51/2017: Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για τις Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου (CPV: )

Transcript

1 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα Περιοχή ΜΕΖΟΥΡΛΟ, ΤΚ 41110, Λάρισα Διακήρυξη 51/2017 του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,21 πλέον Φ.Π.Α. 24% ή ,78 με το Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης. 1

2 Αντικείμενο του διαγωνισμού συνοπτικά στοιχεία Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής Ημερομηνία διενέργειας: Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10:00 π.μ. Τόπος διενέργειας: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, περιοχή Μεζούρλο, Τ.Κ , Λάρισα Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου για τις Περιγραφή έργου: ανάγκες του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κωδικός CPV: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : ,21 χωρίς Φ.Π.Α. 24% ,78 με ΦΠΑ 24% Χρόνος παροχής υπηρεσιών: ΕΚΑΤΟ (100) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Κρατήσεις επί της τιμής Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: Οι τιμές υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Το Π.Γ.Ν. Λάρισας Γ.Ν. Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Οργανική Μονάδα της Έδρας Λάρισα Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, περιοχή Μεζούρλο Λάρισας, έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 2. του άρθρου 50 του νόμου 4446/2016 (Ά 240) που τροποποιεί τον ν. 4412/2016 (Α 147) ως προς την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) «Έννομη προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων» που μετατίθεται για την 31η Μαρτίου του άρθρου 54 του νόμου 4465/2017 (Ά 47) σύμφωνα με το οποίο δίδεται παράταση στην έναρξη ισχύος του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (έννομη προστασία - ΑΕΠΠ) μέχρι 31/5/2017 και αντίστοιχη παράταση στην κατάργηση του ν. 3886/ του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 6. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 7. του ν. 4129/2013 (Α 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 8. του ν. 4013/2011 (Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 9. του άρθρου 68 Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών του ν. 3863/2010 (Α 115) Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις, 2

3 10. του ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις, 11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθ /1993 (Β 185) του Υπουργού Εσωτερικών 12. του ν. 3548/2007 (Α 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 13. του ν. 2859/2000 (Α 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 14. του ν.2690/1999 (Α' 45) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 15. του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, 16. του Π.Δ. 80/2016 (Α 145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 17. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 18. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα: 1. Η με αριθμό ΕΗΔ 4/8η τακτική/ (ΑΔΑ: ΒΙΙ Ψ6) απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου για διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» (cpv: ) και συγκεκριμένα τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Π.Γ.Ν.Λ., συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α 2. Η με αρ. 36/2014 διακήρυξη του Π.Γ.Ν.Λ. του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» (cpv: ) και συγκεκριμένα τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Π.Γ.Ν.Λ., συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 3. Η με αριθμό 23/2014 (ΑΔΑ: Ψ Ψ1Λ) σύμβαση μεταξύ του νοσοκομείου και της εταιρίας με την επωνυμία «Δ. Συκάς & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ποσού ,00 με ΦΠΑ. 4. Το με αριθμό 23/26η/ απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ του νοσοκομείου σχετικά με την αποδοχή της παράτασης της ως άνω σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με αριθμό 36/ Η παράταση της με αριθμό 23/2014 (ΑΔΑ: 7Υ9Δ ), σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του Π.Γ.Ν.Λ. 6. Η με αρ. 36/2013 διακήρυξη του επαναληπτικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την ετήσια επισκευή και συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Π.Γ.Ν.Λ., συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ Η με αριθμό 4/7η/ (ΑΔΑ: 6Υ5Υ Ο) απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου, με την οποία, μεταξύ άλλων, αποφασίσθηκε αφενός η ακύρωση του διαγωνισμού 36/2013 για την ετήσια συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και αφετέρου η έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικής ανοιχτής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Ετήσια συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών Η/Μ εγκαταστάσεων» του Π.Γ.Ν. Λάρισας, (CPV: )», ποσού ,62 με ΦΠΑ, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης βάσει του ΠΔ 60/2007, άρθρο 25, παρ. 1, περ. γ, διάρκειας επτά (7) μηνών και όχι πέραν της , με χρήση των αρ. πρωτ. 5082/ εγκεκριμένων προδιαγραφών στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ

4 8. Το με αριθμό ΕΗΔ 5/5η τακτική/ (ΑΔΑ: ΨΗ ΟΧΦ) απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ του νοσοκομείου, με το οποίο, μεταξύ άλλων, αποφασίσθηκε η έγκριση τροποποίησης της παράτασης της σύμβασης με αριθμό 23/2014 (ΑΔΑ: 7Υ9Δ ) σχετικά με τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών (στο εξής Η/Μ) εγκαταστάσεων του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ως προς τη διάρκεια αυτής, καθώς παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης που αποφασίσθηκε με το με αριθμό 14/7η/ απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. 9. Η τροποποίηση της παράτασης της με αριθμό 23/2014 (ΑΔΑ: 7Υ9Δ ), σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του Π.Γ.Ν.Λ. 10. Η με αριθμό 20/11η/ (ΑΔΑ: 7ΛΙ ΨΜΚ) απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου, με την οποία, μεταξύ άλλων, αποφασίσθηκε αφενός η ακύρωση διενέργειας ηλεκτρονικής ανοιχτής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Ετήσια συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών Η/Μ εγκαταστάσεων» του Π.Γ.Ν. Λάρισας, (CPV: )», ποσού ,62 με ΦΠΑ χωρίς δημοσίευση διακήρυξης βάσει του ΠΔ 60/2007, άρθρο 25, παρ. 1, περ. γ, διάρκειας επτά (7) μηνών και η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Π.Γ.Ν.Λάρισας να καταθέσει, εντός τριάντα (30) ημερών, στη Διοίκηση, τα απαραίτητα στοιχεία που ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 3370/2005 άρθρο 50 παρ. 10 (όπως αριθμός ατόμων, πτυχίο ειδικότητας, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αριθμός και είδος μηχανημάτων) καθώς και όποιο άλλο στοιχείο κρίνεται από τη Διεύθυνση απαραίτητο και αφορούν στις συντηρήσεις των Η/Μ εγκαταστάσεων του Π.Γ.Ν.Λ., προκειμένου να αποσταλούν στο Υπουργείο Υγείας και να εκδοθεί η σχετική Απόφαση και αφετέρου η τροποποίηση της παράτασης της σύμβασης με αριθμό 23/2014 (ΑΔΑ: 7Υ9Δ ) σχετικά με τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών (στο εξής Η/Μ) εγκαταστάσεων του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ως προς την διάρκειά της και η οποία πλέον παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διενεργηθεί μετά την έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Υγείας. 11. Η 2η τροποποίηση παράτασης σύμβασης της με αριθμό 23/2014 (ΑΔΑ: 7Ι7Λ ΞΚΠ), σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του Π.Γ.Ν.Λ η οποία παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διενεργηθεί μετά την έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Υγείας. 12. Την αριθ. 5804/ (ΦΕΚ Β 3261/ ) ΚΥΑ των υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2014, πιστώσεις με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές. 13. Την αριθ. 6484/ (ΦΕΚ Β 3693/ ) απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.), των ετών 2010, 2011 και Την αριθ. πρωτ. 2826/ απόφαση του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Ορισμός φορέων διενέργειας αναθέτουσες αρχές για την υλοποίηση διαγωνισμών που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014 για τους φορείς αρμοδιότητας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας» 15. Το υπ αριθ. πρωτ. του νοσοκομείου 2535/ ηλεκτρονικό μήνυμα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας όπου εστάλη συνημμένο αρχείο με τους πίνακες των ενταγμένων ειδών των Νοσοκομείων του ΠΠΥΥ

