ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ

Transcript

1 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ» 1/28

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης Άρθρο 2: Τεχνική Περιγραφή Μέτρα Ασφαλείας Μέσα Μεταφορικά & Επικοινωνίας Άρθρο 3: Όγκος Εργασιών Άρθρο 4: Διάρκεια Σύμβασης Άρθρο 5: Συμβατικό Τίμημα Άρθρο 6: Τρόπος Πληρωμής Άρθρο 7: Προσωπικό του Εργολάβου Άρθρο 8: Εκπροσώπηση της Επιχείρησης Άρθρο 9: Ποινικές Ρήτρες - Ευθύνες του Εργολάβου- Υποχρεώσεις του Εργολάβου Άρθρο 10: Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης Άρθρο 11: Φορολογικές Υποχρεώσεις Άρθρο 12: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Άρθρο 13: Δωσιδικία Άρθρο 14:Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία Άρθρο 15: Ειδικοί Όροι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 1. Τεύχος περί Ασφαλίσεων Παράρτημα 2. Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Όρων Διακήρυξης Παράρτημα 3. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σε Διαγωνισμό Παράρτημα 4. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Παράρτημα 5. Διοικητικά Όρια Περιοχής Παράρτημα 6. - Υπόδειγμα Ταυτότητας Υπαλλήλου Εργολάβου Τεύχος Α - Τεχνική Περιγραφή 2/28

3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ.. Στη σήμερα. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη αφενός η Εταιρία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που θα καλείται εφεξής «ΔΕΔΔΗΕ ή Επιχείρηση ή Εταιρία» και εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εκπροσωπείται νόμιμα σ αυτήν την περίπτωση από τον κ. Αντώνιο Δασκαλάκη, Διευθυντή της Περιφέρειας Νησιών και αφ ετέρου ο κ.. που έχει έδρα ή κατοικία στο οδό.. αρ... και θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο Συμβάσεως Με την παρούσα σύμβαση μετά την υπ αριθμό Ζ /2015 διακήρυξη κατά την οποία ο Ανάδοχος αναδείχθηκε μειοδότης, ο ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει σ αυτόν και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της υπηρεσίας, η οποία συνίσταται: Στις διακοπές - επανασυνδέσεις παροχών ρεύματος ή άλλης αιτίας των καταναλωτών της Περιοχής Ρόδου Όλα τα απαιτούμενα υλικά διατίθενται από την Εταιρία και ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί με επιμέλεια οτιδήποτε υλικό, εργαλείο σκεύος, μηχάνημα και γενικά κάθε είδος το οποίο θα του διατεθεί από το ΔΕΔΔΗΕ για την εκτέλεση της υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 2 Ο Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας Μέτρα Ασφαλείας - Μέσα Μεταφορικά & Επικοινωνίας 1) ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ Οι διακοπές θα εκτελούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή κάθε εργάσιμη ημέρα και εφ όσον δεν είναι παραμονή αργίας. Δεν θα γίνονται διακοπές κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις αργίες, τις ημιαργίες, τις μεταμεσημβρινές ώρες οπότε τα γραφεία παραμένουν κλειστά, τις ημέρες που για τεχνικούς λόγους το σύστημα καταναλωτών ΕΡΜΗΣ παραμένει κλειστό, καθώς επίσης και εάν υπάρχει αναστολή διακοπών από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας (περίοδοι εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, εκλογών, κλπ). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει έως τις 7.45 από τους εκπροσώπους του ΔΕΔΔΗΕ τις εντολές διακοπών και να τις επιστρέφει στις 13.00, της ίδιας ημέρας, υπογεγραμμένες και πλήρως συμπληρωμένες με τα στοιχεία που απαιτούνται, προκειμένου να ενημερωθεί το σύστημα των Αποκοπών. Οι εν λόγω διακοπές θα πραγματοποιούνται αυθημερόν σε χρόνο που θα καθορίζει ελεύθερα ο Ανάδοχος, πάντως μέχρι της πρωινής της ίδιας ημέρας. Από τις έως θα παραλαμβάνει τις εντολές επανασύνδεσης και θα τις επιστρέφει την επόμενη εργάσιμη το πρωί και πριν την παραλαβή των νέων εντολών υπογεγραμμένες. Οι εν λόγω επανασυνδέσεις θα πραγματοποιούνται σε χρόνο που θα καθορίζει ελεύθερα ο Ανάδοχος, μέχρι της της ίδιας ημέρας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά τις 15.00, πάντως όμως πριν την δύση του ήλιου, για 3/28

