13SYMV

Transcript

1 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Για το έργο «Σύµβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του σχεδιασµού της Προγραµµατικής Περιόδου » (Κωδικός Π Ε: 2012ΕΠ , Κωδικός Ο.Π.Σ.: Τ Ε: «Σύµβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» Υποέργο 2:«Σύµβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του σχεδιασµού της Προγραµµατικής Περιόδου » - Κ.Ε. Β3.1- Σύµβουλοι) 13SYMV Στη Θεσσαλονίκη σήµερα, τη ευτέρα 20 Μαΐου 2013, µεταξύ: Α. Της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ν.Π...), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ Πυλαία (µε ΑΦΜ: ,.Ο.Υ.: Z Θεσσαλονίκης, τηλ ) και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κο Απόστολο Γ. Τζιτζικώστα, (στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή»), και Β. Της Ένωσης Εταιριών: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ (µε δ.τ. IDS Ε.Π.Ε.) - ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (µε δ.τ. ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.)» µε δ.τ. «IDS Ε.Π.Ε.- ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.», η οποία αποτελείται από τις κατωτέρω εταιρίες: 1. «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ (µε δ.τ. IDS Ε.Π.Ε.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Χρ. Πίψου 9, Τ.Κ (µε Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. Α Θεσσαλονίκης, τηλ , fax: ) και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ιαχειριστή της κ. Λεωνίδα Φάκα του Πέτρου µε Α..Τ. ΑΒ ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (µε δ.τ. ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.)», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Αντώνη Τρίτση 21, Πυλαία, Τ.Κ (µε Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ , fax: ) και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο της κ. Γεώργιο Χατζόπουλο του Πασχάλη µε Α..Τ. Φ179539/01. (στο εξής «ο Ανάδοχος») και έχοντας υπόψη: 1. Την υπ. αρ. πρωτ. 4001/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κου Απόστολου Γ. Τζιτζικώστα, µε την οποία ανατέθηκε στην Ένωση Εταιριών «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ - ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «IDS Ε.Π.Ε.- ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.» το έργο µε τίτλο «Σύµβουλος Τεχνικής υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο σχεδιασµού της Προγραµµατικής Περιόδου ». 2. Την από τεχνική και οικονοµική προσφορά της Ένωσης Εταιριών µε δ.τ. «IDS Ε.Π.Ε.- ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.», για το προαναφερόµενο έργο (µε αρ. πρωτ. εισερχ. Ε Α ΠΚΜ 2837/ ) που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης. 3. Το από συµφωνητικό συνεργασίας των δύο εταιριών της ένωσης, στο οποίο ορίζονται και τα ποσοστά συµµετοχής κάθε µέλους της Ένωσης ως εξής: IDS Ε.Π.Ε. ποσοστό 65% και ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. ποσοστό 35%. Σελίδα 1 από 8

2 4. Την πρόταση του γραφείου του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για το ένα τακτικό µέλος και το ένα αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής Επίβλεψης -Παραλαβής, καθώς και το από πρακτικό της Ε Α ΠΚΜ σχετικά µε τη διενέργεια δηµόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των υπολοίπων µελών της Επιτροπής. 5. Το ότι οι δύο εταιρείες είναι η κάθε µια αλληλέγγυες και υπεύθυνες εις ολόκληρο για το έργο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Το αντικείµενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς την Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και κατ επέκταση της Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος (ΟΣΠ) που έχει συσταθεί στην Περιφέρεια, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ε Α ΠΚΜ και της ΟΣΠ στο πλαίσιο σχεδιασµού και κατάρτισης του Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της περιόδου Συγκεκριµένα, το φυσικό αντικείµενο του έργου όπως περιγράφεται στην υπ αριθµ. πρωτ. 1777/ σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στην από τεχνική και οικονοµική προσφορά της Ένωσης Εταιριών µε δ.