5 16. Η υπ αριθ. A απόφαση του κ. Διοικητή του Π.Γ.Ν.Λ. με την οποία, μεταξύ άλλων, συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την ως άνω υπηρεσία. 17. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 60763/ ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τις Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου (CPV: )» του Π.Γ.Ν.Λ. και του Γ.Ν.Λ. στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 18. Οι με αριθμό πρωτοκόλλου 10696/ τεχνικές προδιαγραφές του Π.Γ.Ν.Λ. και του Γ.Ν.Λ., συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α. (για το Π.Γ.Ν.Λ.: ,00 με το Φ.Π.Α. - για το Γ.Ν.Λ.: ,00 με το Φ.Π.Α.) 19. Η με αριθμό 6/4ης Τακτικής/ (ΑΔΑ: Ω4ΧΕ ΥΗ6) απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου που αφορά στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 20. Το με αριθ. πρωτ / έγγραφο του νοσοκομείου προς το ΕΚΑΠΤΥ και την ΕΠΥ. 21. Τη με αρ. πρωτ. 4665/ ανακοίνωση της Ε.Π.Υ. σχετικά με την κατάργηση της αρμοδιότητας της Ε.Π.Υ. αφενός να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τον ν.4412/2016 και την διατήρηση της αρμοδιότητάς της αφετέρου να εκπονεί ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές της οποίες να αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ. 22. Η υπ αριθ. 30/2015 πράξη της 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Λάρισας. 23. Το αριθ. πρωτ / έγγραφο επαναφοράς χρηματικού εντάλματος πληρωμής μετά από πράξη. 24. Η υπ αριθ πράξη της 7ης Συν/σης του κλιμακίου προληπτικού ελέγχου δαπανών του IV τμήματος. 25. Το αριθ. πρωτ / έγγραφο ενημέρωσης σχετικά με την ως άνω πράξη. 26. Το με αριθ. πρωτ. 2041/ έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με τη συντήρηση των Η/Μ Εξοπλισμού κατόπιν της υπ αριθ. 30/2015 πράξη της 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Λάρισας. 27. Το αριθ. πρωτ / έγγραφο της εταιρίας Δ.ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ. 28. Η υπ αριθ. 0020/2016 πράξη του ελεγκτικού συνεδρίου του IV τμήματος. 29. Η υπ αριθ / αίτηση ανάκλησης της υπ αριθ πράξεως της 7ης Συν/σης του κλιμακίου προληπτικού ελέγχου δαπανών του IV τμήματος. 30. Η υπ αριθ. 0035/2016 πράξη του IV τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διενέργεια οποιασδήποτε νέας διαγωνιστικής διαδικασίας για την «Ετήσια συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών Η/Μ εγκαταστάσεων», το νοσοκομείο θα πρέπει να ακολουθήσει τις κείμενες διατάξεις του ν. 3370/2005, άρθρο 50, παρ. 10, όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 3580/2007 και επομένως να διαθέτει την προβλεπόμενη Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των απαιτούμενων τεχνικών, οι ειδικότητές τους και ο συνολικός προϋπολογισμός της σχετικής σύμβασης. 31. Τα με αριθ. πρωτ / , 11550/ και 26386/ έγγραφα του νοσοκομείου προς το Υπουργείο Υγείας. 32. Το με αριθ. πρωτ / έγγραφο της 5ης ΥΠΕ με συνημμένη την αλληλογραφία μεταξύ Υπουργείου και ΕΠΥ περί του ζητήματος ανάθεσης υπηρεσιών Συντήρησης και Λειτουργίας Η/Μ Νοσοκομείων. 33. Το με αριθ. πρωτ / έγγραφο του νοσοκομείου προς την 5η ΥΠΕ με θέμα το Αίτημα πρόσληψης επικουρικού προσωπικού στη Διεύθυνση Τεχνικής Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας, κατόπιν της με αριθ. 1/5η/ απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου. 34. Η με αριθμό 17/8ης/ (ΑΔΑ: Ω0Ζ Ξ0Τ) απόφασή του, το ΔΣ του Νοσοκομείου ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη σκοπιμότητα διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ,00 για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μέχρι την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού. Σύμφωνα, όμως, με τις διατάξεις του Ν. 3370/2005 άρθρο 50 παρ. 10, όπως σας 5

6 επισημάναμε και σε προηγούμενα έγγραφά μας για τη διενέργεια διαγωνισμού συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων, είναι απαραίτητη η έκδοση Υπουργικής Απόφασης. 35. Η υπ αριθ. 0069/ _ πράξη του IV τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται η σιωπηρή απόρριψη του ν. 3370/2005, άρθρο 50, παρ. 10, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3580/2007 με τον οποίο απαιτούνταν Απόφαση του Υπουργού Υγείας για τη διενέργεια οποιασδήποτε νέας διαγωνιστικής διαδικασίας για την «Ετήσια συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών Η/Μ εγκαταστάσεων». 36. Η με αριθμό ΕΗΔ 6/10 η τακτική/ (ΑΔΑ: 7ΖΠΘ Κ9Ν) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου που αφορά στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδίου διακήρυξης του διαγωνισμού. 37. Τη με αριθμό Α521/ (ΑΔΑ: 72ΧΓ ΕΡ1) απόφαση του κ. Διοικητή του νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης για την εν λόγω υπηρεσία 38. H αρ. πρωτ. 1951/ (ΑΔΑ: 6ΙΑΛ Σ2Ψ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» 39. Η με αριθμό 34/2017 διακήρυξη (ΑΔΑ: 60ΧΙ ΙΑ2) για τις «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου (CPV: )» του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α. 40. Η με αριθμό 1/11 η έκτακτη/ (ΑΔΑ: 78ΗΗ ΡΛ) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου με την οποία μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η έγκριση του υπ αρ. πρωτ / πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 41. τη με αριθμό 41/2017 (ΑΔΑ: 71ΛΛ ΠΛΤ) διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου (CPV: )». 42. Η με αριθμό 1/13 η / (ΑΔΑ: 7Χ4Φ ΣΜ) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου. 43. τη με αριθμό 42/2017 (ΑΔΑ: ΩΦΝΗ ΔΗ) διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου (CPV: )». 44. Η με αριθμό 19/14 η / (ΑΔΑ: 7Δ5Ν ΞΚ) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου με την οποία μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η έγκριση του αρ. πρωτ / πρακτικού της επιτροπής διενέργειας, η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η επανάληψη της ως άνω διαγωνιστικής διαδικασίας με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές 45. Οι αρ. πρωτ / τεχνικές προδιαγραφές 46. Η με αριθμό 26/16/ (ΑΔΑ: ΩΥ6Ε Π7Π) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της ως άνω διακήρυξης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου (CPV: )» για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,21 πλέον Φ.Π.Α. 24% ή ,78 με το Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 6

