«ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.»,

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.) ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήμερα, την 18 η Μαρτίου 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αναστασίου Tσόχα 7 (Αμπελόκηποι), Τ.Κ , και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα του, κ. Πάνο Λειβαδά, σύμφωνα με την υπ αριθ / απόφαση Υπουργού Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 582/ΥΟΔΔ/ ), αφετέρου δε της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.» - που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Σητείας 8 & Μεσολογγίου Τ.Κ και εκπροσωπείται στην παρούσα από τον κ. Κωνσταντίνο Δεριζιώτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, δυνάμει του Φ.Ε.Κ.8364/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./ , 14SYMV ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω επ ονόματι, κατ εντολή και για λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθ. πρωτ / και ΑΔΑ: ΒΙΡΥ469ΗΙΖ-Ρ3Ξ συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), στο πλαίσιο των σκοπών του για την προβολή και διαφήμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, όπως αυτοί προβλέπονται από την Τουριστική Νομοθεσία, καθώς και της υλοποίησης των σκοπών αυτών, προσκάλεσε σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με την με Α.Π / διακήρυξη, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό αντιτύπων (ή τη χαμηλότερη τιμή/μονάδα) που μπορεί να εκτυπωθεί στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό, για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί το έργο της εκτύπωσης έξι (6) θεματικών εντύπων, ενός (1) λευκώματος, ενός (1) πληροφοριακού οδηγού, ενός (1) χάρτη καθώς και την προμήθεια χάρτινων τσαντών και φορητών μνημών (USB). Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε και εγκρίθηκε, με την υπ αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ., υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.», κατά το μέρος που αφορά την προμήθεια των χάρτινων τσαντών και των USB, σύμφωνα με τους όρους της υπ αρ / αναλυτικής διακήρυξης του Ε.Ο.Τ. και με βάση την προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία αυτή. Η εταιρεία, που στο εξής θα αποκαλείται «ανάδοχος», δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των προαναφερομένων διοικητικών εγγράφων και διαδικασιών, ως και των όρων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε αυτά, αποδεχόμενη ανεπιφύλακτα αυτούς. Σε εκτέλεση των ανωτέρω, συνάπτεται η παρούσα σύμβαση: ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Με την παρούσα σύμβαση ο Ε.Ο.Τ. αναθέτει στην ανάδοχο εταιρεία όπως κατά τα άνω αυτή εκπροσωπείται, την προμήθεια χάρτινων τσαντών σε τεμάχια και των USB σε τεμάχια, τα οποία κατανέμονται αναλυτικά ως εξής: Ομάδα 5 : Χάρτινες Τσάντες Τεμάχια Χάρτινες τσάντες με Α τεχνικές προδιαγραφές Χάρτινες τσάντες με Β τεχνικές προδιαγραφές Σύνολο Ομάδα 6 : USB Τεμάχια Μονάδα και θήκη (Προμήθεια φορητών μνημών αποθήκευσης σε συσκευασία) με τους ως κάτωθι όρους και τεχνικές προδιαγραφές: 1

