πραγματοποιηθεί δια μέσω πέντε (5) αυτοτελών διανομών, έκαστη των οποίων θα περιλαμβάνει πακέτα Για κάθε αυτοτελή διανομή, ο ανάδοχος θα ενημερώνεται εγγράφως, προ δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη των σχετικών παραδόσεων και θα περιλαμβάνει τα προς διανομή προϊόντα, τον τόπο, τον τρόπο, τον χρόνο έκαστης παράδοσης Η «Αποστολή» διατηρεί το δικαίωμα τρίμηνης παράτασης του χρόνου διάρκειας της συμβάσεως με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης Η παρούσα σύμβαση μπορεί να λυθεί και πριν την ως άνω ημερομηνία λήξης της εφόσον ολοκληρωθεί η παράδοση παραλαβή του συνόλου των συμβατικών ειδών διατροφής στους επωφελούμενους. [3]

4 ΑΡΘΡΟ 2ο: Αμοιβή Τίμημα Τρόπος πληρωμής Κρατήσεις 2.1 Η τιμή ανά πακέτο τροφίμων συμφωνείται στο ποσό των μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που κατέθεσε ο Ανάδοχος, η οποία επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης συμβάσεως 2.2. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ), επί αναλόγου οριστικής τμηματικής παραλαβής και σύμφωνα με το σχετικό δελτίο παραγγελίας κάθε ποσότητας προμηθευομένων ειδών και το σχετικό δελτίο αποστολής-τιμολόγιο, εντός εξήντα (60) ημερών από της λήξεως του μηνός εντός του οποίου παρέδωσε το αντίστοιχο Τιμολόγιο στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ και των Πιστοποιητικών αρμόδιων Αρχών, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει ἤ ρυθμίσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα). Η πληρωμή θα λαμβάνει χώρα μετά τη διενέργεια ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των εκάστοτε παραγγελλόμενων γευμάτων, με τη σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων, η οποία θα διενεργείται ως ακολούθως: H Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης Καλής Εκτέλεσης, θα ελέγχει δειγματοληπτικά την ποιότητά τους σε τακτική βάση. Η επιτροπή θα συντάσσει έγγραφα, όπου θα αναφέρονται τυχόν παραλείψεις και παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από την μη σωστή εκτέλεση της σύμβασης. Τα παραπάνω έγγραφα θα υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και αυτό θα προβαίνει στις ανάλογες κυρώσεις. Η ενημέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ, επισυνάπτοντας και τη σχετική έγγραφη αναφορά. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραγγελλόμενων ειδών διατροφής κατά την παραλαβή: Κατά την παραλαβή διενεργείται από τον παραλαβόντα ποιοτικός και αναλυτικός ποσοτικός έλεγχος των γευμάτων, ώστε να διασφαλιστεί η συμφωνία της παραγγελίας, της χρέωσης του Τιμολογίου Αποστολής και των γευμάτων που παραλαμβάνονται. Μόνο όταν διαπιστώνεται συμφωνία αναφορικά με τα τρία προαναφερθέντα ο παραλαβών υπογράφει την [4]

5 παραγγελία. Σε αντίθετη περίπτωση ο παραλαβών έχει το δικαίωμα να επιστρέψει την παραγγελία και να συντάξει έκθεση παρατηρήσεων για μη σωστή εκτέλεση της σύμβασης. Οι σχετικές εκθέσεις θα υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και αυτό θα προβαίνει στις ανάλογες κυρώσεις. Η ενημέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ, επισυνάπτοντας και τη σχετική έγγραφη αναφορά Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Η καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή 2.5. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ αυτόν, για τις παραπάνω δαπάνες Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε χώρες εκτός Ελλάδας, θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα επικυρωμένα και σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική από αρμόδια Ελληνική Αρχή Η παραπάνω τιμή ρητώς συμφωνείται δια της παρούσης ότι θα ισχύει καθ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης μεταξύ των ώδε συμβαλλομένων. ΑΡΘΡΟ 3ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 3.1. Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην «Αποστολή» εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχει σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος.., ήτοι ποσού (. ). Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν λόγω [5]

