14SYMV

Transcript

1 Πειραιάς, 17/11/2014 Αρ. πρωτ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΔΡΑΣΗ 3 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS , ΠΟΣΟΥ ,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23%. Στο Πειραιά, στο κτήριο διοίκησης του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝ) Δήμου Πειραιά, σήμερα Δευτέρα, 17/11/2014 οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: 1. ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Πρόεδρος ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος του Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝ) Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), με Α.Φ.Μ ΔΟΥ Α Πειραιά και 2. ΣΗΜΑ Α.Ε. Τεχνικές και Διαφημιστικές Εργασίες, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Β Λάρισας που εδρεύει επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 28 στη Λάρισα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ματθαίο Σαρρή, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΣΗΜΑ Α.Ε., που θα αποκαλείται παρακάτω «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Ν.Π.Δ.Δ. τις υπηρεσίες όπως ακριβώς περιγράφονται στην υπ αρ /07/2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ειδικότερα ισχύουν οι εξής όροι: ΑΡΘΡΟ 1 Η Πράξη Εισαγωγή στη Νέα Εκπαιδευτική εποχή για τα παιδιά μέσω του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη διαδραστικού χαρακτήρα θεατρικών ομαδο-συνεργατικών και μαθητο-κεντρικών παιγνίων προσανατολισμένων στην μουσικο-θεατρική έκφραση των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόπιν ξενάγησης και γνωριμίας αυτών με τους χώρους του προσφάτως ανακαινισμένου Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά ενός εκ των τεσσάρων διασωζόμενων Λυρικών Θεάτρων της ελληνικής επικράτειας. Οι μαθητές συνδυάζοντας τα οπτικο-ακουστικά ερεθίσματα που θα λαμβάνουν μέσω της ξενάγησης και της γνωριμίας με τους χώρους ενός ιστορικά διασωζόμενου θεάτρου, καθώς και της δυνατότητας έκφρασης μέσω της βιωματικής προσέγγισης που προωθεί η διαδραστική επικοινωνία των θεατρικών παιγνίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, θα καθίστανται ικανοί να εξοικειωθούν με τις τέχνες και να έρθουν σε επαφή με χώρους πολιτισμού, θέτοντας εαυτούς θέση και φύση αρτιότερους να κατανοούν ευκολότερα τα νοήματα, τα μηνύματα και τις ουσιώδεις αρχές του περιεχομένου και των συντελεστών μιας θεατρικής παράστασης και λειτουργώντας κατά τρόπον ως οιωνοί κοινωνοί της αξίας και της σημασίας της και ως αρωγοί στην προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου τους. Στο πλαίσιο της Πράξης ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά εκτός της ανάπτυξης διαδραστικού χαρακτήρα θεατρικών ομαδο- 1

