14SYMV

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΡΩΝ <<ΠΝΓΙ Η ΒΟΗΘΕΙ >>.Φ.Μ Ρ. ΣΥΜΒΣΗΣ: 24942/2013 Δ: 14SYMV ΣΥΜΒΣΗ Στην Πάτρα σήμερα στίς 13/2/.του έτους 2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ.οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: α) Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΡΩΝ «ΠΝΓΙ Η ΒΟΗΘΕΙ» που εκπροσωπείται από το Διοικητή του Κο ΧΡΛΜΠΟ ΜΠΟΝΝΟ καλούμενος στο εξής ως η << ναθέτουσα ρχή >> β) η εταιρεία με την επωνυμία COLOPLAST ΝΣΤ. ΜΥΡΟΓΕΝΗΣ.Ε. που εδρεύει στην ΓΚΙΩΝΣ 1 ΜΕΤΜΟΡΦΩΣΗ ΤΤΙΚΗΣ έχει αριθμό φορολογικού μητρώου υπάγεται στη ΔΟΥ: ΦΕ ΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο ΜΥΡΟΓΕΝΗ ΝΣΤΣΙΟ Διαχειριστή της εταιρείας, σύμφωνα με το ΦΕΚ και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο νάδοχος», Λαμβάνοντας υπόψη : 1) Την υπ. ριθ.70/2010 διακήρυξη της ναθέτουσας ρχής για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΦΟΡΟΥ». 2) Την από. 16/12/2010 προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. 3) Την υπ. αριθ. 38/ απόφαση της ναθέτουσας ρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον νάδοχο Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΝΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της ναθέτουσας ρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την ναθέτουσα ρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον νάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Προμήθεια: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΦΟΡΟΥ όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα ΠΕΜΠΤΗ. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την ναθέτουσα ρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο νάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην ναθέτουσα ρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η από 16/12/2010 προσφορά του ναδόχου προς την ναθέτουσα ρχή. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της ναθέτουσας ρχής και του ναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του ναδόχου. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας υλικού 1

2 ΡΘΡΟ 2. ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΥΣΣ ΣΥΜΒΣΗΣ / 60.1 ΣΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΣ α ΜΜ περίπου mc2000 σάκος αυτοκόλλητος κολοστομίας Λεπτός, εύκαμπτος σάκος με δύο κολλητικά δαχτυλίδια. Το εσωτερικό είναι από κυτταρίνη, υλικό που δεν ερεθίζει το δέρμα ενώ το εξωτερικό είναι από υποαλλεργικό μικροπορώδες κολλητικό υλικό. Ο σάκος έχει φίλτρο διαφυγής αερίων από ενεργούς κόκκους άνθρακα και μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα. ΚΩΔ ΔΙΜΕΤΡΟΣ ΔΚΤΥΛΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΣΙ ΣΥΝΟΛ Ο ΜΕ χιλ. (διαφανής) 30τεμ./κουτί 0,28 13% ,40 389,17 / 60.3 ΣΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΣ ) Διαστάσεις 10-45mm περίπου Alterna σάκος αυτοκόλλητος ουρητηροστομίας Σάκος με εξελιγμένο κολλητικό αποτελούμενο από δύο υλικά σε σπειροειδή κατασκευή. Το ένα χρησιμεύει για να κολλά πολύ καλά και με ασφάλεια ο σάκος, ενώ το άλλο φροντίζει το δέρμα και το προστατεύει κατά την απομάκρυνση του σάκου. Ο σάκος έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων, μαλακό, αντιιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα και ασφαλή, εύκολη στη χρήση, μαλακή και εύκαμπτη βαλβίδα εξόδου με δυνατότητα σύνδεσης με ουροσυλλέκτη. ΚΩΔ ΔΙΜΕΤΡΟΣ ΔΚΤΥΛΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΣΙ ΜΕ χιλ. (διαφανής) 30τεμ./κουτί 4,62 13% , ,07 / 60.3 ΣΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΣ Β) Διαστάσεις 10-60mm περίπου SenSura-σάκοι αυτοκόλλητοι ουρητηροστομίας Νέας γενιάς αυτοκόλλητοι σάκοι ουρητηροστομίας με εσωτερικά κανάλια διανομής των ούρων που μειώνουν τον όγκο και το θόρυβο. Οι σάκοι διαθέτουν