ΣΥΜΒΑΣΗ για το έργο «Ανάπτυξη Διαδικτυακής Υποδομής στο ΤΕΕ για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας»

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: Ημ/νία: 17/06/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ για το έργο «Ανάπτυξη Διαδικτυακής Υποδομής στο ΤΕΕ για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας» [Κωδ. ΟΠΣ: ] Στην Αθήνα σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας επί της οδού Νίκης 4, αφ ενός το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Ν. Στασινό και καλείται εφ εξής «ΤΕΕ» και αφ ετέρου η εταιρεία με την επωνυμία «HYPERSYSTEMS Πληροφορική Α.Ε.» με ΑΦΜ , ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών που εδρεύει επί της οδού Λασκαράτου 5, τκ Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Παπαδάκη Πέτρο του Ηλία, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο με ΑΔΤ Χ δυνάμει του από πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας, και καλείται εφ εξής «Ανάδοχος», έχοντες υπ όψιν: 1. το ΠΔ της 27-11/ (ΦΕΚ 430/Α ) «Περί Κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2. το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204/Α ) «Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 3. το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού κτλ», αναλογικά εφαρμοζόμενο, 4. το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α 19), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», αναλογικά εφαρμοζόμενο, 5. το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», 6. το Π.Δ. 60/ (ΦΕΚ 64/Α ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσιών συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», εφαρμοζόμενο συμπληρωματικά στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, 1

2 7. το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α /2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει, 8. το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / 2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει, 9. το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α /2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 10. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, ως ισχύει, 11. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως ισχύει. 12. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8 ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ως ισχύει, 13. τη με αριθμό 7725/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001) και τα Παραρτήματα αυτής, 14. την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5339/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας - CCI2007GR161PO002, όπως ισχύει, 15. το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 16. τη με αρ /ΕΥΣ/1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Aπόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά, 2

3 17. τη με αρ /ΨΣ 8809-Γ/ Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού σχεδιασμού για τον ορισμό του ΤΕΕ ως Δικαιούχου, η οποία ισχύει για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, 18. τη με αρ. πρωτ /ΨΣ4812-Α2/ Πρόσκληση [κωδ. 41] της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 19. τη με αρ /ΨΣ5196-Α2/ Ορθή Επανάληψη [ΑΔΑ: ΒΛΓΚ1-ΥΚΒ] Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ψηφιοποίηση Έργου ΤΕΕ» στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό ΟΠΣ και κωδ ΠΔΕ 2013ΣΕ ,, ως ισχύει, 20. τη με αρ. Α5/Σ2/2014 [ΑΔΑ: ΒΙΞ446Ψ842-ΠΦ4] Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για την προκήρυξη του παρόντος διαγωνισμού, 21. τις με αρ. Α7/Σ33/2013, Γ2/Σ3/2014 Αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων Δημόσιων Διαγωνισμών, 22. τη με αρ / [ΑΔΑ: 7Σ9146Ψ842-ΟΛΧ] ορθή επανάληψη της με αρ / Διακήρυξης Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη Διαδικτυακής Υποδομής στο ΤΕΕ για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας» 23. τη με αρ. Γ8/Σ2/2015 (ΑΔΑ:ΩΝΗΙ46Ψ842-ΒΞ2) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για την κατακύρωση του Διαγωνισμού στην εταιρεία με την επωνυμία «HYPERSYSTEMS Πληροφορική Α.Ε», 24. το γεγονός ότι το παρόν έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση », με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), η δε δαπάνη της θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το ΤΕΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης που περιέχεται και στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: Την ανάπτυξη και εγκατάσταση βάσης δεδομένων και διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης εγγράφων για την υποστήριξη των εργασιών ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης του επιστημονικού και λοιπού έργου του ΤΕΕ που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας. 3

