Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/ FAX: 2610/ Πάτρα, 26/02/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 6771 Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» Προϋπολογισμός: ,00 Ευρώ ,40 Φ.Π.Α Σύνολο: ,40 Χρόνος Υποβολής Προσφορών Παρασκευή, 13/03/2015, ώρα 14:00μ.μ. Κριτήριο Αξιολόγησης Η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα Τόπος υποβολής προσφορών Διαγωνισμού Αρμόδιο πρόσωπο για επικοινωνία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Επιτροπή Ερευνών, Α κτίριο, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα, Τηλ.: , FAX: , rescom@upatras.gr κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΤΡΙΝΟΣ, Τηλ.: , Fax: , gpatrinos@upatras.gr Χρόνος Παράδοσης Έως ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Επαναπροκήρυξης Αντικείμενο της επαναπροκήρυξης είναι η προμήθεια αναλωσίμων για το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» με τίτλο 1

2 «Ηλεκτρονικός Βοηθός Μοριακής Διαγνωστικής, electronic Molecular Diagnostics Assistant, emodia - D.747», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση», ΕΣΠΑ , ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Ένωση & Εθν. Πόρους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της προκήρυξης. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Γεώργιος Π. Πατρινός. 1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 2. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για μια ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω: ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ & ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ 2

3 A/A Οίκος Προϊόν Εμπορικό Όνομα Είδος Προδιαγραφές Συσκευασία Ποσότητα VBC BHQ-FAM ανά probe 6 BIOTECH Probe VBC BIOTECH VBC BIOTECH VBC BIOTECH VBC BIOTECH VBC BIOTECH VBC BIOTECH BHQ-ΗΕΧ Probe0200 TAMRA-FAM Probe0200 TAMRA-JOE Probe0200 DY-682 PRIMER DY-782 PRIMER CY7 PRIMER Dual-labelled Probes: Reporter FAM, Quencher BHQ Scale 0,2 μmol, PAGE purification Dual-labelled Probes: Reporter ΗΕΧ, Quencher BHQ Scale 0,2 μmol, PAGE purification Dual-labelled Probes: Reporter FAM, Quencher TAMRA, Scale 0,2 μmol, PAGE purification Dual-labelled Probes: Reporter JOE, Quencher TAMRA, Scale 0,2 μmol, PAGE purification Modified 25bases Primer with 5'DY- 682, Scale 0,20 μmol, PAGE purification Modified 25bases Primer with 5'DY- 782, Scale 0,20 μmol, PAGE purification Modified 25bases Primer with 5'CY7, Scale 0,05 μmol, PAGE purification Ιχνηθέτης (probe) για Real Time PCR 5'FAM - 3'BHQ Ιχνηθέτης (probe) για Real Time PCR 5'ΗΕΧ - 3'BHQ Ιχνηθέτης (probe) για Real Time PCR 5'FAM - 3'TAMRA Ιχνηθέτης (probe) για Real Time PCR 5'JOE - 3'TAMRA Ολιγονουκλεοτί διο 25 βάσεων σημασμένο στο 5' άκρο με DY- 682 Ολιγονουκλεοτί διο 25 βάσεων σημασμένο στο 5' άκρο με DY- 782 Ολιγονουκλεοτί διο 23 βάσεων σημασμένο στο 5' άκρο με CY7 Ιχνηθέτης (probe) για Real Time PCR, σημασμένος στο 5' άκρο με FAM και στο 3' άκρο με Black Hole Quencher. Να διατίθεται σε ποσότητα 200nmol, να είναι καθαρισμένο με PAGE. Να αποστέλλεται εντός 8 ημερών. Ιχνηθέτης (probe) για Real Time PCR, σημασμένος στο 5' άκρο με ΗΕΧ και στο 3' άκρο με Black Hole Quencher. Να διατίθεται σε ποσότητα 200nmol, να είναι καθαρισμένο με PAGE. Να αποστέλλεται εντός 8 ημερών. Ιχνηθέτης (probe) για Real Time PCR, σημασμένος στο 5' άκρο με FAM και στο 3' άκρο με TAMRA. Να διατίθεται σε ποσότητα 200nmol, να είναι καθαρισμένο με PAGE. Να αποστέλλεται εντός 8 ημερών. Ιχνηθέτης (probe) για Real Time PCR, σημασμένος στο 5' άκρο με JOE και στο 3' άκρο με TAMRA. Να διατίθεται σε ποσότητα 200nmol, να είναι καθαρισμένο με PAGE. Να αποστέλλεται εντός 8 ημερών. Ολιγονουκλεοτίδιο 25 βάσεων σημασμένο στο 5' άκρο με DY-682. Να διατίθεται σε ποσότητα 200nmol, να είναι καθαρισμένο με PAGE. Να αποστέλλεται εντός 8 ημερών. Ολιγονουκλεοτίδιο 25 βάσεων σημασμένο στο 5' άκρο με DY-782. Να διατίθεται σε ποσότητα 200nmol, να είναι καθαρισμένο με PAGE. Να αποστέλλεται εντός 8 ημερών. Ολιγονουκλεοτίδιο 23 βάσεων σημασμένο στο 5' άκρο με CY7. Να διατίθεται σε ποσότητα 50nmol, να είναι καθαρισμένο με PAGE. Να αποστέλλεται εντός 8 ημερών. ανά probe 6 ανά probe 6 ανά probe 6 ανά primer 3 ανά primer 3 ανά primer VBC BIOTECH VBC BIOTECH VBC BIOTECH ATTO PRIMER Modified 20bases Primer with 5'ATTOdye, Scale 0,05 μmol, PAGE purification Base200H Base50H Primer scale 200nmol, HPLC purified Primer synthesis, scale 50nmol, HPLC purified Ολιγονουκλεοτί διο 20 βάσεων σημασμένο στο 5' άκρο με ATTOdye Σύνθεση Ολιγονουκλεοτι δίου σε ποσότητα 200nmol, HPLC Σύνθεση Ολιγονουκλεοτι δίου σε ποσότητα 50nmol, HPLC Ολιγονουκλεοτίδιο 20 βάσεων σημασμένο στο 5' άκρο με ATTOdye. Να διατίθεται σε ποσότητα 50nmol, να είναι καθαρισμένο με PAGE. Να αποστέλλεται εντός 8 ημερών. Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών, σε ποσότητα 200nmol, καθαρισμένα με HPLC. Η απόδοση σε OD260 να είναι μεγαλύτερη του 10. Να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής σε aliquots προκαθορισμένης συγκέντρωσης. Να αποστέλλονται εντός 4 ημερών. Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών, σε ποσότητα 50nmol, καθαρισμένα με HPLC. Η απόδοση σε OD260 να είναι μεγαλύτερη του 4. Να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής σε aliquots προκαθορισμένης συγκέντρωσης. Να αποστέλλονται εντός 4 ημερών. ανά primer 3 ανά βάση 700 ανά βάση 950 3

