14PROC

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Αναρτητέο στο διαδίκτυο Θάσος 09/07/14 Αρ. Πρωτ.: ΕΡΓΟ : «Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου της Ν. Θάσου για το έτος 2014» 14PROC ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.: ,86 ΜΕ Φ.Π.Α.: ,00 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :10:15 EEST Reason: Location: Athens ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το ασαρχείο Θάσου προκηρύσσει Πρόχειρο δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου, για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου Ν. Θάσου για το έτος 2014» για τη µίσθωση των παρακάτω µηχανηµάτων ανά ώρα εργασίας: (α) ενός (1) υδραυλικού εκσκαφέα µε φορτωτή JCB ιπποδύναµης ΗΡ, για την εκτέλεση µε αυτεπιστασία χωµατουργικών εργασιών για τη βελτίωση βατότητας δασικού οδικού Ν. Θάσου (περιοχή παρέµβασης Θεολόγος Θάσου), για το έτος 2014, και µέχρι του ποσού των 9.998,79 ευρώ µε Φ.Π.Α. (β) ενός (1) λαστιχοφόρου φορτωτή ιπποδύναµης 100 ΗΡ και άνω ή ελλείψει προσφοράς ενός (1) ερπυστριοφόρου φορτωτή, για την εκτέλεση µε αυτεπιστασία χω- µατουργικών εργασιών για τη βελτίωση βατότητας δασικού οδικού Ν. Θάσου (περιοχή παρέµβασης Σωτήρος - Καλλιράχης Θάσου), για το έτος 2014, και µέχρι του ποσού των 9.501,11 ευρώ µε Φ.Π.Α. (γ) ενός (1) λαστιχοφόρου φορτωτή ιπποδύναµης 85 ΗΡ και άνω ή ελλείψει προσφοράς ενός (1) ερπυστριοφόρου φορτωτή, για την εκτέλεση µε αυτεπιστασία χω- µατουργικών εργασιών για τη βελτίωση βατότητας δασικού οδικού Ν. Θάσου (περιοχή παρέµβασης Παναγία-Ποταµιά Θάσου), για το έτος 2014, και µέχρι του ποσού των 7500,10 ευρώ µε Φ.Π.Α. Η δηµοπράτηση και εκτέλεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε: 1. τις διατάξεις του Π.. 437/81 (ΦΕΚ 120 Α /5-5-81), άρθρο 9, κτλ. 2. τους όρους της 8041/ Απόφασης της /νσης ασών Καβάλας εγκεκριµένης µελέτης «Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου Ν. Θάσου για το έτος 2014». Η προσφορά θα γίνει µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συµπληρωµένο Τιµολόγιο της Υπηρεσίας µας. Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα δώσει την µεγαλύτερη έκπτωση. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες προσφορές συµπίπτουν, τότε γίνεται κλήρωση για την ανάδειξη του αναδόχου. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν θα ανέλθει µέχρι το ποσό των ,00 (µαζί µε το Φ.Π.Α.). Εργολαβικό όφελος δεν θα καταβληθεί επειδή πρόκειται για έργο εκτελούµενο µε αυτεπιστασία σύµφωνα µε το Π.. 437/81. Σελίδα 1 από 8

2 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ο. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της ηµοπρασίας. Ο διαγωνισµός θα γίνει την 22 η του µηνός Ιουλίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00π.µ. (λήξη καταθέσεως προσφορών), στα γραφεία του ασαρχείου Θάσου, ενώπιον της επιτροπής που ορίστηκε µε την 2111/ απόφαση /νσης ασών Καβάλας. Σε περίπτωση επανάληψης η δηµοπρασία θα γίνει την 29 η του µηνός Ιουλίου 2014 ηµέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και ώρα. ΑΡΘΡΟ 2 ο. Προϋποθέσεις συµµετοχής. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί κάτοχοι µηχανηµάτων που νοµιµοποιείται η συµµετοχή τους. Οι διαγωνιζόµενοι καταθέτουν την προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά, στην αρµόδια επιτροπή αυτοπροσώπως: 1 ο. Την άδεια κυκλοφορίας του µηχανήµατος και υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται η ιπποδύναµη του µηχανήµατος. 