ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με αριθμ. ΔΠΑ/2/2018

Transcript

1 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με αριθμ. ΔΠΑ/2/2018 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), με Έδρα στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Αθήνα, προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παρ. 7 του Άρθρου 222 και της παρούσας Διακήρυξης, όλους τους Ενδιαφερόμενους σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει τιμής, όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί των Τιμών Μονάδας του Τιμολογίου του ΔΕΔΔΗΕ, στο αντικείμενο Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ., σε 12 Διοικητικές Περιοχές του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). 1. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας «sourceone» (εφεξής: Σ.Η.Δ. Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών) μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος. Προσφορές μπορεί να υποβληθούν από τις και ώρα έως τις και ώρα (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής Προσφορών). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Προσφοράς στο Σύστημα. 2. Το πλήρες Τεύχος της Διακήρυξης ή και τα τυχόν συμπληρωματικά Έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στην διαδικτυακή πύλη του Ηλεκτρονικού Συστήματος και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ 3. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του Διαγωνισμού μέχρι και την 28 η μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Η προθεσμία αυτή δεν παρατείνεται σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών. ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΠΑ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 56 58, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ infodeddie@deddie.gr Αθήνα F /1

2 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΑ/2/2018 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ Ο παρών Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών στο αντικείμενο Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. με αριθμ. ΔΠΑ/2/2018, σε 12 Διοικητικές Περιοχές του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), διενεργείται μέσω των Συστημάτων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoone», με χρήση της πλατφόρμας «sourceone» (εφεξής: Σ.Η.Δ. Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών). Οι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν και δεν διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στα συστήματα της «cosmoone», προβαίνουν στην εγγραφή τους συμπληρώνοντας τη «ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ «cosmoone» στο χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, στο Βήμα 4 «Επιλογή εφαρμογής» πρέπει να επιλεγεί η υπηρεσία «sourceone Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών». Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, οι Οικονομικοί Φορείς θα αποκτήσουν τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης. Η σύνδεση στα συστήματα της «cosmoone» πραγματοποιείται στο και η διαδικασία υποβολής Προσφορών πραγματοποιείται στην εφαρμογή «sourceone» κατόπιν επιτυχούς πρόσβασης. Για την τεχνική υποστήριξη των Οικονομικών Φορέων στη διαδικασία εγγραφής και υποβολής Προσφορών, η «cosmoone» παρέχει Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών, η οποία είναι διαθέσιμη καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00 17:00) στα τηλέφωνα και/ή στο helpdesk@cosmoone.gr. Διαγωνισμοί οι οποίοι διεξάγονται ηλεκτρονικά, απαιτούν τη συμμετοχή των Οικονομικών φορέων αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών και επομένως, Οικονομικοί Φορείς οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει κωδικούς, δεν θα μπορούν να συμμετέχουν. ΟΡΟΙ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 1 από 48 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Δ.Α.Μ... Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5 (στο εξής ΔΕΔΔΗΕ), δια της Διευθύνσεως Περιφέρειας Αττικής που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστείδου αριθμός 57, έχοντας υπόψη: 1. Τα Άρθρα 123 επ. του Ν 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α 179), 2. Την Οδηγία 2014/25 ΕΕ σχετικά με τις προμήθειες Φορέων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, 3. Το Ν 4412/2016 «Συμβάσεις Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Α 147) και ιδίως τα Βιβλία ΙΙ και IV αυτού, 4. Το Ν 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων» (Α 30) και το π.δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα» (Α 66), όπως ισχύουν, 5. Τα Άρθρα 35 και 37 του Ν 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α 52), 6. Την με αρ. 8174/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ενέργειας και Περιβάλλοντος «Παρέκκλιση από την υποχρέωση εκτέλεσης των επικοινωνιών, καθώς και των ανταλλαγών πληροφοριών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ», 7. Την με αρ / (Β /1781) Απόφαση «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 8. Τις αποφάσεις που αφορούν την παροχή εξουσίας υπογραφής αποφάσεων και Συμβάσεων του ΔΕΔΔΗΕ, Διακηρύσσει ανοικτό Διαγωνισμό με τη χρήση της πλατφόρμας «sourceone» (εφεξής: Σ.Η.Δ. Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών) μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή των Υπηρεσιών που αναφέρονται στο Άρθρο 1 και στο Παράρτημα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της παρούσας. Κατωτέρω αναφέρονται οι Όροι του Διαγωνισμού. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι διατάξεις που μνημονεύονται ανωτέρω.

4 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 2 από 48 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 3 ο. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 4 ο. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 5 ο. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 6 ο. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 7 ο. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 8 ο. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 9 ο. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΡΘΡΟ 10 ο. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 11 ο. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 12 ο. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 13 ο. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 14 ο. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 15 ο. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 16 ο. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 17 ο. ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΡΘΡΟ 18 ο. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 19 ο. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΡΘΡΟ 20 ο. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 21 ο. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΡΘΡΟ 22 ο. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

5 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 3 από 48 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Β. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Δ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 6. ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

6 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 4 από 48 ΑΡΘΡΟ 1 ο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών για Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ., σε 12 Διοικητικές Περιοχές του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), που αναλυτικά περιγράφονται Παράρτημα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις [CPV: ] ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η συνολική εκτιμώμενη αξία των Συμβάσεων ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες έξι χιλιάδες εννιακόσια έντεκα ευρώ ( ,00 ), πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένου του κατά την παρ δικαιώματος προαίρεσης και αναλύεται ως εξής: Α/Α 1 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΠΜΘ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β. Δικαίωμα προαίρεσης (μέχρι 50%) Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ , , ,00 2 ΔΠΜΘ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ , , ,50 3 ΔΠΜΘ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΔΠΜΘ , , ,00 4 ΔΠΠΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ , , ,00 5 ΔΠΠΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ , , ,50 6 ΔΠΠΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ , , ,00 7 ΔΠΠΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΡΤΗΣ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΠΠΗ , , ,50 8 ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΔΠΚΕ , , ,50 9 ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΜΟΥ , , ,00 10 ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ , , ,00 11 ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ , , ,00 12 ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΠΝ , , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΔΗΕ , , ,00 Το υπό Α ποσό συνιστά το ανώτατο όριο Προσφοράς ανά Περιοχή (Τμήμα του Διαγωνισμού). Προσφορές που υπερβαίνουν το ως άνω ποσό δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 5 από Οι Συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστές Οικονομικές Προσφορές για όσες Περιοχές (Τμήματα του Διαγωνισμού) επιθυμούν, σύμφωνα με τη Διακήρυξη α. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές Προσφορές. β. Δεν γίνονται δεκτές Προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών ανά Περιοχή/Τμήμα ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφασή του εκδιδόμενη κατά την κατακύρωση ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των Συμβάσεων: α. Να επαυξήσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί της αξίας, με Τιμές Μονάδας ίσες προς τις Συμβατικές ή β. Να μειώσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί της αξίας, χωρίς μεταβολή στις Συμβατικές Τιμές Μονάδας. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφασή του εκδιδόμενη κατά την κατακύρωση ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των Συμβάσεων: α. Να αυξήσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) της Συμβατικής χρονικής διάρκειας, με τους ίδιους όρους και με Τιμές Μονάδας ίσες προς τις Συμβατικές ή β. Να μειώσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της Συμβατικής χρονικής διάρκειας, με τους ίδιους όρους και με Τιμές Μονάδας ίσες προς τις Συμβατικές. Οι επαυξήσεις και οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβολή της Συμβατικής Αμοιβής και είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει άλλες απαιτήσεις. ΑΡΘΡΟ 2 ο 2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2.1. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Επίσης, η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ από τις Το πλήρες Τεύχος της Διακήρυξης ή και τα τυχόν συμπληρωματικά Έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στους εγγεγραμμένους χρήστες του Σ.Η.Δ., στη διαδικτυακή πύλη με την επιλογή της

8 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 6 από 48 εφαρμογής «sourceone» της εταιρείας «cosmoone» και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε Οικονομικός Φορέας έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των Όρων του Διαγωνισμού ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και την 28 η μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Η προθεσμία αυτή δεν παρατείνεται σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών. Σε περίπτωση τροποποίησης όρων της παρούσας για την οποία χορηγείται παράταση της προθεσμίας υποβολής Προσφορών, συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις χορηγούνται μόνο επί των διατάξεων που τροποποιούνται. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο μέσω του Σ.Η.Δ., μέσω του δικτυακού τόπου ως ανωτέρω. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται είτε μετά την ως άνω ημερομηνία είτε με άλλον τρόπο δεν εξετάζονται. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα απαντήσει στα αιτήματα που θα υποβληθούν μέχρι την ως άνω ημερομηνία το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών που ορίζεται στο Άρθρο 3 της παρούσας. Οι παρεχόμενες διευκρινίσεις δίνονται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος ή και της ανάρτησης αυτών στο διαδικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Κάθε είδους επικοινωνία μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και των Προσφερόντων σχετική με την παρούσα διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος δια της λειτουργικότητας «Επικοινωνία». Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος κατά περίπτωση, με: την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα. την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από το ΔΕΔΔΗΕ. την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους Οικονομικούς Φορείς. Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του Συστήματος. Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη στην Ελλάδα, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη. Οι Οικονομικοί Φορείς υποβάλλουν μέσω του Συστήματος τα κατά περίπτωση έγγραφα που έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τους ίδιους υπογεγραμμένα με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην Απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της παρούσας.

9 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 7 από 48 ΑΡΘΡΟ 3 ο 3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3.1. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας «sourceone» (εφεξής: Σ.Η.Δ. Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών) μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος Οι Προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης Προσφορές μπορεί να υποβληθούν από τις και ώρα έως τις και ώρα (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής Προσφορών). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Προσφοράς στο Σύστημα Μετά την κατάθεση της Προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν σύμφωνα με το Άρθρο 14 της παρούσας Ο χρόνος υποβολής της Προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος ορίζεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής Προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον Οικονομικό Φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας Προσφοράς, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς, με έγγραφο αίτημα τους προς το ΔΕΔΔΗΕ, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PDF που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παράγραφο 2.5. της παρούσας μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. ΑΡΘΡΟ 4 ο 4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4.1. Αποφαινόμενο Όργανο του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, πριν την έκδοση Απόφασης Κατακύρωσης είναι ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ (παρ & ) και όσον αφορά στην έκδοση Απόφασης είτε Κατακύρωσης είτε Ματαίωσης της διαδικασίας το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΔΕΔΔΗΕ (παρ & 18.1.) Γνωμοδοτικό Όργανο είναι η Επιτροπή Αποσφράγισης Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η οποία είναι αρμόδια σε όλα τα στάδια αξιολόγησης των Προσφορών μέχρι και την κατακύρωση.

10 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 8 από 48 ΑΡΘΡΟ 5 ο 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παράγραφο 2.5. της παρούσας και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα («sourceone» Διαδικτυακή πύλη: Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω Συστήματος. Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, αν απαιτείται, αποδίδονται σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος, και ενημερώνεται σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών, οι Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Σύστημα από ένα μέλος της Ένωσης, κατά προτίμηση από το μέλος από το οποίο προέρχεται ο κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης, (το οποίο δηλώνεται στο Συμφωνητικό που υπογράφεται μεταξύ των μελών), αφού έχει εγγραφεί ως «Οικονομικός Φορέας» στο Σύστημα ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Οικονομικοί Φορείς, ήτοι Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα καθώς και Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Προσωρινές Συμπράξεις Φυσικών ή και Νομικών Προσώπων, που είναι εγκατεστημένα: α) Σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή β) Σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή γ) Σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, στο βαθμό που η υπό ανάθεση Σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Σ.Δ.Σ. ή δ) Σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προϋπόθεση του δικαιώματος συμμετοχής είναι η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού που προβλέπονται στο Άρθρο 6 της παρούσας και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στο Άρθρο 7 της παρούσας Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής Οικονομικοί Φορείς οι οποίοι έχουν αποκλειστεί από τις διαδικασίες σύναψης Συμβάσεων σύμφωνα με τα Άρθρα 74 και 306 του Ν4412/2016 για όσο διάστημα ισχύει ο αποκλεισμός Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Προσωρινές Συμπράξεις δεν είναι υποχρεωτικό να προσλάβουν ορισμένη νομική μορφή για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας/Προσωρινής Σύμπραξης, η οποία υποβάλλει Προσφορά, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι του ΔΕΔΔΗΕ για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, την κατακύρωση και τη Σύμβαση. Πριν τη σύναψη της Σύμβασης, η Ένωση/Κοινοπραξία/Προσωρινή

11 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 9 από 48 Σύμπραξη πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εμπορική και τη φορολογική νομοθεσία για την έναρξη της εμπορικής της δραστηριότητας και να υποβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ τα αντίστοιχα αποδεικτικά Κάθε Οικονομικός Φορέας, αυτοτελώς ή ως μέλος Ένωσης/Κοινοπραξίας/Προσωρινής Σύμπραξης, μπορεί να υποβάλει μόνο μία Προσφορά. Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης αυτής απορρίπτονται όλες οι Προσφορές που υποβλήθηκαν από τον ίδιο Οικονομικό Φορέα Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που αποκλείονται της συνάψεως δημοσίων Συμβάσεων κατά το Άρθρο 57 του Συντάγματος Το δικαίωμα συμμετοχής των Οικονομικών Φορέων, η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την υποβολή της Προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της Σύμβασης. 6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 6 ο 6.1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό: ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εκείνος, εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της , σ. 42) Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της , σ. 1) και στην παράγραφο 1 του Άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της , για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της , σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο Εθνικό Δίκαιο του Οικονομικού Φορέα Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σ. 48), η οποία κυρώθηκε με τον Ν 2803/2000 (Α 48) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα Άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της , για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της , σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο Άρθρο 4 αυτής.

12 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 10 από Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της , «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (EE L 309 της , σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με τον Ν 3691/2008 (Α 166) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της , για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της , σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με τον Ν 4198/2013 (Α 215) ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: Εκείνος που τελεί σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις: Έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή του ελληνικού δικαίου ή αποδεικνύεται με τα κατάλληλα μέσα. Αν ο Οικονομικός Φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική Έχουν επιβληθεί εις βάρος του μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα` και ββ` κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος αποκλεισμού παύει να εφαρμόζεται όταν ο Οικονομικός Φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εκείνος που τελεί σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις:

13 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 11 από Έχει αθετήσει ισχύουσες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της Περιβαλλοντικής, Κοινωνικοασφαλιστικής και Εργατικής Νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, Συλλογικές Συμβάσεις ή Διεθνείς Διατάξεις Περιβαλλοντικού, Κοινωνικού και Εργατικού Δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β` του Βιβλίου ΙΙ του Ν4412/ Τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (μόνο για αλλοδαπούς). Σύμφωνα με το Άρθρο 73 παρ. 5 του Ν 4412/2016, μπορεί ο ΔΕΔΔΗΕ κατά παρέκκλιση να μην αποκλείει έναν Οικονομικό Φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων της παρ υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι ο Οικονομικός Φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη Σύμβαση λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας Εκείνος για τον οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει επαρκείς εύλογες ενδείξεις, ότι συνήψε συμφωνίες με άλλους Οικονομικούς Φορείς, με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού Εάν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων που δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα Εάν υπάρχει μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των Οικονομικών Φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 280 του Ν 4412/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα Εκείνος που έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης Δημόσιας Σύμβασης, ή προηγούμενης Σύμβασης με Αναθέτοντα Φορέα ή προηγούμενης Σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης Σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που απαιτούνται σύμφωνα με το Άρθρο 16 της παρούσας Εκείνος που επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΔΕΔΔΗΕ, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης Σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.

14 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 12 από Εκείνος που έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Όταν η Προσφορά υποβάλλεται από Νομικό Πρόσωπο, οι λόγοι αποκλεισμού εξετάζονται στο ίδιο το Νομικό Πρόσωπο, εκτός από εκείνους της παρ ανωτέρω, που εξετάζονται στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού, Διευθυντικού ή Εποπτικού Οργάνου του και εκείνων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως: Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) στους Διαχειριστές Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Όταν η Προσφορά υποβάλλεται από Ένωση/Κοινοπραξία/Προσωρινή Σύμπραξη, η συνδρομή κάποιου από τους λόγους αποκλεισμού στο πρόσωπο ενός από τα μέλη της ή, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του μέλους, επάγεται αποκλεισμό της Προσφοράς της Ένωσης/Κοινοπραξίας/Προσωρινής Σύμπραξης ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ: Οικονομικός Φορέας, για τον οποίο συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων , και έως , μπορεί να προσκομίσει στον Υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» της Προσφοράς του, στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρ ότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω Οικονομικός Φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό ο Οικονομικός Φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευτεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με τρόπο ολοκληρωμένο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους Οικονομικούς Φορείς αξιολογούνται από το Όργανο που είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον Οικονομικό Φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Ο Οικονομικός Φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης Σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος μέλος, στο οποίο ισχύει η απόφαση. Η απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του Άρθρου 73 παρ. 9 του Ν 4412/2016, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης του ΔΕΔΔΗΕ στην εν λόγω Επιτροπή συνοδευόμενου από όλα

15 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 13 από 48 τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας ο ΔΕΔΔΗΕ αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης τον εν λόγω Οικονομικό Φορέα. Η απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατ αυτής, κοινοποιείται στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΑΡΘΡΟ 7 ο 7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7.1. Για την παραδεκτή συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται επιπλέον ο προσφέρων: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 20% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της Περιοχής ΔΕΔΔΗΕ, που έχει το μεγαλύτερο οικονομικό αντικείμενο από όλες τις Περιοχές για τις οποίες υποβάλλεται η Προσφορά. Ο ανωτέρω ελάχιστος κύκλος εργασιών πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά την αμέσως προηγούμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού ετήσια διαχειριστική χρήση ή να ανταποκρίνεται στον μέσο όρο των τριών (3) τελευταίων, πριν τη διενέργεια του Διαγωνισμού, ετήσιων διαχειριστικών χρήσεων και πρέπει να προκύπτει από τους ισολογισμούς και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεων ή, αν ο υποψήφιος δεν έχει υποχρέωση σύνταξης τέτοιων, από άλλα επίσημα οικονομικά στοιχεία του υποψηφίου, που τηρούνται σύμφωνα με τη Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του και ανταποκρίνονται σε όλους τους προβλεπόμενους τύπους. Επί Ενώσεων/Κοινοπραξιών/Προσωρινών Συμπράξεων τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας μπορεί να συγκεντρώνονται από ένα μέλος της ή από όλα τα μέλη της αθροιστικά ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Αναφορικά με την επαγγελματική/τεχνική ικανότητα του Προσφέροντα απαιτείται: Να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο με επάγγελμα συναφές προς το αντικείμενο της προκείμενης Σύμβασης Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση συναφών Συμβάσεων, η αξία των οποίων να ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό 10% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της Περιοχής ΔΕΔΔΗΕ, που έχει το μεγαλύτερο οικονομικό αντικείμενο από όλες τις Περιοχές για τις οποίες υποβάλλεται η Προσφορά, κατά την τελευταία τριετία. Η τελευταία τριετία ορίζεται ακριβώς τρία έτη πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών Να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, σύμφωνα με το Τεύχος Α «Συμφωνητικό» & με το Τεύχος Γ «Ειδικοί Όροι» της Διακήρυξης Να διαθέτει τους αναγκαίους τεχνικούς πόρους, σύμφωνα με το Τεύχος Γ «Ειδικοί Όροι» & το Τεύχος Δ «Τεχνική Περιγραφή» της Διακήρυξης.

16 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 14 από Επί Ενώσεων/Κοινοπραξιών/Προσωρινών Συμπράξεων, η απαιτούμενη εμπειρία στην εκτέλεση των Συμβάσεων απαιτείται να συγκεντρώνεται τουλάχιστον από ένα μέλος της ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: Για την κάλυψη των κριτηρίων επιλογής του παρόντος Άρθρου, ο Προσφέρων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων Φορέων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του, που τον συνδέουν με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδείξει ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των Φορέων για τον σκοπό αυτό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 παρ. ΣΤ). Εάν η στήριξη στις ικανότητες τρίτων αφορά στα κριτήρια του Άρθρου της παρούσας (που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα του Παρόχου Υπηρεσιών ή του Αναδόχου ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία), ο αντίστοιχος τρίτος Φορέας θα εκτελέσει τις υπηρεσίες, για τις οποίες απαιτούνται οι αντίστοιχες ικανότητες. Επίσης, εάν η στήριξη στις ικανότητες τρίτων αφορά στα κριτήρια του Άρθρου της παρούσας (οικονομική/χρηματοοικονομική επάρκεια) ο αντίστοιχος τρίτος Φορέας θα είναι από κοινού με τον Προσφέροντα υπεύθυνος για την εκτέλεση της Σύμβασης Υπό τους ίδιους όρους, μια Ένωση/Κοινοπραξία/Προσωρινή Σύμπραξη μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων Φορέων. ΑΡΘΡΟ 8 ο 8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 8.1. Οι μετοχές των Ανωνύμων Εταιρειών που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, αυτοτελώς ή σε Κοινοπραξία/Ένωση Προσώπων/Προσωρινή Σύμπραξη ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή πρέπει να είναι ονομαστικές. Εφόσον μέτοχος σε Ανώνυμη Εταιρεία που συμμετέχει στο Διαγωνισμό είναι άλλη Ανώνυμη Εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της Εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι Φυσικού Προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής Εταιριών άλλης νομικής μορφής, πλην των Ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες Εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου. Οι Αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες και εφόσον στο δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι Φυσικού Προσώπου, υποχρεούνται να προσκομίσουν με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων τους που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της Ανώνυμης Εταιρείας. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην Εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση

17 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 15 από 48 της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στον ΔΕΔΔΗΕ να αποδείξει τη δυνατότητα της Εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της Εταιρείας. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι Φυσικού Προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) Εταιρείες Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Εξωχώριων Εταιρειών και κάθε Νομικού Προσώπου, στο οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα Εξωχώρια Εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%), εφαρμοζόμενου του Άρθρου 4 παρ. 4 του Ν 3310/2005. ΑΡΘΡΟ 9 ο 9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 9.1. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει τιμής Εφόσον δύο ή περισσότεροι Προσφέροντες προσφέρουν την ίδια τιμή και είναι οι Προσφέροντες με τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ τους. Η κλήρωση θα διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή παρουσία των Οικονομικών Φορέων, εκτός Συστήματος Σ.Η.Δ Αν μία Προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενό της, ο ΔΕΔΔΗΕ θα απαιτήσει από τον Οικονομικό Φορέα να εξηγήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής Πρόσκλησης, την τιμή που προτείνει στην Προσφορά. Οι εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως: (α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, (β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων για την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, (γ) την πρωτοτυπία των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον Προσφέροντα, (δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του Άρθρου 253 παρ. 2 του Ν 4412/2016, (ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του Άρθρου 336 του Ν 4412/2016 και στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον Προσφέροντα. Ο ΔΕΔΔΗΕ αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες σε συνεννόηση με τον Προσφέροντα. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να απορρίψει την Προσφορά μόνο εάν τα παρερχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται ανωτέρω. Ο ΔΕΔΔΗΕ απορρίπτει την Προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι η Προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις του Άρθρου 253 παρ. 2 του Ν 4412/2016. Εάν ο ΔΕΔΔΗΕ διαπιστώσει, ότι μία Προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον Προσφέροντα, η Προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά γι αυτόν τον λόγο μόνο μετά από διαβούλευση με τον Προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας που θα του τάξει για τον σκοπό αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύμφωνα με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του Άρθρου 107 ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση απόρριψης της Προσφοράς εξ αυτού του λόγου ο ΔΕΔΔΗΕ

18 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 16 από 48 ενημερώνει σχετικώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την απόδειξη ότι η χορηγηθείσα κρατική ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του Άρθρου 107 ΣΛΕΕ, ο Προσφέρων προσκομίζει, εντός της τεθείσας προθεσμίας, τα έγγραφα του Άρθρου 313 παρ. 5 του Ν 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 10 ο 10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για χρονικό διάστημα ίσο με εννιά (9) μήνες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά, στην οποία δηλώνεται μικρότερος χρόνος ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους Προσφέροντες να παρατείνουν εγγράφως τη διάρκεια ισχύος των Προσφορών τους πριν από τη λήξη της. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις Προσφορές τους και οι λοιποί αποκλείονται Κάθε παράταση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογη παράταση της διάρκειας ισχύος της Εγγύησης Συμμετοχής, ώστε η Εγγύηση Συμμετοχής να ισχύει πάντα για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς. 11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 11 ο Για την παραδεκτή συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή Εγγύησης Συμμετοχής. Το ύψος της Εγγύησης Συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας και συγκεκριμένα: Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (συνυπολογιζομένου του δικαιώματος προαίρεσης) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 1 ΔΠΜΘ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ , ΔΠΜΘ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ , ΔΠΜΘ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ , ΔΠΠΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ , ΔΠΠΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ , ΔΠΠΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ , ΔΠΠΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΡΤΗΣ , ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ , ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΜΟΥ , ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ , ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ , ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ,

19 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 17 από Η Εγγύηση έχει τη μορφή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής που εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του Άρθρου 14 του Ν 4364/ 2016 (Α 13), τα οποία λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τα δικαίωμα αυτό, ή από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Η Εγγυητική Επιστολή πρέπει να ανταποκρίνεται στο Υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Η Εγγύηση Συμμετοχής μπορεί επίσης να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεωγράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ού η Εγγύηση Δικαιούχο Η Εγγύηση ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 10 της παρούσας Στον Ανάδοχο η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται με την προσκόμιση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και στους λοιπούς Προσφέροντες, αν δεν έχει συντρέξει λόγος κατάπτωσης, ως εξής: α) Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης Προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας Προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και β) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ αυτών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και γ) μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το Άρθρο 35 του Ν 4129/2013, εφόσον απαιτείται Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στους Συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της Προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή παραίτησης από αυτά ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: Η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ αν ο Προσφέρων αποσύρει την Προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της Σύμβασης ή αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τα Άρθρα 6 και 7 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 12 ο 12. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Προσφορές υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης στο Σύστημα «sourceone» μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο Άρθρο 3 της παρούσας σε

20 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 18 από 48 ηλεκτρονικό φάκελο. Οι Προσφορές συντάσσονται στα ελληνικά. Τεχνικά φυλλάδια και τεχνικοί/εμπορικοί όροι μπορεί να είναι διατυπωμένοι στα αγγλικά. Νομιμοποιητικά έγγραφα, λοιπά δικαιολογητικά και εγγυήσεις, που τυχόν έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πλην της ελληνικής, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της που κυρώθηκε με τον Ν 1497/1984. Ο ηλεκτρονικός φάκελος Προσφοράς υποβάλλεται από τους Οικονομικούς Φορείς στο Σύστημα και περιέχει δύο (2) Υποφακέλους και συγκεκριμένα: α) Υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» και β) Υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». Τα στοιχεία της Προσφοράς που συντάσσονται/παράγονται από τον Προσφέροντα φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014. Επιπλέον, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του ηλεκτρονικού φακέλου Προσφοράς, ο Οικονομικός Φορέας υποβάλει, υποχρεωτικά, σε έντυπη μορφή και μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην έδρα της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής του ΔΕΔΔΗΕ, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής Προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Επί του σφραγισμένου Φακέλου θα αναφέρονται οι ακόλουθες ενδείξεις: «ΕΝΤΥΠΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΔΠΑ/2/2018 Αριθμός Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού:. Επωνυμία, Έδρα Προσφέροντος: Σημείωση: Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού». Μετά την υποβολή της Προσφοράς ο ΔΕΔΔΗΕ επιφυλάσσεται να ζητήσει επιπλέον σε έντυπη μορφή και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο της Τεχνικής Προσφοράς κρίνει σκόπιμο. Τα στοιχεία της Προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, υποβάλλονται στον οικείο (Υπο)φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και σημαίνονται από τον Οικονομικό Φορέα με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος. Για να ληφθεί υπόψη από το ΔΕΔΔΗΕ ο χαρακτηρισμός στοιχείων της Προσφοράς ως εμπιστευτικών, πρέπει στον οικείο Υποφάκελο να περιλαμβάνεται και σχετική αιτιολόγηση, στην οποία να αναφέρονται ρητά όλες οι σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, καθώς και οι συγκεκριμένοι λόγοι, για τους οποίους η συγκεκριμένη πληροφορία είναι εμπιστευτική. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την Οικονομική Προσφορά και τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

21 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 19 από ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» περιέχει: Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής: Εγγύηση Συμμετοχής σύμφωνα με το Παράρτημα Συμπληρωμένο το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του Εκτελεστικού Κανονισμού 2016/7 της «Για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας» (L 3/16) στο οποίο ο Προσφέρων επιβεβαιώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις των Άρθρων 6, 7 και 8 της παρούσας για τη συμμετοχή του. Ως προς το Ε.Ε.Ε.Σ. επισημαίνονται τα ακόλουθα: Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει συντάξει με χρήση της υπηρεσίας eeεεσ το ηλεκτρονικό Ε.Ε.Ε.Σ. για τον παρόντα Διαγωνισμό και έχει παραγάγει αυτό σε μορφή αρχείων XML και PDF. Το αρχείο PDF έχει αναρτηθεί στο χώρο του ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της παρούσας Διακήρυξης. Το υπογεγραμμένο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αρχείο eεεεσ μορφής.pdf αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ενώ το αρχείο XML έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο για τη διευκόλυνση των Οικονομικών Φορέων προκειμένου να συντάξουν την απάντησή τους Ο Οικονομικός Φορέας λαμβάνει ηλεκτρονικά το αρχείο μορφής XML από το σύνδεσμο το αποθηκεύει στον υπολογιστή του και εν συνεχεία οφείλει να μεταβεί στην ιστοσελίδα προκειμένου να συμπληρώσει τα κατάλληλα πεδία και παράγει την απάντησή του σε μορφή αρχείου.pdf υπογεγραμμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Ο Οικονομικός Φορέας υποβάλει το υπογεγραμμένο eεεεσ σε μορφή.pdf και σε μορφή xml στον Υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση Εκπροσώπου του Οικονομικού Φορέα η απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως Εκπρόσωπος του Οικονομικού Φορέα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοείται ο νόμιμος Εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της Προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον Οικονομικό Φορέα για διαδικασίες σύναψης Συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης Σύμβασης.

