14SYMV

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 14SYMV ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 1-1/Π02/2013 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε», για την υλοποίηση του έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ του Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ»με κωδικό MIS Συμβατικού Τιμήματος ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 1

2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 1-1/Π02/2013 Στις Σέρρες σήμερα την 14 ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2013, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών που εδρεύει στις Σέρρες και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή Δρ. Εμμανουηλίδη Ξενοφώντα, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε» που εδρεύει στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Α.ΤΡΙΤΣΗ 21, Τ.Θ 22461, Τ.Κ ΤΗΛ: FAX : έχει αριθμό φορολογικού μητρώου , υπάγεται στη ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ.Α.Ε 27948/06/Β/92/11, Γ.ΕΜΗ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟ ΠΑΡΗ, του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ΑΦΜ ,ΔΥΟ Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,Α.Δ.Τ ΑΚ , Δ/νση κατοικίας ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21, Τ.Κ 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», Λαμβάνοντας υπόψη : 1) Την απόφαση έγκρισης του προγράμματος ενεργειών του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία Θράκη» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , για το έτος ) Την Υ.Α /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 ΦΕΚ1856/ περί καθορισμού των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας και έγκρισής τους και την υπ αριθ.9328/ευσσααπ 387/ σχετική Ερμηνευτική Εγκύκλιο για την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης περί καθορισμού των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής. 3) Την υπ αριθμ. πρωτ. 6588/ Κ.Υ.Α. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2011, με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Στήριξης (ΕΣΠΑ) ) Τη με αριθμ.πρωτ.1675/ (ΑΔΑ:Β49Η46ΨΧΨΤ-ΕΛΓ) Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ΜΟΔ με θέμα «Ένταξη της Πράξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» με κωδικό MIS: στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» 5) Τη ΣΑ 2012ΣΕ του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ 2

3 ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ στον Άξονα Προτεραιότητας 10 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ του Ε.Π Μακεδονία -Θράκη» 6) Την υπ. αριθ. Π02 από διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για «την υλοποίηση του έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ του Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ με κωδικό MIS ». 7) Την προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. 8) Την υπ. αριθ. 9 η / (θέμα 15 ο οικονομικό) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο 9) Την υπ αριθμ. 14 η / (θέμα 11 ο οικονομικό) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανωτέρω αναφερόμενου διαγωνισμού 10) Την υπ αριθμ. 741/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ ΒΕΖ ΥΓ) Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Προμήθεια : όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Επιτροπή Παραλαβής : Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 3

4 Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την παροχή υπηρεσιών που αφορά την υλοποίηση του έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ του Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ με κωδικό MIS η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της αρ.π02/2013 διακήρυξης και την αριθμ. 9 η / (θέμα 15 ο οικονομικό) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ,00 Φ.Π.Α 23% 4.140,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ ,00 ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο δεύτερος συμβαλλόμενος, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ του Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ με κωδικό MIS για χρονικό διάστημα από 14/6/2013 μέχρι την 12/1/2015 (19 μήνες) 4

5 ΑΡΘΡΟ 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η Πράξη αποσκοπεί στη βελτίωση της διοικητικής οργάνωσης και της διαχειριστικής επάρκειας του Νοσοκομείου ΣΕΡΡΩΝ για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (κατηγορία πράξεων 8504 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" του ΕΣΠΑ) Η τεχνική υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή υπηρεσιών συμβούλων ενδεικτικά για: Την προετοιμασία νέων έργων (υποβολή προτάσεων, σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, έρευνα αγοράς κλπ.) Την εποπτεία των διαδικασιών ένταξης ωρίμανσης των έργων (Σύνταξη τεχνικών δελτίων και φακέλου πρότασης), σύνταξη και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, Την υποστήριξη των διαδικασιών δημοπράτησης έργων, Την υποστήριξη των διαδικασιών υλοποίησης έργων (υλοποίηση σύμβασης, σύνταξη μηνιαίων εξαμηνιαίων δελτίων). ΑΡΘΡΟ 5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο σύμβουλος ενδεικτικά θα παρέχει τις υπηρεσίες του για τα παρακάτω έργα που ωριμάζει και υλοποιεί το Νοσοκομείο αλλά και για όποιο άλλο έργο προκύψει στην πορεία της υλοποίησης της πράξης: ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ Α/Α Τίτλος έργου MIS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π/Υ Ημερομηνία ένταξης Διάρκεια Υλοποίησης Περιγραφή του σταδίου υλοποίησης 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Π ΤΟΥ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » (μήνες 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » , ,58(μήνες) 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Π.«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ » , μήνες 5