τ. «IDS Ε.Π.Ε.- ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.», για το προαναφερόµενο έργο (µε αρ. πρωτ. εισερχ. Ε Α ΠΚΜ 2837/ ) που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης, περιλαµβάνει τα εξής: 1. ιαµόρφωση Αναπτυξιακής Στρατηγικής και Προτεραιοτήτων Ανάπτυξης της προγραµµατικής περιόδου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 2. Αποτελεσµατική διαβούλευση µε τους φορείς που εµπλέκονται στον σχεδιασµό και τη συν-διαµόρφωση των βασικών αναπτυξιακών στόχων της περιφέρειας στους επιµέρους τοµείς παρέµβασης για την περίοδο Ανάπτυξη / τεκµηρίωση / παρακολούθηση του διαλόγου µε τους οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που συµµετέχουν στον σχεδιασµό της προγραµµατικής περιόδου στο πλαίσιο θεµατικών οµάδων εργασίας που συγκροτούνται γι αυτό το σκοπό. 4. ιατύπωση πρότασης εκπόνησης περιορισµένου αριθµού µελετών προετοιµασίας του αναπτυξιακού σχεδιασµού της Περιφέρειας σε επιµέρους τοµείς παρέµβασης, θεµατικές κατευθύνσεις ανάπτυξης, επενδυτικές προτεραιότητες. 5. ιοργάνωση του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη βάση των σχετικών οδηγιών / Εγκυκλίων και την σαφή αποτύπωση και κωδικοποίηση των αποτελεσµάτων του, σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες της ΟΣΠ και του ΥΠΑΑΥΜ. 6. Έγκαιρη διατύπωση ολοκληρωµένης πρότασης επιµέρους γενικών και ειδικών στόχων καθώς και ποσοτικοποιηµένων δεικτών στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραµµατική περίοδο Για την επίτευξη των ανωτέρω αντικειµένων, ο Ανάδοχος: Θα συνεργάζεται µε την Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ακολουθώντας τις οδηγίες που θα του δίδονται. Θα συγκεντρώνει, θα επεξεργάζεται, θα συνθέτει και θα παρουσιάζει τα κατάλληλα στοιχεία που υποστηρίζουν τη διατύπωση και εξειδίκευση των Σελίδα 2 από 8

3 αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταµείου Συνοχής, ΕΓΤΑ και ΕΤΘΑ. Θα διατυπώνει προτάσεις για τη διαµόρφωση και εξειδίκευση της στρατηγικής για την επίτευξη των προτεραιοτήτων του τοµέα άσκησης πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θα διατυπώνει εισηγήσεις σχετικά µε τις αναγκαίες θεσµικές και οργανωτικές προσαρµογές που αποτελούν προϋποθέσεις αποτελεσµατικής εφαρµογής του νέου Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Θα διατυπώνει εγκαίρως εισηγήσεις προτάσεις για το περιεχόµενο των αναπτυξιακών κειµένων (εξειδίκευση θεµατικών προτεραιοτήτων, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα). Θα υποστηρίζει την συνεργασία µε τους φορείς άσκησης εθνικής πολιτικής των οποίων το πεδίο σχετίζεται µε τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και µε την Τεχνική Επιτροπή Συντονισµού και τη Γραµµατεία της, στο πλαίσιο διατύπωσης και έγκρισης του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης, µε στόχο τη λήψη στοιχείων χρήσιµων για την εξειδίκευση των περιφερειακών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων Θα υποβάλλει ολοκληρωµένη πρόταση διοργάνωσης του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου που θα αφορά στην επιστηµονική υποστήριξη του Συνεδρίου. Συγκεκριµένα θα υποβάλλει πρόταση για το πρόγραµµα του Συνεδρίου, τη λίστα συµµετεχόντων, ερωτηµατολόγιο αποτύπωσης αναγκών των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων της Περιφέρειας, για την οργάνωση ηµερίδων µε χωρικό και θεµατικό περιεχόµενο και ότι άλλο απαιτηθεί σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή. Θα υποστηρίζει γενικότερα την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τις αρµόδιες δοµές (ΟΣΠ, θεµατικές οµάδες, κλπ) στη συγκέντρωση, επεξεργασία και σύνθεση κειµένων, προτάσεων και εισηγήσεων που σχετίζονται µε τη διαδικασία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κεντρικής Μακεδονίας. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει την υποχρέωση να παρέχει την αναγκαία υποστήριξη στον Ανάδοχο προκειµένου να εκτελεστεί εµπρόθεσµα και έγκυρα το έργο της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 2 ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ - Η παρούσα σύµβαση συνοµολογείται ότι είναι σύµβαση παροχής υπηρεσιών µε προβλεπόµενη διάρκεια 18 µήνες, µε έναρξη την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης και λήξη την ηµεροµηνία έγκρισης από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραµµατική περίοδο Αν η έγκριση είναι σε ηµεροµηνία προγενέστερη ή µεταγενέστερη της παρέλευσης των 18 µηνών, ισχύει ως λήξη η ηµεροµηνία της έγκρισης. Η Οµάδα Έργου του Αναδόχου περιγράφεται αναλυτικά στην από τεχνική και οικονοµική προσφορά της Ένωσης Εταιριών µε δ.τ. «IDS Ε.Π.Ε.- ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.», για το προαναφερόµενο έργο (µε αρ. πρωτ. εισερχ. Ε Α ΠΚΜ 2837/ ) που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου, υποχρεούται να εκπονήσει και να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα ακόλουθα παραδοτέα: Σελίδα 3 από 8

4 1ο. Πρόταση διατύπωσης / εξειδίκευσης της Αναπτυξιακής Στρατηγικής και Προτεραιοτήτων Ανάπτυξης της προγραµµατικής περιόδου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 2ο. Πρόταση εκπόνησης περιορισµένου αριθµού µελετών προετοιµασίας του αναπτυξιακού σχεδιασµού της Περιφέρειας σε επιµέρους τοµείς παρέµβασης, θεµατικές κατευθύνσεις ανάπτυξης, επενδυτικές προτεραιότητες. 3ο. Ολοκληρωµένη πρόταση οργάνωσης της διαβούλευσης και διοργάνωσης του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 4ο. Επεξεργασµένα πρακτικά και συµπεράσµατα του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου. 5ο. 1 ο σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κεντρικής Μακεδονίας ο. Τελικό Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κεντρικής Μακεδονίας (Παράδοση µετά την έγκριση του σχετικού προγράµµατος από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). Τα παραδοτέα θα πρέπει να παραδίδονται από τον Ανάδοχο στην έδρα της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής, τµηµατικά και έγκαιρα, στη βάση των χρονοδιαγραµµάτων που τίθενται κάθε φορά από τις εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (ΥΠΑΑΥΜ ) και της ΟΣΠ. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσαρµόζει και να τροποποιεί τα παραδοτέα σύµφωνα µε τις εκάστοτε οδηγίες, εγκυκλίους και άλλα έγγραφα του ΥΠΑΑΥΜ που αφορούν το αντικείµενο της σύµβασης. Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται τόσο σε έντυπη µορφή (εις διπλούν) όσο και σε ηλεκτρονική µορφή (CD-Rom ). Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή από την οποία καθοδηγείται και λαµβάνει οδηγίες. Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων του Αναδόχου, θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Επίβλεψης Παραλαβής (Ε.Ε.Π.) του άρθρου 3 της παρούσης. Ο Ανάδοχος υποβάλλει τα επιµέρους παραδοτέα στους συµφωνηθέντες χρόνους και µε την προσήκουσα ποιότητα. Η Αναθέτουσα Αρχή δια της Επιτροπής Επίβλεψης-Παραλαβής παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο του αναδόχου και τα παραδοτέα του κάθε σταδίου και εφόσον είναι εµπρόθεσµα και το περιεχόµενο τους είναι έγκυρο και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το σχετικό άρθρο της σύµβασης, παραλαµβάνει το εκάστοτε παραδοτέο και προβαίνει στην σύνταξη του σχετικού «Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών» εντός διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την υποβολή αυτών στην Αναθέτουσα Αρχή, αλλιώς τα παραδοτέα θεωρούνται σιωπηρά οριστικά παρεληφθέντα, µε κάθε επιφύλαξη υπέρ των δικαιωµάτων της Αναθέτουσας Αρχής. Μετά την αξιολόγηση του τελικού παραδοτέου η ΕΕΠ θα προβεί στην σύνταξη του «Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών» εντός διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την υποβολή αυτού στην Αναθέτουσα Αρχή. Εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις της Επιτροπής Επίβλεψης-Παραλαβής επί των επιµέρους ή των τελικών παραδοτέων, αυτές αποστέλλονται εγγράφως στον Ανάδοχο εντός διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την υποβολή αυτών στην Αναθέτουσα Αρχή. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι συναφείς µε τη φύση και το περιεχόµενο του Έργου του Αναδόχου όπως περιγράφεται στην παρούσα και επι του περιεχοµένου του παραδοτέου. Η παραλαβή δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για σφάλµατα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την παραλαβή των προαναφερθέντων παραδοτέων και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναµορφώσει και να συµµορφωθεί µε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Η αποστολή των αντιστοίχων «Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών» στον Ανάδοχο αποτελεί και εντολή τιµολόγησης των παρεληφθέντων υπηρεσιών του από την Ε.Ε.Π. Σελίδα 4 από 8

5 ΑΡΘΡΟ 3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων του Αναδόχου, όπως περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2, θα γίνεται από τριµελή Επιτροπή Επίβλεψης Παραλαβής (Ε.Ε.Π.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αποτελείται από τα ακόλουθα στελέχη, τα οποία αναδείχθηκαν µετά τη διενέργεια δηµόσιας κλήρωσης: Ιφιγένεια Καρατζιά, ΠΕ Οικονοµολόγος ΜΑ, Προϊσταµένη της Μονάδας Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης Προγράµµατος (Α1) της Ε Α ΠΚΜ, µε αναπληρωτή τον Γεώργιο Κωστάρα, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Στέλεχος της Μονάδας Α1 της Ε Α ΠΚΜ, Πρόεδρος Αντώνης Κρυσταλλίδης, ρ. Χηµικός Μηχανικός, Στέλεχος της Μονάδας Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης Προγράµµατος (Α1) της Ε Α ΠΚΜ, Υπεύθυνος ηµοσιότητας και Πληροφόρησης, µε αναπληρώτρια την Ελένη Λαζαρίδου, ΠΕ Χηµικός ΜSc, Στέλεχος της Μονάδας Οργάνωσης Υποστήριξης ( ) της Ε Α ΠΚΜ, Μέλος Αλέξανδρος Μαυροφίδης, ΠΕ Φυσικός, Υπάλληλος του Τµήµατος Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της ΠΚΜ, µε αναπληρωτή του τον Ιωάννη Παπαϊωάννου, ΠΕ Γεωπόνος, Εισηγητής του Τµήµατος Εφαρµογής Προγραµµάτων και Έργων της ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της ΠΚΜ, Μέλος. ΑΡΘΡΟ 4 ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η αµοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο καθαρό ποσό των (εκατόν έξι χιλιάδων, διακοσίων πενήντα ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή στο συνολικό ποσό των ,50 (εκατόν τριάντα χιλιάδων, εξακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών) Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αµοιβής περιλαµβάνονται η αµοιβή του Αναδόχου και των συνεργατών του, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριµένη περίπτωση έξοδά του, συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ρητά δε, συµφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεµία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού της συνολικής αµοιβής. Η καταβολή της αµοιβής θα γίνεται τµηµατικά, µετά την οριστική παραλαβή του αντίστοιχου Παραδοτέου, τη σύνταξη του «Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών» από την Επιτροπή Επίβλεψης Παραλαβής και την ύπαρξη των αντίστοιχων πιστώσεων, ως εξής : Ποσοστό 15% της συνολικής αµοιβής (καθαρό ποσό ,50 πλέον ΦΠΑ 23%) θα καταβληθεί µετά την οριστική παραλαβή της πρότασης εξειδίκευσης της Αναπτυξιακής Στρατηγικής και Προτεραιοτήτων Ανάπτυξης της προγραµµατικής περιόδου στην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σε περίπτωση εκπόνησης περισσοτέρων της µιας εκδοχής, το ποσό θα καταβληθεί στον Ανάδοχο µετά την υποβολή της πρώτης εκδοχής. Ποσοστό 25% της συνολικής αµοιβής (καθαρό ποσό ,50 πλέον ΦΠΑ 23%)θα καταβληθεί µετά την οριστική παραλαβή των επεξεργασµένων πρακτικών και συµπερασµάτων του περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ποσοστό 40% της συνολικής αµοιβής (καθαρό ποσό ,00 πλέον ΦΠΑ 23%) θα καταβληθεί µετά την οριστική παραλαβή του 1 ου σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κεντρικής Μακεδονίας Σε περίπτωση εκπόνησης περισσοτέρων της µιας εκδοχής, το ποσό θα καταβληθεί στον Ανάδοχο µετά την υποβολή της πρώτης εκδοχής. Σελίδα 5 από 8

