Προϋπολογισμός: , ,53 (ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ ,73Ευρώ. Κριτήριο Αξιολόγησης Η χαμηλότερη τιμή ανά είδος Τόπος υποβολής προσφορών Διαγωνισμού

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/ FAX: 2610/ Πάτρα, 11/04/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Επαναπροκήρξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» Προϋπολογισμός: , ,53 (ΦΠΑ) Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών 06/05/2014 ΣΥΝΟΛΟ ,73Ευρώ Κριτήριο Αξιολόγησης Η χαμηλότερη τιμή ανά είδος Τόπος υποβολής προσφορών Διαγωνισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Πολυμερών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα. Υπόψιν κ. Ιωάννη Καλλίτση Τηλ ,Fax j.kallitsis@upatras.gr Χρόνος Προμήθειας έως και ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Προκήρυξης Αντικείμενο της επαναπροκήρυξης είναι η Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο της πραξης «ΘΑΛΗΣ» με τίτλο «Σχεδιασμός Και Ανάπτυξη Νέων Λειτουργικών Συμπολυμερών Συσταδικής Αρχιτεκτονικής - Ικανότητες Αυτοοργάνωσης Και (MIS: ), συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή 1

2 Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) & Εθν. Πόρους. ΑΔΑ: ΒΙΗ5469Β7Θ-ΨΚΤ Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Ιωάννης Καλλίτσης. 1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 2. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για τα ακόλουθα είδη, συνολικά ή για μέρος αυτών ως φαίνεται στους ακόλουθους ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ: 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ α/α Είδος Καθαρότητα Συσκευασία Εκτιμώμενη απαιτούμενη συνολική ποσότητα 66 COD kit Κουτί των 25 tubes 10 Κουτιά ,4-Dihydro-2H-pyran 97% 200mL 200mL H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-decanol 97% 5g 5g α,α,α-trifluorotoluene >99% 2L 2L Toluene 99,8% 2L 2L Amino-1-pentanol 95% 20g 20g AS23 Eluent Concentrate 250ml (100x) Makes 25L συμβατό για χρήση με ιοντικό χρωματογράφο DIONEX ICS mL/500mL 500mL Τεχνητό μείγμα αλάτων για τροπικά θαλασσινά ενυδρεία kg Potassium phthalate monobasic Standard for quantitative NMR 5g 5g Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση Αμμωνιακών με φασματοφωτόμετρο, στην περιοχή 0,015-2mg/L NH4-N, 0,02-2,5mg/L NH4, 25 μετρήσεις/συσκευασία συμβατά με το ΤΕΜΑΧΙΟ 6 Τεμάχια 5 φωτόμετρο HACH LANGE DR Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση Αμμωνιακών με φασματοφωτόμετρο, στην περιοχή 1-12mg/L NH4-N, 1,3-15mg/L NH4, 25 μετρήσεις/συσκευασία συμβατά με το ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 φωτόμετρο HACH LANGE DR Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση Νιτρωδών με φασματοφωτόμετρο, στην περιοχή 0,015-0,6mg/L NΟ2-N, 0,05-2mg/L NΟ2, 25 μετρήσεις/συσκευασία συμβατά με το ΤΕΜΑΧΙΟ 2 Τεμάχια 5 φωτόμετρο HACH LANGE DR Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση Νιτρικών με φασματοφωτόμετρο, στην περιοχή 0,23-13,5mg/L NΟ3-N, 1-60mg/L NΟ3, 25 μετρήσεις/συσκευασία συμβατά με το ΤΕΜΑΧΙΟ 5 Τεμάχια 5 φωτόμετρο HACH LANGE DR Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση Σκληρότητας με φασματοφωτόμετρο, στην περιοχή 1-20dH, Ασβέστιο, 5- ΤΕΜΑΧΙΟ 2 Τεμάχια 5 Χωροθέτηση 3