6 προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται η ΑΠΟΣΤΟΛΗ σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 4 Ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου 4.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στους επωφελούμενους των Ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) πακέτα τροφίμων, θα πληρούν τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Γ της παρούσας ποιοτικά χαρακτηριστικά/τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά που κατέθεσε ο ανάδοχος (Παράρτημα Δ ). Το σύνολο των ειδών διατροφής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επίσημων κρατικών φορέων τροφίμων, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, θα είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κλπ, θα πληρούν τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και θα είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για ανθρώπινη κατανάλωση Η ημερομηνία λήξεως των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να τουλάχιστον 10 μήνες από την παράδοση τους στις Ενορίες Η προμήθεια του συνολικού αριθμού των δώδεκα χιλιάδες πεντακοσίων (12.500) πακέτα τροφίμων, θα πραγματοποιηθεί δια μέσω πέντε (5) αυτοτελών διανομών, έκαστη των οποίων θα περιλαμβάνει πακέτα Για κάθε αυτοτελή διανομή, ο ανάδοχος θα ενημερώνεται εγγράφως, προ δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη των σχετικών παραδόσεων και θα περιλαμβάνει τα προς διανομή προϊόντα, τον τόπο, τον τρόπο, τον χρόνο έκαστης παράδοσης Τόπος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών ορίζονται οι διευθύνσεις των Ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπως αυτές ρητώς ορίζονται στο Παράρτημα Ε της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. [6]

7 Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος υποχρεούται για κάθε αυτοτελή διανομή, συνολικός αριθμός των οποίων ορίζεται σε πέντε (5) : ü Στη συσκευασία και διανομή πακέτων, έκαστο εκ των οποίων θα περιλαμβάνει: ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΣ (CPV ) 500γρ 2 ΦΑΣΟΛΙΑ (CPV ) 500γρ 2 ΡΕΒΥΘΙΑ ) (CPV 500γρ 1 ΡΥΖΙ (CPV ) 500γρ 2 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ) (CPV 500γρ 4 ΜΑΚ. ΠΑΣΤΑ (CPV ) 500γρ 4 ΓΑΛΑ (CPV ) 400γρ 5 ΖΑΧΑΡΗ (CPV ) 1000γρ 1 ΑΛΕΥΡΙ (CPV ) 1000γρ 1 ΤΟΜΑΤΑ ΠΑΣΑΤΑ(CPV ) 500γρ Τα πακέτα θα συσκευάζονται από τον Ανάδοχο και στα κιβώτια θα υπάρχει το σήμα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. [7]

8 4.8. Τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας των ειδών, θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή και τα είδη θα παραδίδονται στην Επιτροπή παραλαβής, στον τόπο και τη διεύθυνση που θα υποδεικνύει η Αναθέτουσα, η οποία θα τα παραλαμβάνει μετά από ζύγισμα, παρουσία του προμηθευτή και έλεγχο της ποιότητας. Κατά την παράδοση και παραλαβή ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής όπου θα αναγράφεται η ακριβής ποσότητα του κάθε είδους καθώς και η προέλευση. Σε περίπτωση που κάποια από τα είδη θ απορριφθούν από την επιτροπή ως μη εξαιρετικής ποιότητας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει αυτά Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής / αντικατάστασης / των ειδών ανάλογα με τις ανάγκες των επωφελούμενων. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί έλλειψη οιουδήποτε από τα ως άνω προϊόντα στην αγορά, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή αντικατάστασης του προϊόντος Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ λόγω της παροχής προνοιακών υπηρεσιών διατηρεί αποθέματα ειδών α ανάγκης για την άμεση βοήθεια ευπαθών ομάδων, έτσι θα μπορεί να διαθέτει μέχρι δύο προϊόντα από την λίστα των πακέτων με την αφαίρεση του ανάλογου κόστους Ο ανάδοχος ευθύνεται προσωπικώς, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης της «Αποστολής» για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του (του προμηθευτή) ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και υποχρεούται να καταβάλει κάθε θετική και αποθετική ζημιά που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της προμήθειας Η «Αποστολή» για λόγους απρόβλεπτους ή εκτάκτων αναγκών (πχ καιρικές συνθήκες, ανεπάρκεια στην αγορά) μπορεί να αντικαταστήσει τα είδη με άλλα παρεμφερή Αναλυτικότερα οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου έχουν ως εξής: Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται στους οριζόμενους χώρους παράδοσης, με καθαρά και απολυμασμένα μέσα του αναδόχου. [8]