2 συνεργατικών και μαθητο-κεντρικών παιγνίων και προκειμένου να εμφυσήσει στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τις αρχές μιας ποιοτικής μουσικό-θεατρικής παιδικής παράστασης, θα προχωρήσει και στην παραγωγή αντίστοιχου εκπαιδευτικού πακέτου με υποστηρικτικό μουσικό-θεατρικό υλικό προκειμένου οι μαθητές και εκπαιδευτικοί των επόμενων σχολικών ετών, πέρα των εκπαιδευτικών ετών του τρέχοντος έτους υλοποίησης της Πράξης, να είναι σε θέση να μεταφέρουν αντίστοιχες παιδαγωγικές αρχές στα δικά τους σχολικά συγκροτήματα. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο δημιουργίας μόνιμων δομών, παράλληλα με το παραπάνω εκπαιδευτικό υλικό θα δημιουργηθεί διαδικτυακός κόμβος, με αναρτημένο το ψηφιακό εκπαιδευτικό αρχιτεκτονικό - ιστορικό και μουσικο θεατρικό υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο της Πράξης, όπου οι εκπαιδευτικοί και μαθητές από όλη την Ελλάδα θα μπορούν εκτός των άλλων να αναζητούν συμβουλές και λύσεις για την διοργάνωση μουσικό θεατρικών παιγνίων και υποστηρικτικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων -δραστηριοτήτων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ούτως ώστε οι ενέργειες να έχουν την μεγαλύτερη διείσδυση στον πληθυσμό της ομάδας στόχου. Για την ανάπτυξη, τον αρτιότερο συντονισμό και την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, έχουν προσδιοριστεί πέντε (5) επιμέρους Δράσεις. Στα πλαίσια της Δράσης 3 που αφορά την Δημοσιότητα της Πράξης, απαιτείται η συμβολή του Ανάδοχου με υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την επιτυχή προβολή του αντικειμένου και των αποτελεσμάτων της πράξης. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να πραγματοποιήσει τις ακόλουθες ενέργειες: I. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα αναλάβει τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του Δημοτικού Θεάτρου τόσο για την προβολή των συγκεκριμένων ενεργειών της Πράξης, αλλά και για την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω διάθεσης του εκπαιδευτικού υλικού, τη Δημιουργία link banner για διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλους ιστοχώρους σχετικούς με τις αρχές του Νέου Σχολείου. IΙ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΦΙΣΩΝ Την Δημιουργία ενημερωτικών αφισών και εντύπων με τα βασικά στοιχεία πληροφορίες της Πράξης (π.χ. σελίδα στο διαδίκτυο, τηλέφωνα επικοινωνίας για ενημέρωση κ.α.) και τη Δημιουργία Οδηγού Θεάτρου, ο οποίος θα αφορά στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. IIΙ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΦΙΣΩΝ Αναπαραγωγή και διανομή ενημερωτικής αφίσας και ενημερωτικών εντύπων με τα βασικά στοιχεία πληροφορίες της Πράξης (π.χ. σελίδα στο διαδίκτυο, τηλέφωνα επικοινωνίας για ενημέρωση κ.α.) και ανάρτησή της σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει των στόχων της Πράξης, αναπαραγωγή και διανομή Οδηγού Θεάτρου, ο οποίος θα αφορά στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. IIIΙ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ TABLET-PCs, SMARTPHONES ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ανάπτυξη εφαρμογής (mobile application) σε λειτουργικό περιβάλλον ios και Android για διάθεση και προβολή του εκπαιδευτικού υλικού μέσω tablet-pcs και SmartPhones. IVΙ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (SOCIAL MEDIA) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ανάπτυξη λογαριασμών (accounts) για ενημέρωση της ομάδας στόχου των ενεργειών και δραστηριοτήτων της Πράξης. 2