7 1. Τόπος χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού Τόπος υποβολής προσφορών Π.Γ.Ν.Λ. (Τμήμα πρωτοκόλλου) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Ώρα: 14:30 μ.μ. Τόπος διενέργειας διαγωνισμού Π.Γ.Ν.Λ. (Τμήμα προμηθειών) Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού Ώρα: 10:00 π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από το νοσοκομείο. 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά, ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης. 3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Μέρος Α : Γενικοί όροι Μέρος Β : Αντικείμενο περιγραφή έργου Παράρτημα Ι: Πίνακας οικονομικής προσφοράς Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης Παράρτημα ΙΙΙ: Σχέδιο σύμβασης Παράρτημα IV: ΤΕΥΔ 4. Ολόκληρο το κείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας στη διαδρομή - προμήθειες εντός Π.Π.Π.Υ φορέας: Παν. Νοσοκομείο Λάρισας, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρόγραμμα Διαύγεια gov.gr. Μέρος Α : Γενικοί όροι A.1. Ορισμοί και γενικές πληροφορίες Άρθρο 1. Αντικείμενο της διακήρυξης Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει τις «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» (CPV: ) για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,21 πλέον Φ.Π.Α. 24% ή ,78 με το Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την υπό ανάθεση υπηρεσία ορίζονται στο Μέρος Β της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση υπηρεσίας. Η υπηρεσία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879απ του προϋπολογισμού του Π.Γ.Ν.Λ.. Άρθρο 2. Ορισμοί Αναθέτουσα αρχή Αναθέτουσα αρχή είναι το Π.Γ.Ν.Λ.-Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» που εδρεύει στην περιοχή Μεζούρλο της Λάρισας και το οποίο προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό. Υπηρεσία διενέργειας διαγωνισμού Αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία είναι η οικονομική και πιο συγκεκριμένα το γραφείο προμηθειών. 7

8 Αρμόδιοι υπηρεσίας διενέργειας Αρμόδιοι είναι οι υπάλληλοι του γραφείου προμηθειών κ.κ. Νταφούλη Παρασκευή, Δημότσιου Ευγενία, Καραγιαννάκη Κρυσταλλία και Μπέλλου Ιωάννα που παρέχουν σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνα επικοινωνίας , φαξ: , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12:30 με 14:30. Διακήρυξη Η παρούσα διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α : Γενικοί όροι, το Μέρος Β : Αντικείμενο - περιγραφή έργου και τα Παραρτήματα: Ι. Πίνακας οικονομικής προσφοράς, ΙΙ: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, IΙΙ. Σχέδιο σύμβασης και IV. ΤΕΥΔ. Υπηρεσία Η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» (CPV: ) για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο είναι η τριμελής επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού αυτού διαγωνισμού που συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο». Το συλλογικό αυτό όργανο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Προσφέρων Ως προσφέρων θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την αναθέτουσα αρχή. Εκπρόσωπος Εκπρόσωπος του προσφέροντα θεωρείται ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός του, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ως εκπρόσωπος θεωρείται το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. Αντίκλητος Αντίκλητος θεωρείται το πρόσωπο το οποίο ο προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής με τον προσφέροντα. Ανάδοχος Ως ανάδοχος ορίζεται ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Σύμβαση Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου η οποία καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Τόσο η σύμβαση όσο και η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής και οικονομικής προσφοράς καθώς και τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των υποψήφιων αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Συμβατικά τεύχη Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν, τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη σύμβαση, β) τη διακήρυξη γ) την οικονομική προσφορά του αναδόχου και δ) την τεχνική προσφορά του αναδόχου Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου. Συμβατικό Τίμημα Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η υπηρεσία. Άρθρο 3. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής Αναθέτουσα αρχή είναι το Π.Γ.Ν.Λ.-Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» (ΕΔΡΑ) Διεύθυνση αναθέτουσας αρχής: Περιοχή Μεζούρλο - Λάρισα Τηλέφωνο: , (Τμήμα Προμηθειών) Φαξ: procure@uhl.gr Πληροφορίες: κ.κ. Νταφούλη Παρασκευή, Δημότσιου Ευγενία, Καραγιαννάκη Κρυσταλλία και Μπέλλου 8

9 Ιωάννα. A.2. Νομικό πλαίσιο και γενικές αρχές Άρθρο 4. Ισχύουσα νομοθεσία Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής για την προκήρυξή του. Άρθρο 5. Ενστάσεις Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 1η Ιανουαρίου Ειδικότερα: 1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Άρθρο 6. Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού παροχή διευκρινίσεων Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν τη διακήρυξη ηλεκτρονικά στη διαδρομή - Εντός ΠΠΥΥ - Φορέας: Παν. Νοσοκομείο Λάρισας, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρόγραμμα Διαύγεια Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της 5ης Υ.ΠΕ. για τυχόν επισημάνσεις που μπορεί να αναρτηθούν στην ως άνω σελίδα. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και όλες οι απαντήσεις / διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα: Εντός ΠΠΥΥ - φορέας: Παν. Νοσοκομείο Λάρισας, καθ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Άρθρο 7. Χρόνος τόπος υποβολής προσφορών Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 06 η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 το μεσημέρι στην έδρα της αναθέτουσας αρχής (περιοχή Μεζούρλο Λάρισας) και συγκεκριμένα στο γραφείο του πρωτοκόλλου. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Άρθρο 8. Χρόνος τόπος διενέργειας διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο προμηθειών της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή του Π.Γ.Ν.Λ., στην περιοχή Μεζούρλο της Λάρισας την 7 η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Άρθρο 9. Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόμιμα στην 9

10 Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, ή προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Όμως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της διοίκησης του νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους προσκομίζοντας ανάλογο πιστοποιητικό. Άρθρο 10. Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφέροντες υποβάλλουν, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: Απαραίτητα δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού α/α Περιγραφή δικαιολογητικών Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) - Όπως δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Οι προσφέροντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, υπογεγραμμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α 147), το οποίο είναι μία ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, που έχει τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α 75) και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1 α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 Το ΤΕΥΔ αποτελείται από επίσημη δήλωση του υποψήφιου οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. ΠΡΟΣΟΧΗ Στο μέρος IV του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) με τίτλο «Κριτήρια Επιλογής» ο οικονομικός φορέας θα συμπληρώσει μ ό ν ο τ ο ( α ) π ο υ α φ ο ρ ά σ ε Γ ε ν ι κ ή Έ ν δ ε ι ξ η για όλα τα κριτήρια επιλογής, χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV. 2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου 10