9 Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που θέτει η νομοθεσία και ο ΕΦΕΤ Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα ή να παραδίδονται σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο για τρόφιμα Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίζει τις Εκθέσεις των επιθεωρητών των Αρχών Ελέγχου αν του ζητηθεί Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με αυτά που υπάρχουν στην αγορά και της απολύτου αρεσκείας της Επιτροπής παραλαβής/παρακολούθησης έργου Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί προς όφελος του ασάφεια ως προς την ποιότητα Τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας των ειδών, θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο και τα είδη θα παραδίδονται στην Επιτροπή παραλαβής, στον τόπο και τη διεύθυνση που θα υποδεικνύει η «Αποστολή», η οποία θα τα παραλαμβάνει μετά από ζύγισμα, παρουσία του αναδόχου και έλεγχο της ποιότητας. Κατά την παράδοση και παραλαβή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής όπου θα αναγράφεται η ακριβής ποσότητα του κάθε είδους καθώς και η προέλευση. Σε περίπτωση που κάποια από τα είδη θ απορριφθούν από την επιτροπή ως μη εξαιρετικής ποιότητας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει αυτά. ΑΡΘΡΟ 5ο:Παραλαβή Προμήθειας 5.1. Η παραλαβή της προμήθειας είναι ποιοτική και ποσοτική και γίνεται από τριμελείς Επιτροπές. Αντικείμενο των Επιτροπών παραλαβής είναι : Έλεγχος των αναγραφόμενων στο Δελτίο Αποστολής και των ενδείξεων που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων. [9]

10 Έλεγχος της καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί για τα είδη του ο ανάδοχος Έλεγχος για τα τρόφιμα που χρειάζονται ψυγείο, αν μεταφέρονται στη σωστή θερμοκρασία Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, όψη κλπ Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον ανάδοχο Λήψη δειγμάτων, κατά την κρίση τους για Χημικό, Μικροβιολογικό κλπ. έλεγχο συντάσσοντας πρωτόκολλο δειγματοληψίας στο οποίο υποχρεωτικά θα αναφέρονται τα οριζόμενα στον Κώδικα τροφίμων και Ποτών (είδος, ποιότητα, ποσότητα, παραγωγός ή συσκευαστής ή εισαγωγέας, προμηθευτής και κάθε άλλη πληροφορία για την αυθεντικότητα του δείγματος και την ταυτότητα του προϊόντος) Έλεγχος της ποιότητας, με προσδιορισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων αυτής, της κατηγορίας, της προέλευσης καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παραδιδόμενων από τον ανάδοχο ειδών. ΑΡΘΡΟ 6ο: Ποιοτικοί Έλεγχοι Δειγματοληψία 6.1. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε : α. Μακροσκοπικούς και β. Εργαστηριακούς Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν : 1. Τον χημικό 2. Τον Μικροβιολογικό 3. Τον παρασιτολογικό 4. Τον τοξικολογικό κλπ. [10]

11 6.3. Όταν η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής αμφιβάλλει για την ποιότητα ή την κατηγορία ή την προέλευση των παραδιδόμενων τροφίμων από τον ανάδοχο και σε περίπτωση που αυτός αμφισβητεί την ορθότητα της απόψεώς της, τότε η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να πάρει αντιπροσωπευτικό δείγμα και να το στείλει απευθείας στα αρμόδια εργαστήρια για εξέταση και γνωμάτευση Η λήψη και η εξέταση των δειγμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τα όσα αναφέρονται στα "περί δειγματοληψίας" άρθρα της αρ. 1100/87 Υπουργικής Απόφασης (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών) ΦΕΚ 788/87 (άρθρα 111 έως 114) ή σε περίπτωση χημικού ή μικροβιολογικού ελέγχου ή τοξικολογικού ελέγχου τα οριζόμενα στις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις Οι εργαστηριακοί έλεγχοι δηλαδή η λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους στα αρμόδια εργαστήρια, διενεργούνται όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο ή σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα ή την προέλευση των τροφίμων με ευθύνη της Επιτροπής Παραλαβής Και στις δύο περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι Επιτροπές Παραλαβής στέλνουν απευθείας τα δείγματα στα αρμόδια εργαστήρια ή καλούν τις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες ελέγχουν μακροσκοπικά το είδος και προβαίνουν στη λήψη δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο εφόσον το κρίνουν αναγκαίο Όταν διενεργείται δειγματοληψία, κατά την παραλαβή του είδους είναι απαραίτητη η παρουσία του αναδόχου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ή ο εκπρόσωπος του δεν παρευρεθεί ή αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η Επιτροπή σημειώνει την απουσία ή την άρνηση και διενεργεί κανονικά τη δειγματοληψία. Σημειώνεται ότι εάν ζητηθεί παραδίδεται και στον ανάδοχο όμοιο δείγμα, επίσημα σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας Η Επιτροπή παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει και να αποστέλλει δείγματα του είδους στις αρμόδιες υπηρεσίες για εξέταση και πραγματογνωμοσύνη, όποτε το κρίνει σκόπιμο με έξοδα του αναδόχου. Την [11]

