13SYMV

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΙΑΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αριθμ.Σύμβασης: 651 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ << 3.000,00 πλέον ΦΠΑ>> ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.3622/ SYMV Στυλίδα σήμερα την (18 η ) του μηνός Απριλίου ημέρα Πέμπτη του έτους 2013 στα γραφεία του Λ.Τ. Φθιώτιδας, αφενός ο κ.σύρμος Ιωάννης, Πρόεδρος, που εκπροσωπεί νόμιμα το Λ.Τ.Φθιώτιδας, που εδρεύει στην Στυλίδα και αφετέρου ο κ.ταγκαλάκης Δημήτριος, που εκπροσωπεί νόμιμα στον ΑΟΑ (e-arion ABEE, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Λ.Κηφισίας 56 Α, με ΑΦΜ: ΔΟΥ ΦΑΕ Αιθηνών, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα. Το ΛΤ Φθιώτιδας με την παραπάνω ιδιότητά του συμφωνεί με τον Α.Ο.Α/Ε-ΑRΙOΝ ΑΒΕΕ ονομαζόμενο στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟ» την παρούσα σύμβαση για την αναθεώρηση μελέτης Αξιολόγησης Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (εφεξής ΑΑΛΕ) και Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (εφεξής ΣΑΛΕ) σύμφωνα με το Ν. 3622/2007, και τους αναφερόμενους στην παρούσα όρους τους οποίους τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται ανεπιφύλακτα. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1. Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι η αναθεώρηση μελετών ΑΑΛΕ & ΣΑΛΕ του ΛΤ Φθιώτιδας και η πραγματοποίηση μιας ημερήσιας εκπαίδευσηςενημέρωσης του προσωπικού με καθήκοντα ασφαλείας ή/και του υπολοίπου προσωπικού και στελεχών της ΛΤ Φθιώτιδας και της οικείας Λιμενικής Αρχής, για τη λιμενική εγκατάσταση Στυλίδας του ΛΤ Φθιώτιδας σύμφωνα με τις απαιτήσεις προβλέψεις: α) Του Διεθνή Κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων (ISPS) και της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS 74. κεφ.χι-2- Π.Δ. 56/ ΦΕΚ 47/Α /04) β) Του κανονισμού ΕΚ 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 η ς Μαρτίου 2004, σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις και τις λοιπές οδηγίες και εγκυκλίους γ) Του Ν.3622/2007 σχετικά με την Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις δ) Της ΥΑ /01/2008, ΦΕΚ Β 674/ σχετικά με τις διαδικασίες αναγνώρισης Α.Ο.Α και διαδικασιών ανάθεσης κυβερνητικού έργου ε) Του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114), όπως εκάστοτε ισχύει. στ) Της από 17/04/2013 Τεχνικοοικονομικής Μελέτης του ΑΟΑ Ε-ΑRΙΟΝ ΑΒΕΕ με αρ.πρωτ. Ε-08-2g-6696a.doc/1 και θέμα «ΕΚΠΟΝΗΣΗ