4 ευνόητους και πάλι λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Οι εντολές διακοπών καθώς και οι εντολές επανασυνδέσεων θα επιστρέφονται στα αρμόδια γραφεία από τα οποία παρελήφθησαν. Οι αποκοπές παροχών λόγω χρέους που επιδίδονται στον Ανάδοχο θεωρούνται από την Επιχείρηση «κρίσιμης σημασίας» να αποκοπούν και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος οπωσδήποτε να επισκεφτεί και να τις αποκόψει σε ποσοστό 100%. Τίθεται σαφώς υπ όψη του Αναδόχου, ότι θα κληθεί να προβεί σε διακοπή της παροχής ρεύματος σε εγκαταστάσεις (καταστήματα, οικίες κλπ) όπου τα στοιχεία επί των οποίων θα εκτελεστεί η αποκοπή είναι εντός της εγκατάστασης και συνεπώς αναμένεται να υπάρξουν αντιδράσεις στην διακοπή ρεύματος από τους καταναλωτές. Ό Ανάδοχος ρητά δηλώνει ότι έλαβε υπ όψη του την παράμετρο αυτή κατά την προσφορά του (καθυστερήσεις, τυχόν ανάγκη χρήσης αυξημένου προσωπικού κλπ). Ρητά συμφωνείται ότι η συχνή μη εκτέλεση τέτοιων αποκοπών είναι λόγος καταγγελίας της Σύμβασης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ. Οι λόγοι μη πραγματοποίησης της αποκοπής για οποιαδήποτε αιτία θα αναγράφονται επί του εντύπου της εντολής αποκοπής. Επισημαίνεται ότι η ψευδής δήλωση αποτελέσματος έχει σαν συνέπεια εκτός της ποινικής ρήτρας, την μη αποδοχή του συνεργείου ή και την έκπτωση του Αναδόχου. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής επιδώσει στον αρμόδιο για τη διακοπή τεχνίτη εξοφλημένο τον τελευταίο λογαριασμό, η παροχή δεν θα διακόπτεται και θα σημειώνεται πάνω στην εντολή διακοπής η παρατήρηση «ΕΞΟΦΛΗΘΗ», η ημερομηνία εξόφλησης, ο αριθμός απόδειξης και ο αριθμός ταμειακής μηχανής τα οποία φέρει η απόδειξη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχουν συσκευές μηχανικής υποστήριξης ασθενών, ψυκτικοί θάλαμοι, κλίβανοι κλπ και εφ όσον τούτο είναι δυνατόν, ο καταναλωτής ειδοποιείται από τον Εργολάβο για την επικείμενη διακοπή λόγω χρέους. Σε κάθε τέτοια εξαιρετική περίπτωση πριν από τη διακοπή ο Ανάδοχος ερωτά το αρμόδιο γραφείο της Εταιρίας για τον τρόπο που θα ενεργήσει. Για τη διακοπή της παροχής ρεύματος ο Ανάδοχος ή ο υπάλληλός του, αποσφραγίζει το κιβώτιο του μετρητή ή των ασφαλειών της παροχής και κατεβάζει τον μικροαυτόματο ή αφαιρεί τα φυσίγγια ή αποσυνδέει τη γραμμή πίνακα-μετρητή (Καλώδιο εξόδου), ή αφαιρεί τον μετρητή, ανάλογα με την εντολή που του έχει δοθεί, ενημερώνει την καρτέλα του μετρητή και εάν δεν υπάρχει τοποθετεί μια καινούργια. Στη συνέχεια σφραγίζει το κιβώτιο τοποθετώντας τις απαιτούμενες σφραγίδες. Μη κανονική σφράγιση μετρητή θεωρείται ως μη εκτελεσθείσα εργασία. Μετά την πραγματοποίηση της διακοπής αναρτάται πάνω στο κιβώτιο του μετρητή σε εμφανές σημείο το ειδικό δελτάριο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΡΕΥΜΑ ΚΟΜΜΕΝΟ» συμπληρωμένο. Στη συνέχεια συμπληρώνει την εντολή διακοπής με τα απαιτούμενα στοιχεία, δηλαδή την ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης της διακοπής, την ένδειξη ΩΧΒ, τον αριθμό σφραγίδας και για τους μετρητές μεγίστου την ένδειξη της βελόνας, το σημείο διακοπής και τυχόν παρατηρήσεις. Για την επανασύνδεση ο Ανάδοχος ακολουθεί παρόμοια πορεία εκτέλεσης εργασιών όπως στην διακοπή (αποσφράγιση, επανατοποθέτηση, σφράγιση 4/28

5 μετρητή) και στο τέλος συμπληρώνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία επί της εντολής επανασύνδεσης όπως και κατά την διακοπή. Σε περιπτώσεις όπου ο μετρητής είναι τοποθετημένος μέσα στο ακίνητο το οποίο όμως είναι κλειστό, η διακοπή γίνεται από τον στύλο ή από το κουτί διακλάδωσης. Για την διακοπή της παροχής ρεύματος από Κουτί Διακλάδωσης ο Ανάδοχος ανοίγει το κουτί Διακλάδωσης αποσυνδέει τα καλώδια εξόδου (εκτός του καλωδίου του Ουδετέρου) της προς διακοπή παροχής τα μονώνει με μονωτική ταινία, ξανακλείνει το κουτί και συμπληρώνει την εντολή με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Για την Επανασύνδεση ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία άνοιγμα κουτιού, επανατροφοδότηση, κλείσιμο κουτιού και συμπληρώνει την εντολή με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Για την διακοπή της παροχής ρεύματος από Στύλο ο Ανάδοχος αποσυνδέει τα καλώδια της παροχής (εκτός του καλωδίου του Ουδετέρου) από τους αγωγούς ρεύματος, τα μονώνει με μονωτική ταινία απομακρύνοντάς τα από τους αγωγούς και τα στερεώνει με μονωτική ταινία στο καλώδιο της παροχής ώστε να αποτρέπεται τυχαία επαφή τους με τους αγωγούς ή το συνεστραμμένο καλώδιο του Δικτύου Χ.Τ. Μετά την πραγματοποίηση της διακοπής αναρτάται το ειδικό δελτάριο στην κεντρική είσοδο του ακινήτου κατάλληλα συμπληρωμένο. Στη συνέχεια συμπληρώνει την εντολή διακοπής με τα απαιτούμενα στοιχεία δηλαδή την ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης της διακοπής, το σημείο διακοπής και τυχόν παρατηρήσεις. Για την Επανασύνδεση ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία σύνδεσης του καλωδίου παροχής στους αγωγούς ρεύματος και στο τέλος συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία επί της εντολής επανασύνδεσης. Την υπηρεσία θα εκτελέσει ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρίας και σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της ασφάλειας για την οποία φέρει πλήρη και αποκλειστική ευθύνη καθώς και για την καθοδήγηση και έλεγχο του απασχολούμενου προσωπικού του. 2) ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ (ΠΑΡΑΒΙΑΣΜΕΝΟ) Η εργασία αφορά στον έλεγχο αν η παροχή παραμένει κομμένη ή αποσυνδεδεμένη. Το συνεργείο είναι υποχρεωμένο να αποσφραγίζει το κιβώτιο και να ελέγχει αν ο αυτόματος διακόπτης είναι αφοπλισμένος. Στην περίπτωση που από τον παραπάνω έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο αυτόματος διακόπτης δεν είναι αφοπλισμένος το συνεργείο είναι υποχρεωμένο να προβαίνει σε αποκοπή της παροχής με αποσύνδεση του καλωδίου μεταξύ μετρητή και πίνακα του πελάτη, λαμβάνει παρούσα ένδειξη, τοποθετεί νέα σφραγίδα στον μετρητή και στο τέλος συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία επί της εντολής. 3) ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΕΣ Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Ανάδοχος διενεργεί οπτικό έλεγχο στο μετρητή, ερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται η παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας και 5/28