4 Το σύστημα διαχείρισης εγγράφων που θα αναπτυχθεί για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης των δεδομένων του επιστημονικού και λοιπού έργου του ΤΕΕ και των ΠΤ/ΤΕΕ θα πρέπει να σχεδιαστεί, έτσι ώστε να: α) Καλύπτει το εύρος του συνόλου των δεδομένων που αναφέρονται στο κεφ. Ι.1.3 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης και β) Είναι προσβάσιμο ταυτόχρονα από την Κεντρική Υπηρεσία του ΤΕΕ και τα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, και γ) Προβλέπει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στα συστήματα του ΤΕΕ. Για την πιστοποιημένη πρόσβαση θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υποδομή πιστοποίησης χρηστών (LDAP, SSO). Για τα στελέχη του ΤΕΕ θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχοντες κωδικοί πρόσβασης του πρωτοκόλλου του ΤΕΕ (Papyrus Millennium III R ) ενώ για την πιστοποίηση των Μελών του ΤΕΕ η υπάρχουσα υποδομή (Oracle Infrastructure 10g SSO). Ειδικότερα, ο Ανάδοχος του Έργου αναλαμβάνει να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: i. Ανάπτυξη λογισμικού διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης εγγράφων για την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική τεκμηρίωση δεδομένων (εισαγωγή εγγράφων, μεταβολή εγγραφών, δυνατότητα ελέγχου διπλοεγγραφών, ασφάλεια δεδομένων, κ.α.). ii. iii. iv. Υπηρεσίες παραμετροποίησης και εγκατάστασης. Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας. Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού. Η εφαρμογή που θα υλοποιηθεί θα ακολουθεί τη γενική αρχιτεκτονική των εφαρμογών του ΤΕΕ (J2EE, ADF, JSF, ORACLE RDBMS) και θα καλύπτει την παρακάτω ελάχιστη λειτουργικότητα: Δυνατότητα ψηφιοποίησης των δεδομένων με τη χρήση σαρωτών, ειδικών σαρωτών βιβλίων κλπ Καταχώρηση των δεδομένων στο αποθετήριο και των μεταδεδομένων στη βάση δεδομένων [με δυνατότητα ταυτόχρονης απόδοσης κειμένου με OCR]. Εφαρμογή δικαιωμάτων πρόσβασης, ανάλογα με την απαιτούμενη πολιτική. Σύστημα ευέλικτης αναζήτησης και παρουσίασης αντιγράφων. Σύστημα καταγραφής χρήσης και ανάλυσης αντίστοιχων στατιστικών δεδομένων. Η όλη υποδομή θα αξιοποιεί την υφιστάμενη υποδομή του ΤΕΕ, ώστε να γίνεται πλήρης αξιοποίηση των δεδομένων, τυποποίηση της ροής πληροφοριών, μετατροπή της αδόμητης πληροφορίας σε δομημένη και να διαμοιράζεται άμεσα η απαιτούμενη πληροφορία σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Τα ψηφιοποιημένα φυσικά αντικείμενα θα αποθηκευτούν στο αποθετήριο που ήδη διαθέτει το ΤΕΕ. Τα μεταδεδομένα που θα συνοδεύουν το ψηφιοποιημένο υλικό θα 4