6 Ποσοστό 20% της συνολικής αµοιβής (καθαρό ποσό ,00 πλέον ΦΠΑ 23%) θα καταβληθεί µετά την ολοκλήρωση του έργου και την οριστική παραλαβή του τελικού παραδοτέου «Τελικό Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κεντρικής Μακεδονίας » από την Επιτροπή Επίβλεψης - Παραλαβής. Ο Ανάδοχος προκειµένου να εισπράξει την αµοιβή του, υποχρεούται στην έκδοση του αντίστοιχου νοµίµου Τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών, στα στοιχεία που θα του ανακοινώσει η Αναθέτουσα Αρχή, συνοδευµένου από πιστοποιητικά φορολογικής ενηµερότητας και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Κάθε τιµολόγιο εκδίδεται ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής της κάθε εταιρείας στην ένωση, σύµφωνα µε το από συµφωνητικό συνεργασίας τους. O Ανάδοχος βαρύνεται µε κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύµφωνα µε τον νόµο είναι υπόχρεος. Η καταβολή της αµοιβής θα γίνεται από τον Υπόλογο της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο «Οδηγό ιαδικασιών και Επιλέξιµων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης των Ειδικών Υπηρεσιών που εφαρµόζουν το Π.. 4/2002» της ιαχειριστικής Αρχής του Κ.Π.Σ., όπως ισχύει κάθε φορά, και το Π.. 4/2002 και αφού προσκοµισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, φορολογική ενηµερότητα, ασφαλιστική ενηµερότητα, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε ισχύ) και γίνουν οι νόµιµες κρατήσεις. Το έργο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους. Το τίµηµα θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από τις πιστώσεις της πράξης µε τίτλο «Σύµβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και κωδικό αριθµό εγγραφής στο Π..Ε. 2012ΕΠ ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης ο Ανάδοχος προσκόµισε την υπ αριθµ / εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», κατάστηµα κεντρικό Θεσσαλονίκης (2222), Ι. ραγούµη 28 & Σολωµού, ποσού (δέκα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ), που αντιπροσωπεύει το 10% της συµβατικής αµοιβής χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα του επιστραφεί µετά την οριστική παραλαβή των ανωτέρω υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων, καθώς και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόµενων στην παρούσα υποχρεώσεών του. Η Αναθέτουσα Αρχή εις ουδεµία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση µη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής µε υπαιτιότητα του Αναδόχου ή µη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύµβασης, της οποίας συµφωνείται µεταξύ των µερών ότι όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, ή αδυναµίας του Αναδόχου να εκτελέσει τις υπηρεσίες του εν όλω ή εν µέρει ή δεν τις εκτελέσει προσηκόντως ή εγκαίρως, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού το δηλώσει αµέσως µετά την διαπίστωση της πληµµέλειας εγγράφως προς τον Ανάδοχο, να καταγγείλει τη παρούσα σύµβαση αζηµίως για την Αναθέτουσα Αρχή, να µην επιστρέψει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, να καταβάλλει στον Ανάδοχο µόνο το ποσό που θα αντιστοιχεί στις παρασχεθείσες από αυτόν υπηρεσίες µέχρι την ηµεροµηνία λύσης της σύµβασης και να αναζητήσει από αυτόν κάθε ζηµία που θα προκύψει από την µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβε ως Ανάδοχος, εφόσον το ποσό της ζηµίας υπερβαίνει το ποσό της εγγυητικής επιστολής και µόνο ως προς το επιπλέον ποσό. Σελίδα 6 από 8