6 σε ασυνήθιστες περιπτώσεις (πχ παραβιασμένες σφραγίδες, φρενάρισμα δίσκου μετρητή με εμφανές ξένο σώμα), ενημερώνει άμεσα την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 4) ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η εργασία αφορά στις αποκοπές παροχών για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση αποκοπών λόγω χρέους, εκτελείται με τη συναίνεση του πελάτη και θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ή την ίδια ημέρα της επίδοσης της εντολής εφόσον αυτό ορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η επανασύνδεση με αίτημα πελάτη θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα με αυτή της επίδοσης των σχετικών εντολών. - Μέτρα Ασφαλείας Ασφάλεια του Προσωπικού Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Το προσωπικό του θα πρέπει να φέρει κατάλληλη ενδυμασία, και εξοπλισμό ασφαλούς εργασίας (γάντια εργασίας υπό τάση, κράνη, αρβύλες και εργαλεία) και θα πρέπει να κατέχει τις απαιτούμενες άδειες (ΣΤ εναερίων δικτύων, υποσταθμών). - Μεταφορικά μέσα-μέσα Επικοινωνίας εκτέλεσης εργασιών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει δικά του μεταφορικά μέσα (επιβατικά αυτοκίνητα) για την μεταφορά του προσωπικού στον τόπο εκτέλεσης των διακοπών-επανασυνδέσεων καθώς και δικά του μέσα επικοινωνίας (κινητά τηλέφωνα) για την έγκαιρη συνεννόηση, λήψη οδηγιών κλπ με το Γραφείο της Εταιρίας. Περισσότερες και αναλυτικότερες οδηγίες αναφορικά με την εκτέλεση εργασιών στις μετρητικές διατάξεις παρέχονται στο συνημμένο ΤΕΥΧΟΣ Α «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ». ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΟΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το πλήθος των εργασιών που θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης συμφωνείται ως εξής: Α / Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΣ Διακοπές -Επανασυνδέσεις παροχών ρεύματος στην Περιοχή. Απλή Διακοπή Παροχής Λόγω Χρέους έως Ν. 4 Τεμάχια Απλή Επανασύνδεση Παροχής Λόγω Χρέους έως Ν. 4 Τεμάχια Διακοπή Παροχής Λόγω Χρέους, ισχύος Ν. 5, 6, 7. Τεμάχια 150 Επανασύνδεση Παροχής Λόγω Χρέους, ισχύος Ν. 5, 6, 7. Τεμάχια 100 6/28

7 Διακοπή από κιβώτιο Διανομής διάταξης 5 Τεμάχια 250 Επανασύνδεση από κιβώτιο Διανομής Τεμάχια 6 διάταξης 250 Διακοπή από στύλο ή κιβώτιο διακλάδωσης Τεμάχια 7 δικτύου 250 Επανασύνδεση από στύλο ή κιβώτιο Τεμάχια 8 διακλάδωσης δικτύου 250 Αφαίρεση μετρητή 50 9 Τεμάχια Επανατοποθέτηση μετρητή Τεμάχια Διακοπή παροχής μετά από αίτημα πελάτη Τεμάχια 11 (τελικός) 2000 Επανασύνδεση Παροχής Λόγω Διαδοχής Τεμάχια Ρευματοκλοπές (καταγγελία και Τεμάχια 13 διεκπεραίωση) Αντικατάσταση κομμένης σφραγίδας μετά από ΔΑΚ Τεμάχια Σφραγίσεις μετρητών σε διαδρομή Τεμάχια Το πλήθος αυτό δύναται να αυξηθεί έως 50% ή να μειωθεί σε ποσοστό έως 30%, κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο άσκησης μονομερούς δικαιώματος του, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις, με ταυτόχρονη ανάλογη αυξομείωση του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος. Ο ανά ημέρα όγκος διακοπών - επανασυνδέσεων που ανατίθενται στον Ανάδοχο καθορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της επιχείρησης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επισκεφτεί τις επιδοθείσες προς εκτέλεση εργασιών παροχές σε ποσοστό 100%, να εκτελέσει την αντίστοιχη εργασία ή τεκμηριωμένα να δικαιολογήσει τη μη εκτέλεση αυτών. Η αναλογία του πλήθους του όγκου εργασιών είναι ενδεικτική και δύναται να τροποποιηθεί κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ και ανάλογα με τις ανάγκες του, μέσα στα όρια του Συμβατικού Τιμήματος και του δικαιώματος προαίρεσης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή αριθμό συνεργείων, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εκτέλεσης του ημερήσιου επιδιδομένου πλήθους εντολών. Στην περίπτωση αδικαιολόγητης µη εμφάνισης ενός ή περισσοτέρων συνεργείων για την εκτέλεση του «Έργου» που περιγράφεται στην παρούσα Σύμβαση και μείωσης του παραγόμενου όγκου εργασιών κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο, ο ΔΕΔΔΗΕ θα επιβάλλει στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα μειωμένης απόδοσης. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης τμήματος του Αντικειμένου κατά την κρίση του με δικό του τεχνικό προσωπικό χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο Ανάδοχος. Ειδικά για τις επαναφορές, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να τις εκτελεί όλες ή μέρος αυτών χωρίς καμία ειδοποίηση και δίχως την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί κατά την κρίση του το δικαίωμα αναστολής της εκτέλεσης τμήματος ή του συνόλου των εργασιών κατά περιόδους εορτών, θεομηνιών, εκλογών, ακραίων καιρικών φαινομένων ή άλλων εκτάκτων γεγονότων και χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο Ανάδοχος. 7/28