4 ΕΝΖΥΜΑ A/A Οίκος Προϊόν Εμπορικό Όνομα Είδος Προδιαγραφές Συσκευασία Ποσότητα NIPPON GENETICS BK1002 KAPATaq PCR Kit, 5000 U (10 x 500 units), Cat. No. BK1002 Ανασυνδυασμένη Taq DNA Πολυμεράση Taq DNA Πολυμεράση, ανασυνδυασμένη, από θερμόφιλο βακτηριακό στέλεχος, Thermus aquaticus strain. Να έχει συγκέντρωση 5 units/ml. FL/ 10 x 500 Units 2 1 Να συνοδεύεται από 10Χ Reaction buffer Α με Mg2+ & 10Χ Reaction buffer Β με Mg2 & MgCl2 25mM. Σε συσκευασία των 10 x 500 units NIPPON GENETICS KK1510 KAPA Taq Hot Start DNA Polymerase with antibody, pac/500 units KK1510 Antibody-based HotStart DNA Πολυμεράση Antibody-based HotStart DNA Πολυμεράση κατάλληλη για υψηλής ειδικότητας, ευαισθησίας και απόδοσης PCR. Να παρουσιάζει 5-3 δραστικότητα πολυμεράσης και 3-5 δραστικότητα εξωνουκλεάσης. FL/ 500 units 3 2 Να έχει error rate 1 error per 2.2 x 105 nucleotides. Nα δίνει Α-tailed PCR products κατάλληλα για κλωνοποίηση σε ΤΑ cloning vectors. Να συνοδεύεται από 5Χ Reaction buffer και 25mM MgCl2. Να έχει συγκέντρωση 5 units/ml. NIPPON GENETICS KK2502 KAPA HIFI Hot Start High Fidelity DNA Polymerase kit polymerase, hot start, with dntps, 250 units KK2502 Σε συσκευασία των 500 units 4. High Fidelity polymerase, 250 units Να έχει την μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα σε σχέση με την απλή Taq Να είναι Hot Start πολυμεράση Να είναι κατάλληλη για δύσκολες περιοχές FL/ 250 U 3 Να είναι κατάλληλη για ενίσχυση μεγάλων τμημάτων (έως 15 Kb) 3 Να είναι κατάλληλη για γρήγορες αντιδράσεις Η συσκευασία να περιλαμβάνει 5x High Fidelity Buffer with MgCl2 5x High Fidelity GC Buffer with MgCl2 25 mm MgCl2 dntp Mix (10 mm each nucleotide) TAKARA ΙΑΠΩΝΙΑΣ RR037A PrimeScript RT Reagent Kit (Perfect Real Time), kit/200 reactions RR037Α Kit για σύνθεση cdna για Real Time PCR Kit για σύνθεση cdna για Real Time PCR Να είναι κατάλληλο για αρχική ποσότητα RNA τουλάχιστον 1 μ g Το Kit να περιλαμβάνει : Kit/ 200 reactions 5 Αντίστροφη μεταγραφάση, Reaction buffer με dntps & Mg 4 Oligo dt Primer Random 6 mers RNase free H2O Dilution buffer για real time PCR Σε συσκευασία για 200 αντιδράσεις. NIPPON GENETICS KK4602 KAPA SYBR Fast Master Mix (2x) Universal, kit/1000 reactions (20μl) KK4602 Real Time PCR mix με Real Time PCR mix με SYBR Green SYBR Green Να εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή απόδοση, ευαισθησία και ταχύτητα. Το SYBR qpcr Master Mix να περιέχει αυξημένη βελτιστοποιημένη συγκέντρωση της φθορίζουσας χρωστικής SYBRGreen I. H αυξημένη ένταση του σήματος να είναι αποτέλεσμα της αυξημένης ανοχής της πολυμεράσης στην SYBRGreen I, ώστε να είναι κατάλληλο για ανίχνευση έκφρασης γονιδίων που υπάρχουν σε πολύ χαμηλά αντίγραφα Να έχει μεγάλο εύρος και γραμμικότητα Kit/ 1000 reactions 5 5 Να περιλαμβάνει antibody-mediated hot start πολυμεράση, SYBR Green fluorescent dye, MgCl2, dntps και stabilizers (2Χ). Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ξεχωριστά ROX reference dye high και low. H xρήση του προϊόντος να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και τις αντίστοιχες αξιώσεις ευρεσιτεχνίας εκτός των ΗΠΑ: , , και (αριθμοί αξίωσης 12-24, 27-28). Σε συσκευασία των 1000 αντιδράσεων των 20μl 6 NIPPON GENETICS KK4651 KAPA SYBR Fast 1- step qrt-pcr Universal, Kit/500 reactions KK4651 Kit για c-dna Kit για c-dna synthesis & Real Time PCR χρησιμοποιώντας ως αρχικό synthesis & Real Time template, RNA, σε ένα βήμα (one step). Το κιτ να περιλαμβάνει M-MuLV PCR χρησιμοποιώντας αντίστροφη μεταγραφάση, RNAse inhibitor, dutp, mix SYBR green ως αρχικό template, πολυμεράσης και ROX reference dyes. Η πολυμεράση να είναι RNA, σε ένα βήμα κατάλληλη για GC & AT rich templates. (one step). Σε συσκευασία των 500 αντιδράσεων των 20 μl 500 x 20 μl rxns 3 7 NIPPON GENETICS KK4824 Library Quantification Kit για Kit - ποσοτικοποιήση Illumina/Universal, βιβλιοθηκών για NGS Cat. No. KK4824 Kit για ποσοτικοποίηση βιβλιοθηκών για Next Generation Sequencing το οποίο να περιέχει DNA Standards 1-6 (80 µl το καθένα), 10X Primer Premix (1 ml), 2X SYBR FAST Universal (5 ml), and 50X ROX High/Low (200 µl το καθένα). 500 reactions 1 Σε συσκευασία για 500 αντιδράσεις. 8 NIPPON GENETICS KK4960 KAPA hgdna Quantification and QC Kit Kit για ποσοτικοποίηση με real time PCR και για έλεγχο ποιότητας δειγμάτων ανθρώπινου γενoμικού DNA πριν από την δημιουργία βιβλιοθηκών NGS Kit για ποσοτικοποίηση με real time PCR και για έλεγχο ποιότητας δειγμάτων ανθρώπινου γενoμικού DNA πριν από την δημιουργία βιβλιοθηκών Next Generation Sequencing. Να περιέχει: - Real time PCR master mix, αριστοποιημένο για υψηλής απόδοσης SYBR Green I-based qpcr - Σειρά από DNA standards (προδιαλυμένα) Kit/300 reactions 1 - Μίγματα εκκινητών (41 bp, 129 bp και 305 bp),που να στοχεύουν διαφορετικά τμήματα ενός υψηλά συντηρημένου τόπου του ανθρώπινου γονιδιώματος (single-copy). Η απόλυτη ποσοτικοποίηση να επιτυγχάνεται με το ζεύγος εκκινητών που καθορίζει το μικρότερο τμήμα, ενώ οι επιπλέον εκκινητές να χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πληροφοριών σχετικά με την ποσότητα του ενισχύσιμου DNA στο δείγμα. Σε συσκευασία για 300 αντιδράσεις 4