22 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 20 από Ως «εθνικοί λόγοι αποκλεισμού» στο Ε.Ε.Ε.Σ. νοούνται εκείνοι που απορρέουν από το Ν 3310/2005, όπως ισχύει (ονομαστικοποίηση μετοχών και απαγόρευσης συμμετοχής Εξωχώριων Εταιρειών) Δεδομένου ότι τα κριτήρια επιλογής για κάθε μέρος των προκηρυχθεισών υπηρεσιών είναι τα ίδια, αρκεί η συμπλήρωση ενός eεεεσ Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Προσωρινές Συμπράξεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, υποβάλλουν το eεεεσ για κάθε Οικονομικό Φορέα που συμμετέχει σε αυτές Στην περίπτωση που Προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων σύμφωνα με το Άρθρο 7.2. της παρούσας, οφείλει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία του Ε.Ε.Ε.Σ. και Ε.Ε.Ε.Σ. θα υποβάλλεται και από τον τρίτο Στην περίπτωση που ο Προσφέρων προτίθεται να αναθέσει τμήμα της Σύμβασης σε Υπεργολάβο, οφείλει να το δηλώσει στο σχετικό πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ. και εφόσον το τμήμα αυτό υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας της Σύμβασης που θα ανατεθεί, τότε Ε.Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται και από τον Υπεργολάβο. Η υπεργολαβική ανάθεση δεν θα υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% της αξίας της Σύμβασης που θα ανατεθεί Τυχόν στοιχεία που κατά την περιεχόμενη στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης Δήλωση του Προσφέροντος, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού, αποδεικνύουν ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του κατά το Άρθρο 6.4. της παρούσας Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να ζητεί από τους Προσφέροντες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν την απουσία λόγων αποκλεισμού ή/και τη συνδρομή των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας Υπεύθυνη Δήλωση Πλήρους Αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού και της Σύμβασης (Παράρτημα 4), υπογεγραμμένη σύμφωνα με την παρ Β. Τεχνική Προσφορά: Αρχείο Τεχνικής Προσφοράς Συστήματος. Συντάσσεται από το Διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης (Παράρτημα 5). Ακολούθως, ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει, να υποβάλει ηλεκτρονικά στο σύστημα στο Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς στον ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, αρχείο (ή αρχεία) το οποίο δημιουργείται με τη μετατροπή του ως άνω αρχείου σε μορφή *.pdf και υπογεγραμμένο με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παράγραφο 2.5. της παρούσας. Ο τίτλος του αρχείου θα είναι «Τεχνική Προσφορά» Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του Διαγωνιζόμενου, επιπλέον τεχνικά στοιχεία.

23 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 21 από ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον Υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». Οι συμμετέχοντες προσφέρουν ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις Τιμές Μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας. Εφόσον, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα Οικονομικής Προσφοράς στη διαδικτυακή πύλη δεν μπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των Προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες, δεδομένου ότι το ποσοστό έκπτωσης είναι ενιαίο για όλες τις Τιμές του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, θα συμπληρώσουν ως Τιμή Προσφοράς, μόνο την Τιμή [με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό)], που προκύπτει για την πρώτη Τιμή του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, μετά την αφαίρεση του ποσοστού της ενιαίας έκπτωσης που προσφέρουν από την ως άνω τιμή αναφοράς (πρώτη Τιμή Μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας). Η Τιμή αυτή θα υπολογιστεί ως εξής: (Προσφερόμενη πρώτη Τιμή Μονάδας) = (Πρώτη Τιμή Μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας) [(Ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες) x (Πρώτη Τιμή Μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας)] Συνεπώς, στην ηλεκτρονική υποβολή οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν στο αντίστοιχο πεδίο μόνο την Προσφερόμενη πρώτη Τιμή Μονάδας. Παράδειγμα: Η πρώτη Τιμή Μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας για την Περιοχή Κομοτηνής της Διεύθυνσης Περιφέρειας ΜακεδονίαςΘράκης είναι 6,00 και το ποσοστό έκπτωσης που επιθυμεί ο Οικονομικός Φορέας να υποβάλλει είναι 10%, τότε στην ηλεκτρονική υποβολή της Προσφοράς του θα συμπληρώσει στο αντίστοιχο πεδίο το ποσό των 5,40, που προκύπτει ως ακολούθως: 5,40 = 6,00 (0,10*6,00). Καθώς η Οικονομική Προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Προσφέρων θα πρέπει να επισυνάψει, επί ποινή αποκλεισμού, στην ηλεκτρονική Οικονομική Προσφορά του, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος 5, που επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη. Το ηλεκτρονικό αυτό αρχείο υποβάλλεται σε μορφή.pdf, το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παράγραφο 2.5. της παρούσας. Ο τίτλος του αρχείου θα είναι «Τιμολόγια Εργασιών Φύλλα Οικονομικής Προσφοράς». Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας και αρχείου.pdf «Τιμολόγια Εργασιών Φύλλα Οικονομικής Προσφοράς», υπερισχύει το.pdf Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. Προσφορές που περιλαμβάνουν ρήτρα ισοτιμίας ξένου νομίσματος ή οποιουσδήποτε άλλους όρους ή αιρέσεις απορρίπτονται.

24 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 22 από Σημειώνεται, ότι οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις και επιβαρύνσεις, εκτός από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ο οποίος βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ με τον συντελεστή που θα ισχύει κατά τον χρόνο εκδόσεως του σχετικού Τιμολογίου του Παρόχου των υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 13 ο 13. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Προσφορά απορρίπτεται ιδίως σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: Αν δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ή δεν υποβλήθηκε με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω Αν υποβλήθηκε από Οικονομικό Φορέα που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής Αν υποβλήθηκαν περισσότερες από μία Προσφορές από τον ίδιο Οικονομικό Φορέα είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος Ένωσης/Κοινοπραξίας/Προσωρινής Σύμπραξης Αν αποτελεί εναλλακτική Προσφορά Αν δεν αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών ανά Περιοχή /Τμήμα Αν αποκλίνει ουσιωδώς από τις απαιτήσεις του Άρθρου 12 της παρούσας ως προς τη μορφή των Προσφορών ή δεν περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ίδιο Άρθρο Αν το επάγγελμα που ασκεί ο Προσφέρων, με το οποίο είναι γραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, όπως δηλώνεται στο Ε.Ε.Ε.Σ. δεν είναι συναφές προς το αντικείμενο της Σύμβασης Αν ο κύκλος εργασιών του Προσφέροντος όπως δηλώνεται στο Ε.Ε.Ε.Σ., δεν ικανοποιεί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του Άρθρου 7 της παρούσας Αν ο Προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου/τρίτων Φορέων για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του Άρθρου 7 της παρούσας και είτε τα κριτήρια αυτά δεν πληρούνται ούτε από τον επικαλούμενο τρίτο είτε δεν αποδεικνύεται ότι ο Προσφέρων θα έχει πράγματι στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους μέσω του τρίτου Αν σε αυτή δηλώνεται διάρκεια ισχύος μικρότερη από την απαιτούμενη στο Άρθρο 10 της παρούσας Αν δεν περιλαμβάνει Εγγύηση Συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 11 και το Παράρτημα 2 της παρούσας Αν στην Οικονομική Προσφορά η τιμή δεν είναι εκφρασμένη σε ευρώ ή περιέχει όρους αναπροσαρμογής του τιμήματος ή ρήτρα ξένου νομίσματος ή άλλους οποιουσδήποτε όρους μη προβλεπόμενους στην παρούσα.

25 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 23 από Αν περιέχει αντίκρουση οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή επιφύλαξη ή αίρεση ή αν δεν προκύπτει από αυτή με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και η πλήρης αποδοχή όλων των όρων της παρούσας Αν περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, που δεν επιδέχονται συμπλήρωσης ή διόρθωσης κατά το Άρθρο 14 της παρούσας ή, αν και επιδέχονται συμπλήρωσης ή διόρθωσης, ο Προσφέρων δεν τις αποκατέστησε ή δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις Αν παραβιάζει ή δεν καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της παρούσας Αν ο προσωρινός Ανάδοχος παραλείψει την έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά το Άρθρο 16 της παρούσας Αν η προσφερόμενη τιμή αποκαλύπτεται, άμεσα ή έμμεσα, σε άλλα οποιαδήποτε στοιχεία, πλην του φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς Αν είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενό της, και ο Οικονομικός Φορέας δεν παρέσχε ικανοποιητικές εξηγήσεις κατά το Άρθρο 9 της παρούσας Αν η προσφερόμενη τιμή οδηγεί σε υπέρβαση του Προϋπολογισμού Αν δεν τηρούνται οι διατάξεις για την ονομαστικοποίηση των μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών ή για την απαγόρευση σύναψης Συμβάσεων με Εξωχώριες Εταιρείες ή για τις απαγορεύσεις που απορρέουν από το Άρθρο 57 του Συντάγματος. ΑΡΘΡΟ 14 ο 14. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Προσφορών ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να καλεί εγγράφως τους Προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής Πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους Προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, όπως ιδίως παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του Φακέλου και των Υποφακέλων των Προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της Προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 1 του Ν 4250/2014, μεταφράσεων και λοιπών Πιστοποιητικών ή Βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της Προσφοράς από τα Υποδείγματα που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της Σύμβασης. Η συμπλήρωση ή διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια

26 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 24 από 48 μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση όρων της Διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμα και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση αυτή δεν μπορεί να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των Οικονομικών Φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της Σύμβασης Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί επίσης, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής Πρόσκλησης, να ζητήσει έγγραφη διευκρίνιση του περιεχομένου της Τεχνικής ή Οικονομικής Προσφοράς, αν περιέχει ασάφειες, ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που ο ΔΕΔΔΗΕ κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της Προσφοράς, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης Προσφοράς σε σχέση με τις λοιπές Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων κατά τα ανωτέρω δίδεται οπωσδήποτε στον Προσφέροντα, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της Προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 15 ο 15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών δύο (2) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών και ώρα 10:00 π.μ Κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των υποβληθέντων ηλεκτρονικών Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Αμέσως μετά η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση και των υποβληθέντων εντύπων φακέλων των Προσφερόντων. Η Επιτροπή μονογράφει τα στοιχεία που περιέχονται στους έντυπους φακέλους ανά φύλλο ή προβαίνει σε διάτρησή τους με ειδικό διατρητικό μηχάνημα. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των Προσφορών που αποσφραγίστηκαν. Εξαιρούνται από το δικαίωμα γνώσης εκείνα τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς, τα οποία ο Προσφέρων έχει χαρακτηρίσει στην Προσφορά του ως εμπιστευτικά, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου Μετά την αποσφράγιση η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο και την αξιολόγηση των ηλεκτρονικών Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» καθώς και των εντύπων φακέλων και συντάσσει αντίστοιχο Πρακτικό, με το οποίο εισηγείται για τις Προσφορές που πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες και εκείνες που πρέπει να γίνουν αποδεκτές ως παραδεκτές (τυπικά και τεχνικά) Η Εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής διαβιβάζεται στο αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο του ΔΕΔΔΗΕ το οποίο αποφασίζει. Η απόφαση αυτή που επικυρώνει τα

27 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 25 από 48 αποτελέσματα του σταδίου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» κοινοποιείται μέσω του Συστήματος σε όλους τους Προσφέροντες Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» και των εντύπων φακέλων οι ηλεκτρονικοί Υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά» των Προσφορών που κρίθηκαν παραδεκτές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται στους Προσφέροντες, των οποίων οι Προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές. Οι Υποφάκελοι «Οικονομικής Προσφοράς» των λοιπών δεν αποσφραγίζονται. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των Υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι Προσφέροντες, των οποίων οι Οικονομικές Προσφορές αποσφραγίστηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν Μετά την αποσφράγιση η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβληθεισών Οικονομικών Προσφορών και συντάσσει αντίστοιχο Πρακτικό, με το οποίο εισηγείται: Για τις Προσφορές που πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες και Για την τελική κατάταξη των παραδεκτών Προσφορών. Η Εισήγηση διαβιβάζεται στο αρμόδιο Αποφαινόμενο Όργανο του ΔΕΔΔΗΕ το οποίο αποφασίζει. Η απόφαση αυτή που επικυρώνει τα αποτελέσματα του σταδίου «Οικονομική Προσφορά» κοινοποιείται μέσω του Συστήματος στους Προσφέροντες των οποίων οι Οικονομικές Προσφορές αποσφραγίστηκαν Διευκρινίσεις σύμφωνα με το Άρθρο 14 της παρούσας καθώς και οι απαντήσεις των Προσφερόντων σε αυτές ζητούνται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από ορισμένο Προσφέροντα καθώς και η απάντησή τους σε αυτές κοινοποιούνται μέσω του Συστήματος στους Προσφέροντες των οποίων η Προσφορά είναι παραδεκτή. ΑΡΘΡΟ 16 ο 16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης η αρμόδια Επιτροπή ειδοποιεί εγγράφως μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος εκείνον που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (Προσωρινό Ανάδοχο), να υποβάλει τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης Τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου είναι τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 7 της παρούσας Τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου υποβάλλονται από τον Οικονομικό Φορέα ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Σ.Η.Δ. στον Υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» σε μορφή.pdf. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες

28 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 26 από 48 ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή τα ίδια δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στην έδρα της Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 1 του Ν 4250/2014, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της που κυρώθηκε με το Ν 1497/1984, εφόσον τα έγγραφα αυτά εκδίδονται από Αρχές συμβαλλόμενων στη Σύμβαση της Χάγης κρατών. Ο Φάκελος αυτός φέρει τις ενδείξεις: «ΕΝΤΥΠΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΔΠΑ/2/2018 Αριθμός Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού:. Επωνυμία, Έδρα Προσφέροντος: Σημείωση: Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού» Μέσα σε δύο (2) ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου η αρμόδια Επιτροπή αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τον φάκελο και ελέγχει τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου. Αμέσως μετά αποσφραγίζει τον υποβληθέντα φάκελο δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και μονογράφει όλα τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν ανά φύλλο ή προβαίνει σε διάτρησή τους με ειδικό διατρητικό μηχάνημα. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου όσοι υπέβαλαν παραδεκτή Προσφορά στο Διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενό του Αν δεν υποβληθούν δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον Προσωρινό Ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν. Η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία αυτή, εφόσον η παράταση αιτιολογείται επαρκώς, κατ ανώτατο όριο τριών (3) ημερών Αν ο Προσωρινός Ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου ή από τον έλεγχό τους προκύψει, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Ε.Ε.Ε.Σ. περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και συνδρομής των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των Άρθρων 6, 7 και 8 της παρούσας είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η Προσφορά του Προσωρινού Αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η Εγγύηση Συμμετοχής και επαναλαμβάνεται η διαδικασία με την κλήση του επόμενου σε σειρά κατάταξης Προσφέροντος για υποβολή δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους Προσφέροντες δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν υπέβαλε αληθή και ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη Πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο

29 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 27 από 48 Αποφαινόμενο Όργανο του ΔΕΔΔΗΕ για την έκδοση Απόφασης είτε κατακύρωσης είτε ματαίωσης της διαδικασίας. 17. ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΡΘΡΟ 17 ο Αν μετά την υποβολή της Προσφοράς επέλθουν ή καταστούν γνωστές στον Προσφέροντα μεταβολές στις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίες προβλέπονται στα Άρθρα 6 και 7 της παρούσας («Λόγοι Αποκλεισμού» «Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής») και τις οποίες ο Προσφέρων δήλωσε με την Προσφορά του, ο Προσφέρων οφείλει να ενημερώσει το ΔΕΔΔΗΕ μέσω του Συστήματος, αμελλητί και πάντως το αργότερο μέχρι την κοινοποίηση σε αυτόν της Πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά το Άρθρο 16 της παρούσας Στην περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ειδοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ για τις ανωτέρω μεταβολές η Προσφορά, εφόσον δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις συμμετοχής, απορρίπτεται, αλλά δεν καταπίπτει η Εγγύηση Συμμετοχής. 18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 18 ο Εφόσον ο έλεγχος των δικαιολογητικών του Προσωρινού Αναδόχου αποβεί θετικός, το Αποφαινόμενο Όργανο του ΔΕΔΔΗΕ εκδίδει την Πράξη Κατακύρωσης. Στην Απόφαση κατακύρωσης αναφέρεται η προθεσμία αναστολής σύναψης της Συμβάσεως κατά το Άρθρο 364 του Ν 4412/2016. Τα έννομα αποτελέσματα της κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της Σύμβασης επέρχονται, εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το Άρθρο 35 του Ν 4129/2013, εφόσον απαιτείται και γ) κοινοποίηση απόφασης κατακύρωσης στον Προσωρινό Ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης Προδικαστικής Προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση Η απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφα όλων των Πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των Προσφορών κοινοποιούνται αμέσως σε όλους τους Προσφέροντες με κάθε πρόσφορο τρόπο. 19. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΡΘΡΟ 19 ο Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή παράλειψη του ΔΕΔΔΗΕ κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας δικαιούται να ασκήσει Προδικαστική Προσφυγή ενώπιον της Αρχής

30 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 28 από 48 Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία συστάθηκε με το Άρθρο 347 του Ν 4412/2016 κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του ΔΕΔΔΗΕ Η Προδικαστική Προσφυγή περιέχει όλες ανεξαίρετα τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της (Άρθρο 362 παρ. 1 εδ. γ Ν4412/2016) και υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα I του Π.Δ. 39/2017 (Άρθρο 362 παρ. 2 Ν4412/2016) Η Προσφυγή κατατίθεται, στον ηλεκτρονικό τόπο του Διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Α.Ε.Π.Π.. Ως ημερομηνία υποβολής της Προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του Διαγωνισμού. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Συστήματος η Προδικαστική Προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην Α.Ε.Π.Π. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). Ως ημερομηνία υποβολής της Προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την Α.Ε.Π.Π. μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της Προσφυγής, η Α.Ε.Π.Π. ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον Προσφεύγοντα για την παραλαβή της Προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής Οι Προδικαστικές Προσφυγές υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία α) δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή β) δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα. Ειδικά για την άσκηση Προσφυγής κατά της Διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης η προθεσμία για την άσκηση της Προδικαστικής Προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης Κάθε ενδιαφερόμενος του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της Προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 365 του Ν4412/2016, παρέμβαση ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του Δεν επιτρέπεται η άσκηση Προδικαστικής Προσφυγής κατά απόφασης της Α.Ε.Π.Π., η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει Προσφυγή άλλου προσώπου Για το παραδεκτό της άσκησης της Προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον Προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στο Άρθρο 363 παρ. 1 του ίδιου νόμου.

31 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 29 από 48 ΑΡΘΡΟ 20 ο 20. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού σε οποιαδήποτε φάση μέχρι την κατακύρωση. Ματαίωση μπορεί να αποφασισθεί, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στην παρούσα, ιδίως στις ακόλουθες: Αν μεταβλήθηκαν οι ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ ως προς τις ζητούμενες υπηρεσίες Αν η Προσφορά κρίνεται ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη Αν δεν αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός ή αν υπάρχουν υπόνοιες ότι έγινε συνεννόηση μεταξύ των Προσφερόντων ή άλλη προσπάθεια νόθευσης του ανταγωνισμού Αν η διαδικασία ανάθεσης διεξήχθη παράτυπα Σε κάθε άλλη περίπτωση σοβαρού λόγου που επιβάλλει τη ματαίωση Σε περίπτωση ματαίωσης οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης. ΑΡΘΡΟ 21 ο 21. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας Προσφυγών του Άρθρου 360 του Ν4412/2016 κατά της απόφασης κατακύρωσης ή, κατά περίπτωση, την απόρριψή τους, ο ΔΕΔΔΗΕ προσκαλεί τον Ανάδοχο να υποβάλει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με το Παράρτημα 3 και να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για να υποβάλει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η Εγγύηση Συμμετοχής και η διαδικασία κατακύρωσης επαναλαμβάνεται με τον αμέσως επόμενο κατά σειρά κατάταξης Προσφέροντα και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους Προσφέροντες δεν προσέλθει για να υποβάλει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και να υπογράψει τη Σύμβαση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 22. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 22 ο Οι Όροι της Σύμβασης μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και Αναδόχου αναφέρονται στο Σχέδιο Συμφωνητικού (Τεύχος Α ).

32 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 30 από Τροποποίηση της Σύμβασης, μετά τη σύναψή της, μπορεί να γίνει μόνο με κοινή συμφωνία μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιεί ουσιωδώς το χαρακτήρα της Σύμβασης κατά το Άρθρο 337 του Ν 4412/2016. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα Παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Βλέπε Τεύχη Διακήρυξης (Συμφωνητικό, Ειδικοί Όροι, Τεχνική Περιγραφή) Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Βλέπε Τεύχη Διακήρυξης (Συμφωνητικό, Ειδικοί Όροι, Τεχνική Περιγραφή) Β. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βλέπε Τεύχη Διακήρυξης [Συμφωνητικό, Τεύχος ΣΤ Υποδείγματα (Διοικητικά Όρια), Ειδικοί Όροι, Τεχνική Περιγραφή] Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Βλέπε Τεύχη Διακήρυξης (Συμφωνητικό, Ειδικοί Όροι, Τεχνική Περιγραφή) Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Βλέπε Τεύχη Διακήρυξης (Συμφωνητικό, Ειδικοί Όροι, Τεχνική Περιγραφή)

33 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 31 από ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Προς το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ Ημερομηνία: Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας, υπέρ του Διαγωνιζομένου σας. που εδρεύει ή κατοικεί στην... παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της δίζησης και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα Άρθρα , και του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω Άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των ευρώ... για τη Συμμετοχή του εν λόγω Διαγωνιζομένου στο Διαγωνισμό με αριθ.... που θα γίνει από σας στις... για... σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου. Η Εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω Διαγωνιζόμενου, που απορρέουν από τη Συμμετοχή του στον παραπάνω Διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής Σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ αυτόν, και της παράδοσης απ αυτόν σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η Εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω Εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Διαγωνιζόμενος παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη Συμμετοχή του στον εν λόγω Διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της Εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή Προσφυγή του Διαγωνιζόμενου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της Εγγυητικής Επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. Δηλώνουμε ακόμη, ότι η Εγγύησή μας αυτή θα ισχύει για (τριάντα ημέρες μετά τη λήξη ισχύος της Προσφοράς) οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, με γραπτή δήλωσή σας, που θα μας απαλλάσσει από την παρούσα Εγγύηση. Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας πριν την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως. Τόπος έκδοσης, ημερομηνία

34 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 32 από 48 Προς Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ Ημερομηνία: Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ των Διαγωνιζομένων σας: (1)... (2)... (3)... που εδρεύουν ή κατοικούν ο πρώτος στην:... ο δεύτερος στην:... ο τρίτος στην:... και που ενεργούν εν προκειμένω ως Κοινοπραξία και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι του ΔΕΔΔΗΕ παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της δίζησης και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα Άρθρα , και του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω Άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των ευρώ... για τη Συμμετοχή των εν λόγω Διαγωνιζομένων στο Διαγωνισμό με αριθ.... που θα γίνει από σας στις... για... σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου. Η Εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις των εν λόγω Διαγωνιζομένων, που απορρέουν από τη Συμμετοχή τους στον παραπάνω Διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής Σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ αυτούς, και της παράδοσης απ αυτούς σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η Εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω Εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι οποιοσδήποτε απ τους εν λόγω Διαγωνιζομένους παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη Συμμετοχή του ως μέλος της άνω Κοινοπραξίας στον εν λόγω Διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της Εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους των παραπάνω Διαγωνιζομένων και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή Προσφυγή των Διαγωνιζομένων σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της Εγγυητικής Επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση.

35 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 33 από 48 Δηλώνουμε ακόμη, ότι η Εγγύησή μας αυτή θα ισχύει για (τριάντα ημέρες μετά τη λήξη ισχύος της Προσφοράς) οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, με γραπτή δήλωσή σας, που θα μας απαλλάσσει από την παρούσα Εγγύηση. Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας πριν την ημερομηνία εκπνοής αυτής της Εγγυήσεως. Τόπος έκδοσης, ημερομηνία

36 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 34 από ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Προς το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ Ημερομηνία: 1. Σας γνωρίζουμε ότι, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της δίζησης, και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε ακόμη και μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα Άρθρα , και του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματα μας που απορρέουν από τα πιο πάνω Άρθρα, εγγυόμαστε, με την παρούσα ρητά, αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα και ευθυνόμαστε έναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες υπέρ του Αναδόχου σας... που εδρεύει ή κατοικεί... μέχρι του ποσού των ευρώ... ( ) για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων που ανέλαβε ο εν λόγω Ανάδοχός σας, σύμφωνα με τη Σύμβαση που συνομολόγησε μαζί σας για την Παροχή Υπηρεσιών... με αριθμό... αντίγραφο της οποίας θα μας παραδοθεί κατόπιν της υπογραφής των Συμβαλλομένων και θα προσκομιστεί στο ΔΕΔΔΗΕ Βεβαίωσή μας λήψης αυτού. 2. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω Εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με την πιο πάνω Σύμβαση, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της Εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση επιφύλαξη ή Προσφυγή του Αναδόχου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της Εγγυητικής Επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. 3. Δηλώνουμε ακόμη ότι η Εγγύηση μας αυτή θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο Ανάδοχός σας όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω Σύμβαση και με τα συμπληρώματά της που δεν προσαυξάνουν το αρχικό Συμβατικό Τίμημα και μέχρι να μας επιστραφεί αυτή η Εγγυητική Επιστολή μαζί με έγγραφη δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από αυτήν την Εγγύηση. Τόπος έκδοσης, ημερομηνία

37 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 35 από ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Α. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής Ο υπογράφων (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.) υποβάλλω Προσφορά για το Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 της Υπηρεσίας σας. Με την παρούσα δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση όλων των Όρων του Διαγωνισμού και της Σύμβασης, τους οποίους έχω μελετήσει με προσοχή, και ότι τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Ημερομηνία:. Υπογραφή/Σφραγίδα: Β. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής Ο υπογράφων (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μου ως νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας (επωνυμία και νομική μορφή Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.) υποβάλλω Προσφορά για το Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 της Υπηρεσίας σας. Με την παρούσα δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση όλων των Όρων του Διαγωνισμού και της Σύμβασης, τους οποίους έχω μελετήσει με προσοχή, και ότι τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Ημερομηνία:. Υπογραφή/Σφραγίδα:

38 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 36 από 48 Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 2. (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 3. (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μας ως νομίμων Εκπροσώπων των Εταιρειών: 1. (επωνυμία και νομική μορφή Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 2. (επωνυμία και νομική μορφή Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 3. (επωνυμία και νομική μορφή Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), οι οποίες δυνάμει του από Συμφωνητικού έχουν συστήσει ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 της Υπηρεσίας σας, υποβάλλουμε την Προσφορά της ενώσεως/κοινοπραξίας στον Διαγωνισμό αυτό. Με την παρούσα δηλώνουμε ότι έχουμε λάβει γνώση όλων των Όρων του Διαγωνισμού και της Σύμβασης, τους οποίους έχουμε μελετήσει με προσοχή, και ότι τους αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα. Ημερομηνία:. 1. Υπογραφή/Σφραγίδα: 2. Υπογραφή/Σφραγίδα: 3. Υπογραφή/Σφραγίδα:

39 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 37 από ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής Ο υπογράφων (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με το Διαγωνισμό της ΔΠΑ/2/2018 Διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα Προσφορά: Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής Ο υπογράφων (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.) με την ιδιότητά μου ως νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας (επωνυμία και νομική μορφή Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με το Διαγωνισμό της ΔΠΑ/2/2018 Διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα Προσφορά: Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 2. (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 3. (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μας ως νομίμων Εκπροσώπων των Εταιρειών: 1. (επωνυμία και νομική μορφή Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 2. (επωνυμία και νομική μορφή Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 3. (επωνυμία και νομική μορφή Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), οι οποίες δυνάμει του από συμφωνητικού έχουν συστήσει ένωση/κοινοπραξία για τη Συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 της Υπηρεσίας σας και σε σχέση με το Διαγωνισμό αυτό υποβάλλουμε την παρούσα Προσφορά της ενώσεως/κοινοπραξίας:

40 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 38 από 48 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» και «Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ.» για την/τις Περιοχή/Περιοχές. 1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΔΕΝΤΡΟ (ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ), ΜΟΝΟΣΤΥΛΑ & ΔΙΣΤΥΛΑ (ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ) 2. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ (ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ), ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΟΣΤΥΛΩΝ & ΔΙΣΤΥΛΩΝ (ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ) 2.1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιβλέπων Μηχανικός: α. Διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης ως ισότιμης ειδικότητας, την κατά νόμο άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (Ν 6422/34, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και να είναι μέλος του ΤΕΕ. β. Είναι συνυπεύθυνος με τον Ανάδοχο για την άρτια από τεχνικής άποψης εκτέλεση των υπηρεσιών, για την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων, υλικών, πάσης φύσεως εξοπλισμού, εφοδίων, καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και όσων αναφέρονται στην ισχύουσα Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και περί αποφυγής ατυχημάτων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.2. ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υπεύθυνοι Εργασίας: α. Υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι κάτοχοι αδειών άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ ειδικότητας Εναερίων Δικτύων ή Βεβαίωσης Αναγγελίας (Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι Α ειδικότητας) του Π.Δ. 108/2013, ΦΕΚ 141/Α/ β. Εξουσιοδοτούνται από τον Ανάδοχο να ενεργούν ως «Υπεύθυνοι Εργασίας» των συνεργείων του Αναδόχου κατά την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Οδηγίες Διανομής Νο 14 και 15 (π.χ. να παραλαμβάνουν την «Πιστοποίηση Απομόνωσης Εγκαταστάσεων ΔΕΗ Α.Ε.» από το αρμόδιο Όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, να λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας (π.χ. τοποθέτηση «Γειώσεων Εργασίας»), να παραδίδουν την «Πιστοποίηση Αποπεράτωσης Εργασίας» στο αρμόδιο Όργανο του ΔΕΔΔΗΕ). ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Απαιτούνται τουλάχιστον δύο «Υπεύθυνοι Εργασίας» ανά Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ) Ημερομηνία:. Υπογραφή/Σφραγίδα:.

41 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 39 από 48 ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής Ο υπογράφων (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με το Διαγωνισμό της ΔΠΑ/2/2018 Διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα Οικονομική Προσφορά: Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής Ο υπογράφων (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.) με την ιδιότητά μου ως νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας (επωνυμία και νομική μορφή Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με το Διαγωνισμό της ΔΠΑ/2/2018 Διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα Οικονομική Προσφορά: Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 2. (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 3. (όνομα επώνυμο πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μας ως νομίμων Εκπροσώπων των Εταιρειών: 1. (επωνυμία και νομική μορφή Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 2. (επωνυμία και νομική μορφή Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), 3. (επωνυμία και νομική μορφή Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.), οι οποίες δυνάμει του από συμφωνητικού έχουν συστήσει ένωση/κοινοπραξία για τη Συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 της Υπηρεσίας σας και σε σχέση με το Διαγωνισμό αυτό υποβάλλουμε την παρούσα Οικονομική Προσφορά της ενώσεως/κοινοπραξίας: Δ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΦΥΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΒΛΕΠΕ ΤΕΥΧΟΣ Β «ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»)

42 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 40 από ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΕΝΩΣΗ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ (επωνυμία μελών, έδρα) ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής Αριστείδου ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:.... ΔΗΛΩΣΗ Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία), 2. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία), 3. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία), ως νόμιμοι εκπρόσωποι των Εταιρειών: 1. (επωνυμία, έδρα), 2. (επωνυμία, έδρα), 3. (επωνυμία, έδρα), που δυνάμει του από.. Συμφωνητικού συνέστησαν Ένωση/Κοινοπραξία για τη Συμμετοχή στο Διαγωνισμό της Διακήρυξης.../.. με τίτλο, δηλώνουμε ότι κάθε ένα από τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μαζί με τα λοιπά μέλη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την εκτέλεση της Σύμβασης. Οι Δηλούντες: 1. Υπογραφή Σφραγίδα, 2. Υπογραφή Σφραγίδα, 3. Υπογραφή Σφραγίδα.