ειδικό σχεδιασμό ώστε να χωρούν εύκολα οι καθετήρες στον σάκο. κόμα έχουν ενσωματωμένο ευλύγιστο κολλητικό δύο στρωμάτων. Το ένα στρώμα διασφαλίζει απορρόφηση προστατεύοντας έτσι την περιοχή γύρω από το στόμιο και το άλλο έχει ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται. Το κολλητικό έχει σχήμα οβάλ και έχει εγκοπές ώστε να είναι εύκαμπτο και να εφαρμόζει με μεγαλύτερη ασφάλεια στην περιοχή γύρω από το στόμιο. Η σύσταση του κολλητικού εξασφαλίζει άμεση κολλητικότητα και διάρκεια εφαρμογής. Οι σάκοι έχουν βαλβίδα αντεπιστροφής που εμποδίζει την παλινδρόμηση των ούρων με νέο σχεδιασμό για να μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν οι καθετήρες. Επίσης έχουν ασφαλή, μαλακή και εύκαμπτη έξοδο για άδειασμα ή σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Οι σάκοι είναι διαφανείς με επένδυση από μαλακό υποαλλεργικό αντιιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το σώμα. ΚΩΔ ΔΙΜΕΤΡΟΣ ΔΚΤΥΛΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΣΙ ΜΕ /60χιλ (διαφανής) 30τεμ./κουτί 6,29 13% , ,01 / 60.4 ΣΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ) Διαστάσεις mm περίπου SenSura Post-Op σάκος αυτοκόλλητος μετεγχειρητικός «με παράθυρο», οίκου Coloplast Δανίας. Σύγχρονος διαφανής σάκος με ενσωματωμένο ευλύγιστο κολλητικό δύο στρωμάτων. Το ένα στρώμα διασφαλίζει απορρόφηση προστατεύοντας έτσι την περιοχή γύρω από το στόμιο και το άλλο έχει ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται. Το κολλητικό έχει σχήμα οβάλ και έχει εγκοπές ώστε να είναι εύκαμπτο και να εφαρμόζει με μεγαλύτερη ασφάλεια στην περιοχή γύρω από το στόμιο. Στην εξωτερική πλευρά διαθέτει ειδικό παράθυρο για να είναι δυνατή η επιθεώρηση αλλά και ο χειρισμός στηριγμάτων 2και

3 καθετήρων στο στόμιο, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή του σάκου. Ο σάκος έχει εξωτερικά μαλακό, αντιιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το δέρμα και μαλακή και εύκαμπτη βαλβίδα εξόδου με δυνατότητα σύνδεσης με ουροσυλλέκτη. Η βαλβίδα εξόδου μπορεί να αφαιρεθεί και εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί κλείστρο. Η χωρητικότητα του σάκου είναι 725 ml. ΚΩΔ ΔΙΜΕΤΡΟΣ ΔΚΤΥΛΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΣΙ ΜΕ /115χιλ (διαφανής) 6τεμ./κουτί 13,56 13% , ,84 / 61.1.α ΒΣΕΙΣ 1: ΒΣΕΙΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΖΩΝΗΣ Alterna Free σύστημα 2 τεμαχίων- Βάση με υποδοχές ζώνης- κολοστομίας- ειλεοστομίας- ουρητηροστομίας Η βάση είναι διαφανής, λεπτή και ευλύγιστη για να παίρνει το σχήμα του σώματος και να είναι διακριτική. Δημιουργήθηκε για να προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης χάρη στη νέα ενισχυμένη φόρμουλα του κολλητικού υλικού της (δεν διαβρώνεται εύκολα). Το κολλητικό αποτελείται από δύο υλικά σε σπειροειδή κατασκευή. Το ένα χρησιμεύει για να κολλά πολύ καλά και με ασφάλεια ο σάκος, ενώ το άλλο φροντίζει το δέρμα και το προστατεύει κατά την απομάκρυνση του σάκου. Στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται υποστήριξη από ζώνη αυτή εφαρμόζει πάνω στις ειδικές υποδοχές της βάσης. Συνδυάζεται με τους σάκους του συστήματος ALTERNA και ALTERNA FREE ΔΥΟ ΤΕΜΧΙΩΝ. ΚΩΔ ΔΙΜΕΤΡΟΣ ΔΚΤΥΛΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΣΙ ΜΕ χιλ 5τεμ./κουτί 5,62 13% , ,71 / 61.1.