4 100mg/L Ca, Μαγνήσιο, 3-50mg/l Mg 25 μετρήσεις/συσκευασία συμβατά με το φωτόμετρο HACH LANGE DR ph Standard, ph4.005 at 25 C certified 500mL 1L ph Standard Solution, ph7.000 at 25 C certified, 500mL 1L BUFFER, ph at 25 C certified 500mL 1L Conductivity Standard, 500 ml, 0.05% NaCl certified 500mL 1L HALOGEN REMOVER CARTRIDGE για TOTAL ORGANIC CARBON ANALYZER SHIMADZU TOC VCSH ΤΕΜΑΧΙΟ 2 Τεμάχια CO2 ABSORBER για TOTAL ORGANIC CARBON ANALYZER SHIMADZU TOC VCSH ΤΕΜΑΧΙΟ 2 Τεμάχια Platinum net για TOTAL ORGANIC CARBON ANALYZER SHIMADZU TOC VCSH ΤΕΜΑΧΙΟ 2 Τεμάχια Regular Catalyst (33g) PTST type για TOTAL ORGANIC CARBON ANALYZER SHIMADZU TOC VCSH ΤΕΜΑΧΙΟ 1 Τεμάχιo TC-combustion tube για TOTAL ORGANIC CARBON ANALYZER SHIMADZU TOC VCSH ΤΕΜΑΧΙΟ 1 Τεμάχια 5 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΕΡΙΑ α/α Είδος 1 Φιάλη Συνθετικού αέρα (S.A.) ΗC-FREE 200 bar. (Απαραίτητα να συνοδεύεται από πιστοποιητικό που θα επιβεβαιώνει την ανωτέρω περιγραφείσα σύνθεση. Στην τιμή να συμπεριλαμβάνονται μεταφορικά κόστη καθώς και ενοίκια των φιαλών για 36 μήνες) Μονάδα Μέτρησης 50 L 3 Ποσότητα Καθαρότητα Χωροθέτηση O 2 : 20,5%, N 2 :79,5%, H 2 O 3ppm, HC 0,1ppm, CO 2 1,0ppm, CO 1,0ppm. 5 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΓΥΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜA α/α Είδος Συσκευασία Ποσότητα Χωροθέτηση 2 Πλαστικές κυψελίδες για μετρήσεις zeta potential με τη συσκευή NanoZetasizer pack of 10 with 20 stoppers Self closing Tweezers, super fine anticapillary tips. Tip dimensions: width: 0.07mm, thickness: 0.02mm. Material: non magnetic stainless steel Τεμάχιο Tube 50ml, 114x28mm sterile με κωνική βάση και εξωτερική διαβάθμιση Πακέτο των Φίλτρα διήθησης 0,45μm 47mm sterile Κουτί των Φίλτρα διήθησης 0,22μm 47mm white gridded sterile Κουτί των Tips μl (κίτρινα) κατάλληλα για πιπέτα Nichipet EX μl Πακέτο των Μικρά μπουκαλάκια με πώμα γυάλινα 5mL Κουτί των Test tubes Κουτί των Ογκομετρ. Φιάλη 100 ml Ογκομετρ. Φιάλη 500 ml Ογκομετρ. Φιάλη 50 ml Καλυπτρίδες μικροσκόπιο Κουτί των Dialysis tubing, Fisher, Τεμάχιο Dialysis tubing, Fisher, Τεμάχιο Needles disposable, Fisher, SZR Y Τεμάχιο Vivacell 250 insert 10,000 MWCO PES, Sartorium Τεμάχιο Vivacell 250 insert 5,000 MWCO PES, Sartorium Τεμάχιο Vivacell 250 ultrafiltration concentrator Τεμάχιο Spectrum Spectra/por regular and nylon closures for 70 mm tubing 10/pk Vials, screw top with solid cap with PTFE liner, preassembled, 2 ML Κουτί των Perfektum hypodermic syringes capacity 10 ml, metal Luer Τεμάχιο Perfektum hypodermic syringes capacity 2 ml, metal Luer Τεμάχιο Perfektum hypodermic syringes capacity 5 ml, metal Luer Τεμάχιο Perfektum hypodermic syringes capacity 50 ml, metal Luer Τεμάχιο Stainless steel 304 syringe needle, noncoring point L 12 in., size 18 gauge Τεμάχιο Vials 22 ml Κουτί των