2 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΑΛΕ) ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΣΑΛΕ)» 1.2. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα σύμβαση ή στην σχετική διακήρυξη ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικονομική προσφορά του αναδόχου σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία Τυχόν ειδικά ερωτήματα θέματα θα επιλύονται κατά λόγο αρμοδιότητας από τον αρμόδιο φορέα Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος Α.Ο.Α. υποχρεούται να προβεί άμεσα στη σύναψη ασφαλιστικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ /01/2010 (ΦΕΚ Β /04/2010) ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ ( 30,000) και την έκδοση σχετικής ασφαλιστικής βεβαίωσης Στη συνέχεια ο Ανάδοχος Α.Ο.Α. υποχρεούται να προβεί στην υπογραφή της προβλεπόμενης, στο Παράρτημα ΙΙ της ΥΑ /01/2008, (ΦΕΚ Β 674/ ), Πρότυπης Συμφωνίας εξουσιοδότησης Α.Ο.Α με τον ΥΝΑ για την εκπόνηση κυβερνητικού έργου αφού παραλάβει από τον Φορέα Διαχείρισης της Λιμενικής Εγκατάστασης (α) Έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης για το ανωτέρω ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ /01/2008, (ΦΕΚ Β 674/ ), (β) Εγκριτική απόφαση της οικείας Λιμενικής Αρχής για τον καθορισμό ή τροποποίηση των ορίων της Λιμενικής Εγκατάστασης μαζί με συνημμένο στην απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα (παράγραφος 1, άρθρου 10 του (γ) Έγγραφο της Αρμόδιας Αρχής (ΔΕΔΑΠΛΕ-γ ) για την εκχώρηση του δικαιώματος αναθεώρησης ΑΑΛΕ σε Α.Ο.Α., μετά από σχετική αίτηση του φορέα διαχείρισης της Λιμενικής Εγκατάστασης (άρθρο 6 ΥΑ /01/2008, ΦΕΚ Β 674/ ). και τα συνυποβάλει μαζί με την ασφαλιστική βεβαίωση στην Αρμόδια Αρχή (ΔΕΔΑΠΛΕ-δ ) Ο Ανάδοχος Α.Ο.Α., πριν την έναρξη της διάρκειας του έργου (παράγραφος 2.1. του άρθρου 2) θα παραλάβει και τα παρακάτω έγγραφα που απαιτούνται για την αναθεώρηση των Μελετών ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ, και συγκεκριμένα: (α) Εγκριτική απόφαση της οικείας Λιμενικής Αρχής για τον καθορισμό ή τροποποίηση των ορίων της Λιμενικής Εγκατάστασης μαζί με συνημμένο στην απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα (παράγραφος 1, άρθρου 10 του (β) Τοπογραφικό διάγραμμα της Λιμενικής Εγκατάστασης σε επτά (7) αντίτυπα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από την οικεία Λιμενική Αρχή (από τρία αντίτυπα για τις Μελέτες ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ και ένα αντίτυπο για τον Α.Ο.Α.) (γ) Έγγραφες αναθέσεις καθηκόντων Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ) και Αναπληρωτή ΥΑΛΕ (Α/ΥΑΛΕ) από το φορέα διαχείρισης της Λιμενικής Εγκατάστασης (παράγραφος 1, άρθρου 9 του (δ) Επικυρωμένο τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τρία (3) αντίτυπα για τον ΥΑΛΕ και Α/ΥΑΛΕ (παράγραφος 1.α) άρθρου 9 του (ε) Βεβαίωση του Φορέα Διαχείρισης της Λιμενικής Εγκατάστασης για την εμπειρία του ΥΑΛΕ και Α/ΥΑΛΕ στον τομέα ελέγχου ασφάλειας εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων, σε τρία (3) αντίτυπα (παράγραφος 1.β) άρθρου 9 του

3 (στ) Πιστοποιητικό εκπαίδευσης του ΥΑΛΕ και Α/ΥΑΛΕ σύμφωνα με τα εκπαιδευτικά πρότυπα του ΙΜΟ (IMO Model Course 3.21), που αφορά τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα ISPS προσόντα (παράγραφος 1.γ) άρθρου 9 του (ζ)διαβάθμιση ασφαλείας των προσώπων που χειρίζονται διαβαθμισμένο υλικό (ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ, Ανασκοπήσεις, κλπ) και πιστοποίηση των χώρων που γίνεται η επεξεργασία και η φύλαξη του διαβαθμισμένου υλικού (Άρθρο 15, Ν.3622/2007) (η)yπάρχουσες και εγκεκριμένες από το ΥΝΑ /ΓΓΛΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-γ μελέτες ΑΑΛΕ και ΣΑΛΕ διαθέσιμες σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή (Ms Windows Word ή άλλης ευρέως χρησιμοποιούμενης μεθόδου επεξεργασίας κειμένου) ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.1. Ο συμβατικός χρόνος αναθεώρησης και παράδοσης των μελετών ΑΑΛΕ- ΣΑΛΕ στον Φορέα είναι σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες μετά την υπογραφή της Πρότυπης Συμφωνίας (Παράρτημα ΙΙ της ΥΑ /01/2008, (ΦΕΚ Β 674/ )) και τη χορήγηση όλων των προβλεπόμενων στην παράγραφο 1.6 του άρθρου 1 εγγράφων. Τα έγγραφα αυτά οφείλουν να παραδοθούν στον Ανάδοχο όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή αυτής της Σύμβασης Ο συμβατικός χρόνος, για την πραγματοποίηση της ημερήσιας ( ) εκπαίδευσης-ενημέρωσης είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά την παράδοση στο ΔΛΤ Φθιώτιδας των μελετών ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ Οι χρόνοι που αφορούν ερωτήματα-αιτήματα προς απάντηση που αφορούν το έργο δεν προσμετρώνται στη συμβατική διάρκεια του έργου Εάν υπάρξει χρονική παραβίαση του συμβατικού χρόνου με υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Φορέας, δύναται να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες στην Διακήρυξη κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 3 ΑΞΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3.1. Η προσφερόμενη τιμή των Ευρώ τρεις χιλιάδες ( 3.000,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για την εκτέλεση του έργου περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και της ασφαλιστικής κάλυψης του Φορέα (ΑΟΑ) (άρθρο 7 της ΥΑ /01/2010 (ΦΕΚ Β /04/2010) 3.2.Η κατά τα ανωτέρω ασφαλιστική κάλυψη καλύπτει για χρονική περίοδο ενός έτους από την έγκριση της μελέτης, για «οποιεσδήποτε ζημιές έναντι τρίτων προκύψουν από το ανατιθέμενο και παρεχόμενο απ αυτόν κυβερνητικό έργο εκπόνησης μελέτης αξιολόγησης ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης/λιμένος ή τροποποίησης της ή/και από κάθε άλλον συναφή με αυτό λόγο», εφόσον η ευθύνη για την πρόκληση αυτών έχει καταλογιστεί δικαστικά σε βάρος του Α.Ο.Α Το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης που έγινε αποδεκτό από το ΛΤ Φθιώτιδας ανέρχεται σε Ευρώ τριάντα χιλιάδες ( 30,000.00), περιγράφεται στην ασφαλιστική βεβαίωση υπέρ του Αναδόχου