β ΒΣΕΙΣ 2: ΒΣΕΙΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΖΩΝΗΣ SenSura Xpro Σύστημα 2-τεμαχίων βάσεις convex light με υποδοχές ζώνης- κολοστομίας- ειλεοστομίας -ουρητηροστομίας Οι βάσεις convex light SenSura Xpro είναι κατασκευασμένες από εξελιγμένο κολλητικό δύο στρωμάτων. Το ένα στρώμα διασφαλίζει απορρόφηση προστατεύοντας έτσι την περιοχή γύρω από το στόμιο και το άλλο έχει ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται. Η σύσταση του κολλητικού εξασφαλίζει άμεση κολλητικότητα και διάρκεια εφαρμογής. Οι βάσεις έχουν σχήμα οβάλ που παρέχει αυξημένη κολλητικότητα στα πλαϊνά σημεία που χρειάζεται περισσότερο. Το κολλητικό των βάσεων convex light έχει κωνοειδή μορφή και προτείνονται σε περιπτώσεις που το στόμιο είναι επίπεδο ή έχει ανάκληση. Επίσης η κολλητική επιφάνεια έχει εγκοπές ώστε να είναι εύκαμπτη και να εφαρμόζει με μεγαλύτερη ασφάλεια στην περιοχή γύρω από το στόμιο ακόμη και σε περιπτώσεις κήλης παρά το στόμιο. Έχουν ειδικές υποδοχές για ζώνη σε περίπτωση που απαιτείται υποστήριξη. Συνδυάζονται με τους σάκους κολοστομίας και ειλεοστομίας του συστήματος SenSura 2-τεμαχίων. ΚΩΔ ΔΙΜΕΤΡΟΣ ΔΚΤΥΛΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΣΙ ΜΕ /15-53χιλ. 5τεμ./κουτί 7,99 13% , ,17 / 61.1.γ ΒΣΕΙΣ 3: ΒΣΕΙΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΖΩΝΗΣ Β: 10-55ΜΜ περίπου Alterna Free σύστημα 2 τεμαχίων- Βάση με υποδοχές ζώνης- κολοστομίας- ειλεοστομίας- ουρητηροστομίας Η βάση είναι διαφανής, λεπτή και ευλύγιστη για να παίρνει το σχήμα του σώματος και να είναι διακριτική. Δημιουργήθηκε για να προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης χάρη στη νέα ενισχυμένη φόρμουλα του κολλητικού υλικού της (δεν διαβρώνεται εύκολα). Το κολλητικό αποτελείται από δύο υλικά σε σπειροειδή κατασκευή. Το ένα χρησιμεύει για να κολλά πολύ καλά και με ασφάλεια ο σάκος, ενώ το άλλο φροντίζει το δέρμα και το προστατεύει κατά την απομάκρυνση του σάκου. Στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται υποστήριξη από ζώνη αυτή εφαρμόζει πάνω στις ειδικές υποδοχές της βάσης. Συνδυάζεται με τους σάκους του συστήματος ALTERNA και ALTERNA FREE ΔΥΟ ΤΕΜΧΙΩΝ. ΚΩΔ ΔΙΜΕΤΡΟΣ ΔΚΤΥΛΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΣΙ ΜΕ χιλ 5τεμ./κουτί 5,62 13% , ,71 / 61.3 ΣΚΟΙ 3

4 Β1: ΣΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΣ ΓΙ ΒΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΖΩΝΗΣ Alterna Free σύστημα 2 τεμαχίων Σάκος κολοστομίας Ο σάκος είναι αδιαφανής, με ανατομικό και διακριτικό σχήμα και νέο ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων. Διαθέτει εξωτερικά και στις δύο πλευρές μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση. Συνδυάζεται με τις βάσεις του συστήματος LTERNA και ALTERNA FREE ΔΥΟ ΤΕΜΧΙΩΝ. ΚΩΔ ΔΙΜΕΤΡΟΣ ΔΚΤΥΛΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΣΙ ΜΕ χιλ 30τεμ./κουτί 2,69 13% , ,77 / 61.4 ΣΚΟΙ Β2: ΣΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΣ ΓΙ ΒΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΖΩΝΗΣ SenSura Σύστημα 2 τεμαχίων - Σάκος ειλεοστομίας Οι σάκοι του συστήματος SenSura 2-τεμαχίων συνδυάζονται με τις βάσεις SenSura επίπεδες και convex light (εκτός των 70χιλ. που συνδυάζεται μόνο με επίπεδη). Έχουν εξελιγμένο φίλτρο διαφυγής αερίων πολλαπλών στρωμάτων ειδικά σχεδιασμένο ώστε να αποφεύγονται το μπλοκάρισμα και η κακοσμία, τοποθετημένο στην κορυφή του σάκου για μεγαλύτερη ασφάλεια. Επιπλέον έχουν ένα πρωτοποριακό σύστημα αδειάσματος με ενσωματωμένο κλείστρο με velcro. Το σύστημα αδειάσματος αποτελείται από ενισχυμένο πλαστικό υλικό για να είναι πιο εύχρηστο κατά το άδειασμα και να καθαρίζεται ευκολότερα. Μπορεί να κρυφτεί στην εσοχή που υπάρχει στην μπροστινή πλευρά του σάκου όπου στηρίζεται με velcro κι έτσι γίνεται πιο διακριτικός. Είναι αδιαφανείς και έχουν επένδυση από μαλακό υποαλλεργικό αντιιδρωτικό κάλυμμα και στις δύο πλευρές το οποίο στεγνώνει πολύ γρήγορα και γλιστράει πάνω στα υφάσματα χωρίς να δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό. Οι σάκοι κουμπώνουν πάνω στις βάσεις εύκολα και με ασφάλεια χάρη στον ειδικό σύστημα σύνδεσης. ΚΩΔ ΔΙΜΕΤΡΟΣ ΔΚΤΥΛΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΣΙ ΜΕ χιλ 30τεμ./κουτί 3,60 13% , ,36 / 61.5 ΣΚΟΙ Β3: ΣΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΣ ΓΙ ΒΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΖΩΝΗΣ Alterna multichamber 2-τεμαχίων σάκος ουρητηροστομίας Νέας γενιάς σάκος ουρητηροστομίας με εσωτερικά κανάλια διανομής των ούρων που μειώνουν τον όγκο και το θόρυβο. Ο σάκος έχει πρακτικό και εύχρηστο δακτύλιο που τον ασφαλίζει στη βάση χωρίς να ασκείται πίεση στην κοιλιακή χώρα. Έχει και στις δύο πλευρές μαλακό, υποαλλεργικό, αντιιδρωτικό κάλυμμα, φιλικό προς το δέρμα. Ο σάκος έχει βαλβίδα αντεπιστροφής και ασφαλή, μαλακή και εύκαμπτη έξοδο για άδειασμα ή σύνδεση με ουροσυλλέκτη. Η έξοδος του σάκου μπορεί να κρυφτεί σε ειδική εσοχή που υπάρχει στη μπροστινή πλευρά του σάκου κι έτσι γίνεται ακόμη πιο διακριτικός. Συνδυάζεται με τις βάσεις του συστήματος LTERNA και ALTERNA FREE ΔΥΟ ΤΕΜΧΙΩΝ. ΚΩΔ ΔΙΜΕΤΡΟΣ ΔΚΤΥΛΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΣΙ ΜΕ χιλ 30τεμ./κουτί 4,56 13% , ,60 Στήριγμα Εντέρου Στήριγμα εντέρου για εγκαρσιοστομίες διπλού αυλού. ΚΩΔ ΣΥΣΚΕΥΣΙ / 62.1 ΣΤΗΡΙΓΜ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕ τεμ./κουτί 4,61 13% 10 46,10 52,09 / 62.2 ΖΩΝΗ ΒΣΕΩΝ Ζώνη βάσεων Ελαστική ζώνη με προσαρμοζόμενο μήκος. ΚΩΔ ΣΥΣΚΕΥΣΙ 4

5 ΜΕ τεμ./κουτί 6,36 13% ,80 574,94 / 62.3 ΚΡΕΜ ΕΝΥΔΤΙΚΗ ΚΙ ΠΟΦΟΛΙΔΩΤΙΚΗ Atrac-Tain Περιέχει 10% ουρία και 4% γαλακτικό οξύ. Προσφέρει στο δέρμα ισχυρή ενυδάτωση και προάγει την αποφολίδωση και την κερατινοποίηση. Χρησιμοποιείται για τη φροντίδα δέρματος που πάσχει από σοβαρή ξηροδερμία ή είναι φολιδωτό ή παρουσιάζει ραγάδες (διαβητικό πόδι). Η ειδική σύνθεσή της επιτυγχάνει εντατική ενυδάτωση με λίγες μόνο εφαρμογές. πορροφάται γρήγορα αφήνοντας το δέρμα απαλό και ελαστικό χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας. Δεν περιέχει χημικά πρόσθετα όπως συντηρητικά και άρωμα. ΚΩΔ ΣΥΣΚΕΥΣΙ ΜΕ τεμ./κουτί 8,00 13% , ,00 / 62.4 ΚΡΕΜ ΓΙ ΘΕΡΠΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ Conveen Critic Barrier H Conveen Critic Barrier είναι μια προστατευτική κρέμα χωρίς νερό η οποία προσφέρει μεγάλης διάρκειας προστασία και ανακούφιση σε εξιδρωματικό ή εξελκώμενο δέρμα που έχει προκληθεί από ακράτεια κοπράνων (σοβαρής μορφής ή χρόνια διάρροια) ή ενζυματική διαρροή (εντερικό συρίγγιο), κ.α. Περιέχει 20% οξείδιο του ψευδαργύρου, προστατευτικός για το δέρμα παράγοντας και παραφίνη. Χάρη στην καράγια που είναι υδρόφιλο συστατικό έχει την ικανότητα να απορροφά την υγρασία και να παραμένει σε υγρό δέρμα ενώ βοηθάει στην διαδικασία επούλωσης. ΚΩΔ ΣΥΣΚΕΥΣΙ ΜΕ τεμ./κουτί 5,10 13% , ,40 / 62.8 ΥΔΡΟΣΤΤΙΚΗ ΠΣΤ Σε μορφή πλαστελίνης Coloplast Πάστα Strip Εύπλαστη υδροστατική πάστα για κάλυψη δερματικών ατελειών γύρω από το στόμιο, για αποφυγή διαρροών και ερεθισμών, σε ατομικές συσκευασίες. ΚΩΔ ΣΥΣΚΕΥΣΙ ΜΕ τεμ./κουτί 1,23 13% ,90 180,68 Σε σωληνάριο Coloplast Πάστα Υδροστατική πάστα για κάλυψη δερματικών ατελειών γύρω από το στόμιο, για αποφυγή διαρροών και ερεθισμών. ΚΩΔ ΣΥΣΚΕΥΣΙ ΜΕ τεμ./κουτί 8,42 13% , ,90 / 62.9 ΛΟΣΙΟΝ ΚΘΡΙΣΜΟΥ ΔΕΡΜΤΟΣ Conveen EasiCleanse Είναι ένα αποτελεσματικό καθαριστικό με ενυδατικές, ήπιες αντισηπτικές ιδιότητες και αποσμητική δράση. Χρησιμοποιείται σε όλο το σώμα καθώς και στο δέρμα που εκτίθεται σε ούρα και κόπρανα. Καθαρίζει ενώ παράλληλα δεν ξηραίνει το δέρμα, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και είναι αποτελεσματικό στην απομάκρυνση υπολειμμάτων κρεμών. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε μορφή σπρέι ή αφρού. Δεν χρειάζεται ξέπλυμα με νερό. 5