43 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 41 από ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α. Νομιμοποιητικά Έγγραφα 1. Τα νομιμοποιητικά στοιχεία των Νομικών Προσώπων που υποβάλλουν Προσφορά και συγκεκριμένα: 1.1. Επί Ανωνύμων Εταιρειών: α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. γ. Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά περίπτωση στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δημοσίευση του καταστατικού καθώς και τυχόν τροποποιήσεών του καθώς και η απόφαση εκλογής του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και η πράξη συγκρότησής του σε σώμα. Εάν η δημοσίευση των πράξεων αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής τους για δημοσίευση. δ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Διοικητικού Συμβουλίου ή κατά περίπτωση του Διευθύνοντος Συμβούλου), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση Σύμβαση, στην οποία θα καθορίζεται και το Πρόσωπο ή Πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την Προσφορά καθώς και ο Αντίκλητος, κάτοικος της Αθήνας όπου έχει την Έδρα της η Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό, ο οποίος εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά από το Νόμιμο Εκπρόσωπο) Επί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης: α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. γ. Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά περίπτωση στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δημοσίευση του Καταστατικού καθώς τυχόν τροποποιήσεών του. Εάν η δημοσίευση των πράξεων αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής τους για δημοσίευση. δ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή του/των Διαχειριστών κατά περίπτωση), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση Σύμβαση και καθορίζεται το Πρόσωπο ή τα Πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την Προσφορά, καθώς και ο Αντίκλητος, κάτοικος της Αθήνας όπου έχει την Έδρα της η Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό, ο οποίος εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που

44 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 42 από 48 έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά από το Νόμιμο Εκπρόσωπο) Επί Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών: α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του και τα αποδεικτικά δημοσίευσης. β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. γ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή των Διαχειριστών), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση Σύμβαση και καθορίζεται το Πρόσωπο ή τα Πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την Προσφορά, καθώς και ο Αντίκλητος, κάτοικος της Αθήνας όπου έχει την Έδρα της η Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό, ο οποίος εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά από το Νόμιμο Εκπρόσωπο) Επί Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. γ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση Σύμβαση και καθορίζεται το Πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την Προσφορά, καθώς και ο Αντίκλητος, κάτοικος της Αθήνας όπου έχει την Έδρα της η Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό, ο οποίος εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικός από το Νόμιμο Εκπρόσωπο) Επί των λοιπών Νομικών Προσώπων (ημεδαπών ή αλλοδαπών): Αντίστοιχα προς τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα βάσει των ισχυουσών διατάξεων για έκαστο εξ αυτών. 2. Επί Ενώσεων/Κοινοπραξιών/Προσωρινών Συμπράξεων Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, οπότε η Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που την αποτελούν είτε από Εκπρόσωπό τους ειδικά εξουσιοδοτημένο, επιπλέον: α. Συμφωνητικό Σύστασης της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Στο Συμφωνητικό Σύστασης της Κοινοπραξίας/Ένωσης/Προσωρινής Σύμπραξης Προσώπων θα αναγράφεται και θα οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος και το είδος της υπό ανάθεση προμήθειας (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο σε ποσοστό, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής της αμοιβής μεταξύ τους) που αναλαμβάνει κάθε

45 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 43 από 48 Μέλος της Κοινοπραξίας/Ένωσης/Προσωρινής Σύμπραξης στο σύνολο της Προσφοράς, θα δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Κοινοπραξίας/Ένωσης/Προσωρινής Σύμπραξης (leader), θα δηλώνεται από τα μέλη ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκτέλεση της Σύμβασης και θα ορίζεται κοινός Εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας/Ένωσης/Προσωρινής Σύμπραξης και των μελών της έναντι του ΔΕΔΔΗΕ. β. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των Εταιρειών/Φορέων που την αποτελούν, ανάλογα με τη νομική μορφή τους και σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, και γ. Δήλωση υπογεγραμμένη από τα μέλη της ή, κατά περίπτωση, τους νόμιμους Εκπροσώπους των μελών της, ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας/Ένωσης/Προσωρινής Σύμπραξης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την εκτέλεση της Σύμβασης (Σύμφωνα με το Παράρτημα 6). Β. Δικαιολογητικά του Ν 3310/ Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης 1.1. Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 την Εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές. Προκειμένου περί Εταιρείας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν, βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της Προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας να έχει μετατραπεί σε ονομαστικές, με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για την έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρέπει επίσης να έχει προσκαλέσει τους μετόχους της, κατόχους ανωνύμων μετοχών οποιασδήποτε κατηγορίας και μορφής (τίτλοι ανωνύμων μετοχών ή και ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα) όπως προσέλθουν και καταθέσουν τις ανώνυμες μετοχές τους στην Εταιρεία, προκειμένου αυτή να καταρτίσει το μετοχολόγιο και να τις αντικαταστήσει με ονομαστικές. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει επίσης και τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης προς την ως άνω πρόσκληση, σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 2 του Π.Δ. 82/96. β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της Προσφοράς Αλλοδαπές Εταιρείες για τις οποίες το δίκαιο της χώρας έδρας τους επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητά τους, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές, με βάση το ισχύον καταστατικό, είναι ονομαστικές.

46 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 44 από 48 Προκειμένου περί Εταιρείας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν, βάσει του καταστατικού της, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή, τροποποίηση καταστατικού της, ώστε το σύνολο των μετοχών της να έχει μετατραπεί σε ονομαστικές. β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της, με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της Προσφοράς. γ. Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της Εταιρείας που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται ενημερωμένα από την Εταιρεία. Από τα έγγραφα των εδαφίων α, β και γ της παρούσας παραγράφου πρέπει να προκύπτει ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου της Εταιρείας που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους Αλλοδαπές Εταιρείες για τις οποίες το δίκαιο της χώρας έδρας τους δεν επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητά τους, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι Φυσικού Προσώπου. α. Σχετική Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, ότι δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά το δίκαιο της χώρας τους, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση της Εταιρείας, νομίμως επικυρωμένη. β. Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. γ. Σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με την τελευταία γενική συνέλευση, σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην Εταιρεία. δ. Έγγραφη αιτιολογία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί στην Εταιρεία οι μέτοχοί της Εταιρείες Εισηγμένες στα Χρηματιστήρια Κρατών Μελών της Ε.Ε και του Ο.Ο.Σ.Α. α. Πιστοποιητικό του οικείου χρηματιστηρίου με το οποίο βεβαιώνεται ότι η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί η εξαίρεσή της από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι Φυσικού Προσώπου. β. Ενημερωτικό δελτίο των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας Εταιρεία Άλλης Νομικής Μορφής

47 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 45 από 48 Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό Εταιρείας άλλης νομικής μορφής, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86 περί μη συμμετοχής Ανώνυμης Εταιρείας στο εταιρικό κεφάλαιο της, άλλως για την κατέχουσα εταιρικά μερίδια Ανώνυμη Εταιρεία ισχύουν τα ανωτέρω. 2. Εξωχώριες Εταιρείες Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων του Άρθρου 4 παρ. 4 του Ν3310/2005, σύμφωνα με τις παρ. 4 & 10 του Άρθρου 8 του Ν 3310/2005, όπως ισχύει. Υπεύθυνη Δήλωση κατά τις προβλέψεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/ (Β 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν 3414/2005» Γ. Δικαιολογητικά περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού 1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε περίπτωση που στο προσκομιζόμενο απόσπασμα αναφέρονται καταδίκες, πρέπει να υποβληθούν και αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων, ώστε να κριθεί, αν στοιχειοθετούν λόγο αποκλεισμού. Στην περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Νομικό Πρόσωπο το απόσπασμα Ποινικού Μητρώου θα αφορά στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνους που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως: α. Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) στους διαχειριστές. β. Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) στον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ. Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν: i. Σε πτώχευση. ii. Σε διαδικασία εξυγίανσης. iii. Σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης iv. Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο. v. Σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού. vi. Σε αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή vii. Σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (μόνο για αλλοδαπούς).

48 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 46 από Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή φόρων. 4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έναντι όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, προς τους οποίους έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών. Αν ο Οικονομικός Φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό πρέπει να καλύπτει τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 5. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του Οικονομικού Φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφοράς. 6. Όταν η Προσφορά υποβάλλεται από Νομικό Πρόσωπο, οι λόγοι αποκλεισμού εξετάζονται στο ίδιο το Νομικό Πρόσωπο, εκτός από εκείνους της παρ. 1 ανωτέρω, που εξετάζονται στο πρόσωπο των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Δ. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια. Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως αυτά αναφέρονται στο Ε.Ε.Ε.Σ. που υποβλήθηκε με την Προσφορά: 1. Ισολογισμοί ή κατά περίπτωση, άλλα επίσημα οικονομικά στοιχεία του Προσφέροντος (καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεων). 2. Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Οικονομικός Φορέας. Ε. Επαγγελματική/Τεχνική ικανότητα 1. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου, στο οποίο ο Προσφέρων είναι εγγεγραμμένος, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του σε αυτό, καθώς και το επάγγελμα, με το οποίο έχει γίνει η εγγραφή. 2. Αντίγραφα αποδεικτικών καλής εκτέλεσης των Συμβάσεων που τεκμηριώνουν την εμπειρία του Προσφέροντος στην εκτέλεση Συμβάσεων συναφών προς την προκείμενη, όπως αυτές δηλώθηκαν στο Ε.Ε.Ε.Σ. που υποβλήθηκε με την Προσφορά. Τα αποδεικτικά αυτά είναι: α) Αν ο πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας, Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, σύμφωνα με τις διαδικαστικές διατάξεις που διέπουν το Φορέα, β) Αν ο πελάτης είναι ιδιώτης, Δήλωση του πελάτη. Από τα αποδεικτικά αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του πελάτη, το αντικείμενο της Σύμβασης, η συμβατική αξία και ο χρόνος εκτέλεσής της.

49 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 47 από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία ο Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, κατά ειδικότητα επαγγέλματος, που θα συνδράμουν στις υπό ανάθεση εργασίες, σύμφωνα με το Τεύχος Α «Συμφωνητικό» & με το Τεύχος Γ «Ειδικοί Όροι» της Διακήρυξης. 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία ο Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι διαθέτει τους αναγκαίους τεχνικούς πόρους, σύμφωνα με το Τεύχος Γ «Ειδικοί Όροι» & το Τεύχος Δ «Τεχνική Περιγραφή» της Διακήρυξης. 5. Τίτλοι σπουδών των προτεινόμενων στελεχών (Επιβλέπων Μηχανικός Αναδόχου, Υπεύθυνοι Εργασίας) της ομάδας έργου του Οικονομικού Φορέα. ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 1. Δεσμευτική Δήλωση του Τρίτου/Τρίτων ή/και Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του Προσφέροντος και του Τρίτου/Τρίτων στα οποία θα κατονομάζονται οι αναγκαίοι πόροι και θα αποδεικνύεται ότι ο Προσφέρων θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της Σύμβασης. 2. Δικαιολογητικά του Τρίτου/Τρίτων, αντίστοιχα με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του Προσφέροντος, σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα. Ζ. Υπεργολαβία Σε περίπτωση που ο Προσφέρων προτίθεται να αναθέσει σε Τρίτο υπό μορφή Υπεργολαβίας τμήμα της Σύμβασης, πρέπει να υποβάλει σχετική Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται το τμήμα της Σύμβασης που πρόκειται να αναθέσει καθώς και τους Υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που το τμήμα της Σύμβασης που δηλώνεται ότι θα ανατεθεί σε Υπεργολάβο υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας της Σύμβασης που θα ανατεθεί θα υποβάλλονται από τον Υπεργολάβο δικαιολογητικά αντίστοιχα με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του Προσφέροντος, σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 1. Αν στη χώρα του Προσφέροντος δεν εκδίδονται όλα ή ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά, μπορούν να αντικαθίστανται με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντος ή, κατά περίπτωση, του νόμιμου Εκπροσώπου του και, αν δεν προβλέπεται ούτε Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, Συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής του υπόχρεου. Στην Ένορκη Βεβαίωση ή, κατά περίπτωση, Υπεύθυνη Δήλωση, θα βεβαιώνεται και η αδυναμία έκδοσης του συγκεκριμένου δικαιολογητικού. 2. Έγγραφα, λοιπά δικαιολογητικά και Εγγυήσεις, που τυχόν έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πλην της ελληνικής, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της

50 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 48 από 48 χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το Έγγραφο. Στα αλλοδαπά Δημόσια Έγγραφα εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της που κυρώθηκε με τον Ν1497/ Το δικαίωμα συμμετοχής των Οικονομικών Φορέων, η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την υποβολή της Προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της Σύμβασης. 8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Βλέπε Τεύχη Διακήρυξης (Σχέδιο Συμφωνητικού, Ειδικοί Όροι, Τεχνική Περιγραφή)

51 Διεύθυνση Περιφέρειας. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ:.. Αρ. SAP: Α.Δ.Α.Μ.:. 1. Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ infodeddie@deddie.gr Αθήνα F /29

52 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 Αντικείμενο της Σύμβασης Άρθρο 3 Τεχνική Περιγραφή Άρθρο 4 Συμβατικές Ποσότητες Άρθρο 5 Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης Προθεσμία Εκτέλεσης Άρθρο 6 Αμοιβή Άρθρο 7 Τρόπος πληρωμής Άρθρο 8 Εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ Άρθρο 9 Εκπροσώπηση Αναδόχου Επιβλέπων Άρθρο 10 Προσωπικό του Αναδόχου Άρθρο 11 Ευθύνες του Αναδόχου Άρθρο 12 Κοινοπραξία και Σύμπραξη Επιχειρήσεων Άρθρο 13 Διασφάλιση τήρησης Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου Εμπιστευτικότητα Άρθρο 14 Ποινικές Ρήτρες Άρθρο 15 Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης Άρθρο 16 Υπεργολάβοι Άρθρο 17 Φορολογικές υποχρεώσεις Άρθρο 18 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Άρθρο 19 Ασφαλίσεις Άρθρο 20 Ειδικοί Όροι Άρθρο 21 Ανωτέρα Βία Άρθρο 22 Καταγγελία της Σύμβασης Άρθρο 23 Απαιτήσεις Άρθρο 24 Ρήτρα Ακεραιότητας Άρθρο 25 Τροποποίηση Σύμβασης Άρθρο 26 Ισχύς Όρων Σύμβασης Άρθρο 27 Δωσιδικία Δίκαιο της Σύμβασης 2/29

53 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. Στην σήμερα, την.20..., οι κατωτέρω Συμβαλλόμενοι: Αφενός η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ» (εφεξής καλούμενη ο «ΔΕΔΔΗΕ») που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τ και Αφετέρου «..» (εφεξής καλούμενης «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που εδρεύει στ, οδός αριθμός, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ., Αφού έλαβαν υπόψη: 1. Τον Ν 4412/2016 (Α 147), όπως ισχύει, 2. Την απόφαση του. ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, 3. Την απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία η Προσφορά του Αναδόχου αναδείχθηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει της τιμής, 4. Την απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία έγιναν αποδεκτά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο, 5. Το γεγονός ότι κατά των ανωτέρω αποφάσεων δεν ασκήθηκαν Προσφυγές/ασκήθηκαν Προσφυγές, οι οποίες απορρίφθηκαν με την/τις.. απόφαση/αποφάσεις της ΑΕΠΠ, 6. Την πράξη/απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας του σχεδίου της παρούσας απέβη θετικός, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ο Τεύχη της Σύμβασης 1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο: Α. Το Συμφωνητικό. Β. Το Τιμολόγιο Εργασιών που περιέχει τις τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας της Υπηρεσίας και το συνημμένο φύλλο Προσφοράς Έκπτωσης "Προσφορά ενιαίας Έκπτωσης επί των Τιμών Μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας Γ. Τους Ειδικούς Όρους Δ. Την Τεχνική Περιγραφή της Παροχής Υπηρεσιών Ε. Τις Ασφαλίσεις ΣΤ. Το Τεύχος Υποδειγμάτων 3/29

54 2. H σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των Όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των Όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σκαριφήματα κ.λ.π. και εν γένει το περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δεν δεσμεύουν το ΔΕΔΔΗΕ αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από το ΔΕΔΔΗΕ. 4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για την υπόψη Παροχή Υπηρεσιών και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή, θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι δεν παράγουν οποιοδήποτε νομικό αποτέλεσμα, ότι δεν θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δεν θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των Όρων της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 2 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Με την παρούσα ο ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που συμφωνείται στην παρούσα, την παροχή των υπηρεσιών στο αντικείμενο «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» και «Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ.», όπως περιγράφονται στο επόμενο Άρθρο. Άρθρο 3 ο Τεχνική Περιγραφή Οι υπηρεσίες αυτές, που περιγράφονται αναλυτικά στα Τεύχη «Τεχνική Περιγραφή» και «Ειδικοί Όροι» αφορούν σε: 1.1. Εκτέλεση εργασιών κλαδέματος ή κοπής δέντρων ή κοπής συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δέντρων (δημιουργία ζώνης), που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής Μ.Τ. & Χ.Τ., καθώς και περισυλλογή των κλαδιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή. Η περισυλλογή των προϊόντων κλαδέματος θα πρέπει να γίνεται αυθημερόν, μετά το πέρας της εργασίας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απομάκρυνσή τους άμεσα από τον τόπο εργασίας, θα παραμείνουν με ευθύνη του Αναδόχου σε παρακείμενη του τόπου εργασίας θέση το πολύ για δύο (2) ημερολογιακές ημέρες, ώστε να μη προκαλούν για τους περαστικούς πεζούς ή τροχοφόρα και περιοίκους όχληση ή κίνδυνο μέχρι την οριστική απομάκρυνσή τους με ευθύνη του Αναδόχου. Στην περίπτωση κοπής δέντρου στο όριο δρόμου θα λαμβάνεται κάθε μέτρο ώστε να αποφευχθεί παρατεταμένη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης γύρω από τους στύλους των εναερίων γραμμών που βρίσκονται μέσα σε επικίνδυνες περιοχές (π.χ. δάση, δασικές & αγροτικές περιοχές) 4/29

55 και φέρουν μέσα ζεύξης και προστασίας με τις επαφές στον αέρα (Α/Ζ, Μονοπολικούς και Τριπολικούς Αποζεύκτες Δ/Α κ.λ.π.), έως την ολική εξάλειψη της βλάστησης και την αποκάλυψη του χώματος, καθώς και περισυλλογή των προϊόντων της αποψίλωσης. Εκτός των παραπάνω κατασκευών και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με την κρίση της Ε.Υ., δύναται να αποψιλωθούν στύλοι που φέρουν κατασκευές με ηλεκτρικές επαφές και συνδέσεις. Η αποψίλωση θα γίνεται σε ακτίνα 4 μέτρων τουλάχιστον γύρω από το στύλο και τα προϊόντα της αποψίλωσης θα απομακρύνονται από το χώρο αυτό. Επισημαίνεται ότι η αποψίλωση αφορά κάθε είδους βλάστηση (θάμνους, χόρτα, κ.λπ.) που βρίσκονται κάτω από το στύλο. Η περισυλλογή των προϊόντων αποψίλωσης θα πρέπει να γίνεται αυθημερόν, μετά το πέρας της εργασίας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απομάκρυνσή τους άμεσα από τον τόπο εργασίας, θα παραμείνουν με ευθύνη του Αναδόχου σε παρακείμενη του τόπου εργασίας θέση το πολύ για δύο (2) ημερολογιακές ημέρες, ώστε να μη προκαλούν για τους περαστικούς πεζούς ή τροχοφόρα και περιοίκους όχληση ή κίνδυνο μέχρι την οριστική απομάκρυνσή τους με ευθύνη του Αναδόχου. Άρθρο 4 ο Συμβατικές Ποσότητες 1. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφασή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης: α. Να επαυξήσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί της αξίας, με βασικές τιμές μονάδας ίσες προς τις συμβατικές ή β. Να μειώσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί της αξίας, χωρίς μεταβολή στις συμβατικές βασικές τιμές μονάδας. Οι επαυξήσεις και οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβολή της συμβατικής αμοιβής και είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει άλλες απαιτήσεις. Στην περίπτωση της επαύξησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Συμπλήρωμα της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. 2. Οι ποσότητες των συμβατικών υπηρεσιών μέσα σε ορισμένη χρονική περίοδο (ημέρα, εβδομάδα, μήνας) δύνανται να τροποποιούνται κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ ανάλογα με τις ανάγκες του μέσα στα όρια της συμβατικής αμοιβής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης. 3. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί κατά την κρίση του το δικαίωμα αναστολής της εκτέλεσης τμήματος ή του συνόλου των υπηρεσιών κατά περιόδους εορτών, θεομηνιών, εκλογών, ακραίων καιρικών φαινόμενων ή άλλων εκτάκτων γεγονότων και χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο Ανάδοχος. 4. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης τμήματος του συμβατικού Αντικειμένου κατά την κρίση του με δικό του προσωπικό, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο Ανάδοχος. 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα άρτιας εκτέλεσης της Σύμβασης. 5/29

56 6. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο μέρος των υπηρεσιών που κρίνονται απαραίτητες ή επείγουσες, αφαιρώντας τη σχετική δαπάνη που προβλέπεται από την παρούσα Σύμβαση. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να επιδίδει στον Ανάδοχο εργασίες σε γειτονική Περιοχή Παροχής Υπηρεσιών, όταν για κάποια χρονική περίοδο δεν υφίσταται εγκατεστημένος Ανάδοχος σε αυτήν ή όταν για τον εγκατεστημένο Ανάδοχο της γειτονικής Περιοχής συντρέχουν περιπτώσεις αδυναμίας να ανταποκριθεί μερικά ή ολικά στις εργασίες που του επιδίδονται. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες αυτές. Για την αποζημίωσή του θα εφαρμόζονται οι τιμές μονάδας των εργασιών της γειτονικής Περιοχής Παροχής Υπηρεσιών. Η επιλογή του Αναδόχου, στον οποίο θα επιδοθούν προς εκτέλεση υπηρεσίες σε γειτονική Περιοχή Παροχής Υπηρεσιών, γίνεται με τον προσφορότερο, κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, από τους αναφερόμενους παρακάτω τρόπους: α. Επιλογή Αναδόχου, με προϋποθέσεις, από γειτονικές Περιοχές Παροχής Υπηρεσιών: Ο ΔΕΔΔΗΕ απευθύνεται στους εγκατεστημένους Αναδόχους των γειτονικών Περιοχών κατά σειρά προτεραιότητας, η οποία προσδιορίζεται από το ύψος της έκπτωσης των Συμβάσεών τους και λαμβάνοντας μέριμνα ώστε, κατά το δυνατόν, ο προς επίδοση όγκος εργασιών να προέρχεται από προσδιορισμένες γεωγραφικές περιοχές που γειτνιάζουν με εκείνη της Σύμβασής τους. Ως γειτονικές Περιοχές για την εφαρμογή των παραπάνω ορίζονται οι όμορες αυτών Διοικητικές Περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των υπόψη εργασιών με τον προαναφερόμενο τρόπο, ο ΔΕΔΔΗΕ απευθύνεται, σε οποιαδήποτε άλλο εγκατεστημένο Ανάδοχο συναφών εργασιών προκειμένου, κατόπιν αποδοχής του, να εκτελέσει τις υπόψη εργασίες, μέσω της Παροχής Υπηρεσιών στην οποία αυτός είναι Ανάδοχος. β. Ανάδειξη Αναδόχου με ανοικτή ή με διαδικασία διαπραγμάτευσης με ή χωρίς δημοσίευση Διακήρυξης, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες κατά διαδικασία προϋποθέσεις. Άρθρο 5 ο Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης Προθεσμία Εκτέλεσης Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης είναι διάρκειας δύο (2) ετών. Αρχίζει από και λήγει την 12η νυκτερινή της Η εξάντληση της Συμβατικής Αμοιβής ακόμα και πριν την ανωτέρω ημερομηνία λήξης, οδηγεί σε λύση της Σύμβασης. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφασή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης: α. Να αυξήσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) της Συμβατικής χρονικής διάρκειας, με τους ίδιους όρους και με βασικές τιμές μονάδας ίσες προς τις Συμβατικές ή β. Να μειώσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της Συμβατικής χρονικής διάρκειας, με τους ίδιους όρους και με βασικές τιμές μονάδας ίσες προς τις Συμβατικές. 6/29

57 Οι επαυξήσεις και οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβολή της Συμβατικής Αμοιβής και είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει άλλες απαιτήσεις. Στην περίπτωση της επαύξησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Συμπλήρωμα της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. Προθεσμία Εκτέλεσης 1. Εργασίες κλαδέματος ή κοπής δέντρων Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην επιθεώρηση, όσον αφορά στις εργασίες κλαδεμάτων, του συνόλου του Δικτύου του Σχεδίου ΔΕΔΔΗΕ (Πινακίδα, Δίπολο, Υ/Σ) που του επιδόθηκε και να κλαδέψει όλα τα δέντρα που πλησιάζουν το εναέριο δίκτυο σε αποστάσεις μικρότερες των προβλεπομένων ορίων ασφαλείας και θα σημειώνει στα Σχέδια ΔΕΔΔΗΕ τα δένδρα τα οποία κλαδεύτηκαν. Η επιμέτρηση των εργασιών και η τιμολόγηση θα γίνεται ανά δέντρο που κλαδεύτηκε. Σε περίπτωση που από την επιθεώρηση του Σχεδίου του ΔΕΔΔΗΕ δεν προκύψουν εργασίες κλαδέματος ή κοπής δέντρων ή κοπής συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δέντρων (δημιουργία ζώνης), δεν θα αποζημιώνεται ο Ανάδοχος. Η εκτέλεση των εργασιών κλαδέματος ή κοπής δέντρων ή κοπής συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δέντρων (δημιουργία ζώνης), που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής Μ.Τ. & Χ.Τ., καθώς και η περισυλλογή των προϊόντων κλαδέματος, θα πραγματοποιηθεί ετησίως σε δύο χρονικές περιόδους ως εξής: 1.1. Την πρώτη χρονική περίοδο, η οποία θα διαρκέσει από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου, θα κλαδευτούν όλα τα δέντρα που πλησιάζουν το εναέριο δίκτυο (κατασταλτικό κλάδεμα), ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας σύμφωνα με τους αντίστοιχους Πίνακες της Τεχνικής Περιγραφής καθ όλη τη διάρκεια του έτους και θα σημειωθούν στα σχέδια του ΔΕΔΔΗΕ τα δέντρα τα οποία κλαδεύτηκαν Τη δεύτερη χρονική περίοδο, η οποία θα διαρκέσει από 1 Ιουλίου έως 28 Φεβρουαρίου, θα κλαδευτούν όλα τα δέντρα που πρόκειται να πλησιάσουν το εναέριο δίκτυο σε αποστάσεις μικρότερες των προβλεπομένων ορίων ασφαλείας (προληπτικό κλάδεμα), καθώς επίσης και όλα τα δέντρα ταχείας αναπτύξεως που έχουν αναπτυχθεί εκ νέου μετά την πρώτη χρονική περίοδο και δεν έχουν τα όρια ασφαλείας από τα εναέρια δίκτυα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγχει και κλαδεύει όλα τα δέντρα που αναπτύσσονται κατά μήκος του δικτύου και δεν έχουν τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας από αυτό. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση θα σημειωθούν στα σχέδια του ΔΕΔΔΗΕ τα δέντρα τα οποία κλαδεύτηκαν. Η επίδοση εντολών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής Μ.Τ. & Χ.Τ., θα γίνεται με βάση τα Σχέδια του ΔΕΔΔΗΕ. Δηλαδή, ανά ομάδα Πινακίδων (Σχέδια 1:5.000 και στην περίπτωση που η Πινακίδα περιλαμβάνει και Οικισμό θα συνοδεύεται και από την Πινακίδα 1:1.000 του δικτύου Χ.Τ. του Οικισμού), ή ανά ομάδα Υ/Σ & ανά ομάδα Διπόλων. 2. Εργασίες αποψίλωσης 2.1. Η εκτέλεση των εργασιών αποψίλωσης γύρω από τους στύλους των εναερίων γραμμών που βρίσκονται μέσα σε επικίνδυνες περιοχές (π.χ. δάση, δασικές & αγροτικές περιοχές) και φέρουν μέσα ζεύξης και προστασίας με τις επαφές στον αέρα (Α/Ζ, 7/29

58 Μονοπολικούς και Τριπολικούς Αποζεύκτες Δ/Α κ.λ.π.), καθώς και της απομάκρυνσης των προϊόντων της αποψίλωσης, θα πραγματοποιηθεί ετησίως από 1 Μαΐου έως 30 Ιουνίου. Εκτός των παραπάνω κατασκευών και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται να αποψιλωθούν στύλοι που φέρουν κατασκευές με ηλεκτρικές επαφές και συνδέσεις. Η επίδοση των εντολών αποψίλωσης θα γίνεται ανά Γραμμή Μ.Τ. ή ανά ομάδα Γραμμών Μ.Τ. εναερίου δικτύου Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει συνεχώς και αδιαλείπτως, από 1 Μαΐου έως 30 Ιουνίου, το απαιτούμενο πλήθος προσωπικού, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα έγκαιρης εκτέλεσης του συνόλου του επιδιδόμενου πλήθους εργασιών ανά εντολή επίδοσης, εντός του καθορισμένου, από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει: να εκτελέσει ανά εντολή επίδοσης τουλάχιστον το 90% του επιδιδόμενου όγκου εργασιών μέχρι το πέρας της χρονικής διάρκειας που αναφέρεται στην εντολή επίδοσης, χωρίς να του επιβληθεί η σχετική Ποινική Ρήτρα που προβλέπεται στο Άρθρο 14, της παρούσας Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση να έχει εκτελέσει στο τέλος του μήνα οπωσδήποτε το 100% του όγκου εργασιών όλων των εντολών που του έχουν επιδοθεί μέσα στο μήνα, καλύπτοντας τυχόν μειωμένη απόδοση σε κάποιες εντολές επίδοσης. Σε περίπτωση που στο τέλος του μήνα, η συνολική απόδοση του Αναδόχου είναι μικρότερη του 100%, τότε πέραν της σχετικής Ποινικής Ρήτρας, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, με έγγραφη ανακοίνωσή του προς τον Ανάδοχο (Άρθρο 22 παρ. 4). Άρθρο 6 ο Αμοιβή 1. Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης συμφωνείται σε. ευρώ, πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα και με το συνημμένο Τεύχος «Τιμολόγιο Εργασιών». 2. Η αμοιβή αυτή αντιστοιχεί στην Προσφορά του Αναδόχου (όπως οριστικοποιήθηκε στο στάδιο κατακύρωσης) και αναλύεται ως εξής: (τίθεται η οικονομική προσφορά του Αναδόχου, όπως στο σχετικό Παράρτημα της Διακήρυξης). 3. Συμφωνείται ρητά, ότι η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι σταθερή και ο Ανάδοχος παραιτείται του δικαιώματος να ζητήσει αύξηση ή αναπροσαρμογή αυτής, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και ιδιαίτερα για τους λόγους του Άρθρου 388 του Α.Κ.. Ο Ανάδοχος θεωρεί ως ενδεχόμενο και αποδέχεται τον κίνδυνο της μεταβολής των οικονομικών συνθηκών. Ο Ανάδοχος, εκτός από το ως άνω συμφωνούμενο αντάλλαγμα, καμία άλλη αμοιβή δεν δικαιούται. 4. Η παραπάνω Αμοιβή συμφωνείται ότι καλύπτει το κόστος των υπηρεσιών που ανατίθενται, τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού του, το διοικητικό του κόστος, 8/29