11 να δηλώνεται ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη γνώση. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς τους είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες Συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Α. Φυσικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Όλα τα παραπάνω Απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού, δικαιολογητικά υπογεγραμμένα. 2. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Β. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Όλα τα παραπάνω Απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά ψηφιακά υπογεγραμμένα. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. και από τον Διευθύνων Σύμβουλο καθώς και από ό λ α τ α μ έ λ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 2. Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου. Γ. Συνεταιρισμοί α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Όλα τα παραπάνω Απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά ψηφιακά υπογεγραμμένα. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο καθώς και από ό λ α τ α μ έ λ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ του Συνεταιρισμού. 2 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου. Δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Όλα τα παραπάνω Απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά ψηφιακά υπογεγραμμένα. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται α π ό τ ο ν κ ά θ ε π ρ ο μ η θ ε υ τ ή π ο υ σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι σ τ η ν έ ν ω σ η. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 11

12 2. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. Πιστοποιητικά αλλοδαπών Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται κάποια από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, που δηλώνει ο διαγωνιζόμενος ότι όπως αυτά δηλώνονται ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ή δεν τηρούνται στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα βιβλία για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού ή, σε περίπτωση που στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση, που γίνονται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του διαγωνιζόμενου. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση η οποία επισυνάπτεται στην αντίστοιχη βεβαίωση οποιασδήποτε αρχής αλλοδαπής χώρας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει αναλυτικά τα πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα και τη σαφήνεια των επιμέρους δικαιολογητικών. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου, για τους δε αλλοδαπούς κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων (σε πρωτότυπη μορφή ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής σε περίπτωση που αυτά θα απαιτηθούν σε έντυπη μορφή). ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσοτέρων άλλων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ και η εκπλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής όπως συμπληρώνεται στο (α)- Γενική ένδειξη του Μέρους IV, για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Τέλος, όταν σε μια διαδικασία προμήθειας συμμετέχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται. Επισημαίνεται ότι : Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη, δημοσίευση και υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ παρέχονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και στις εξής ηλεκτρονικές πύλες: στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ w ww.eaadhsy.gr και i. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να απαιτεί τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 80 και στο Παράρτημα XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ιδίου νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαιτεί αποδεικτικά μέσα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 80 «Αποδεικτικά μέσα» και στο άρθρο 82 «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης». 12

13 Διευκρινίσεις: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησής των, ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/2014. Α.4. Στοιχεία προσφορών Άρθρο 11. Τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές είναι δυνατό: I. να υποβάλλονται στο γραφείο του πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή του Π.Γ.Ν.Λ. μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. II. να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Π.Γ.Ν.Λ. με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην υπηρεσία διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην υπηρεσία διενέργειας, θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. Άρθρο 12. Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω οριζόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 97 του ν.4412/2016. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η Α.Α. κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: - έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση - κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. Άρθρο 13. Εναλλακτικές προσφορές Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προσφορές, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Άρθρο 14. Αντιπροσφορές Στους διαγωνισμούς δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 13

14 Άρθρο 15. Μερική υποβολή προσφορών Προσφορές για την υλοποίηση μέρους της προκηρυσσόμενης προσφοράς δε γίνονται δεκτές. Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο του υπό ανάθεση έργου. Άρθρο 16. Τρόπος σύνταξης προσφορών 1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Το ένα από τα αντίγραφα αυτά ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα αυτού πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Η κάθε σελίδα θα πρέπει να μονογράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 2. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα 3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 3.1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, πρωτότυπα και αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», όπως περιγράφονται στο άρθρο Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, πρωτότυπα και αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Τα οικονομικά στοιχεία, πρωτότυπα και αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τους να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην ελληνική και που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. 5. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. 6. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή την απόκλιση των υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της διακήρυξης. 7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 8. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 9. Ο συμμετέχων εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπρόθεσμα ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή εφόσον την έχει ασκήσει αλλά αυτή απορρίφθηκε, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης. 14

15 10. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 11. Επίσης δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Άρθρο 17. Περιεχόμενα υποφακέλων Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής Στο φάκελο που τιτλοφορείται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαμβάνονται, επί ποινή απόρριψης, όλα εκείνα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης. Φάκελος τεχνικής προσφοράς Στο σφραγισμένο φάκελο με τον τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: Η τεχνική προσφορά του υποψήφιου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά και στο Β μέρος της παρούσας διακήρυξης. Επιπλέον οι συμμετέχοντες δύνανται να καταθέσουν, εφόσον διαθέτουν, με την τεχνική προσφορά πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000 ή ισοδύναμο, ή όποιο πρότυπο αφορά την εκάστοτε προκηρυσσόμενη υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4412/2016. Όλα τα τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, άδειες, εκθέσεις, πτυχία, υπεύθυνες δηλώσεις ή άλλα έγγραφα κ.τ.λ. που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν σε πιστά αντίγραφα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά και στο Β μέρος της παρούσας διακήρυξης. Βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας του Π.Γ.Ν.Λ. ότι ο συμμετέχων έλαβε πλήρη γνώση της κατάστασης των Η/Μ εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρήζουν συντήρησης. Σημείωση: Για διευκόλυνση του έργου των επιτροπών αξιολόγησης αλλά και του τμήματος προμηθειών κατά την υπογραφή των συμβάσεων το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε word ή excel ή pdf αντιγράψιμο, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Φάκελος οικονομικής προσφοράς Ο σφραγισμένος φάκελος με τον τίτλο «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης: - Συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς που υπάρχουν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο με τη χαμηλότερη συνολική προσφερόμενη τιμή. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται (Ν. 3918/2011 άρθρο 13). Σημείωση: Για διευκόλυνση του έργου των επιτροπών αξιολόγησης αλλά και του τμήματος προμηθειών κατά την υπογραφή των συμβάσεων, το περιεχόμενο του πίνακα της οικονομικής προσφοράς να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε word ή excel ή pdf αντιγράψιμο, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Άρθρο 18. Τιμές προσφορών - νόμισμα 1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από το ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία. 3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 15