12 αποστολή του δείγματος δικαιούται να συνοδεύει και ο ανάδοχος ή εκπρόσωπός του, αν το ζητήσει εγγράφως με σημείωση στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Τα έξοδα δειγματοληψίας και πραγματογνωμοσύνης θα βαρύνουν πάντοτε και κάθε φορά τον ανάδοχο Μετά την ολοκλήρωση της κάθε τμηματικής παράδοσης και όταν διαπιστωθεί (μετά την Έκθεση Εξέτασης των δειγμάτων από τους αρμόδιους φορείς) από την Επιτροπή παραλαβής ότι τα παραδιδόμενα είδη είναι σύμφωνα με κάθε όρο της σύμβασης, θα συντάσσεται Οριστικό Τμηματικό Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών Εάν κάποιο είδος είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνεται από την Επιτροπή και θα επιστρέφεται στον ανάδοχο για αντικατάσταση. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση της «Αποστολής» κάθε ποσότητα ελαττωματικού ή μη ανταποκρινόμενου στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης τροφίμου που προμήθευσε, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών αφού διαπιστωθεί η παράβαση, άλλως η «Αποστολή» έχει το απόλυτο δικαίωμα να προμηθευτεί ίση ποσότητα ειδών από το ελεύθερο εμπόριο, υπολογίζοντας σε βάρος του αναδόχου κάθε πρόσθετη επιβάρυνση από αυτήν της συμβατικής τιμής. Η «Αποστολή» έχει το ως άνω δικαίωμα προσφυγής στην ελεύθερη αγορά, με επιβάρυνση του αναδόχου, σε περίπτωση που αυτός καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα από αυτά ή τα προσκομίζει σε μικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα. Οι δαπάνες επιστροφής στον ανάδοχο των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που ο ανάδοχο κατ επανάληψη παραδίδει προϊόντα εκτός τεχνικών προδιαγραφών και τούτο αποδεικνύεται από την «Αποστολή» εγγράφως, η «Αποστολή» έχει το δικαίωμα να κινήσει εις βάρος του τη διαδικασία κήρυξής του ως έκπτωτου, έστω και αν ο ανάδοχος προβαίνει σε αυθημερόν αντικατάσταση του ακατάλληλου υλικού Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που [12]

13 προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσόμενης της «Αποστολής» να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του αναδόχου. Επιπλέον κατά την κρίση του Διοικητικού της Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την «Αποστολή» για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο ανάδοχος δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. ΆΡΘΡΟ 7ο: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών - Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου -Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση ή αντικατάσταση υλικών Σε περίπτωση που η προμήθεια παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε από την «Αποστολή» εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων επιβάλλεται και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΠΔ 118/ Τα παραπάνω πρόστιμα υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών διατροφής χωρίς τον Φ.Π.Α. Εάν τα είδη διατροφής που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με την παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψη αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το αιτούμενο ποσό. -Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου 7.4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Αποστολής», ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής παρακολούθησης έργου, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά [13]

14 του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα είδη διατροφής μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του ΠΔ 118/ Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν: α. Τα είδη διατροφής δεν φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη της «Αποστολής» β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας Με την απόφαση κήρυξης του αναδόχου ως εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των ειδών διατροφής μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντων ειδών διατροφής γίνεται δεκτή Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 7.8.α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 7.8.β. Προμήθεια των ειδών διατροφής σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της «Αποστολής» ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια ειδών διατροφής, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. [14]