59 τα τέλη και γενικότερα όλα τα έξοδα που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και το εργολαβικό του κέρδος. Άρθρο 7 ο Τρόπος πληρωμής 1. Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Τεύχος «Ειδικοί Όροι» βάσει μηνιαίας Πιστοποίησης Εργασιών (συνημμένο Έντυπο Πιστοποίησης Εργασιών), η οποία θα προσδιορίζει: 1.1. Το πλήθος των δέντρων που κλαδεύτηκαν και το πλήθος των δέντρων που κόπηκαν ολοσχερώς, κατά τον αντίστοιχο μήνα ή τη βεβαιωμένη αποπεράτωση τμήματος της Παροχής Υπηρεσιών Σε περίπτωση κοπής συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δέντρων (δημιουργία ζώνης), η αποζημίωση του Αναδόχου θα γίνεται απολογιστικά, βάσει των ανθρωποωρών εργασίας, του πλήθους των ατόμων που εργάστηκαν και των μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν. Η αποζημίωση αυτή, όσον αφορά στο προσωπικό, θα προκύπτει από τις νόμιμες αποδοχές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και όσον αφορά στα μηχανήματα από τις αντίστοιχες καθοριζόμενες από το νόμο κατώτατες τιμές εργασίας ανά είδος μηχανήματος (π.χ. καλαθοφόρα οχήματα, φορτηγά, κλπ) Το πλήθος των μονόστυλων ή δίστυλων στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποψίλωσης από τον Ανάδοχο, κατά τον αντίστοιχο μήνα ή τη βεβαιωμένη αποπεράτωση τμήματος της Παροχής Υπηρεσιών. 2. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται την 24η ημέρα του τρίτου μήνα (κωδικός πληρωμής SAP: Ζ324), από την ημερομηνία υποβολής στον ΔΕΔΔΗΕ όλων των σχετικών δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου (με απόδειξη κατάθεσης). Στην αξία του τιμολογίου θα προστίθεται ο εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον ΔΕΔΔΗΕ. Μέσα στην προθεσμία αυτή και προ της καταβολής της αμοιβής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και οι έλεγχοι εξακρίβωσης της ποιότητας των εργασιών του Αναδόχου. Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Όλες οι πληρωμές, οι σχετικές με τη Σύμβαση, θα γίνονται από τον ΔΕΔΔΗΕ προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιονδήποτε τρίτων για τις πληρωμές προς αυτούς. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σε ευρώ μέσω λογαριασμού Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 3. Ο Ανάδοχος, για την πληρωμή, υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά: Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. Τιμολόγιο του Αναδόχου προς το ΔΕΔΔΗΕ. 9/29

60 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του Τιμολογίου. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) του προσωπικού του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου και κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού του Αναδόχου ή /και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του Τιμολογίου. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων, που απασχολούνται στην εκτέλεση της Σύμβασης, από τον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. Κάθε άλλο Έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του Τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ Προϋπόθεση της πληρωμής του Αναδόχου είναι η προσκόμιση: Φορολογικής Ενημερότητας του Αναδόχου. Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ασφαλιστική ενημερότητα απαιτείται: α) για τον ίδιο τον Ανάδοχο, είτε αυτός είναι ατομική επιχείρηση είτε εταιρεία, β) για τους διαχειριστές ή τα μέλη του Δ.Σ. κατά περίπτωση, αν ο Ανάδοχος είναι εταιρεία, γ) για το προσωπικό του Αναδόχου. Εφόσον δεν προσκομίζεται ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ για το προσωπικό του Αναδόχου, ο Ανάδοχος θα προσκομίζει βεβαίωση του ΙΚΑ περί μη απασχόλησης και ασφάλισης προσωπικού). Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν καθίσταται υπερήμερος, αν δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά της παραγράφου αυτής. 4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της Σύμβασης ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή και καθυστέρηση πληρωμής των συμβατικών ποσών του ΔΕΔΔΗΕ, μετά την καθορισμένη ημέρα πληρωμής. 5. Καμιά πληρωμή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή του προς τους κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της πληρωμής. 6. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όπως επίσης θα είναι υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα υποστεί ο ΔΕΔΔΗΕ, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεών του. 7. Ο ΔΕΔΔΗΕ κατά την εξόφληση των Τιμολογίων θα προβαίνει στις προβλεπόμενες παρακρατήσεις φόρων ή οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, εφόσον τούτο προβλέπεται στο Νόμο. 8. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεων του, που απορρέουν από την Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει 10/29

61 επιδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. Επίσης, το δικαίωμα συμψηφισμού ασκείται σε περίπτωση που η απαίτηση του τιμήματος έχει εν όλω ή εν μέρει εκχωρηθεί σε οποιονδήποτε τρίτο, περιλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων. 9. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών και των τυχόν ληξιπρόθεσμων πληρωμών κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί με τον όρο απόλυτης συμμόρφωσης προς την ισχύουσα Νομοθεσία και τις διατάξεις της Σύμβασης. 10. Θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν 4412/2016 διατάξεις περί κρατήσεων. Άρθρο 8 ο Εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επίβλεψη της καλής εκτέλεσης της παρούσας ασκείται από τα κατωτέρω όργανα. 1. Επιβλέποντες, βοηθοί του Εντεταλμένου Εκπροσώπου Εκδίδουν και υπογράφουν τις ημερήσιες καταστάσεις εργασιών βάσει των οποίων θα γίνεται η μηνιαία Πιστοποίηση, δέχονται τα τηλεφωνήματα των συνεργείων του Αναδόχου και μεταφέρουν προς αυτά τις εντολές του Εντεταλμένου Εκπροσώπου. Εκτελούν δειγματοληπτικούς ελέγχους, με εντολή του Εντεταλμένου Εκπροσώπου. 2. Εντεταλμένος Εκπρόσωπος (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) (Ε.Υ.) Ο Εντεταλμένος Εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του ορίζονται και γνωστοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχο από την Προϊσταμένη Υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Είναι ο υπεύθυνος για τον έλεγχο της προόδου της Παροχής Υπηρεσιών, για την καλή εκτέλεσή της καθώς και για την τήρηση των Όρων της Σύμβασης, υπογράφει τα έντυπα των εκδιδομένων εργασιών και τη μηνιαία Πιστοποίηση. Εισηγείται στην Προϊσταμένη Υπηρεσία την επιβολή Ποινικών Ρητρών, την απομάκρυνση ακατάλληλου προσωπικού του Αναδόχου ή και την έκπτωση του Αναδόχου, δικαιοδοσίες που έχει πάντως η Προϊσταμένη Υπηρεσία και άνευ της εισηγήσεως του Εντεταλμένου Εκπροσώπου. Είναι υπεύθυνος για τον ημερήσιο δειγματοληπτικό έλεγχο των εργασιών των συνεργείων του Αναδόχου και ιδίως τυχόν ψευδών δηλώσεων των συνεργείων (η ανταπόκριση δε στο καθήκον αυτό είναι κρίσιμη για την Υπηρεσιακή του επάρκεια). Στα καθήκοντα της Ε.Υ. περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, της ποσότητας και γενικά η προσήκουσα εκτέλεση των Όρων της Σύμβασης. 3. Προϊσταμένη Υπηρεσία (Π.Υ.) Καθήκοντα Προϊσταμένης Υπηρεσίας ασκεί ο Διευθυντής της Περιοχής. Είναι υπεύθυνος για την ορθή Πιστοποίηση των μηνιαίων εργασιών, την οποία και υπογράφει καθώς και για την τήρηση του Προϋπολογισμού της Σύμβασης. Δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να μεταβάλει τα πρόσωπα της Ε.Υ. κατά την διάρκεια της Σύμβασης, γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως στον Ανάδοχο. 11/29

62 4. Πέραν των ανωτέρω, κατά τις απογευματινές ώρες, τα συνεργεία του Αναδόχου μπορούν να επικοινωνούν σε περιπτώσεις ύπαρξης προβλημάτων με τον Προϊστάμενο της Βάρδιας αποκατάστασης βλαβώναδιάλειπτου Υπηρεσίας της Περιοχής. 5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο της τήρησης των Όρων της Σύμβασης σε οποιοδήποτε άλλο Υπηρεσιακό Όργανο ορισθεί από την Προϊσταμένη ή την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 6. H άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων Οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ ως προς την εκτέλεση της Σύμβασης δε μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη Σύμβαση. Ειδικότερα η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι Μηχανικοί της που ορίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω, δε φέρουν καμιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στις εργασίες που εκτελούνται από τον Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. Άρθρο 9 ο Εκπροσώπηση Αναδόχου Επιβλέπων 1. Των συνεργείων του Αναδόχου θα προΐστανται μηχανικός με επαρκή πείρα σε υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές της Σύμβασης, ο οποίος θα ονομάζεται «Επιβλέπων». Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου πρέπει να συνδέεται με τον Ανάδοχο με σχέση εργασίας (υπαλληλική εταιρική κ.λ.π.) και να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης ως ισότιμης ειδικότητας, την κατά νόμο άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (Ν6422/34, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και να είναι μέλος του ΤΕΕ. Ο Επιβλέπων είναι συνυπεύθυνος με τον Ανάδοχο για την άρτια από τεχνικής άποψης εκτέλεση των υπηρεσιών, για την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων, υλικών, πάσης φύσεως εξοπλισμού, εφοδίων, καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και όσων αναφέρονται στην ισχύουσα Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και περί αποφυγής ατυχημάτων. Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του Αναδόχου, του ΔΕΔΔΗΕ ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, την ευθύνη θα φέρουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων. Ο Επιβλέπων θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να ενεργεί ως τεχνικός εκπρόσωπος του Αναδόχου στις σχέσεις του με τον ΔΕΔΔΗΕ και να υπογράφει εκ μέρους του Αναδόχου όλα τα σχετικά με την εκτέλεση των υπηρεσιών έγγραφα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στις κατά νόμο Αστυνομικές και λοιπές Αρχές το ονοματεπώνυμο και λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του παραπάνω Επιβλέποντα. 2. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του Επιβλέποντα αναφέροντας και τους λόγους της αιτούμενης αντικατάστασης, ο δε Ανάδοχος υποχρεούνται να συμμορφώνεται προς την απαίτηση αυτή του ΔΕΔΔΗΕ μέσα σε εύλογο χρόνο από την έγγραφη ειδοποίησή του. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αντικατάστασης του Επιβλέποντά του με άλλο πρόσωπο οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτή θα γίνεται πριν την αποχώρηση του προηγούμενου Επιβλέποντα. 3. Η αμοιβή του Επιβλέποντα, καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του για την επίβλεψη των Υπηρεσιών, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Ρητά ορίζεται 12/29

63 ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις πράξεις και παραλείψεις του Επιβλέποντα και είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά αμέσως κάθε θετική ζημιά που προκαλείται εξαιτίας του σε βάρος του ΔΕΔΔΗΕ ή παντός τρίτου. 4. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να γίνει ο ορισμός του Επιβλέποντα με κατάθεση στη Προϊστάμενη Υπηρεσία κοινής Υπεύθυνης Δήλωσης, όπως αναφέρεται στο Τεύχος ΣΤ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» της παρούσας Σύμβασης, με την οποία θα δηλώνεται, ότι ο μεν Ανάδοχος αναθέτει ο δε Επιβλέπων αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των υπηρεσιών που απορρέουν από το Άρθρο αυτό και γενικά από τα τεύχη της Σύμβασης αυτής. Συγχρόνως θα υποβάλλεται και πρόσφατο (ημερομηνία έκδοσης το πολύ πριν τρεις (3) μήνες) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του Επιβλέποντα. 5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Επιβλέποντα τις αρμοδιότητες, ευθύνες και υποχρεώσεις του αναλαμβάνει «Αναπληρωτής Επιβλέπων» ο οποίος ορίζεται κατά την υπογραφή της Σύμβασης με κοινή δήλωση του Αναδόχου και του «Επιβλέποντα» και ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής του ίδιου. Συγχρόνως θα υποβάλλονται και για τον αναπληρωτή τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον ορισμό του «Επιβλέποντα». Ο «Αναπληρωτής Επιβλέπων» πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα και θα υπόκειται επίσης στην έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ όπως και ο Επιβλέπων. Ο "Αναπληρωτής" αναλαμβάνει μόνο στο χρονικό διάστημα που κωλύεται ή απουσιάζει ο "Επιβλέπων" υπό την προϋπόθεση, ότι θα ειδοποιείται έγκαιρα ο ΔΕΔΔΗΕ με ευθύνη του Αναδόχου ή και του Επιβλέποντα. Η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από Δήλωση του "Αναπληρωτή", ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες του "Επιβλέποντα" όπως προβλέπονται στη Σύμβαση. 6. Αν ο Ανάδοχος είναι Ατομική Επιχείρηση, μπορεί «Επιβλέπων» ή «Αναπληρωτής» του να είναι ο ίδιος, εφόσον έχει τα προσόντα που περιγράφηκαν παραπάνω, διαφορετικά είναι δυνατός ο ορισμός τρίτου προσώπου κατά τα ανωτέρω, με τα απαιτούμενα προσόντα. Άρθρο 10 ο Προσωπικό του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τη Σύμβαση με προσωπικό που απασχολεί ή θα απασχολήσει με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου για το σκοπό αυτό. Το προσωπικό πρέπει να είναι αριθμητικά επαρκές. Τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος ως «Υπεύθυνους Εργασίας» (ειδικά για τις εργασίες κλαδεμάτων), υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι κάτοχοι αδειών άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ ειδικότητας Εναερίων Δικτύων ή Βεβαίωσης Αναγγελίας (Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι Α ειδικότητας) του Π.Δ. 108/2013, ΦΕΚ 141/Α/ Σε περίπτωση που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ. 108/2013, εφόσον στη Βεβαίωση Αναγγελίας δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να κατέχουν και να προσκομίσουν σχετική Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Επιπλέον, να χειρίζονται ικανοποιητικά την ελληνική γλώσσα γραπτά και προφορικά. Η επάρκεια και η καταλληλότητα του προσωπικού θα εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα, που εκπροσωπούν τον ΔΕΔΔΗΕ. 2. Ο Ανάδοχος εντός 5 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της 13/29

64 Σύμβασης και να προσκομίσει στον ΔΕΔΔΗΕ, αντίγραφο των επαγγελματικών αδειών. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να ζητά την απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού, που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως ακατάλληλο ή δεν εκτελεί με την απαραίτητη επιμέλεια και ακεραιότητα τα καθήκοντά του. 3. Το προσωπικό του Αναδόχου κατά τις ώρες Υπηρεσίας του υποχρεούται να επιμελείται την εμφάνισή του και να είναι καθαρό. Επίσης οφείλει να εκτελεί προσηκόντως τα καθήκοντά του με βάση το περιεχόμενο των συμβατικών του υποχρεώσεων, την απαιτούμενη εντιμότητα, καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, ανεξαρτήτως πελάτη και των συμβατικών του σχέσεων με προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να φέρεται ευγενικά προς τους χρήστες του ΔΕΔΔΗΕ, να αποφεύγει οποιαδήποτε προστριβή με αυτούς, να μην προβαίνει σε συστάσεις προς τους χρήστες για προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και να μην συζητεί για παράπονα, αλλά να υποδεικνύει σε αυτούς να απευθύνονται στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ προφορικώς ή εγγράφως, οφείλει δε να αναφέρει στην αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ τα ανακύπτοντα ζητήματα ή παράπονα. Σε περιπτώσεις προστριβών πρέπει να ειδοποιείται τηλεφωνικά η αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. 4. Ρητά συμφωνείται ότι το προσωπικό που θα διατίθεται κάθε φορά θα εργάζεται υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου και του Επιβλέποντα του τελευταίου. 5. Ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει, ότι για τις εργασίες που θα πραγματοποιήσει, δε θα χρησιμοποιήσει εν ενεργεία υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή άτομα που έχουν οποιασδήποτε μορφής κωλύματα ή απαγορεύσεις. 6. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στο ΔΕΔΔΗΕ τον κύριο Εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτούμενος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και να προβαίνει, εξ ονόματός του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται. Αντίκλητος του Αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό του με ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο νόμιμος Εκπρόσωπος του Αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην έδρα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 7. Συμφωνείται ρητά ότι η παρούσα Σύμβαση έχει χαρακτήρα μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, δεδομένου ότι η ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται στην προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων υπηρεσιών όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω. Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα απασχολεί, σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρούνται προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, με οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος εκτέλεσης, με την παρούσα Σύμβαση, των συμφωνημένων υπηρεσιών, σε καμία περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στο ΔΕΔΔΗΕ. 8. Σε περίπτωση απουσίας συνεργείου λόγω ανωτέρας βίας (απομάκρυνση λόγω ακαταλληλότητας, ασθένεια, τροχαίο ατύχημα, σοβαρό προσωπικό πρόβλημα κλπ) ο Ανάδοχος πρέπει εντός 2 εργασίμων ημερών να αντικαταστήσει το προσωπικό του συνεργείου, άλλως επιβάλλονται οι προβλεπόμενες Ποινικές Ρήτρες ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται, κατά την κρίση του, να προβεί σε έκπτωση του Αναδόχου. 14/29

65 Άρθρο 11 ο Ευθύνες του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται: α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση της Σύμβασης, β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού, για ζημίες γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημίες σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια Συμβόλαια. 2. Ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων του κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας Σύμβασης είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την πρόληψη και αποφυγή ζημιών σε ιδιοκτησίες τρίτων καθώς και σε εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, που δημιουργούνται από τον ίδιο, τους συνεργάτες και υπαλλήλους του καθώς και εξαιτίας των χρησιμοποιούμενων μέσων, οχημάτων κ.λ.π.. 3. Σε περίπτωση δημιουργίας ζημιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις δηλώσει εντός 48 ωρών στην Ε.Υ. και να προχωρήσει στην άμεση τακτοποίησή τους, προσκομίζοντας στην τελευταία τη σχετική απαλλακτική απόδειξη. Περιπτώσεις ζημιών που δεν δηλώθηκαν, διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο και αυτός υποχρεούται εντός 15 ημερών να τις τακτοποιήσει και να προσκομίσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τις σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις. 4. Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος αρνηθεί την τακτοποίηση των ζημιών ή ο ζημιωθείς εγείρει αγωγή κατά του ΔΕΔΔΗΕ ή του Αναδόχου, τότε η Ε.Υ. θα παρακρατεί από την αμοιβή του ή την εγγυητική επιστολή το σχετικό ποσό της αποζημίωσης επαυξημένο με τα δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με την εκτίμηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ, επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός της. 5. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, δε φέρουν καμία ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, όπως και κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. 6. Ρητά συμφωνείται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη που διαπράττεται κατά την εκτέλεση της Σύμβασης είτε από τον Ανάδοχο είτε από το προσωπικό που χρησιμοποιεί και ότι κάθε ευθύνη για τυχόν ατύχημα που θα συμβεί κατά την εκτέλεση του είτε στον ίδιο, είτε σε τρίτο ή στο προσωπικό που θα απασχολεί, συμπεριλαμβανομένης και της λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης χρηματικής ικανοποίησης, βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου μόνον τον Ανάδοχο. 7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα δικά του μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά του προσωπικού του στον τόπο παραλαβής και εκτέλεσης της εργασίας του. Ο 15/29

66 εφοδιασμός των συνεργείων του Αναδόχου με απαραίτητα εργαλεία, με τον κατάλληλο εξοπλισμό και εφόδια ασφαλούς εργασίας, βαρύνει τον Ανάδοχο. 8. Κανείς από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, όλων θεωρουμένων ως ουσιωδών, δεν θεμελιώνει σχέση προστήσαντος και προστηθέντος μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και Αναδόχου. Άρθρο 12 ο Κοινοπραξία και Σύμπραξη Επιχειρήσεων 1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης ή Κ/Ξ Επιχειρήσεων ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Σύμπραξη ή Κ/Ξ με την παρούσα Σύμβαση. 2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό Εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από τον ΔΕΔΔΗΕ η ουσιαστική συμμετοχή στην Σύμπραξη ή Κ/Ξ όλων των μελών αυτής. 3. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στον ΔΕΔΔΗΕ σήμερα, Δήλωση ή το Κοινοπρακτικό σύμφωνα με το οποίο, η Εταιρεία... συμμετέχει με ποσοστό..και η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό στην Σύμπραξη ή Κοινοπραξία. Άρθρο 13 ο Διασφάλιση τήρησης Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου Εμπιστευτικότητα 1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 2. Ο Ανάδοχος και κάθε Υπεργολάβος υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως: α. να καταβάλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ και β. να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας, όπως 16/29

67 φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της, Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ. Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΔΕΔΔΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν Υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρηση τους και εκ μέρους των τυχόν Υπεργολάβων του. 3. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας. 4. Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι υποχρεωμένο να φέρει σε εμφανή θέση ταυτότητα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του (Τεύχος ΣΤ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ», Υπόδειγμα Ταυτότητας). Η ταυτότητα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου του ΔΕΔΔΗΕ. Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο ταυτότητα για προσωπικό του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο Ανάδοχος να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ αντίγραφο της Συμβάσεως Εργασίας που τον συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο του Άρθρου 3 του π.δ. 156/1994, όπως ισχύει από το οποίο να αποδεικνύεται η σχέση εργασίας του προσωπικού με τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη ταυτοτήτων και για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόμενους. Ουδείς εκ του προσωπικού του ΑναδόχουΥπεργολάβου θα απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη ταυτότητα. Σε τυχόν εργασίες των συνεργείων του Αναδόχου εντός ακινήτου, το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να διευκρινίζει με σαφήνεια την ταυτότητά του και το σκοπό της επίσκεψης, να επιδεικνύει την προαναφερόμενη ταυτότητα και να γνωστοποιεί στον πελάτη τόσο την επιβλέπουσα υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, όσο και την επωνυμία και τα εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας της Αναδόχου/Υπεργολαβικής εταιρείας. 5. Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κλπ. 6. Ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη ισχύουσα Νομοθεσία και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη ώστε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας καθώς και την πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού τους ώστε η 17/29

68 εκτελούμενη εργασία να είναι ορθή και ασφαλής. 7. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με τα οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με Ειδικό Σήμα (Τεύχος ΣΤ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ», Υπόδειγμα Ειδικού Σήματος Οχήματος) που θα διατίθεται από το αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο Σήμα. 8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές διατάξεις καθώς και προς τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ. 9. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντιμετωπίζει ως αυστηρά απόρρητη και μυστική κάθε πληροφορία που παρέχεται σε αυτόν ή στην οποία αποκτά πρόσβαση λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με τον ΔΕΔΔΗΕ. Όλες οι πληροφορίες που θα γνωστοποιηθούν στον Ανάδοχο στο πλαίσιο της παρούσας χαρακτηρίζονται ως «Εμπιστευτικές», υπό οποιαδήποτε μορφή και αν παρασχεθούν (έγγραφη, προφορική, ηλεκτρονική) Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από τη συνεργασία και τις δραστηριότητές του με τον ΔΕΔΔΗΕ. Να μην αποκαλύπτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες του ή σε τρίτους, παρά μόνο εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας και μόνο μετά από σχετικές γραπτές οδηγίες και τη συγκατάθεση του ΔΕΔΔΗΕ. Να μην κατασκευάζει αντίγραφα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών ούτε να τις αποθηκεύει σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο παρά μόνο για το σκοπό της εκτέλεσης της παρούσας. Σε περίπτωση παραγωγής μερικών ή ολικών αντιγράφων για τον παραπάνω λόγο, τα αντίτυπα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και να τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων. Να φυλάσσει σε ασφαλές μέρος κάθε Εμπιστευτική πληροφορία καθώς και κάθε θέμα που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες. Να επιστρέφει ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήσεως του ΔΕΔΔΗΕ όλες ή μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που έχει στην κατοχή του. Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για τον προσπορισμό ιδίου οικονομικού οφέλους Ο Ανάδοχος αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν θα διανέμει, αποκαλύπτει ή άλλως 18/29

69 πως διαδίδει Εμπιστευτικές Πληροφορίες εκτός: α) των περιπτώσεων που εγγράφως θα συμφωνηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, β) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες είναι ή γίνονται δημόσια διαθέσιμες στο κοινό, όπως τούτο αποδεικνύεται από έγγραφα τα οποία έχουν δημοσιευθεί ευρέως στο κοινό, χωρίς το γεγονός αυτό να είναι αποτέλεσμα παραβίασης της παρούσας υποχρέωσης εμπιστευτικότητας, γ) αν πριν την αποκάλυψη των Εμπιστευτικών Πληροφοριών στο πλαίσιο της παρούσας, αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες βρίσκονταν ήδη στην κατοχή του Αναδόχου, όπως αυτό αποδεικνύεται από αρχεία του Αναδόχου, τα οποία υπήρχαν πριν την αποκάλυψη, δ) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποκαλύφθηκαν νόμιμα στον Ανάδοχο από τρίτο μέρος, που δεν είναι εργαζόμενος ή συνεργάτης του ΔΕΔΔΗΕ ούτε κατά οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με τον ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο είναι ελεύθερο νόμιμα να τις αποκαλύπτει, ε) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ζητείται να αποκαλυφθούν υποχρεωτικά από διάταξη νόμου, εκτελεστή απόφαση ή εκτελεστή πράξη δικαστικής ή διοικητικής αρχής. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος που έχει την υποχρέωση να ανακοινώσει εμπιστευτικά στοιχεία τα οποία αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, ή σχετίζονται καθ οιοδήποτε τρόπο με τον ΔΕΔΔΗΕ, ή των οποίων η αποκάλυψη δύναται να επηρεάσει τον ΔΕΔΔΗΕ καθ οιονδήποτε τρόπο, οφείλει να ενημερώσει προηγουμένως και εγκαίρως τον ΔΕΔΔΗΕ κοινοποιώντας του ταυτόχρονα, εφόσον επιτρέπεται από το Νόμο, τις αποφάσεις, πράξεις ή/και διατάξεις που του επιβάλλουν την εν λόγω υποχρέωση ανακοίνωσης στοιχείων και να λάβει, σε συνεργασία με αυτή, όλα τα αναγκαία νόμιμα μέτρα για τον κατά το δυνατό περιορισμό της υποχρέωσης ανακοίνωσης Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή/και στοιχεία στα οποία ο Ανάδοχος θα έχει πρόσβαση, θα περιέχουν και προσωπικά δεδομένα των πελατών/καταναλωτών του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται όπως προβλέπεται σχετικά από την ισχύουσα Νομοθεσία για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (679/2016 Γενικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων & N 2472/1997). Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των παρεχόμενων από το ΔΕΔΔΗΕ στοιχείων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των στοιχείων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας. Απαγορεύεται δε αυστηρώς η διαβίβαση, κοινοποίηση ή γνωστοποίησή τους από τον Ανάδοχο σε τρίτους. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται, για τις ανάγκες εκτέλεσης της παρούσας, να έχει πρόσβαση στα ανωτέρω δεδομένα μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο: Θα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Θα τελεί υπό την άμεση εποπτεία του νομίμου εκπροσώπου του Αναδόχου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν. 19/29

70 Θα έχει ενημερωθεί και δεσμευθεί προηγούμενα ως προς την εμπιστευτικότητα των εν λόγω δεδομένων και για την υποχρέωσή του να εφαρμόζει τις διατάξεις του 679/2016 Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων & Ν 2472/97, όπως εκάστοτε ισχύουν. O Ανάδοχος συμπεριλαμβάνοντας το προσωπικό του, τυχόν συνεργάτες ή Υπεργολάβους του θα ευθύνεται αστικά και ποινικά για την παράβαση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα & Ν 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύουν ή οποιωνδήποτε άλλων νόμων αντικαταστήσουν ή τροποποιήσουν αυτούς και που θα αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενημερώνει το άλλο αμέσως, μόλις διαπιστώσει οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών και θα συνεργάζεται με το μέρος αυτό με κάθε εύλογο τρόπο, προκειμένου να το βοηθήσει να επανακτήσει τα εμπιστευτικά στοιχεία και να παρεμποδίσει παράνομη χρήση ή αποκάλυψή τους Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις ανωτέρω υποχρεώσεις συνιστά σπουδαίο λόγο επαγόμενο την καταγγελία της Σύμβασης και την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Σε αυτή την περίπτωση τον ΔΕΔΔΗΕ επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα δικαιώματά του που προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση και το νόμο και ειδικά το δικαίωμα αποζημίωσης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως το ΔΕΔΔΗΕ για οποιεσδήποτε ένδικες πράξεις, αξιώσεις, αιτήματα, κόστη, βάρη, διαδικασίες και έξοδα που προκύπτουν από ή σε σχέση με ή συνέπεια οποιασδήποτε παράβασης σχετικής με τις υποχρεώσεις ΕχεμύθειαςΕμπιστευτικότητας που εδώ περιγράφονται Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του ΔΕΔΔΗΕ για οποιονδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος υποχρεούται: α) να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, β) να παραδώσει αμέσως στον ΔΕΔΔΗΕ τυχόν στοιχεία ή έγγραφα που περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων, γ) να κοινοποιήσει εγγράφως το όνομα και τη διεύθυνση των τρίτων στους οποίους τυχόν αποκάλυψε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή κατά παράβαση αυτών, και δ) να επιστρέψει τις Υπηρεσιακές Ταυτότητες στην αρμόδια Υπηρεσία που τις εξέδωσε, σε περίπτωση απώλειας ή μη επιστροφής της ταυτότητας, θα επιβάλλεται η Ποινική Ρήτρα του Άρθρου 14 και θα γίνεται η σχετική καταγγελία στην Αστυνομία προς αποφυγή τυχόν παράνομης χρήσης της Ταυτότητας Συνομολογείται ρητά ότι, σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του ΔΕΔΔΗΕ οι υποχρεώσεις του πρώτου που περιγράφονται στο παρόν Άρθρο εξακολουθούν να ισχύουν και μετά το τέλος της Συνεργασίας. 20/29

71 9.8. Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας του ΔΕΔΔΗΕ. Άρθρο 14 ο Ποινικές Ρήτρες Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τη Σύμβαση έγκαιρα και στο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου από την παρούσα επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, που υπολογίζονται ως εξής: 1. Εργασίες κλαδέματος ή κοπής δέντρων 1.1. Ποινικές Ρήτρες για υπέρβαση της πρώτης χρονικής περιόδου Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της πρώτης χρονικής περιόδου, όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος (1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου), από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλλει Ποινική Ρήτρα ίση με το 15% της ημερήσιας αποζημίωσης του Αναδόχου, η οποία θα προκύπτει από τη διαίρεση του Ετήσιου Συμβατικού Τιμήματος με τη διάρκεια σε ημέρες (122 ημέρες) της πρώτης χρονικής περιόδου ( /122 =..*0,15 =. ανά ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης) Ποινικές Ρήτρες για υπέρβαση της δεύτερης χρονικής περιόδου Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της δεύτερης χρονικής περιόδου, όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος (1 Ιουλίου έως 28 Φεβρουαρίου), από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλλει Ποινική Ρήτρα ίση με το 15% της ημερήσιας αποζημίωσης του Αναδόχου, η οποία θα προκύπτει από τη διαίρεση του Ετήσιου Συμβατικού Τιμήματος με τη διάρκεια σε ημέρες (243 ημέρες) της δεύτερης χρονικής περιόδου (../243 = *0,15 = ανά ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης) Ποινικές Ρήτρες για τυχόν κακοτεχνίες Σε κάθε περίπτωση κακοτεχνίας (π.χ. υπερβολικό ή ελλιπές κλάδεμα που διαφοροποιείται από τα αναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή, αδικαιολόγητη ή άνευ αδείας κοπή δέντρου), θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση με το πενταπλάσιο της τιμής μονάδας (τιμή δέντρου) Ποινικές Ρήτρες για τη μη περισυλλογή των προϊόντων κλάδευσης ή της κοπής των δέντρων Για κάθε περίπτωση μη περισυλλογής των προϊόντων κλάδευσης ή της κοπής των δέντρων από τον Ανάδοχο, μετά την παρέλευση 2 ημερών (Άρθρο 3, παρ.1.1), θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση με το πενταπλάσιο της τιμής μονάδας (τιμή δέντρου) Ποινικές ρήτρες για μη αποκατάσταση κακοτεχνιών. Επιπλέον των άλλων Ποινικών Ρητρών που θα επιβληθούν, σε περίπτωση μη άρσης της κακοτεχνίας εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, θα επιβάλλεται, για κάθε ημέρα καθυστέρησης άρσης της κακοτεχνίας, Ποινική Ρήτρα ίση με την αντίστοιχη για υπέρβαση της χρονικής περιόδου (παρ. 1.1 και 1.2 του παρόντος Άρθρου). 21/29

