13SYMV

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Κωδικός Εργου: 2012ΕΠ , ΣΑΕΠ: 0088 Κωδικός Ο.Π.Σ.: ΤΔΕ: «Συμβουλευτική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 13SYMV Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την Τετάρτη, , μεταξύ: Α. Της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Στρωμνίτσης 53, Τ.Θ 17022, Τ.Κ , με ΑΦΜ: , Δ.Ο.Υ.: Z Θεσσαλονίκης, τηλ , και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Μωϋσιάδη Ιωάννη (στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή»), Β. Της Εταιρείας: ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ με δ.τ. «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό 26ης Οκτωβρίου 43 Περιοχή FIX, Τ.Κ , με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, τηλ , Φαξ που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σαμαρά Ν. Δημήτριο, (στο εξής «ο Ανάδοχος») και έχοντας υπόψη: 1. Την υπ' αρ. 2543/ Απόφαση ένταξης της πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη» 2. Την διακήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων / ΠΚΜ για την επιλογή του αναδόχου του έργου «Συμβουλευτική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στις Την υπ αριθμ. 519/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου «Συμβουλευτική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», 4. Τo υπ αριθμ / έγγραφο για τον έλεγχο της νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελίδα 1 από 9

2 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο Ανάδοχος σύμφωνα με την προσφορά του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, αναλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικής - τεχνικής - διοικητικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΤΕ/ΠΚΜ), στην διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση των πράξεων που υλοποιεί η συγκεκριμένη Υπηρεσία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία Θράκη ». Οι υπηρεσίες που θα απαιτηθούν από τον ανάδοχο, σύμβουλο τεχνικής υποστήριξης, αναφέρονται στο τεύχος της διακήρυξης και είναι : Α. Έλεγχος και διόρθωση μελετών Β. Έλεγχος και διόρθωση προμετρήσεων Γ. Επικαιροποίηση και διόρθωση τευχών δημοπράτησης Δ. Υποβοήθηση της Υπηρεσίας στον έλεγχο κτηματολογικών πινάκων. Ε. Υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην Επιβεβαίωση Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής ΣΤ. Υποστήριξη της Υπηρεσίας στις αδειοδοτήσεις των έργων Οι παραπάνω υπηρεσίες θα απαιτηθούν για το σύνολο των πράξεων που είναι ενταγμένες και για όσες είναι σε διαδικασία ένταξης στο Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη » και υλοποιούνται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες που περιγράφονται προηγουμένως και θα απαιτηθούν από το σύµβουλο είναι: Α. Έλεγχος και διόρθωση μελετών της ΠΚΜ, για τον έλεγχο των µελετών των προτεινόµενων έργων, προκειµένου να διασφαλιστεί η επάρκεια και η πληρότητά τους. Οι µελέτες µετά τον έλεγχο θα πρέπει να είναι στο στάδιο της µελέτης εφαρµογής και να περιλαµβάνουν όλα τα απαραίτητα σχέδια εφαρμογής και σχέδια λεπτομερειών στον απαραίτητο αριθµό τελικών αντιγράφων, καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική µορφή. Β. Έλεγχος και διόρθωση προ μετρήσεων της ΠΚΜ, για τον έλεγχο και την διόρθωση των προμετρήσεων των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή των προτεινόμενων έργων προκειµένου να διασφαλιστεί η επάρκεια και η πληρότητά τους. Οι προμετρήσεις µετά τον έλεγχο θα πρέπει να συμφωνούν με την µελέτη Σελίδα 2 από 9

3 εφαρµογής και να περιλαµβάνουν αναλυτικά όλες τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή και στον απαραίτητο αριθµό τελικών αντιγράφων, καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική µορφή. Γ. Επικαιροποίηση και διόρθωση τευχών δημοπράτησης της ΠΚΜ, για τον έλεγχο των τευχών δημοπράτησης που συνοδεύουν τις μελέτες εφαρμογής των προτεινόµενων έργων, προκειµένου να διασφαλιστεί η επάρκεια και η πληρότητά τους. Τα τεύχη δημοπράτησης µετά τον έλεγχο θα πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα απαραίτητα τεύχη που απαιτούνται για την δημοπράτηση (επικαιροποίηση προυπολογισμού, τιμολόγιο μελέτης, τεχνικές περιγραφές - προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας κτλ) στον απαραίτητο αριθµό τελικών αντιγράφων, καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική µορφή. Δ. Υποβοήθηση της Υπηρεσίας στον έλεγχο κτηματολογικών πινάκων. της ΠΚΜ, για τον έλεγχο, την τεκμηρίωση και την επιβεβαίωση των κτηματολογικών πινάκων των προτεινόµενων έργων, προκειµένου να διασφαλιστεί η επάρκεια και η πληρότητά τους. Ε. Υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην Επιβεβαίωση Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής της ΠΚΜ, για τον έλεγχο της σύνταξης και υποβολής της αίτησης επιβεβαίωσης του Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής και της τεχνοοικονομικής μελέτης που αφορούν τα προτεινόµενα έργα, προκειµένου να διασφαλιστεί η επάρκεια και η πληρότητά τους. ΣΤ. Υποστήριξη της Υπηρεσίας στις αδειοδοτήσεις έργων συνεργαστούν και να υποστηρίξουν την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΚΜ, για τον έλεγχο καθώς και την διαδικασία για τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις των προτεινόµενων έργων, προκειµένου να διασφαλιστεί η επάρκεια και η πληρότητά τους. Για τους παραπάνω σκοπούς οι απαιτούμενοι ανθρωπομήνες εργασίας είναι 63 συνολικά, ο δε χρόνος εργασίας θα επιμεριστεί στη διάρκεια 19 μηνών από έναρξης της σύμβασης και θα προσαρμόζεται στις απαιτήσεις και τις οδηγίες της ΔΤΕ/ΠΚΜ και της επιτροπής επίβλεψης παραλαβής της σύμβασης. Σελίδα 3 από 9