4 3.4. Η Συμβατική αξία του έργου θα καταβληθεί από το ΛΤΠ Φθιώτιδας στον Ανάδοχο τμηματικά ως εξής: Με την αναθεώρηση και παράδοση των Μελετών ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ και τη διενέργεια της ημερήσιας εκπαίδευσης-ενημέρωσης, το τριάντα τοις εκατό (30%) της Συμβατικής αξίας Με την έγκριση των ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ από την Αρμόδια Αρχή (ΔΕΔΑΠΛΕ-γ ) και εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβών και εξόφληση του υπολοίπου εβδομήντα τοις εκατό (70%) της Συμβατικής αξίας Σε περίπτωση καθυστέρησης της υποβολής των Μελετών ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ στην Αρμόδια Αρχή (ΔΕΔΑΠΛΕ-γ ) ή/και καθυστέρησης της έγκρισης των Μελετών ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ από στην Αρμόδια Αρχή (ΔΕΔΑΠΛΕ-γ ) πέραν των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης από τον Ανάδοχο Α.Ο.Α., η Σύμβαση θεωρείται ως περατωθείσα και η Επιτροπή Παραλαβών συντάσσει το πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και η Διοίκηση του ΛΤ Φθιώτιδας προβαίνει στην εξόφληση του υπολοίπου εβδομήντα τοις εκατό (70%) της Συμβατικής αξίας ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ο έλεγχος για την πορεία υλοποίησης του έργου και των παραδοτέων της μελέτης, θα διενεργείται από ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου του ΔΛΤ Φθιώτιδας, που θα αποτελείται από εκπροσώπους του ΔΛΤ Φθιώτιδας, 4.2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Τόπος παράδοσης των Μελετών ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ είναι το ΛΤ Φθιώτιδας Οι Μελέτες ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ παραδίδονται σε τρία (3) αριθμημένα αντίτυπα σε έντυπη μορφή καθώς και σε δύο (2) αριθμημένα αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (pdf). Οι Μελέτες ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ συνοδεύονται και από το ερωτηματολόγιο τεκμηρίωσης της πληρότητάς του, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα στην ιστοσελίδα της Αρμόδιας Αρχής (ΔΕΔΑΠΛΕ-γ ), όπως αναφέρεται στη διακήρυξη Το συμβατικό έργο του Αναδόχου Α.Ο.Α. λήγει με την παράδοση των Μελετών ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ στην επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του ΛΤ Φθιώτιδας και την ολοκλήρωση της ημερήσιας εκπαίδευσης Ο ανάδοχος Α.Ο.Α. με την υπογραφή της Σύμβασης Έργου αποδέχεται την οποιαδήποτε συμπλήρωση, διόρθωση, αντικατάσταση και τροποποίηση μέρους ή και ολοκλήρου της ΑΑΛΕ ή/και του ΣΑΛΕ που θα αιτηθεί από την αρμόδια Αρχή (ΔΕΔΑΠΛΕ-γ ) μέχρι την οριστική έγκριση των ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ και εντός μέγιστου χρόνου έξι (6) μηνών από την παράδοση των Μελετών ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ στo ΛΤ Φθιώτιδας 4.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