72 2. Εργασίες αποψίλωσης 2.1. Ποινικές Ρήτρες μειωμένης απόδοσης Το ελάχιστο πλήθος των εκτελούμενων σημείων αποψίλωσης ανά εντολή επίδοσης είναι το 90% του όγκου εργασιών της εντολής επίδοσης (Άρθρο 5 παρ. 2.3.). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το ποσοστό αυτό, θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα μειωμένης απόδοσης ίση με το 10% της αξίας του ανεκτέλεστου όγκου εργασιών, που υπολείπεται προκειμένου να επιτευχθεί το 90% Ποινικές Ρήτρες για τυχόν κακοτεχνίες Για κάθε περίπτωση κακοτεχνίας, είτε για ακτίνα αποψίλωσης μικρότερη των 4m, είτε για ελλιπή αποψίλωση χωρίς την αποκάλυψη του χώματος, θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση με το πενταπλάσιο της τιμής της συγκεκριμένης εργασίας (τιμή μονόστυλου ή τιμή δίστυλου) Ποινικές Ρήτρες για τη μη περισυλλογή των προϊόντων αποψίλωσης Για κάθε περίπτωση μη περισυλλογής των προϊόντων αποψίλωσης από τον Ανάδοχο, μετά την παρέλευση 2 ημερών (Άρθρο 3, παρ.1.2), θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση με το πενταπλάσιο της τιμής της συγκεκριμένης εργασίας (τιμή μονόστυλου ή τιμή δίστυλου) Ποινικές ρήτρες για μη αποκατάσταση κακοτεχνιών. Επιπλέον των άλλων Ποινικών Ρητρών που θα επιβληθούν, σε περίπτωση μη άρσης της κακοτεχνίας εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, θα επιβάλλεται, για κάθε ημέρα καθυστέρησης άρσης της κακοτεχνίας, Ποινική Ρήτρα ύψους Γενικές Ποινικές Ρήτρες 3.1. Ποινικές Ρήτρες για ψευδή δήλωση εκτέλεσης εργασίας Για κάθε περίπτωση ψευδούς δήλωσης εκτέλεσης εργασίας από τον Ανάδοχο, θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση με το πενταπλάσιο της τιμής της συγκεκριμένης εργασίας (τιμή δέντρου για τα κλαδέματα, τιμή μονόστυλου ή τιμή δίστυλου για την αποψίλωση) Ποινική Ρήτρα σε περίπτωση παραβίασης των παρ. 4, 5, 6 & 7 του Άρθρου 13 του παρόντος Τεύχους Α Επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα για παραβίαση των Όρων των παρ. 4, 5, 6 & 7 του Άρθρου 13 του παρόντος Τεύχους από το προσωπικό του Αναδόχου, ίση με το πενταπλάσιο της τιμής της συγκεκριμένης εργασίας (τιμή δέντρου για τα κλαδέματα, τιμή μονόστυλου ή τιμή δίστυλου για την αποψίλωση), για κάθε μέρα που θα τεκμηριώνεται από διενεργούμενο δειγματοληπτικό έλεγχο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας Τέλος, θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση µε το ποσό των 100,00 σε περίπτωση απώλειας ταυτότητας ή µη επιστροφής της όταν ζητηθεί από την Ε.Υ.. 4. Ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από τον ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα αν ο ΔΕΔΔΗΕ έχει υποστεί ζημία. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το 15% του Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. Σε περίπτωση υπέρβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 22/29

73 5. Οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την ίδια ή την αμέσως επόμενη μηνιαία Πιστοποίηση εργασιών του Αναδόχου, ανάλογα με τον χρόνο διαπίστωσης της αιτίας που επέσυρε την επιβολή τους. Αν το ποσό της Πιστοποίησης δεν επαρκεί, οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 6. Όλες οι Ποινικές Ρήτρες είναι ανέκκλητες. Άρθρο 15 ο Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τρίτο πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νομικό, μερικώς ή ολικώς, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης Σύμβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία παρέχεται κατά την απόλυτη κρίση του. 2. Εξαιρείται η περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού Αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών από άλλον οικονομικό φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά υπό τον όρο ότι η νέα εταιρία θα αναλάβει όλα τα από τη Σύμβαση δικαιώματα και όλες τις από αυτή υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ και απόδειξη του γεγονότος (ολική υποκατάσταση). 3. Αν διαπιστωθεί ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του Αναδόχου χωρίς έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 4. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για τον ΔΕΔΔΗΕ, η μεταβίβαση, εκχώρηση ή παραχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. 5. Κατ εξαίρεση, ο Ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει τις πληρωμές που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, μόνο σε Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. Η εκχώρηση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι θα συνταχθούν και θα εγκριθούν οι σχετικές Πιστοποιήσεις. Η καταβολή των εκχωρηθέντων ποσών, θα γίνεται μετά την αφαίρεση: α. κάθε απαίτησης του ΔΕΔΔΗΕ εξ οιουδήποτε λόγου και αν αυτή προέρχεται, β. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς οιονδήποτε τρίτο ο οποίος θα είχε δικαίωμα να εισπράξει από το ΔΕΔΔΗΕ, γ. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς το Δημόσιο που θα προκύπτει από το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, η προσκόμιση του οποίου είναι απαραίτητη σύμφωνα με το Νόμο και τη Σύμβαση για την πληρωμή οιουδήποτε ποσού και δ. κάθε οφειλής προς εργατοτεχνίτες της εκχωρήτριας εταιρείας οι οποίοι είχαν απασχοληθεί στο αντικείμενο της Σύμβασης και η οποία έχει αναγγελθεί στον ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το Άρθρο 702 Α.Κ. 23/29

74 Οι ανωτέρω όροι πρέπει να τίθενται και στο κείμενο της εκχώρησης ούτως ώστε να λαμβάνει γνώση και η εκδοχέας τράπεζα. Άρθρο 16 ο Υπεργολάβοι 1. Ο Ανάδοχος μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση τμήματος της Σύμβασης υπεργολαβικά σε τρίτον για τον οποίο το έχει δηλώσει σύμφωνα με το Άρθρο 12 της Διακήρυξης και έχει προσκομίσει με τα δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου σχετική δήλωση του Υπεργολάβου. Προϋπόθεση επίσης έγκρισης Υπεργολαβίας, είναι ο Ανάδοχος να εκτελεί με ίδια μέσα, κύρια τμήματα της Παροχής Υπηρεσιών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του Συνολικού Συμβατικού Τιμήματος της Παροχής Υπηρεσιών. Η υπεργολαβική ανάθεση δεν αναιρεί την ευθύνη του Αναδόχου για την καλή εκτέλεση ολόκληρης της Σύμβασης. 2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της Σύμβασης Υπεργολάβο πέραν του δηλωθέντος με την Προσφορά του, εφαρμόζεται η διάταξη του Άρθρου 15, περί απαγόρευσης χωρίς προηγούμενη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ, που χορηγείται κατά την ελεύθερη κρίση του τελευταίου και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις της Διακήρυξης. 3. Η τήρηση των υποχρεώσεων του Άρθρου 20 παρ. 2 της παρούσας από τον Υπεργολάβο υπόκειται σε έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, χωρίς να αίρεται η ευθύνη του Αναδόχου. Άρθρο 17 ο Φορολογικές υποχρεώσεις Όλοι οι φόροι σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση (πλην του ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ) παράβολα, κρατήσεις, εισφορές κ.τ.λ. για οποιαδήποτε αιτία σχετική με την εκτέλεση της παρούσας υπέρ του Δημοσίου, Δήμων, ΝΠΔΔ και παντός τρίτου, τα τυχόν πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που ενδέχεται να επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Άρθρο 18 ο Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την Εγγύηση έκδοσης.., ποσού (5% του συμβατικού ποσού),..., με αριθ.../... για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών, της παρούσας Σύμβασης που θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις. 2. Η Εγγύηση επιστρέφεται στον Εγγυητή που τη χορήγησε και όχι στον Ανάδοχο που δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς χωρίς αντίρρηση και επιφύλαξη από δικαίωμα να αμφισβητήσει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του ΔΕΔΔΗΕ που αναφέρονται στην πιο πάνω Εγγύηση και αφορούν την είσπραξη αυτής (της Εγγύησης) από τον Εγγυητή και επιπλέον παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα να προσφύγει κατά του ΔΕΔΔΗΕ στο δικαστήριο για την μη κατάπτωση της πιο πάνω Εγγύησης ή να την θέσει σε δικαστική μεσεγγύηση. 24/29

75 3. Τέλος συμφωνείται ότι η Εγγύηση αυτή θα επιστραφεί μετά από την πλήρη εμπρόθεσμη και προσήκουσα σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση της Σύμβασης και μετά την πλήρη εκκαθάρισή της, εκτός εάν υπάρξει εν τω μεταξύ περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει ή ανάλογα με την περίπτωση να την αντικαθιστά αμέσως με άλλη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει, ενώ καταπίπτει υπέρ του η παραπάνω Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που υπέστη ο ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση. Άρθρο 19 ο Ασφαλίσεις 1. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών σε οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί καθώς επίσης και για την τήρηση και πιστή εφαρμογή των διατάξεων της Νομοθεσίας που ισχύει για την ασφάλεια του προσωπικού. 2. Ο Ανάδοχος πέραν από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να συνομολογεί, διατηρεί και παρακολουθεί την ασφάλιση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» που περιγράφεται στο ΤΕΥΧΟΣ Ε «ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ» της παρούσης Σύμβασης. 3. Το αντικείμενο και η διάρκεια ασφάλισης, τα όρια αποζημίωσης και οι ειδικοί και γενικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, καθορίζονται στο ΤΕΥΧΟΣ Ε «ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ» της παρούσης Σύμβασης. Άρθρο 20 ο Ειδικοί Όροι 1. Ρητά συνομολογείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει την δυνατότητα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Γι αυτό δηλώνει ρητά και χωρίς επιφύλαξη ότι παραιτείται απ όλα τα πιθανά δικαιώματά του από τα Άρθρα και 1106 του Α.Κ.. 2. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβάλλοντος, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος Β του Ν 4412/2016. Άρθρο 21 ο Ανωτέρα Βία Περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Αναδόχου και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τις εργασίες, είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εγείρει κατά του ΔΕΔΔΗΕ απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονομική επιβάρυνσή του, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. 25/29

76 Περιστατικά Ανωτέρας Βίας Υπεργολάβου του Αναδόχου δεν θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας για τον Ανάδοχο. Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει εγγράφως και με επίσημα αποδεικτικά έγγραφα το περιστατικό καθώς επίσης ότι το γεγονός έχει κατευθείαν σχέση με την καθυστέρηση στην εκτέλεση ή στη συνέχιση των εργασιών και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των καθοριζομένων από τη Σύμβαση προθεσμιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στον ΔΕΔΔΗΕ αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση Ανωτέρας Βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτήν τη Σύμβαση, αλλιώς δε θα έχει δικαίωμα να την επικαλεστεί. Ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο εάν αποδέχεται ότι το περιστατικό αυτό εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή των στοιχείων του Αναδόχου. Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής στοιχείων κλπ., εντός των πιο πάνω καθοριζομένων ανατρεπτικών προθεσμιών, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας. Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να παραταθούν οι συμβατικές προθεσμίες θα καθορισθεί, με βάση τον πραγματικά απολεσθέντα χρόνο Άρθρο 22 ο Καταγγελία της Σύμβασης 1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του ΔΕΔΔΗΕ, που προκύπτουν από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση εφόσον συντρέξουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: α. Ο Ανάδοχος καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών. β. Ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις προβλέψεις της Σύμβασης και καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση της Σύμβασης. γ. Ο Ανάδοχος παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια και διαγράμματα. δ. Ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις εντολές του ΔΕΔΔΗΕ. ε. Ο Ανάδοχος συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. στ. Ο Ανάδοχος υποκαταστήσει ή εκχωρήσει μερικώς ή ολικώς τη Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. ζ. Η Ποινική Ρήτρα που επιβάλλεται υπερβεί τη μέγιστη προβλεπόμενη. 26/29

77 η. Σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων του Αναδόχου ή του προσωπικού του, κατά την εκτέλεση της εργασίας. Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο Άρθρο 13 της Σύμβασης (Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 2. Η χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο εν ενεργεία υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ ή ατόμων που έχουν οποιασδήποτε μορφής κωλύματα, για εκτέλεση «εργασιών», συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 3. Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Η Σύμβαση καταγγέλλεται, κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 15 της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο. 4. Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της παρούσας Σύμβασης, ρητά συνομολογούμενων όλων ως εξ ίσου ουσιωδών, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, με έγγραφη ανακοίνωσή του προς τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η αναφερόμενη στο Άρθρο 18 της παρούσας Σύμβασης Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία του ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση. 5. Με την καταγγελία της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται είτε να συνεχίσει ο ίδιος την εκτέλεση των Υπηρεσιών, είτε να τις αναθέσει σε άλλο Ανάδοχο. Ο ΔΕΔΔΗΕ και ο νέος Ανάδοχος δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και τα λοιπά μέσα του έκπτωτου Αναδόχου τα οποία έχουν προσκομιστεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο της Παροχής Υπηρεσιών. 6. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του ΔΕΔΔΗΕ για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες: α. Καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσιών. β. Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας. γ. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δικαίωμα αποζημίωσης για κάθε θετική ζημία που απορρέει από τη μη εκτέλεση της Σύμβασης, ανεξαρτήτως επιβολής ποινικών ρητρών και καταπτώσεως της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. 7. Για την εκκαθάριση της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ θα διενεργήσει προσκαλώντας προς τούτο τον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατό, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με το οποίο τιμολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την Σύμβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία των τυχόν υπαρχόντων αχρησιμοποίητων ή μερικώς χρησιμοποιημένων υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. Σε 27/29

78 περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να προβεί ο ίδιος στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο. 8. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, για όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας, αφού παρακρατηθούν οι τυχόν Ποινικές Ρήτρες που επιβλήθηκαν μέχρι αυτήν την ημερομηνία. 9. O ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το Άρθρο 338 του Ν 4412/2016 δικαιούται, πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις, εφόσον: α. Η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης δυνάμει του Άρθρου 337 του Ν 4412/2016. β. Εάν ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 73 και του Άρθρου 74 και ως τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του Άρθρου 305 του Ν 4412/2016. γ. Η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του Άρθρου 258 ΣΛΕΕ. 10. Επιπλέον ο ΔΕΔΔΗΕ, κατά την κρίση του και χωρίς ακόμα παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να την καταγγείλει ολικά ή μερικά. Η καταγγελία κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο και φέρει τα αποτελέσματά της μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της καταγγελίας. Άρθρο 23 ο Απαιτήσεις 1. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην Ε.Υ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησής του. 2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Ε.Υ. οικονομική ανάλυση της απαίτησης του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της. 3. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από τον ΔΕΔΔΗΕ περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Ε.Υ. μπορεί να επαληθεύσει από τα τηρηθέντα στοιχεία. 28/29

79 Άρθρο 24 ο Ρήτρα Ακεραιότητας Με την παρούσα ο Ανάδοχος δηλώνει και δεσμεύεται, ότι ο ίδιος και οι νόμιμοι Εκπρόσωποί του (επί κοινοπραξιών: και καθένα από τα μέλη της κοινοπραξίας), σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της Σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης, παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής εκ μέρους του Αναδόχου, ο τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος. Άρθρο 25 ο Τροποποίηση Σύμβασης Τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη συμφωνία των μερών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς η Σύμβαση κατά το Άρθρο 337 του Ν 4412/2016. Άρθρο 26 ο Ισχύς Όρων Σύμβασης Όλοι οι Όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Η παρούσα Σύμβαση παραμένει ισχυρή ακόμη και αν ένας ή περισσότεροι Όροι της θεωρηθούν ή αναγνωριστούν ως άκυροι. Άρθρο 27 ο Δωσιδικία Δίκαιο της Σύμβασης 1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της Σύμβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της, συμφωνείται ρητά ότι αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 2. Η Σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Σαν επιβεβαίωση για τα πιο πάνω τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση σε 2 πρωτότυπα την ημερομηνία και στον τόπο που αναφέρονται στην αρχή τους και πήραν ο καθένας από 1 αντίγραφο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ 29/29

80 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΑ/2/2018 Ανάδειξη Αναδόχων με ανοιχτή διαδικασία, για: 1. Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΤΕΥΧΟΣ Β ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΦΥΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

81 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 1 από 24 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ή ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Οι παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κλάδεμα δέντρων, πλησίον γυμνών αγωγών & συνεστραμμένων καλωδίων εναερίου Δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ., συγκεντρικών καλωδίων & παροχών εναερίου Δικτύου Χ.Τ., καθώς και περισυλλογή των κλαδιών. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) Κοπή δέντρων, καθώς και περισυλλογή των κλαδιών (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) , , ,00 800,00 Κοπή συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δέντρωνδημιουργία ζώνης (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) 2.000,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Κλαδεμάτων ( ) ,00 Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΟΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΟΣΤΥΛΟ) Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΙΣΤΥΛΟ) 600 7, , , ,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Αποψιλώσεων ( ) 7.980,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ( ) ,00 Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας (προσαυξήσεις) δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος.

82 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 2 από 24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 Ανάδειξη Αναδόχων με ανοιχτή διαδικασία, για: 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών: Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών που αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη Διακήρυξη, προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις Τιμές Μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 και τα Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν. ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/2/2018 Προσφερόμενη ενιαία Έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (αριθμητικώς και ολογράφως) Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, που θα προκύψουν μετά την εφαρμογή της παραπάνω ενιαίας έκπτωσης που προσέφερα επί των Τιμών Μονάδας του Τιμολογίου, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας εργασίας που θα μας ανατεθεί για εκτέλεση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 του ΔΕΔΔΗΕ. Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων

83 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 3 από 24 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ή ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Οι παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κλάδεμα δέντρων, πλησίον γυμνών αγωγών & συνεστραμμένων καλωδίων εναερίου Δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ., συγκεντρικών καλωδίων & παροχών εναερίου Δικτύου Χ.Τ., καθώς και περισυλλογή των κλαδιών. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) Κοπή δέντρων, καθώς και περισυλλογή των κλαδιών (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) , , ,00 600,00 Κοπή συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δέντρωνδημιουργία ζώνης (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) 2.000,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Κλαδεμάτων ( ) ,00 Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΟΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΟΣΤΥΛΟ) Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΙΣΤΥΛΟ) , , , ,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Αποψιλώσεων ( ) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ( ) ,00 Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας (προσαυξήσεις) δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος.

84 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 4 από 24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 Ανάδειξη Αναδόχων με ανοιχτή διαδικασία, για: 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών: Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών που αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη Διακήρυξη, προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις Τιμές Μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 και τα Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν. ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/2/2018 Προσφερόμενη ενιαία Έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (αριθμητικώς και ολογράφως) Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, που θα προκύψουν μετά την εφαρμογή της παραπάνω ενιαίας έκπτωσης που προσέφερα επί των Τιμών Μονάδας του Τιμολογίου, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας εργασίας που θα μας ανατεθεί για εκτέλεση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 του ΔΕΔΔΗΕ. Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων

85 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 5 από 24 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ή ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Οι παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κλάδεμα δέντρων, πλησίον γυμνών αγωγών & συνεστραμμένων καλωδίων εναερίου Δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ., συγκεντρικών καλωδίων & παροχών εναερίου Δικτύου Χ.Τ., καθώς και περισυλλογή των κλαδιών. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) Κοπή δέντρων, καθώς και περισυλλογή των κλαδιών (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) , , ,00 800,00 Κοπή συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δέντρωνδημιουργία ζώνης (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) 2.000,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Κλαδεμάτων ( ) ,00 Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΟΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΟΣΤΥΛΟ) Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΙΣΤΥΛΟ) 200 7, , ,45 945,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Αποψιλώσεων ( ) 2.345,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ( ) ,00 Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας (προσαυξήσεις) δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος.

86 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 6 από 24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 Ανάδειξη Αναδόχων με ανοιχτή διαδικασία, για: 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών: Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών που αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη Διακήρυξη, προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις Τιμές Μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 και τα Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν. ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/2/2018 Προσφερόμενη ενιαία Έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (αριθμητικώς και ολογράφως) Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, που θα προκύψουν μετά την εφαρμογή της παραπάνω ενιαίας έκπτωσης που προσέφερα επί των Τιμών Μονάδας του Τιμολογίου, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας εργασίας που θα μας ανατεθεί για εκτέλεση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 του ΔΕΔΔΗΕ. Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων

87 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 7 από 24 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ή ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Οι παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κλάδεμα δέντρων, πλησίον γυμνών αγωγών & συνεστραμμένων καλωδίων εναερίου Δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ., συγκεντρικών καλωδίων & παροχών εναερίου Δικτύου Χ.Τ., καθώς και περισυλλογή των κλαδιών. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) Κοπή δέντρων, καθώς και περισυλλογή των κλαδιών (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) , , ,00 300,00 Κοπή συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δένδρωνδημιουργία ζώνης (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) 3.000,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Κλαδεμάτων ( ) ,00 Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΟΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΟΣΤΥΛΟ) Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΙΣΤΥΛΟ) , , , ,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Αποψιλώσεων ( ) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ( ) ,00 Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας (προσαυξήσεις) δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος.

88 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 8 από 24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 Ανάδειξη Αναδόχων με ανοιχτή διαδικασία, για: 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών: Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών που αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη Διακήρυξη, προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις Τιμές Μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 και τα Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν. ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/2/2018 Προσφερόμενη ενιαία Έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (αριθμητικώς και ολογράφως) Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, που θα προκύψουν μετά την εφαρμογή της παραπάνω ενιαίας έκπτωσης που προσέφερα επί των Τιμών Μονάδας του Τιμολογίου, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας εργασίας που θα μας ανατεθεί για εκτέλεση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 του ΔΕΔΔΗΕ. Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων

89 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 9 από 24 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ή ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Οι παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κλάδεμα δέντρων, πλησίον γυμνών αγωγών & συνεστραμμένων καλωδίων εναερίου Δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ., συγκεντρικών καλωδίων & παροχών εναερίου Δικτύου Χ.Τ., καθώς και περισυλλογή των κλαδιών. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) Κοπή δέντρων, καθώς και περισυλλογή των κλαδιών (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) , , ,00 600,00 Κοπή συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δένδρωνδημιουργία ζώνης (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) 2.000,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Κλαδεμάτων ( ) ,00 Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΟΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΟΣΤΥΛΟ) Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΙΣΤΥΛΟ) , , , ,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Αποψιλώσεων ( ) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ( ) ,00 Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας (προσαυξήσεις) δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος.

90 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 10 από 24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 Ανάδειξη Αναδόχων με ανοιχτή διαδικασία, για: 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών: Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών που αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη Διακήρυξη, προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις Τιμές Μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 και τα Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν. ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/2/2018 Προσφερόμενη ενιαία Έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (αριθμητικώς και ολογράφως) Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, που θα προκύψουν μετά την εφαρμογή της παραπάνω ενιαίας έκπτωσης που προσέφερα επί των Τιμών Μονάδας του Τιμολογίου, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας εργασίας που θα μας ανατεθεί για εκτέλεση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 του ΔΕΔΔΗΕ. Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων

91 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 11 από 24 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ή ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ (Οι παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κλάδεμα δέντρων, πλησίον γυμνών αγωγών & συνεστραμμένων καλωδίων εναερίου Δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ., συγκεντρικών καλωδίων & παροχών εναερίου Δικτύου Χ.Τ., καθώς και περισυλλογή των κλαδιών. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) Κοπή δέντρων, καθώς και περισυλλογή των κλαδιών (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) , , ,00 300,00 Κοπή συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δένδρωνδημιουργία ζώνης (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) 6.000,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Κλαδεμάτων ( ) ,00 Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΟΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΟΣΤΥΛΟ) Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΙΣΤΥΛΟ) , , , ,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Αποψιλώσεων ( ) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ( ) ,00 Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας (προσαυξήσεις) δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος.

92 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 12 από 24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 Ανάδειξη Αναδόχων με ανοιχτή διαδικασία, για: 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών: Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών που αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη Διακήρυξη, προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις Τιμές Μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 και τα Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν. ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/2/2018 Προσφερόμενη ενιαία Έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (αριθμητικώς και ολογράφως) Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, που θα προκύψουν μετά την εφαρμογή της παραπάνω ενιαίας έκπτωσης που προσέφερα επί των Τιμών Μονάδας του Τιμολογίου, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας εργασίας που θα μας ανατεθεί για εκτέλεση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 του ΔΕΔΔΗΕ. Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων

93 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 13 από 24 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ή ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (Οι παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κλάδεμα δέντρων, πλησίον γυμνών αγωγών & συνεστραμμένων καλωδίων εναερίου Δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ., συγκεντρικών καλωδίων & παροχών εναερίου Δικτύου Χ.Τ., καθώς και περισυλλογή των κλαδιών. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) Κοπή δέντρων, καθώς και περισυλλογή των κλαδιών (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) , , ,00 600,00 Κοπή συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δένδρωνδημιουργία ζώνης (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) 2.000,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Κλαδεμάτων ( ) ,00 Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΟΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΟΣΤΥΛΟ) Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΙΣΤΥΛΟ) , , , ,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Αποψιλώσεων ( ) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ( ) ,00 Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας (προσαυξήσεις) δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος.

94 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 14 από 24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 Ανάδειξη Αναδόχων με ανοιχτή διαδικασία, για: 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών: Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών που αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη Διακήρυξη, προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις Τιμές Μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 και τα Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν. ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/2/2018 Προσφερόμενη ενιαία Έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (αριθμητικώς και ολογράφως) Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, που θα προκύψουν μετά την εφαρμογή της παραπάνω ενιαίας έκπτωσης που προσέφερα επί των Τιμών Μονάδας του Τιμολογίου, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας εργασίας που θα μας ανατεθεί για εκτέλεση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 του ΔΕΔΔΗΕ. Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων

95 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 15 από 24 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ή ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ (Οι παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κλάδεμα δέντρων, πλησίον γυμνών αγωγών & συνεστραμμένων καλωδίων εναερίου Δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ., συγκεντρικών καλωδίων & παροχών εναερίου Δικτύου Χ.Τ., καθώς και περισυλλογή των κλαδιών. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) Κοπή δέντρων, καθώς και περισυλλογή των κλαδιών (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) , , ,00 600,00 Κοπή συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δένδρωνδημιουργία ζώνης (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) 2.000,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Κλαδεμάτων ( ) ,00 Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΟΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΟΣΤΥΛΟ) Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΙΣΤΥΛΟ) , , , ,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Αποψιλώσεων ( ) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ( ) ,00 Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας (προσαυξήσεις) δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος.

96 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 16 από 24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 Ανάδειξη Αναδόχων με ανοιχτή διαδικασία, για: 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών: Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών που αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη Διακήρυξη, προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις Τιμές Μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 και τα Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν. ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/2/2018 Προσφερόμενη ενιαία Έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (αριθμητικώς και ολογράφως) Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, που θα προκύψουν μετά την εφαρμογή της παραπάνω ενιαίας έκπτωσης που προσέφερα επί των Τιμών Μονάδας του Τιμολογίου, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας εργασίας που θα μας ανατεθεί για εκτέλεση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 του ΔΕΔΔΗΕ. Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων

97 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 17 από 24 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ή ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΜΟΥ (Οι παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κλάδεμα δέντρων, πλησίον γυμνών αγωγών & συνεστραμμένων καλωδίων εναερίου Δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ., συγκεντρικών καλωδίων & παροχών εναερίου Δικτύου Χ.Τ., καθώς και περισυλλογή των κλαδιών. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) Κοπή δέντρων, καθώς και περισυλλογή των κλαδιών (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) , , ,00 400,00 Κοπή συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δένδρωνδημιουργία ζώνης (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) 2.000,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Κλαδεμάτων ( ) ,00 Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΟΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΟΣΤΥΛΟ) Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΙΣΤΥΛΟ) , , , ,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Αποψιλώσεων ( ) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ( ) ,00 Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας (προσαυξήσεις) δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος.

98 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 18 από 24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 Ανάδειξη Αναδόχων με ανοιχτή διαδικασία, για: 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών: Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών που αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη Διακήρυξη, προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις Τιμές Μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 και τα Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν. ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/2/2018 Προσφερόμενη ενιαία Έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (αριθμητικώς και ολογράφως) Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, που θα προκύψουν μετά την εφαρμογή της παραπάνω ενιαίας έκπτωσης που προσέφερα επί των Τιμών Μονάδας του Τιμολογίου, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας εργασίας που θα μας ανατεθεί για εκτέλεση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 του ΔΕΔΔΗΕ. Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων

99 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 19 από 24 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ή ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ (Οι παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κλάδεμα δέντρων, πλησίον γυμνών αγωγών & συνεστραμμένων καλωδίων εναερίου Δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ., συγκεντρικών καλωδίων & παροχών εναερίου Δικτύου Χ.Τ., καθώς και περισυλλογή των κλαδιών. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) Κοπή δέντρων, καθώς και περισυλλογή των κλαδιών (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) , , ,00 400,00 Κοπή συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δένδρωνδημιουργία ζώνης (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) 2.000,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Κλαδεμάτων ( ) ,00 Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΟΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΟΣΤΥΛΟ) Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΙΣΤΥΛΟ) , , , ,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Αποψιλώσεων ( ) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ( ) ,00 Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας (προσαυξήσεις) δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος.

100 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 20 από 24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 Ανάδειξη Αναδόχων με ανοιχτή διαδικασία, για: 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών: Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών που αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη Διακήρυξη, προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις Τιμές Μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 και τα Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν. ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/2/2018 Προσφερόμενη ενιαία Έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (αριθμητικώς και ολογράφως) Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, που θα προκύψουν μετά την εφαρμογή της παραπάνω ενιαίας έκπτωσης που προσέφερα επί των Τιμών Μονάδας του Τιμολογίου, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας εργασίας που θα μας ανατεθεί για εκτέλεση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 του ΔΕΔΔΗΕ. Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων

101 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 21 από 24 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ή ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ (Οι παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κλάδεμα δέντρων, πλησίον γυμνών αγωγών & συνεστραμμένων καλωδίων εναερίου Δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ., συγκεντρικών καλωδίων & παροχών εναερίου Δικτύου Χ.Τ., καθώς και περισυλλογή των κλαδιών. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) Κοπή δέντρων, καθώς και περισυλλογή των κλαδιών (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) , , ,00 600,00 Κοπή συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δένδρωνδημιουργία ζώνης (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) 2.000,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Κλαδεμάτων ( ) ,00 Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΟΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΟΣΤΥΛΟ) Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΙΣΤΥΛΟ) , , , ,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Αποψιλώσεων ( ) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ( ) ,00 Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας (προσαυξήσεις) δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος.