4 ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - Η παρούσα σύμβαση συνομολογείται ότι είναι σύμβαση παροχής υπηρεσιών, διάρκειας δεκαεννέα (19) μηνών, με ημερομηνία έναρξης στις 3/7/2013 και λήξης στις 3/2/2015. Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου σύμφωνα με την προσφορά του, θα αποτελείται από τα εξής στελέχη: Ονοματεπώνυμο Στελέχους ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θέση στην Ομάδα Έργου Υπεύθυνος Συντονιστής ομάδας έργου ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ Επιστημονικός υπεύθυνος ομάδας υποομάδας έργου υποομάδας έργου Υπεύθυνος Ποιότητας Έργου Επιστημονικός υπεύθυνος ομάδας Ειδικότητα Μηχανολόγος -Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Απασχόληση σε ανθρωπομήνες Μηχανολόγος Μηχανικός 9 Πολιτικός Μηχανικός 9 Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 9 Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός υποομάδας έργου Οικονομολόγος ΣΥΝΟΛΟ 63 Η Ομάδα Έργου, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της «Αναθέτουσας Αρχής», σύμφωνα και με την προσφορά του «Αναδόχου», υποστηρίζεται επιπλέον από δύο στελέχη, επικουρικά και αδαπάνως, ως εξής: Ονοματεπώνυμο Στελέχους ΠΑΠΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θέση στην Ομάδα Έργου υποομάδας έργου υποομάδας έργου Ειδικότητα Απασχόληση σε ανθρωπομήνες Μηχανολόγος Μηχανικός 9 Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 9 Σε περίπτωση που κάποια από τα στελέχη της ομάδας έργου αδυνατούν για οποιονδήποτε λόγο να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, θα πρέπει να αντικατασταθούν από στελέχη ισότιμων προσόντων, μετά από σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής για τους υποψήφιους αντικαταστάτες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα παρακάτω παραδοτέα: Σελίδα 4 από 9

5 1 η Εξαμηνιαία Έκθεση για το χρονικό διάστημα: από 3/7/2013 έως και 3/1/ η Εξαμηνιαία Έκθεση για το χρονικό διάστημα: από 4/1/2014 έως και 3/7/ η Τελική Έκθεση για το χρονικό διάστημα: από 4/7/2014 έως και 3/02/2015 και για το σύνολο του έργου Στο παραδοτέο - έκθεση πεπραγμένων, θα αναφέρονται αναλυτικά τα εξής: Ο αριθµός και ο τίτλος των µελετών που ελέγχθηκαν, το χρονικό διάστηµα που απαιτήθηκε για κάθε µελέτη χωριστά καθώς και τα στελέχη που απασχολήθηκαν στον έλεγχο της µελέτης. Ο αριθµός και ο τίτλος των τεχνικών προδιαγραφών που ελέγχθηκαν, το χρονικό διάστηµα που απαιτήθηκε για κάθε τεύχος τεχνικών προδιαγραφών χωριστά καθώς και τα στελέχη που απασχολήθηκαν στον έλεγχο τους. Ο αριθµός και το είδος των Τεχνικών Δελτίων και εγγράφων που συµπληρώθηκαν. Άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο των προαναφεροµένων συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Μετά τη λήξη κάθε χρονικού διαστήματος, όπως αυτό έχει οριστεί παραπάνω, και μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα, τα παραπάνω παραδοτέα. Οι εκθέσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (εις διπλούν) και ηλεκτρονική μορφή (CD-Rom). Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά, μετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή του, με την υποβολή της Τελικής Έκθεσης από τον Ανάδοχο και την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου. ΑΡΘΡΟ 3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η παρακολούθηση, επίβλεψη και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων του Αναδόχου, όπως περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2, θα γίνεται από τριμελή Επιτροπή Επίβλεψης Παραλαβής, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη της ΠΚΜ και θα αποτελείται από στελέχη της ΔΤΕ/ΠΚΜ και της ΕΔΑ/ΠΚΜ ( άρθρο 4 της Διακήρυξης). Ο Ανάδοχος υποβάλλει τα σχετικά παραδοτέα σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσης. Η Αναθέτουσα Αρχή δια της Επιτροπής Επίβλεψης-Παραλαβής (Ε.Ε.Π.) μελετά και αξιολογεί το παραδοτέο και εφόσον είναι εμπρόθεσμο και το περιεχόμενο του είναι έγκυρο και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 1 της παρούσης, προβαίνει στην σύνταξη του σχετικού «Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών» εντός διαστήματος δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή αυτού στην ΔΤΕ/ΠΚΜ, με κάθε επιφύλαξη υπέρ των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής. Εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις της Επιτροπής Επίβλεψης-Παραλαβής επί του Παραδοτέου, αυτές αποστέλλονται εγγράφως στον Ανάδοχο εντός διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή αυτού στην ΔΤΕ/ΠΚΜ. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι συναφείς με τη φύση και το περιεχόμενο του Έργου του Αναδόχου όπως περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση και είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: Σελίδα 5 από 9

