ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πτολεμαΐδα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πτολεμαΐδα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Θέση Κουρί, Τ.Κ Πληροφορίες: Θεοδώρα Σαμαρά Τηλέφωνο / FAX : / prometh@οtenet.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15 / 2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών Δράσεων εκπαίδευσης, διάδοσης, δικτύωσης,πληροφόρησης και δημοσιότητας της πράξης με τίτλο «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια» του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 19/ ), όπως τροποποιημένος ισχύει. 2. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α 150/ ) 3. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 4. Το Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/ ) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕΣΥ και άλλες διατάξεις» 5. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134/ ). 6. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

2 7. Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », αναλογικά εφαρμοζόμενος, όπως ισχύει. 8. Το Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» 9. Το Ν.3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» άρθρο 27 παρ Την υπ αρ.12104/ ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275 (ΦΕΚ Β 781/ ) «Καθορισμός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου Κατανομή των Πόρων», όπως ισχύει. 11. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Πρόγραμμα Διαύγεια - Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο», όπως ισχύει. 12. Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α'/ ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 13. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει. 14. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως ισχύει. 15. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/ ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ, Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 16. Την υποπαράγραφο Ζ.3 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α 107/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 17. Το Ν.4329/2015 (ΦΕΚ Α 53/ ) «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις». 18. Το Ν.3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» άρθρο 27 παρ Την με αριθμ. Πρωτ 1006/ΚΑΠΕ/ Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων πράξεων στο πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) Θεματική Περιοχή : GR03 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 20. Την με αριθμό πρωτ. 40/ αίτηση υποβολής πρότασης του Γ.Ν. Μαμάτσειου Μποδοσάκειου για ένταξη στο καθεστώς επιδότησης του προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) Θεματική Περιοχή : GR03 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στις επιλέξιμες δαπάνες και στον υποβληθέντα προϋπολογισμό του οποίου περιλαμβάνονται αμοιβές ενεργειακού συμβούλου. 21. Την με αριθμό πρωτ. ΚΑΠΕ 116/ΧΜ ΕΟΧ/ ενημέρωση για την θετική αξιολόγηση στο στάδιο Β της υποβληθείσας πρότασης του Γ.Ν. Μαμάτσειου Μποδοσάκειου για ένταξη στο καθεστώς επιδότησης του προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) Θεματική Περιοχή : GR03 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 22. Την με αριθμό πρωτ. 349/ Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Εγκατάσταση ηλιακών

3 συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια» του Γ.Ν. Μαμάτσειου Μποδοσάκειου στη Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» - Πρόγραμμα GR Την υπ αριθμ.554/ Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο- Μποδοσάκειο» με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών Δράσεων εκπαίδευσης,διάδοσης, δικτύωσης,πληροφόρησης και δημοσιότητας για το Υποέργο 3 [Δράσεις εκπαίδευσης, διάδοσης, πληροφόρησης και δημοσιότητας] της πράξης με τίτλο «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια» του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 28,044,00 συμπ. Φ.Π.Α 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την αριθμ.15/2015 διακήρυξη. 24. Την υπ αριθμ.1267/ Απόφαση του Διοικητή της 3 ης Υ.ΠΕ. με την οποία εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της για την υλοποίηση της πράξης «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια» στο Γ.Ν. «Μαμάτσειο - Μποδοσάκειο», μέσω του προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ , Θεματική περιοχή GR03 Ανανεώσιμες πηγές, προϋπολογισμού , Την υπ αριθμ ΧΜ ΕΟΧ195/ διατύπωση σύμφωνης γνώμης του ΚΑΠΕ για την έγκριση του παρόντος τεύχους δημοπράτησης ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών Δράσεων εκπαίδευσης,διάδοσης, δικτύωσης,πληροφόρησης και δημοσιότητας για το Υποέργο 3 [Δράσεις εκπαίδευσης, διάδοσης, πληροφόρησης και δημοσιότητας] από την υλοποίηση του Υποέργου 1 με τίτλο «Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστημάτων Ηλιακών Συλλεκτών Κενού και Μετρητικού Εξοπλισμού» της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού & εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια», η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαίκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) στη Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»- Πρόγραμμα GR-03, σύμφωνα με την από 11/08/2015 με Α.Π. ΥΠ.349 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Υπουργού ΠΑΠΕΝ και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτής, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%. Ο προϋπολογισμός του έργου θα καλυφθεί πλήρως και αποκλειστικά από το Πρόγραμμα «ΧΜ ΕΟΧ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) Θεματική Περιοχή: GR03 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Άρθρο 1 Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών Ο Ανάδοχος που θα προκύψει θα παρέχει υπηρεσίες Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δράσεων εκπαίδευσης,διάδοσης, δικτύωσης,πληροφόρησης και δημοσιότητας των αποτελεσμάτων, από την υλοποίηση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ

4 ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΖΝΧ, ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΞΗ ΜΕ ΨΥΚΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» στα κτιριακά συγκροτήματα του Νοσοκομείου Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αναλύονται σε δύο επιμέρους πακέτα : Α. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ Β. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τεχνικών διευθυντών και των διοικητών των Νοσοκομείων που εντάσσονται στην 3 η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας όπου και ανήκει διοικητικά το νοσοκομείο, με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής του έργου θα έχει ως κατευθυντήριο άξονα της αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσης διακήρυξης. Άρθρο 2 Τρόπος - τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ο διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή θα διεξαχθεί: ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» Θέση Κουρί Γραφείο προμηθειών Δευτέρα π.μ Οι προσφορές αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας και γίνονται δεκτές μέχρι , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Οι προσφορές θα ανοιχτούν την ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου» «Ο ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : 3 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ: Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:.... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY: Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5 Η παρούσα προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας ( και του Φορέα Νοσοκομείο Κοζάνης ( στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ( στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης του έργου ( Στην ιστοσελίδα του Φορέα Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας ( και του Φορέα Νοσοκομείο Κοζάνης ( βρίσκεται αναρτημένη η διακήρυξη του Υποέργου 1 [Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστημάτων Ηλιακών Συλλεκτών Κενού και Μετρητικού Εξοπλισμού] του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΖΝΧ, ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΞΗ ΜΕ ΨΥΚΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ στα κτιριακά συγκροτήματα του Νοσοκομείου Μαμάτσειο- Μποδοσάκειο» με το οποίο σχετίζονται άμεσα οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης,διάδοσης, δικτύωσης, πληροφόρησης και δημοσιότητας. Άρθρο 3 Προσόντα διαγωνιζομένων - ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 1. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες προσώπων τα οποία παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης, έχουν αντικείμενο συναφές με το υπό δημοπράτηση έργο και τα οποία θα υποβάλλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η ύπαρξη αποδεδειγμένης προηγούμενης εμπειρίας συναφούς με το παρόν έργο, καθώς και η διάθεση του κατάλληλου προσωπικού με το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται σταθερή σχέση συνεργασίας. α. Ο υποψήφιος ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχει υλοποιήσει την τελευταία πενταετία: i. 2 σχετικά έργα σε θέματα διαχείρισης ενέργειας ή περιβάλλοντος. Σαν σχετικά θεωρούνται έργα που αναφέρονται στην ευαισθητοποίηση των πολιτών ii. οργάνωση τουλάχιστον 10 ημερίδων ή συνεδρίων ή εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης Η απόδειξη των παραπάνω ελάχιστων προϋποθέσεων γίνεται με την κατάθεση των απαραίτητων στοιχείων τεκμηρίωσης (αντίγραφα συμβάσεων, βεβαιώσεις, τιμολόγια κλπ). β. Ο υποψήφιος ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να διαθέτει ομάδα έργου με ανάλυση καθηκόντων και δραστηριοτήτων η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: i. Έναν Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με τουλάχιστον 5ετη εμπειρία σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας & εφαρμογών Α.Π.Ε. ii. Έναν πτυχιούχο στον τομέα της πληροφορικής (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή έναν Ειδικό Εφαρμογών Πληροφορικής (Προγραμματισμός Χειρισμός Η/Υ), με τουλάχιστον 3ετη εμπειρία iii. Ένα εξειδικευμένο σύμβουλο σε Θέματα Δημόσιων Σχέσεων και Προβολής ή/και σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων επικοινωνιακών ενεργειών 2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: α. Αυτοί οι οποίοι στερήθηκαν με δικαστική απόφαση της ικανότητας να ασκούν το επάγγελμά τους. β. Αυτοί οι οποίοι απώλεσαν με δικαστική απόφαση το δικαίωμα να συνάπτουν συμβάσεις. γ. Αυτοί στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα εφόσον αυτή βρίσκεται σε ισχύ.

