15SYMV

Transcript

1 15SYMV ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω8Υ4691ΩΓ-ΑΒΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ( ΦΓ / 014 ) «Προμήθεια ασφαλών διατάξεων δημιουργίας υπογραφής (ΑΔΔΥ) και μιας κεντρικής ασφαλούς διάταξης έκδοσης και διαχείρισης ψηφιακών πιστοποιητικών προκειμένου να υποστηριχθούν οι συναλλαγές με τους πολίτες με ηλεκτρονικά μέσα, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 1) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ) ICT 314 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2 15SYMV ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6 / 015 Στην Αθήνα σήμερα, την 13η, μήνα Φεβρουαρίου, έτους 015, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων, αφενός μεν: α) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 8), το οποίο νομίμως εκπροσωπείται από την κα. Γεωργία Βουτσινά, η οποία ενεργεί στην παρούσα περίπτωση με την ιδιότητα της Προϊσταμένης της Δ/νσης Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε εκτέλεση της 090/1/ απόφασης του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «περί εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων» εφεξής αποκαλούμενο στην παρούσα Σύμβαση «ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», χάριν του οποίου καταρτίζεται η παρούσα Σύμβαση, αφετέρου δε, β) Της εταιρείας με την επωνυμία «ICT 314 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Λ. Δημοκρατίας 7, Μελίσσια Αττικής, τ.κ.1517, ΑΦΜ: , ΔΟΥ: Αμαρουσίου, Τηλ:, , fax εφεξής αποκαλούμενη στην παρούσα Σύμβαση «Ανάδοχος», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ σύμφωνα με το από 05/0/013 Καταστατικό της εταιρείας. Έχοντας υπόψη : Α. T ην κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με τη οποία διεξήχθη ο διαγωνισμός και ιδιαίτερα : Το άρθρο 5 του Ν. 861/79 περί αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. και του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Τις διατάξεις του ΠΔ 66/89 Οργανισμός του ΙΚΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τις διατάξεις του Ν.86/95 (ΦΕΚ 19/τ.Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Τις διατάξεις του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07/07) Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

3 15SYMV Τις διατάξεις του Ν. 3861/010 (ΦΕΚ 11/τ. Α / ) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Τις διατάξεις του Ν.3871/010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» αρθ.1, σύμφωνα με τις οποίες πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιαδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμοδίου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση). Τις διατάξεις του Ν. 4013/011 (ΦΕΚ 04 Α ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 4038/01 (ΦΕΚ 14 Α ) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » Τη με αριθ /739/ (ΦΕΚ 191/τ.Β / ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 831 του Ν.36/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/380/ για τη ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τη με αριθ. Π1/678/ «Λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ)» εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων. Το Π.Δ. 113/10 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 194Α) Β. Τις αποφάσεις: Την ΑΑΥ Μ54/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης ύψους ,45 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 713 του προϋπολογισμού εξόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 014. Την υπ αρ. πρωτ. Λ53/Γ/11/3897/ Απόφαση έγκρισης πίστωσης ποσού #59.915,00# πλέον Φ.Π.Α. (73.695,45 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού. Τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

4 15SYMV Την με αριθ. πρωτ. 176/64/Φ1001/ Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με το αίτημα του Ιδρύματος, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης, Δ/νση Μηχανογραφικων Εφαρμογών, Τμήμα Β. Τη με αριθμό Γ99/Γ/94/5035/ (ΑΔΑ ΒΥ8Ψ4691ΩΓ-Κ7Ζ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια του διαγωνισμού στις 4/10/14. Την υπ αριθ. πρωτ. Λ36Γ//340/ απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο το αποτέλεσμα του Προχείρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 4/10/14 με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών με ανάρτηση στο διαδίκτυο, πιθανής δαπάνης #59.915,00# πλέον Φ.Π.Α. (73.695,45) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια ασφαλών διατάξεων δημιουργίας υπογραφής (ΑΔΔΥ) και μιας κεντρικής ασφαλούς διάταξης έκδοσης και διαχείρισης ψηφιακών πιστοποιητικών προκειμένου να υποστηριχθούν οι συναλλαγές με τους πολίτες με ηλεκτρονικά μέσα με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, εκτός από τις περιπτώσεις, όπου τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις αντίστοιχες έννοιες: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Το Ν.Π.Δ.Δ. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ) που εδρεύει στην Αθήνα Αγ. Κωνσταντίνου 8, ταχ. κωδ , το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Αναθέτουσας Αρχής που στεγάζεται στον 3 ο όροφο του επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 16 Αθήνα,τκ 10 41, κτιρίου.