6 ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Α/Α Τίτλος έργου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π/Υ Περιγραφή του σταδίου Ωρίμανσης 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΕΚΠΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΌ ΔΥΠΕ Τα κάτωθι έργα : 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ Προυπ. Δαπάνη ,00 έχει αφαιρεθεί καθώς έχει εξαντληθεί η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της με αριθμ.πρ.5063/ (κωδικός πρόσκλησης 08) «Κωδικός Προτεραιότητας 76-Υποδομές Υγείας, 2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, προυπ.δαπάνης ,72 Εντάχθηκε στο Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ » με αριθμ.mis Οι υπηρεσίες που θα απαιτηθούν από το σύμβουλο είναι:: Α. Υποστήριξη-Έλεγχος μελετών Τα στελέχη του συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, θα πρέπει να συνεργαστούν και να υποβοηθήσουν με παροχή τεχνογνωσίας και όποιου εξειδικευμένου λογισμικού απαιτηθεί, τις υπηρεσίες, για τον έλεγχο, διόρθωση και συμπλήρωση των μελετών των προτεινόμενων έργων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια και η πληρότητά τους. Οι μελέτες μετά τον έλεγχο θα πρέπει να είναι στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής και να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα Τεύχη δημοπράτησης, σχέδια κτλ. στον απαραίτητο αριθμό τελικών αντιγράφων, καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή. 6

7 Οι απαραίτητες μετακινήσεις των στελεχών σε Νοσοκομεία, Διαχειριστικές Αρχές, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακές και Δημοτικές αρχές για συνεννόηση με τους φορείς θα γίνονται με δαπάνες του αναδόχου. Τα στελέχη του συμβούλου τεχνικής υποστήριξης θα ελέγξουν και θα υποστηρίξουν την υπηρεσία στην υλοποίηση όποιων παρατηρήσεων, διορθώσεων ή τροποποιήσεων επί των μελετών ζητήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, κατά την διαδικασία ελέγχου των μελετών έως και την έγκρισή τους. Επίσης θα υποστηρίξουν τις Υπηρεσίες σε όλα τα στάδια διαδικασιών έκδοσης των απαιτούμενων αδειών για την ωρίμανση των έργων. Β. Διοικητική Υποστήριξη Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του Συμβούλου θα περιλαμβάνουν: Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων προτεινόμενων πράξεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς φορείς. Συγκέντρωση απαιτούμενων συνοδευτικών δικαιολογητικών για την υποβολή των Τεχνικών Δελτίων και συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης για την συμπλήρωση των φακέλων έργων, καθώς και των δελτίων δήλωσης δαπανών και δελτίων παρακολούθησης προόδου πράξης των ενταγμένων έργων. Τακτοποίηση και οργάνωση του αρχειακού υλικού Διαχειριστικής Επάρκειας. Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ΤΔΠΠ, εγγράφων, μελετών, στοιχείων κ.α Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Ομάδα έργου, η οποία θα απαρτίζεται από ικανό αριθμό στελεχών για την έγκαιρη και την απαιτούμενη ποιοτικά υλοποίηση του έργου. Τα στελέχη της Ομάδας έργου θα πρέπει να έχουν εμπειρία σε υπηρεσίες ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με αυτά που αναφέρονται στην παραπάνω περιγραφή. Για την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθούν : Προκειμένου για τη διοικητική υποστήριξη, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Σχολής ή ΤΕΙ, Οικονομικών σπουδών Διοίκηση Μ.Υ & Π ή Πληροφορικής, με επαρκή γνώση σε θέματα συμπλήρωσης Τεχνικών Δελτίων και λοιπών εγγράφων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Προκειμένου για τον έλεγχο μελετών, πτυχιούχοι Μηχανικοί ΑΕΙ ή ΤΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων, με επαρκή γνώση σε θέματα μελετών, συμπλήρωσης Τεχνικών Δελτίων και λοιπών εγγράφων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Οι Διπλωματούχοι μηχανικοί θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών και να διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην εκπόνηση μελετών κτιριακών έργων, στην έκδοση οικοδομικών αδειών κλπ. Οι Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Σχολής θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. Έργων 7