6 3. Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της προηγούμενης, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την επελθούσα μεταβολή και να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας. Το Γενικό Νοσοκομείο «Μαμάτσειο - Μποδοσάκειο» έχει δικαίωμα να ελέγξει με κάθε νόμιμο τρόπο την αλήθεια των ανωτέρω δηλουμένων. Άρθρο 4 Προσωπική κατάσταση των ενδιαφερομένων 1. Αποκλείεται του διαγωνισμού αυτός που καταδικάσθηκε αμετάκλητα για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα: α. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της Κοινής Δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της Κοινής Δράσης 98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. δ. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά την έννοια του άρθρου 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2. Δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό, όποιος καταδικάσθηκε με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του συμπεριφορά. 3. Αποκλείεται επίσης του διαγωνισμού όποιος: α. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση (εκούσια ή αναγκαστική), αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του. β. Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή διαδικασία εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του. γ. Έχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. δ. Έχει αποδεδειγμένα φανεί ασυνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι των φορέων του δημόσιου τομέα. ε. Έχει υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία ή έχει αρνηθεί να παράσχει τις πληροφορίες αυτές. στ. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της ελληνικής νομοθεσίας όσο και της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του. ζ. Δεν έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος. 4. Για να αποδείξουν ότι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν με την προσφορά τα δικαιολογητικά του επόμενου άρθρου.

7 Άρθρο 5 Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας και πρέπει να περιλαμβάνει τρεις (3) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα περιέχει : 1) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:. i. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχομαι. ii. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. iii. Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. iv. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. v. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. vi. Ότι θα είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών μου υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία. 2) Συνοπτική παρουσίαση του υποψηφίου Αναδόχου. 3) Αποδεικτικά εμπειρίας του υποψηφίου αναδόχου σε σχετικά συμβουλευτικά έργα, ήτοι έργα παρόμοιου τεχνικού αντικειμένου καθώς και διαχείρισης επίβλεψης έργων που χρηματοδοτούνται από κονδύλια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. (αντίγραφα συμβάσεων ή βεβαιώσεις) 4) Δικαιολογητικά απόδειξης οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντα, ήτοι : - Δημοσιευμένους ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευσή τους απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο προσφέρον. - Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση αντιγράφων των εντύπων Ε3 των τριών τελευταίων ετών. 5) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 2% επί του προϋπολογισμού του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 456,00. Β. «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς», οποίος θα περιλαμβάνει : 1) Ενδεικτικό σχέδιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν προδιαγραφεί στο Παράρτημα της παρούσης, με αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης, με αναφορές σε συγκεκριμένους στόχους, δράσεις, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και αποτίμησης των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα στην περιγραφή των δράσεων - θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων προς παραγωγή εντύπων σε κάθε κατηγορία (διαστάσεις, σχήμα, βάρος χαρτιού κ.λ.π.) καθώς και του τρόπου διακίνησης των εντύπων που απευθύνονται στο γενικό κοινό - αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων μέσων για τη διοργάνωση των ημερίδων, συμπεριλαμβανομένου και του κέτερινγκ 2) Ομάδα έργου με ανάλυση καθηκόντων και δραστηριοτήτων του κάθε μέλους και γενικότερα η οργανωτική δομή για την υλοποίηση των δράσεων. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται Κατάλογος στελεχών του προσωπικού του υποψήφιου αναδόχου και των συνεργατών του, οι οποίοι προτείνονται για την στελέχωση της ομάδας έργου, προσδιορισμός της θέσης του καθενός στο οργανωτικό σχήμα, περιγραφή των καθηκόντων του σε σχέση με την εκτέλεση των εργασιών.