6 54 Vials 4 ml Κουτί των Πλαστικές Σύριγγες 10 ml χωρίς βελόνα Κουτί των Πλαστικές Σύριγγες 2.5 ml χωρίς βελόνα Κουτί των Πλαστικές Σύριγγες 5 ml χωρίς βελόνα Κουτί των Λαστιχένια αεροστεγή πώματα white rubber, Suba seal No. 37 Κουτί των Λαστιχένια αεροστεγή πώματα white rubber, Suba seal No. 45 Κουτί των ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙAΣ α/α Είδος Συσκευασία Ποσότητα Χωροθέτηση 1 Lens cleaning tissue Κουτί των 25 x 50 sheets Methanol spectrophotpmetric grade 1L Acetone spectrophotpmetric grade 1L Λαβίδες Τιτανίου Τεμάχιο Λαβίδες από ατσάλι Τεμάχιο 3 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΜΙΚΡΟΟΠΤΙΚΑ α/α Είδος Συσκευασία Ποσότητα Χωροθέτηση 2 Edge filter (LP02-488RU-50 LASER2000, 488nm) ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΘΡΕΠΤΙΚΑ α/α Είδος Συσκευασία Ποσότητα Χωροθέτηση 7 Latex agglutination test for the identification of S.aureus που να περιέχει sodium azide Κουτί για 100 test 1 2 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ α/α Είδος Συσκευασία Ποσότητα Χωροθέτηση 1 Lenticules Escherichia coli NCTC 9001 m= ~10 6 cfu Πακέτο των Lenticules Salmonella typhimurium NCTC m= ~14 cfu Πακέτο των Lenticules Pseudomonas aeruginosa NCTC m= ~10 4 cfu Πακέτο των Lenticules Legionella pneumophila NCTC m= ~10 4 cfu Πακέτο των Lenticules Staphylococcus aureus NCTC 6571 m= ~10 4 cfu Πακέτο των Lenticules Enterobacter aerogenes NCTC m= ~10 3 cfu Πακέτο των Lenticules Enterococcus faecalis NCTC 775 m= ~10 3 cfu Πακέτο των Lenticules Raoultella planticola NCTC 9528 m= ~52 cfu Πακέτο των Lenticules Listeria innocua NCTC m= ~50 cfu Πακέτο των Χωροθέτηση 1: Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών 2: Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 3: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα 4: ΙΤΕ/ΙΕΔΛ, Κρήτη 5: Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης, ΤΕΙ Μεσολογγίου Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Οι ποσότητες και τα είδη που τελικά θα αγοραστούν θα καθοριστούν από την πορεία των πειραμάτων. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να παραγγέλνει είδη και ποσότητες ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου. 7

8 ΑΡΘΡΟ 2. Δικαίωμα Συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση του υπό προμήθεια εξοπλισμού, καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. (β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 του παρόντος Κεφαλαίου. (γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος προμηθευτής αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 2. Δεν γίνονται δεκτοί: (α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. (γ) Όσοι εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα : - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΑΠΠΑ του Συμβουλίου, - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (δ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. 8

9 ΑΡΘΡΟ 3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής ΑΔΑ: ΒΙΗ5469Β7Θ-ΨΚΤ Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: -Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ότι δεν τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. - δεν τελούν σε κάποια κατάσταση από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ.α παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. - για Έλληνες πολίτες κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και ασκούν το ειδικό επάγγελμά τους όπως αυτό έχει δηλωθεί στο οικείο Επιμελητήριο, ενώ για αλλοδαπούς κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. iv. Να δηλώνει ότι: -η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση -γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας προκήρυξης -τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή -παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αναβολής ή ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες Προμηθευτών 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ή στην Κοινοπραξία. 9