5 15SYMV ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: Η εταιρεία με την επωνυμία «,ICT 314 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Λ. Δημοκρατίας 7, Μελίσσια Αττικής, τ.κ.1517,αφμ: , ΔΟΥ: Aμαρουσίου, Τηλ:, , fax , η οποία σύμφωνα με τη με αρ. Λ36Γ//340/ απόφαση κατακύρωσης συμβάλλεται με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΕΡΓΟ: Η σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει η Γ99/Γ/94/5035/ προκήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών με ανάρτηση στο διαδίκτυο, πιθανής δαπάνης #59.915,00# πλέον Φ.Π.Α. (73.695,45 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την προμήθεια ασφαλών διατάξεων δημιουργίας υπογραφής (ΑΔΔΥ) και μιας κεντρικής ασφαλούς διάταξης έκδοσης και διαχείρισης ψηφιακών πιστοποιητικών προκειμένου να υποστηριχθούν οι συναλλαγές με τους πολίτες με ηλεκτρονικά μέσα, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Η με αριθμό Γ99/Γ/94/5035/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού στις 4/10/14. ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ: Η υπ. αριθ. Λ36Γ//340/ απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός και ανατέθηκε η υλοποίηση του έργου. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η παρούσα έγγραφη συμφωνία μεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Προμηθευτή, για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτή είναι δυνατό να τροποποιηθεί, μεταβληθεί ή συμπληρωθεί. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ(ΕΠΠΕ): Ομάδα προσώπων, οριζόμενη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Προμηθευτή. ΤΙΜΗΜΑ: Η τιμή στην οποία κατακυρώθηκε η Προμήθεια.

6 15SYMV ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΤΙΜΗΜΑ Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης αναλαμβάνει την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη με αρ. πρωτ. Γ99/Γ/94/5035/ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην υπ. αριθ. Λ36Γ//340/ κατακυρωτική απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και συγκεκριμένα τα είδη της ομάδας Β. Ομάδα Β: η προμήθεια μιας κεντρικής Ασφαλούς Διάταξης Έκδοσης & Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών, η προμήθεια 70 Αδειών Χρήσης Λογισμικού Υποστήριξης για την κεντρική Ασφαλή Διάταξη έκδοσης & διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών, η προμήθεια λογισμικού διασύνδεσης (API) με εξωτερική Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης (ΥπΑΠ) και με την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) η παροχή υπηρεσιών Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης της κεντρικής Ασφαλούς Διάταξης Έκδοσης & Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών, η παροχή υπηρεσιών Εκπαίδευσης για την διαχείριση της κεντρικής Ασφαλούς Διάταξης Έκδοσης & Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών. Η συνολική δαπάνη για τα ανωτέρω είδη ανέρχεται στο ποσό των # ,00 # ( σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα) ευρώ πλέον ΦΠΑ ή # 60.57,70 # (εξήντα χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτά) συμπ/νου του ΦΠΑ, και αναλύεται ως ακολούθως σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου:

7 15SYMV Α/ Α Είδος ΠΡΟΙΟΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) Ποσότητα ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) 1 CoSign FIPS/CC Bundle (4U Appliance) CoSign Enterprise Signer Licenses 17.50, ,00 9, ,00 3 CoSign SAPI COM SDK API 4.000, ,00 - Μελέτη Εφαρμογής 4 - Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση - Documentation - Testing & Go Live - Εκπαίδευση ( μέρες).900, ,00 Σύνολο ,00 ΦΠΑ 3% 11.67,70 Σύνολο με ΦΠΑ 60.57,70 Υπηρεσίες συντήρησης & Υποστήριξης (ανά έτος μετά το πέρας της εγγύησης 1 έτους) 6.500,00 * *δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους αρχής γενομένης από την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