8 Επίσης παρατίθενται αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινομένων στελεχών. Γ. «Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς», στον οποίο θα εμπεριέχεται το έντυπο οικονομικής προσφοράς. Στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως η συνολική τιμή προσφοράς. Η τιμή για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνεται σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ, θα αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις %, το ποσό ΦΠΑ και η συνολική τιμή προσφοράς με ΦΠΑ. Οι τιμές των οικονομικών προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Οι οικονομικές προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. Οι οικονομικές προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Δε λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που αφορούν μέρος μόνον του έργου και δεν καλύπτουν το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών. Άρθρο 6 Γλώσσα Οι προσφορές και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Άρθρο 7 Αντίγραφα 1. Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη μορφή τους, γίνονται όμως δεκτά και τα αντίγραφα, εφόσον έχουν κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/99) την αποδεικτική ισχύ του πρωτοτύπου. 2. Απλά (μη επικυρωμένα) αντίγραφα εγγράφων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν 2690/99, όπως είναι τα ιδιωτικά, τα δικαστικά και τα αλλοδαπά έγγραφα, γίνονται δεκτά εάν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων τους. 3. Αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα Δικηγόρων, πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσημο που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. 4. Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν οι ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις. 5. Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης του 1961 (κυρωθείσα στην Ελλάδα με το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική επισημείωση apostille επί του σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα. 6. Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση. Άρθρο 8 Εγγυήσεις Ο προσφέρον θα πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να επισυνάπτει στο φάκελο δικαιολογητικών Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 456.

9 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, οι οποίες έχουν εκδοθεί σε άλλη, πλην της ελληνικής, γλώσσα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας διακήρυξης Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση απόσυρσης της προσφοράς καθώς και σε περίπτωση που ο προσφέρων, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αρνηθεί να υποβάλει εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης ή να συνάψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που θα του ταχθεί για το σκοπό αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Εγγυητική Επιστολή έχει διάρκεια ένα (1) τουλάχιστο μήνα μετά τη λήξη ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον μεν Ανάδοχο με την κατάθεση από αυτόν της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης, για ποσό ίσο με το 5% επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α), στους δε λοιπούς προσφέροντες με την απόρριψη της προσφοράς τους ή κατά περίπτωση με την υπογραφή συμβάσεως με τον Ανάδοχο. Άρθρο 9 Αξιολόγηση Προσφορών Επιλογή Αναδόχου Υπογραφή Σύμβασης 1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και αποσφράγισης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται προς το Φορέα για την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού, αφού αξιολογήσει τις προσφορές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 2. Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Για την επιλογή της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: -Έλεγχος και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. -Έλεγχος των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης. -Επιλογή του μειοδότη με βάσει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον υποψήφιο που έχει υποβάλει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την υλοποίηση του συνόλου του έργου. 3. Η επιλογή του αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του Φορέα. 4. Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από το Φορέα. 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρισμένου πιστωτικού ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος ποσού ίσου με το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο σχέδιο της Σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 6. Η σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Φορέα υπογράφεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κατακύρωση του έργου.

10 7. Στη σύμβαση περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης του έργου, το νομικό πλαίσιο που διέπει τη σχέση ανάθεσης και εν γένει κάθε ειδικότερος όρος που αφορά στις εκατέρωθεν υποχρεώσεις των μερών. Άρθρο 10 Απόρριψη προσφορών Η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τη διακήρυξη. 2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης. 3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής. 4. Μικρότερος χρόνος ισχύος προσφοράς από το ζητούμενο. 5. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 6. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως τους όρους της διακήρυξης. 7. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 8. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. Άρθρο 11 Δικαιολογητικά κατακύρωσης Υπογραφή σύμβασης Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να υποβάλει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι : Οι Έλληνες πολίτες : Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2),- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48),- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EEL 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76)η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305),ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το

11 απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς επίσης και Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τους οποίους ο ανάδοχος δηλώνει στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση, από το οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης Τα νομικά πρόσωπα Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων και αντίστοιχα.- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α 153). Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρισμένου πιστωτικού ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος ποσού ίσου με το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο σχέδιο της Σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Σε περίπτωση που υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