16 4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς. 7. Η τιμή προσφοράς για την υλοποίηση της ανάθεσης, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 8. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. 9. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τον πίνακα οικονομικής προσφοράς όπως καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης. Άρθρο 19. Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα θα συνεδριάσει στο γραφείο προμηθειών του Π.Γ.Ν.Λ. προκειμένου να διενεργήσει τον παρόντα συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό. Αρχικά θα αποσφραγίσει τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής, θα σφραγίσει και θα μονογράψει τα δικαιολογητικά και θα τα ελέγξει ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητά τους. Στη συνέχεια θα αποσφραγίσει τους φακέλους των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων των οποίων τα δικαιολογητικά ήταν πλήρεις, θα μονογράψει και σφραγίσει όλα τα έγγραφα που θα υπάρχουν σ αυτούς. Θα αξιολογήσει τις τεχνικές προσφορές και για όσες είναι σύμφωνες με τις τιθέμενες από την παρούσα διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των σφραγισμένων φακέλων των οικονομικών προσφορών. Θα μονογράψει και θα υπογράψει τα έγγραφα που θα υπάρχουν στους φακέλους των οικονομικών προσφορών και θα προχωρήσει στην αξιολόγησή τους. Θα συντάξει το σχετικό πρακτικό με τις παρατηρήσεις της και την πρότασή της για την κατακύρωση του έργου στον υποψήφιο ανάδοχο που είχε καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, η τεχνική του προσφορά ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και η συνολική οικονομική του προσφορά ήταν η χαμηλότερη. Το πρακτικό θα κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών προκειμένου κατόπιν να ακολουθήσει η επικύρωση του πρακτικού από το Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Λ. και η ενημέρωση των συμμετεχόντων επί του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση τυχόν ένστασης, ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να καταθέσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών (20), κατά μέγιστο, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο τα ζητούμενα από την παρούσα διακήρυξη και το ν. 4412/2016 δικαιολογητικά κατακύρωσης. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα κληθεί να αποσφραγίσει κι αυτόν το φάκελο και αφού μονογράψει και σφραγίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, θα τα ελέγξει ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητά τους. Θα καταγράψει τις παρατηρήσεις της σε πρακτικό, το οποίο θα υπογράψει και θα παραδώσει στο γραφείο προμηθειών προκειμένου να υποβληθεί στο Δ.Σ. του νοσοκομείου για έγκριση. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση τυχόν ένστασης, ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί από το Π.Γ.Ν.Λ. να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους (δικαιολογητικά) αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται μετά το πέρας του διαγωνισμού και δεν αποσφραγίζονται. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται σφραγισμένοι μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού & αξιολόγησης των προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές 16

17 προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οργάνου. Επισημαίνεται πως οι προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Προσοχή: Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή και οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορούνται το περιεχόμενο των άλλων προσφορών μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η εξέταση των προσφορών των υπόλοιπων συμμετεχόντων γίνεται από τον ενδιαφερόμενο χωρίς την απομάκρυνσή του από το χώρο της αναθέτουσας αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. Άρθρο 20. Αξιολόγηση προσφορών Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο με τη χαμηλότερη συνολική προσφερόμενη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης. Η τιμή του υπό ανάθεση έργου θα δίνεται χωρίς το Φ.Π.Α., το οποίο και βαρύνει το νοσοκομείο. Αν στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά. Άρθρο 21. Απόρριψη προσφορών Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις : 1) Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού του άρθρου 10 της παρούσας διακήρυξης 2) Ορισμός μικρότερου από το ζητούμενο χρόνο ισχύος της 3) Ασάφεια της προσφοράς 4) Ασάφεια προσφερόμενης τιμής 5) Ύπαρξη όρου αναπροσαρμογής της τιμής 6) Υπέρβαση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7) Ύπαρξη αοριστίας ή αίρεσης 8) Ουσιώδης απόκλιση από όρους της διακήρυξης 9) Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. Άρθρο 22. Δικαιολογητικά κατακύρωσης υποψήφιου προμηθευτή Αποτελέσματα διαγωνισμού και κοινοποίηση τους 22.1 Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης των προσφορών κατά το άρθρο 19 του παρόντος, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό Προμηθευτή»), να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού, σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού και με τη σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης - Να μην ανοιχθεί από την Υπηρεσία» και εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: Τα φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: α Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 22.1 ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι: 1) δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι : α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(εε L 300 της σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 17

18 ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της , σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της , σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της , σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της , σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της , σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α 215) Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που στο απόσπασμα ποινικού μητρώου αναφέρονται αδικήματα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη προκαλούν τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συνυποβάλουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή.pdf αντίγραφο της σχετικής καταδικαστικής απόφασης, προκειμένου να κριθεί ανάλογα. Ακόμα σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επισυνάπτουν αρχείο σε μορφή.pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις β Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 22.1 ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή κήρυξης σε πτώχευση γ Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 22.1 ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση δ Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κατά την παράγραφο 22.1 ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (πληρωμή φόρων και τελών) και πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου (παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016). Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά ε Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά ή το αντικείμενο δραστηριότητας τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. (Θα αναφέρεται ρητά η επωνυμία του συγκεκριμένου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου για φυσικά πρόσωπα). 18

19 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : α Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α έως ε του παρόντος άρθρου αντίστοιχα. Ειδικότερα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου όπως περιγράφεται στην α παράγραφο του παρόντος άρθρου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας του νομικού προσώπου, αφορά όλους τους Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ή τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και τους νόμιμους εκπροσώπους σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου και από αυτό θα προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (α) του εδαφίου (1) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες β Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 22.1 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). i. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών το προαναφερόμενο πιστοποιητικό εκκαθάρισης, εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.. ii. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης γ Εάν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι Α.Ε. ή ΕΠΕ θα πρέπει να υποβάλλει (από την Διεύθυνση Ανάπτυξης / Τμήμα Εμπορείου και Τουρισμού της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της εταιρείας, ενώ για εταιρείες που ιδρύονται μετά τις 4/4/2011 από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου) και ένα επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία καταχώρησης του στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ) και η Γενική Συνέλευση που το έχει τροποποιήσει Οι Συνεταιρισμοί: (α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 22.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος και όλα τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α ως άνω του παρόντος άρθρου. (γ) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ ως άνω του παρόντος άρθρου για ημεδαπούς ή για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης β ως άνω του παρόντος άρθρου για νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά Αν πρόκειται για ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Θα πρέπει να προσκομίζονται όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση Διευκρινίσεις (α) Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται κάποια από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ή στην περίπτωση όπου δεν τηρούνται στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα βιβλία για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή, σε περίπτωση που στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα επισυνάπτεται στην βεβαίωση της αρχής του παρόντος εδαφίου, ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει αναλυτικά τα πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν 19