8 Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των υπόψη εργασιών, να αναθέσει σε άλλο εγκαταστημένο Ανάδοχο, κατόπιν αποδοχής του, μέρος ή το σύνολο των μη εκτελεσμένων εργασιών, αφαιρώντας τη σχετική δαπάνη που προβλέπεται από την παρούσα Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Ισχύς της παρούσας Σύμβασης είναι διάρκειας ενός (1) έτους, η οποία αρχίζει από../../2015 και λήγει στις.../.../2016 Η εξάντληση του Συμβατικού Τιμήματος της Σύμβασης ακόμα και πριν την ανωτέρω ημερομηνία λήξης οδηγεί σε λήξη της Σύμβασης. Η διάρκεια της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μέχρι έξι (6) μήνες, με άσκηση από την Επιχείρηση μονομερούς δικαιώματος προαίρεσης και μετά από έγγραφη ενημέρωση του Αναδόχου ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της παρούσας, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις. Η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει, αζημίως την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου και πριν από την παρέλευση του χρόνου διάρκειας που συμφωνήθηκε, ιδίως λόγω μη τηρήσεως των όρων του άρθρου 2 της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Η αμοιβή του Αναδόχου για κάθε εργασία όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας σύμβασης, συμφωνείται να αποζημιώνεται ως ακολούθως για όλη την Περιοχή : ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Απλή Διακοπή Παροχής Λόγω 1 Χρέους έως Ν Απλή Επανασύνδεση Παροχής 2 Λόγω Χρέους έως Ν Διακοπή Παροχής Λόγω 3 Χρέους, ισχύος Ν. 5, 6, Επανασύνδεση Παροχής Λόγω 4 Χρέους, ισχύος Ν. 5, 6, Διακοπή από κιβώτιο 5 Διανομής διάταξης 250 Επανασύνδεση από κιβώτιο 6 Διανομής διάταξης 250 Διακοπή από στύλο ή κιβώτιο 7 διακλάδωσης δικτύου 250 Επανασύνδεση από στύλο ή 8 κιβώτιο διακλάδωσης δικτύου Αφαίρεση μετρητή Επανατοποθέτηση μετρητή 50 Διακοπή παροχής μετά από 11 αίτημα πελάτη (τελικός) 2000 Επανασύνδεση Παροχής Λόγω 12 Διαδοχής 2000 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 8/28

9 Ρευματοκλοπές (καταγγελία και διεκπεραίωση) 400 Αντικατάσταση κομμένης σφραγίδας μετά από ΔΑΚ 200 Σφραγίσεις μετρητών σε διαδρομή ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: Η συνολική συμβατική αξία της υπηρεσίας ανέρχεται σε ευρώ. Στο παραπάνω συμβατικό τίμημα δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τον ισχύοντα συντελεστή κατά το χρόνο πληρωμής. Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται, όχι μόνο η αμοιβή του Αναδόχου αλλά οποιαδήποτε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση αυτού που θα γίνεται με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών που αναλαμβάνει με την παρούσα Σύμβαση. Ο Ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα την ακρίβεια του συμβατικού τιμήματος και δηλώνει ότι καθόρισε αυτή μετά από ακριβή προϋπολογισμό και μελέτη που έγινε από τον ίδιο αφού επισκέφτηκε τους χώρους εργασίας όπου θα εκτελεστεί η υπηρεσία και έλαβε υπόψη του αυτήν και τα προσόντα του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει καθώς και κάθε δυσχέρεια, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, παραιτείται δε ρητά και ανεπιφύλακτα παντός γενικά δικαιώματος να αξιώσει μεταγενέστερα αύξηση ή αναπροσαρμογή αυτής για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και των περιπτώσεων των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, αναλαμβάνων τον συγκεκριμένο κίνδυνο. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλο Ανάδοχο μέρος των εργασιών που κρίνονται απαραίτητες ή επείγουσες με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη θα αφαιρεθεί από την παρούσα σύμβαση. Πληρωμή αμοιβής /τιμήματος. ΑΡΘΡΟ 6 Ο Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται από το ΔΕΔΔΗΕ, αφού πρώτα η οριζόμενη Επιτροπή ελέγξει (προ της καταβολής της συμφωνηθείσας αμοιβής εν όλω ή εν μέρει) την πρόοδο, την καλή εκτέλεση του έργου, καθώς και την τήρηση των Γενικών Όρων της Σύμβασης, την εικοστή τέταρτη (24) ημέρα του τρίτου μήνα από την ημερομηνία υποβολής των παρακάτω δικαιολογητικών: 1. Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ 2. Τιμολόγιο του Αναδόχου υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ 3. Φορολογική Ενημερότητα 4. Ασφαλιστική Ενημερότητα 5. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο προσωπικό από αυτόν ή /και τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 6. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) του προσωπικού του Αναδόχου ή /και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 9/28