12 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. Άρθρο 12 Ενστάσεις Η άσκηση των ενστάσεων και προσφυγών ενώπιων διοικητικών ή δικαστικών αρχών κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/ ). Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας Νομοθεσίας περί δικαστικής προστασίας (Ν. 3886/ (ΦΕΚ 173/Α/ ) ο ενδιαφερόμενος πριν την άσκηση οποιουδήποτε δικαστικού μέτρου, οφείλει να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο»- «Μποδοσάκειο», Φορέας: Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, εφόσον έλαβε γνώση με οποιονδήποτε τρόπο της παράνομης πράξης ή παράλειψης, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις στις οποίες στηρίζεται το αίτημά του. Το Γενικό Νοσοκομείο «Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο», οφείλει να απαντήσει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την άσκηση της προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τεκμαίρεται ως απόρριψη της προσφυγής. Η προσφυγή κοινοποιείται με την φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή μερική αποδοχή της προσφυγής. Το Γενικό Νοσοκομείο «Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο», δύναται να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρων προθεσμίας έως την προτεραία της πρώτης ορισθείσας δικασίμου της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης. Επίσης το Γενικό Νοσοκομείο «Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο», δύναται να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την αρχική ή μετ αναβολή δικάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η καθυστερημένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή. Άρθρο 13 Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται στο ακόλουθο χρονοδιάγραμμα. Η υλοποίηση δράσεων είναι συνάρτηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Υποέργου 1 [Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστημάτων Ηλιακών Συλλεκτών Κενού και Μετρητικού Εξοπλισμού] όπως αυτό ορίζεται στο Τεχνικό Δελτίο του Ενταγμένου Έργου και πάντως όχι αργότερα από την οπότε και ολοκληρώνεται το πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Εάν για οποιοδήποτε λόγο σταματήσει η υλοποίηση του Υποέργου 1 [Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστημάτων Ηλιακών Συλλεκτών Κενού και Μετρητικού Εξοπλισμού] τότε σταματάει και η υλοποίηση των δράσεων οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή και προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που ορίζουν μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

13 ΔΡΑΣΕΙΣ Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 Σχεδιασμός, δημιουργία, συγγραφή/επιμέλεια, παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού (ένα ενημερωτικό έντυπο δημοσιοποίησης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων και προώθησης της στοχευμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας) 3 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α) Ενημέρωσης και ευαισθητοποίη σης των πολιτών 2 Σχεδιασμός, δημιουργία, συγγραφή/επιμέλεια, παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού (ένα ενημερωτικό έντυπο δημοσιοποίησης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων και προώθησης της στοχευμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας) σε γραφή Braille 3 Δημιουργία/ λειτουργία, συγγραφή/επιμέλεια /επικαιροποίηση περιεχομένων/κειμένων, συντήρηση και διαχείριση του site του νοσοκομείου, για τη συνεχή ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την υλοποίηση, εξέλιξη, τους στόχους, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του νοσοκομείου στο πλαίσιο του παρόντος έργου. Επικοινωνία με μετρητικό εξοπλισμό και συνεχής απεικόνιση των μετρούμενων μεγεθών στο site του νοσοκομείου 3 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 [Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστημάτων Ηλιακών Συλλεκτών Κενού και Μετρητικού Εξοπλισμού]

14 Β) Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίη σης των τεχνικών διευθυντών και των διοικητών των Νοσοκομείων που εντάσσονται στην 3 η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας 4 Οργάνωση και διεξαγωγή εκδήλωσης - ημερίδας παρουσίασης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων και έργων καθώς και των ωφελειών τους για την τοπική κοινωνία 5 Οργάνωση και διεξαγωγή εκδήλωσης - ημερίδας παρουσίασης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων και έργων καθώς και των ωφελειών τους, στους τεχνικούς διευθυντές και τους διοικητές των Νοσοκομείων που εντάσσονται στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας όπου και ανήκει διοικητικά το νοσοκομείο με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 [Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστημάτων Ηλιακών Συλλεκτών Κενού και Μετρητικού Εξοπλισμού] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Άρθρο 14 Τρόπος πληρωμής Η συμβατική αξία της εργασίας θα πληρώνεται στον ανάδοχο τμηματικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών που θα εκδίδει η αρμόδια επιτροπή.