3 ΑΡΘΡΟ 2 Η συνολική τιμή συμφωνείται για το ποσό των ,00 ευρώ. Η πληρωμή του αναδόχου καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΟΠΑΝ έτους 2014 και τον Κ.Α. Εξόδων και ανέρχεται στο ποσόν ,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% 7.866,00 ήτοι σύνολο ,00, μείον της νόμιμης παρακρατήσεως φόρου εισοδήματος υπηρεσιών επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ. Ο Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό έναντι της παραπάνω οριζόμενης αμοιβής του, υποχρεούται στην προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η παράδοση της εργασίας θα γίνεται περιοδικά ως εξής: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1. Εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του Δημοτικού Θεάτρου τόσο για την προβολή των συγκεκριμένων ενεργειών της Πράξης, αλλά και ενημέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω διάθεσης του εκπαιδευτικού υλικού. 2. Δημιουργία link banner για διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλους ιστοχώρους σχετικούς με τις αρχές του Νέου Σχολείου. 3. Δημιουργία ενημερωτικών αφισών και εντύπων με τα βασικά στοιχεία πληροφορίες της Πράξης (π.χ. σελίδα στο διαδίκτυο, τηλέφωνα επικοινωνίας για ενημέρωση κ.α.) 4. Δημιουργία Οδηγού Θεάτρου και αναπαραγωγή του, ο οποίος θα αφορά στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. 5. Αναπαραγωγή και διανομή αφισών με τα βασικά στοιχεία πληροφορίες της Πράξης (π.χ. σελίδα στο διαδίκτυο, τηλέφωνα επικοινωνίας για ενημέρωση κ.α.) και ανάρτησή της σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει των στόχων της Πράξης. 6. Αναπαραγωγή και διανομή ενημερωτικών εντύπων, με πληροφορίες για την Πράξη, σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει των στόχων της Πράξης. 7. Αναπαραγωγή και διανομή Οδηγού Θεάτρου σε 300 αντίτυπα, ο οποίος θα αφορά στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ (ΣΥΜΕΠΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 60% της συμβατικής αξίας ήτοι ,60 Ανάπτυξη εφαρμογής (mobile application) σε λειτουργικό περιβάλλον ios και Android για διάθεση και προβολή του εκπαιδευτικού υλικού μέσω tablet-pcs και SmartPhones. Ανάπτυξη και παρακολούθηση λογαριασμών (accounts) σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (social media) για ενημέρωση της ομάδας στόχου των ενεργειών και δραστηριοτήτων της Πράξης. Παροχή από τον Ανάδοχο ενός ατόμου που θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες δημοσιότητας στην Αναθέτουσα Αρχή στην έδρα του φορέα σε καθημερινή βάση έως τη λήξη της Δράσης Έκθεση Τελικού Απολογισμού παροχής υπηρεσιών Δημοσιότητας 6 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 15% της συμβατικής αξίας ήτοι 6.309,90 25% της συμβατικής αξίας ήτοι ,50 Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών εφόσον οι απαιτήσεις του Προγράμματος ή άλλων εκτάκτων αναγκών το επιβάλλουν, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Ν.Π.Δ.Δ. Η αρμόδια επιτροπή για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών θα συντάσσει σχετικό πρακτικό καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών, το οποίο θα διαβιβάζει στο λογιστήριο του ΟΠΑΝ για την πληρωμή της αναδόχου με φροντίδα του εν λόγω Τμήματος. Μετά την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ο ανάδοχος θα εξοφλείται κατά 100%, εντός τριάντα (30) ημερών. ΑΡΘΡΟ 3 Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2015 με δυνατότητα παράτασης. 3

4 Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρειες που ανάγονται σε υποκειμενικούς λόγους, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την εργασία μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 4 Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ν.Π.Δ.Δ. Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στην προσφορά του αναδόχου, πρέπει να είναι απολύτως όμοιες και με τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνες που θα παραδώσει. Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασής από την Αναθέτουσα Αρχή επί τη βάσει των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και του Αρμοδίου Επικοινωνίας του έργου. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου επί τη βάσει των σχετικών παραδοτέων του, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται και να διευκολύνει στο έργο τους, το προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τροποποίηση ή συμπλήρωση των παραδοτέων του έργου έως την οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή. Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα περιγράφεται στη σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής και θα περιλαμβάνει τα παραδοτέα που ορίζονται στη μελέτη. ΑΡΘΡΟ 5 Ο ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης στο άρθρο 2 τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της εργασίας υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία στην τιμή μονάδος του συμβατικού τιμολογίου. ΑΡΘΡΟ 6 Η υπηρεσία «ΔΡΑΣΗ 3 Δράσεις Δημοσιότητας της Πράξης - Εισαγωγή στη Νέα Εκπαιδευτική εποχή για τα παιδιά μέσω του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου», με κωδικό MIS , θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ αρ /07/2014. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου. Ανάδοχος στον οποίο κατακυρωθεί το έργο, υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης. 4

5 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Το ύψος της εγγύησης αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, δηλαδή ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600,00 ) ευρώ, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης βάσει του Ν.4281/2013. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα στο Παράρτημα Α της Προκήρυξης. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 7 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε. ΑΡΘΡΟ 8 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά, χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται, από την περιέλευση, στον Ανάδοχο της, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 5

6 Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής : α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποια εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. Το συντομότερο δυνατό, μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου, κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη, μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος, που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. ΑΡΘΡΟ 9 Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι: α) Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. γ) Ο προϋπολογισμός. δ) Η προσφορά του αναδόχου ΑΡΘΡΟ 10 Η δαπάνη της εργασίας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2014 και θα βαρύνει τον ΚΑΕ ΑΡΘΡΟ 11 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» και του Ν. 3463/2006 «περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων». Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3) παρέμειναν στο Ν.Π.Δ.Δ. και ένα (1) έλαβε ο ανάδοχος. 6

7 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 7