102 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 22 από 24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 Ανάδειξη Αναδόχων με ανοιχτή διαδικασία, για: 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών: Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών που αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη Διακήρυξη, προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις Τιμές Μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 και τα Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν. ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/2/2018 Προσφερόμενη ενιαία Έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (αριθμητικώς και ολογράφως) Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, που θα προκύψουν μετά την εφαρμογή της παραπάνω ενιαίας έκπτωσης που προσέφερα επί των Τιμών Μονάδας του Τιμολογίου, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας εργασίας που θα μας ανατεθεί για εκτέλεση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 του ΔΕΔΔΗΕ. Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων

103 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 23 από 24 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ή ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Οι παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κλάδεμα δέντρων, πλησίον γυμνών αγωγών & συνεστραμμένων καλωδίων εναερίου Δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ., συγκεντρικών καλωδίων & παροχών εναερίου Δικτύου Χ.Τ., καθώς και περισυλλογή των κλαδιών. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) Κοπή δέντρων, καθώς και περισυλλογή των κλαδιών (ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ) ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) , , ,00 400,00 Κοπή συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δένδρωνδημιουργία ζώνης (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) 2.000,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Κλαδεμάτων ( ) ,00 Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΟΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΟΣΤΥΛΟ) Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΣΤΥΛΩΝΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΙΣΤΥΛΟ) , , , ,00 Συνολικό Προϋπολογιζόμενο Τίμημα Αποψιλώσεων ( ) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ( ) ,00 Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας (προσαυξήσεις) δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος.

104 ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/2/2018 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Σελ. 24 από 24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 Ανάδειξη Αναδόχων με ανοιχτή διαδικασία, για: 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών: Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών που αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη Διακήρυξη, προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις Τιμές Μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 και τα Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν. ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπή δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/2/2018 Προσφερόμενη ενιαία Έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (αριθμητικώς και ολογράφως) Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, που θα προκύψουν μετά την εφαρμογή της παραπάνω ενιαίας έκπτωσης που προσέφερα επί των Τιμών Μονάδας του Τιμολογίου, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας εργασίας που θα μας ανατεθεί για εκτέλεση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΑ/2/2018 του ΔΕΔΔΗΕ. Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων

105 Διεύθυνση Περιφέρειας.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ:.. Αρ. SAP: Α.Δ.Α.Μ.:. Ανάδειξη Αναδόχων με ανοιχτή διαδικασία, για: 1. Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ infodeddie@deddie.gr Αθήνα F /13

106 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ή ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 Τιμολόγιο εργασιών Αναδόχου Άρθρο 2 Πληρωμή Αναδόχου Άρθρο 3 Προσωπικό Αναδόχου Άρθρο 4 Όροι διακοπής εργασιών Άρθρο 5 Μέτρα και ευθύνη ατυχημάτων και ζημιών Άρθρο 6 Κλάδεμα ή κοπή δένδρων εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων Άρθρο 7 Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας Συνημμένα: Απόσπασμα «Εγχειριδίου ασφαλών μεθόδων εργασίας» ΔΕΗ Α.Ε. Υπόδειγμα Ημερήσιου Δελτίου Εργασίας Οδηγίες Διανομής ΔΕΗ Α.Ε. Νο 14 και 15 (επισυνάπτονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία) Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) (επισυνάπτονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία) 2/13

107 1. Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής Άρθρο 1 ο Τιμολόγιο εργασιών Αναδόχου Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην επιθεώρηση, όσον αφορά στις εργασίες κλαδεμάτων, του συνόλου του Δικτύου του Σχεδίου ΔΕΔΔΗΕ (Πινακίδα, Δίπολο, Υ/Σ) που του επιδόθηκε και να κλαδέψει όλα τα δέντρα που πλησιάζουν το εναέριο δίκτυο σε αποστάσεις μικρότερες των προβλεπομένων ορίων ασφαλείας και θα σημειώνει στα Σχέδια ΔΕΔΔΗΕ τα δένδρα τα οποία κλαδεύτηκαν. Η επιμέτρηση των εργασιών και η τιμολόγηση θα γίνεται ανά δέντρο που κλαδεύτηκε. Σε περίπτωση που από την επιθεώρηση του Σχεδίου του ΔΕΔΔΗΕ δεν προκύψουν εργασίες κλαδέματος ή κοπής δέντρων ή κοπής συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δέντρων (δημιουργία ζώνης), δεν θα αποζημιώνεται ο Ανάδοχος. Η αμοιβή του Αναδόχου για όλες τις εργασίες και τις υποχρεώσεις του θα καταβάλλεται βάσει μηνιαίας Πιστοποίησης Εργασιών (συνημμένο Έντυπο Πιστοποίησης Εργασιών), η οποία θα προσδιορίζει: 1.1. Το πλήθος των δέντρων που κλαδεύτηκαν και το πλήθος των δέντρων που κόπηκαν ολοσχερώς, κατά τον αντίστοιχο μήνα ή τη βεβαιωμένη αποπεράτωση τμήματος της Παροχής Υπηρεσιών Σε περίπτωση κοπής συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δέντρων (δημιουργία ζώνης), η αποζημίωση του Αναδόχου θα γίνεται απολογιστικά, βάσει των ανθρωποωρών εργασίας, του πλήθους των ατόμων που εργάστηκαν και των μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν. Η αποζημίωση αυτή, όσον αφορά στο προσωπικό, θα προκύπτει από τις νόμιμες αποδοχές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και όσον αφορά στα μηχανήματα από τις αντίστοιχες καθοριζόμενες από το νόμο κατώτατες τιμές εργασίας ανά είδος μηχανήματος (π.χ. καλαθοφόρα οχήματα, φορτηγά, κλπ) Το άθροισμα των αμοιβών του Αναδόχου (είτε ανά δέντρο, είτε απολογιστικά, είτε ανά μονόστυλο ή δίστυλο), αποτελεί τη συνολική αμοιβή του Αναδόχου βάσει της οποίας ανακηρύχθηκε μειοδότης. Στο ποσό της αμοιβής του Αναδόχου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών, όπως η αμοιβή του προσωπικού του Αναδόχου, οι εισφορές ή τα ασφάλιστρα σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, η δαπάνη και τα ασφάλιστρα των μεταφορικών μέσων, η δαπάνη του εξοπλισμού και των εργαλείων, οι δαπάνες για τα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων και ζημιών, οι δαπάνες για την κάλυψη αποζημιώσεων ατυχημάτων καθώς επίσης και το εργολαβικό κέρδος. Συνεπώς ο ΔΕΔΔΗΕ, εκτός από την καταβολή στον Ανάδοχο του συμφωνηθέντος ποσού και την καταβολή του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση και οποιαδήποτε δαπάνη, που έχει σχέση με τις συμβατικές εργασίες, βαρύνει τον Ανάδοχο. 3/13

108 Άρθρο 2 ο Πληρωμή Αναδόχου Η πληρωμή του Αναδόχου γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Συμφωνητικού. Ο Ανάδοχος πριν την τελική εκκαθάριση της Σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει στο ΔΕΔΔΗΕ όλες τις σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις για τις ζημιές (π.χ. υπερβολικό κλάδεμα που υπερβαίνει τα αναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή, αδικαιολόγητη ή άνευ αδείας κοπή δένδρου) που τυχόν έχει προκαλέσει προς Τρίτους και οι οποίες είτε δεν είχαν (στην περίπτωση αυτή ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ενημερωθεί για τις ζημιές από τους ζημιωθέντες Φορείς ή Ιδιώτες) είτε είχαν καταγραφεί από αυτόν στα «Ημερήσια Δελτία Εργασίας» (βλέπε Άρθρο 7). Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ότι αυτός προκάλεσε τις ζημιές και επιπλέον ο ζημιωθείς εγείρει αγωγή κατά του Αναδόχου ή κατά του ΔΕΔΔΗΕ, τότε η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα παρακρατεί από την πληρωμή του Αναδόχου το ποσό που ζητά ο ζημιωθείς, προσαυξημένο με τους τόκους μιας τριετίας (με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας) και με τα κατ εκτίμηση δικαστικά έξοδα. Ο Ανάδοχος μπορεί εναλλακτικά να καλύψει την παραπάνω απαίτηση προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή της έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ για ποσό όσο η ανωτέρω παρακράτηση. Εφόσον εκδοθεί καταδικαστική απόφαση γίνεται διακανονισμός με βάση το ποσόν που επιδικάστηκε συν τα πραγματοποιηθέντα δικαστικά έξοδα. Διαφορετικά επιστρέφεται το ποσόν που παρακρατήθηκε ή επιστρέφεται η Εγγυητική Επιστολή. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ότι αυτός προκάλεσε τις ζημιές και επιπλέον ο ζημιωθείς δεν έχει εγείρει αγωγή μέχρι το στάδιο εκκαθάρισης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει είτε απαλλακτικές αποδείξεις από τον ζημιωθέντα, στην περίπτωση που αποκατέστησε τη ζημιά ή τον αποζημίωσε είτε Εγγυητική Επιστολή η οποία να καλύπτει την απαίτηση του ζημιωθέντος, προσαυξημένη με τους τόκους χρονικού διαστήματος ίσου με αυτό που απομένει μέχρι να παραγραφεί η απαίτηση (με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας) καθώς και με τα κατ εκτίμηση δικαστικά έξοδα. Η Εγγυητική Επιστολή θα πρέπει να παραμείνει στο ΔΕΔΔΗΕ μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής ή μέχρι την παραγραφή της απαίτησης αν δεν εγείρει αγωγή ο ιδιώτης. Όταν ο ζημιούμενος είναι Δημόσιος Οργανισμός ή Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας ή Δήμος ή Κοινότητα κ.λ.π. ισχύουν τα ίδια όπως παραπάνω (παρακράτηση ή Εγγυητική Επιστολή χωρίς να χρειάζεται να γίνει αγωγή κατά του Αναδόχου ή του ΔΕΔΔΗΕ. Άρθρο 3 ο Προσωπικό Αναδόχου 1. Το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών ασχέτως ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, αριθμητικά επαρκές, ειδικευμένο και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια αποπεράτωση της Παροχής Υπηρεσιών. 2. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στο ΔΕΔΔΗΕ, με την υπογραφή της Σύμβασης το όνομα και τα στοιχεία ταυτότητας των Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων (με άδεια άσκησης επαγγέλματος όπως αυτή περιγράφεται στο Τεύχος «Συμφωνητικό», Άρθρο 10 παρ. 1.) οι οποίοι εξουσιοδοτούνται απ αυτόν να ενεργούν ως «Υπεύθυνοι Εργασίας» των συνεργείων του Αναδόχου κατά την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τα 4/13

109 αναφερόμενα στις συνημμένες Οδηγίες Διανομής Νο 14 και 15 (π.χ. να παραλαμβάνουν την «Πιστοποίηση Απομόνωσης Εγκαταστάσεων ΔΕΗ Α.Ε.» από το αρμόδιο Όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, να λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας (π.χ. τοποθέτηση «Γειώσεων Εργασίας»), να παραδίδουν την «Πιστοποίηση Αποπεράτωσης Εργασίας» στο αρμόδιο Όργανο του ΔΕΔΔΗΕ). Σύμφωνα με τα παραπάνω, «Υπεύθυνοι Εργασίας» των συνεργείων του Αναδόχου είναι ο:.(ονοματεπώνυμο) (ιδιότητα, Αριθ. επαγγελματικής άδειας) και ο (ονοματεπώνυμο).(ιδιότητα, Αριθ. επαγγελματικής άδειας). Με την υπογραφή της Σύμβασης θα υποβάλλεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας των Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, σύμφωνα με τα παραπάνω. Άρθρο 4 ο Όροι διακοπής εργασιών Συμφωνείται ότι διακοπή των εργασιών επιτρέπεται να γίνεται μόνο στις εξής περιπτώσεις, πέραν από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας: α. Σε περίπτωση σημαντικής βλάβης καλαθοφόρου οχήματος του Αναδόχου που εξυπηρετεί τις εργασίες, εξ αιτίας της οποίας επιβάλλεται η ακινητοποίησή του, οι εργασίες διακόπτονται για δύο το πολύ εργάσιμες ημέρες, εάν το ζητήσει ο Ανάδοχος και ειδοποιήσει επί αποδείξη τον αρμόδιο Τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ. β. Εάν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την υπαίθρια εργασία. Άρθρο 5 ο Μέτρα και ευθύνη ατυχημάτων και ζημιών Για την πρόληψη ατυχημάτων, την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη ζημιών, θα εφαρμόζονται τα εξής μέτρα: 1. Διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας έναντι ηλεκτροπληξίας Οι κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας θα αντιμετωπίζονται με λήψη των απαραίτητων κατά περίπτωση μέτρων, όπως αυτά καθορίζονται στις συνημμένες Οδηγίες Διανομής (ΟΔ) της ΔΕΗ Α.Ε. Νο 14 και 15. Στο πλαίσιο των Οδηγιών αυτών οι βασικές ενέργειες που πρέπει να γίνονται ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εργαζόμενου προσωπικού έναντι ηλεκτροπληξίας είναι οι παρακάτω αναφερόμενες Ο Εντεταλμένος Μηχανικός του Αναδόχου εξετάζει αν απαιτείται η θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΔΕΗ Α.Ε. που γειτνιάζει με τα δένδρα που θα κλαδευτούν ή θα κοπούν, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων την απόσταση μεταξύ του χώρου εργασίας και της υπό τάση εγκατάστασης, το είδος της εγκατάστασης, τη φύση της εργασίας, το είδος των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, εξοπλισμού και μέσων, το είδος του 5/13

110 δένδρου, το ύψος του δένδρου ή/και το μήκος και το βάρος των κλώνων που θα κοπούν. Η εξέταση αυτή επιβάλλεται να προηγείται κατά ικανό χρονικό διάστημα (το διάστημα αυτό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΟΔ ΔΕΗ Νο 14 δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 96 ωρών) της εκτέλεσης των εργασιών κλάδευσης ή κοπής δένδρου, ώστε, σε περίπτωση που προκύψει ότι είναι αναγκαία η θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΔΕΗ Α.Ε., να υπάρχει η δυνατότητα να ειδοποιηθούν έγκαιρα οι πελάτες που θα υποστούν διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ανωτέρα βία) επιτρέπεται η θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΔΕΗ Α.Ε. χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση πελατών Στην περίπτωση που από την εξέταση της παραγράφου 1.1. κριθεί από τον Ανάδοχο ότι απαιτείται η θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΔΕΗ Α.Ε., υποβάλλεται απ αυτόν σχετική Αίτηση προς το ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΟΔ Νο 14. Αφού εξεταστεί το αίτημα του Αναδόχου από την Ε.Υ. και κριθεί αναγκαία, για την πραγματοποίηση των εργασιών, η θέση του τμήματος του δικτύου εκτός τάσης, θα ακολουθούνται από το ΔΕΔΔΗΕ οι διαδικασίες που προβλέπονται από την Οδηγία αυτή καθώς και από την ΟΔ Νο 15, για την εκτέλεση εργασιών εκτός τάσης. Δηλαδή εγκρίνεται η αίτηση από το ΔΕΔΔΗΕ με ή χωρίς τροποποιήσεις και γνωστοποιείται η έγκριση στον Ανάδοχο, εκδίδεται Σημείωμα Χειρισμών από το ΔΕΔΔΗΕ κ.λ.π. Ο αρμόδιος Τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος ελέγχει και παρακολουθεί τις εργασίες, μπορεί να αποτελεί, στο πλαίσιο των αναφερόμενων στις ΟΔ Νο 14 και 15, τον «Υπεύθυνο Απομόνωσης». Τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3, παράγραφο 2 πρόσωπα, αποτελούν, στο πλαίσιο των αναφερομένων στις ΟΔ Νο 14 και 15, τους «Υπευθύνους Εργασίας» των συνεργείων του Αναδόχου Στην περίπτωση που από την εξέταση της παραγράφου 1.1. προκύψει ότι δεν απαιτείται η θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΔΕΗ Α.Ε., αλλά οι εργασίες που θα εκτελεστούν εμπίπτουν στην κατηγορία των «Εργασιών κοντά σε εγκαταστάσεις υπό τάση» (σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό που δίνεται στην παράγραφο (1γ) της ΟΔ Νο 15), ακολουθούνται οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της ΟΔ Νο 15 για την εκτέλεση εργασιών «κοντά» σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό τάση. Μεταξύ των μέτρων ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται από τους αναφερόμενους στο Άρθρο 3, παράγραφο 2, «Υπευθύνους Εργασίας», όταν το κλάδεμα ή η κοπή δένδρου εκτελείται «κοντά» σε υπό τάση εγκαταστάσεις ΔΕΗ Α.Ε. περιλαμβάνονται και η εκτέλεση της εργασίας από ικανό προσωπικό, η χρήση σχοινιών (ξηρών κατά προτίμηση μονωτικών π.χ. από νάϋλον ή από πολυαμίδιο) για τη συγκράτηση και τον έλεγχο της πορείας (κατεύθυνσης) που πρέπει να ακολουθήσουν οι κλώνοι για το ασφαλές κατέβασμά τους στο έδαφος χωρίς να έρθουν σε επαφή με τους υπό τάση αγωγούς της εγκατάστασης, η κάλυψη των γειτονικών εναέριων γραμμών ΧΤ με μονωτικά καλύμματα (αν κριθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΟΔ Νο 15, ότι το συγκεκριμένο μέτρο ασφάλειας απαιτείται) Το προσωπικό του Αναδόχου δεν θα εγγίζει αγωγούς ή κλαδιά που εφάπτονται σε αγωγούς ή μεταλλικά εξαρτήματα των στύλων και γενικότερα στοιχεία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΔΕΗ Α.Ε., εάν προηγουμένως δεν ζητήσει οδηγίες από τους «Υπευθύνους Εργασίας» και δεν εφαρμόσει τις οδηγίες αυτές. 6/13

111 2. Λοιπά μέτρα ασφαλείας 2.1. Όλα τα μέλη του συνεργείου θα φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο (εφαρμοστά όχι φαρδιά), γάντια εργασίας για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, γυαλιά ή ασπίδια προστασίας από μηχανικούς κινδύνους (π.χ. προστασία από εκτινασσόμενα αντικείμενα), άρβυλα ασφαλείας, συστήματα προστασίας από πτώση και προστατευτικά κράνη Για όλα τα χρησιμοποιούμενα είδη ατομικού και ομαδικού εξοπλισμού ( π.χ. γάντια εργασίας ή μονωτικά, συστήματα προστασίας από πτώσεις, φορητές σκάλες, καλαθοφόρα οχήματα, βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα) θα τηρούνται απαρέγκλιτα οι οδηγίες που αναφέρονται, από τον κατασκευαστή τους, στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και συντήρησής τους. Επιπρόσθετα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα αναφερόμενα στο συνημμένο απόσπασμα του «Εγχειριδίου ασφαλών μεθόδων εργασίας» (Έκδοση ΔΕΗ Α.Ε. /Τομέας Πρόληψης Ατυχημάτων/1981) και τα συνημμένα σχήματα 2, 3 και 4. Όλα τα είδη εξοπλισμού ατομικής προστασίας και τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τη Νομοθεσία και θα πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση Η περισυλλογή των προϊόντων του κλαδέματος ή της κοπής των δένδρων από τον τόπο εργασίας θα γίνεται από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απομάκρυνσή τους άμεσα, θα παραμείνουν με ευθύνη του Αναδόχου σε παρακείμενη του τόπου εργασίας θέση το πολύ για δύο (2) ημερολογιακές ημέρες, ώστε να μη προκαλούν για τους περαστικούς πεζούς ή τροχοφόρα και περιοίκους όχληση ή κίνδυνο μέχρι την οριστική απομάκρυνσή τους με ευθύνη του Αναδόχου. Στην περίπτωση κοπής δένδρου στο όριο δρόμου θα λαμβάνεται κάθε μέτρο ώστε να αποφευχθεί παρατεταμένη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων Ο Ανάδοχος θα φροντίζει να υπάρχει πάντοτε, μέσα στο μεταφορικό μέσο του συνεργείου φορητό φαρμακείο πρώτων βοηθειών πλήρες με φάρμακα, των οποίων δεν έχει λήξει η προθεσμία χρήσης. Το περιεχόμενο του φαρμακείου αυτού θα είναι το ίδιο με αυτό των φορητών φαρμακείων πρώτων βοηθειών των αυτοκινήτων του ΔΕΔΔΗΕ Εκτός από τα μέτρα ασφαλείας που καθορίζονται στο παρόν Άρθρο, ο Ανάδοχος μπορεί και οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσθετο μέτρο, που επιβάλλεται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας, για την προστασία του εργαζόμενου προσωπικού Το χρησιμοποιούμενο, για την εκτέλεση κάθε εργασίας, προσωπικό πρέπει να έχει σαφή γνώση της εργασίας την οποία θα πραγματοποιήσει. Επίσης το προσωπικό θα πρέπει να έχει σαφή γνώση των βασικών διαδικασιών και μεθόδων χορήγησης πρώτων βοηθειών, τεχνικών διάσωσης και κατάσβεσης φωτιάς Πριν από την έναρξη και καθ όλη τη διάρκεια της εργασίας πρέπει να εξασφαλίζεται με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλέφωνο, ραδιοτηλέφωνο) η επικοινωνία μεταξύ των «Υπευθύνων Εργασίας» του Αναδόχου και αφενός του αρμόδιου Τεχνικού του ΔΕΔΔΗΕ που ελέγχει και παρακολουθεί τις εργασίες των συνεργείων και αφετέρου του αρμόδιου για χειρισμούς στο δίκτυο γραφείου του ΔΕΔΔΗΕ (ΚΕΔΔ ή Υ/Σ Υ.Τ./Μ.Τ ή Σταθμού Παραγωγής). 7/13

112 2.8. Κατά τη διάρκεια της Παροχής Υπηρεσιών θα τηρείται από τον Ανάδοχο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 8 του Ν 1396/83 και στην ΑΠ /84, εφόσον είτε η Παροχή Υπηρεσιών προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από τριάντα (30) ημέρες και απασχολούνται σ αυτήν περισσότεροι από είκοσι (20) εργαζόμενοι είτε ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας υπερβαίνει το πεντακόσια (500) ημερομίσθια Η προσέγγιση και η απομάκρυνση από κάθε δένδρο θα γίνεται μέσω των μονοπατιών ή ακαλλιέργητων λωρίδων που ενδεχομένως υπάρχουν, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση ζημιών στις καλλιέργειες. Ιδιαίτερη μέριμνα και ευαισθησία πρέπει να επιδεικνύεται για τα δένδρα που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους, πάρκα κ.λ.π Το προσωπικό του Αναδόχου θα εφαρμόζει πιστά τις παρούσες οδηγίες πρόληψης ατυχημάτων και ζημιών. Αν κάποιο μέλος του συνεργείου δεν υπακούει και δεν εφαρμόζει τις οδηγίες αυτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να το απομακρύνει αμέσως και αν χρειάζεται να το αντικαταστήσει Αν δεν το κάνει, ο αρμόδιος Τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ, διακόπτει τις εργασίες μέχρι της απομάκρυνσης του μέλους αυτού και ειδοποιεί αμέσως την Υπηρεσία του (Επιβλέπουσα Υπηρεσία). Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να εφαρμόζει τις οδηγίες που ενδεχόμενα θα του δοθούν από αρμόδιο αδειούχο Γεωτεχνικό (π.χ. Γεωπόνο), τα στοιχεία του οποίου θα γνωστοποιηθούν σ αυτόν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ώστε να διενεργούνται τα κλαδέματα σύμφωνα με τους δενδροκομικούς κανόνες Αν το προσωπικό του Αναδόχου προκαλέσει ατύχημα ή ζημιά στο ίδιο ή στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ή σε τρίτο, από παράβαση των συμβατικών όρων (π.χ. απροσεξία κατά το κλάδεμα), τότε όλες τις ευθύνες για το ατύχημα αυτό ή τη ζημιά αναλαμβάνει αποκλειστικά ο Ανάδοχος Για τα καλαθοφόρα οχήματα του Αναδόχου θα πρέπει να προσκομισθούν στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία επικυρωμένα αντίγραφα των Πιστοποιητικών Καταλληλότητας, τα οποία έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) Φορέα Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία περί Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Υπουργική Απόφαση 15085/593/2003 ΦΕΚ 1186/Β / : «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων»). Σε περίπτωση λήξης της ισχύος των παραπάνω Πιστοποιητικών Καταλληλότητας εντός της χρονικής περιόδου Ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει έγκαιρα στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία νέα Πιστοποιητικά Καταλληλότητας ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της υπόψη νομοθεσίας καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Στην περίπτωση παλαιού αυτοκινήτου αυτό θα πρέπει να έχει ελεγχθεί σε Κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ). Το πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος και η άδεια ρυμούλκησης με το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο θα ελέγχονται από το ΔΕΔΔΗΕ πριν την υπογραφή της Σύμβασης και θα επισυνάπτονται σ αυτή. Αν συμβεί αυτοκινητικό ατύχημα, τότε όλες τις ευθύνες για το ατύχημα αυτό αναλαμβάνει αποκλειστικά ο Ανάδοχος Ο Ανάδοχος έχει ευθύνη για την εφαρμογή των γενικών αρχών Πρόληψης και Ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας 8/13

113 (Ν 3850/2010 "Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων" ΦΕΚ Α 84/ , την Οδηγία 92/57 Ε.Ο.Κ. και το Π.Δ. 305/96) Στην περίπτωση μη εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων και τήρησης των κανόνων ασφαλείας όπως προβλέπονται από τη Νομοθεσία θα ακολουθούνται τα αναφερόμενα στα Άρθρα 13 & 20 του Συμφωνητικού. Άρθρο 6 ο Κλάδεμα ή κοπή δένδρων εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων Στην περίπτωση που απαιτείται κλάδεμα ή κοπή σε δένδρα, τα οποία βρίσκονται εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει αυτό να γίνεται γνωστό στον Ανάδοχο, έτσι ώστε να αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίζει τις απαιτούμενες άδειες για την είσοδο σε στρατιωτικούς κλπ χώρους. Άρθρο 7 ο Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί καθημερινά Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας. Αυτό τηρείται σε βιβλίο με αριθμημένα, εις διπλούν, φύλλα, το ένα από τα οποία είναι διάτρητο και μπορεί να αποκοπεί. Το Δελτίο υπογράφεται από τον Ανάδοχο ή άλλο εξουσιοδοτημένο Εκπρόσωπό του, από τον αρμόδιο Τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ και από τον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο ΔΕΔΔΗΕ της Παροχής Υπηρεσιών. Μετά την υπογραφή το ένα φύλλο αποκόπτεται και περιέχεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Στο Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του Αναδόχου, το προσωπικό που εργάστηκε με αναφορά σε συγκεκριμένες ειδικότητες, οι ώρες εργασίας καθώς και κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη ο ΔΕΔΔΗΕ για το προσωπικό αυτό, στοιχεία που αφορούν τα χρησιμοποιηθέντα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα (π.χ. καλαθοφόρο όχημα) καθώς και οι εργασίες που εκτελέστηκαν τη συγκεκριμένη ημέρα. Επίσης θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα συμβάντα (ζημιές) της ημέρας που έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργασιών. Θα υπάρχει στο Δελτίο ιδιαίτερο πεδίο για τυχόν παρατηρήσεις των αρμοδίων Οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ (βλέπε συνημμένο Υπόδειγμα Ημερήσιου Δελτίου Εργασίας). Συνημμένα: Απόσπασμα «Εγχειριδίου Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας» ΔΕΗ Α.Ε. Υπόδειγμα Ημερήσιου Δελτίου Εργασίας Οδηγίες Διανομής ΔΕΗ Α.Ε. Νο 14 και 15 (επισυνάπτονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία) Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) (επισυνάπτονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία) 9/13

114 2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 Τιμολόγιο εργασιών Αναδόχου Άρθρο 2 Πληρωμή Αναδόχου Άρθρο 3 Όροι διακοπής εργασιών Άρθρο 4 Μέτρα και ευθύνη ατυχημάτων και ζημιών Άρθρο 5 Αποψίλωση εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων Άρθρο 6 Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας Συνημμένα: Υπόδειγμα Ημερήσιου Δελτίου Εργασίας 10/13

115 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Άρθρο 1 ο Τιμολόγιο εργασιών Αναδόχου 1.1. Η αμοιβή του Αναδόχου για όλες τις εργασίες και τις υποχρεώσεις του, συμφωνείται να γίνεται ανά μονόστυλο ή ανά δίστυλο, με την τιμή του δίστυλου να ισούται με την τιμή του μονόστυλου χ 1, Το άθροισμα των αμοιβών του Αναδόχου ανά μονόστυλο και ανά δίστυλο, αποτελεί τη συνολική αμοιβή του Αναδόχου βάσει της οποίας ανακηρύχθηκε μειοδότης. Στο ποσό της αμοιβής του Αναδόχου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών, όπως η αμοιβή του προσωπικού του Αναδόχου, οι εισφορές ή τα ασφάλιστρα σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, η δαπάνη και τα ασφάλιστρα των μεταφορικών μέσων, η δαπάνη του εξοπλισμού και των εργαλείων, οι δαπάνες για τα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων και ζημιών, οι δαπάνες για την κάλυψη αποζημιώσεων ατυχημάτων καθώς επίσης και το εργολαβικό κέρδος. Συνεπώς ο ΔΕΔΔΗΕ, εκτός από την καταβολή στον Ανάδοχο του συμφωνηθέντος ποσού και την καταβολή του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση και οποιαδήποτε δαπάνη, που έχει σχέση με τις συμβατικές εργασίες, βαρύνει τον Ανάδοχο. Άρθρο 2 ο Πληρωμή Αναδόχου Η πληρωμή του Αναδόχου γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Συμφωνητικού Ανά μήνα καταβάλλεται στον Ανάδοχο ποσό ίσο με την αξία των εργασιών που πιστοποιήθηκαν. 2.2 Πριν από κάθε πληρωμή συντάσσεται από το ΔΕΔΔΗΕ Συγκεντρωτικός Λογαριασμός και Πιστοποίηση εργασιών για τις ίδιες αυτές εργασίες. Τόσο η Πιστοποίηση όσον και ο Συγκεντρωτικός Λογαριασμός υπογράφονται και από τον Ανάδοχο Ο Ανάδοχος πριν την τελική εκκαθάριση της Σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει στο ΔΕΔΔΗΕ όλες τις σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις για τις ζημίες που τυχόν έχει προκαλέσει προς τρίτους. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ότι αυτός προκάλεσε τις ζημιές και επιπλέον ο ζημιωθείς εγείρει αγωγή κατά του Αναδόχου ή κατά του ΔΕΔΔΗΕ, τότε η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα παρακρατεί από την πληρωμή του Αναδόχου το ποσό που ζητά ο ζημιωθείς, προσαυξημένο με τους τόκους μιας τριετίας (με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας) και με τα κατ εκτίμηση δικαστικά έξοδα. Ο Ανάδοχος μπορεί εναλλακτικά να καλύψει την παραπάνω απαίτηση προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή της έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ για ποσό όσο η ανωτέρω παρακράτηση. Εφόσον εκδοθεί καταδικαστική απόφαση γίνεται διακανονισμός με βάση το ποσόν που επιδικάστηκε συν τα πραγματοποιηθέντα δικαστικά έξοδα. Διαφορετικά επιστρέφεται το ποσόν που παρακρατήθηκε ή επιστρέφεται η Εγγυητική Επιστολή. 11/13