5 καταχωρούνται από την εφαρμογή που θα αναπτυχθεί και θα αποθηκεύονται στις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων του ΤΕΕ. Η εφαρμογή θα μπορεί να αποθηκεύει και να συνδέει με εγγραφές τα ψηφιοποιημένα έγγραφα που δύναται να συνοδεύουν μια ή περισσότερες εγγραφές. Με την υλοποίηση των παραπάνω, θα παρέχεται ισότιμη εξυπηρέτηση και πρόσβαση όλων των μηχανικών μελών ΤΕΕ και των πολιτών (συμπεριλαμβανομένων ευπαθών ομάδων) στις δυνατότητες των νέων υπηρεσιών ακόμη και από απομακρυσμένες περιοχές. Επίσης, θα παρέχεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε πραγματικό χρόνο στο επιστημονικό έργο του ΤΕΕ που τους αφορά μέσω του διαδικτύου. Οι πληροφορίες θα παρουσιάζονται με μορφοποιημένο τρόπο μέσα από το portal του ΤΕΕ και θα αναφέρεται το πλήθος των ψηφιοποιημένων εγγράφων, ο αριθμός των εγγραφών κ.ά. Κάθε μηχανικός, πολίτης ή επιχείρηση αποκτώντας πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του ΤΕΕ μέσω προσωπικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων ή άλλων έξυπνων συσκευών θα μπορεί να διασυνδεθεί με τις νέες υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτησή του και την αξιοποίηση των δημοσιοποιημένων πληροφοριών. Επίσης, με την ανάπτυξη συστήματος αρχειοθέτησης εγγράφων στο οποίο θα εισαχθούν και θα τεκμηριωθούν τα έγγραφα του διοικητικού αρχείου και των επαγγελματικών θεμάτων του ΤΕΕ θα παρέχεται η δυνατότητα οι αρμόδιοι υπάλληλοι και οι διευθύνσεις του ΤΕΕ και των ΠΤ/ΤΕΕ να διαχειρίζονται το αρχείο αυτό και να παρακολουθούν τη διακίνηση των εγγράφων, με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου αναζήτησης των εγγράφων και του κόστους αναπαραγωγής αντιγράφων. Ειδικότερα, όσον αφορά τους φακέλους προσωπικού θα παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε υπάλληλο που εργάζεται είτε στην κεντρική υπηρεσία είτε σε κάποιο από τα 17 ΠΤ/ΤΕΕ να έχει e-πρόσβαση στον ατομικό του φάκελο, τον οποίο θα διαχειρίζεται ηλεκτρονικά η αρμόδια Δ/νση Διοικητικού του ΤΕΕ. Οι αναλυτικές προδιαγραφές που ο Ανάδοχος οφείλει να τηρήσει κατά την ανάπτυξη του συστήματος και οι λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις της εφαρμογής είναι αυτές που περιλαμβάνονται στο κεφ. Ι.4 του Παραρτήματος της Διακήρυξης. Άρθρο 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια υλοποίησης του περιγραφόμενου στο άρθρο 1 της παρούσας ανατιθέμενου έργου ορίζεται στους τέσσερεις [4] μήνες από την υπογραφή της παρούσας. Άρθρο 3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Η εκτέλεση & παράδοση του Έργου θα πραγματοποιηθεί με βάση το χρονοδιάγραμμα του Έργου, όπως αυτό προσδιορίζεται αναλυτικά στην παρ. Ι.5 του Παρατήματος Ι της Διακήρυξης. Στη μεθοδολογία οργάνωσης του έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη 5

6 το γεγονός ότι το σύστημα που θα αναπτύξει θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των δεδομένων που θα ψηφιοποιηθούν που συνίστανται σε τρία [3] διαφορετικά πακέτα δεδομένων, καθώς και ότι οι εργασίες ψηφιοποίησης θα υλοποιηθούν σε 15 πόλεις της χώρας, σύμφωνα με το κεφ. Ι.1.3 της Διακήρυξης. Ειδικότερα, οι φάσεις υλοποίησης του έργου είναι δύο [2], και τα παραδοτέα ανά φάση έχουν ως εξής: Φάση Α : Σχεδιασμός βάσης δεδομένων / εφαρμογής Κατά τη φάση Α, διαρκείας ενός [1] μήνα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να σχεδιάσει τη δομή και τα πεδία της βάσης δεδομένων, καθώς και την αρχιτεκτονική της εφαρμογής ώστε να καλύπτει την ελάχιστη απαιτούμενη λειτουργικότητα, σύμφωνα με το κεφ. Ι.2 της Διακήρυξης. Με την ολοκλήρωση της Α φάσης ο ανάδοχος θα παραδώσει: Π.i. Τεύχος λειτουργικού σχεδιασμού εφαρμογής και βάσης δεδομένων Φάση Β : Ανάπτυξη βάσης δεδομένων / εφαρμογής Κατά τη Β φάση, διαρκείας τριών [3] μηνών, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων και της εφαρμογής, την πιλοτική της λειτουργία και την επίλυση τυχόν δυσλειτουργιών, καθώς επίσης και την εκπαίδευση των χρηστών της, αρμοδίων στελεχών του ΤΕΕ στις 15 πόλεις που έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ψηφιοποίησης στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας. Με την ολοκλήρωση της Β φάσης ο ανάδοχος θα παραδώσει: Π.ii. Π.iii. Π.iv. Εφαρμογή και βάση δεδομένων εγκαταστημένη, σε πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία στην ΚΥ/ΤΕΕ και στα ΠΤ/ΤΕΕ και συνδεδεμένη στο portal του ΤΕΕ Οριστικά Εγχειρίδια χρήσης. Αποδεικτικά εκπαίδευσης χρηστών και εξουσιοδοτήσεις. Άρθρο 4 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του και να παραδίνει τα παραδοτέα του Έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της σύμβασης καθώς και η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή πιστοποίηση των παραδοτέων του αναδόχου θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Έργου [ΕΠΠΕ], η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του ΤΕΕ και συγκροτείται με Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ. Η εγκατάσταση των παραδοτέων θα γίνεται σε δοκιμαστικό σύστημα το οποίο θα προσομοιώνει την απαιτούμενη αρχιτεκτονική. Εφόσον το παραδοτέο θεωρηθεί ικανοποιητικό θα ενσωματώνεται στα παραγωγικά συστήματα. 6