10 7. Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ. Στο τέλος κάθε τριμήνου, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης, όπως επίσης και πριν από την οριστική εκκαθάριση των πληρωμών, ο Ανάδοχος θα αποδεικνύει με αντίστοιχα πιστοποιητικά ότι έχουν πλήρως εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του προς το ΙΚΑ ή και σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σε σχέση με το προσωπικό του. Αν η έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών είναι φανερά αδύνατη για τον Ανάδοχο, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης να δεχθεί στη θέση των πιστοποιητικών αυτών, άλλα ικανοποιητικά στοιχεία ή και εγγυήσεις που θα καλύπτουν την επιχείρηση σχετικά με τα οποιαδήποτε ποσά που τυχόν θα απαιτήσουν το ΙΚΑ ή άλλοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της σύμβασης ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή και καθυστέρηση πληρωμής των συμβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από υπαιτιότητα της επιχείρησης, μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στο συγκεκριμένο άρθρο. Καμία πληρωμή δεν θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή του προς τους κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της πληρωμής (Πιστοποίηση Φορολογικής Ενημερότητας κλπ). Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όπως επίσης είναι υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα υποστεί η επιχείρηση, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτών των παραπάνω υποχρεώσεων του. Όλες οι πληρωμές, οι σχετικές με τη Σύμβαση, θα γίνονται από την Επιχείρηση προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιωνδήποτε τρίτων για τις πληρωμές προς αυτούς. Η επιχείρηση θα παρακρατεί, από τα προσκομιζόμενα προς πληρωμή τιμολόγια του Αναδόχου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Ανάδοχος έναντι φόρου εισοδήματος ή οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της πολιτείας ή των άλλων ασφαλιστικών ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεων της, που απορρέουν από τη Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και εάν το ποσό της απαίτησης δεν έχει εκδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. Ο συμψηφισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί σε τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που ικανοποιεί την επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό η επιχείρηση πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον ανάδοχο ορίζοντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση της απαίτησης, η επιχείρηση δύναται να αναστείλει ισόποσες πληρωμές προς τον Ανάδοχο. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών και των τυχόν ληξιπρόθεσμων πληρωμών κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί με τον όρο απόλυτης συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 7 Ο Προσωπικό Εργολάβου Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την υπηρεσία με προσωπικό που έχει προσλάβει ή θα προσλάβει για το σκοπό αυτό, το οποίο πρέπει να είναι αριθμητικά επαρκές, τα δε πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει πρέπει να κατέχουν τις απαιτούμενες άδειες (ΣΤ εναέριων δικτύων, υποσταθμών) και να διαθέτουν ανάλογη εμπειρία για την άρτια εκτέλεση της υπηρεσίας. 10/28

11 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει κατάσταση με το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει, με την εμπειρία του καθενός και φωτοαντίγραφα από τις κατεχόμενες άδειες. Συμπληρωματική παρόμοια κατάσταση θα υποβάλει σε κάθε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Το προσωπικό του Αναδόχου κατά τις ώρες Υπηρεσίας του υποχρεούται να επιμελείται την εμφάνισή του και να είναι καθαρό. Επίσης οφείλει να εκτελεί προσηκόντως τα καθήκοντά του με βάση το περιεχόμενο των συμβατικών του υποχρεώσεων, την απαιτούμενη εντιμότητα, καλή πίστη και συναλλακτικό ήθος, ανεξαρτήτως πελάτη και των συμβατικών του σχέσεων με προμηθευτή. Το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να φέρεται ευγενικά προς τους χρήστες, να αποφεύγει οποιαδήποτε προστριβή με αυτούς, να μην προβαίνει σε συστάσεις προς τους χρήστες για προμηθευτές και να μην συζητεί για παράπονα, αλλά να υποδεικνύει σε αυτούς να απευθύνονται στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ προφορικώς ή εγγράφως, οφείλει δε να αναφέρει στην αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ τα ανακύπτοντα ζητήματα ή παράπονα. Σε περιπτώσεις προστριβών πρέπει να ειδοποιείται τηλεφωνικά η αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. Ρητά συμφωνείται ότι το προσωπικό που θα διατίθεται κάθε φορά θα εργάζεται κάτω από την ευθύνη του Αναδόχου ο οποίος θα είναι υπεύθυνος σε όλα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με ταυτότητες, που θα του υποδείξει ο ΔΕΔΔΗΕ και στις οποίες θα αναφέρεται ότι ο εικονιζόμενος είναι υπάλληλος του αναδόχου που εκτελεί την υπηρεσία των διακοπών - επανασυνδέσεων παροχών ρεύματος. Τις υπόψη ταυτότητες θα θεωρεί η Επιβλέπουσα Υπηρεσία για το απαραίτητο χρονικό διάστημα και θα επιστρέφονται σ αυτή με τη λήξη της παρούσας σύμβασης καθώς και σε κάθε μεταβολή του προσωπικού του Αναδόχου. Σε περίπτωση απώλειας ή μη επιστροφής ταυτότητας οποτεδήποτε ζητηθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ή την Προϊστάμενη Υπηρεσία, θα επιβάλλεται η Ποινική Ρήτρα του άρθρου 9 και θα γίνεται σχετική καταγγελία στην Αστυνομία, προς αποφυγή τυχόν παράνομης χρήσης της ταυτότητας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, αζημίως γι αυτήν από τον Ανάδοχο να μην χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας οποιοδήποτε υπάλληλο του που θα θεωρηθεί ακατάλληλος κατά την αιτιολογημένη κρίση της, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί αμέσως, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης δίνει στην Εταιρία το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, με υπαιτιότητά του. Σε περίπτωση απουσίας συνεργείου λόγω ανωτέρας βίας (απομάκρυνση λόγω ακαταλληλότητας, ασθένεια, τροχαίο ατύχημα, σοβαρό προσωπικό πρόβλημα κλπ) ο Ανάδοχος πρέπει εντός 2 εργασίμων ημερών να αντικαταστήσει το προσωπικό του συνεργείου, άλλως επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες μειωμένης απόδοσης ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται, κατά την κρίση του, να προβεί σε έκπτωση του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει, ότι για τις εργασίες που θα πραγματοποιήσει, δε θα χρησιμοποιήσει εν ενεργεία υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή άτομα που έχουν οποιασδήποτε μορφής κωλύματα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί το αντίθετο ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ και θα καταπίπτει άμεσα η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 11/28