7 ΑΡΘΡΟ 7 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τα πνευµατικά δικαιώµατα και κάθε δικαίωµα επί των εγγράφων και του πάσης φύσεως υλικού (ηλεκτρονικά έγγραφα, ψηφιακές απεικονίσεις κλπ) που θα παραχθούν στο πλαίσιο του έργου ή που θα παρασχεθούν από τη Αναθέτουσα αρχή προς τον Ανάδοχο για την εκτέλεση της σχετικής σύµβασης, καθώς και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σ αυτά ανήκουν στην Αναθέτουσα αρχή και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να µην αντιγράψει και να µην διακινήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο υλικό. Τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα για την µε οποιοδήποτε τρόπο, χρήση και εκµετάλλευση εικαστικών δηµιουργιών που θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στον ανάδοχο ή που θα παραχθούν στο πλαίσιο του έργου για τις ανάγκες διοργάνωσης του Αναπτυξιακού Συνεδρίου ή για την παραγωγή οποιουδήποτε εγγράφου - ανήκουν απεριορίστως και αποκλειστικώς, στην Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να διαφυλάττουν το απόρρητο των στοιχείων που λαµβάνουν γνώση µε την ευκαιρία και κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, τα οποία σχετίζονται µε τον αντισυµβαλλόµενο, τους υπαλλήλους του, τους προµηθευτές του ή τις εργασίες του. Επίσης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το απόρρητο επεκτείνεται και στο έντυπο και στο ηλεκτρονικό υλικό, (ηλεκτρονικά έγγραφα, ψηφιακές απεικονίσεις), CD/DVD, προγράµµατα Η/Υ, οδηγίες, εγκυκλίους κλπ, που κάνουν χρήση ή λαµβάνουν γνώση οι συµβαλλόµενοι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µην κάνει οποιαδήποτε άλλη, άµεση ή έµµεση χρήση αυτών, πέραν αυτής που εξυπηρετεί τις ανάγκες της παρούσας σύµβασης. Ως εµπιστευτικές και απόρρητες θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που θα παρέχονται κατά διαστήµατα και µε οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή, στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών του, κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης. Η υποχρέωση εχεµύθειας που απορρέει από το παρόν άρθρο ισχύει καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης. Η καθ οιονδήποτε τρόπο παραβίαση εκ µέρους του Αναδόχου της ανωτέρω υποχρέωσης θα συνεπάγεται την επιβολή εις βάρος του ποινικής ρήτρας ποσού 6.000, για κάθε παραβίαση κατά τα ανωτέρω. ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την παροχή των προαναφερθέντων υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΥΡΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύµβαση καλύπτει το σύνολο της συµφωνίας µεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου και υπερέχει οποιασδήποτε άλλης διαπραγµάτευσης ή συµφωνίας σχετικά µε τα θέµατα που καλύπτονται από την παρούσα σύµβαση. Τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν ότι το σύνολο των προθέσεων και των µεταξύ τους διαπραγµατεύσεων έχουν περιληφθεί στην παρούσα σύµβαση η οποία εκφράζει ξεκάθαρα όλες τις απαιτήσεις και τις προθέσεις τους. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύµβασης θα αποδεικνύεται εγγράφως. Σελίδα 7 από 8

8 ΑΡΘΡΟ 11 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οποιαδήποτε κοινοποίηση εγγράφων ή επικοινωνία απαιτείται στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης θα γίνεται είτε µε αποστολή συστηµένης ταχυδροµικής επιστολής µε απόδειξη παραλαβής, είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, είτε µέσω τηλεοµοιοτυπικού (φαξ) βέβαιης χρονολογίας, είτε µε προσωπική παράδοση των πρωτότυπων εγγράφων στις σχετικές διευθύνσεις των συµβαλλόµενων µερών όπως εµφανίζονται στην παρούσα σύµβαση ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση έχει τυχόν γνωστοποιηθεί από τα συµβαλλόµενα µέρη. ΑΡΘΡΟ 12 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώµατά του που απορρέουν από αυτή τη Σύµβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται µόνον εγγράφως. ΑΡΘΡΟ 13 ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης αρµόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύµβασης αυτής γίνεται µόνον έπειτα από γραπτή συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών. Αυτά συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι µε την παρούσα σύµβαση, που καταρτίστηκε σε τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα και υπογράφηκε από τα συµβαλλόµενα µέρη, έλαβαν δε δύο (2) η Αναθέτουσα Αρχή και δύο (2) ο Ανάδοχος. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΦΑΚΑΣ ιαχειριστής & Νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας «ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σελίδα 8 από 8