15 ΔΡΑΣΕΙΣ Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α) Ενημέρωσης και ευαισθητοποίη σης των πολιτών 1 Σχεδιασμός, δημιουργία, συγγραφή/επιμέλεια, παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού (ένα ενημερωτικό έντυπο δημοσιοποίησης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων και προώθησης της στοχευμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας) 2 Σχεδιασμός, δημιουργία, συγγραφή/επιμέλεια, παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού (ένα ενημερωτικό έντυπο δημοσιοποίησης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων και προώθησης της στοχευμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας) σε γραφή Braille 3 Δημιουργία/ λειτουργία, συγγραφή/επιμέλεια /επικαιροποίηση περιεχομένων/κειμένων, συντήρηση και διαχείριση του site του νοσοκομείου, για τη συνεχή ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την υλοποίηση, εξέλιξη, τους στόχους, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του νοσοκομείου στο πλαίσιο του παρόντος έργου. Επικοινωνία με μετρητικό εξοπλισμό και συνεχής απεικόνιση των μετρούμενων μεγεθών στο site του νοσοκομείου 4 Οργάνωση και διεξαγωγή εκδήλωσης - ημερίδας παρουσίασης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων και έργων καθώς και των ωφελειών τους για την τοπική κοινωνία ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 1,2 50% ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤOY ΠΑΡΑΔΟΤΕOY 3 50% με τη ληξη της Σύμβασης ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 4

16 Β) Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίη σης των τεχνικών διευθυντών και των διοικητών των Νοσοκομείων που εντάσσονται στην 3 η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας 5 Οργάνωση και διεξαγωγή εκδήλωσης - ημερίδας παρουσίασης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων και έργων καθώς και των ωφελειών τους, στους τεχνικούς διευθυντές και τους διοικητές των Νοσοκομείων που εντάσσονται στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας όπου και ανήκει διοικητικά το νοσοκομείο με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 5 Η αμοιβή του Αναδόχου θα γίνει πλήρως και αποκλειστικά από τους πόρους του Προγράμματος «ΧΜ ΕΟΧ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) Θεματική Περιοχή : GR03 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Η πληρωμή θα γίνεται μετά από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και τη σύνταξη πρακτικού βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας από επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το συγκεκριμένο σκοπό. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Για την πληρωμή του αναδόχου της παρεχόμενης εργασίας απαιτείται παραστατικό παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. Διευκρινίζεται ότι ασφαλιστική ενημερότητα με την ένδειξη «αναπόγραφος» ή με την ένδειξη «δεν απασχολεί ούτε απασχόλησε προσωπικό» δε γίνεται δεκτή για την πληρωμή του αναδόχου. Επισημαίνεται ότι έκδοση και υποβολή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να γίνει προ της ημερομηνίας έκδοσης της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών. Άρθρο 15 Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

17 Άρθρο 16 Σειρά ισχύος τευχών & Σύμβασης Η σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο, και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν ιεραρχούνται με την ακόλουθη σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. τη διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

18 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα Διεύθυνση Ταχυδρομικός Κώδικας Τηλέφωνο / Φαξ Ημερομηνία Έκδοσης Προς το: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ ΕΥΡΩ -..,00- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των.,00 ευρώ υπέρ της Εταιρείας Δ/νση.για την συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ης / /2016 για την υλοποίηση του υποέργου με τίτλο παροχή Υπηρεσιών Δράσεων εκπαίδευσης,διάδοσης, δικτύωσης,πληροφόρησης και δημοσιότητας της πράξης με τίτλο «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια» του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» υπ' αριθ. 15/2015 διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την..(ένα μήνα παραπάνω από την ισχύ της προσφοράς, δηλ. πέντε μήνες και μία ημέρα παραπάνω από την ημερομηνία του διαγωνισμού) Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντος και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα Διεύθυνση Ταχυδρομικός Κώδικας Τηλέφωνο / Φαξ Ημερομηνία Έκδοσης Προς το: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ

19 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ...# # Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι κάθε ένστασης διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των.. ΕΥΡΩ (.. ) (αριθμητικώς και ολογράφως) υπέρ της (επωνυμία Αναδόχου), Διεύθυνση Τ.Κ.., για την Πιστή Εφαρμογή και Καλή Εκτέλεση από την υπέρ της οποίας εγγυώμεθα των Όρων της Σύμβασης παροχή Υπηρεσιών Δράσεων εκπαίδευσης,διάδοσης, δικτύωσης,πληροφόρησης και δημοσιότητας της πράξης με τίτλο «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια» του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ». Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμα και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα υπ όψιν άρθρα. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να ερευνηθεί το νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησης και χωρίς να αξιώσουμε δικαστική κρίση, παραιτούμενοι από τέτοιο δικαίωμα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Για την καταβολή της υπ όψιν εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση της. (επωνυμία Αναδόχου). Επιπλέον δεν θα ληφθεί υπ όψιν οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα μα τα παραπάνω, ισχύει μέχρι την επιστροφή της εγγύησης σε εμάς. Βεβαιούται ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορισθεί από το νόμο για την Τράπεζά μας. Η ανωτέρω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, διέπεται από τους Ελληνικούς Νόμους, ενώ αρμόδια για την επίλυση των διαφορών, που τυχόν προκύψουν από αυτήν, είναι τα δικαστήρια.

20 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ : 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ <<ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ>> ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ: 15/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ: Περιγραφή υπηρεσίας παροχή Υπηρεσιών Δράσεων εκπαίδευσης,διάδοσης, δικτύωσης,πληροφόρησης και δημοσιότητας της πράξης με τίτλο «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια» του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΤΙΜΗ (αριθμητικώς) ΤΙΜΗ (ολογράφως) Οι τελικές τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. %../ /2016 Μετά τιμής Υπογραφή - Σφραγίδα

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά το έργο με τίτλο Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δράσεων Δικτύωσης και Διάδοσης των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΖΝΧ, ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΞΗ ΜΕ ΨΥΚΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» στα κτιριακά συγκροτήματα του Νοσοκομείου Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο στα πλαίσια του Προγράμματος «ΧΜ ΕΟΧ (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στην Θεματική Περιοχή: GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :28.044,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Ο προϋπολογισμός του έργου θα καλυφθεί πλήρως και αποκλειστικά από το Πρόγραμμα «ΧΜ ΕΟΧ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) Θεματική Περιοχή : GR03 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. 2. Αντικείμενο Έργου Αντικείμενο του έργου Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δράσεων Δικτύωσης και Διάδοσης των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΖΝΧ, ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΞΗ ΜΕ ΨΥΚΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» στα κτιριακά συγκροτήματα του Νοσοκομείου Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο είναι: Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής του έργου θα έχει ως κατευθυντήριο άξονα της αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Η στρατηγική αναλύεται σε δύο επιμέρους πακέτα : Α. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ Β. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τεχνικών διευθυντών και των διοικητών των Νοσοκομείων που εντάσσονται στην 3 η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας όπου και ανήκει διοικητικά το νοσοκομείο, με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ Ειδικότερα η επικοινωνιακή στρατηγική θα αφορά τις εξής δράσεις : Α. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών Ι. Σχεδιασμός, δημιουργία, συγγραφή/επιμέλεια, παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού (ένα ενημερωτικό έντυπο δημοσιοποίησης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων και προώθησης της στοχευμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας) για τις δράσεις του έργου (μέρος του θα εκτυπωθεί με γραφή Braille) ΙΙ. Δημιουργία / λειτουργία, συγγραφή / επιμέλεια / επικαιροποίηση περιεχομένων / κειμένων, συντήρηση και διαχείριση του μέσω link του site του νοσοκομείου, για τη συνεχή ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την υλοποίηση, εξέλιξη, τους στόχους, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του νοσοκομείου στο πλαίσιο του παρόντος έργου

22 ΙΙΙ. Οργάνωση και διεξαγωγή εκδήλωσης - ημερίδας παρουσίασης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων και έργων καθώς και των ωφελειών τους για την τοπική κοινωνία Β. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τεχνικών διευθυντών και των διοικητών των Νοσοκομείων που εντάσσονται στην 3 η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας όπου και ανήκει διοικητικά το νοσοκομείο, με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ. Ειδικότερα: ΑΙ) Έντυπο ενημερωτικό υλικό τεχνικές προδιαγραφές ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Σχεδιασμός, δημιουργία, συγγραφή/επιμέλ εια, παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού (ένα ενημερωτικό έντυπο δημοσιοποίησης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων και προώθησης της στοχευμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση ς της τοπικής Σχεδιασμός, δημιουργία, συγγραφή/επιμέλ εια, παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού (ένα ενημερωτικό έντυπο δημοσιοποίησης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων και προώθησης της στοχευμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση ΣΤΟΧΟΣ Παρουσίαση/ Δημοσιοποίησ η Δράσεων και Ενημέρωση Πληθυσμού Ενημέρωση και Ευαισθητοποί ηση Ατόμων που αντιμετωπίζου ν προβλήματα όρασης (Τυφλότητα) ΔΙΑΣΤΑΣΕ ΙΣ (ανηγμένε ς ελάχιστες) ΤΕΜΑΧ ΙΑ 29 x 21cm X 32 cm 300 ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ Γενικός Πληθυσμό ς Δήμου Άτομα με προβλήμα τα όρασης (Τυφλότητ α)