116 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ότι αυτός προκάλεσε τις ζημιές και επιπλέον ο ζημιωθείς δεν έχει εγείρει αγωγή μέχρι το στάδιο εκκαθάρισης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει είτε απαλλακτικές αποδείξεις από τον ζημιωθέντα, στην περίπτωση που αποκατέστησε τη ζημιά ή τον αποζημίωσε είτε Εγγυητική Επιστολή η οποία να καλύπτει την απαίτηση του ζημιωθέντος, προσαυξημένη με τους τόκους χρονικού διαστήματος ίσου με αυτό που απομένει μέχρι να παραγραφεί η απαίτηση (με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας) καθώς και με τα κατ εκτίμηση δικαστικά έξοδα. Η Εγγυητική Επιστολή θα πρέπει να παραμείνει στο ΔΕΔΔΗΕ μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής ή μέχρι την παραγραφή της απαίτησης αν δεν εγείρει αγωγή ο ιδιώτης. Όταν ο ζημιούμενος είναι Δημόσιος Οργανισμός ή Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας ή Δήμος ή Κοινότητα κ.λ.π. ισχύουν τα ίδια όπως παραπάνω (παρακράτηση ή Εγγυητική Επιστολή χωρίς να χρειάζεται να γίνει αγωγή κατά του Αναδόχου ή του ΔΕΔΔΗΕ. Άρθρο 3 ο Όροι διακοπής εργασιών Συμφωνείται ότι διακοπή των εργασιών επιτρέπεται να γίνεται μόνο στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας π.χ. καιρικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν την υπαίθρια εργασία. Εάν ο Ανάδοχος διακόπτει ή καθυστερεί να επαναλάβει τις εργασίες κατά παράβαση των Συμβατικών Όρων της παραγράφου αυτής, τότε ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, με έγγραφη ανακοίνωσή του προς τον Ανάδοχο (Άρθρο 22 παρ. 4). Άρθρο 4 ο Μέτρα και ευθύνη ατυχημάτων και ζημιών 5.1. Για την πρόληψη ατυχημάτων, την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη ζημιών, όλοι οι εργάτες του Αναδόχου θα εφαρμόζουν τα εξής μέτρα: Θα φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο (εφαρμοστά όχι φαρδιά), γάντια εργασίας για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, γυαλιά ή ασπίδια προστασίας από μηχανικούς κινδύνους (π.χ. προστασία από εκτινασσόμενα αντικείμενα), άρβυλα ασφαλείας και προστατευτικά κράνη Η προσέγγιση και η απομάκρυνση από κάθε στύλο θα γίνεται μέσω των μονοπατιών ή ακαλλιέργητων λωρίδων που ενδεχομένως υπάρχουν, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση ζημιών στις καλλιέργειες Ο Ανάδοχος θα φροντίζει να υπάρχει πάντοτε, μέσα στο μεταφορικό μέσο του συνεργείου, φορητό φαρμακείο πρώτων βοηθειών πλήρες με φάρμακα, των οποίων δεν έχει λήξει η προθεσμία χρήσης. Το περιεχόμενο του φαρμακείου αυτού θα είναι το ίδιο με αυτό των φορητών φαρμακείων πρώτων βοηθειών των αυτοκινήτων. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται στη καθημερινή μεταφορά δοχείου με νερό 20 τουλάχιστον λίτρων για τις ανάγκες του συνεργείου Αν το προσωπικό του Αναδόχου προκαλέσει ατύχημα ή ζημιά στο ίδιο ή στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ή σε τρίτο, από παράβαση των συμβατικών όρων, τότε όλες τις ευθύνες για το ατύχημα αυτό ή τη ζημιά αναλαμβάνει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 12/13

117 5.3. Αν συμβεί αυτοκινητιστικό ατύχημα, τότε όλες τις ευθύνες για το ατύχημα αυτό αναλαμβάνει αποκλειστικά ο Ανάδοχος Ο Ανάδοχος έχει ευθύνη για την εφαρμογή των γενικών αρχών Πρόληψης και Ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας (Ν 3850/2010 "Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων" ΦΕΚ Α 84/ , την Οδηγία 92/57 Ε.Ο.Κ. και το Π.Δ. 305/96) Στην περίπτωση μη εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων και τήρησης των κανόνων ασφάλειας όπως προβλέπονται από τη Νομοθεσία θα ακολουθούνται τα αναφερόμενα στα Άρθρα 14 & 22 του Συμφωνητικού. Άρθρο 5 ο Αποψίλωση εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων Στην περίπτωση που απαιτείται να πραγματοποιηθούν εργασίες αποψίλωσης σε στύλους, οι οποίοι βρίσκονται εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει αυτό να γίνεται γνωστό στον Ανάδοχο, έτσι ώστε να αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίζει τις απαιτούμενες άδειες για την είσοδο σε στρατιωτικούς κλπ χώρους. Άρθρο 6 ο Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί καθημερινά Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας. Αυτό τηρείται σε βιβλίο με αριθμημένα, εις διπλούν, φύλλα, το ένα από τα οποία είναι διάτρητο και μπορεί να αποκοπεί. Το Δελτίο υπογράφεται από τον Ανάδοχο ή άλλο εξουσιοδοτημένο Εκπρόσωπό του, από τον αρμόδιο Τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ και από τον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο ΔΕΔΔΗΕ της Παροχής Υπηρεσιών. Μετά την υπογραφή το ένα φύλλο αποκόπτεται και περιέχεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Στο Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του Αναδόχου, το προσωπικό που εργάστηκε με αναφορά σε συγκεκριμένες ειδικότητες, οι ώρες εργασίας καθώς και κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη ο ΔΕΔΔΗΕ για το προσωπικό αυτό, στοιχεία που αφορούν τα χρησιμοποιηθέντα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα καθώς και οι εργασίες που εκτελέστηκαν τη συγκεκριμένη ημέρα. Επίσης θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα συμβάντα (ζημιές) της ημέρας που έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργασιών. Θα υπάρχει στο Δελτίο ιδιαίτερο πεδίο για τυχόν παρατηρήσεις των αρμοδίων Οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ (βλέπε συνημμένο Υπόδειγμα Ημερήσιου Δελτίου Εργασίας). Συνημμένα: Υπόδειγμα Ημερήσιου Δελτίου Εργασίας 13/13

118 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Υ Α Σ Φ Α Λ Ω Ν Μ Ε Θ Ο Δ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ( Έ Κ Δ Ο Σ Η Δ Ε Η / Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Ω Ν / ) 5. Κ λ ά δ ε μ α δ έ ν δ ρ ω ν 5.1. Το κλάδεμα δένδρων τμήματα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήματα που οφείλονται σε βραχυκυκλώματα, διαρροές προς τη γη, ζημιές ή καταστροφή γραμμής λόγω ανέμου κ.ά Οι κύριοι κίνδυνοι πού ενδέχεται να αντιμετωπίσει το προσωπικό που ασχολείται με το κλάδεμα είναι: Επαφή με ηλεκτροφόρους αγωγούς. Πτώση από το δένδρο. Πτώση κλάδων ή τμημάτων δένδρων. Τραυματισμός από χρησιμοποιούμενα εργαλεία κ.ά Κατά περίπτωση οι κίνδυνοι αυτοί αντιμετωπίζονται: Oι κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας με λήψη όλων των γνωστών και απαραίτητων κατά περίπτωση μέτρων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η κάλυψη γειτονικών γραμμών Χ.Τ. με τα ειδικά ελαστικά καλύμματα, η χρήση ελαστικών και προστατευτικών γαντιών και μερικές φορές η διακοπή της ενέργειας Ο κίνδυνος πτώσεως με λήψη μέτρων όπως: Η χρήση φορητής σκάλας σε καλή κατάσταση και κατάλληλου ύψους (όχι πολύ κοντή ή υψηλή). Η ασφαλής έδραση βάσεως και κορυφής της σκάλας είναι σημεία που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα. Επιπροσθέτως, η σκάλα θα κρατιέται από βοηθό εδάφους ή θα στερεώνεται (προσδένεται) καλά. Η χρήση κράνους, ζώνης ασφαλείας, ρούχων εφαρμοστών (ποτέ φαρδιών) και παπουτσιών με σκληρό ποντίνι και σόλα ελαστική σε καλή κατάσταση (που να μη γλιστράει). Προτού αρχίσει ή δουλειά, προσεκτική εξέταση επιθεώρηση του όλου δένδρου, για τη διαπίστωση της καταστάσεώς του και προετοιμασία της δουλειάς κατά φάσεις Οι κίνδυνοι πτώσεων κλάδων, τμημάτων δένδρων κ.ά. με λήψη μέτρων όπως: Η χρήση κράνους από τον τεχνίτη που κλαδεύει και από όλο το προσωπικό εδάφους. Η απαγόρευση κινήσεως οχημάτων και τρίτων στην επικίνδυνη περιοχή, που πρέπει να επισημαίνεται με σχοινιά ή εμπόδια και φύλακες. Η προσωρινή συγκράτηση και κατεύθυνση πτώσεως των κλάδων με κατάλληλα σχοινιά (για να πέσουν την κατάλληλη στιγμή, στην ασφαλέστερη θέση). Η κλήση του δένδρου ή στοιχείων και κλάδων του, και η κατεύθυνση και ένταση του αέρα, είναι σχετικά στοιχεία πού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Τα σχοινιά συγκρατήσεως και κατευθύνσεως πρέπει να εξαρτώνται από δυνατά κλαδιά. 1/6

119 Οι κίνδυνοι τραυματισμού από χρησιμοποιούμενα εργαλεία με μέτρα όπως: Η χρήση μόνον εργαλείων που είναι σε καλή κατάσταση και συντηρημέναέτοιμα για τη δουλειά. Η μεταφορά γενικά των αιχμηρώνκοφτερών εργαλείων, μέσα σε ειδική θήκη ή κιβώτιο. Η εξοικείωση του τεχνίτη με τα εργαλεία και μηχανήματα που πρόκειται να χρησιμοποιήσει και με την εφαρμογή σωστών μεθόδων εργασίας. 6. Άλλα γενικά μέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 6.1. Κατά την αναρρίχηση ο τεχνίτης πρέπει: Κατά την ανάβασή του να κόβει τα επικίνδυνα κλαδιά. Να μη βάζει ποτέ και τα δυο του χέρια στο ίδιο κλαδί Πάνω στο δένδρο, προτού αρχίσει τη δουλειά, ο τεχνίτης πρέπει να περνάει τον ιμάντα ασφαλείας της ζώνης από γερόσίγουρο κλαδί ή από στοιχείο πλήρως ακινητοποιημένης σκάλας Ό τεχνίτης αφού ανέβει και φθάσει στη θέση εργασίας του, παίρνει τα εργαλεία που χρειάζεται, ρίχνοντας στο βοηθό εδάφους το υπηρεσιακό του σχοινάκι, για την πρόσδεση και ανύψωση τους. 7. Χρήση αλυσοπρίονου Κατά τη χρήση αλυσοπρίονου πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα ασφαλείας, τα κυριότερα από τα οποία είναι τα ακόλουθα: 7.1. Προτού χρησιμοποιήσεις αλυσοπρίονο, μάθε καλά πώς δουλεύεται σωστά. Ζήτησε λοιπόν οδηγίες και διάβασε και τις σχετικές συστάσεις του κατασκευαστή ή εισαγωγέα του Η αλυσίδα είναι πολύ βασικό στοιχείο του αλυσοπρίονου. Οι κυριότερες σχετικές οδηγίες ασφάλειας είναι: Η αλυσίδα δεν πρέπει να είναι πολύ σφικτή (υπερβολική φθορά), ούτε πολύ χαλαρή (τάση να βγει έξω και να κάνει ζημιές). Η αλυσίδα πρέπει να έχει καλή λίπανση ενώ χρησιμοποιείται. Η αλυσίδα πρέπει να είναι κοφτερή. Λοιπόν μην παραλείπεις να τη λιμάρεις κανονικά, ακολουθώντας τις οδηγίες των κατασκευαστών Προτίμησε, να βάζεις ρούχα εφαρμοστά. Σε κάθε περίπτωση, απόφευγε ρούχα φαρδιά ή που έχουν άκρα πού κρέμονται ελεύθερα. Γραβάτες, αλυσιδίτσες, κασκόλ κ.ά. απαγορεύονται. Η υπόδηση να είναι ουσιαστική. Φόρα λοιπόν υποδήματα με γερή σόλα ελαστική ή άλλη σε καλή κατάσταση και σκληρό ποντίνι ή με μεταλλικό εξάρτημα προστασίας. Μη 2/6

120 χρησιμοποιείς παπούτσια που δεν προστατεύουν τον κάτω πόδα. Συνιστάται χρήση κράνους, σε κάθε περίπτωση πού υπάρχει κίνδυνος πτώσεως κλαδιών ή κτυπήματος Κατά τη λειτουργία του αλυσοπρίονου, μην ξεχνάς: Να στέκεσαι με το βάρος σου μοιρασμένο ίσα και στα δύο σου πόδια. Να κρατάς το πριόνι πάντα με δυο χέρια, γεράσταθερά, όχι πάρα πολύ σφικτά. Κράτα το μακριά από το σώμα σου. Μην κόβεις ποτέ πάνω από το ύψος των ώμων σου. Επαφή της κορυφής της αλυσίδας με οποιοδήποτε ξένο σώμα, κλώνο ή την άκρη προηγούμενης τομής, που δεν τελείωσε, μπορεί να προκαλέσει κλώτσημα και αναπήδηση του αλυσοπρίονου. Μην επιτρέπεις την παρουσία κοντά σου άλλων ανθρώπων. Αν το αλυσοπρίονο σφηνώσει στην τομή, σβήσε αμέσως τον κινητήρα. Για να το ελευθερώσεις χρησιμοποίησε σφήνες από ξύλο ή άλλο όχι πολύ σκληρό υλικό. Το αλυσοπρίονο μεταφέρεται από το ένα δένδρο σε άλλο και από μία θέση σε άλλη, με τον κινητήρα σβηστό. Ο ανεφοδιασμός αλυσοπρίονου με καύσιμα, να γίνεται σε χώρο ανοικτό, καθαρό από εύφλεκτα, με τον κινητήρα σβηστό, ποτέ υπερθερμασμένο. Χρησιμοποίησε χωνί, να μη χυθούν καύσιμα. Σκούπισε καλά το σώμα του με στεγνό στουπί ή άλλο προτού βάλεις μπροστά τον κινητήρα του. Σβήσε τον κινητήρα ακόμα και για να ρυθμίσεις ή λιμάρεις την αλυσίδα. Χρήση του αλυσοπρίονου σε κλειστό χώρο απαγορεύεται (κίνδυνος δηλητηριάσεως). Μην αφήνεις το άλυσοπρίονο αφύλακτο και με τον κινητήρα να εργάζεται. Το αλυσοπρίονο πρέπει να φυλάσσεται στεγνό και καθαρό. Η συντήρηση του, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις καθέκαστα οδηγίες του κατασκευαστή, έχει δε μεγάλη σημασία για τη διατήρηση του σε καλή κατάσταση, κυρίως για την ασφάλεια των χειριστών του. Το ενδεχόμενο να γίνει τίναγμα του προς τα πίσω (αναπήδηση κλώτσημα). Αυτό μπορεί να προκληθεί αν η κορυφή της μπάρας κτυπήσει σε εμπόδιο, όπως γειτονικό κλαδί. Επίσης, αν η κορυφή ή η βάση της μπάρας έρθει σε επαφή με μία προηγούμενη ατελείωτη τομή. Σε μερικές περιπτώσεις, το τίναγμα του πριονιού προς τα πίσω ίσως να μη μπορεί να προληφθεί. Όμως, αν έχεις πάντα το σώμα σου σε θέση καλής ισορροπίας και, συγχρόνως, κρατάς το πριόνι καλά, με τα δύο χέρια, δεν θα γίνει τίποτα. 3/6

121 Αναπήδηση μετά την επαφή της κορυφής της μπάρας με γειτονικό κλαδί Αναπήδηση ενώ απομακρύνεται το αλυσοπρίονο από την τομή 4/6

122 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΩΝΩΝ ΔΕΝΔΡΟΥ ΠΟΥ ΚΟΒΟΝΤΑΙ Σχήμα 2: Ένα (1) κατευθυντήριο σχοινί και Ένα (1) σχοινί συγκράτησης σχοινί συγκράτησης κατευθυντήριο σχοινί Σχήμα 3: κατευθυντήρια σχοινιά Δύο (2) κατευθυντήρια σχοινιά, με τα οποία εξασφαλίζεται ακριβέστερος έλεγχος της πορείας κατά το κατέβασμα μεγάλου μήκους κομμένων κλώνων και Ένα σχοινί συγκράτησης, το οποίο περιτυλίγεται στον κορμό του δένδρου στην περίπτωση μεγάλου βάρους κομμένων κλώνων 5/6

123 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΠΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ KATEYΘYNΣHΣ ΚΛΩΝΩΝ ΔΕΝΔΡΟΥ ΠΟΥ ΚΟΒΟΝΤΑΙ Κατευθυντήριο σχοινί Σχοινί συγκράτησης Σχήμα 4 : Ένα (1) κατευθυντήριο σχοινί, με το οποίο εξασφαλίζεται ακριβέστερος έλεγχος της πορείας κατά το κατέβασμα μεγάλου μήκους κομμένων κλώνων και Δυο (2) σχοινιά συγκράτησης, τα οποία περιτυλίγονται στον κορμό του δένδρου στην περίπτωση μεγάλου βάρους κομμένων κλώνων 6/6

124 Διεύθυνση Περιφέρειας.. ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤΙΟΥ :... Περιοχή.... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :... ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τίτλος Παροχής Υπηρεσιών :.. Ανάδοχος:... Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Ειδικότητα Ώρες Εργασίας Λοιπά απαιτούμενα στοιχεία Μεταφορικά μέσα Αναδόχου 1 Αριθμ. Κυκλοφ. : 2 Ονομ/μο οδηγού : 3 4 Κατάσταση μεταφορικού Μέσου: 5 6 Γεωγραφική περιοχή εργασίας συνεργείων : Καιρικές συνθήκες : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ (Για τη ΜΤ: Ονομασία γραμμής ή διακλάδωσης. Για τη ΧΤ: Ονομασία Υ/Σ, αναχώρηση) 1.. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΖΗΜΙΕΣ: Τοποθεσία: Ώρα: Είδος ζημιάς: Αναλυτική περιγραφή συμβάντος/ Στοιχεία Ζημιωθέντων (ονοματ/νο, Δ/νση, Τηλέφωνο): Παρατηρήσεις των Οργάνων Επίβλεψης: Σημ. : 1. Το Ημερήσιο Δελτίο θα συμπληρώνεται και θα παραδίδεται ή θα στέλνεται την επόμενη μέρα στον επιβλέποντα τεχνικό ή στον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο ΔΕΔΔΗΕ. 2. Ο Εκπρόσωπος θα έχει έγγραφη σχετική εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο και θα παρευρίσκεται συνεχώς στον τόπο των εργασιών. 3. Τα τυχόν απαιτούμενα λοιπά στοιχεία (βλ. σχετική στήλη του Δελτίου) θα καθορίζονται μετά από συνεννόηση της Περιοχής με τη Διεύθυνση Περιφέρειας. Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕΔΔΗΕ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ή Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΕΔΔΗΕ

125 Διεύθυνση Περιφέρειας.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ:.. Αρ. SAP: Α.Δ.Α.Μ.:. Ανάδειξη Αναδόχων με ανοιχτή διαδικασία, για: 1. Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ infodeddie@deddie.gr Αθήνα F /10

126 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ή ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 Όγκος και έκταση των εργασιών Άρθρο 2 Ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά το κλάδεμα μεταξύ των εναερίων δικτύων Διανομής και των δένδρων που γειτνιάζουν με αυτά Άρθρο 3 Διάθεση εργαλείων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων Άρθρο 4 Παραλαβή εργασιών Αναδόχου Συνημμένα: Σχήμα ορθού τρόπου κοπής κλώνων δένδρου 3 Πίνακες Υπόδειγμα Πρωτοκόλλου Παραλαβής 2/10

127 1. Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής Άρθρο 1 ο Όγκος και έκταση των εργασιών 1.1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην επιθεώρηση, όσον αφορά στις εργασίες κλαδεμάτων, του συνόλου του Δικτύου του Σχεδίου ΔΕΔΔΗΕ (Πινακίδα, Δίπολο, Υ/Σ) που του επιδόθηκε και να κλαδέψει όλα τα δέντρα που πλησιάζουν το εναέριο δίκτυο σε αποστάσεις μικρότερες των προβλεπομένων ορίων ασφαλείας και θα σημειώνει στα Σχέδια ΔΕΔΔΗΕ τα δένδρα τα οποία κλαδεύτηκαν. Η επιμέτρηση των εργασιών και η τιμολόγηση θα γίνεται ανά δέντρο που κλαδεύτηκε. Σε περίπτωση που από την επιθεώρηση του Σχεδίου του ΔΕΔΔΗΕ δεν προκύψουν εργασίες κλαδέματος ή κοπής δέντρων ή κοπής συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δέντρων (δημιουργία ζώνης), δεν θα αποζημιώνεται ο Ανάδοχος Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την έντεχνη (βλέπε συνημ.σχ.1) εκτέλεση του κλαδέματος ή κοπής των δένδρων ή κοπής συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δέντρων (δημιουργία ζώνης) της παρ. 1.1, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας των κλάδων των δένδρων από το εναέριο δίκτυο σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, καθώς και την περισυλλογή των προϊόντων κλάδευσης ή κοπής των δέντρων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις οδηγίες που ενδεχόμενα να του δοθούν από αρμόδιο αδειούχο Γεωτεχνικό (π.χ. Γεωπόνο), τα στοιχεία του οποίου θα γνωστοποιηθούν σ' αυτόν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ώστε να διενεργούνται τα κλαδέματα σύμφωνα με τους δενδροκομικούς κανόνες. Ο Ανάδοχος πριν από την υπογραφή της Σύμβασης επισκέφθηκε τις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών και έλαβε γνώση του όγκου και των συνθηκών της εργασίας Ο Ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί την προτεραιότητα εκτέλεσης των εργασιών, όπως αυτή καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συστήσει περισσότερα του ενός συνεργεία κλαδεμάτων, που θα μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα σε διάφορες τοποθεσίες, εφόσον αυτό απαιτηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ, με γνώμονα το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των εργασιών. Άρθρο 2 ο Ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά το κλάδεμα μεταξύ των εναερίων δικτύων Διανομής και των δένδρων που γειτνιάζουν με αυτά 2.1. Οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας (σε μέτρα) που πρέπει να επιτυγχάνονται, κατά το κλάδεμα, ανάμεσα στα εναέρια δίκτυα Διανομής και στα δένδρα αναφέρονται στους συνημμένους Πίνακες 1 και Οι Πίνακες 1 και 2 έχουν συνταχθεί έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στην περίπτωση που εκτελείται ετήσιο κλάδεμα Ειδικότερα στην περίπτωση πολύ μεγάλων ανοιγμάτων σε υπεραστικά και αρδευτικά δίκτυα, οι ελάχιστες οριζόντιες αποστάσεις προκύπτουν από την πρόσθεση δύο (2) επιμέρους αποστάσεων: Της ελάχιστης επιτρεπόμενης απόστασης ασφαλείας και της προσαύξησης Χ. 3/10

128 Η προσαύξηση Χ της οριζόντιας απόστασης δίνεται στον Πίνακα 3 για διάφορες περιπτώσεις επιφορτίσεων (ελαφρά, μέση, βαριά) και μεγάλων ανοιγμάτων (αποστάσεων μεταξύ των στύλων διανομής ΔΕΗ που βρίσκονται εκατέρωθεν του δένδρου που κλαδεύεται). Για παράδειγμα στον Πίνακα 1, κατά το ετήσιο κλάδεμα ευκαλύπτου, που βρίσκεται πλάι από τον άξονα υπεραστικής γραμμής Μ.Τ. (ελαφριά επιφόρτιση) γυμνών αγωγών και ανάμεσα σε στύλους που απέχουν μεταξύ τους 150 μέτρα, η ελάχιστη οριζόντια απόσταση που πρέπει να επιτευχθεί θα πρέπει να είναι ίση με 3,5 + 0,3 μέτρα = 3,8 μέτρα (διότι η προσαύξηση Χ προκύπτει, από τον Πίνακα 3, ίση με 0,3 μέτρα). Διευκρινίζεται ότι κατά το οριζόντιο κλάδεμα, το σημείο κοπής πιθανό να διαφέρει από τις καθορισμένες αποστάσεις των Πινάκων, λόγω εφαρμογής του ορθού τρόπου κοπής όπως περιγράφεται στο σχήμα 1 (τρόποι κοπής κλώνων δέντρου). Άρθρο 3 ο Διάθεση εργαλείων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 3.1. Τα εργαλεία, ο εξοπλισμός, τα εφόδια και τα μηχανήματα για το κλάδεμα ή την κοπή των δένδρων καθώς και ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας του προσωπικού του Αναδόχου (π.χ. κράνη προστασίας) θα διαθέτονται από τον Ανάδοχο Ο Ανάδοχος θα διαθέτει καλαθοφόρα οχήματα και ελαφρά φορτηγά κατάλληλα για τη μεταφορά των αναγκαίων προσώπων, εργαλείων και εξοπλισμού καθώς και για την καθημερινή εκτέλεση των εργασιών και αποκομιδή προϊόντων κλάδευσης και κοπής δέντρων. Ο Ανάδοχος με μεταφορικό μέσο του, εφόσον του ζητείται, θα μεταβαίνει στις εγκαταστάσεις ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ, την ημέρα και ώρα που θα του γνωστοποιείται για να παραλαμβάνει τον αρμόδιο Τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ. Μετά το πέρας της ημερήσιας εργασίας ο Ανάδοχος θα επιστρέφει, εφόσον του ζητηθεί με μεταφορικό μέσο στις εγκαταστάσεις ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ, για να αφήσει εκεί τον αρμόδιο Τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ. Άρθρο 4 ο Παραλαβή εργασιών Αναδόχου 4.1. Οι εργασίες του Αναδόχου παραλαμβάνονται από το ΔΕΔΔΗΕ τμηματικά ανά μήνα χωρίς αίτηση του Αναδόχου. Κάθε τμηματική παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή του ΔΕΔΔΗΕ. Η Επιτροπή Παραλαβής θα αποτελείται από τον "Εντεταλμένο Εκπρόσωπο" της Παροχής Υπηρεσιών (βλέπε Άρθρο 8 του Τεύχους «Συμφωνητικό») ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του (π.χ. τον Προϊστάμενο του Υποτομέα Εκμετάλλευσης) και από πεπειραμένο και ικανό τεχνίτη ΣΤ εναέριων γραμμών. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, μετά από συνεννόηση της Επιβλέπουσας με την Προϊσταμένη Υπηρεσία, μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή Παραλαβής και αδειούχος Γεωτεχνικός. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσίας, κατά περίπτωση Η Επιτροπή του ΔΕΔΔΗΕ μεταβαίνει με δικό της αυτοκίνητο επί τόπου των εργασιών και ελέγχει δειγματοληπτικά τις εργασίες που θα παραλάβει. Εφόσον ζητηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ, κατά τον έλεγχο αυτό παρευρίσκεται ο Ανάδοχος και ο 4/10

129 αρμόδιος Τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ που έλεγχε και παρακολουθούσε τις εργασίες που παραλαμβάνονται. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται σε Σχέδια ΔΕΔΔΗΕ, που επιλέγονται από την Επιτροπή από το σύνολο των Σχεδίων ΔΕΔΔΗΕ, στα οποία ολοκληρώθηκαν οι υπόψη εργασίες κατά την ελεγχόμενη περίοδο. Τα Σχέδια ΔΕΔΔΗΕ (Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ, Δίπολα ΜΤ και Πινακίδες) που ελέγχονται, θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό αντιπροσωπευτικά του συνόλου των εργασιών που παραλαμβάνονται (π.χ. να ανήκουν σε διάφορες Πινακίδες ή γεωγραφικές περιοχές, να περιέχουν δένδρα διαφόρων ειδών και μεγεθών) και να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 10% του συνολικού όγκου των εργασιών που παραλαμβάνονται (10% του συνολικού μήκους του τμήματος δικτύου που παραλαμβάνεται). Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εξέταση του δείγματος θεωρούνται ότι ισχύουν για το σύνολο της αντιπροσωπευόμενης από το δείγμα ποσότητας εργασιών του Αναδόχου Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει κακοτεχνίες ή ελλείψεις ή ανωμαλίες ή άλλες αποκλίσεις από τη Σύμβαση, εκτός της επιβληθείσας Ποινικής Ρήτρας, ενεργεί ως εξής: Εάν οι κακοτεχνίες ή ελλείψεις κλπ. μπορούν να αποκατασταθούν εκ των υστέρων (π.χ. ανεπαρκές κλάδεμα δένδρων), τότε η Επιτροπή συντάσσει εις τριπλούν Φύλλο Παρατηρήσεων προς τον Ανάδοχο και ορίζει προθεσμία αποκατάστασής τους απ' αυτόν σε όλο το τμήμα της Παροχής Υπηρεσιών. Το Φύλλο αυτό επιδίδεται από το ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο για ενέργεια. Μετά την αποκατάσταση, ο Ανάδοχος, ζητεί εγγράφως πλέον, τον επανέλεγχο. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει την αποκατάσταση των κακοτεχνιών κλπ. συντάσσει και υπογράφει Πρωτόκολλο Παραλαβής για το υπόψη τμήμα της Παροχής Υπηρεσιών. Ο επανέλεγχος γίνεται από την Επιτροπή και πάλι δειγματοληπτικά σε νέο αντιπροσωπευτικό δείγμα των εργασιών που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 10% του συνόλου των εργασιών που παραλαμβάνονται Εάν οι κακοτεχνίες ή ελλείψεις κλπ. δεν μπορούν να αποκατασταθούν εκ των υστέρων ή εάν ο Ανάδοχος δεν αποκατέστησε, στην προθεσμία που του ορίσθηκε, τις κακοτεχνίες ή ελλείψεις κλπ. που περιλαμβάνονται στο Φύλλο Παρατηρήσεων της Επιτροπής, το οποίο του επιδόθηκε, τότε η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εργασίες του υπόψη τμήματος της Παροχής Υπηρεσιών και συντάσσει και υπογράφει Πρωτόκολλο Παραλαβής, στο οποίο όμως εισηγείται ταυτόχρονα την παρακράτηση από τον Ανάδοχο ποσού ίσου με τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες αποκατάστασης των κακοτεχνιών, ελλείψεων κλπ. από το ΔΕΔΔΗΕ του τμήματος της Παροχής Υπηρεσιών που παραλαμβάνεται. Εάν οι εργασίες του Αναδόχου έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τους Συμβατικούς Όρους, η Επιτροπή τις παραλαμβάνει και συντάσσει και υπογράφει Πρωτόκολλο Παραλαβής τους από το ΔΕΔΔΗΕ. Το Πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται εις τριπλούν. Το ένα αντίτυπο επιδίδεται στον Ανάδοχο. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής εγκρίνεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία στην περίπτωση που σε αυτό δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μελών της Επιτροπής. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της Επιτροπής το Πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση το Πρωτόκολλο εγκρίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα. Αν στο χρονικό αυτό διάστημα δεν εγκριθεί, θεωρείται ότι η έγκριση γίνεται αυτοδικαίως. 5/10

130 Η Επιτροπή ή Προϊστάμενα Όργανα δικαιούνται να παρακολουθούν επιτόπου όλες τις εργασίες οποτεδήποτε και οσονδήποτε συχνά και να δίνουν εντολές ή οδηγίες μέσα στα όρια που επιτρέπουν οι Συμβατικοί Όροι. Η επιτόπια μετάβαση και επιστροφή των Οργάνων αυτών πραγματοποιείται με φροντίδα και δαπάνη του ΔΕΔΔΗΕ. Συνημμένα: Σχήμα ορθού τρόπου κοπής κλώνων δένδρου 3 Πίνακες Υπόδειγμα Πρωτοκόλλου Παραλαβής κλάδεμα μικρού κλάδεμα μεγάλου κλάδεμα κατακόρυφου αντικανονικό κλώνου κλώνου κλώνου κλάδεμα Οι τομές να γίνουν Οι τομές να γίνουν Κλάδεμα κοντά με τη σειρά 1,2,3. με τη σειρά 1,2. στον κορμό όπως στο σχήμα Σχήμα 1 : Τρόποι κοπής κλώνων δένδρου 6/10

131 2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 Όγκος και έκταση των εργασιών Άρθρο 2 Διάθεση εργαλείων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων Άρθρο 3 Παραλαβή εργασιών Αναδόχου Συνημμένα: Υπόδειγμα Πρωτοκόλλου Παραλαβής 7/10