5 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ A/A Προϊόν Συσκευασία Ποσότητα 1 DMEM 500 ml 50 2 Διάλυμα Θρυψίνης/EDTA 100 ml 40 3 L-γλουταμίνη 100 ml 10 4 Ορός έμβρυου μόσχου 500 ml 20 ΑΡΘΡΟ 2. Δικαίωμα Συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση του υπό προμήθεια εξοπλισμού, καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. (β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 του παρόντος Κεφαλαίου. (γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος προμηθευτής αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 2. Δεν γίνονται δεκτοί: (α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. 5

6 (γ) Όσοι εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα : - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΑΠΠΑ του Συμβουλίου, - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (δ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. ΑΡΘΡΟ 3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: -Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ότι δεν τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. - δεν τελούν σε κάποια κατάσταση από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ.α παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ως 6

7 προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. - για Έλληνες πολίτες κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και ασκούν το ειδικό επάγγελμά τους όπως αυτό έχει δηλωθεί στο οικείο Επιμελητήριο, ενώ για αλλοδαπούς κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. iv. Να δηλώνει ότι: -η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση -γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας προκήρυξης -τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή -παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αναβολής ή ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες Προμηθευτών 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ή στην Κοινοπραξία. 2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο και αλληλέγγυα. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 4. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 5. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 4. Υποβολή Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Επιτροπή Ερευνών, Α κτίριο, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο 7

8 Πάτρα, ΤΚ 26500, Τηλ , FAX , μέχρι τις 13/03/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να απευθύνεστε στον κ. Γεώργιο Π. Πατρινό, Τηλ.: , Fax: , Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) με την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αναλωσίμων για το έργο με τίτλο: «Ηλεκτρονικός Βοηθός Μοριακής Διαγνωστικής, electronic Molecular Diagnostics Assistant, emodia D.747» 1. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 2. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη. 3. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 4. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της διακήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. 5. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 5. Σχέδια Συμβάσεων 1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή που θα επιλεγεί θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στην Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 6. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς. 2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα καταγράφονται ως εξής : 8