6 (α) Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των Εκθέσεων. (β) Επισήμανση σημείων μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς. (γ) Ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Ανάδοχου. Στην περίπτωση (α) ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει την Έκθεση με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις του, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των σχετικών παρατηρήσεων της Ε.Ε.Π. Εάν το επανυποβαλόμενο παραδοτέο προς την ΔΤΕ/ΠΚΜ δεν θεωρηθεί και πάλι ικανοποιητικό σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, με έγγραφό της που γνωστοποιείται στον Ανάδοχο εντός διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω επαναϋποβολή του παραδοτέου στην ΔΤΕ/ΠΚΜ, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Ανάδοχου ως έκπτωτου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με την απλή αποστολή γνωστοποίησης της εκπτώσεως με τηλεομοιοτυπία-φαξ. Εάν παρέλθει άπρακτη η προηγούμενη προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, τότε το παραδοτέο θεωρείται σιωπηρά οριστικά παραληφθέν και ο Ανάδοχος δικαιούται να εισπράξει την αμοιβή του που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με την επιφύλαξη ζημίας που θα υποστεί η Αναθέτουσα Αρχή από τις πλημμέλειες. Στην περίπτωση (β) ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του, στα σημεία που του επισημάνθηκαν, κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει και πάλι σημεία μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να προβεί στην λύση της σύμβασης βάσει του άρθρου 7 της παρούσας. Η παραλαβή δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την παραλαβή των προαναφερθέντων υπηρεσιών και τις οποίες ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει και να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 4 ΑΜΟΙΒΗ Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου σύμφωνα με την προσφορά του ορίζεται στο καθαρό ποσό των ,19 (εξηνταοκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και δεκαεννέα λεπτών), πλέον Φ.Π.Α. 23% ή στο συνολικό ποσό των ,00. Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και των συνεργατών του, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ρητά δε, συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού της συνολικής αμοιβής. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Το τίμημα θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από το λογαριασμό του έργου με τίτλο «Συμβουλευτική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», με αριθμό εγγραφής στο ΠΔΕ 2012ΕΠ , ΣΑΕΠ Σελίδα 6 από 9