2 ο. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής από αναγνωρισµένη Τράπεζα ή γραµµάτιο παρακαταθηκών και δανείων για ποσό ίσο µε το 2% επί του προϋπολογισµού των εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι: (α) για τον υδραυλικό εκσκαφέα µε φορτωτή JCB στο ποσό των 173 ευρώ (β) για τον λαστιχοφόρο φορτωτή ιπποδύναµης 100 ΗΡ και άνω ή ελλείψει προσφοράς ενός (1) ερπυστριοφόρου φορτωτή στο ποσό των 165 ευρώ. (γ) για τον λαστιχοφόρο φορτωτή ιπποδύναµης 85 ΗΡ και άνω ή ελλείψει προσφοράς ενός (1) ερπυστριοφόρου φορτωτή στο ποσό των 130 ευρώ. η οποία θα επιστραφεί µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού. Θα παραµείνει µόνο του τελευταίου µειοδότη, η οποία θα αντικατασταθεί µε άλλη ύψους 5% επί του προϋπολογισµού των εργασιών χωρίς Φ.Π.Α., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ήτοι : (α) για τον υδραυλικό εκσκαφέα µε φορτωτή JCB στο ποσό των 431 ευρώ (β) για τον λαστιχοφόρο φορτωτή ιπποδύναµης 100 ΗΡ και άνω ή ελλείψει προσφοράς ενός (1) ερπυστριοφόρου φορτωτή στο ποσό των 410 ευρώ. (γ) για τον λαστιχοφόρο φορτωτή ιπποδύναµης 85 ΗΡ και άνω ή ελλείψει προσφοράς ενός (1) ερπυστριοφόρου φορτωτή στο ποσό των 324 ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να απευθύνονται στο ασαρχείο Θάσου και να αναφέρουν την επωνυµία του διαγωνιζόµενου κατόχου, τον τίτλο του διαγωνισµού, για τον οποίο δίδεται η εγγύηση, και τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωµα της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβάλει το ποσό της εγγύησης (χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση) µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την σχετική ειδοποίηση. Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισµό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστηµα ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών, από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 3 ο. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. 4 ο. Βεβαίωση µη οφειλής στο Ι.Κ.Α. 5 ο. Βεβαίωση καταβολής των προβλεπόµενων τελών χρήσεως, για τα µηχανήµατα έργων. 6 ο. Ατοµική ασφάλιση του Μ.Ε. µε βάση τον αριθµό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθµό πλαισίου, σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Κ.Ο.Κ. (βάσει της υπ αριθµ. 13ε/5933/ απόφασης του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.). Σελίδα 2 από 8

3 7 ο. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ανάλογο έγγραφο ικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσής τους, των υποψηφίων εργολάβων. Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται είτε υπεύθυνη δήλωση, είτε ένορκη δήλωση ενώπιον Συµβολαιογράφου του ατόµου, για το οποίο έχει εκδοθεί το υπόψη απόσπασµα και στην οποία θα διευκρινίζονται τα αδικήµατα για τα οποία έχουν καταλογιστεί οι καταδίκες που µνηµονεύονται στο απόσπασµα αυτό. 8 ο. Υπεύθυνη ήλωση του Ν /1986 ή Ένορκη ήλωση του υποψηφίου εργολάβου, ότι: α) εν κηρύχθηκε έκπτωτος σε διαγωνισµό ηµόσιας Υπηρεσίας, β) έλαβε γνώση των όρων της παρούσης ιακήρυξης-σ.υ. και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα γ) έλαβε γνώση των συνθηκών στην περιοχή εκτέλεσης του έργου. και δ)ότι τυγχάνει ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του προσφερόµενου µηχανήµατος, αναφέροντας τον τύπο, την ιπποδύναµη και τη γενική κατάσταση αυτού. 