12 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει εν γένει το εργατοτεχνικό υπαλληλικό προσωπικό του στον οικείο φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Συμφωνείται ρητά ότι η παρούσα Σύμβαση έχει χαρακτήρα μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, δεδομένου ότι η ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται στην προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων υπηρεσιών όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω. Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα απασχολεί, σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρούνται προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, με οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος εκτέλεσης, με την παρούσα Σύμβαση, του συμφωνημένου «Έργου», σε καμία περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στο ΔΕΔΔΗΕ. ΑΡΘΡΟ 8 Ο Εκπροσώπηση της Επιχείρησης Η Περιοχή Ρόδου ορίζεται ως επιβλέπουσα Υπηρεσία. Συγκεκριμένα ο έλεγχος και η επίβλεψη της καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας ασκείται μέσω του Τομέα Εκμετάλλευσης, για δε την παρακολούθηση και έλεγχο των τυπικών στοιχείων τήρησης της Σύμβασης (όχι τεχνικών) μέσω του Τομέα Χρηστών Δικτύου της Περιοχής. Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, ποσότητας γενικά και η προσήκουσα εκτέλεση των όρων της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 9 ο Ποινικές ρήτρες - Ευθύνες και υποχρεώσεις του Εργολάβου Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες σε ποσοστό 100%, μέσα στα χρονικά περιθώρια που θα καθορίζονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. -Για κάθε μη εκτελεσθείσα εντολή χωρίς επαρκή αιτιολογία, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα μειωμένης απόδοσης ίση με το πενταπλάσιο της τιμής μονάδας της αντίστοιχης εργασίας. Ο Ανάδοχος ή ο εκπρόσωπός του υποχρεούται να παρευρίσκεται καθημερινά στα γραφεία που έχουν καθορισθεί για την παραλαβή των διακοπών και επανασυνδέσεων. -Για κάθε μέρα μη παρουσίας του εργολάβου στα προκαθορισμένα γραφεία, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα μειωμένης απόδοσης ίση με το δεκαπλάσιο της τιμής μονάδας κάθε μη διακοπτόμενης παροχής. Η απουσία του Αναδόχου αιτιολογείται μόνο εφ όσον έχει ενημερωθεί η ΕΔΡΑ της Περιοχής από την προηγούμενη εργάσιμη και κατά τις εργάσιμες ώρες με FAX. - Η απώλεια ταυτότητας θα έχει ως επιβάρυνση για τον Ανάδοχο το ποσό των 200. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένο με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. Οι Ποινικές Ρήτρες για τις ανωτέρω παραβάσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή από τον Ανάδοχο. 12/28

13 Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα της Επιχείρησης που προκύπτουν από τους Γενικούς Όρους, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Επιχείρηση Ποινικές Ρήτρες για λόγους που οφείλονται στη μη τήρηση των Όρων της Σύμβασης λόγω υπαιτιότητας. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Αναδόχου ή/και των Υπεργολάβων, που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, διατηρουμένων σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία της σύμβασης. Επιπροσθέτως, κατ εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 1 του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΚΕΠΥ), ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, πέραν των άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο του ΚΕΠΥ, να αποκλείσει, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της, από τις μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή οριστικά, τον Ανάδοχο, εφόσον η σύμβαση καταγγέλθηκε από το ΔΕΔΔΗΕ λόγω διαπίστωσης παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτόν ή σε Υπεργολάβο αυτού. Κατά τα λοιπά, θα εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 13 του ΚΕΠΥ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί την υπηρεσία του έγκαιρα και στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να αποζημιώνει την εταιρία για λάθη και παραλείψεις που θα εντοπίζονται εκ των υστέρων και θα προκαλούν παράπονα και απαιτήσεις των καταναλωτών σε βάρος της εταιρίας. Ειδικότερα η παράλειψη αναφοράς παρανόμων επεμβάσεων και ενεργειών των καταναλωτών στις παροχές τους και εν γένει στις εγκαταστάσεις του ΕΔΔΗΕ, που θα οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια του Εργολάβου και των οργάνων αυτού, συνεπάγεται την άμεση λύση της παρούσας σύμβασης από το ΔΕΔΔΗΕ και την προσφυγή της στα τακτικά δικαστήρια, για τη διεκδίκηση της δικαιούμενης αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθετική της ζημία. Ρητά συμφωνείται επίσης ότι η Εταιρία δεν έχει καμιά απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη που διαπράττεται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας είτε από τον Ανάδοχο είτε από το προσωπικό που χρησιμοποιεί και ότι κάθε ευθύνη για τυχόν ατύχημα που θα συμβεί κατά την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας είτε στον ίδιο, είτε σε τρίτο ή στο προσωπικό που θα απασχολεί, συμπεριλαμβανομένης και της λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης χρηματικής αποζημίωσης, βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου μόνον τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος στην καταβολή εισφορών προς όλους τους Οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης για τον ίδιο και το απασχολούμενο προσωπικό από αυτόν, καθώς επίσης και για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί ασφαλίσεως προσωπικού. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής 13/28

14 των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π.. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως: (α) να καταβάλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και να υποβάλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ και (β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο για να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της, θεωρημένα από τι ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του ή/και του προσωπικού των Υπεργολάβων, θεωρημένα από το αρμόδιο τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κ.λ.π. Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΔΕΔΔΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας. Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της εταιρίας ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του. Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου του ΔΕΔΔΗΕ. Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για το προσωπικό του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο Ανάδοχος να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ αντίγραφο της σύμβασης εργασίας που τον συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του π.δ. 156/94, καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού του ΙΚΑ, από το οποίο αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόμενους. Ουδείς εκ του προσωπικού του Αναδόχου/Υπεργολάβου θα απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη κάρτα. Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας 14/28