9 Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ Β) Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Γ) Σύνολο προσφερόμενης τιμής 6. Σε περίπτωση προσφοράς είδους προς επιλογή, η τιμή του θα αναφέρεται ξεχωριστά χωρίς ΦΠΑ, όπως και το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. ΑΡΘΡΟ 7. Η Ισχύς των Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι ημέρες (120) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα απευθύνει γραπτώς ερώτημα προς τους υποψήφιους, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες. ΑΡΘΡΟ 8. Πληρωμή Κρατήσεις Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο ή τους αναδόχους, στην περίπτωση ανάδειξης πλέον του ενός, αφορά τα είδη συνολικά ή για μέρος αυτών. Επειδή δεν είναι δυνατό να προκαθοριστούν ποσότητες ανά ομάδα καθώς η προμήθεια αφορά στην εξυπηρέτηση των αναγκών Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων όπου διεξάγεται έρευνα και δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν οι ακριβείς ποσότητες των υπό προμήθεια αναλωσίμων, θα υπογραφεί σύμβαση με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθεί η προμήθεια των ειδών συνολικά ή για μέρος αυτών. Η προσφερόμενη από τους αναδόχους τιμή δεν μπορεί να υπερβεί τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό πλέον ΦΠΑ του διαγωνισμού ανά είδος και η πληρωμή θα καθοριστεί από το άθροισμα των ειδών που θα αγορασθούν κατά την υλοποίηση της προμήθειας, σύμφωνα με την τιμή μονάδας πλέον ΦΠΑ 23%, με βάση την οικονομική προσφορά του κάθε αναδόχου, που θα επισυνάπτεται στη σύμβαση και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και δέχονται ότι το συνολικό αυτό ποσό το οποίο ορίζεται ως «πλαφόν» θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και αποκλείεται απόλυτα κάθε μελλοντική αναπροσαρμογή, αναθεώρηση και γενικά μεταβολή αυτού για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ακόμη και για έκτακτους λόγους που δεν μπορούν να προβλεφθούν και ο Ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού που έκανε και με βάση τον οποίο θα καταρτιστεί η σύμβαση. Η παραγγελία θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και θα αφορά στα είδη τα οποία θα του έχουν κατακυρωθεί. Το εν λόγω τίμημα θα διαμορφώνεται ανάλογα με την παραδιδόμενη ποσότητα των ειδών, που κατακυρώθηκαν και μπορεί να ανέλθει μέχρι του συνολικού ποσού της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου. 9

10 Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (κατ' αρθ. 4 του Ν.4013/2011), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (ΠΔ118/07, αρθρ. 35). Για προμήθεια από το εξωτερικό, η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος με Έμβασμα, βάσει του ΠΔ118/07, αρθρ. 35(5). ΑΡΘΡΟ 9. Παράδοση Εργαστηριακών Αναλωσίμων Τα παραδοτέα είδη ασφαλίζονται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. Η παράδοση των Αναλωσίμων θα γίνει στους χώρους: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας, Πανεπιστημιούπολη Ριο-Πάτρα, 26504, ΠΑΤΡΑ, Υπόψη: κ. Θεοδώρας Κατσίλα, τηλ Τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν τον Προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 10. Παραλαβή Έργου Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή των Αναλωσίμων από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των Αναλωσίμων. Στην περίπτωση που κατά τη μεταφορά ή και μετά τη διενέργεια της παραλαβής των αναλωσίμων ή και αργότερα, παρατηρηθεί ότι υπάρχουν προβλήματα φθοράς ή αλλοίωσης του προϊόντος, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει τα προβληματικά τεμάχια, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 11. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. 10

11 ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1. Οικονομική Προσφορά 1. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για τα ακόλουθα είδη Εργαστηριακών Αναλωσίμων συνολικά ή για μέρος αυτών. Για τα επιμέρους είδη και το σύνολο τους πρέπει να αναφερθεί τιμή. 2. Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπληρώσει τον «Πίνακα Ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς» (Παράρτημα ΙΙΙ). 3. Σε περίπτωση εκπτώσεων θα πρέπει το τελικό ποσό για κάθε αντικείμενο / υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά. 4. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή για κάθε είδος. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται σε περισσότερα του ενός μέρους που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. 5. Στη στήλη «Προϊόν» θα αναφέρεται το προσφερόμενο είδος όπως περιγράφεται στο ΑΡΘΡΟ 1 Παράγραφος 3 του διαγωνισμού. 6. Επιπλέον οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων της προσφοράς τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση. 7. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 12