9 ο. Υπεύθυνη δήλωση του Ν /1986 του συµµετέχοντος εργολάβου, µε την οποία θα δηλώνεται συγκεκριµένος αντίκλητος κάτοικος Θάσου µε πλήρη αναγραφή των στοιχείων του (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµούς τηλεφώνου και τηλεο- µοιοτυπικής συσκευής), µόνο στην περίπτωση που ο συµµετέχων, δεν είναι µόνιµος κάτοικος ήµου Θάσου. 10 ο. Υπεύθυνη δήλωση του Ν /1986 του διορισθέντος ως αντίκλητου του συµµετέχοντος, µε την οποία θα δηλώνεται η αποδοχή του διορισµού του ως αντίκλητου, στην περίπτωση που δεν είναι κάτοικος ήµου Θάσου, µόνο στην περίπτωση που ο συµ- µετέχων δεν είναι µόνιµος κάτοικος του ήµου Θάσου. Τα παραπάνω στοιχεία είναι υποχρεωτικά και η έλλειψη έστω και ενός από αυτά αποτελεί λόγο αποκλεισµού από το διαγωνισµό. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα παρακρατηθούν από την Επιτροπή του διαγωνισµού. Εάν ο υποψήφιος επιθυµεί την άµεση επιστροφή των, οφείλει να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά σε δύο αντίγραφα, ώστε η Επιτροπή να κρατήσει τα φωτοαντίγραφα, εφόσον δεν απαιτείται η παρακράτηση των πρωτοτύπων. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα εµπεριέχονται σε φάκελο ανοιχτό, ο ο- ποίος φέρει την σφραγίδα, τον τίτλο και τα στοιχεία της Επιχείρησης. Η οικονοµική προσφορά (έντυπο προσφοράς δίνεται από την Υπηρεσία µας), που φέρει την υπογραφή και σφραγίδα του µειοδότη, υποβάλλεται µε άλλο σφραγισµένο φάκελο ο οποίος φέρει την σφραγίδα, τον τίτλο και τα στοιχεία της Επιχείρησης και την Επιγραφή «Οικονοµική προσφορά για το έργο : «Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου Ν. Θάσου για το έτους 2014». ΑΡΘΡΟ 3 ο. Έγκριση Ακύρωση Επανάληψη του διαγωνισµού. Τα πρακτικά του διαγωνισµού υπόκεινται στην έγκριση του /ντή ασών Καβάλας, µετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Παρατυπία του διαγωνισµού ή µαταίωση τούτου ή µη κατακύρωσή του δι οιονδήποτε λόγο, κανένα δικαίωµα ή απαίτηση δεν δηµιουργούν υπέρ του µειοδότου ή των συµ- µετασχόντων στον διαγωνισµό. Ο αναδειχθησόµενος µειοδότης παραιτείται πάσης αξιώσεως εξ απροβλέπτου τυχόν µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών, κατά τις διατάξεις των άρθρων 696 και 697 του Αστικού Κώδικα. Το προσφερόµενο από τον µειοδότη ενιαίο ποσοστό έκπτωσης είναι οριστικό και δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή προσαύξηση για οποιονδήποτε λόγο. Μετά την κατακύρωση του έργου επιστρέφονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής σ αυτούς που έλαβαν µέρος σ αυτήν, πλην του αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται κατά την σύνταξη της συµβάσεως να αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής µε άλλη εγγύηση για την καλή εκτέλεση και πιστή εφαρµογή των όρων αυτής της Σ.Υ., στην οποία θα αναγράφεται ότι αυτή ισχύει µέχρι την επιστροφή της από την Υπηρεσία. Το ύψος της εγγυητικής Σελίδα 3 από 8