5 Η παραλαβή των προς έγκριση Μελετών ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του ΛΤ Φθιώτιδας, εντός του συμβατικού χρόνου των σαράντα πέντε ημερολογιακών ημερών (45) από την ημερομηνία υπογραφής αυτής της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του ΛΤ Φθιώτιδας, μετά την έγκριση των Μελετών ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ από στην Αρμόδια Αρχή (ΔΕΔΑΠΛΕ-γ ), και εντός είκοσι (20) το αργότερο ημερών από την εν λόγω έγκριση Σε περίπτωση και για οιονδήποτε λόγο η έγκριση των Μελετών ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ από την Αρμόδια Αρχή (ΔΕΔΑΠΛΕ-γ ) δεν ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του ΔΛΤ Φθιώτιδας, η παρούσα Σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί πλήρως και η Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του ΛΤ Φθιώτιδας συντάσσει την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου και επιστρέφει τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και διατήρησης της Πρότυπης Συμφωνίας εξουσιοδότησης Α.Ο.Α. ΑΡΘΡΟ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 5.1.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη όλη την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους της Αρμόδιας Αρχής (ΔΕΔΑΠΛΕ-γ ), να έχει την περιγραφόμενη στο Άρθρο 3 ασφαλιστική κάλυψη και να συλλέξει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες ασφαλείας από τις εμπλεκόμενες κρατικές Υπηρεσίες για την άρτια αναθεώρηση των μελετών ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ. 5.2.Καθ όλη τη διάρκεια της αναθεώρησης των Μελετών ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με εκπρόσωπο του ΛΤ Φθιώτιδας, την Αρμόδια Αρχή (ΔΕΔΑΠΛΕ-γ ) και την τοπική Λιμενική Αρχή. Υποχρεούται δε, να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, σχετικά με την αναθεώρηση των Μελετών. 5.3.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει προσηκόντως και εμπρόθεσμα τα Παραδοτέα των Μελετών ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ και της ημερήσιας εκπαίδευσηςενημέρωσης, όπως απαιτείται. 5.4.Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την εφαρμογή των αποτελεσμάτων των Μελετών ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ, παρέχοντας στον Φορέα κάθε στοιχείο και πληροφορία που του ζητηθεί, κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης. 5.5.Ο Φορέας υποχρεούται να συμπράττει με τον Ανάδοχο ώστε να εκτελεί εμπρόθεσμα και προσηκόντως το Έργο και κάθε επιμέρους παραδοτέο του και ιδίως, να λαμβάνει αποφάσεις που απαιτούνται κατά τα παραπάνω, να συγκροτεί τις κατά νόμο Επιτροπές και να παρέχει στον Ανάδοχο κάθε επί μέρους πληροφορία και στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του συμβατικού του έργου. ΑΡΘΡΟ 6

6 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 6.1.Το σύνολο των παραδοτέων που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της παρούσας, θα αποτελέσουν ιδιοκτησία του ΛΤ Φθιώτιδας, το οποίο θα έχει το πλήρες δικαίωμα χρήσης τους, εξαιρουμένης της εμπορικής τους εκμετάλλευσης προς τρίτους. Τα δικαιώματα χρήσης μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τον ανάδοχο στο ΛΤ Φθιώτιδας με την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των οικονομικών όρων της παρούσας. 6.2.Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη αυτής, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Φορέα και της Αρμόδιας Αρχής (ΔΕΔΑΠΛΕ-γ ) και πάντοτε σύμφωνα με τις απαιτήσεις και σχετικές διαδικασίες περί εμπιστευτικότητας του ΕΚΒΑ. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΑ 7.1.Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του, αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται (στο άρθρο 37 του ΠΔ 118/2007) και εφόσον τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. ΑΡΘΡΟ 8 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Α 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως εκάστοτε ισχύει. Ως προς τα λοιπά θέματα της παρούσας προμήθειας ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Α 150). 8.1 Επιτρέπεται η τροποποίηση όρων της παρούσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/2007 όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων επιτροπών. Για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης κάθε διαφορά που θα ανακύψει θα λύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας. Τόπος εκδίκασης της διαφοράς θα είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 8.2 Όπου στην παρούσα σύμβαση δεν αναφέρεται διαφορετικά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην οικονομική προσφορά της αναδόχου σε συνδυασμό με τους όρους της διακήρυξης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 8.3 Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα και από τους δύο συμβαλλόμενους σε τρία (03) όμοια πρωτότυπα σε απλό φύλλο χαρτιού. 8.4 Από τα ανωτέρω πρωτότυπα της σύμβασης το μεν ένα (01) παρέμεινε στο ΛΤ Φθιώτιδας το δεύτερο (02) πήρε ο εκπρόσωπος του αναδόχου

7 που δηλώνει ότι ενεργεί για λογαριασμό του και το τρίτο (03) εστάλη στην Αρμόδια Υπηρεσία του ΥΝΑ/Γ.Γ. Λιμενικής Πολιτικής/ΔΛΠ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΤ Φθιώτιδας ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΜΟΣ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