20 καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα και το περιεχόμενο των επιμέρους δικαιολογητικών. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου, για τους δε αλλοδαπούς κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας (σε πρωτότυπη μορφή ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής) το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ. Πολ. Δικ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων (σε πρωτότυπη μορφή ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής). Η ένορκη αυτή βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση) του υπόχρεου συνοδευόμενη από την ως άνω βεβαίωση αρχής της χώρας του υπόχρεου, πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο της παραγράφου 22.1 του παρόντος άρθρου. (β) Κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. (γ) Εάν δεν προσκομισθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης ή διαπιστωθούν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό Προμηθευτή να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4412/2016. (δ) Εφόσον από την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση στη λειτουργία του νομικού προσώπου, μόνο τότε ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα επικαιροποιημένα, με την μορφή που ισχύουν κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης της παρ άνω (π.χ. την τελευταία ισχύουσα τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιητικά μεταβολών, το ισχύον Δ.Σ και τις νέες βεβαιώσεις της Διεύθυνσης Ανάπτυξης/ Τμήμα Εμπορείου και Τουρισμού της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της εταιρείας ή της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου). (ε) Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Α.Α. αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησής του. Σε περίπτωση που κάποιος Οικονομικός φορέας είναι μη ενήμερος φορολογικά, η Α.Α. οφείλει εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας είκοσι (20) ημερών της και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος. (στ) Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), υποβάλλει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. Άρθρο 23. Κατακύρωση του διαγωνισμού Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή συμμετέχοντα. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον ανάδοχο, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. Άρθρο 24. Δικαίωμα ματαίωσης Η αναθέτουσα αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 20

21 β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων Α.5. Βασικά στοιχεία σύμβασης Άρθρο 25. Κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή συμμετέχοντα. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική σύμβαση. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψήφιους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την αναθέτουσα αρχή. Η σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και τη διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της σύμβασης θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ο ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της σύμβασης απαιτούμενο χρόνο. Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης. Άρθρο 26. Εγγυήσεις Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται στον παρόντα συνοπτικό διαγωνισμό. Ο ανάδοχος, όμως, οφείλει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Το ύψος της θα ισούται με το 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο παράρτημα ΙΙ, επιστρέφεται μετά τη λήξη της ισχύος της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Στην περίπτωση που ανάδοχος αναδεικνύεται ένωση αναδόχων ή κοινοπραξία, η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη διακήρυξη αυτή εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016. Άρθρο 27. Επιτροπή επίβλεψης Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την αναθέτουσα αρχή και θα έχει την ευθύνη αφενός για την παρακολούθηση και επίβλεψη της υλοποίησης του υπό ανάθεση έργου και αφετέρου για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο και τη συμμόρφωση του με τις υποχρεώσεις που 21

22 απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη. Άρθρο 28. Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 1) Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της διεύθυνσης αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 2) Με τη ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν εκτελεί τους όρους της σύμβασης. 3) Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν οι όροι της σύμβασης δεν εκτελούνται λόγω της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας. 4) Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση επιβάλλονται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: I. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. II. Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή στον επόμενο προσφέροντα που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα προμήθεια κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται αφενός με βάση κάθε στοιχείο κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και αφετέρου με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Άρθρο 29. Τρόπος πληρωμής κρατήσεις Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α / ) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.), ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών για το σύνολο της αξίας μείον τις κρατήσεις. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Π.Γ.Ν.Λ. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του ανάδοχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. Άρθρο 30. Εγγυητική ευθύνη Ο ανάδοχος εγγυάται προς την αναθέτουσα αρχή ότι το υπό ανάθεση έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης και της διακήρυξης. Άρθρο 31. Σύμβαση Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Δε χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη αυτή, ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης Τα συμβαλλόμενα μέρη Η προμήθεια που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης Την τιμή Τον τόπο, τρόπο και χρόνο της υλοποίησης της σύμβασης Τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας 22

23 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις Τις προβλεπόμενες ρήτρες Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών Τον τόπο και χρόνο πληρωμής Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση με απόφαση του Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής. Επίσης, με μονομερή απόφασή του, το Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής δύναται να παρατείνει τη σύμβαση. Άρθρο 32. Εκχωρήσεις - μεταβιβάσεις Ο ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής. Κατ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Άρθρο 33. Υποχρεώσεις ασφάλισης Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της αναθέτουσας αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης της προμήθειας, εφ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Άρθρο 34. Εμπιστευτικότητα Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της αναθέτουσας αρχής ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της σύμβασης ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Επίσης, υποχρεούται να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρεί την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την ανάθεση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή και δεν τη δεσμεύει με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Άρθρο 35. Λοιπές υποχρεώσεις ανάδοχου Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του υπό ανάθεση έργου που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή και να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από εργαζομένους του στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός σε αποκατάστασή της. 23

24 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη διακήρυξη. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δε δύνανται να προβληθούν έναντι της αναθέτουσας αρχής ως λόγος απαλλαγής ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του υπό ανάθεση έργου. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση/ κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας του ανάδοχο μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κ.λπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στη σύμβαση. Άρθρο 36. Ανωτέρα βία Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσής τους οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του. Ο ανάδοχος επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιεί και επικαλείται προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από λήψη του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. Άρθρο 36. Κυρώσεις Σε περίπτωση καθυστέρησης υλοποίησης του υπό ανάθεση έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 και με τα παρακάτω: Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί των υπηρεσιών που καθυστερούν. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 24

25 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. Άρθρο 37. Εφαρμοστέο δίκαιο Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή με αφορμή αυτή, η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Λάρισα. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ-Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΑΝΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (CPV: )» ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο ανάδοχος με το προσωπικό που θα διαθέσει, θα αναλάβει σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου την λειτουργία και την συντήρηση των σύνθετων Η/Μ εγκαταστάσεων ή τμήματα αυτών, που υποστηρίζονται από το εκάστοτε εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει και καλύπτονται από τις σχετικές επαγγελματικές άδειες του τεχνικού προσωπικού. Επίσης ο ανάδοχος είναι συνυπεύθυνος με την Αναθέτουσα Αρχή έναντι των Διοικητικών Αρχών για οποιοδήποτε πρόβλημα προκληθεί στις εγκαταστάσεις που συντηρεί σε συνεργασία πάντα με το μόνιμο προσωπικό (συντηρητές τεχνικοί) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, δηλαδή έχει τις αντίστοιχες ποινικές και αστικές ευθύνες έναντι οποιασδήποτε διεκδίκησης προέλθει από ασθενείς, επισκέπτες και εργαζόμενους του Π.Γ.Ν.Λ., λόγω δυσλειτουργίας ή βλάβης των Η/Μ εγκαταστάσεων που συντηρεί. Το προσωπικό του αναδόχου θα λειτουργεί μαζί με το μόνιμο τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου ως ενιαίο σύνολο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου. Σημειώνεται ότι η συντήρηση των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων είναι εκτός των υποχρεώσεων του συγκεκριμένου αναδόχου, ο οποίος όμως είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει τους Ηλεκτρολόγους του με δικιά του ευθύνη για τους αναγκαίους απεγκλωβισμούς με τρόπο που υποδεικνύεται στους σχετικούς κανονισμούς. Επισημαίνεται ότι το Νοσοκομείο μπορεί να αναθέσει τη συντήρηση ορισμένων κύριων βασικών εγκαταστάσεων, για τις οποίες απαιτείται εξειδικευμένη τεχνογνωσία, σε άλλο ανάδοχο με διαφορετική διαγωνιστική διαδικασία. Η λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων θα συνεχίσει να αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου της παρούσας σύμβασης. 2. Ο ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού υποχρεούται να καταθέσει βεβαίωση που θα λάβει από τον Προϊστάμενο των Η/Μ εγκαταστάσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ότι έλαβε πλήρη γνώση της κατάστασης των Η/Μ εγκαταστάσεων που αφορά η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία. 3. Στις περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από ελλιπή ή πλημμελή συντήρηση των εγκαταστάσεων ή εσφαλμένους χειρισμούς του προσωπικού του αναδόχου και γενικά λόγω υπαιτιότητάς του, οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης θα βαρύνουν τον ίδιο τον ανάδοχο. 25