4 επιστολής καλής εκτέλεσης θα είναι 5% της προϋπολογισµένης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι: (α) Για τον υδραυλικό εκσκαφέα µε φορτωτή JCB στο ποσό των 431 ευρώ. (β) Για τον λαστιχοφόρο φορτωτή ιπποδύναµης 100 ΗΡ και άνω ή ελλείψει προσφοράς ενός (1) ερπυστριοφόρου φορτωτή στο ποσό των 410 ευρώ. (γ) Για τον λαστιχοφόρο φορτωτή ιπποδύναµης 85 ΗΡ και άνω ή ελλείψει προσφοράς ενός (1) ερπυστριοφόρου φορτωτή στο ποσό των 324 ευρώ. ΑΡΘΡΟ 4 ο. Ενστάσεις Ενστάσεις κατά του διαγωνισµού υποβάλλονται εγγράφως, µόνο από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κατά την διεξαγωγή του και πριν την έκδοση του αποτελέσµατος από την Επιτροπή. Μετά το πέρας του διαγωνισµού τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας που κάνει την δηµοπρασία ή τον αρµόδιο ιευθυντή ασών και µέσα σε δύο (2) ηµέρες από την έκδοση του αποτελέσµατος της Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 5 ο. Σύµβαση αναλήψεως εργασίας και κατασκευής των έργων Οι επιλεγέντες ανάδοχοι υποχρεούνται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ειδοποίησή τους από την Υπηρεσία να προσκοµίσουν την εις το άρθρο 3 αναφερόµενη εγγυητική επιστολή και να υπογράψουν το σχετικό συµφωνητικό. Μετά από τα παραπάνω και εντός πέντε (5) ηµερών, από την υπογραφή της Σύµβασης, θα µεταφέρουν τα αναφερόµενα µηχανήµατα στον τόπο των έργων, θα ελεγχθούν τα µηχανήµατα από την Υπηρεσία για να διαπιστωθεί ότι έχουν τις ζητούµενες προδιαγραφές και στην συνέχεια θα γίνει η εγκατάσταση του αναδόχου και θα υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία να απασχοληθούν τα µηχανήµατα σε έκτακτες περιπτώσεις (για καταστολή πυρκαγιών κλπ.) ο ανάδοχος είναι υποχρεω- µένος να διαθέτει τα µηχανήµατα µε τούς χειριστές τους και η ωριαία αποζηµίωση για τις περιπτώσεις αυτές καθορίζεται σε 50,00. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες το ανώτερο, για το σύνολο των εργασιών, ήτοι εργασίες ισοπέδωση µόρφωση καταστρώµατος, άρση καταπτώσεων και καθαρισµός µόρφωση τάφρων. Η κατανοµή των µονάδων εργασίας σε κάθε εργασία θα γίνει καθ υπόδειξη της Υπηρεσίας και ανάλογα µε τις ανάγκες, όπως προβλέπεται στην σχετική µελέτη. Σε κάθε περίπτωση η συνολική αµοιβή του Αναδόχου δεν θα υπερβεί τις 9.998,79 ευρώ µε Φ.Π.Α. για τον υδραυλικό εκσκαφέα µε φορτωτή JCB, τις 9.501,50 ευρώ µε Φ.Π.Α. για τον λαστιχοφόρο φορτωτή ιπποδύναµης 100 ΗΡ και άνω ή ελλείψει προσφοράς ενός (1) ερπυστριοφόρου φορτωτή και τις 7.500,10 ευρώ µε Φ.Π.Α. για τον λαστιχοφόρο φορτωτή ιπποδύναµης 85 ΗΡ και άνω ή ελλείψει προσφοράς ενός (1) ερπυστριοφόρου φορτωτή. Μη τήρηση των παραπάνω από τους Αναδόχους δίνει το δικαίωµα στην Υπηρεσία να τους κηρύξει έκπτωτους, και να φροντίσει για την έκπτωση υπέρ του ηµοσίου της εγγυητικής επιστολής που έχει στην διάθεσή του. ΑΡΘΡΟ 6 ο. Επίδοση εγγράφων. Όλα τα έγγραφα της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο επιδίδονται στον ίδιο ή τον α- ντίκλητό του και σε περίπτωση αρνήσεως παραλαβής των, θυροκολλούνται στην κατοικία του ή αναγιγνώσκεται το περιεχόµενό τους µπροστά σε δύο µάρτυρες και θεωρείται ότι παραλήφθηκαν απ αυτόν νόµιµα. ΑΡΘΡΟ 7 ο. Απαγορεύσεις. Απαγορεύεται η µε οιονδήποτε τρόπο εκχώρηση της εκτελέσεως του έργου σε τρίτο. Σελίδα 4 από 8

5 ΑΡΘΡΟ 8 ο. Βλάβη µηχανήµατος. Σε περίπτωση βλάβης του µηχανήµατος ο µειοδότης Εργολάβος οφείλει: 1) Να αποκαταστήσει τη βλάβη αµέσως και επί τόπου. 2) Εφόσον είναι αδύνατη η επισκευή αµέσως και επί τόπου, οφείλει να την αποκαταστήσει σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών γνωρίζοντας συγχρόνως το συνεργείο επισκευής στην Υπηρεσία. 