8 ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ως διάρκεια της εργασίας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου και του Αναδόχου και όχι πέραν των δεκαεννέα (19) μηνών Η ομάδα έργου του αναδόχου θα εγκατασταθεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό της στην έδρα της αναθέτουσας Αρχής από τις οποίες και θα καθοδηγείται. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου θα απαιτηθεί η χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και λογισμικού, η ομάδα έργου δύναται να εγκατασταθεί και στα γραφεία του αναδόχου μετά από σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας Αρχής. Η παρακολούθηση, επίβλεψη και η πιστοποίηση των υπηρεσιών θα γίνεται από την επιτροπή παρακολούθησης παραλαβής της σύμβασης η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση Διοικητή της αναθέτουσας Αρχής και θα αποτελείται από στελέχη της αναθέτουσας Αρχής. Η αναθέτουσα Αρχή θα προγραμματίζει τις υπηρεσίες του αναδόχου, θα ορίζει απαιτήσεις και προθεσμίες υλοποίησης και θα του παρέχει τα διαθέσιμα στοιχεία και δεδομένα. Ο ανάδοχος, ανά τρίμηνο, θα παραδίδει έκθεση πεπραγμένων, εντός δεκαημέρου από τη λήξη του τριμήνου αναφοράς, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα εξής: Ο αριθμός των φακέλων υποβολής Το σύνολο των νέων προτάσεων που έχουν υποβληθεί ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ο αριθμός και ο τίτλος των μελετών που ελέγχθηκαν, το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για κάθε μελέτη χωριστά καθώς και τα στελέχη που απασχολήθηκαν στον έλεγχο της μελέτης. Ο αριθμός και ο τίτλος των τεχνικών προδιαγραφών που ελέγχθηκαν, το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για κάθε τεύχος τεχνικών προδιαγραφών χωριστά καθώς και τα στελέχη που απασχολήθηκαν στον έλεγχο τους. Ο αριθμός και το είδος των Τεχνικών Δελτίων και εγγράφων που συμπληρώθηκαν. Το στάδιο/ φάση στην οποία βρίσκεται το κάθε έργο, με ανάλυση και στις επιμέρους πληροφορίες του έργου (π.χ. προβλήματα, προϋπολογισμός) Άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο των προαναφερομένων συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Κάθε εξάμηνο ο σύμβουλος θα συντάσσει και θα παραδίδει έκθεση πεπραγμένων στην οποία θα αναφέρονται οι υπηρεσίες του στο πλαίσιο των προαναφερομένων συμβατικών υποχρεώσεών του. Σε επίπεδο εξαμήνου η επιτροπή επίβλεψης και παραλαβής του Νοσοκομείου θα συντάσσει, "Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών" με το οποίο θα πιστοποιούνται οι παρεχόμενες υπηρεσίες και θα αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται ως προς αυτές. Μη συμμόρφωσή του θα είναι δυνατόν να οδηγεί σε λύση της σύμβασης. 8