26 4. Ο ανάδοχος θα πρέπει να απασχολεί προσωπικό που θα διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα (όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο «Προσωπικό αναδόχου») και να τηρεί όλη τη σχετική Νομοθεσία (εργατική Νομοθεσία, αμοιβές, ωράρια εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγεία - ασφάλεια εργαζομένων κλπ.) όπως αυτή ισχύει κατά το χρόνο υλοποίησης της σύμβασης, και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. 5. Να χρησιμοποιεί προσωπικό αποδεκτό στο Νοσοκομείο, ειδικευμένο, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του Νοσοκομείου, ομοιόμορφης εμφάνισης με την ένδειξη «Τεχνικό Προσωπικό». 6. Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες. 7. Το προσωπικό (μόνιμοι και εφεδρικοί υπάλληλοι) με ευθύνη του αναδόχου θα εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε να γνωρίζει άριστα τη δομή και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων και να μπορεί ανά πάσα στιγμή να επέμβει για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει. Επισημαίνεται ότι στη διάθεσή του όλο το 24ωρο θα έχει τα σχέδια, prospectus κλπ. από το αρχείο του Νοσοκομείου. 8. Ο ανάδοχος οφείλει να απομακρύνει αμέσως από το Νοσοκομείο κάθε μέλος του προσωπικού του που κρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ως ακατάλληλο και να προβεί στην άμεση αντικατάστασή του με άτομο αντίστοιχων προσόντων. 9. Το προσωπικό του αναδόχου θα εκτελεί καθήκοντα όμοια με αυτά του μόνιμου προσωπικού του Νοσοκομείου αντίστοιχης ειδικότητας, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη, αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του. 16. Για το προσωπικό του αναδόχου θα τηρείται παρουσιολόγιο αντίστοιχο με αυτό του μόνιμου προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας, το οποίο θα ελέγχεται καθημερινά από τον Προϊστάμενο Η/Μ Εγκαταστάσεων και την επιτροπή παρακολούθησης εργασιών. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει προσωπικό έπτα (7) ατόμων με τις εξής ειδικότητες: 4 Ηλεκτρολόγοι 2 Θερμαστές 1 Μηχανοτεχνίτη Το ανωτέρω προσωπικό θα εργάζεται σε μόνιμη βάση στο Νοσοκομείο με καθεστώς πενθήμερης οκτάωρης εργασίας σύμφωνα με την εργατική Νομοθεσία. Το πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού του αναδόχου θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας και θα ενσωματώνεται στο πρόγραμμα 14 ημερών του μόνιμου τεχνικού προσωπικού. Παράλληλα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει επιπλέον πέντε (3) αναπληρωματικά άτομα (ένα για κάθε ειδικότητα) με τα αντίστοιχα πτυχία και τις αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος που ορίζονται στο βασικό προσωπικό του, οι οποίοι θα καλύπτουν τα κενά που θα δημιουργούνται από τις άδειες του προσωπικού του (κανονικές ή αναρρωτικές) ή αδικαιολόγητες απουσίες. Τα άτομα που θα απασχολεί (7 βασικά και 3 αναπληρωματικά) πρέπει να διαθέτουν, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία, τα παρακάτω προσόντα που θα αποδειχθούν με την κατάθεση στην Υπηρεσία (τόσο στη φάση κατάθεσης προσφορών όσο και κατά την υπογραφή της σύμβασης) επικυρωμένων αντιγράφων πτυχίων, αδειών. Ηλεκτρολόγοι (4 άτομα) με τα εξής ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: Να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου εγκαταστάσεων Α Ειδικότητας, σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία, (Π.Δ. 108 ΦΕΚ 141/Α/ «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα»), όπως αυτή ισχύει κατά το χρόνο υλοποίησης της σύμβασης. Θερμαστές (2 άτομα) με τα εξής ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: Να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη Μηχανικού, εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας, σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία, (Π.Δ. 115 ΦΕΚ 200/Α/ «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων, όπως αυτή ισχύει κατά το χρόνο υλοποίησης της σύμβασης. Μηχανοτεχνίτης (1 άτομο) με τα εξής ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: 26