3) Σε περίπτωση που η επισκευή διαρκεί πέρα των δέκα (10) ηµερών µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος κατά την κρίση της Υπηρεσίας, εκτός εάν φέρει στη θέση του άλλο µηχάνηµα του ιδίου τύπου και της αυτής ιπποδύναµης, µε τους ίδιους όρους εργασίας και αµοιβής, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από το τέλος του πιο πάνω δεκαηµέρου. 4) Σε περίπτωση ατυχήµατος και παντελούς καταστροφής µέρους ή όλου του µηχανήµατος λύεται η σύµβαση και επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, χωρίς καµία οικονοµική απαίτηση του εργολάβου, εφόσον αδυνατεί αποδεδειγµένα να πραγ- µατοποιήσει, όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους. ΑΡΘΡΟ 9 ο. Άλλες υποχρεώσεις. 1) Ο χειρισµός εκάστου µηχανήµατος θα γίνεται από έµπειρο και επιδέξιο χειριστή που θα έχει το ανάλογο δίπλωµα. Αντίγραφο του διπλώµατος θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο κατά την εγκατάστασή του στο έργο. Σε περίπτωση που κριθεί ακατάλληλος από τον Επιβλέποντα του έργου, η Υπηρεσία θα ζητήσει την αντικατάστασή του, ο δε α- νάδοχος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ειδοποίησή του. Σε περίπτωση µη συµµορφώσεως, ο ανάδοχος υπόκειται τις συνέπειες της µη τηρήσεως των όρων της παρούσης. 2) Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή ατυχηµάτων σε πρόσωπα και πράγµατα και φέρει ακέραια την ευθύνη για τυχόν ατυχή- µατα που θα προξενηθούν. Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την ελληνική νοµοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει κατά το χρόνο της εφαρµογής των διατάξεων. Στο έργο ισχύουν τα οριζόµενα στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 27 /Αρ.πρωτ. ΙΠΑ / οικ./369/ του ΥΠ. ΑΝ.ΑΝ.Υ.ME.& ΙΚΤΥΩΝ. 3) Επίσης υποχρεούται να έχει ασφαλισµένους τους συµµετέχοντας και εργαζοµένους στο έργο στα αναγνωρισµένα ασφαλιστικά ταµεία (Ι.Κ.Α. Τ.Ε.Β.Ε. κλπ.) όλες δε οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ανάδοχο. 4) Η Υπηρεσία δεν έχει καµία υποχρέωση για την µεταφορά του χειριστού και του προσωπικού εκάστου µηχανήµατος στον τόπο εργασίας ή για την εξεύρεση τόπου διαµονής. 5) Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να διακόψει τις εργασίες πέραν της µίας ηµέρας ανά δεκαπενθήµερο (εξαιρούνται οι Κυριακές), εκτός αν έχει δοθεί εντολή ή έγκριση της Υπηρεσίας για µεγαλύτερη διακοπή. Εξαιρείται η περίπτωση βλάβης, οπότε έχει εφαρµογή το άρθρο 8 του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 10 ο. Παραλαβή τευχών Τα τεύχη δηµοπράτησης µαζί µε την έντυπη προσφορά της Υπηρεσίας, θα παραλαµβάνονται από τα γραφεία της Υπηρεσίας µας έως την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα, πριν από την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Για την παραλαβή του τεύχους θα καταβάλουν οι ενδιαφερόµενοι την δαπάνη α- ναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια. Για να παραλάβουν το τεύχος προς αναπαραγωγή, θα αφήνουν στην Υπηρεσία το δελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή το δίπλωµα οδήγησης ή εγγύηση 5, τα οποία θα παραλάβουν µε την επιστροφή του τεύχους. Σελίδα 5 από 8