7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής, έργο της οποίας είναι να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου, να προβαίνει στην προσωρινή και οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των παραδοτέων που καθορίζονται στη σύμβαση, να διατυπώνει παρατηρήσεις επί των παραδοτέων του εφ όσον απαιτείται, και να επιβλέπει για την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων αυτών. Η Επιτροπή, προκειμένου να παραλάβει τα παραδοτέα, εξετάζει το εμπρόθεσμο της υποβολής τους, καθώς και τη συνέπεια, τη συνάφεια, την πληρότητα και τη σαφήνειά τους σε σχέση με αντικείμενο και τα παραδοτέα που περιγράφονται στη σύμβαση. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ελλείψεις ή παραλείψεις, διαβιβάζει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους εγγράφως ( ή fax) τις παρατηρήσεις της. Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής και εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των παρατηρήσεων να επανυποβάλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές. Η μη γνωστοποίηση παρατηρήσεων από την Επιτροπή προς το συμβαλλόμενο εντός της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, συνεπάγεται και αποδοχή των παραδοτέων. Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει (α) την εμπρόθεσμη παράδοση των παραδοτέων και (β) τη σύμφωνα με την παρούσα, ολοκλήρωσή τους και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά το εκτελεσθέν έργο, την πραγματοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή των παραδοτέων και του έργου, συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, το οποίο αποτελεί και την εισήγησή της προς τη ΔΕ/ΤΕΕ για τις αντίστοιχες πληρωμές. Η Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και εφ όσον διαπιστώσει τη σύμφωνα με την παρούσα, ολοκλήρωσή της συντάσσει Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας του λογισμικού, οπότε και επιστρέφεται στον Ανάδοχο η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας του λογισμικού. Άρθρο 5 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του Αναδόχου του Έργου θα γίνει από τον ενάριθμο 2013ΣΕ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης το ΤΕΕ θα καταβάλει στον Ανάδοχο το συνολικό ποσόν των είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (26.800,00 ) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., [σύνολο με Φ.Π.Α. 23%, τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (32.964,00 )], στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις. 7