15 και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κ.λ.π. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με τα οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν ή/και Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με ειδικό σήμα που θα διατίθεται από το αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Αναδόχου/Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο σήμα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές διατάξεις καθώς και προς τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντιμετωπίζει ως αυστηρά απόρρητη και μυστική κάθε πληροφορία που παρέχεται σε αυτόν ή στην οποία αποκτά πρόσβαση λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με την Εταιρεία. Όλες οι πληροφορίες που θα γνωστοποιηθούν στον Ανάδοχο στο πλαίσιο της παρούσας χαρακτηρίζονται ως «Εμπιστευτικές», υπό οποιαδήποτε μορφή και αν παρασχεθούν (έγγραφη, προφορική, ηλεκτρονική). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει: - Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από τη συνεργασία και τις δραστηριότητές του με την Εταιρεία. - Να μην αποκαλύπτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες του ή σε τρίτους, παρά μόνο εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του έργου που έχει αναλάβει και μόνο μετά από σχετικές γραπτές οδηγίες και τη συγκατάθεση της Εταιρείας. - Να μην κατασκευάζει αντίγραφα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών ούτε να τις αποθηκεύει σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο παρά μόνο για το σκοπό της εκτέλεσης του έργου που του έχει αναθέσει η Εταιρεία. Σε περίπτωση παραγωγής μερικών ή ολικών αντιγράφων για τον παραπάνω λόγο, τα αντίτυπα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και να τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή/και στοιχεία στα οποία ο Ανάδοχος θα έχει πρόσβαση, θα περιέχουν και προσωπικά δεδομένα των πελατών/καταναλωτών του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται όπως προβλέπεται σχετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των παρεχόμενων από το ΔΕΔΔΗΕ στοιχείων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των στοιχείων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας. Απαγορεύεται δε αυστηρώς η διαβίβαση, κοινοποίηση ή γνωστοποίησή τους από τον Ανάδοχο σε τρίτους. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται, για τις ανάγκες εκτέλεσης της παρούσας, να έχει πρόσβαση στα ανωτέρω δεδομένα μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο θα τελεί υπό την άμεση εποπτεία του, και θα έχει ενημερωθεί και δεσμευθεί προηγούμενα ως προς την εμπιστευτικότητα των εν λόγω δεδομένων και για την υποχρέωσή του να εφαρμόζει τις διατάξεις των Ν. 2472/97 και 3471/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν. 15/28

16 O Ανάδοχος - συμπεριλαμβάνοντας το προσωπικό του, τυχόν συνεργάτες ή υπεργολάβους του - θα ευθύνεται αστικά και ποινικά για την παράβαση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις των Ν. 2472/97 και 3471/2006 ή οποιωνδήποτε άλλων νόμων αντικαταστήσουν ή τροποποιήσουν αυτούς και που θα αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενημερώνει το άλλο αμέσως, μόλις διαπιστώσει οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών και θα συνεργάζεται με το μέρος αυτό με κάθε εύλογο τρόπο, προκειμένου να το βοηθήσει να επανακτήσει τα εμπιστευτικά στοιχεία και να παρεμποδίσει παράνομη χρήση ή αποκάλυψή τους. Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις ανωτέρω υποχρεώσεις συνεπάγεται, την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα και τη διεκδίκηση περαιτέρω αποζημιώσεων και συνιστά σπουδαίο λόγο, για άμεση και μονομερή λύση της παρούσας Σύμβασης, με καταγγελία εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα δικαιώματά της που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση και το νόμο και ειδικά το δικαίωμα αποζημίωσης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως το ΔΕΔΔΗΕ, για οποιεσδήποτε ένδικες πράξεις, αξιώσεις, αιτήματα, κόστη, βάρη, διαδικασίες και έξοδα που προκύπτουν από ή σε σχέση με ή συνέπεια οποιασδήποτε παράβασης σχετικής με τις υποχρεώσεις Εχεμύθειας-Εμπιστευτικότητας που εδώ περιγράφονται. Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και της Εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος υποχρεούται: α) να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, β) να παραδώσει αμέσως στην Εταιρεία τυχόν στοιχεία ή έγγραφα που περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων, και γ) να κοινοποιήσει εγγράφως το όνομα και τη διεύθυνση των τρίτων στους οποίους τυχόν αποκάλυψε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή κατά παράβαση αυτών. Συνομολογείται ρητά ότι, σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και της Εταιρείας, οι υποχρεώσεις του πρώτου που εδώ περιγράφονται σχετικά με τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά το τέλος της Συνεργασίας. Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας της Εταιρείας. Άρθρο 10 ο Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον, μερικώς ή ολικώς ή με υπεργολαβία, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης Σύμβασης υποχρεώσεων του, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. Απαγορεύεται η εκτέλεση του έργου με Υπεργολάβο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ μετά από έγγραφο αίτημα του Αναδόχου. Το εργολαβικό αντικείμενο των εγκεκριμένων Υπεργολάβων δεν μπορεί να ξεπερνά συνολικά το 16/28

17 30% του Συμβατικού Τιμήματος. Επομένως, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει με προσωπικό που θα συνδέεται με την Επιχείρηση του, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ποσοστό 70% τουλάχιστον του Συμβατικού Τιμήματος της παροχής υπηρεσιών. 2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για το ΔΕΔΔΗΕ η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της εταιρίας και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. Με την έγκρισή της, η Εταιρία μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. 3. Κατ εξαίρεση ο ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει τις πληρωμές που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, μόνο σε Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. Η εκχώρηση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι θα συνταχθούν και θα εγκριθούν οι σχετικές πιστοποιήσεις. Η καταβολή των εκχωρηθέντων ποσών, θα γίνεται μετά την αφαίρεση: α. Κάθε απαίτησης του ΔΕΔΔΗΕ εξ οιουδήποτε λόγου και αν αυτή προέρχεται β. Κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς οιονδήποτε τρίτο ο οποίος θα είχε δικαίωμα να εισπράξει από το ΔΕΔΔΗΕ γ. Κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς το Δημόσιο που θα προκύπτει από το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, η προσκόμιση του οποίου είναι απαραίτητη σύμφωνα με το Νόμο και τη Σύμβαση για την πληρωμή οιουδήποτε ποσού και δ. Κάθε οφειλής προς εργατοτεχνίτες της εκχωρήτριας εταιρίας οι οποίοι είχαν απασχοληθεί στο αντικείμενο της σύμβασης και η οποία έχει αναγγελθεί στο ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 702 Α. 4. Οι ανωτέρω όροι πρέπει να τίθενται και στο κείμενο της εκχώρησης ούτως ώστε να λαμβάνει γνώση και η εκδοχέας Τράπεζα. Άρθρο 11 ο Φορολογικές υποχρεώσεις Όλοι οι φόροι σε σχέση με την παρούσα σύμβαση (πλην του ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ) παράβολα, τέλη χαρτοσήμου, κρατήσεις, εισφορές κ.λ.π. για οποιαδήποτε αιτία σχετική με την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, ΝΠΔΔ και παντός τρίτου, τα τυχόν πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που ενδέχεται να επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Άρθρο 12 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αριθμ.. ΕΥΡΩ...που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών, της παρούσας σύμβασης που θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις. Η Εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον εγγυητή που τη χορήγησε και όχι στον Ανάδοχο που δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς χωρίς αντίρρηση και επιφύλαξη από 17/28