6 ΑΡΘΡΟ 11 ο. Εκτέλεση των έργων. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις σχετικές µελέτες του έργου καθώς και τις υποδείξεις του επιβλέποντος υπαλλήλου. Εργασίες που θα εκτελεσθούν µε πρωτοβουλία του αναδόχου, θα θεωρηθούν ως µη γενόµενες, δεν θα παραληφθούν και οι δαπάνες θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Σε περίπτωση αρνήσεως εκτελέσεως της καθοριζοµένης εργασίας, ο επιβλέπων ασολόγος ή ασοπόνος µπορεί να διατάξει την διακοπή παροχής της εργασίας µέχρι πέντε (5) ηµέρες. Εάν αρνηθεί εκ νέου ο εργολάβος, η υπηρεσία δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο µε όλες τις συνέπειες που αναφέρονται στο άρθρο 9 της παρούσας Σ.Υ. Σε περίπτωση δυσµενών καιρικών συνθηκών, που θα αποβαίνουν σε βάρος της ποιότητας του έργου, η επιβλέπουσα υπηρεσία έχει το δικαίωµα να σταµατήσει την εργασία του µηχανήµατος µέχρι και χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός. Οποιαδήποτε διαφωνία µεταξύ του επιστάτη ή εργοδηγού και του εργολάβου ή χειριστή επιλύεται από τον επιβλέποντα ασολόγο ή ασοπόνο. Στη συνέχεια επιλαµβάνεται, µε αίτηση του εργολάβου, ο προϊστάµενος της Υπηρεσίας και η απόφασή του επιδίδεται νόµιµα στον εργολάβο ή σε απουσία αυτού στον αντίκλητό του. Σε δεύτερο βαθµό επιλαµβάνεται ο /ντής ασών Ν. Καβάλας. Άρθρο 12 ο. Μηχανήµατα. Τα µηχανήµατα πρέπει να συνοδεύονται από εφεδρικά ανταλλακτικά, που µπορούν να φθαρούν δηλαδή φίλτρα ελαίου, πετρελαίου, ακρολεπίδες, διάφορα µπουλόνια κλπ, ώστε να αποφεύγεται η καθυστέρηση και η µειωµένη απόδοση των εργασιών. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί µειωµένη απόδοση των µηχανηµάτων και όχι ίση µε την από της προτύπου αναλύσεως τιµών του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. για έργα οδοποιίας κλπ, µπορεί η υπηρεσία να λύσει τη σύµβαση µε τις συνέπειες που αναφέρονται στο άρθρο 9 της παρούσας Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ 13 ο. Παραλαβή Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 παρ.4 του Π.. 437/81. ΑΡΘΡΟ 14 ο. Χρηµατοδότηση του έργου και κρατήσεις. Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει µέχρι τα ,86 (χωρίς Φ.Π.Α.) ή ,00 (µαζί µε το Φ.Π.Α.), θα πληρωθεί από πιστώσεις του Πράσινου Ταµείου και υπόκειται σε κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά καθώς και στην καταβολή του φόρου εισοδήµατος. Επίσης ο ανάδοχος θα καταβάλλει: 1. κράτηση 6 προ Φ.Π.Α., υπέρ ικαιωµάτων Γεωτεχνικών, του άρθρου 27 παρ του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α / ) όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 8 2 του Ν. 2342/1995 (ΦΕΚ Α 220/95) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 Ν. 3470/2006 (ΦΕΚ Α /208/2006), µε κατάθεση στον ΚΑΕ 3425 σε οποιαδήποτε ΟΥ. 2. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν.4013/2011 όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 2β του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012, επιβάλλεται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής ηµοσίων Συµβάσεων στις συµβάσεις που υπάγονται στο νόµο 4013/2011 και συνάπτονται µετά την έναρξη της ισχύος του, κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής,καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωµή στο όνοµα και για λογαριασµό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης. Οι δαπάνες δηµοσιεύσεως βαρύνουν τον ανάδοχο. Σελίδα 6 από 8