6 ΚΩΔ ΣΥΣΚΕΥΣΙ ΜΕ τεμ./κουτί 4,29 13% , ,01 / 86 Ζ ΚΡΕΜ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΣΙΣ Conveen Protact Μια αποτελεσματική 2 σε 1 ενυδατική και προστατευτική κρέμα. Έχει έναν μοναδικό συνδυασμό από ενυδατικά και αδιαβροχοποιητικά υλικά. Περιέχει 12% οξείδιο του ψευδαργύρου, διμεθικόνη και παραφίνη και διατηρεί τη φυσική ελαστικότητα του δέρματος, ενώ δημιουργεί μια λεπτή ασπίδα προστασίας που προφυλάσσει το δέρμα από ερεθιστικές ουσίες όπως κόπρανα, ούρα και ενζυματικές διαρροές. ΚΩΔ ΣΥΣΚΕΥΣΙ ΜΕ τεμ./κουτί 4,86 13% ,80 988,52 : ,10 ΓΕΝ. : ,95 ΡΘΡΟ 3. ΔΙΡΚΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΔΟΣΗΣ Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της Προμήθειας ορίζεται σε ένα έτος με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης με τμηματική παράδοση κατόπιν παραγγελίας. Ειδικότερα ημερομηνία έναρξης ορίζεται η και ημερομηνία λήξης η ΡΘΡΟ 4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΛΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης ποσότητας προμήθειας ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του ναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07 και με τα παρακάτω: ν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι προμήθειες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο νάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος ή των υπηρεσιών που καθυστερούν. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο νάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην ναθέτουσα ρχή. Η ναθέτουσα ρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον νάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της ναθέτουσα ρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του ναδόχου Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον νάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. ΡΘΡΟ 5. ΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την ναθέτουσα ρχή στον νάδοχο ανέρχεται στο ποσό των ,95. Ο νάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς 6

7 του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του ναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ναθέτουσας ρχής. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο νάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / / 94, όπως εκάστοτε ισχύει).στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου. Η ναθέτουσα ρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ναδόχου ή τρίτων. ΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο νάδοχος κατέθεσε στην ναθέτουσα ρχή τη με αριθμό GRH εγγυητική επιστολή της ΤΡΠΕΖΣ ALFA BANK... ποσού 4.344,51 ευρώ (4.344,51 ) (10% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του ναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των φάσεων του έργου, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της ναθέτουσας ρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον νάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. ΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΔΟΧΟΥ 1. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο νάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ναθέτουσα ρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 2. Ο νάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον νάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 4. Ο νάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 7. Ο νάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ναθέτουσας ρχής. 8. παγορεύεται στον νάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 9.Κατά την πληρωμή του ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.επιπλέον θα παρακρατείται 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το ΥΥΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3580/07και την αριθ. ΔΥ6α/οικ.75262/ εγκύκλιο της Κ.Υ. του ΥΥΚ ΡΘΡΟ 8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤ ΠΝΕΥΜΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙ Καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο νάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ναθέτουσας ρχής. Ειδικότερα: 7