10 3. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο και αλληλέγγυα. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 5. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 6. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 4. Υποβολή Προσφορών ΑΔΑ: ΒΙΗ5469Β7Θ-ΨΚΤ Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ, υπόψιν κ. Ιωάννη Καλλίτση, Πανεπιστημιούπολη Ρίου, Πάτρα 26504, Τηλ , FAX , μέχρι την 06/05/2014 και ώρα μ.μ. Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) με την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων» για το Έργο (MIS ) «Σχεδιασμός Και Ανάπτυξη Νέων Λειτουργικών Συμπολυμερών Συσταδικής Αρχιτεκτονικής - Ικανότητες Αυτοοργάνωσης Και Ελεγχόμενη Δέσμευση/Αποδέσμευση Ουσιών Με Βιοστατική Δράση» 1. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 2. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη. 3. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 10

11 4. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της διακήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. 5. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 5. Σχέδια Συμβάσεων 1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή που θα επιλεγεί θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στην Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 6. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς. 2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα καταγράφονται ως εξής : Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ Β) Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Γ) Σύνολο προσφερόμενης τιμής 6. Σε περίπτωση προσφοράς είδους προς επιλογή, η τιμή του θα αναφέρεται ξεχωριστά χωρίς ΦΠΑ, όπως και το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. ΑΡΘΡΟ 7. Η Ισχύς των Προσφορών ΑΔΑ: ΒΙΗ5469Β7Θ-ΨΚΤ 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα απευθύνει γραπτώς ερώτημα προς τους υποψήφιους, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες. ΑΡΘΡΟ 8. Πληρωμή - Κρατήσεις Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: 11

12 Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί 100% εφάπαξ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών που παραδίδονται ανά παραγγελία στο πλαίσιο του Έργου. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ΑΡΘΡΟ 9. Παράδοση Εργαστηριακών Αναλωσίμων 1. Τα εργαστηριακά αναλώσιμα ασφαλίζονται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 2. Η παράδοση των εργαστηριακών αναλωσίμων θα γίνει στους χώρους που ορίζονται ανά ΕΙΔΟΣ στη στήλη ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ (ΑΡΘΡΟ 1) σύμφωνα με το ακόλουθο υπόμνημα: 1: Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Πολυμερών Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ Ρίο-Πάτρας Υπεύθυνος: Καθηγητής Ι. Καλλίτσης 2: Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, 1ος Όροφος Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ Ρίο-Πάτρας Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Α. Βανταράκης 3: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Οδός Σταδίου, Πλατάνι Τ.Θ Πάτρα Υπεύθυνος: Δρ. Γ. Βογιατζής 4: ΙΤΕ/ΙΕΔΛ, Κρήτη Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ-ΙΗΔΛ, Bασιλικά Βουτών Τ.Θ Ηράκλειο Κρήτης Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Βαμβακάκη 5: Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης, ΤΕΙ Μεσολογγίου Νέα κτίρια Μεσολόγγι Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Π. Αβραμίδης Τα είδη και οι ποσότητες που θα αγοραστούν θα εξαρτηθούν από την πορεία των πειραμάτων. 12

13 ΑΡΘΡΟ 10. Παραλαβή Έργου Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή των αναλωσίμων από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των Εργαστηριακών Αναλωσίμων στους χώρους που ορίστηκαν στο Άρθρο Σε περίπτωση ζημίας μέρους των εργαστηριακών αναλωσίμων κατά τη μεταφορά, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα βλαβέντα μέρη. 2. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης των εργαστηριακών αναλωσίμων. ΑΡΘΡΟ 11. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. 13

14 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1. Οικονομική Προσφορά ΑΔΑ: ΒΙΗ5469Β7Θ-ΨΚΤ 1. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για τα ακόλουθα είδη αναλωσίμων συνολικά ή για μέρος αυτών. Για τα επιμέρους είδη και το σύνολο τους πρέπει να αναφερθεί τιμή. 2. Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπληρώσει τον «Πίνακα Ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς» (Παράρτημα ΙΙΙ). 3. Σε περίπτωση εκπτώσεων θα πρέπει το τελικό ποσό για κάθε αντικείμενο / υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά. 4. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή για κάθε είδος. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται σε περισσότερα του ενός μέρους που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. 5. Στη στήλη «Προϊόν» θα αναφέρεται το προσφερόμενο είδος όπως περιγράφεται στους πίνακες στο ΑΡΘΡΟ 1 του διαγωνισμού (περιγραφή και κατά Α/Α 1,2,3 κτλ.). 6. Επιπλέον οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων της προσφοράς τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση. 7. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 15