8 Η τιμή θα παραμείνει σταθερή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου δύναται θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου, την υποβολή των παραδοτέων αυτού και ως εξής: α) Ποσό 6.700,00 πλέον ΦΠΑ θα καταβληθεί ως ενδιάμεση πληρωμή μετά την παράδοση του παραδοτέου Π.i «Τεύχος λειτουργικού σχεδιασμού εφαρμογής και βάσης δεδομένων» και την έκδοση Πρωτοκόλλου Παραλαβής και της Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για την έγκριση πληρωμής. β) Ποσό ,00 πλέον ΦΠΑ θα καταβληθεί ως εξόφληση με τη λήξη της σύμβασης και μετά την παράδοση των άνω παραδοτέων Π.ii «Εφαρμογή και βάση δεδομένων εγκαταστημένη, σε πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία στην ΚΥ/ΤΕΕ και στα ΠΤ/ΤΕΕ και συνδεδεμένη στο portal του ΤΕΕ», Π.iii «Οριστικά Εγχειρίδια χρήσης» και Π.iv «Αποδεικτικά εκπαίδευσης χρηστών και εξουσιοδοτήσεις», καθώς και την έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και της Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για την έγκριση εξόφλησης του Αναδόχου. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται με επιταγή εκδόσεως της Τράπεζας της Ελλάδος και μετά την προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και των τυχόν άλλων νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στις νόμιμες κρατήσεις, επιβαρύνσεις και λοιπούς φόρους κλπ όπως αυτά ισχύουν κατά την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιάμεσες πληρωμές και η αποπληρωμή του έργου θα πραγματοποιείται μόνο μετά τον έλεγχο, την πιστοποίηση και παραλαβή του αντίστοιχου παραδοτέου και την έκδοση Απόφασης της ΔΕ/ΤΕΕ για έγκριση πληρωμής. Η αποπληρωμή του έργου προϋποθέτει την έκδοση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του παραδοτέου και την έκδοση Απόφασης της ΔΕ/ΤΕΕ για έγκριση πληρωμής όλων των τυχόν ενδιάμεσων παραδοτέων. Άρθρο 6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο Ανάδοχος κατέθεσε στο ΤΕΕ, ως εγγύηση για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση της παρούσας τη με αρ Εγγυητική Επιστολή του Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. για το ποσόν των δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (2.680,00 ), ισχύος μέχρι , η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παράδοση - παραλαβή του λογισμικού και των υπηρεσιών από την 8

9 Επιτροπή Παραλαβής του ΤΕΕ, την οριστική εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων των συμβαλλομένων και την προσκόμιση από τον Ανάδοχο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας του Λογισμικού. Άρθρο 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των συστημάτων που θα παραδώσει. Για το σκοπό αυτό, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας του λογισμικού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της Διακήρυξης, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας του λογισμικού επιστρέφεται στον Ανάδοχο κατόπιν βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας από την Επιτροπή Παραλαβής του ΤΕΕ. Κατά την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, που αρχίζει με την οριστική παραλαβή της εφαρμογής και της βάσης δεδομένων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για οκτώ [8] μήνες να παρέχει: α) Εγγύηση Καλής Λειτουργίας των συστημάτων που θα παραδώσει και ειδικότερα να παρέχει διορθώσεις ή μικρής κλίμακας ενημερώσεις στο λογισμικό σε σημεία που θα προκύψουν από την εμπειρία της χρήσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να είναι διαθέσιμος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ώστε να καταγράφει τα αιτήματα των χρηστών και να υποστηρίζει τους χρήστες και διαχειριστές της εφαρμογής τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών / προβλημάτων από τη λειτουργία του συστήματος στην Αθήνα και στα [14] Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, το μέγιστο εντός δύο [2] εργάσιμων ημερών από την αναγγελία της βλάβης [μέσω τηλεφώνου, , fax]. β) Υπηρεσίες Υποστήριξης όσον αφορά τη δημοσιοποίηση των δεδομένων του επιστημονικού και λοιπού έργου του ΤΕΕ, στο portal του ΤΕΕ και στους εξουσιοδοτημένους χρήστες, αρμόδια στελέχη του ΤΕΕ και των ΠΤ/ΤΕΕ. Άρθρο 8 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση που, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που 9