132 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. Άρθρο 1 ο Όγκος και έκταση των εργασιών 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών αποψίλωσης γύρω από τους στύλους των εναερίων γραμμών που βρίσκονται μέσα σε επικίνδυνες (π.χ. δασώδεις) περιοχές και φέρουν μέσα ζεύξης και προστασίας με τις επαφές στον αέρα (Ασφαλειοαποζεύτες ΑΣ/Ζ, Μονοπολικοί, Τριπολικοί Αποζευκτες ΑΠ/Ζ, Διακόπτες Απομόνωσης Δ/Α, Διακόπτες Φορτίου Δ/Φ, Υποσταθμοί ΜΤ/ΧΤ, Ρυθμιστές Τάσης Ρ/Τ, Συστοιχίες Πυκνωτών ΣΠ, κλπ), έως την ολική εξάλειψη της βλάστησης και την αποκάλυψη του χώματος, καθώς και την περισυλλογή των προϊόντων της αποψίλωσης. Εκτός των παραπάνω κατασκευών και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να αποψιλωθούν στύλοι που φέρουν κατασκευές με ηλεκτρικές επαφές και συνδέσεις. Η αποψίλωση θα γίνεται σε ακτίνα 4 μέτρων τουλάχιστον γύρω από το στύλο και τα προϊόντα της αποψίλωσης θα απομακρύνονται από το χώρο αυτό. Επισημαίνεται ότι η αποψίλωση αφορά κάθε είδους βλάστηση (θάμνους, χόρτα, κ.λπ.) που βρίσκονται γύρω από το στύλο. Εννοείται ότι οι εργασίες δεν αφορούν σημεία σε πάρκα, αυλές, πεζοδρόμια κλπ. Η εκτέλεση των εργασιών αποψίλωσης θα πραγματοποιηθεί ετησίως από 1 Μαΐου έως 30 Ιουνίου. Η επίδοση των εντολών εργασίας θα γίνεται ανά Γραμμή Μ.Τ. ή ανά ομάδα Γραμμών Μ.Τ. εναερίου δικτύου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει συνεχώς και αδιαλείπτως, από 1 Μαΐου έως 30 Ιουνίου, το απαιτούμενο πλήθος προσωπικού, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα έγκαιρης εκτέλεσης του συνόλου του επιδιδόμενου πλήθους εργασιών ανά εντολή επίδοσης, σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. 2. του Συμφωνητικού, εντός του καθορισμένου, από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, χρονικού διαστήματος Ο Ανάδοχος πριν από την υπογραφή της Σύμβασης επισκέφτηκε τις περιοχές εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας και έλαβε γνώση του όγκου και των συνθηκών της εργασίας. Άρθρο 2 ο Διάθεση εργαλείων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 2.1. Τα εργαλεία, ο εξοπλισμός, τα εφόδια και τα μηχανήματα για την αποψίλωση χόρτων καθώς και ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας του προσωπικού του Αναδόχου (π.χ. κράνη προστασίας) θα διαθέτονται από τον Ανάδοχο Ο Ανάδοχος θα διαθέτει μεταφορικά μέσα κατάλληλα για τη μεταφορά των αναγκαίων προσώπων, εργαλείων και εξοπλισμού για την καθημερινή εξυπηρέτηση της Παροχής Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος με μεταφορικό μέσο του, εφόσον του ζητείται, θα μεταβαίνει στις εγκαταστάσεις ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ, την ημέρα και ώρα που θα του γνωστοποιείται για να παραλαμβάνει τον αρμόδιο Τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ. Τα μεταφορικά μέσα θα παραμένουν συνεχώς επιτόπου της Παροχής Υπηρεσίας για να διευκολύνουν την εκτέλεση της εργασίας (π.χ. αποκομιδή προϊόντων της αποψίλωσης) καθώς και την περίθαλψη των εργαζομένων σε περίπτωση ατυχήματος. Μετά το πέρας της ημερήσιας εργασίας ο Ανάδοχος θα επιστρέφει, εφόσον του ζητηθεί, με μεταφορικό μέσο στις εγκαταστάσεις ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ, για να αφήσει εκεί τον αρμόδιο Τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ. 8/10

133 Άρθρο 3 ο Παραλαβή εργασιών Αναδόχου 3.1. Οι εργασίες του Αναδόχου παραλαμβάνονται από το ΔΕΔΔΗΕ τμηματικά ανά μήνα, χωρίς αίτηση του Αναδόχου. Κάθε τμηματική παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή του ΔΕΔΔΗΕ. Η Επιτροπή Παραλαβής θα αποτελείται από τον "Εντεταλμένο Εκπρόσωπο" της Παροχής Υπηρεσιών (βλέπε Άρθρο 8 του Τεύχους «Συμφωνητικό») ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του και από ένα Τεχνίτη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσίας, κατά περίπτωση Η Επιτροπή του ΔΕΔΔΗΕ μεταβαίνει με δικό της αυτοκίνητο επί τόπου των εργασιών και ελέγχει δειγματοληπτικά τις εργασίες που θα παραλάβει. Εφόσον ζητηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ, κατά τον έλεγχο αυτό παρευρίσκεται ο Ανάδοχος και ο αρμόδιος Τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ που έλεγχε και παρακολουθούσε τις εργασίες που παραλαμβάνονται. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται σε δείγμα αποψιλούμενων σημείων (από το σύνολο των σημείων που αποψιλώθηκαν κατά την ελεγχόμενη περίοδο). Τα σημεία αυτά επιλέγονται από την Επιτροπή. Τα σημεία αποψίλωσης που ελέγχονται θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό αντιπροσωπευτικά του συνόλου των εργασιών που παραλαμβάνονται (π.χ. να ανήκουν σε διάφορες Γ/Μ ή γεωγραφικές περιοχές) και να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 10% του συνολικού όγκου της Παροχής Υπηρεσίας που παραλαμβάνεται (π.χ. 10% του πλήθους των σημείων που αποψιλώθηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο). Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εξέταση του δείγματος θεωρούνται ότι ισχύουν για το σύνολο της αντιπροσωπευόμενης από το δείγμα ποσότητας εργασιών του Αναδόχου Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει κακοτεχνίες ή ελλείψεις ή ανωμαλίες ή άλλες αποκλίσεις από τη Σύμβαση, εκτός από την επιβολή των αντίστοιχων Ποινικών Ρητρών, ενεργεί ως εξής: Εάν οι κακοτεχνίες ή ελλείψεις κλπ, μπορούν να αποκατασταθούν εκ των υστέρων (π.χ. ανεπαρκή αποψίλωση, μη απομάκρυνση των προϊόντων αποψίλωσης, κλπ), τότε η Επιτροπή συντάσσει εις τριπλούν Φύλλο Παρατηρήσεων προς τον Ανάδοχο και ορίζει προθεσμία αποκατάστασής τους απ' αυτόν σε όλο το τμήμα της Παροχής Υπηρεσιών. Το Φύλλο αυτό επιδίδεται από το ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο για ενέργεια. Μετά την αποκατάσταση, ο Ανάδοχος, ζητεί εγγράφως πλέον, τον επανέλεγχο. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει την αποκατάσταση των κακοτεχνιών κλπ, συντάσσει και υπογράφει Πρωτόκολλο Παραλαβής για το υπόψη τμήμα της Παροχής Υπηρεσιών. Ο επανέλεγχος γίνεται από την Επιτροπή και πάλι δειγματοληπτικά σε νέο αντιπροσωπευτικό δείγμα των εργασιών που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 10% των συνολικών εργασιών που παραλαμβάνονται Εάν οι κακοτεχνίες ή ελλείψεις κλπ, δεν μπορούν να αποκατασταθούν εκ των υστέρων ή εάν ο Ανάδοχος δεν αποκατέστησε, στην προθεσμία που του ορίσθηκε, τις κακοτεχνίες ή ελλείψεις κλπ, που περιλαμβάνονται στο Φύλλο Παρατηρήσεων της Επιτροπής, το οποίο του επιδόθηκε, τότε η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εργασίες του υπόψη τμήματος της Παροχής Υπηρεσιών και συντάσσει και υπογράφει Πρωτόκολλο 9/10

134 Παραλαβής, στο οποίο όμως εισηγείται ταυτόχρονα την παρακράτηση από τον Ανάδοχο ποσού ίσου με τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες αποκατάστασης των κακοτεχνιών, ελλείψεων κλπ, από το ΔΕΔΔΗΕ του τμήματος της Παροχής Υπηρεσιών που παραλαμβάνεται Εάν οι εργασίες του Αναδόχου έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, η Επιτροπή τις παραλαμβάνει και συντάσσει και υπογράφει Πρωτόκολλο Παραλαβής τους από το ΔΕΔΔΗΕ. Το Πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται εις τριπλούν. Το ένα αντίτυπο επιδίδεται στον Ανάδοχο. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής εγκρίνεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία στην περίπτωση που σε αυτό δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μελών της Επιτροπής. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της Επιτροπής το Πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση το Πρωτόκολλο εγκρίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα. Αν στο χρονικό αυτό διάστημα δεν εγκριθεί, θεωρείται ότι η έγκριση γίνεται αυτοδικαίως Η Επιτροπή ή Προϊστάμενα Όργανα δικαιούνται να παρακολουθούν επιτόπου όλες τις εργασίες οποτεδήποτε και οσονδήποτε συχνά και να δίνουν εντολές ή οδηγίες μέσα στα όρια που επιτρέπουν οι συμβατικοί όροι. Η επιτόπια μετάβαση και επιστροφή των Οργάνων αυτών πραγματοποιείται με φροντίδα και δαπάνη του ΔΕΔΔΗΕ. Συνημμένα: Υπόδειγμα Πρωτοκόλλου Παραλαβής 10/10

135 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΤ & ΧΤ ΓΥΜΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΤ & ΠΑΡΟΧΩΝ Ελάχιστες κατακόρυφες αποστάσεις που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά το κλάδεμα ανάμεσα στα εναέρια δίκτυα Διανομής και στα εξής δένδρα ΔΙΚΤΥΑ ΜΤ ΔΙΚΤΥΑ ΧΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΝΔΡΟΥ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ (Μηλιές, Αχλαδιές, Ροδακινιές, ελιές, Αμυγδαλιές, κλπ) ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, εφάμιλλης ανάπτυξης με : ΠΕΥΚΑ, ΔΡΥΣ ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, εφάμιλλης ανάπτυξης με : ΟΞΙΕΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ κλπ. ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, εφάμιλλης ανάπτυξης με: ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥΣ, ΛΕΥΚΕΣ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΣΥΝΕΣΤΡΑΜ. & ΠΑΡΟΧΕΣ) 2,5 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 3 1,5 1,5 3,5 2 1,5 Ελάχιστες οριζόντιες αποστάσεις που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά το κλάδεμα ανάμεσα στα εναέρια δίκτυα Διανομής και στα εξής δένδρα (Σε Αστικά Δίκτυα στα Αρδευτικά και Υπεραστικά ) ΔΙΚΤΥΑ ΜΤ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΔΙΚΤΥΑ ΧΤ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΣΥΝΕΣΤΡΑΜ. & ΠΑΡΟΧΕΣ) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ (Μηλιές, Αχλαδιές, Ροδακινιές, ελιές, Αμυγδαλιές, κλπ) ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, εφάμιλλης ανάπτυξης με : ΠΕΥΚΑ, ΔΡΥΣ ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, εφάμιλλης ανάπτυξης με : ΟΞΙΕΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ κλπ. ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, εφάμιλλης ανάπτυξης με: ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥΣ, ΛΕΥΚΕΣ 2,5 + Χ 1,5 + Χ 2,5 1,5 2,5 + Χ 1,5 + Χ 1,5 1,5 3 + Χ 2 + Χ 1,7 1,7 3,5 + Χ 2,5 + Χ 2,2 2,2 1,5 1,5 1,5 1,5 Σημ. 1: Για τα συνεστραμμένα καλώδια ΜΤ συμβουλευτείτε τον Πίνακα 2. Σημ. 2: Σημ. 3: Η Προσαύξηση οριζόντιας απόστασης ( Χ ) μεταξύ εναέριων αγωγών υπεραστικών και αρδευτικών δικτύων Διανομής και δένδρων, δίδεται στον Πίνακα 3, για ανοίγματα: > 140 m στην Ελαφριά επιφόρτιση. > 110 m στη Μέση επιφόρτιση. > 95 m στη Βαριά επιφόρτιση. Στον Πίνακα Ι των οριζοντίων αποστάσεων η όρθια, έντονη γραμματοσειρά αντιστοιχεί στα Αστικά Δίκτυα και η πλάγια γραμματοσειρά στα Αρδευτικά και Υπεραστικά δίκτυα.

136 ΠΙΝΑΚΑΣ II ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΤ Ελάχιστες κατακόρυφες αποστάσεις που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά το κλάδεμα ανάμεσα στα εναέρια δίκτυα Διανομής και στα εξής δένδρα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΝΔΡΟΥ Συνεστραμμένα καλώδια χωρίς αποτελεσματική γείωση της θωράκισης ΔΙΚΤΥΑ ΜΤ Συνεστραμμένα καλώδια με αποτελεσματική γείωση της θωράκισης ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ (Μηλιές, Αχλαδιές, Ροδακινιές, ελιές, Αμυγδαλιές, κλπ) 2,5 1,5 ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, εφάμιλλης ανάπτυξης με : ΠΕΥΚΑ, ΔΡΥΣ ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, εφάμιλλης ανάπτυξης με : ΟΞΙΕΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ κλπ. ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, εφάμιλλης ανάπτυξης με: ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥΣ, ΛΕΥΚΕΣ 2,5 1,5 3 1,5 3,5 1,5 Ελάχιστες οριζόντιες αποστάσεις που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά το κλάδεμα ανάμεσα στα εναέρια δίκτυα Διανομής και στα εξής δένδρα (Σε Αστικά Δίκτυα στα Αρδευτικά και Υπεραστικά ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΝΔΡΟΥ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ (Μηλιές, Αχλαδιές, Ροδακινιές, ελιές, Αμυγδαλιές, κλπ) ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, εφάμιλλης ανάπτυξης με : ΠΕΥΚΑ, ΔΡΥΣ ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, εφάμιλλης ανάπτυξης με : ΟΞΙΕΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ κλπ. Συνεστραμμένα καλώδια χωρίς αποτελεσματική γείωση της θωράκισης 2,5 + Χ 2,5 2,5 + Χ 2,5 3 + Χ 2,5 ΔΙΚΤΥΑ ΜΤ Συνεστραμμένα καλώδια με αποτελεσματική γείωση της θωράκισης 1,5 1,5 1,5 ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, εφάμιλλης ανάπτυξης με: ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥΣ, ΛΕΥΚΕΣ 3,5 + Χ 2,5 1,5 Σημ. 1: Σημ. 2: Η Προσαύξηση οριζόντιας απόστασης ( Χ ) μεταξύ εναέριων αγωγών υπεραστικών και αρδευτικών δικτύων Διανομής και δένδρων, δίδεται στον Πίνακα 3, για ανοίγματα: > 140 m στην Ελαφριά επιφόρτιση. > 110 m στη Μέση επιφόρτιση. > 95 m στη Βαριά επιφόρτιση. Στον Πίνακα II των οριζοντίων αποστάσεων η όρθια, έντονη γραμματοσειρά αντιστοιχεί στα Αστικά Δίκτυα και η πλάγια γραμματοσειρά στα Αρδευτικά και Υπεραστικά δίκτυα.

137 ΠΙΝΑΚΑΣ III ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ (Χ) ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΩΓΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ & ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑ (m) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Χ (m) εως και 140 σύμφωνα με το ΔΚΛΔ/Φ.201.5/2513/ ΕΛΑΦΡΙΑ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΗ ,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 ΑΝΟΙΓΜΑ (m) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Χ (m) ΑΝΟΙΓΜΑ (m) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Χ (m) 5,7 6 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 8,7 εως και 110 ΜΕΣΗ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΗ ,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5,2 5,6 6 6,4 6,8 7,2 ΑΝΟΙΓΜΑ (m) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Χ (m) 7,6 8 8,4 8,8 9,2 9, ,4 10,8 11,2 11, ,4 12,8 ΒΑΡΙΑ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑ (m) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Χ (m) εως και ,3 0,8 1,3 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 5,3 5,8 6,3 6,8 7,3 7,8 8,3 8,8 ΑΝΟΙΓΜΑ (m) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Χ (m) 9,3 9,8 10,3 10,8 11,3 11,8 12,3 12,8

138 Διεύθυνση Περιφέρειας... ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ :... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :... ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ :... ΑΝΑΔΟΧΟΣ :... ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών υπό παραλαβή (να γραφούν οι αριθμοί των Σχεδίων ΔΕΔΔΗΕ στα οποία πραγματοποιήθηκαν εργασίες) : Χρονική περίοδος εκτέλεσης τμήματος Παροχής Υπηρεσιών : Από Μέχρι Αξία εργολαβικών τμήματος Παροχής Υπηρεσιών (ολογράφως και αριθμητικά) : Η Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την παραλαβή των εργασιών της Σύμβασης αυτής, μετέβη επιτόπου και έλεγξε δειγματοληπτικά τις εργασίες που παραλαμβάνονται. Επιπρόσθετα εξέτασε τις Πιστοποιήσεις των εργασιών αυτών σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Σχέδια. Έλαβε ακόμα υπόψη της φύλλο ελλείψεων ή κακοτεχνιών κλπ. που ενδεχομένως έχει εκδοθεί, τις Ποινικές Ρήτρες που έχουν επιβληθεί καθώς και οιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο που αφορά στην υπόψη Σύμβαση. Μετά απ αυτά η Επιτροπή Αποφασίζει ομόφωνα την παραλαβή των εργασιών της Σύμβασης αυτής, οι οποίες αντιστοιχούν στο τμήμα της Παροχής Υπηρεσιών που καθορίσθηκε παραπάνω, εκδίδει το Πρωτόκολλο αυτό σύμφωνα με τη Σύμβαση και ταυτόχρονα εισηγείται την παρακράτηση των εξής ποσών για τους αντίστοιχους λόγους : Η Επιτροπή Ο Πρόεδρος Τα μέλη ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ημερομηνία...

139 Διεύθυνση Περιφέρειας. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ:.. Αρ. SAP: Α.Δ.Α.Μ.:. Ανάδειξη Αναδόχων με ανοιχτή διαδικασία, για: 1. Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ infodeddie@deddie.gr Αθήνα F /7

140 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. & ΑΝΑΔΟΧΩΝ Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συνάπτονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 1. Τα ασφαλιστήρια που θα συνάπτει ο Ανάδοχος θα είναι στην Ελληνική γλώσσα ή σε διαφορετική περίπτωση θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά δεόντως επικυρωμένη. Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως και να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κλπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα. 2. Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ. των Ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 3. Oι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις προβλεπόμενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ. Ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων. 4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει κριθούν ως μη ικανοποιητικές από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η τελευταία δικαιούται να συνάψει, στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου. 5. Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Αναδόχου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω. 6. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παρακρατεί από οφειλόμενες πληρωμές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. που τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων. 7. Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, με την οποία ο Ανάδοχος συνομολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (μερικά ή ολικά) να καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά κλπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του ή 2/7

141 εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης, που, κατά την κρίση της, απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης. 8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρίες (Ελληνικές ή Ξένες), να διατηρεί και να παρακολουθεί με δικές του δαπάνες τις ασφαλίσεις που καθορίζονται στους Όρους της Διακήρυξης. Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, θα πρέπει να περιέχει και να καλύπτει κατ ελάχιστον τα καθοριζόμενα παρακάτω: Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ Τα Ασφαλιστήρια Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο 15 ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο Παροχής Υπηρεσιών (οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα) στη Διεύθυνση Περιφέρειας.. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Τα Πρωτότυπα Ασφαλιστήρια ή Ακριβή Αντίγραφα δεόντως επικυρωμένα αποστέλλονται, από την Διεύθυνση Περιφέρειας.. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για έλεγχο και φυλάσσονται στη ΔΟΛ/Υποτομέας Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, Αθήνα. 1. Αντικείμενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη και Εργοδοτική Ευθύνη του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές που προξένησε ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών παροχής υπηρεσιών που του έχουν ανατεθεί, οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 2. Όριο αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, το ακόλουθο: Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), υλικών ζημιών Τρίτων ως το ποσό των ΕΥΡΩ κατ άτομο και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα. 3. Όριο αποζημίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης (Επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή χωριστό αυτοτελές ασφαλιστήριο) Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση (επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή αυτοτελές ασφαλιστήριο Εργοδοτικής Ευθύνης), πρέπει να είναι κατά περιστατικό το ακόλουθο: 3/7

142 Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), ως το ποσό των ΕΥΡΩ κατ άτομο και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα. 4. Ανώτατο όριο κάλυψης Απαλλαγές 4.1. Το Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών για την κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης (σε ενιαίο ασφαλιστήριο συνδυαστικά) καθ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε ,00 ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση που η κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και η κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης, δίδεται από χωριστά ασφαλιστήρια, το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών καθ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε ,00 ΕΥΡΩ για κάθε ένα ασφαλιστήριο Σε περίπτωση που τα παραπάνω ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών μειωθούν κάτω του ποσού του ,00 ΕΥΡΩ (λόγω επέλευσης ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ η Σύμβαση ΔΕΔΔΗΕ Αναδόχου βρίσκεται σε ισχύ, ο Ανάδοχος για να μη μένει υπασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ευθύνης, ώστε αυτό να είναι συνεχώς ,00 ΕΥΡΩ καθ όλη τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Σχετικός όρος για πρόσθετη κάλυψη και συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνης θα συμπεριλαμβάνεται στο Ασφαλιστήριο Το ανώτατο όριο απαλλαγής ανά ζημιά και περιστατικό θα ανέρχεται σε 3.000,00 ΕΥΡΩ. 5. Διάρκεια ασφάλισης Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή με την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο παροχής των Υπηρεσιών και θα λήγει με την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και Αναδόχου. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών εάν προκύψει θέμα άλλης ρύθμισης σχετικής με την παροχή υπηρεσιών, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από τον ίδιο, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων και της Εργοδοτικής του Ευθύνης με τους ίδιους όρους κλπ. όπως και στην αρχική του ασφάλιση και με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των εργασιών. 6. Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: 6.1. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., το εν γένει Προσωπικό της και οι συνεργάτες της με το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY) Η Ασφαλιστική Εταιρία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά 4/7

143 που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για έξοδα έκδοσης της εγγυοδοσίας για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών Η Ασφαλιστική Εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος αναγωγής κατά της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., των συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών Καλύπτεται η εκ του Άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ευθύνη προστήσαντος) Καλύπτονται ζημιές που τυχόν προξενηθούν σε περιουσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο, φροντίδα, επιμέλεια του Ασφαλισμένου Αναδόχου κατά τη διάρκεια των εργασιών της Σύμβασης που του έχει ανατεθεί και εντός των αναφερομένων ανωτέρω ορίων κάλυψης Το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης ενεργοποιείται στη βάση loss occurrence, δηλαδή να καλύπτονται απαιτήσεις Τρίτων, συνεπεία ζημιών ή σωματικών βλαβών που επέλθουν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. 7. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου 7.1. Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης Ασφαλισμένος (Ανάδοχος) περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για την υπόψη Παροχή Υπηρεσιών, καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αναδόχου Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα είναι συνασφαλιζόμενη Το εν λόγω Ασφαλιστήριο δε δύνανται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει χωρίς τη γραπτή, με συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση της Ασφαλιστικής Εταιρίας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ΔΟΛ/Υποτομέας Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, Αθήνα) Ο Ανάδοχος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τις απαιτήσεις της απ' αυτόν σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλει (με εξαίρεση τις προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που αποδέχτηκε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν στο ασφαλιστήριο τον εξής Ειδικό Όρο: «Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς: Η Ασφαλιστική Εταιρία αφού καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κλπ. αποζημίωση πρέπει να γνωστοποιήσει όλα τα σχετικά στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις: 1. Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου. 5/7

144 1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας Ειδικότερα για το ημεδαπό προσωπικό απαιτείται σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία ασφάλιση στο ΙΚΑ ή/ και σε άλλο Οργανισμό Κυρίας ή Επικουρικής ασφάλισης ανάλογα με την ειδικότητα. Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νομοθεσία της Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να μην αντιβαίνει στις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας Ο Ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει έγκαιρα στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά ασφάλισης του εν γένει εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού του. 2. Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου O Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συμβούλους ή συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες των εργασιών Παροχής Υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει για την ασφάλιση των συμβούλων ή συνεργατών του, ημεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύμβουλοι του Αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι οποίες ισχύουν για την εδώ παραμονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική Νομοθεσία Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντίστοιχων Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πράγματι οι σύμβουλοι, συνεργάτες του κλπ. είναι ασφαλισμένοι έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων. Οι Υπεύθυνες αυτές Δηλώσεις φυλάσσονται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Επιβλέπουσα Υπηρεσία). Γ. ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ (OPEN COVER) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (Αφορά την κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και Εργοδοτικής Ευθύνης) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος επιθυμεί την ασφαλιστική κάλυψη δύο ή και περισσοτέρων Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οι οποίες εκτελούνται παράλληλα και στις οποίες προβλέπονται οι ίδιες ασφαλιστικές καλύψεις, μπορεί να συνάψει ένα ενιαίο Ανοιχτό Ασφαλιστήριο (OPEN COVER) στο οποίο θα τηρούνται τα εξής: Το ασφαλιστήριο (κατά περίπτωση ασφάλισης), θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, 15 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο της Παροχής των Υπηρεσιών (οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα), στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Το Πρωτότυπο Ασφαλιστήριο ή Ακριβές Αντίγραφο του Ασφαλιστηρίου δεόντως επικυρωμένο, αποστέλλεται, από την Διεύθυνση Περιφέρειας.., προς 6/7

145 έλεγχο και φυλάσσεται στη ΔΟΛ/Υποτομέα Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, Αθήνα. 1. Αντικείμενο Ασφάλισης Περιγραφή αναλόγως του αντικειμένου ασφάλισης και σύμφωνα με το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων, του παρόντος. 2. Ανώτατο Όριο Κάλυψης Τουλάχιστον διπλάσιο από τα προβλεπόμενα και σύμφωνα με το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων, του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο όριο κάλυψης υπόκειται στην τελική έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 3. Απαλλαγές Σύμφωνα με το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων, του παρόντος. 4. Διάρκεια Ασφάλισης Σύμφωνα με το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων, του παρόντος. 5. Ειδικοί Όροι Σύμφωνα με το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων, του παρόντος. 6. Γενικοί Όροι Σύμφωνα με το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων, του παρόντος. 7/7

146 Διεύθυνση Περιφέρειας. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ:.. Αρ. SAP: Α.Δ.Α.Μ.:. 1. Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής 2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ infodeddie@deddie.gr Αθήνα F /12

147 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1) Οι υπογεγραμμένοι δηλώνουμε υπεύθυνα προς το ΔΕΔΔΗΕ εν γνώση των συνεπειών του Νόμου «περί ψευδούς δηλώσεως» ότι: α. ο πρώτος εξ ημών αναθέτει και ο δεύτερος αναλαμβάνει υπεύθυνα και συνεχώς, ως «Επιβλέπων Μηχανικός», τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των εργασιών που απορρέουν από το Άρθρο 9 της Σύμβασης του ΔΕΔΔΗΕ με αριθμό. β. ο πρώτος και ο δεύτερος εξ ημών, Ανάδοχος και «Επιβλέπων Μηχανικός» αντίστοιχα της Σύμβασης του ΔΕΔΔΗΕ με αριθμό, ορίζουν τον τρίτο εξ ημών, ο οποίος και αποδέχεται τον διορισμό του, ως «Αναπληρωτής του Επιβλέποντα Μηχανικού» της παραπάνω Σύμβασης και δη υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις τις οριζόμενες στο Άρθρο 9 της Σύμβασης. γ. ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση που προτίθεται να αντικαταστήσει τον Επιβλέποντα ή τον Αναπληρωτή Επιβλέποντα Μηχανικό, να ειδοποιήσει τουλάχιστον ένα μήνα πριν εγγράφως το ΔΕΔΔΗΕ, προσκομίζοντας συγχρόνως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση. Οι δε Μηχανικοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ειδοποιήσουν εγγράφως το ΔΕΔΔΗΕ τουλάχιστον ένα μήνα πριν, για την πρόθεσή τους να παραιτηθούν από την άσκηση των πιο πάνω καθηκόντων τους. ΑΘΗΝΑ... ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ Σημείωση : Συνυποβάλλεται Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του Αναπληρωτή και του Επιβλέποντος Μηχανικού Εγκαταστάτη, εκδοθέν εντός του τελευταίου, προ της υποβολής της παρούσης, τριμήνου. 2/12

148 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (2) Οι υπογεγραμμένοι δηλώνουμε υπεύθυνα προς το ΔΕΔΔΗΕ εν γνώση των συνεπειών του Νόμου «περί ψευδούς δηλώσεως» ότι: α. ο πρώτος εξ ημών, ως Ανάδοχος και ως «Επιβλέπων Μηχανικός», αναλαμβάνει υπεύθυνα και συνεχώς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των εργασιών που απορρέουν από το Άρθρο 9 της Σύμβασης του ΔΕΔΔΗΕ με αριθμό. β. ο πρώτος εξ ημών, ως Ανάδοχος και ως «Επιβλέπων Μηχανικός» της Σύμβασης του ΔΕΔΔΗΕ με αριθμό.., ορίζει το δεύτερο εξ ημών, ο οποίος και αποδέχεται τον διορισμό του, ως «Αναπληρωτής του Επιβλέποντα Μηχανικού» της παραπάνω Σύμβασης και δη υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις τις οριζόμενες στο Άρθρο 9 της Σύμβασης. γ. ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση που προτίθεται να αντικαταστήσει τον Επιβλέποντα ή τον Αναπληρωτή Επιβλέποντα Μηχανικό, να ειδοποιήσει τουλάχιστον ένα μήνα πριν εγγράφως το ΔΕΔΔΗΕ, προσκομίζοντας συγχρόνως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση. Οι δε Μηχανικοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ειδοποιήσουν εγγράφως το ΔΕΔΔΗΕ τουλάχιστον ένα μήνα πριν, για την πρόθεσή τους να παραιτηθούν από την άσκηση των πιο πάνω καθηκόντων τους. ΑΘΗΝΑ... ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ Σημείωση : Συνυποβάλλεται Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του Αναπληρωτή και του Επιβλέποντος Μηχανικού Εγκαταστάτη, εκδοθέν εντός του τελευταίου, προ της υποβολής της παρούσης, τριμήνου. 3/12

149 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ταυτότητα θα κατασκευασθεί με ευθύνη του Αναδόχου σε κατάλληλο χαρτί. Θα προσκομισθεί στην Προϊσταμένη Υπηρεσία από τον ίδιο τον υπάλληλο και θα ελεγχθεί η ταυτότητά του. Θα τεθεί πρωτότυπη σφραγίδα της Περιοχής, σφραγίδα ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, και πρωτότυπη υπογραφή του Διευθυντή Περιοχής. Κατόπιν θα πλαστικοποιηθεί από τον Ανάδοχο. 4/12

150 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Τηλέφωνο :. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ / / ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: Θεωρήθηκε ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ Διευθυντής Περιοχής ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:. «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ.». Το Ειδικό Σήμα οχήματος θα κατασκευασθεί με ευθύνη του Αναδόχου σε κατάλληλο χαρτί και θα εξασφαλίζεται από αυτόν η ευκρίνεια των αναγραφόμενων στοιχείων. Θα προσκομισθεί στην Προϊσταμένη Υπηρεσία για κάθε όχημα που απασχολείται στα συνεργεία του Αναδόχου. Θα συμπληρωθούν τα στοιχεία βάσει της άδειας κυκλοφορίας, θα τεθεί πρωτότυπη σφραγίδα της Περιοχής, σφραγίδα ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ, και πρωτότυπη υπογραφή του Διευθυντή Περιοχής. Κατόπιν θα πλαστικοποιηθεί από τον Ανάδοχο. 5/12