27 Να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη Μηχανικού, εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας, σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία, (Π.Δ. 115 ΦΕΚ 200/Α/ «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, η πτυχίο μηχανολογικού τομέα βιομηχανικών εγκαταστάσεων (παλαία, πρακτικός μηχανικός). ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΜ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ως Η/Μ εγκαταστάσεις περιγράφονται όλες οι σύνθετες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, που σκοπό έχουν την πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά και ασθενή ρεύματα), των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής νερού χρήσεως (κρύου και ζεστού), νερού θέρμανσης, ατμού, κλιματισμένου αέρα, νερού πυρόσβεσης, ιατρικών αερίων, βιομηχανικού αέρα, νερού άρδευσης, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού (χλωρίωση) και επεξεργασίας λυμάτων (εξουδετέρωση και θερμική επεξεργασία) κλπ. Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις που το Νοσοκομείο μπορεί να υποστηρίξει με την ανάθεση της συντήρησής τους σε άλλο ανάδοχο με διαφορετική διαγωνιστική διαδικασία, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο «Υποχρεώσεις Αναδόχου». Η λειτουργία και η συντήρηση περιλαμβάνει την συνεχή παρακολούθηση σε 24ωρη βάση και όλες τις ημέρες της εβδομάδας των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας αυτών, την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης καθώς και την προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της εγκατάστασης. Γενικώς ο ανάδοχος θα είναι συνυπεύθυνος στο βαθμό που του αναλογεί για κάθε εγκατάσταση, συσκευή, μηχάνημα κλπ. των Η/Μ εγκαταστάσεων, βάσει των ειδικοτήτων του προσωπικού που απασχολεί, πλην των ιατρικών μηχανημάτων. Για κάθε ζήτημα συντονισμού, προγραμμάτων, ιδιομορφιών και δυσκολιών που είναι δυνατόν να προκύψουν λόγω της σύμπραξης των δύο πλευρών, τις τελικές αποφάσεις θα λαμβάνει η Αναθέτουσα Αρχή, με σκοπό την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. Με την προληπτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων εννοείται η επιθεώρησή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, η έγκαιρη αλλαγή φθαρμένων εξαρτημάτων τους, η αντικατάσταση ή συμπλήρωση λιπαντικών όπου απαιτείται σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη επισήμανση για επιπλέον αναγκαίες εργασίες ή αντικατάσταση εξαρτημάτων που έχουν συμπληρώσει τον προσδόκιμο χρόνο ζωής τους. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Η σχετική ισχύουσα Νομοθεσία. 2. Οι ισχύοντες κανονισμούς, προδιαγραφές κλπ. του Ελληνικού Κράτους, Τ.Ε.Ε., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας κλπ. 3. Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τεχνολογικά προηγμένων χωρών, όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς. 4. Οι οδηγίες των κατασκευαστών για την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων, των μηχανημάτων και των συσκευών. 5. Οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Οι συνεννοήσεις μεταξύ αναθέτουσας αρχής και αναδόχου θα γίνονται εγγράφως. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (υποστήριξη ανθρώπινης ζωής) και της ανάγκης για επείγουσα επέμβαση σε αυτές, σε περίπτωση δυσλειτουργίας τους οι ανωτέρω συνεννοήσεις μπορεί να γίνονται και προφορικά. Αν κατά την διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος έχει την γνώμη ότι του ανατέθηκαν εργασίες από το Νοσοκομείο οι οποίες καθιστούν αμφίβολη την αποκατάσταση βλάβης ή την λειτουργία εγκαταστάσεων ή έχουν ως συνέπεια την παρέκκλιση από τους ισχύοντες κανονισμούς, τότε οφείλει πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών να υποβάλλει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση εγγράφως τις αντιρρήσεις του και να προβεί στην εκτέλεσή τους. ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 27

28 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε εργατικό ατύχημα που τυχόν θα προκληθεί στο προσωπικό του ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιεί για την υλοποίηση της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων (εφοδιασμός του προσωπικού του με τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας κλπ.) και να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης θεωρημένα από την Επιθεώρηση εργασίας, τον ορισμό Τεχνικού Ασφαλείας του, και την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για το συγκεκριμένο έργο. Αρμόδιοι για έλεγχο και παρατηρήσεις είναι εκτός της Επιθεώρησης Εργασίας, οι Τεχνικοί Ασφαλείας, ο Γιατρός Εργασίας και η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας του Νοσοκομείου. ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ Η πιστοποίηση εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα γίνεται από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει ο Διοικητής του Νοσοκομείου. Η τριμελής επιτροπή δύναται να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή: Περικοπή επί του εκάστοτε συμβατικού τιμήματος έως και 25% όπου διαπιστώνει πλημμελή τήρηση της σύμβασης (προσδιορίζοντας το ακριβές ποσοστό της περικοπής). Περικοπή επί του εκάστοτε συμβατικού τιμήματος από 25% έως και 50% όπου διαπιστώνει σοβαρές παραβιάσεις της σύμβασης (προσδιορίζοντας το ακριβές ποσοστό της περικοπής). Έκπτωση του αναδόχου όταν διαπιστωθεί σοβαρή καταστρατήγηση της σύμβασης. Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος από τους έπτά (7), δεν παρουσιάζεται στο Νοσοκομείο και δεν αναπληρώνεται από αναπληρωματικό, γεγονός που θα πιστοποιείται από την τήρηση του παρουσιολογίου, θα επισημαίνεται από την επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης στα πρακτικά της και θα αφαιρείται το ποσό που αντιστοιχεί στις ημέρες απουσίας του κάθε εργαζόμενου, ο υπολογισμός του οποίου θα υλοποιείται από την Οικονομική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω απουσίες συνιστούν λόγο για επιπλέον περικοπή. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη σύνθεση του προσωπικού του αναδόχου ανάλογα με τις ανάγκες της, τόσο ως προς τις απασχολούμενες ειδικότητες όσο και ως προς τον αριθμό του προσωπικού. Σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού των εργαζομένων του αναδόχου θα γίνεται αυτόματα και η αντίστοιχη αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος από την Οικονομική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, έπειτα από σχετική εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης ή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, να απομακρύνει προσωπικό του αναδόχου εάν αυτό δημιουργεί προβλήματα ή κριθεί ακατάλληλο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει άμεσα με προσωπικό αντίστοιχων προσόντων. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ-Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΑΝΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Παράρτημα Ι: Πίνακας οικονομικής προσφοράς α/α Είδος υπηρεσίας Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ Τελική τιμή με ΦΠΑ Παροχή των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ-Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΑΝΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28

29 Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης Ονομασία Τράπεζας: Κατάστημα (Δ/νση οδός- αριθμός ΤΚ FAX) Ημερομηνία έκδοσης: Προς το Π.Γ.Ν.Λ.-Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο (ΕΔΡΑ), περιοχή Μεζούρλο Λάρισας Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμβασης Νο....για... ευρώ Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός.Τ.Κ. ] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της με αντικείμενο «Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου (CPV: )» σύμφωνα με τη με αριθμό διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 29

30 Παράρτημα IΙΙ: Σχέδιο σύμβασης Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας- Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Περιοχή Μεζούρλο) Σύμβαση αριθμός../2017 μεταξύ του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» και της «.» και δ.τ. «.» σχετικά με την «.» για το Π.Γ.Ν.Λ. συμβατικού τιμήματος., πλέον Φ.Π.Α. ήτοι.., συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στη Λάρισα σήμερα την.././2017 στα γραφεία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: αφενός ο κ., Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», ο οποίος εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή νόμιμα και το εδρεύον στη Λάρισα (περιοχή Μεζούρλο, Τ.Κ , τηλ ) Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (Π.Γ.Ν.Λ.) (έδρα), που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η αναθέτουσα αρχή» και αφετέρου η εταιρία με την επωνυμία «.» και δ.τ. «..» που εδρεύει.. (., Τ.Κ..., τηλ..., φαξ., ), έχει αριθμό φορολογικού μητρώου., υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ... του. και που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο ανάδοχος», λαμβάνοντας υπόψη : 1) τη με αριθμό 51/2017 διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας 2) τη με αριθμό πρωτοκόλλου.../. προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης 3) τη με αριθμό... (ΑΔΑ:..) απόφαση της αναθέτουσας αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης 4) τη με αριθμό πρωτοκόλλου./.. (ΑΔΑ:..) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Π.Γ.Ν.Λ. δαπάνης για το οικονομικό έτος 2017, ποσού ύψους, στον Κ.Α.Ε. 0879απ συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1. Ορισμοί Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 30