15 7.8.γ. Προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου για ένα έτος από το σύνολο των προμηθειών της «Αποστολής». Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Αποστολής» ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση αυτής. 7.8.δ. Καταλογισμός στον ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας των ειδών διατροφής, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα είδη διατροφής μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/ Σε περίπτωση που η προμήθεια ειδών διατροφής σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. ΑΡΘΡΟ 8 ο : Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 9 ο : Λύση Καταγγελία της Σύμβασης 9.1. Η εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης άρχεται από την.. και λήγει την. Η «Αποστολή» διατηρεί το δικαίωμα τρίμηνης παράτασης του χρόνου διάρκειας της συμβάσεως (μονομερώς εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής) με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης. [15]

16 Η «Αποστολή» ύστερα από πρόταση των αρμοδίων Δ/νσεών της και της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου, μπορεί σε κάθε στιγμή να καταγγείλει την σύμβαση με άμεσο αποτέλεσμα Η «Αποστολή» οφείλει να ενημερώσει τον ανάδοχο ότι δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αναφέροντάς του συγκεκριμένες περιπτώσεις και γνωρίζοντάς του ότι αν δεν συμμορφωθεί άμεσα, θα προβεί σε κυρώσεις ή ακόμα και σε καταγγελία της σύμβασης Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί και παρουσιασθούν εκ νέου προβλήματα, τον ειδοποιεί επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν προβεί σε κυρώσεις ή καταγγείλει την σύμβαση Γενικά η σύμβαση καταγγέλλεται, σε περίπτωση που ο ανάδοχος : 1. Δεν παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με την σύμβαση και μέσα στις προθεσμίες εκτέλεσης της σύμβασης. 2. Δεν συμμορφώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα με την ειδοποίηση της «Αποστολής» αν τον καλεί να παύσει την παραμέληση ή αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων του, η οποία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο στην προσήκουσα και εκπρόθεσμη παροχή αγαθών. 3. Αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει τις εντολές της «Αποστολής» 4. Εκχωρεί την εκτέλεση της Σύμβασης ή συνάπτει υπεργολαβίες χωρίς την άδεια της «Αποστολής» 5. Εμφανίζεται νομική ανικανότητα που εμποδίζει την εκτέλεση της σύμβασης. 6. Επέρχεται οργανωτική αλλαγή στην νομική προσωπικότητα στην φύση ή τον έλεγχο του Αναδόχου εκτός εάν έχει καταρτιστεί πρόσθετη πράξη για την τροποποίηση αυτή Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με τις υπηρεσίες ή να αναφερθεί σε αυτές κατά την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους ούτε να κοινοποιήσει χωρίς την γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής στοιχεία που του έχουν δοθεί από την ίδια. [16]

17 ΑΡΘΡΟ 10 ο : Ανωτέρα Βία Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: - Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του Ανάδοχου. - Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του Ανάδοχου. - Πλημμύρα, Σεισμός, Πόλεμος, Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου), Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO) Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς την «Αποστολή» και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση της «Αποστολής» της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 11 ο : Τροποποίηση της Σύμβασης Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της «Αποστολής», αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. ΑΡΘΡΟ 12 ο : Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών [17]

18 12.1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. ΆΡΘΡΟ 13 ο : Γλώσσα σύμβασης Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα προβλέπονται σχετικά στην υπ αριθ. 010/2016 διακήρυξη. ΆΡΘΡΟ 14 ο : Στοιχεία επικοινωνίας Κάθε επικοινωνία μεταξύ της «Αποστολής» και του αναδόχου πραγματοποιείται εγγράφως ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεμοιοτυπικά, με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ) Τα στοιχεία επικοινωνίας των συμβαλλομένων είναι τα ακόλουθα: Για την «Αποστολή»: Επωνυμία: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή» Ταχ. δ/νση: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37 Τ.Κ Πόλη: Αθήνα (Ν. Κόσμος) Τηλέφωνο: Φαξ: info@mkoapostoli.gr [18]

19 Για τον Ανάδοχο: Επωνυμία:. Ταχ. δ/νση: Τ.Κ.:.. Πόλη:.. Τηλέφωνο: Φαξ:. ΑΡΘΡΟ 15 ο : Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. ΑΡΘΡΟ 16 ο : Λοιποί Όροι Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρον, αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. [19]

20 16.4. Οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές της αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 17ο : Παράρτημα Διέποντα το έργο έγγραφα Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο (2) στην «Αποστολή» και το άλλο έλαβε ο ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΤΣΑΣ. [20]

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ [21]

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ [22]