8 15SYMV Στο κόστος της παραπάνω προμήθειας περιλαμβάνεται η θέση και ομαλή και πλήρης λειτουργία του παραπάνω εξοπλισμού καθώς και η αρμονική ένταξή του στο υπάρχον σύστημα, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συντήρηση του εξοπλισμού για ικανό διάστημα. ΑΡΘΡΟ 3 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τους κάτωθι αναλυτικούς πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών. ΟΜΑΔΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές κεντρικής Ασφαλής Διάταξης Έκδοσης & Διαχείρισης Πιστοποιητικών: Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Β. Κεντρική Ασφαλής Διάταξη έκδοσης & Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών 1. Ασφαλής διάταξη για λειτουργία εσωτερικής Αρχής Πιστοποίησης (Certificate Authority) με σκοπό την έκδοση και διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών για χρήση εσωτερικά στο ΙΚΑ. Τα πιστοποιητικά αυτά θα χρησιμοποιούνται ανάμεσα σε άλλα και για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων που διακινούνται εσωτερικά στο ΙΚΑ.. 3. Η διάταξη αυτή πρέπει να αποτελεί εξειδικευμένη ασφαλή συσκευή με χρήση μέτρων προστασίας για παραβίαση (tamper resistant). Η συγκεκριμένη διάταξη θα πρέπει να υποστηρίζει την δυνατότητα απομακρυσμένης διασύνδεσης με την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου. Δεν επιτρέπεται η προσφορά απλού λογισμικού που εγκαθίσταται σε εξυπηρετητή με λειτουργικό σύστημα γενικής χρήσης. Αριθμός Αδειών Χρήσης Λογισμικού 70

9 Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 15SYMV H Ασφαλής Διάταξη πρέπει να χρησιμοποιείται για τη έκδοση και ασφαλή αποθήκευση των ψηφιακών πιστοποιητικών/ιδιωτικών κλειδιών των χρηστών του οργανισμού. Με αυτό τον τρόπο τα πιστοποιητικά/κλειδιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφαλή τρόπο από οποιαδήποτε εφαρμογή και σταθμό εργασίας. 5. Η Ασφαλής Διάταξη να μπορεί να λειτουργεί εκτός από εσωτερική Αρχή Πιστοποίησης (Internal CA) και ως Subordinate σε έναν υπάρχοντα CA καθώς και να υποστηρίζει σύνδεση σε External CA s (πχ. Qualified CA s) 6. Η ασφαλής διάταξη πρέπει να έχει πιστοποιηθεί κατά ETSI TS /Common Criteria EAL4+ και να είναι συμβατή με διεθνείς κανονισμούς συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών της ΕΕ. 7. Η Ασφαλής Διάταξη πρέπει να υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη έκδοση, διαχείριση και ανάκληση των ψηφιακών πιστοποιητικών των χρηστών σε συνεργασία με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory του οργανισμού (για κάθε χρήστη του Active Directory) καθώς και LDAP-based directory, Oracle Internet Directory (OID/OVD) 8. Η Ασφαλής Διάταξη πρέπει να υποστηρίζει την πιστοποίηση των χρηστών σε συνεργασία με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory του οργανισμού καθώς και την δυνατότητα επέκτασης της, με χρήση Two Factor Authentication One Time Passwords (OTP). 9. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Registration Authority (RA) στην ΥπΑΠ του ΕΡΜΗ και της ΥΑΠ