16 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τίτλος έργου:.. Συμβάλλονται: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Α. Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας & Ανάπτυξης Καθηγητής Νικόλαος Αβούρης ως νόμιμος εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πατρών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (η Αναθέτουσα Αρχή) Β. Η.. Δ/νση.,.,., ΑΦΜ, ΔΟΥ. (ο Ανάδοχος) ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σύμφωνα με: 1) την υπ αριθμόν. Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών 2) την από - - προσφορά της (,,,) εκ των συμβαλλόμενων. και 3) την από.. Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ ο Α. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στον/στους Β. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, την προμήθεια των. (στο εξής θα καλείται το Έργο), στα πλαίσια της πράξης «ΘΑΛΗΣ» με τίτλο «Σχεδιασμός Και Ανάπτυξη Νέων Λειτουργικών Συμπολυμερών Συσταδικής Αρχιτεκτονικής - Ικανότητες Αυτοοργάνωσης Και Ελεγχόμενη Δέσμευση/Αποδέσμευση Ουσιών Με Βιοστατική Δράση» (MIS: ), συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. & Εθν. Πόρους. ΑΡΘΡΟ 2. Τίμημα Το Συμβατικό Τίμημα του Έργου αναλύεται ως εξής:.. ΑΡΘΡΟ 3. Πληρωμή Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: 16

17 Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί 100% εφάπαξ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών που παραδίδονται ανά παραγγελία στο πλαίσιο του Έργου. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ΑΡΘΡΟ 4. Διάρκεια έργου Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται μέχρι μέγιστο ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή Οριστική Παραλαβή 1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των αναλωσίμων στους χώρους που αναφέρονται στο Άρθρο Σε περίπτωση ζημίας μέρους των εργαστηριακών αναλωσίμων κατά τη μεταφορά, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα βλαβέντα μέρη. 3. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης των εργαστηριακών αναλωσίμων. ΑΡΘΡΟ 6. Παράδοση Αναλωσίμων 1. Η παράδοση των εργαστηριακών αναλωσίμων θα γίνει στους χώρους που ορίζονται ανά ΕΙΔΟΣ στη στήλη ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ στους Πίνακες Ειδών σύμφωνα με το ακόλουθο υπόμνημα: 1: Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Πολυμερών Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ Ρίο-Πάτρας Υπεύθυνος: Καθηγητής Ι. Καλλίτσης 2: Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, 1ος Όροφος Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ Ρίο-Πάτρας Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Α. Βανταράκης 3: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα 17

18 Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Οδός Σταδίου, Πλατάνι Τ.Θ Πάτρα Υπεύθυνος: Δρ. Γ. Βογιατζής 4: ΙΤΕ/ΙΕΔΛ, Κρήτη Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ-ΙΗΔΛ, Bασιλικά Βουτών Τ.Θ Ηράκλειο Κρήτης Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Βαμβακάκη 5: Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης, ΤΕΙ Μεσολογγίου Νέα κτίρια Μεσολόγγι Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Π. Αβραμίδης ΑΡΘΡΟ 7. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. ΑΡΘΡΟ 9. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία και των 2 συμβαλλομένων. Αναπόσπαστα μέρη, κατά τα λοιπά, των όρων της παρούσας σύμβασης αποτελούν οι όροι της από.. προσφοράς του Αναδόχου και την από. Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. 18

19 Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη σε δύο νόμιμα, ισότιμα πρωτότυπα και κάθε μέρος πήρε από ένα. Πάτρα././2013 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας & Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών O Ανάδοχος (υπογραφή & σφραγίδα) καθ. Νικόλαος Αβούρης 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ : Είδος: Α/Α Προϊόν Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή Κόστος Μονάδας Ποσότητα Κόστος Συνολικό Κόστος ΦΠΑ Σύνολο (Πόλη), / / Για το Διαγωνιζόμενο (Ονομ/μο - Υπογραφή) 20

21 21