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός ή κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει (HACCP ή ISO) των τροφίμων του παραγωγού ή του κατασκευαστή από τον οποίο προμηθεύεται και θα πρέπει να κατατεθεί το HACCP ή ISO ή το πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι εφαρμόζεται σύστημα που βασίζεται στις αρχές του HACCP του παραγωγού ή του κατασκευαστή (σε περίπτωση που το πιστοποιητικό προέρχεται από ξένη χώρα δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση στα ελληνικά). Τα παραπάνω τίθεται επί ποινή αποκλεισμού. Όλα τα είδη θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, θα είναι Α ποιότητας, νόμιμα και ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών, τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ.,τις Κοινοτικές, τις αγορανομικές, τις κτηνιατρικές και τις υγειονομικές διατάξεις. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφονται: α) οι ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης και β) η ημερομηνία λήξης, η οποία θα είναι τουλάχιστον 10 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους. Τα είδη παραδίδονται έτοιμα προς χρήση χωρίς απόβαρο. Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής να τα αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη της Αναθέτουσας χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή. Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα ή κλειστά μεταφορικά μέσα. [23]

24 ΦΑΚΕΣ/ΡΕΒΥΘΙΑ/ΦΑΣΟΛΙΑ (CPV /CPV: /CPV: ) Τα προϊόντα αυτά να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη, να είναι βραστερές και πρόσφατης συλλογής και να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Η συσκευασία για τις φακές να είναι των 500 γρ. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. ΡΥΖΙ (CPV: ) Το προϊόν να είναι ποιότητας (νυχάκι, ή καρολίνα), βραστερό, πρόσφατης συλλογής και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία για τα ρύζια να είναι 500γρ. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ/ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΑ (CPV: ) Τα ζυμαρικά να είναι από σιμιγδάλι 100%, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Η διαδικασία να είναι σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 115 του κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Τα ζυμαρικά να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα, ακάρεα κ.λπ. Η συσκευασία των ζυμαρικών να είναι των 500 γρ. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. -ΑΛΕΥΡΙ (CPV: ) Αλεύρι από δημητριακά για όλες τις χρήσεις, αρίστης ποιότητος, απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη αεροστεγή συσκευασία, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να [24]

25 αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 10 μηνών εκτός ψυγείου. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. ΓΑΛΑ (CPV: ) Εβαπορέ 400γρ. πλήρης, άριστης ποιότητας γάλα, μερικώς αποβουτυρωμένο που αραιώνεται ένα (1) μέρος γάλατος με 1,4 μέρη νερού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΗ (CPV: ) Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία ενός (1) κιλού. - ΤΟΜΑΤΑ ΠΑΣΑΤΑ (CPV: ) Να προέρχεται από ελαφρά συμπύκνωση χυμού ντομάτας σύμφωνα με το άρθρο 124του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις, ώστε τα στερεά συστατικά εκ του χυμού προερχόμενα, να είναι 6% τουλάχιστον. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Η συσκευασία του να είναι χάρτινη ή μεταλλική των 500 γρ. και να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. [25]

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ [26]

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ενδεικτική Λίστα Ενοριών ΕΔΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Δ.ΣΕΧΟΥ 37, ΕΝΟΡΙΕΣ A' ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13, Αγ. Δημήτριος Ψυρρή Γ' Κέντρο Αθηνών 2 Αγ. Βασίλειος οδού Μετσόβου ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 48, Αγ. Νικόλαος Πευκακίων ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 38, Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Ακαδημίας ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 67, Β' ΘΗΣΕΙΟ-Άνω Πετράλωνα-Κουκάκι Αγ. Αθανάσιος Θησείου ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ 2, Αγ. Ασώματοι Θησείου ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 5, Αγ. Ιωάννης Γαργαρέττας ΒΕΙΚΟΥ 17, Αγ. Μαρίνα Θησείου ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 1, Αγ. Νικόλαος Φιλοπάππου ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ 56, Ι.Ν. Τριών Ιεραρχών Πετραλώνων ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 91, Αγ. Ανδρέας Πετραλώνων ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ 121, [27]