2 Χάρτινες τσάντες με Α Τεχνικές προδιαγραφές ΧΑΡΤΙ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 300gr Superfine 35 (πλάτος) x 30 (ύψος) x 10 (πάχος) cm 4χρωμία μίας όψης + βερνίκι Καλούπι, μορφοκοπή Έως 15 μέρες από το «ΤΥΠΩΘΗΤΩ» που θα δοθεί από τον ΕΟΤ Χάρτινες τσάντες με Β Τεχνικές προδιαγραφές ΧΑΡΤΙ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : ΕΚΤΥΠΩΣΗ : ΧΕΡΟΥΛΙΑ : ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 170 γρ. velvet 35Χ25Χ8 εκ 4χρωμία μίας όψης + βερνίκι Λευκό κορδόνι Ενίσχυση με χαρτόνι 500 gr γύρω από τα κορδόνια μεταφοράς και στον πάτο. Έως 15 μέρες από το «ΤΥΠΩΘΗΤΩ» που θα δοθεί από τον ΕΟΤ Ομάδα 6: USB Φορητή μονάδα αποθήκευσης (USB stick) χωρητικότητας 4GB, το οποίο θα παραδοθεί κενό στον Οργανισμό. Το σχήμα του USB θα είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με λεία επιφάνεια. Το χρώμα του USB θα είναι χάλκινο μεταλλικό. Το υλικό κατασκευής του USB που είναι από μέταλλο, θα υποστεί επεξεργασία βαφής ώστε να έχει τελικά χάλκινη όψη. Θα πρέπει επίσης να επιδέχεται εκτύπωσης μαύρου χρώματος γραμμικού σχεδίου στις δύο μεγαλύτερες επιφάνειές του. Η κεφαλή του USB θα πρέπει να καλύπτεται με ένα καπάκι ή να κλείνει με συρταρωτό μηχανισμό ώστε, όταν το USB είναι κλειστό, να δίνει ένα τέλειο παραλληλεπίπεδο σχήμα (ελάχιστη καμπυλότητα στις άκρες είναι αποδεκτή). Oι διαστάσεις του (κλειστού) USB θα πρέπει να είναι μεταξύ 5 x 2,15 x 0,75 cm και 7 x 4 x 1,5 cm. Κουτί συσκευασίας του USB από ημιδιάφανο υλικό (χαρτί ή πλαστικό) με τετράχρωμη εκτύπωση, κόλλημα σε ένα σημείο και "αυτιά" κουμπώματος του οποίου το ανάπτυγμα δε θα ξεπερνάει το μέγεθος Α4 και θα χωράει το προτεινόμενο USB. ΑΡΘΡΟ 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ Στη σύμβαση μεταξύ του ΕΟΤ και του αναδόχου, θα ισχύσουν οι παρακάτω όροι: ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΟΤ: Ο ΕΟΤ έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον ανάδοχο έτοιμα φιλμ (διαχωρισμοί) εικόνων, χαρτών και κειμένων ή ηλεκτρονικό αρχείο CD για εκτύπωση. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 1. Ο ανάδοχος μετά την παράδοση των ανωτέρω στοιχείων έχει την κατοχή αυτών και ευθύνεται ως θεματοφύλακας τους έναντι του ΕΟΤ. 2. Για όλη την εργασία το COPYRIGHT ανήκει στον ΕΟΤ, απαιτείται δε η άδεια αυτού για κάθε νόμιμη χρήση μέρους ή όλης της εργασίας. 2

3 ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΜΟΝΤΑΖ- ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παράδοση του ηλεκτρονικού αρχείου CD, θα υποβάλλονται στον ΕΟΤ δύο (2) έγχρωμα δοκίμια των χάρτινων τσαντών, όπως θα είναι στην τελική τους μορφή, όπου και μετά από τυχόν διορθώσεις θα υπογράφεται το «ΤΥΠΩΘΗΤΩ» από τους αρμοδίους και θα επιστρέφεται το ένα αντίτυπο στον ανάδοχο σε μια (1) εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή τους. Το δεύτερο αντίτυπο θα παραμείνει στο αρχείο του ΕΟΤ. Σε περίπτωση που κάποιο μέρος του δοκιμίου δεν είναι χρωματικά ικανοποιητικό, ο ανάδοχος θα λάβει νέο βελτιωμένο αρχείο από τον ΕΟΤ και θα παράξει νέο δοκίμιο προς έγκριση. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει χρωματικά το δοκίμιο που έχουν εγκρίνει και υπογράψει οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Οργανισμού. Η ποιοτική παραλαβή γίνεται με βάση το 2 ο έγχρωμο δοκίμιο που έχει παραμείνει στο αρχείο του ΕΟΤ. Σε περίπτωση χρωματικών αποκλίσεων των έγχρωμων δοκιμίων και της τελικής εκτύπωσης, η επιτροπή ποιοτικής παραλαβής δεν υποχρεούται να παραλάβει τις τυπωμένες χάρτινες τσάντες. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Οι τσάντες θα παραδίδονται συσκευασμένες σε ξεχωριστά πακέτα των 100 τεμαχίων, σε χαρτοκιβώτια το βάρος των οποίων να μην υπερβαίνει τα 10 κιλά. Η παράδοση των χαρτοκιβωτίων θα γίνεται πάντοτε μέσα στην αποθήκη του ΕΟΤ (Αγ. Άννης 64, Αγ. Ιωάννης Ρέντης) με υποχρέωση του «αναδόχου» να τα τοποθετήσει στην κενή θέση που θα του υποδείξει ο υπεύθυνος της αποθήκης του ΕΟΤ. Η παράδοση θα λάβει χώρα ύστερα από συνεννόηση του «αναδόχου» με τον υπεύθυνο της αποθήκης του ΕΟΤ. Χαρτοκιβώτια τα οποία δεν θα έχουν την αναφερόμενη στις προδιαγραφές συσκευασία ΔΕΝ θα γίνονται δεκτά από τον υπεύθυνο της Αποθήκης. Σε μία των μικρότερων εξωτερικών πλευρών του κιβωτίου θα κολληθεί ετικέτα διαστάσεων 25Χ20 εκ. η οποία θα αναγράφει το εξής κείμενο: Α Προδιαγραφές τσαντών Διάσταση: 35 (πλάτος) x 30 (ύψος) x 10 (πάχος) cm Β Προδιαγραφές τσαντών Διάσταση :35Χ25Χ8 εκ O χρόνος παράδοσης θα είναι έως 15 μέρες από το «ΤΥΠΩΘΗΤΩ» που θα δοθεί από τον ΕΟΤ ΑΡΘΡΟ 3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ USB Στη σύμβαση μεταξύ του ΕΟΤ και του αναδόχου, θα ισχύσουν οι παρακάτω όροι: ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΟΤ: 1. Εφόσον παραδοθεί στον ΕΟΤ από τον ανάδοχο το μηχανολογικό σχέδιο του κουτιού και του USB, θα δοθούν στον ανάδοχο από τον ΕΟΤ ηλεκτρονικά αρχεία.eps ή.pdf των παραπάνω μηχανολογικών σχεδίων με τα εικαστικά θέματα ενθεμένα σε υψηλή ανάλυση (φωτογραφικά και γραμμικά στοιχεία) ώστε να παραχθεί από τον ανάδοχο δοκίμιο εκτύπωσης πάνω σε δείγμα του τελικού χαρτιού εκτύπωσης και δείγμα της όλης κατασκευής. 2. Τα εγκεκριμένα δοκίμια και το τελικό δείγμα USB και συσκευασίας θα δοθούν με την έγκριση του αρμόδιου Τμήματος του ΕΟΤ στον ανάδοχο ώστε να προχωρήσει σύμφωνα με αυτά στην παραγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 1. Ο ανάδοχος μετά την παράδοση των ανωτέρω στοιχείων έχει την κατοχή αυτών και ευθύνεται ως θεματοφύλακας τους έναντι του ΕΟΤ. 2. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στον ΕΟΤ μηχανολογικό σχέδιο του usb και του κουτιού ώστε να γίνει από αυτόν η ένθεση, στο μεν usb του γραμμικού σχεδίου και στο δε κουτί το καλλιτεχνικό θέμα σε υψηλή ανάλυση. Κατόπιν ο ανάδοχος θα παραδώσει στον ΕΟΤ δοκίμια των καλλιτεχνικών θεμάτων του κουτιού, τα οποία ενδέχεται, ανάλογα με τις διορθώσεις που θα προκύψουν, να είναι παραπάνω από ένα και πάντα πάνω σε δείγμα του τελικού χαρτιού εκτύπωσης. Όταν ο ΕΟΤ εγκρίνει τα δοκίμια, ο ανάδοχος θα 3

4 προχωρήσει στην παραγωγή δείγματος του τελικού εκτυπωμένου και κατασκευασμένου κουτιού καθώς και τυπωμένου usb στο επιθυμητό χρώμα ώστε να δοθεί το «ΤΥΠΩΘΗΤΩ». 3. Ο ανάδοχος υποχρεούται με την ολοκλήρωση της παράδοσης των USB σε εκτυπωμένες συσκευασίες και πριν την εξόφλησή τους, να επιστρέψει τα εγκεκριμένα δοκίμια και το δείγμα USB στην συσκευασία του στην Επιτροπή που θα οριστεί για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβής του εν λόγω έργου, ώστε να αντιπαραβάλλει η εν λόγω Επιτροπή το εγκεκριμένο δείγμα με το τελικό προϊόν. Επίσης, ο ανάδοχος θα παραδώσει στο αρμόδιο Τμήμα του ΕΟΤ ηλεκτρονικό αρχείο.eps σε cd ή dvd του τελικού μηχανολογικού σχεδίου της κατασκευής της συσκευασίας στο οποίο θα είναι ενθεμένα τα τελικά εικαστικά θέματα όπως θα έχουν προκύψει μετά από τυχόν διορθώσεις. Η παράδοση όλων των ανωτέρω στοιχείων θα γίνει με απόδειξη παραλαβής και εντός σαράντα (40) ημερών από την ημέρα παραλαβής της πρόχειρης κατασκευής (mock up) από τον ανάδοχο. 4. Για όλη την εργασία, τον δημιουργικό σχεδιασμό του USB σε συσκευασία, το COPYRIGHT ανήκει στον ΕΟΤ, απαιτείται δε η άδεια αυτού για κάθε νόμιμη χρήση μέρους ή όλης της εργασίας. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τα USB σε εκτυπωμένη συσκευασία θα παραδίδονται συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια. Η παράδοση των χαρτοκιβωτίων θα γίνεται πάντοτε μέσα στην αποθήκη του ΕΟΤ (Αγ. Άννης 64, Αγ. Ιωάννης Ρέντης) με υποχρέωση της «αναδόχου» να τα τοποθετήσει στην κενή θέση που θα του υποδείξει ο υπεύθυνος της αποθήκης του ΕΟΤ. Η παράδοση θα λάβει χώρα ύστερα από συνεννόηση της «αναδόχου» με τον υπεύθυνο της αποθήκης του ΕΟΤ. Χαρτοκιβώτια τα οποία δεν θα έχουν την αναφερόμενη στις προδιαγραφές συσκευασία ΔΕΝ θα γίνονται δεκτά από τον υπεύθυνο της Αποθήκης. Η παράδοση των USB συσκευασμένων ανά 150 τεμάχια και με λάστιχα ανά 25 τεμάχια θα γίνει εντός χαρτοκιβωτίου από απλό 5απλό κυματοειδές χαρτί 900 γραμ. ανά m 2 και εξωτερικών διαστάσεων ανάλογων με τις διαστάσεις των 150 τεμαχίων. Το κιβώτιο θα σφραγίζεται πριν κλείσει στην κάθετη πλευρά του ύψους του κιβωτίου με αυτόματη συρματορραφή και αφού κλείσει στις ελεύθερες πλευρές με πλαστική ταινία 8-10 εκ. πλάτους του ίδιου με το κιβώτιο χρώματος. Επίσης κάθε κιβώτιο θα δένεται δύο φορές με πλαστικό τσέρκι και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι (20) κιλά περίπου. Σε μία των μικρότερων εξωτερικών πλευρών του κιβωτίου θα κολληθεί ετικέτα διαστάσεων 25Χ20 εκ. η οποία θα αναγράφει το εξής κείμενο: «USB παραγωγή ΕΟΤ 2014». O χρόνος παράδοσης θα είναι έως 15 μέρες από το «ΤΥΠΩΘΗΤΩ» που θα δοθεί από τον ΕΟΤ ΑΡΘΡΟ 3 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 1. Δυνατότητα αναθεώρησης ή αναπροσαρμογής των τιμών, που έχουν συμφωνηθεί με την παρούσα σύμβαση αποκλείεται για οποιονδήποτε λόγο, εξαιρουμένης της αναθεώρησης λόγω της αναπροσαρμογής του ΦΠΑ. 2. Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης για την επέκταση του αντικειμένου έργου για το επόμενο έτος ή για συμπληρωματικές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα και οι οποίες δύναται να καταστούν αναγκαίες, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας της σύμβασης που θα προκύψει από την παρούσα, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (ν. 2362/1995 άρθρο 83 παρ. 3 εδαφ. ε και στ). ΑΡΘΡΟ 4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία κατέθεσε στον Ε.Ο.Τ. για εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης την υπ αρ / εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ ( 2.460,00), το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 4

5 Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του έργου και ύστερα από την οριστική εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Τυχόν άσκηση ενδίκων μέσω και βοηθημάτων αναστέλλουν της επιστροφή της εγγυητικής επιστολής μέχρις την οριστική επίλυση της διαφοράς με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Ρητά διευκρινίζεται, ότι η παρούσα εγγυητική επιστολή διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 25 του ΠΔ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ε.Ο.Τ. υποχρεούται να καταβάλλει στον ανάδοχο το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 ) πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ αριθ / κατακυρωτική απόφαση Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. Πέραν του ποσού αυτού ο Ε.Ο.Τ. δεν συνομολογεί και δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε άλλη καταβολή στον ανάδοχο για οποιαδήποτε αιτία που θα έχει σχέση με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Η καταβολή και εξόφληση της συμφωνηθείσας ως άνω αμοιβής του αναδόχου θα γίνει τμηματικά και σε δόσεις μετά την οριστική παραλαβή από τον ΕΟΤ κάθε παραδοτέας από τον ανάδοχο παρτίδας είδους, με βάση την συμφωνηθείσα τιμή ανά είδος. Η εκκαθάριση του λογαριασμού θα γίνεται με την υποβολή των νόμιμων δικαιολογητικών, ως και γενικά κάθε νόμιμου δικαιολογητικού (όπως φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα), όποιο άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες ελέγχου και του ταμείου του ΕΟΤ, για καθεμία παρτίδα είδους που παραδίδεται, η δε πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς και τα οριζόμενα από τη σχετική νομοθεσία. Πληρωμή θα γίνεται μετά την έγκριση του χρηματικού εντάλματος από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον ΕΟΤ. Ρητά συμφωνείται και διευκρινίζεται, ότι η προθεσμία πληρωμής αρχίζει από την υποβολή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών για την εκκαθάριση και πληρωμή. Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΕΟΤ έτους 2014 και τον κ.α.ε ΑΡΘΡΟ 6 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 1. Σε περίπτωση που το είδος παραδοθεί ως απαιτείται από τους όρους της διακήρυξης και της σύμβασης μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΠΔ118/2007, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 1.1. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μεγίστου προβλεπομένου από το άρθρο 26 του ΠΔ118/2007, χρόνου παράτασης ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ), της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του μεγίστου προβλεπομένου από το άρθρο 26 του ΠΔ 118/2007 χρόνου παράτασης, ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ), της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ), της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 2. Η παραπάνω υποχρέωση ποινικής ρήτρας την οποία ο ανάδοχος αποδέχεται και συνομολογεί δεν αποκλείει την αποζημίωση του ΕΟΤ για οποιαδήποτε ζημιά του από τις ως άνω παραβάσεις. 3. Η επιβολή της ποινικής ρήτρας επέρχεται με απόφαση του ΕΟΤ που κοινοποιείται στον ανάδοχο, το ποσό δε αυτής σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να το καταβάλει, θα εισπράττεται δια καταπτώσεως της εγγυητικής επιστολής που έχει καταθέσει ο ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αλλιώς κατά τη διαδικασία του ΚΕΔΕ. 4. Πέραν της ανωτέρω ποινής ρητώς συνομολογείται ότι ο ΕΟΤ δικαιούται επιπλέον να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει από τον ανάδοχο αποζημίωση για τη ζημιά που υφίσταται από την λύση της συμβάσεως. 5. Σε κάθε περίπτωση ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμά του να μην επιβάλει τις ανωτέρω κυρώσεις αλλά να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο της σύμβασης ιδίως σε περίπτωση σοβαρής 5

6 καθυστέρησης εκ μέρους του αναδόχου, οπότε αναφερόμενες συνέπειες. θα επέρχονται σε βάρος του οι παρακάτω ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Όλοι οι όροι της παρούσας συνομολογούνται ως ουσιώδεις, σε περίπτωση δε παράβασης οποιασδήποτε υποχρέωσης της αναδόχου, ο Ε.Ο.Τ. δικαιούται να την κηρύξει με απόφασή του έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για τον Ε.Ο.Τ. Στην περίπτωση αυτή θα καταπίπτει, λόγω ποινής, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς να δύναται η ανάδοχος να συμψηφίσει προς το ποσόν αυτής οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωσή του έναντι του Ε.Ο.Τ., επιπλέον δε θα ευθύνεται η ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας του Ε.Ο.Τ. λόγω της παράβασης για την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος. Αφού κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος, ο ΕΟΤ μπορεί να αναθέσει ελεύθερα την εκτέλεση της εργασίας σε άλλο ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή η επιπλέον δαπάνη, που τυχόν προκύψει (πέρα από την προβλεπόμενη στην σύμβαση με τον έκπτωτο ανάδοχο), θα βαρύνει τον έκπτωτο και θα εισπραχθεί σύμφωνα με το Κώδικα Δημοσίων Εσόδων όπως θα ισχύει. Εξάλλου σε περίπτωση περιορισμένης σημασίας συμβατικής παράβασης του αναδόχου, ο Ε.Ο.Τ. δικαιούται όπως, κατά την ελεύθερη κρίση του προβεί, αντί της έκπτωσης, σε επιβολή στην ανάδοχο προστίμων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου, όπως εκάστοτε ισχύουν. Πέρα από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση και από τις κείμενες διατάξεις, ο Ε.Ο.Τ. δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και σε περίπτωση που η ανάδοχος υποβάλει αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο περί συνδιαλλαγής με τους πιστωτές της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 και επόμενα του Πτωχευτικού Κώδικα. Η ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιήσει αμελλητί αντίγραφο της αίτησης αυτής στον Ε.Ο.Τ. Στην περίπτωση αυτή θα καταπίπτει υπέρ του Ε.Ο.Τ. και σε βάρος της αναδόχου, λόγω ποινικής ρήτρας που συμφωνείται με την παρούσα, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, χωρίς να δικαιούται η ανάδοχος να συμψηφίσει προς το ποσό της εγγυητικής επιστολής οποιαδήποτε οικονομική απαίτησή της κατά του Ε.Ο.Τ. και επιπλέον η ανάδοχος θα ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας του Ε.Ο.Τ. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη για την ερμηνεία, την εφαρμογή και εκτέλεση της σύμβασης καθώς και κάθε αναφυόμενη από αυτή μεταξύ των συμβαλλομένων διαφορά, αξίωση ή απαίτηση θα επιλύεται από τα καθ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας, τα οποία οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την εκδίκαση των παραπάνω διαφορών και ενώπιον των οποίων ο ΕΟΤ θα ενάγει ή θα ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, εντολές, δικόγραφα κ.λ.π. της Υπηρεσίας που αφορούν την εκτέλεση της παρούσης σύμβασης και κάθε απαίτηση, αξίωση, αμφισβήτηση, ή δίκη σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσης θα θεωρούνται ότι κοινοποιήθηκαν νόμιμα στη «ανάδοχο» εάν κοινοποιούνται στην διεύθυνση της αναδόχου όπως αυτή αναφέρεται στην αρχή της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση όμως που είναι ανακριβής η διεύθυνση αυτή ή 6

7 που άλλαξε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του ΕΟΤ, κάθε κοινοποίηση θα γίνεται έγκυρα στον Γραμματέα των Πρωτοδικών της Αθήνας, ο οποίος ορίζεται αντίκλητος του «αναδόχου» εκ μέρους του με την παρούσα σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 11 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τα πάσης φύσεως πνευματικά δικαιώματα με την παρούσα από την αφετέρου συμβαλλόμενη στον ΕΟΤ θα ανήκουν στον ΕΟΤ, για εκμετάλλευση και χρήση τούτου, για απεριόριστη χρονική διάρκεια. ΑΡΘΡΟ 12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση των όρων της Σύμβασης αυτής γίνεται μόνον έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. ΑΡΘΡΟ 13 Ρητά συμφωνείται και διευκρινίζεται ότι στην παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή, ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά σ αυτή, και όλοι οι μη διαδικαστικοί όροι της σχετικής διακήρυξης του Ε.Ο.Τ., στην οποία βασίζεται η παρούσα σύμβαση, οι όροι της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης του Ε.Ο.Τ., καθώς και η προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή έγινε δεκτή. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αφού διάβασαν και βεβαίωσαν τη σύμβαση αυτή, την υπογράφουν σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα από τα οποία ο δεύτερος συμβαλλόμενος έλαβε ένα και τα οποία υπογράφονται όπως ακολουθεί. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε. ΠΑΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 7