13 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τίτλος έργου: «Ηλεκτρονικός Βοηθός Μοριακής Διαγνωστικής, electronic Molecular Diagnostics Assistant» Συμβάλλονται: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Α. Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης καθ. Δημοσθένης Κ. Πολύζος ως νόμιμος εκπρόσωπος της του Πανεπιστημίου Πατρών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (η Αναθέτουσα Αρχή) Β. Η.. Δ/νση.,.,., ΑΦΜ, ΔΟΥ. (ο Ανάδοχος) ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σύμφωνα με: 1) την υπ αριθμόν. Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών 2) την από - - προσφορά της (,,,) εκ των συμβαλλόμενων. και 3) την από.. Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ ο Α. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στο Β. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, την προμήθεια του. 13

14 (στο εξής θα καλείται το Έργο), στα πλαίσια της πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» με τίτλο «Ηλεκτρονικός Βοηθός Μοριακής Διαγνωστικής, electronic Molecular Diagnostics Assistant, emodia D.747» που συγχρηματοδοτείται από Ε.Ε. & Εθν. Πόρους. ΑΡΘΡΟ 2. Τίμημα Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση των ειδών της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των. πλέον ΦΠΑ και. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καθοριστεί από το άθροισμα των ποσοτήτων των ειδών που θα αγορασθούν κατά την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με την τιμή μονάδας πλέον ΦΠΑ 23%, με βάση την οικονομική προσφορά του αναδόχου, που επισυνάπτεται στη σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και δέχονται ότι το συνολικό αυτό ποσό το οποίο ορίζεται ως «πλαφόν» παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και αποκλείεται απόλυτα κάθε μελλοντική αναπροσαρμογή, αναθεώρηση και γενικά μεταβολή αυτού για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ακόμη και για έκτακτους λόγους που δεν μπορεί να προβλεφθούν και ο Ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού που έκανε και με βάση τον οποίο καταρτίστηκε η παρούσα σύμβαση. Η παραγγελία θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και θα αφορά στα είδη, τα οποία θα του έχουν κατακυρωθεί. Το εν λόγω τίμημα θα διαμορφώνεται ανάλογα με την παραδιδόμενη ποσότητα των ειδών, που κατακυρώθηκαν. ΑΡΘΡΟ 3. Πληρωμή Κρατήσεις Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών που παραδίδονται ανά παραγγελία στο πλαίσιο του Έργου. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός μόνο από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣ (Ν.4013/2011) επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ΑΡΘΡΟ 4. Διάρκεια έργου Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται μέχρι 30/04/2015. ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή Οριστική Παραλαβή 14

15 Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή των Αναλωσίμων από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των Αναλωσίμων. Στην περίπτωση που κατά τη μεταφορά ή και μετά τη διενέργεια της παραλαβής των αναλωσίμων ή και αργότερα, παρατηρηθεί ότι υπάρχουν προβλήματα φθοράς ή αλλοίωσης του προϊόντος, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει τα προβληματικά τεμάχια, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 6. Παράδοση Αναλωσίμων Τα παραδοτέα είδη ασφαλίζονται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. Η παράδοση των Αναλωσίμων θα γίνει στους χώρους: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας, Πανεπιστημιούπολη Ρίο- Πάτρα, 26504, ΠΑΤΡΑ, Υπόψη: κ. Θεοδώρας Κατσίλα, τηλ Τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν τον Προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 7. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. ΑΡΘΡΟ 9. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία και των 2 συμβαλλομένων. Αναπόσπαστα μέρη, κατά τα λοιπά, των όρων της παρούσας σύμβασης αποτελούν οι όροι της από.. προσφοράς του Αναδόχου και την από. Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη σε δύο νόμιμα, ισότιμα πρωτότυπα και κάθε μέρος πήρε από ένα. 15

16 Πάτρα././2015 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Αναπλ. Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών Ο Ανάδοχος (σφραγίδα και υπογραφή) Καθ. Δημοσθένης Κ. Πολύζος 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ : Είδος: Α/Α Προϊόν Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή Κόστος Μονάδας Ποσότητα Κόστος Συνολικό Κόστος ΦΠΑ Σύνολο (Πόλη), / / Για το Διαγωνιζόμενο (Ονομ/μο - Υπογραφή) 17

18 18