7 Άρθρο 15 ο Καταβολή του µισθώµατος. Η καταβολή του µισθώµατος υπολογίζεται από την ηµέρα και ώρα, που το µηχάνηµα θα αρχίσει εργαζόµενος, τερµατίζεται δε την ηµέρα και ώρα, που θα παύσει να εργάζεται σε κάθε εργοτάξιο. Η παραλαβή της γενοµένης εργασίας γίνεται επιτόπου από τον Επιστάτη της Υπηρεσίας ή τον Εργοδηγό και του αναδόχου ή του χειριστού του µηχανήµατος. Στο ηµερήσιο δελτίο εργασίας ο Επιστάτης θα καταχωρεί την εργασία που εκτέλεσε το µηχάνηµα. Με βάση τα ηµερήσια δελτία στο τέλος κάθε 15ενθηµέρου συντάσσεται συγκεντρωτικό δελτίο, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι γενόµενες εργασίες κάθε ηµέρας του µηχανήµατος, η δαπάνη και οι τυχόν επιβληθέντες καταλογισµοί. Αυτό υπογράφεται από τον εργολάβο και όταν απουσιάζει από τον χειριστή, από τον Επιστάτη, από τον επιβλέποντα ασολόγο ή ασοπόνο και θεωρείται από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας. Το ηµερήσιο δελτίο εργασίας και το 15ενθήµερο συντάσσονται σε τριπλούν. Σε περίπτωση άρνησης του εργολάβου ή του χειριστή του να υπογράψει τα ηµερήσια δελτία ή τα 15ενθήµερα στη θέση της υπογραφής γράφεται η φράση «αρνήθηκε την υπογραφή» και αυτά θεωρούνται κανονικά, για τη διαδικασία καταβολής της δαπάνης. Η παραλαβή της προσφερόµενης εργασίας γίνεται από την αρµόδια επιτροπή, η οποία δύναται και να µην παραλάβει την εργασία, εάν δεν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντος του έργου ασολόγου ή ασοπόνου. ΑΡΘΡΟ 16 ο. Λύση σύµβασης. Λύση της σύµβασης χωρίς καµία αποζηµίωση του εργολάβου και χωρίς αυτός να κηρυχθεί έκπτωτος γίνεται στις εξής περιπτώσεις: α) Εάν περικοπούν οι πιστώσεις, που διατέθηκαν για την εκτέλεση του έργου. β) Εάν αποβιώσει ο εργολάβος. γ) Σε περίπτωση που η Υπηρεσία δεν εγκαταστήσει τον µειοδότη για εργασία σε διάστηµα µεγαλύτερο των ενενήντα (90) ηµερών από την υπογραφή του συµφωνητικού. δ) Εάν για οποιοδήποτε λόγο διακοπούν οι εργασίες κατασκευής του έργου. Στις περιπτώσεις αυτές η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται. Άρθρο 17 ο. Νοµοθεσία. Για το διαγωνισµό της µίσθωσης των τριών µηχανηµάτων, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: α) Ο Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας». β) Το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 2342/95 για κράτηση 6. γ) Το Π.. 437/81 «Περί µελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων». Η προκήρυξη του διαγωνισµού αυτού θα δηµοσιευθεί όπως ρητά προβλέπεται στo άρθρο 11 πργ. 2 του Π.. 437/81. Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της προκήρυξης του διαγωνισµού, καθώς και των επαναλήψεων αυτού βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής. ΑΡΘΡΟ 18 ο. Επιπτώσεις. Η µη τήρηση από τον ανάδοχο οιονδήποτε άρθρου της παρούσης, ή της Σύµβασης, δίνει το δικαίωµα στην Υπηρεσία να καταγγείλει την Σύµβαση και να τον κηρύξει έκπτωτο, να εξοφλήσει υπέρ του ηµοσίου την εγγυητική επιστολή και να αναθέσει την α- ποπεράτωση των εργασιών σε έτερο ανάδοχο, µε οιανδήποτε τιµή µονάδας, την δε πέραν της επιτευχθείσης τιµής µονάδος του διαγωνισµού διαφορά, θα την καταβάλλει ο ανάδοχος στο ηµόσιο Ταµείο, ύστερα από βεβαίωση της Υπηρεσίας. Σελίδα 7 από 8

8 Η απλή συµµετοχή του µειοδότου στο διαγωνισµό δηλώνει αυτοµάτως ότι αυτός έλαβε πλήρη και σαφή γνώση των όρων της παρούσας και κατά συνέπεια αποκλείει σ αυτόν το δικαίωµα της εκ µέρους του, αιτιάσεως και προσφυγής στα δικαστήρια. Στην περίπτωση που ο µειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη σύµβαση ή δεν εκπληρώσει έστω και έναν από τους όρους (άρθρα) αυτής της συγγραφής, κηρύσσεται έκπτωτος µε τις συνέπειες του άρθρου 9 της παρούσας Σ.Υ. Ο Αν. ασάρχης Θάσου Ο Συντάκτης Χαράλαµπος Μαρουγκλιάνης ασολόγος µε Β βαθµό Νικόλαος Ψαλίδας ασοπόνος µε Γ βαθµό Σελίδα 8 από 8