23 ς της τοπικής κοινωνίας) σε γραφή Braille. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ. Εκτύπωση διπλής όψεως σε 4χρωμία. Βάρος χαρτιού 100 γρ Τα έντυπα θα παραδοθούν στο Γενικό Νοσοκομείο και ηλεκτρονικά με μορφή «ανοιχτών» (επεξεργάσιμων) αρχείων υψηλής ανάλυσης ΑΙΙ)Τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής σελίδας Εξοικονόμησης Ενέργειας Πρόκειται για σελίδα πληροφόρησης, στο site του νοσοκομείου, για τη συνεχή ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την υλοποίηση, εξέλιξη, τους στόχους, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του νοσοκομείου στο πλαίσιο του παρόντος έργου, επικοινωνία με μετρητικό εξοπλισμό και συνεχής απεικόνιση των μετρούμενων μεγεθών. Η διαχείριση του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης θα γίνεται μέσα από τη χρήση κατάλληλου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System CMS) το οποίο θα είναι ενσωματωμένο στη διαδικτυακή πύλη. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου του Νοσοκομείου θα παράσχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ανάδοχο για την διαχείριση της συγκεκριμένης σελίδας Η «πλατφόρμα» με βάση την οποίαν θα υλοποιηθεί ο δικτυακός τόπος πρέπει να είναι «ανοιχτού κώδικα», όπως επίσης και τα συνθετικά του (database κλπ.) Η μορφοποίηση του περιεχομένου θα υποστηρίζει διευρυμένες λειτουργίες (εισαγωγή εικόνων, video, πινάκων κλπ). Θα είναι δυνατός ο καθορισμός κύκλου ζωής (life cycle) του περιεχομένου (ημ/νία δημοσίευσης και διάρκεια δημοσίευσης άρθρου, μετά την πάροδο της οποίας το άρθρο αυτόματα δεν θα παρουσιάζεται πλέον στους χρήστες). Η σελίδα θα ανήκει και θα φιλοξενείται όπου και ο ιστότοπος του Νοσοσκομείου Περιεχόμενα του ιστοτόπου Στον ιστότοπο θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται: Περιγραφή του έργου και του προγράμματος Μήνυμα του Έργου Νέα που σχετίζονται με τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «ΧΜ ΕΟΧ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) Θεματική Περιοχή : GR03 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» Παρουσίαση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων υλοποίησης των παρεμβάσεων του έργου Συνεχής απεικόνιση των μετρούμενων μεγεθών στο site του νοσοκομείου. Ειδικότερα στο site του κάθε νοσοκομείου και σε διακριτό link, θα πρέπει να γίνεται παρουσίαση στατιστικών μεγεθών (σε επίπεδο ημέρας, μήνα και έτους) για την παραγωγή ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας ανά ηλιακό σύστημα και ανά νοσοκομείο, την παραγωγή ψυκτικής ενέργειας από την παραγόμενη ανανεώσιμη θερμική ενέργεια ανά ψύκτη απορρόφησης νοσοκομείο, την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας καθώς επίσης και την μείωση παραγωγής CO 2 η οποία επιτυγχάνεται, συγκρινόμενη με την υφιστάμενη συμβατική εγκατάσταση παραγωγής θερμικής ενέργειας (diesel) & ψυκτικής ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια). Ηλεκτρονική διάθεση παραγόμενου εκπαιδευτικού και επικοινωνιακού υλικού. Links σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας Φωτογραφικό αρχείο με υλικό από τις παρεμβάσεις (πριν και μετά)