10 καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, οπότε καταπίπτει σε βάρος του η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας του λογισμικού. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει από αυτόν την καταβολή αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, υποστεί και δύναται να αναθέσει την εκτέλεση των υπηρεσιών στον αμέσως επόμενο μειοδότη ή να προκηρύξει άλλο διαγωνισμό. Οι ποινικές ρήτρες παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει ετοιμότητα και να μεριμνά για τη συνέπεια και συνέχεια του έργου, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητά του και να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του έργου που αναλαμβάνει. Ειδικότερα: i. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. ii. iii. iv. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με το προσωπικό του ΤΕΕ, προκειμένου να του παρέχεται πρόσβαση και πληροφόρηση στα υπάρχοντα συστήματα του ΤΕΕ, έχοντας πλήρως αποδεχτεί τους όρους εμπιστευτικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσας. Τα συστήματα θα παραδοθούν σε λειτουργία στα παραγωγικά συστήματα του ΤΕΕ. Ταυτόχρονα ο Ανάδοχος θα παραδώσει τον πηγαίο κώδικα αναλυτικά σχολιασμένο, διαγράμματα ροής και δομής δεδομένων. Η εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος και η παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την Ομάδα Έργου, η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου και θα έχει υποχρέωση άμεσης και διαρκούς συνεργασίας με την Επιτροπή Πιστοποίησης και Παραλαβής Έργου που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. v. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της 10

11 vi. vii. viii. ix. Υποέργο [1] της πράξης με κωδ. ΟΠΣ Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση των αναφερομένων στην Προσφορά του στελεχών ή/και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. x. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. xi. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 10), όσον αφορά την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα του παρόντος έργου, όπως αυτές θα εξειδικευτούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 11

12 Ηδη αναφέρεται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση με την επικοινωνιακή ταυτότητα του «ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση » χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/ ιστοσελίδων, ενημέρωση εκπαιδευομένων σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου. xii. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα. Άρθρο 10 ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προβεί σε τέτοια ενέργεια, χωρίς τη σχετική έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, κηρύσσεται έκπτωτος. Άρθρο 11 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ -ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ Καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και για τουλάχιστον τρία (3) έτη μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΤΕΕ. Ειδικότερα, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να: Διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε κανένας τρίτος προς το ΤΕΕ να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του ΤΕΕ. Τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες για το έργο και γενικότερα τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ΤΕΕ. Ως εμπιστευτική και απόρρητη πληροφορία νοείται η διάρθρωση του συστήματος πιστοποίησης χρηστών, του συστήματος αντιστοίχισης δεδομένων και χρηστών και του συστήματος προστασίας από κακόβουλες επιθέσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που δεν είναι γνωστό στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχει χαρακτηρισθεί από το ΤΕΕ ως εμπιστευτικό. Αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα συμφέροντα του ΤΕΕ, να παραδώσει με τη λήξη της σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο ΤΕΕ. 12

13 Υποέργο [1] της πράξης με κωδ. ΟΠΣ Προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση του έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του έργου. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο ίδιος για τις δικές του πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα συμμορφώνεται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του συμβαλλομένου στη μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από αυτόν την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας. Το ΤΕΕ δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή του από τον ανάδοχο, εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει το ΤΕΕ προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. Άρθρο 12 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται πλήρως και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα είναι 13

14 πλέον αποκλειστικός δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και διάθεσης, τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή αχθεί ενώπιον των δικαστηρίων από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού, υποχρεούται ο ανάδοχος να ασκήσει μετά την έναρξη της εκκρεμοδικίας κύρια παρέμβαση άλλως θα προσεπικληθεί νομίμως από την αναθέτουσα αρχή βάσει σχετικών διατάξεων των Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Άρθρο 13 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. Άρθρο 14 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας του ΤΕΕ. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της με αρ.πρωτ / Διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού και εν συνεχεία το διέπον δίκαιο αυτής. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του ΤΕΕ, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση δε ασυμφωνίας μεταξύ τους η σειρά ισχύος είναι η εξής: α) η με αρ.πρωτ / διακήρυξη, η παρούσα σύμβαση και η από Προσφορά του αναδόχου. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 14

15 ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΣ 15