9 Μετά την υποβολή και την αξιολόγηση της Έκθεσης Πεπραγμένων η Επιτροπή θα συντάσσει Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών με το οποίο θα πιστοποιούνται οι παρεχόμενες υπηρεσίες και θα αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται ως προς αυτές. Μη συμμόρφωσή του θα οδηγεί σε λύση της σύμβασης. Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά, μετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή του, με την υποβολή Τελικής Έκθεσης από τον Ανάδοχο και την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου. ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Τα παραδοτέα για κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη που προτείνει ή υλοποιεί ο ανάδοχος είναι: Τεχνικά δελτία και φάκελος πρότασης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Σύνταξη χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και εκθέσεις για την παρακολούθηση της τήρησής του Υλικό (εκθέσεις, προτάσεις κλπ) για την υποστήριξη των διαδικασιών δημοπράτησης Εκθέσεις προόδου - Σύνταξη μηνιαίων & εξαμηνιαίων δελτίων Ο Φάκελος Πράξης που πρέπει να είναι ενημερωμένος με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και τις ειδικότερες οδηγίες των ΕΔΑ ή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ηλεκτρονικό αρχείο οργάνωσης και παρουσίασης των έργων συνολικά με λεπτομέρειες για το στάδιο υλοποίησής τους Τα παραπάνω αναλύονται σε πακέτα εργασίας (ΠΕ) και παραδοτέα(πα), ως εξής: ΠΕ.1: Οργάνωση συστήματος διαχείρισης και προγραμματισμός υλοποίησης του έργου Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας αφορά σε εργασίες οργάνωσης συστήματος διαχείρισης του συνολικού Έργου και σχετίζεται με την κατάρτιση και θέση σε λειτουργία του κατάλληλου μηχανισμού για την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, το συντονισμό και την επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων μερών για την υποστήριξη της. Επιπλέον, ο προγραμματισμός της υλοποίησης συνδυάζει τις δραστηριότητες, τους πόρους, το χρονοδιάγραμμα, τις απαιτήσεις ποιότητας και τη μέθοδο αντιμετώπισης των κινδύνων, σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα με βάση το οποίο θα πραγματοποιηθεί ο συντονισμός και η παρακολούθησή του. ΠΑ 1-1: Σύστημα διαχείρισης και προγραμματισμού υλοποίησης του έργου. Το παρόν παραδοτέο θα αποτυπώνει το σύστημα διαχείρισης και προγραμματισμού υλοποίησης του έργου. 9

10 ΠΕ.2: Υποστήριξη για την ωρίμανση υλοποίηση των έργων Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας αφορά στην παροχή των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του συνόλου των έργων της 4 ης Υ.ΠΕ. Ο ανάδοχος, σε αυτό το πακέτο εργασίας σύμφωνα με το ΠΕ1 και τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής θα παρέχει το κατάλληλο προσωπικό, εξοπλισμό και υπηρεσίες που απαιτούνται προκειμένου να πραγματοποιηθούν: 1. ο έλεγχος, η διόρθωση και η συμπλήρωση των μελετών των προτεινόμενων έργων (όπου απαιτούνται) 2. η εποπτεία και υποστήριξη των διαδικασιών ένταξης ωρίμανσης των έργων (Σύνταξη τεχνικών δελτίων και φακέλου πρότασης), 3. η σύνταξη, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η πραγματοποίηση διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση αποκλίσεων, 4. η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην τήρηση των διαδικασιών δημοπράτησης έργων, 5. η υποστήριξη των διαδικασιών υλοποίησης έργων (υλοποίηση σύμβασης, σύνταξη δελτίων δήλωσης δαπανών εξαμηνιαίων δελτίων, κανόνες δημοσιότητας, κλπ). ΠΑ 2-1: Υποστήριξη των διαδικασιών ωρίμανσης υλοποίησης των έργων Το παρόν παραδοτέο θα αποτελείται από το σύνολο των εντύπων και των διαδικασιών (Τεχνικά Δελτία, Προκηρύξεις διαγωνισμών, Τεύχη δημοπράτησης, σχέδια κτλ.) υποστήριξης της ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων. ΠΕ.3: Διοίκηση και Διασφάλιση της Ποιότητας του Έργου Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας, καθ όλη τη διάρκεια του έργου, θα καλύπτει το σύνολο των ενεργειών που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η άρτια διοίκηση καθώς και η ποιοτική εκτέλεση του έργου. ΠΑ 3-1:Τριμηνιαίες Αναφορές Προόδου, Προβλημάτων, Ελέγχου Ποιότητας του έργου Το εν λόγω παραδοτέο θα αποτελεί την αναφορά προόδου, προβλημάτων και στοιχείων ελέγχου ποιότητας του έργου. Όλα τα προαναφερόμενα παραδοτέα θα παράγονται σε συνεργασία του συμβούλου με τις υπηρεσίες του Γ.Ν. Σερρών οι οποίες θα προγραμματίζουν τις υπηρεσίες του αναδόχου, θα ορίζουν απαιτήσεις και προθεσμίες υλοποίησης και θα του παρέχουν τα διαθέσιμα στοιχεία και δεδομένα Όλα τα προαναφερόμενα παραδοτέα θα παράγονται σε συνεργασία του συμβούλου με τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου οι οποίες θα προγραμματίζουν τις υπηρεσίες του αναδόχου, θα ορίζουν απαιτήσεις και προθεσμίες υλοποίησης και θα του παρέχουν τα διαθέσιμα στοιχεία και δεδομένα Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης έργου Πακέτα Εργασίας Μ 1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μ11 Μ12 Μ13 Μ14 Μ15 Μ16 Μ17 Μ18 Μ19 10