7 Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει ως εξής: ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α δόση-: 30% της συνολικής αμοιβής δηλ: ,00 μετά την οριστική παραλαβή από την Επιτροπή Επίβλεψης - Παραλαβής της 1 ης εξαμηνιαίας έκθεσης. Β δόση-: 30% της συνολικής αμοιβής δηλ: ,00 μετά την οριστική παραλαβή από την Επιτροπή Επίβλεψης - Παραλαβής της 2 ης εξαμηνιαίας έκθεσης. Γ δόση-: 40% της συνολικής αμοιβής δηλ: ,00 μετά την οριστική παραλαβή από την Επιτροπή Επίβλεψης - Παραλαβής της 3 ης τελικής και απολογιστικής έκθεσης, στο τέλος του συμβατικού χρόνου. Ο Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό έναντι της παραπάνω οριζόμενης αμοιβής του, υποχρεούται στην έκδοση του αντίστοιχου νομίμου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, συνοδευμένων από τα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας αυτών. O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφωνα με τον νόμο είναι υπόχρεος. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. Η αποστολή των αντιστοίχων Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών στον Ανάδοχο επέχει θέση εντολής τιμολόγησης των παρεληφθέντων υπηρεσιών του από την Επιτροπή Επίβλεψης - Παραλαβής του άρθρου 3 της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε την υπ αριθμ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ), ποσού 6.869,92 (έξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών) που αντιπροσωπεύει το 10% της συμβατικής αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα του επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή των ανωτέρω υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων, καθώς και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεών του. Η Αναθέτουσα Αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 7 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, της οποίας συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, ή αδυναμίας του Αναδόχου να εκτελέσει τις υπηρεσίες του εν όλω ή εν μέρει ή δεν τις εκτελέσει προσηκόντως ή εγκαίρως, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού το δηλώσει αμέσως μετά την διαπίστωση της πλημμέλειας εγγράφως προς τον Ανάδοχο, να καταγγείλει τη παρούσα σύμβαση, να μην επιστρέψει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, να καταβάλλει στον Ανάδοχο μόνο το ποσό που θα αντιστοιχεί στις παρασχεθείσες από αυτόν υπηρεσίες μέχρι την ημερομηνία λύσης της σύμβασης και να αναζητήσει από αυτόν κάθε ζημία που θα προκύψει από την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβε. Σελίδα 7 από 9

8 ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την παροχή των προαναφερθέντων υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να διαφυλάττουν το απόρρητο των στοιχείων που λαμβάνουν γνώση με την ευκαιρία και κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, τα οποία σχετίζονται με τον αντισυμβαλλόμενο, τους υπαλλήλους του, τους προμηθευτές του ή τις εργασίες του. Επίσης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το απόρρητο επεκτείνεται και στο έντυπο και στο ηλεκτρονικό υλικό (ηλεκτρονικά έγγραφα, ψηφιακές απεικονίσεις), δισκέτες, προγράμματα Η/Υ, οδηγίες, εγκυκλίους κλπ, που κάνουν χρήση ή λαμβάνουν γνώση οι συμβαλλόμενοι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην κάνει οποιαδήποτε άλλη, άμεση ή έμμεση χρήση αυτών, πέραν αυτής που εξυπηρετεί τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης. Ως εμπιστευτικές και απόρρητες θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που θα παρέχονται κατά διαστήματα και με οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή, στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών του, κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Η υποχρέωση εχεμύθειας που απορρέει από το παρόν άρθρο ισχύει καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης και για μια τριετία από τη λήξη αυτής. Η καθ οιονδήποτε τρόπο παραβίαση εκ μέρους του Αναδόχου της ανωτέρω υποχρέωσης, θα συνεπάγεται την επιβολή εις βάρος του ποινικής ρήτρας ποσού 5.000, για κάθε παραβίαση κατά τα ανωτέρω. ΑΡΘΡΟ 10 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ρητώς συμφωνείται ότι τα πνευματικά δικαιώματα, και κάθε δικαίωμα επί των εγγράφων και του πάσης φύσεως υλικού (ηλεκτρονικά έγγραφα, ψηφιακές απεικονίσεις κλπ.) που θα παρέχεται από τη Αναθέτουσα αρχή προς τον Ανάδοχο για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, καθώς και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σ αυτά ανήκουν στην Αναθέτουσα αρχή και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αντιγράψει το λογισμικό και οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο υλικό παρέχεται από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΥΡΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση καλύπτει το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου και υπερέχει οποιασδήποτε άλλης διαπραγμάτευσης ή συμφωνίας σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι το σύνολο των προθέσεων και των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων έχουν περιληφθεί στην παρούσα σύμβαση η οποία εκφράζει ξεκάθαρα όλες τις απαιτήσεις και τις προθέσεις τους. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης θα αποδεικνύεται εγγράφως. ΑΡΘΡΟ 12 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οποιαδήποτε κοινοποίηση εγγράφων ή επικοινωνία απαιτείται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης θα γίνεται είτε με αποστολή συστημένης ταχυδρομικής επιστολής, με απόδειξη παραλαβής είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε μέσω τηλεομοιοτυπικού Σελίδα 8 από 9

9 (φαξ) βέβαιης χρονολογίας, είτε με προσωπική παράδοση των πρωτότυπων εγγράφων στις σχετικές διευθύνσεις των συμβαλλόμενων μερών όπως εμφανίζονται στην παρούσα σύμβαση ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση έχει τυχόν γνωστοποιηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο. ΑΡΘΡΟ 14 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης αυτής γίνεται μόνον έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι με την παρούσα σύμβαση, που καταρτίστηκε σε έξι (6) όμοια πρωτότυπα και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, έλαβαν δε τέσσερα (4) η Αναθέτουσα Αρχή και δύο (2) ο Ανάδοχος. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ο ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Σελίδα 9 από 9