28 Δ Κάτω Πετράλωνα-Ταύρος Αγ. Ιωάννης Ταύρου ΤΑΥΡΟΥ 8, Αγ. Σοφία Ταύρου ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 37, Αγ. Αικατερίνη Πετραλώνων ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ-ΑΙΓΗΙΔΩΝ, Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ταύρου ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ & ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ, Ι.Ν. Αγ. Αννης Περιβολίων Ταύρου ΑΓ. ΑΝΝΗΣ 10, Ζ Αχαρνών-Πατήσια-Σεπόλια Αγ. Μελέτιος Σεπολίων ΒΟΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ 144, Αγ. Παντελεήμων Αχαρνών ΑΧΑΡΝΩΝ , Αγ. Νικόλαος οδ. Αχαρνών ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ, Αγ. Μάρκος Ευγενικός Κ. Πατησίων ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 48, ΣΤ Ακ. Πλάτωνα-Σκουζέ Αγ. Γεώργιος Ακαδημίας Πλάτωνος ΠΛΑΤΩΝΟΣ 51, Αγ. Κων/νος Κολωνού ΛΕΝΟΡΜΑΝ 140, Αγ. Τρύφων Κολωνού ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ&ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ι.Ν. Υψωσις Τίμιου Σταυρού Κολοκυνθούς ΛΕΝΟΡΜΑΝ 228, Αγ. Αιμιλιανός Λόφου Σκουζέ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ 17, [28]

29 Ε Κεραμεικός - Βοτανικός Αγ. Μαρκέλλα Βοτανικού ΣΠ.ΠΑΤΣΗ 87, Αγ. Παύλος Σταθμού Λαρίσης (Ψαρρών) ΧΙΟΥ-ΚΡΗΤΗΣ & ΨΑΡΡΩΝ, Αγ. Τριάς Κεραμεικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ 67Β, Ι.Ν. Προφήτης Δανιήλ Βοτανικού ΑΘΗΝΩΝ 17, Αγ. Πολύκαρπος Βοτανικού ΑΓ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 50, ΙΗ' Παπάγου - Ψυχικό Αγ. Γεώργιος Νέου Ψυχικού ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 22, Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Τουρκοβουνίων) ΜΠΟΥΑΙΩΝ 24, (ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) 32 Αγ. Σοφία Νέου Ψυχικού ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΙΑ Γκύζη-Αμπελόκηποι Αγ. Δημήτριος Αμπελοκήπων ΠΑΝΟΡΜΟΥ 16, Αγ. Ελευθέριος Αρεως - Γκύζη Ι.ΒΑΡΒΑΚΗ 28, Αγ. Στυλιανός Γκύζη ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 12, Αγ. Τριάς Αμπελοκήπων ΚΗΦΙΣΙΑΣ 80, Ι Κυψέλη Αγ. Ευθύμιος Κυψέλης ΩΛΕΝΟΥ 19, Αγ. Ζώνη Κυψέλης (Πατησίων) ΑΓ.ΖΩΝΗΣ 27, [29]

30 39 Αγ. Θωμάς Ανω Κυψέλης ΚΑΡΤΕΡΙΑΣ 11, Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού Κυψέλης ΚΑΥΚΑΣΟΥ-ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ 2, Αγ. Γεώργιος Κυψέλης ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ, Θ Άνω Πατήσια-Γαλάτσι Αγ. Ανδρέας Ανω Πατησίων ΩΡΩΠΟΥ & ΤΕΩ, Αγ. Γλυκερία Γαλατσίου ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 13, Αγ. Ειρήνη Γαλατσίου ΑΛΚΥΟΝΗΣ & ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ, Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κυπριάδου ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 2, Ι.Ν. Προφήτης Ηλίας Ριζουπόλεως ΔΙΟΠΟΛΕΩΣ 2, Αγ. Αντώνιος Ανω Πατησίων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 112, Η Κάτω Πατήσια Αγ. Ακινδύνοι Αγ.Αναργύρων Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΑΓ.ΑΚΙΝΔΥΝΩΝ 2, Αγ. Ανάργυροι Αττικής ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ, Αγ. Δημήτριος Μυκονιάτικα Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 8, Αγ. Δημήτριος Όπλων Κάτω Πατησίων ΣΤΡ.ΚΑΛΛΑΡΗ 57, Αγ. Ελευθέριος Αχαρνών ΑΧΑΡΝΩΝ 382, Αγ. Λουκάς Πατησίων ΠΑΤΗΣΙΩΝ 287, Αγ. Νικόλαος Ανακάσης Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 258, Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Κάτω Πατησίων ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 65, [30]