10 Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 15SYMV Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Subordinate CA μελλοντικά στην ΑΠΕΔ του ΕΡΜΗ, σε περίπτωση που επιτραπεί αυτό από την ΥΑΠ και την ΕΕΤΤ. Η ασφαλής διάταξη θα πρέπει να έχει τα εξής ελάχιστα χαρακτηριστικά απόδοσης & ασφάλειας: 11. Υποστήριξη μέχρι 70 ψηφιακών υπογραφών το δευτερόλεπτο με κλειδιά 104 bit Εξυπηρέτηση χρηστών / Ασφαλή Διάταξη Υποστήριξη κλειδιών μήκους 4096 bit Υποστήριξη της Ελληνικής γλώσσας στα μενού και μηνύματα που εμφανίζει Υποστήριξη ψηφιακής υπογραφής εγγράφων χωρίς να απαιτείται χρήση άλλων εφαρμογών. 1. Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης Ασφαλής Διάταξη έκδοσης & Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών 13. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για την διαχείριση της Ασφαλής Διάταξη έκδοσης & Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών ΑΡΘΡΟ 4 : ΕΓΓΥΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών και του λογισμικού, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, αρχής γενομένης από την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας αυτών η οποία και θα είναι δωρεάν.

11 15SYMV ΑΡΘΡΟ 5 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το Ι.Κ.Α-ΕΤΑΜ στο 100% του τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή του Έργου από την Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με την προσφορά του. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται πλέον των προβλεπομένων νόμιμων κρατήσεων και με παρακράτηση 0,10% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3 άρθ.4 του Ν.4013/ όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. εδάφιο β του άρθρου 38 Ν.407/1). H προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.86/95 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 118/07, την προσφορά του προμηθευτή, τους όρους της υπ αρ. πρωτ. Γ99/Γ/94/5035/ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας και θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τα είδη της Ομάδας Β θα πρέπει να έχουν παραδοθεί, εγκατασταθεί και τεθεί σε παραγωγική λειτουργία εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης ήτοι από 13/0/015. ΑΡΘΡΟ 7 : ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο των ειδών στο κτίριο του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ επί της οδού Πατησίων 1. ΑΡΘΡΟ 8 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Η προσωρινή (φυσική) παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Δ/νση που θα παραλάβει τα συγκεκριμένα είδη. Η δε οριστική παραλαβή θα γίνει από τα μέλη και τα εξειδικευμένα μέλη της

12 Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Παραλαβής Υλικών που έχουν οριστεί με τις Ο/6/ & Ο/8/7-15SYMV Αποφάσεις Διοικητή. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα ορίσει Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου η οποία θα ελέγχει κατά πόσο ικανοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ειδικοί όροι της σχετικής σύμβασης και θα συντάξει Πρωτόκολλο Παραλαβής ύστερα από την συνολική ολοκλήρωση του έργου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΡΘΡΟ 9 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ αριθ / εγγυητική επιστολή του Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ( ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε.) αξίας #.449,50 # ευρώ ( δύο χιλιάδες τετρακόσια σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά ) που καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται με την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή του Έργου και την εκκαθάριση των εκατέρωθεν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΡΘΡΟ 10 : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Σε περίπτωση μη εκτέλεσης του έργου εκ μέρους του αναδόχου εντός του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ.118/007, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Π.Δ.118/007. Το ποσό της ποινικής ρήτρας, υπολογίζεται ως εξής: Α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράδοσης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

13 15SYMV Β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι και το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 3 του Π.Δ.118/007 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που εμφανισθούν επανειλημμένα προβλήματα στην υλοποίηση του ανατιθέμενου έργου, τα οποία κατά την κρίση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οφείλονται εν όλω ή εν μέρει στην πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του αναδόχου, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά από σχετική γνωμοδότηση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου, δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου. ΑΡΘΡΟ 1 1 : ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου, που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας. Ειδικότερα: Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου, θεωρούνται ε μ π ι σ τ ε υ τ ι κ ά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου και να μην αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή ακόμη και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.

14 Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 15SYMV ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση αυτών. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα για τα μέτρα που παίρνουν προς την κατεύθυνση αυτή. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και κηρύξει αυτόν έκπτωτο, από τη Σύμβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/007. ΑΡΘΡΟ 1 : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται κατά το δοκούν (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή Αναδόχου, θα παραδοθούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά την καθ' οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.

15 Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει 15SYMV την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τα τυχερά υπό στενή έννοια (απλά ή συνήθη) στην νομότυπη εκπλήρωση των αναλαμβανομένων από αυτόν υποχρεώσεων σε εκτέλεση του Έργου. Τόσο η Αναθέτουσα Αρχή όσο και ο Ανάδοχος δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας ή τυχερά που δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει με την καταβολή εξαιρετικής επιμέλειας. Ως τέτοια δε θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί εγγράφως προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (0) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (0) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 14 : ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η παρούσα σύμβαση συντάθηκε στην Ελληνική Γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 1 5 : ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Οι συμβαλλόμενοι δεν δικαιούνται να μεταβιβάσουν ή εκχωρήσουν ολικά ή μερικά τη Σύμβαση ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις ή δικαιώματά τους προς οιονδήποτε χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του άλλου. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει το δικαίωμα είσπραξης χρηματικών ποσών καταβλητέων από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί στην Ελλάδα. ΑΡΘΡΟ 1 6 : ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει εκ των προτέρων το τμήμα του έργου που προτίθεται να αναθέσει σε υπεργολάβους. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση τμήματος ή ολόκληρου του έργου σε

16 υπεργολάβους μετά την υπογραφή της Σύμβασης, εκτός αν αυτό επιτραπεί εγγράφως από την 15SYMV Αναθέτουσα Αρχή κατά την απόλυτη κρίση της μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου και αναφορικά με την εκτέλεση κάποιας επί μέρους ενέργειας, λαμβανομένων υπ όψιν των ιδιαιτεροτήτων και ειδικότερων οψιγενών αναγκών του αντιστοίχου υποέργου. ΑΡΘΡΟ 17: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η σύμβαση είναι δυνατό να τροποποιηθεί εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. ΑΡΘΡΟ 18: ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ο ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση β) Ο ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής γ) Ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, της Αναθέτουσας Αρχής δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτό) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

17 Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την 15SYMV Σύμβαση προς τον ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Για τους πρόσθετους λόγους έκπτωσης του Αναδόχου εκτός των προβλεπομένων στο Π.Δ.118/07, εφαρμόζονται οι έννομες συνέπειες της καταγγελίας κατά τον Αστικό Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 19 : ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Κάθε σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που τρίτος προβάλλει απαιτήσεις κατά της Αναθέτουσας Αρχής, των εκπροσώπων, διευθυντών ή υπαλλήλων αυτής για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί από τον Ανάδοχο κατά την υλοποίηση του Έργου, ο Ανάδοχος, ανεξάρτητα των λοιπών υποχρεώσεών του έναντι της αναθέτουσας Αρχής, θα φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη ικανοποίησης τέτοιων απαιτήσεων ή αξιώσεων και θα αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική, αποθετική ή άλλη ζημία είναι δυνατό να υποστεί είτε λόγω της ικανοποίησης των απαιτήσεων του τρίτου ή της τυχόν πλημμελούς υλοποίησης του Έργου εκ του λόγου αυτού, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διεξαγωγής των σχετικών δικών με νομικούς παραστάτες επιλογής της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 0 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. ΑΡΘΡΟ 1: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ -ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

18 Η προμήθεια θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την προσφορά του 15SYMV προμηθευτή, τη Γ99/Γ/94/5035/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.86/95, σε συνδυασμό με το ΠΔ 118/07 και θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις Η παρούσα σύμβαση αποτελεί ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο. Στηρίζεται στα εξής έγγραφα κατά την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: Α. Στην υπ αριθ. πρωτ. Γ99/Γ/94/5035/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια του διαγωνισμού στις 4/10/14. Β. Στην Τεχνική και Οικονομική προσφορά του Αναδόχου. Γ. Στην με αριθμό πρωτ. Λ36Γ//340/ απόφαση κατακύρωσης και κατισχύει αυτών πλην κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών ή παραλείψεων. Η παρούσα Σύμβαση αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπεγράφη νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων το ένα έλαβε ο Ανάδοχος και τα δυο το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