11 ΑΡΘΡΟ 8. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις πληρωμής του χορηγητή, όταν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του χορηγητή, όπως π.χ. σε μη έγκαιρη παράδοση των τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε συμβατικές παραβάσεις κ.λ.π. ή όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη του Νοσοκομείου την προκαλούν. Σε τυχόν μη εφαρμογή των όρων της σύμβασης, το Δ.Σ. του Ιδρύματος μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον χορηγητή, να προβεί παροχή υπηρεσιών από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό και την τυχόν διαφορά τιμής να την καταλογίσει στον έκπτωτο χορηγητή, η είσπραξη της οποίας θα γίνει με παρακράτηση από το λαβείν του χορηγητή και σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007 Το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα επιβολής όλων των κυρώσεων που προβλέπονται, προκειμένου να διασφαλισθεί το οικονομικό του συμφέρον. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 9. ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο σύμφωνα με την αρ. 9 η / (θέμα 15 ο οικονομικό) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου μας και την προσφορά του αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των δεκαοχτώ χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), πλέον ΦΠΑ 23% τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ (4.140,00 ) ήτοι συνολικά είκοσι δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ (22.140,00 ). Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Η εξόφληση των τιμολογίων του χορηγητή θα γίνεται μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής και μετά τη θεώρησή του από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε τρεις δόσεις ως εξής: 1) Η πρώτη δόση (30% του συμβατικού τιμήματος ήτοι ποσό 6.642,00 ) μετά την ολοκλήρωση των ΠΕ1 και ΠΕ2 παραδοτέων πακέτων εργασίας την ) Η δεύτερη δόση (50% του συμβατικού τιμήματος ήτοι ποσό ,00 ) μετά την ολοκλήρωση των 12 (δώδεκα ) μηνών του συμβατικού χρόνου. 3) Η τρίτη δόση ( 20% του συμβατικού τιμήματος ήτοι ποσό 4.428,00 ) μετά την ολοκλήρωση του έργου ήτοι την Ο χορηγητής για την πληρωμή του υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει). 11

12 Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, (1,5% και 0,024% χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας ποσοστό 2% σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3580/07 και τη ΔΥ6α/ΓΠ/οικ.36932/ Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 545Β / ).). Φόρος εισοδήματος 4% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,10% επί της αξίας της σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 238 του Ν.4072/2012 ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3801/2009, άρθρο 46 «οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών». ΑΡΘΡΟ 10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό εγγυητική επιστολή του Ταμείου ΤΣΜΕΔΕ, ποσού χιλίων οχτακοσίων ευρώ (1.800,00 ) (10% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την πλήρη εκπλήρωση των όρων της σύμβασης Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας. 2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 12

13 ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 13. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07. ΑΡΘΡΟ 14. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 13

14 Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν εκπληρωθούν πλήρως οι όροι της σύμβασης, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 15. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η από διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού δ) Η προσφορά του Αναδόχου Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κος ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ, κάτοικος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ τηλ: , fax , Δ/νση ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21 Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ. ΑΡΘΡΟ 16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Σερρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 14

15 ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τέσσερα πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Για το Νοσοκομείο Σερρών Ο Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ Για την προμηθεύτρια εταιρεία 15