31 56 ΙΖ Μοσχάτο - Τζιτζιφιές Αγ. Απόστολοι Τζιτζιφιών ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 5, Αγ. Κων/νος Μοσχάτου ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 8, Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 43, Ι.Ν. Παντάνασσης - Προφήτου Ηλιού ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 35, ΙΒ Γουδί - Ζωγράφου Αγ. Γεράσιμος Ανω Ιλισίων ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 30, Αγ. Θεράποντος Ζωγράφου ΑΓ.ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ, Αγ. Χαράλαμπος Ιλισίων ΔΡΑΓΟΥΜΗ 7, Αγ. Μαρίνα Ανω Ιλισίων ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 29, Αγ. Γεώργιος Ζωγράφου ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Γουδί Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 95, Κ' Χολαργός - Αγ. Παρασκευή Αγ. Παρασκευή Αττικής ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ, Ι.Ν. Προφήτης Ηλίας Αγ. Παρασκευής ΠΡ.ΗΛΙΑ 17, Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού Χολαργού ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΚΛΕΙΟΥΣ Ι.Ν. Κοίμησις Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργού ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ, [31]

32 70 ΙΣΤ Καλλιθέα Αγ. Γεώργιος Χαροκόπου Καλλιθέας ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 22, Αγ. Νικόλαος Καλλιθέας ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 173, Αγ. Πάντες Καλλιθέας ΕΥ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 90, Ι.Ν. Μεταμόρφωσις Σωτήρος Καλλιθέας ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, I.N. Ευαγγελισμού Θεοτόκου Καλλιθέας ΣΑΠΦΟΥΣ 20, ΙΔ Αγιος Δημήτριος Αγ. Βαρβάρα Δάφνης ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 85, Αγ. Βασίλειος Αγίου Δημητρίου ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 52, Αγ. Δημήτριος Αγ. Δημητρίου (Μπραχαμίου) ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Αγ. Κων/νος Αγ. Δημητρίου (Μπραχαμίου) ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ 51, Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Δάφνης ΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ, Ι.Ν. Παναγίας Θεοτόκου (Μπραχαμίου) ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 260, Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ασυρμάτου ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 3, ΙΓ Σταδίου-Ιλισσού Αγ. Αρτέμιος Φιλολάου (Γούβας) ΦΙΛΟΛΑΟΥ 165, Αγ. Γεώργιος Κυνοσσάργους ΜΠΑΡΜΠΑΝΟΥ 61, Αγ. Ιωάννης Κυνηγός Λ.Βουλιαγμένης ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ, [32]

33 ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΑΓΜΕΝΗΣ, Αγ. Παντελεήμων Ιλισσού ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 19, Αγ. Σπυρίδων Σταδίου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 13, Ι.Ν. Αναλήψεως Κυρίου Ν.Κόσμου ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ & ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ, Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κυνοσάργους ΣΩΣΤΡΑΤΟΥΣ 19, Ι.Ν. Προφήτης Ηλίας Παγκρατίου ΑΡΥΒΒΟΥ 1, ΙΕ Ηλιούπολη Αγ. Κων/νος Ηλιουπόλεως ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ 10, Αγ. Μαρίνα Ηλιουπόλεως Α.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 2, Αγ. Μαύρα & Τιμόθεος Ηλιουπόλεως ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ 1, Αγ. Νικόλαος Ηλιουπόλεως ΘΕΟΤΟΚΗ 5, Αγ. Παρασκευή Ηλιουπόλεως 95 Αγ. Ανάργυροι Ηλιουπόλεως ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ& ΜΑΡΑΜΒΕΛΙΑ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ηλιουπόλεως ΕΙΡΗΝΗΣ 29, ΙΘ' Χαλάνδρι - Βριλήσσια Αγ. Αντώνιος Χαλανδρίου ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 98 Αγ. Απόστολοι Βριλλησίων ΡΟΔΟΠΗΣ 20Α, I.N. Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 16, [33]

34 Βριλλησίων 100 I.N. Ευαγγελισμού Θεοτόκου Χαλανδρίου ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ & ΤΑΥΓΕΤΟΥ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 101 I.N. Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού Χαλανδρίου ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 126, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 102 Αγ. Παρασκεύη Πεντέλης ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 13, ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 103 ΚΑ Κάτω Χαλανδρι Αγ. Αννης Χαλανδρίου Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ &ΑΓ.ΑΝΝΗΣ Αγ. Γεώργιος Χαλανδρίου ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 81, Αγ. Ελευθέριος Χαλανδρίου ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, Αγ. Νικόλαος Χαλανδρίου ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ, Αγ. Αθανάσιος Πολύδροσο ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ 20, Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Χαλανδρίου ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ, Ι.Ν. Παναγίας Μαρμαριώτισσας Χαλανδρίου ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, [34]