18 δικαίωμα να αμφισβητήσει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του ΔΕΔΔΗΕ που αναφέρονται στην πιο πάνω εγγυητική επιστολή και αφορούν την είσπραξη αυτής (της εγγυητικής) από τον εγγυητή και επιπλέον παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα να προσφύγει κατά του ΔΕΔΔΗΕ στο δικαστήριο για την μη κατάπτωση της πιο πάνω εγγυητικής επιστολής ή να την θέσει σε δικαστική μεσεγγύηση. Συμφωνείται ότι η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί ατόκως μετά από την πλήρη εμπρόθεσμη και άψογη σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση της σύμβασης και μάλιστα μετά την πλήρη εκκαθάριση της και μετά από αίτηση του Εργολάβου, εκτός εάν υπάρξει εν τω μεταξύ περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει ή ανάλογα με την περίπτωση να την αντικαθιστά αμέσως με άλλη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δε θα συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει, ενώ εκπίπτει υπέρ του η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ως ποινική ρήτρα. Η κατάπτωση της πιο πάνω Εγγυητικής Επιστολής μπορεί να γίνει, ιδίως, για ένα από τους παρακάτω λόγους: α. Η εγκατάλειψη της Υπηρεσίας πριν την λήξη της. β. Αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου ή των υπαλλήλων του με σκοπό το ίδιο όφελος, όπως π.χ. μη εκτέλεση διακοπής κατόπιν συναλλαγής με τον πελάτη. γ. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχτεί έκπτωτος ΑΡΘΡΟ 13 Ο Δωσιδικία Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που θα προκύπτει από την παρούσα σύμβαση, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 14 ο Παράβαση Σύμβασης -ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 1. Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της παρούσας σύμβασης, ρητά συνομολογουμένων όλων σαν εξ ίσου ουσιωδών, ο ΔΕΔΔΗΕ θα καταγγέλλει τη σύμβαση σε ένα (1) μήνα, με έγγραφη ανακοίνωσή της προς τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η αναφερόμενη στο άρθρο 12 της παρούσας σύμβασης, εγγύηση και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία του ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης που προκύπτουν από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος: καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών, δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης και καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του «Έργου», εάν οι εργασίες που εκτελεί είναι κατά σύστημα κακότεχνες, εάν επιμόνως και εξακολουθητικά παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια και διαγράμματα, δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις εντολές τις Επιχείρησης, 18/28

19 συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει «Ειδική Πρόσκληση» προς τον Ανάδοχο στην οποία απαραίτητα μνημονεύονται οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου και στην οποία περιλαμβάνεται συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από την «Ειδική Πρόσκληση». Η προθεσμία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με βάση το συντομότερο δυνατό από τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης, και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δέκα (10) ημέρες. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη «Ειδική Πρόσκληση» μέσα στην προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Επιχείρηση δικαιούται με εξώδικη δήλωση προς τον ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης, μερικά ή ολικά. 2. Επιπρόσθετα συμφωνείται ότι η περίπτωση μη αναγγελίας ρευματοκλοπής, κατόπιν συναλλαγής με τον πελάτη, αποτελεί λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 3. Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στις Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 4. Η χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο εν ενεργεία υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ ή ατόμων που έχουν οποιασδήποτε μορφής κωλύματα, για εκτέλεση «εργασιών», σύμφωνα και με το Άρθρο 7 της Σύμβασης, συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 5. Ειδικότερα η εξάντληση της Ποινικής Ρήτρας του 10% του Συμβατικού Τιμήματος αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου. 6. Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην παρ. 9 του παρόντος Άρθρου. Η Σύμβαση καταγγέλλεται, κατά την κρίση της Επιχείρησης, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο. 7. Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύμβασης (Επικύρωση της Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών ένσταση του Αναδόχου ή αν απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση έκπτωσης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης. Για την ένσταση αποφασίζει ο Διευθυντής Περιφέρειας Νήσων του ΔΕΔΔΗΕ. 8. Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από το «Έργο» και γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό. Η Επιχείρηση δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του «Έργου», είτε να το αναθέσει σε άλλο Ανάδοχο. Η Επιχείρηση και ο νέος Ανάδοχος δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια, τις 19/28

20 εγκαταστάσεις και τα λοιπά μέσα του έκπτωτου Αναδόχου τα οποία έχουν προσκομιστεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο του «Έργου». 9. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες : α. Καταπίπτει υπέρ της Επιχείρησης η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του «Έργου». β. Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας. 10. Για την εκκαθάριση της Σύμβασης η Επιχείρηση θα διενεργήσει προσκαλώντας προς τούτο τον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατό, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με το οποίο τιμολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την Σύμβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία των τυχόν υπαρχόντων αχρησιμοποίητων ή μερικώς χρησιμοποιημένων υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η Επιχείρηση μπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο. 11. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να καταβάλλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, για όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας, αφού παρακρατηθούν οι τυχόν ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν μέχρι αυτήν την ημερομηνία. ΑΡΘΡΟ 15 ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ρητά συνομολογείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει την δυνατότητα για οποιαδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής του. Γι αυτό δηλώνει ρητά και χωρίς επιφύλαξη ότι παραιτείται από όλα τα πιθανά δικαιώματα του από τα άρθρα και 1106 του Α.Κ. Σαν επιβεβαίωση για τα πιο παραπάνω τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση σε δύο (2) πρωτότυπα την ημερομηνία και στον τόπο που αναφέρονται στην αρχή τους και πήραν ο καθένας από ένα (1) αντίγραφο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο ΔΕΔΔΗΕ 20/28