8 Ο νάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο νάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του ναδόχου καθ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. Ο νάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο νάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την ναθέτουσα ρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον νάδοχο, η ναθέτουσα ρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του ναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο. Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού εφαρμογών που ο νάδοχος θα κατασκευάσει εξ αρχής σε εκτέλεση της Σύμβασης, μεταβιβάζεται επ αόριστον, στην ναθέτουσα ρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτήν. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον νάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην ναθέτουσα ρχή. Ο νάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην ναθέτουσα ρχή. Ο νάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ναθέτουσας ρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της ναθέτουσας ρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η ναθέτουσα ρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον νάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της ναθέτουσας ρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο νάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η ναθέτουσα ρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την ναθέτουσα ρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. ΡΘΡΟ 9. ΝΩΤΕΡ ΒΙ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο νάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την ναθέτουσα ρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η ναθέτουσα ρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του ναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΡΘΡΟ 10. ΝΣΤΟΛΗ ΚΤΓΓΕΛΙ ΚΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΣΗΣ Η ναθέτουσα ρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον νάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. πό την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο νάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Η ναθέτουσα ρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον νάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο νάδοχος πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του 8

9 χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του ναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07. ΡΘΡΟ 11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρώθουν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. ΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΤΞΕΙΣ Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η από 70/2010 διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από 16/12/2010 κατατεθείσα προσφορά του ναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού δ) Η προσφορά του ναδόχου Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. ντίκλητος του ναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την ναθέτουσα ρχή προς τον νάδοχο ορίζεται με την παρούσα.., κάτοικος...., ΤΚ... τηλ:.., fax...,.. Η κοινοποίηση εγγράφων από την ναθέτουσα ρχή στον νάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ. ΡΘΡΟ 13. ΕΦΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΦΟΡΩΝ Ο νάδοχος του έργου και η ναθέτουσα ρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Πατρών εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. ν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία πρωτότυπα, δύο έλαβε η αναθέτουσα αρχή και ένα το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Τ ΣΥΜΒΛΛΟΜΕΝ ΜΕΡΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΜΠΟΝΝΟΣ 9