Εργασίες αποκομιδής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Δ.Ε. Κερκυραίων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότητας -Ανακύκλωσης Εργασίες αποκομιδής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Δ.Ε. Κερκυραίων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και µεταφοράς των ανακυκλώσιµων απορριµµάτων από τους κάδους ανακύκλωσης και από όλες τις επιχειρήσεις που παράγουν ανακυκλώσιµα στερεά απορρίµµατα εντός των ορίων της ηµοτικής Ενότητας Κερκυραίων του ήµου της Κέρκυρας. Τα συλλεγόµενα θα µεταφέρονται έως το Κ ΑΥ που βρίσκεται εντός του ΧΥΤΑ Τεµπλονίου µε ευθύνη του αναδόχου. Ο ανάδοχος θα είναι επίσης υπεύθυνος για την διατήρηση της καθαριότητας γύρω από τους κάδους ανακύκλωσης και για το πλύσιµο των κάδων ανά µήνα. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της. Ο προϋπολογισµός µελέτης της Υπηρεσίας ανέρχεται σε ,50, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 13 %. Η Σύµβαση θα καταρτισθεί κατόπιν της υπ αρίθµ / (Α Α: Ω9ΩΣΩΕΑ- 9ΝΧ) Απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι του πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για όσους πληρούν τους όρους της ιακήρυξης, βάσει του Π.. 28/80, του άρθρου 209 του ΚΚ 3463/2006, του N. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/ ) και της Υ.Α.35130/739/ (ΦΕΚ1291Β/ ). Η χρηµατοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του ήµου Κέρκυρας. Στον προϋπολογισµό έτους 2015 του ήµου Κέρκυρας έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση µε Κ.Α (CPV : Υπηρεσίες αποκοµιδής απορριµµάτων ). Κέρκυρα, 24 / 03 / 2015 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & α/α ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότητας -Ανακύκλωσης «Εργασίες αποκοµιδής ανακυκλώσιµων απορριµµάτων.ε. Κερκυραίων» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α. Στις τιμές του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνεται η παροχή των υπηρεσιών του αναδόχου σύμφωνα με την Σ.Υ., δηλαδή η απασχόληση των οχημάτων, δαπάνες καυσίμων - λιπαντικών, ασφάλισης και συντήρησης του εξοπλισμού του αναδόχου, οι δαπάνες ημερομισθίων και ασφάλισης προσωπικού (οδηγών και εργατών), οι νόμιμες κρατήσεις, και πάσα αιτηθησόμενη δαπάνη μη ρητώς αναφερόμενη πλην όμως αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Β. Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Β ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τη Σ.Υ. : ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αποκοµιδή ανακυκλώσιµων απορριµµάτων και διάθεσή τους στο Κ ΑΥ που βρίσκεται εντός του ΧΥΤΑ Τεµπλονίου µε ευθύνη του αναδόχου. Περιλαµβάνονται η δαπάνη απασχόλησης του οχήµατος, οι αµοιβές του προσωπικού και όλα τα αναφερόµενα στους Γενικούς Όρους του Τιµολογίου. Τιµή ανά ΤΟΝΟ : 39,90 ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Κέρκυρα, 24 / 03 / 2015 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & α/α ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας -Ανακύκλωσης «Εργασίες αποκομιδής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Δ.Ε. Κερκυραίων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Αποκοµιδή ανακυκλώσιµων απορριµµάτων και διάθεσή τους στο Κ ΑΥ που βρίσκεται εντός του ΧΥΤΑ Τεµπλονίου µε ευθύνη του αναδόχου. Περιλαµβάνονται η απασχόληση του οχήµατος, οι αµοιβές του προσωπικού και όλα τα αναφερόµενα στους Γενικούς Όρους του Τιµολογίου ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ σε ΑΠΑΝΗ σε Τόνος , ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ : ,00 ΦΠΑ 13 % 7.780,50 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,50 Κέρκυρα, 24 / 03 / 2015 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & α/α ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότητας -Ανακύκλωσης Εργασίες αποκομιδής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Δ.Ε. Κερκυραίων ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και µεταφοράς των ανακυκλώσιµων απορριµµάτων από τους κάδους ανακύκλωσης και από όλες τις επιχειρήσεις που παράγουν ανακυκλώσιµα στερεά απορρίµµατα εντός των ορίων της ηµοτικής Ενότητας Κερκυραίων του ήµου της Κέρκυρας. Τα συλλεγόµενα θα µεταφέρονται έως το Κ ΑΥ που βρίσκεται εντός του ΧΥΤΑ Τεµπλονίου µε ευθύνη του αναδόχου. Η διάρκεια της Σύµβασης θα είναι τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της. Ο προϋπολογισµός µελέτης της Υπηρεσίας ανέρχεται σε ,50 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 13 %. ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο διαγωνισµός διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» Της υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονοµικών Του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης Του Ν. 3979/2010 (ΦΕΚ Α 138/ ) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». Της ΚΥΑ 50910/2727/03 «Περί µέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων - Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης». Του Π.. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών ΟΤΑ» Του Ν.2362/ (ΦΕΚ 247/ Α' ) Περί δηµόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις.

5 Του Π.. 166/2003 (ΦΕΚ 138 Α / ) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων στις εµπορικές συναλλαγές», όπως ισχύουν σήµερα. Του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/ τεύχος Α ): Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/ ) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Του N. 3731/2008 (ΦΕΚ Α 263/23/2008) Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων Υπουργείου Εσωτερικών Του N. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/ τεύχος Α') Κύρωση Κώδικα Φόρου προστιθέµενης αξίας, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-«ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ» Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/ τεύχος Β ) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις» εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων» Του N. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». Όπως ισχύουν κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, καθώς και όλες τις συναφείς ερµηνευτικές εγκυκλίους. ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ Τα τεύχη της µελέτης αλληλοσυµπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυµφωνίας µεταξύ των περιεχοµένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται ως κάτωθι: 1. ιακήρυξη 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τιµολόγιο 4. Προϋπολογισµός 5. Τεχνική Περιγραφή 6. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς Τα Συµβατικά τεύχη είναι τα παρακάτω, και σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής: 1. Σύµβαση 2. ιακήρυξη 3. Οικονοµική Προσφορά διαγωνιζόµενου 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιµολόγιο 6. Προϋπολογισµός 7. Τεχνική Περιγραφή ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται σε ,00 πλέον ΦΠΑ 13 %, δηλαδή συνολικά ,50. Προσφορά µε τιµή µεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα απορρίπτεται. ΑΡΘΡΟ 5 ο :ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

6 Η σύµβαση θα καταρτισθεί κατόπιν πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για όσους πληρούν τους όρους της ιακήρυξης, βάσει του Π.. 28/80, του N. 4281/2014 του άρθρου 209 του ΚΚ 3463/2006, και της Υ.Α /739/ (ΦΕΚ 1291 Β/ ) ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και ενώσεις, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, και ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελµα (Αποκοµιδή Απορριµµάτων). Επίσης πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούµενο εξοπλισµό, την τεχνογνωσία και τη σχετική εµπειρία για την εκτέλεση της εργασίας. Όλοι οι ανωτέρω θα διαθέτουν άδεια µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και θα είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΥΠΕΚΑ. ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν κατ ελάχιστον για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την ηµέρα υποβολής τους. ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ i.εγγύηση συµµετοχής: εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε την παρ.1α του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014. ii. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της Σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Σε περίπτωση που υπάρχει ανεκτέλεστο φυσικό αντικείµενο µε την λήξη του τριµήνου, δηλαδή οι συλλεχθείσες ποσότητες απορριµµάτων είναι λιγότερες από τις προµετρηθείσες, η σύµβαση δύναται να παραταθεί χρονικά, εφόσον συµφωνεί ο Ανάδοχος, τηρουµένων των διαδικασιών που προβλέπονται στο Π.. 28/80 µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Επίσης, παράταση δίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης εκτέλεσης των συµβατικών υπηρεσιών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.

7 Μη συµµόρφωση µε τις εντολές της Υπηρεσίας επισύρει έκπτωση του Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την παραλαβή των εργασιών θα ορισθεί από τον ήµο Κέρκυρας Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα παραλαµβάνει τµηµατικά και στο σύνολό τους τις εργασίες, συντάσσοντας τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής, βάσει βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης της αρµόδιας υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 11 ο : ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η ανάθεση χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους. Στον προϋπολογισµό έτους 2015 του ήµου Κέρκυρας έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση µε Κ.Α (CPV : Υπηρεσίες αποκοµιδής απορριµµάτων). Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, ανά µήνα, από το Ταµείο του ήµου Κέρκυρας, µετά την έκδοση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής, µε την προϋπόθεση ότι θα προσκοµισθούν έγκαιρα από µέρους του Αναδόχου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του εντάλµατος πληρωµής. Τα τιµολόγια του Αναδόχου θα αντιστοιχούν στις παρεχόµενες υπηρεσίες, σύµφωνα µε την προσφερόµενη από τον Ανάδοχο τιµή. Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. Τονίζεται ότι προϋπόθεση πληρωµής του αναδόχου είναι η ανά µήνα υποβολή : Α) των ζυγολογίων εισόδου των ανακυκλώσιµων απορριµµάτων από το Κ ΑΥ, Β) των θεωρηµένων από το ΙΚΑ µισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού που απασχολήθηκε για την παροχή υπηρεσιών αποκοµιδής των ανακυκλώσιµων, στις οποίες να περιλαµβάνεται η χρονική περίοδος αναφοράς του τιµολογίου του Αναδόχου Γ) των αποδείξεων πληρωµής µισθοδοσίας των εργαζοµένων (καταθετήριο σε τραπεζικό λογαριασµό του εργαζόµενου ή επιταγή), ) των αποδεικτικών καταβολής εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών στον οικείο ασφαλιστικό φορέα των εργαζοµένων από τον ανάδοχο Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της υπηρεσίας µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες, ως εξής: Για καθυστέρηση εκτέλεσης δροµολογίου πέραν των δύο ηµερολογιακών ηµερών, επιβάλλεται ρήτρα 100,00 και για κάθε επιπλέον ηµέρα, 50,00. Καθυστέρηση πέραν των τεσσάρων ηµερολογιακών ηµερών αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου και ο ήµος θα διατηρεί το δικαίωµα της απαίτησης επανόρθωσης κάθε ζηµίας. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό.

8 Ο ήµος έχει το δικαίωµα αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι συµφωνηθέντες όροι να κηρύξει µε απόφασή του έκπτωτο τον Ανάδοχο και να διενεργήσει νέα δηµοπρασία, ενώ διατηρεί το δικαίωµα κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ήµου. ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Η αποκοµιδή των ανακυκλώσιµων απορριµµάτων θα είναι καθηµερινή συµπεριλαµβανοµένου του Σαββάτου, καθόλη την διάρκεια της σύµβασης. Σε περιπτώσεις συνεχόµενων αργιών ή µεγάλης συσσώρευσης ανακυκλώσιµων απορριµµάτων ( π.χ. την περίοδο του Πάσχα) θα εκτελούνται όλα τα απαραίτητα δροµολόγια ώστε να διατηρείται η δηµοτική ενότητα καθαρή, κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση επιµελούς καθαρισµού γύρω από τους κάδους και πλυσίµατος αυτών µία φορά τον µήνα. Κατά την χρονική διάρκεια της σύµβασης οι προϋπολογιζόµενες ποσότητες ανακυκλώσιµων απορριµµάτων που θα περισυλλεγούν ανέρχονται σε 1500 τόνους. Ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος για την πληρωµή των αµοιβών στο προσωπικό που θα απασχολήσει, για την ασφάλιση του προσωπικού στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και για την ασφάλιση των οχηµάτων που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία των οχηµάτων που χρησιµοποιεί για τις παραπάνω εργασίες και είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων του. Σε εφαρµογή των διατάξεων περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου, ο ανάδοχος έχει την ευθύνη να παρέχει σε όλο το προσωπικό του τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας και να λαµβάνει τα επιβαλλόµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων (ένδυση / σήµανση) στους εξωτερικούς χώρους. Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται εις ολόκληρον για τυχόν ατυχήµατα και ζηµιές που θα προκαλέσει έναντι τρίτων το προσωπικό ή τα οχήµατά του κατά την εκτέλεση των εργασιών. Η επίβλεψη των εργασιών του αναδόχου θα γίνεται από τον ήµο Κέρκυρας. Τα ανακυκλώσιµα υλικά µετά την αποκοµιδή τους θα οδηγούνται σε αδειοδοτηµένο Κέντρο ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ ΑΥ) για περαιτέρω επεξεργασία τους. Ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται άµεσα µε τις υποδείξεις του αρµόδιου υπαλλήλου και της Υπηρεσίας. ΆΡΘΡΟ 13 ο : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες κατά την διάρκεια της Σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 14 ο : ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

9 Ο Ανάδοχος µετά την ανάθεση των εργασιών δεν έχει δικαίωµα, χωρίς προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας, να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο αυτών υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συµπεριλάβει στην προσφορά του. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση των εργασιών, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. ΑΡΘΡΟ 15 ο : ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Καθ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, έγγραφα ή πληροφορίες τα οποία θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. ΑΡΘΡΟ 16 ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ- ΙΑΙΤΗΣΙΑ Ο ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την διάρκεια ισχύος της Σύµβασης. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια της Κέρκυρας, εφαρµοστέο δε ίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Κέρκυρα, 24/ 03/ 2015 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & α/α ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας -Ανακύκλωσης «Εργασίες αποκομιδής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Δ.Ε. Κερκυραίων» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Αποκοµιδή ανακυκλώσιµων απορριµµάτων και διάθεσή τους στο Κ ΑΥ που βρίσκεται εντός του ΧΥΤΑ Τεµπλονίου µε ευθύνη του αναδόχου. Περιλαµβάνονται η απασχόληση του οχήµατος, οι αµοιβές του προσωπικού και όλα τα αναφερόµενα στους Γενικούς Όρους του Τιµολογίου ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τόνος 1500 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ σε ΑΠΑΝΗ σε ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ : ΦΠΑ 13 % ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ Κέρκυρα, / / 2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

11